[建设工程][区本级]中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）招标公告

中标

工程造价咨询专业教室装饰装修装饰楼地面铺贴天棚吊顶墙面粉刷电气照明给排水管道施工总承包服务费专业教室预算招标控制价编制计算机教室微格教室窗户素描教室美术教室音乐教室墙面劳技体验区科技综合体验中心劳技教室科技教室科技教学仪器室设备室科技综合教室自然教室室内装修地面水磨石塑胶地板实木地板地砖大理石门槛石抗静电地板不锈钢踢脚线天棚无机涂料墙砖冲孔吸音板轻钢龙骨石膏板造型吊顶铝扣板铝格栅照明线路及灯具开关新增配电箱及其进线墙面开槽修补装饰工程二次搬运费安装工程甲供材料甲供设备地面贴砖干硬性水泥砂浆商品混凝土轻钢龙骨隔墙悬吊插座地插招标控制价书小学(暂名)单层12厚纸面石膏板窗台板条形吸音板特面平修防火限音棉三防火漆热设件方管吸音装饰饮防火吸音棉水泥砂浆找平层楼板水泥浆水泥粉水泥擦缝木纹砖木质防火板钢丝网AB胶拼贴墙布水泥砂浆抹平矿棉板冲孔石膏板厚刷白色无机涂料金属格栅吊顶圆形吊顶软膜吊顶 CA锁 USB加密锁招标代理服务施工组织设计踏勘现场踏勘工程现场安全文明施工费安全文明标准化工地专项施工方案临时占地永久占地工程和设备工程总进度计划联络现场图纸准备交通运输知识产权运输超重件的运输临时加固改造场内道路和交通设施工程量清单错误的修正工程分包材料与工程设备工程照管半成品保护隐蔽工程检查施工场地治安管理计划施工进度计划测量放线地下管道暗沟岩层地下管线保护地下障碍物污染物排除建筑材料试验设备试验与检验施工设备工程的试验和检验变更现场工艺试验空气检测构件建筑安装物建筑施工企业配合检测自设试验室进行试验新结构新材料破坏性试验暂估价创标化工地增加费创优质工程增加费技术工施工组织措施费机械台班费工程系统对接验收工程试车试车程序竣工退场投料试车单机无负荷试车设备清理撤离施工现场垃圾地表还原竣工图纸建筑工程修复市政工程临时工程承包人文件施工机械器具工程保险财产保险地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间防渗漏供热与供冷系统电气管线设备安装装修工程给排水设施房间和外墙面的防渗工程建设廉政责任书建筑施工安装劳务装修住房给水排水管道钢筋机械连接混凝土外加剂冷弯薄壁型钢结构钢结构焊接钢结构高强度螺栓连接门式刚架钢结构防火涂料设备材料建筑施工材料防水卷材防水涂料玻璃外墙涂料内墙防霉涂料内墙乳胶漆铝单板成品装饰门五金门锁合页闭门器顺位器木板材难燃板地胶地板防静电地板给水管

金额

项目地址

浙江省

发布时间

2023/01/18

公告摘要

项目编号qbj2023008

预算金额190.58万元

招标公司台州循环经济发展有限公司

招标联系人戴先生

招标代理机构浙江广通工程咨询有限公司

代理联系人胡正长0576-81817110

中标公司-

中标联系人-

公告正文

招标项目		中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）
招标项目编号		QBJ2023008
招标方式		公开招标	招标组织形式			委托招标
招标范围及内容		本次为装修装饰专业工程的施工招标，纳入总承包管理。招标范围：招标人提供的施工图纸（详见招标文件第五章）所包含的内容。具体内容详见招标人提供的工程量清单及编制说明。内容：装饰内容包括楼地面铺贴、天棚吊顶、墙面粉刷等，安装内容包括电气照明、给排水等工程。
招标控制价及最高投标限价		招标控制价： 1905809 元；最高投标限价： 1619938 元。（招标控制价×85%），投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。					资金来源	政府100%
对投标人及项目负责人资格要求	投标人	建筑装饰装修工程专业承包资质二级及以上；
	项目负责人	建筑工程专业注册建造师二级及以上。（建造师临时执业证书无效）
	是否接受联合体投标	不接受
招标文件		获取招标文件方式	网上下载 - 台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)
投标保证金		采用工程电子保函缴纳	购买工程电子保函截止时间：2023年2月6日下午16:00前
投标文件		递交截止时间（开标时间）	2023年2月7日09时30分
		递交地点	投标文件递交至本项目交易平台-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。
开标地点		投标人不参加现场开标。开标环节采用现场直播开标形式，投标人可通过在线直播参与监督开标过程。
招标人	名称	台州循环经济发展有限公司		地址	台州市台州湾新区甲南大道东段9号
	联系人	戴先生		联系电话	0576-88908071
招标代理机构	名称	浙江广通工程咨询有限公司		地址	台州市椒江区中心大道133号中环世纪B2幢603室
	联系人	胡正长		联系电话	0576-81817110
监督	名称	台州湾新区审计司法局		地址	台州市椒江区甲南大道东段9号
	联系人	徐先生		联系电话	0576-88538849
业务咨询	名称	台州湾新区小额工程电子交易平台		地址	台州湾新区梦想园区1号楼6楼
	联系人	蔡先生		联系电话	0576-88865501

创新区小学-专业教室施工图纸.rar创新区小学-专业教室施工图纸.rar

创新区小学-专业教室预算.zip创新区小学-专业教室预算.zip

中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）(招标文件).docx中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）(招标文件).docx

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）

咨询业务类别：招标控制价编制

咨询报告日期：二〇二三年一月十六日

公司

浙江广通工程咨询有限公司

咨询报告书编号：浙广咨【2023】（预）104号

咨询项目委托方全称：台州循环经济发展有限公司

浙江广通工程咨询有限公司

咨询企业执业专用章：

工程造价咨询企业执业印章

编号：甲201433002910

有效期至：2023年12月31日

咨询企业法定住所：浙江省杭州市拱墅区祥符街道三墩路85号2幢629室

邮编：310000联系电话：5787823

互价工程

福

咨询作业期：2022年12月13日至2023年01月1军

A15330010765

法定代表人：胡正军新技术负责人好询明正军

有限公司

有效期至：2023年12月31日

执业资格（章）：

徐永锋

AB11223830012968

江产通工程咨询

有限公司

有效期至：2020年06月07日

专业咨询人员：执（从）业资格（章）：从事专业：

专业咨询人员：执（从）业资格（章）：

从事专业：

浙江广通工程咨询有限公司

浙广咨【2023】（预）104号

关于中央创新区小学(暂名)工程（专业教室装饰）

招标控制价编制报告

台州循环经济发展有限公司：

我们接受贵单位的委托，对中央创新区小学(暂名）工程（专业教室装饰）招标控制价

进行编制。我们依据贵单位提供该工程相应的设计图纸等相关资料，并结合现行工程造

价计价规范、计价规则及省、市的相关规定进行编制，现已完成编制工作，将编制结果

和有关事项报告如下：

一、基本情况

1.建设单位：台州循环经济发展有限公司。

2.建设地点：台州湾新区荣和路以南，疏港大道以西地块。

3.工程概况：

（1）装修部分：1#楼计算机教室、微格教室，2#楼素描教室、美术教室、音乐教室

及3#楼劳技体验区、科技综合体验中心、劳技教室、科技教室、科技教学仪器室、设备

室、科技综合教室、自然教室及自然仪器设备室室内装修。地面水磨石、塑胶地板、实

木地板、地砖、大理石、抗静电地板等工程。墙面不锈钢踢脚线、无机涂料、墙砖、冲

孔吸音板等工程。天棚轻钢龙骨石膏板造型吊顶、天棚无机涂料、铝扣板、铝格栅等工

程。

（2）安装部分：1#楼专业教室照明线路及灯具，开关，新增配电箱及其进线。墙面

开槽修补。2#楼专业教室照明线路及灯具、开关、新增配电箱及其进线，墙面开槽修补。

3#楼专业教室照明线路及灯具、开关、新增配电箱及其进线，墙面开槽修补。

（3）其他：图纸标明详专业设计的区域外，其他均未包含在本次预算内。

二、编制依据、编制原则及办法

1.根据浙江省城乡规划设计研究院、浙江世贸装饰股份有限公司设计的中央创新区

小学（暂名）工程（装饰）施工图纸（出图日期：2022.12）及相关资料。

2．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工

程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、

《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》

（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《园林绿化

工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（浙

建站计（2013）63号及浙建站计（2014）31号）。

3.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定

额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预

算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙

江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》

（2018版）。

4.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙

建建（2019）92号）等浙江省及台州市有关建设工程造价的相关定额解释及文件规定。

5.本工程招标控制价按一般计税法国标清单计价。

三、取费及材料价格等说明

1.本工程取费按其相应施工取费一般计税费率的中值计取：

（1）其中装饰工程计取费率：企业管理费为15.16%、利润为7.62%、规费27.92%;

施工组织措施项目费中，二次搬运费0.5%、冬雨季施工增加费0.11%、标化工地增加费

按省级市区1.81%、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（市区工程单独装修）

费率按5.71%计，税金按9%计取。

（2）其中安装工程计取费率：企业管理费为21.72%、利润为10.4%、规费30.63%；

施工组织措施项目费中，二次搬运费0.26%、冬雨季施工增加费0.13%、标化工地增加费

按省级市区2.03%、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（市区工程）费率按7.1%

计，税金按9%计取。

2.按业主要求预算未考虑关于调整建筑工程安全文明施工的通知（浙建建发（2022）

37号)。

3.人工、材料价格取定根据《台州造价》正刊（台州地区）（2022年12月）、《浙

江造价信息》正刊（2022年12月）信息价并结合市场调查价。

4.风险费用：根据相关部门讨论确定，风险费用暂不考虑。

四、其他项目费

1.本工程暂列金额：无。

2.施工总承包服务费：无。

3.甲供材料、甲供设备：无。

五、有关事项说明

（一）装修部分

1.图纸标明详专业设计的未显示做法的房间及区域本次预算均未包含在内。

2.本工程考虑标化工地增加费，按省级市区一般取费。

3.地面贴砖和大理石的找平层按1:3干硬性水泥砂浆考虑。

4.本工程招标控制价所有混凝土按商品混凝土考虑，运距按7公里考虑。

5.根据业主提供的招标控制价界面情况说明。

1）地面界面划分为：土建做到结构楼板面，找平层及以上内容由装修单位施工。

2）墙面界面划分为：土建做到抹灰面，其他由装修单位施工

3）天棚界面划分为：土建做到结构楼板底，其他内容由装修单位施工。

6.微格教室石膏板轻钢龙骨隔墙根据设计回复，做法按1、75系列轻钢龙骨，2、18mmA

级木质防火压力板基层，3、单层12厚纸面石膏板考虑计算。

7.本工程图纸部分问题按设计回复（详附件）调整计算。

（二）安装部分

1.经与设计沟通，专业教室内悬吊插座更改为地插。

六、主要技术指标

工程招标控制价：1905809元（大写）：壹佰玖拾万伍仟捌佰零玖元整。

附：招标控制价书

设计回复

浙江广通工程咨询有限公司

二〇二三年一月十六日

主题词：工程招标控制价编制报告

抄送：台州循环经济发展有限公司

咨询报告书编号：浙广咨【2023】(预)104号浙江广通工程咨询有限公司咨询报告日期：二〇二三年一月十六日咨询业务类别：招标控制价编制咨询项目全称：中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）工程造价咨询报告书

法定代表人：胡正军技术负责人：胡正军咨询作业期：2022年12月13日至2023年01月16日邮编：310000联系电话：0571-87763237咨询企业法定住所：浙江省杭州市拱墅区祥符街道三墩路85号2幢629室咨询企业执业专用章：咨询项目委托方全称：台州循环经济发展有限公司

专业咨询人员：执（从）业资格（章）：从事专业：专业咨询人员：执（从）业资格（章）：从事专业：项目负责人：执业资格（章）：

手我

招标控制价编制报告关于中央创新区小学(暂名)工程(专业教室装饰)浙广咨【2023】(预)104号浙江广通工程咨询有限公司专业咨询人员：执（从）业资格（章）：从事专业：

2.建设地点：台州湾新区荣和路以南，疏港大道以西地块。1.建设单位：台州循环经济发展有限公司。一、基本情况我们接受贵单位的委托，对中央创新区小学(暂名)工程(专业教室装饰）招标控制价进行编制。我们依据贵单位提供该工程相应的设计图纸等相关资料，并结合现行工程造价计价规范、计价规则及省、市的相关规定进行编制，现已完成编制工作，将编制结果和有关事项报告如下:台州循环经济发展有限公司：

1.根据浙江省城乡规划设计研究院、浙江世贸装饰股份有限公司设计的中央创新区小学（暂名）工程（装饰）施工图纸（出图日期：2022.12）及相关资料。二、编制依据、编制原则及办法（3）其他：图纸标明详专业设计的区域外，其他均未包含在本次预算内。（2）安装部分：1#楼专业教室照明线路及灯具、开关、新增配电箱及其进线，墙面开槽修补。2#楼专业教室照明线路及灯具、开关、新增配电箱及其进线，墙面开槽修补。3#楼专业教室照明线路及灯具、开关、新增配电箱及其进线，墙面开槽修补。（1）装修部分：1#楼计算机教室、微格教室，2#楼素描教室、美术教室、音乐教室及3#楼劳技体验区、科技综合体验中心、劳技教室、科技教室、科技教学仪器室、设备室、科技综合教室、自然教室及自然仪器设备室室内装修。地面水磨石、塑胶地板、实木地板、地砖、大理石、抗静电地板等工程。墙面不锈钢踢脚线、无机涂料、墙砖、冲孔吸音板等工程。天棚轻钢龙骨石膏板造型吊顶、天棚无机涂料、铝扣板、铝格栅等工程。3.工程概况：

1.本工程取费按其相应施工取费一般计税费率的中值计取：三、取费及材料价格等说明5.本工程招标控制价按一般计税法国标清单计价。4.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等浙江省及台州市有关建设工程造价的相关定额解释及文件规定。3.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（浙建站计(2013)63号及浙建站计(2014)31号）。

四、其他项目费4.风险费用：根据相关部门讨论确定，风险费用暂不考虑。3.人工、材料价格取定根据《台州造价》正刊（台州地区）（2022年12月）、《浙江造价信息》正刊（2022年12月）信息价并结合市场调查价。2.按业主要求预算未考虑关于调整建筑工程安全文明施工的通知(浙建建发〔2022〕37号)。（2）其中安装工程计取费率：企业管理费为21.72%、利润为10.4%、规费30.63%；施工组织措施项目费中，二次搬运费0.26%、冬雨季施工增加费0.13%、标化工地增加费按省级市区2.03%、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（市区工程）费率按7.1%计，税金按9%计取。（1）其中装饰工程计取费率：企业管理费为15.16%、利润为7.62%、规费27.92%；施工组织措施项目费中，二次搬运费0.5%、冬雨季施工增加费0.11%、标化工地增加费按省级市区1.81%、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（市区工程单独装修）费率按5.71%计，税金按9%计取。

1.图纸标明详专业设计的未显示做法的房间及区域本次预算均未包含在内。（一）装修部分五、有关事项说明3.甲供材料、甲供设备：无。2.施工总承包服务费：无。1.本工程暂列金额：无。

2）墙面界面划分为：土建做到抹灰面，其他由装修单位施工。1）地面界面划分为：土建做到结构楼板面，找平层及以上内容由装修单位施工。5.根据业主提供的招标控制价界面情况说明。4.本工程招标控制价所有混凝土按商品混凝土考虑，运距按7公里考虑。3.地面贴砖和大理石的找平层按1:3干硬性水泥砂浆考虑。2.本工程考虑标化工地增加费，按省级市区一般取费。

六、主要技术指标1.经与设计沟通，专业教室内悬吊插座更改为地插。（二）安装部分7.本工程图纸部分问题按设计回复（详附件）调整计算。6.微格教室石膏板轻钢龙骨隔墙根据设计回复，做法按1、75系列轻钢龙骨，2、18mmA级木质防火压力板基层，3、单层12厚纸面石膏板考虑计算。3）天棚界面划分为：土建做到结构楼板底，其他内容由装修单位施工。

二〇二三年一月十六日浙江广通工程咨询有限公司设计回复附：招标控制价书工程招标控制价：1905809元（大写）：壹佰玖拾万伍仟捌佰零玖元整。

抄送：台州循环经济发展有限公司主题词:工程招标控制价编制报告

15天棚5铝扣板天棚做法中铝扣板是否采用600*600*0.8厚是，采用600*600*0.8铝扣板16窗台板材质规格不详细同原标准教室窗台应为灰色大理石（20mm厚材质同门槛石）16窗台板材质规格不详细同原标准教室窗台应为灰色大理石（20mm厚材质同门槛石）16窗台板材质规格不详细同原标准教室窗台应为灰色大理石（20mm厚材质同门槛石）16窗台板材质规格不详细同原标准教室窗台应为灰色大理石（20mm厚材质同门槛石）设计单位（章）：经办人董知日期：202）年1月11日设计单位（章）：经办人董知日期：202）年1月11日设计单位（章）：经办人董知日期：202）年1月11日设计单位（章）：经办人董知日期：202）年1月11日设计回复记录-中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）设计回复记录-中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）设计回复记录-中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）设计回复记录-中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）序号图纸疑问设计回复备注墙面4做法中未明确条形吸音板厚度。特面平修考租（音乐4至）前为家@6007600.100空（根旗实际消卧100百收L车50原防火限音棉按此节点做法计价，其中条形吸音板改为15mm厚圆形冲孔吸音板（8mm，P20%）2音乐教室墙面4做法与节点详图做法不一致，按何种为准？三防火漆50*50*2.5热设件方管150厚吸音装饰饮墙面无纺与照燃处理100空腔内100厚防火吸音棉不锈钢音乐教室装饰墙面节点图30U15以墙面4做法表为准，面层材料为15mm厚圆形冲孔吸音板（8mm，P20%）。3图纸中未明确1#楼计算机教室静电地板下水泥砂浆找平层厚度。20厚1:3水泥砂浆找平层。4大理石门槛石做法图纸不详细。补充一个地面做法计价1、楼板2、素水泥浆一道，3、30厚干硬性水泥砂浆表面撒水泥粉，4、20厚大理石水泥擦缝，实际样式选样。5图纸中未明确微格教室木纹砖，贴在木基层上的做法。按最新修改图纸计价18厚A级木质防火板钢丝网AB胶拼贴6图纸做法地砖粘结层为20厚1：3水泥砂浆，编制说明采用干硬性水泥砂浆，按何种为准？按干硬性水泥砂浆铺贴。7图纸中未明确墙布做法按1、建筑墙，2、1:3水泥砂浆抹平，3、墙布基膜一道，4、墙布。8图纸中未明确矿棉板吊顶做法应为冲孔石膏板12厚刷白色无机涂料。9天棚吊顶轻钢龙骨是否按U50龙骨施工？天棚1已明确为CS50系列轻钢龙骨10微格教室窗户是否需要30*40*1.5mm厚深灰色烤漆方管栏杆？按图计价，无误11图纸中未明确金属格栅吊顶规格尺寸间距150*150（宽10mm*高20mm）格栅吊顶，厚度0.7mm12微格教室轻钢龙骨隔墙基层是否采用18mm厚阻燃板按图纸A级木质防火压力板13圆形吊顶天棚基层是否采用18mm厚阻燃板按最新图纸应为18厚A级木质防火压力板14软膜吊顶天棚基层是否采用18mm厚阻燃板按最新图纸应为18厚A级木质防火压力板

联系人：戴先生联系电话：0576-88908071招标人：台州循环经济发展有限公司（盖章）招标项目：中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）（项目编号：QBJ2023008）招标文件台州湾新区小额项目

第二章投标人须知详见网上招标公告（台州湾新区小额工程交易平台：http://www.tzwztb.com）第一章招标公告日期：2023年1月代理项目负责人：胡正长联系电话：0576-81817110招标代理：_浙江广通咨询咨询有限公司_（盖章）

1.1.1根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。1.1工程概况1.总则备注：前附表内容与正文内容不一致的，应以前附表的规定为准。投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：台州循环经济发展有限公司地址：台州湾新区甲南大道东段9号联系人：戴先生电话：0576-88908071
1.1.3	招标代理机构	名称：浙江广通工程咨询有限公司地址：台州市椒江区中心大道133号中环世纪B2幢603室联系人：胡正长电话：0576-81817110
1.1.4	工程名称	中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）
1.1.5	建设地点	台州湾新区荣和路以南，疏港大道以西中央创新区小学内
1.2.1	资金来源及出资比例	政府100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本次为装修装饰专业工程的施工招标，纳入总承包管理。招标范围为招标人提供的施工图纸（详见第五章）所包含的内容。具体内容详见招标人提供的工程量清单及编制说明。
1.3.2	工期要求	不超过 60天（日历天）
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件和项目负责人资格要求	投标人资质条件：建筑装饰装修工程专业承包资质二级及以上；项目负责人资格要求：建筑工程专业注册建造师二级及以上。（建造师临时执业证书无效）
1.4.3	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	其他材料：1）招标控制价电子文档；2）施工图纸电子文档；3）电子招标文件；4）最高投标限价。
2.2	招标文件的澄清	投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。
2.3	投标截止时间	详见本工程招标公告
3.1	投标文件组成	通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。投标文件由资信标、技术标和商务标组成:1、资信标包括：（1）项目负责人简历表（投标文件格式二）；（2）技术负责人简历表（投标文件格式三）；（3）主要施工机械设备表（投标文件格式四）；（4）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式五）；（5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式六）；（6）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）；（7）法定代表人授权委托书（投标文件格式八）；（8）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式九）；（9）证书材料：①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业）；②《建筑业企业资质证书》复印件（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。 ③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》复印件，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。（10）其他证明材料（如有）。注：企业资质证书及项目负责人建造师注册证书未能在全国建筑市场监管公共服务平台或省、直辖市相应平台查询到的作无效标处理。2、技术标包括：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施等问题投标人自行编制技术标。3、商务标包括：投标函（投标文件格式一）；注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。
3.2.1	招标控制价及最高投标限价	招标控制价：1905809元；最高投标限价： 1619938元。（招标控制价×85%），投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。
3.3.1	投标有效期	90日历天（自投标截止日起计算）
3.4.1	投标担保	1、担保金额： 3 万元人民币。2、担保形式：为响应国家政策，为企业减压，本工程采用工程电子保函缴纳（须为在台州湾新区小额工程电子交易平台网站注册的本单位银行基本账户汇出）。3、工程电子保函：指台州湾新区小额工程电子交易平台系统中线上购买的电子保函，其他线下及未与本系统对接开具的保函会导致无法匹配上传交易系统。（投标人保证金缴纳采用工程电子保函方式，应在招标文件规定投标保证金缴纳截止时间前，进入台州湾新区小额工程电子交易平台网站登陆投标人账号购买并获得电子保函。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号，保费需从投标人企业基本账户转出，否则由此造成的废标责任由投标人自负。）4、若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人购买并提交工程电子保函。5、购买工程电子保函截止时间：2023 年 2月 6日下午16：00前。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.1	投标文件其它格式要求	技术文件编制要求：（1）技术文件必须采用A4幅面，总页数不得超过10面；（2）建议技术文件字体为四号宋体，行距1.5倍。
3.6.2	电子签章	本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。
3.6.3	投标文件份数	一、投标文件份数：（1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。二、纸质投标文件说明:（1）本项目不要求递交纸质投标文件。三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码需与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。）
4.1.2	投标文件密封及装订	本工程采用不见面电子招投标，不要求递交纸质投标文件。
4.2.2	递交投标文件地点	本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；
4.2.3	是否退还投标文件	否
4.2.5	投标文件递交要求	1、本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如遇有问题的请联系蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。2、电子投标文件上传步骤：1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；2) 支付平台使用费和缴纳保证金后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。
5.1	开标时间和地点	开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/。
5.2	开标程序	1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。2、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“台州湾新区公共资源交易中心专用数字证书用户自助申报系统” 自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=247。）3、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。4、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。重要事项说明：（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。（3）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群
6.3	评标办法	综合评估法
7.1.1	中标候选人	本项目由评标委员会推荐_1_名中标候选人
7.3.1	工程担保	履约担保形式：采用银行保函、现金或台州湾新区小额工程电子交易平台系统内的电子保函。履约担保金额为中标价的 2%，在合同签订前向招标人缴纳。
8.1	温馨提示	投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。
9.1	投标制作工具USB加密锁	开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时没收投标保证金总额的30%，同时提交行业主管部门，并由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。
10	需要补充的其他内容
10.1	需要补充的其他内容	1.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。2.本项目中标人应向平台运营方（台州博育信息技术有限公司）支付相对应的交易服务费。3.服务费收费标准参考台发改收费[2018]232号文件的工程建设项目交易服务收费标准执行。
10.2	增值税计税方式	本工程采用一般计税法

1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。1）项目负责人不作在建项目要求；（3）其他要求：（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（5）为本工程提供招标代理服务的；（4）为本工程的代建人；（3）为本工程的监理人；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（9）被责令停业的；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字

1.11分包投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；

2.2招标文件的澄清投标人通过在发布招标公告的媒体上自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com），对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；

投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.1投标文件的组成3.投标文件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。2.3招标文件的修改投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、工伤保险费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。3.2投标报价

（2）其余投标人（含无效标的）在公示结束后退还；（1）中标人在提交履约担保后退还；3.4.3投标担保按以下方式退还(采用保函的不再进行退款)：3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。3.4投标担保

3.5备选投标方案3.4.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。（3）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。（2）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；（1）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

4.1投标文件的密封和标记4.投标3.6.2投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求使用CA锁进行电子签署或盖章。3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

4.2.4招标人（台州湾新区小额工程电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2投标文件的递交4.1.1投标人见投标人须知前附表。

5.1开标时间和地点5.开标4.3.2投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。4.3.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。4.3投标文件的修改与撤回4.2.5逾期未上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会，负责评标活动。6.1评标委员会6.评标开标程序：见投标人须知前附表。5.2开标程序招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

7.1中标候选人公示7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：7.1.3涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查（建造师在建不作要求的除外），在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。7.2中标通知书（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。7.3合同签订7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督

第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

2.1初步评审标准2.评审标准本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标文件组成	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
2.1.2	资格评审标准	投标人资格	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定
2.1.3	响应性评审标准	工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定
2.1.4	串通投标评审标准	存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的
3.2	详细评审标准	评审和评分	详见“评标办法附件”

分值构成与评分标准：见评标办法附件。2.2分值构成与评分标准2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。3.1初步评审3.评标程序

（2）投标人之间约定中标人；（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或不同投标人的投标保证金汇入同一个虚拟子账户。（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

1.投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准；评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：3.1.4商务标修正。（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。3.2详细评审3.按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4评标结果3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

（一）评审步骤二、技术标评审（10分）评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等其他要求进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。一、资格审查综合评估法评标办法附件

3、评标委员会成员按技术文件评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的打分平均值作为投标人技术文件得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）；例：2、投标人的技术文件最终类别按中位数法（即对评标委员会给出的类别排序，取中间类别）确定:1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术标给出评审意见，划分类别。评标委员会成员针对投标人的技术标的内容进行独立评审。具体步骤如下：

专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	最终类别
一类	三类	四类	一类	二类	二类

三、商务标评审（80分）技术标得分=技术文件得分。技术文件的编写内容为：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。评标委员会按投标人技术文件得分从高到低进行排名（排名不并列，若有得分相同的技术文件，由招标人代表抽签确定排名先后）。如此时经评审的有效投标人技术文件（S家），S≤10时，所有经评审的有效投标人技术文件均予以通过；如此时S＞10时，排名靠后的T家（T=S×10%,T保留整数，小数点后第1位四舍五入，下同）技术文件不予通过，技术文件不予通过的投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段评审，投标文件作无效标处理。（二）技术文件评分标准（10分）

类别	一类（好）	二类（较好）	三类（一般）	四类（差）
分值范围	10~9.6	9.5~9.1	9.0~8.6	8.5~6.0

四、评标总得分的确定投标人的投标报价等于评标标底价的得80分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=80-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。（二）商务标得分调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数）（一）评标标底价

（三）抽签确定。（二）投标报价低者；技术标得分高者；评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人，如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：五、中标候选人的确定投标人的评标总得分＝技术标得分＋商务标得分。

第一部分合同协议书合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第四章合同条款及格式评标委员会对中标候选人的项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的一名投标人为本工程中标候选人。

2．工程地点：台州湾新区荣和路以南，疏港大道以西中央创新区小学内。1．工程名称：中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：台州循环经济发展有限公司

二、合同工期6．工程承包范围：招标人提供的施工图纸及招标控制价所包含的全部装饰、安装工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5．工程内容：装饰内容包括楼地面铺贴、天棚吊顶、墙面粉刷等，安装内容包括电气照明、给排水等工程。4．资金来源：政府100%。3．工程立项批准文号：。

工程质量符合合格标准。三、质量标准形象进度工期要求：/。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。

人民币（大写）（¥元）；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）（¥元）；1．签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式

人民币（大写）（¥元）。（4）暂列金额：人民币（大写）（¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：

五、项目经理（2）简易计税方法。（1）一般计税方法。承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第1种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。2．合同价格形式：单价合同。

（3）投标函及其附录（如果有）；（2）招标文件；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。

（9）其他合同文件（8）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；

八、承诺安全文明施工创浙江省安全文明标准化工地。工程质量创/。七、创优目标上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、词语含义4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、补充协议本合同在签订。十一、签订地点本合同于年月日签订。十、签订时间

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（公章）承包人：（公章）本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十四、合同份数本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。十三、合同生效

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：（签字）（签字）

第二部分通用合同条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案。1.1.1合同1.1词语定义1．一般约定第三部分专用合同条款

通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；资质类别和等级：/；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；名称：浙江省城乡规划设计研究院；1.1.2.5设计人：

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及浙江省有关补充规定；《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)及其它补充规定、浙建建发〔2019〕92号、台建〔2019〕16号《台州市住房和城乡建设局关于实施“浙江省建设工程计价依据（2018版）”的补充通知》、《台州造价》2022年12月及市场价等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/1.1.3.9永久占地包括：/1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/1.1.3工程和设备

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4标准和规范

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔伍〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：招标文件作为合同组成部分，其顺序在中标通知书和投标函之间，其余按通用合同条款执行。1.5合同文件的优先顺序

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案；需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。

1.7.2发包人接收文件的地点：/；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

监理人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。承包人接收文件的电子信箱：/。承包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。发包人接收文件的电子信箱：/。

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款，可视工程实际双方再补充约定。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。监理人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。监理人接收文件的电子信箱：/。

1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用已包含在合同价内，承包人报价时综合考虑，并承担相应费用。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为界。1.10.3场内交通

1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。

身份证号：；姓名：（以发包人书面通知为准）；发包人代表：2.2发包人代表2．发包人出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：发包人提供的招标控制价如发现工程量清单计算错误、缺项、漏项、项目特征不符、综合单价组价错误、新增项目，新增人工均可按实调整，

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：/。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.1提供施工现场

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.7组织竣工验收发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.6支付合同价款发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：伍套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。3.1承包人的一般义务3．承包人承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

c.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。b.本项目施工安全由承包人负总责。a.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：/。（11）承包人诚实信用的承诺：/。d.服从总包单位的管理，执行总包的各项管理制度；

联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须不少于24天；承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的15%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换项目经理，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

禁止分包的工程包括：/。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的8%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。

发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：。承包人是否提供履约担保：提供履约担保。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。4.1监理人的一般规定4．监理人非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

联系电话：/；监理工程师执业资格证书号：/；职务：/；姓名：/；总监理工程师：4.2监理人员

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均有权要求监理人提供书面的授权文件，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。（2）对于监理人更换其委派的监理人员，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；关于监理人的其他约定：/。通信地址：/；电子信箱：/；

5．工程质量（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。5.3隐蔽工程检查关于工程质量奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。6.1安全文明施工6．安全文明施工与环境保护重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

7．工期和进度安全文明施工费包含在合同价内。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（50）%，金额为（）元，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下月进度计划和施工方案；7.1.2施工组织设计的提交和修改监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工,应按规定组织专家论证及办理审批手续。7.1施工组织设计

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天（500）元。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

8．材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。（3）本工程要求使用材料要求。（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；采购和施工前材料品牌须先经发包人确认；如需调整，必须经得发包人认可。8.2承包人采购材料与工程设备

8.6.1样品的报送与封存8.6样品（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（/）%计算。（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（/）%计算。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用

9.1试验设备与试验人员9．试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.1.2试验设备

10．变更现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验（4）当质量安全管理机构根据规范对工程现场实体另行抽样检测，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用，除空气检测外其余所有检测费用均由承包人承担。如检测不合格，由承包人须承担重新检测及恢复费用。（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品、专项检测试验费（除空气检测外）、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费等费用由分包人承担；

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。10.1变更的范围

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价计价依据计算的综合单价偏差±30%以上。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。10.4.2变更估价程序（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议

10.7.4专业发包工程管理费承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款。无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。10.7.1依法必须招标的暂估价项目

创标化工地增加费计算方法：本工程创浙江省安全文明标准化工地，创标化工地增加费率（房屋建筑与装饰工程取费标准1.81%，通用安装工程取费标准2.03%），实际达到或高于该目标的，工程结算时按该费率计算（计算基数为投标人工费与机械费之和），取得获奖文件后支付；未达创标化目标的不予计算支付。合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额发包人另行发包的专业工程：/。需总承包人配合的具体事项：/。发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率/%计算。

12．合同价格、计量与支付11.2法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整11．价格调整创优质工程增加费计算方法：/。

（二）工程造价按以下要求编制：（一）本工程采用固定结算率方式结算【结算率=投标总报价/招标控制价*100%】，本工程的结算率一次性包干，结算时不再另行调整，结算工程总造价=按照本合同条款计算所得的工程造价×结算率。综合单价包含的风险范围：1．单价合同。本合同价款采用第1种方式单价合同确定。12.1合同价格形式

（6）其他可能发生的费用：（5）计日工单价：技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日，工日数经发包人签证;该项费用仅另计算税金。（4）签证确定的某个施工内容的施工价（或工料机完全价）仅计算税金及工伤保险费，不纳入工程下浮率（或结算率计算）；（3）企业管理费、利润、施工组织措施费、规费的计算基数为人工及机械台班费，计算基数中单价按人工、机械台班的定额单价计算；（2）本工程结算时，招标控制价已有的价格按招标控制价的价格计入；（1）本工程结算时应按照招标控制价的计量依据、计价依据、组价方式、取费标准确定办法等进行计算；

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由分包人计量，发包人及其委托的相关机构审核。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：已包含在合同价内。c.投标单位自行踏勘现场，自行考虑工程系统对接问题，相关费用已由承包人综合考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用；a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决，因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回；

b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。（5）因非分包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整。（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；（2）市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款约定调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2．总价合同。（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。c、施工组织措施项目，按合同约定费率内容，调整措施费用计算基数。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额（）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。12.2.1预付款的支付12.2预付款3．其他价格方式：/。

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及浙江省有关补充规定；《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)及其它补充规定、浙建建发〔2019〕92号、台建〔2019〕16号《台州市住房和城乡建设局关于实施“浙江省建设工程计价依据（2018版）”的补充通知》、《台州造价》2022年12月及市场价及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保

12.3.4总价合同的计量（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期：

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。

12.4.3进度付款申请单的提交其余按通用合同条款。合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至合同价格的90%（含预付款）。工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，发包人付清工程结算价款。工程实际竣工验收合格后满两年后工程质量保证金保函自动失效。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的〔75〕%工程价款。人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：按月支付。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13．验收和工程试车如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。发包人将当月投资额的(20)%拨付到分包人的农民工工资专用账户：；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。12.5支付帐户

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。关于竣工验收程序的约定：竣工验收程序按通用合同条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。

13.2.5移交、接收全部与部分工程（2）其余按通用合同条款。（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。13.2.3竣工日期因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；本工程场地恢复的要求：承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。13.6.2地表还原承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料两套。1.承包人提交竣工结算申请的期限：14.1竣工结算申请14．竣工结算（4）其它要求：/。（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（180）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。（1）发包人结算审核时间：14.2竣工结算审核2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

承包人提交最终结清申请单的份数：2份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

15.2缺陷责任期15．缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5%的工程结算价款；质量保证金采用以下第1种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：留置质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第3种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）1.5%的工程结算价款；

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。质量保证金按以下第/方式退回：15.3.3质量保证金的退还关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函。

15.4.3修复通知工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修（4）其它：/。（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16．违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（）%计算；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

16.2.2承包人违约的责任（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；承包人违约的其他情形：

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的〔10〕%。（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；承包人违约责任的承担方式和计算方法：

17．不可抗力16.2.4因承包人违约解除合同后的处理发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。关于承包人违约解除合同的特别约定：/。16.2.3因承包人违约解除合同（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

按通用条款。17.3不可抗力后果的承担按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。17.2不可抗力的通知除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。17.1不可抗力的确认

18.3其他保险关于工程保险的特别约定：/。18.1工程保险18．保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同

20.3争议评审20．争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：/。

其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。合同当事人关于本项的约定：按通用条款。20.3.2争议评审小组的决定

附件：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件4：主要建设工程文件目录（略）附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：

附件10：支付担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：台州循环经济发展有限公司工程质量保修书附件3附件11：暂估价一览表（略）

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的所有内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容

7．其他项目保修期限约定如下：2年。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

传真：传真：电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：

项目地址：台州湾新区荣和路以南，疏港大道以西中央创新区小学内项目名称：中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）第四部分工程建设项目廉政责任书邮政编码：邮政编码账号：账号：开户银行：开户银行：

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。承包人：发包人：台州循环经济发展有限公司

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条发包人的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条承包人的责任（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本合同一式份，发包人份，承包人份。第六条本责任书的有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（三）承包人在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则承包人向委托人支付合同价10%的违约金。

第五章图纸年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）年月日年月日电话：电话：地址：地址：

第六章技术标准和要求（http://www.tzwztb.com）详见台州湾新区小额工程交易平台施工图纸2．图纸1．图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。2.技术规范及标准1.3建设内容：工程范围：包括1#楼三层计算机教室，四层微格教室；2#楼一层素描教室，二层美术教室，三/四层音乐教室；3#楼二层劳技教室，三层科技教室，四层自然教室等专业教室装饰、安装工程。具体内容详见招标人提供的电子版施工图纸及招标控制价。1.2建设地点：台州湾新区荣和路以南，疏港大道以西中央创新区小学内。1.1招标工程：中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）1.工程概况

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《工程测量规范》GB50026-2016

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003《屋面工程技术规范》GB50345-2012《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2010《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

……《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

3.2材料的质量保证（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。3.1材料选择3．材料质量要求2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。3.3供应要求（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

附件：主要设备材料备选品牌一览表5．其他4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。4．工程管理的要求

序号	材料名称	备选品牌或厂家	备注
一	装饰
1	防水卷材、防水涂料	北新月皇、北京东方雨虹、卓宝、江苏凯伦、中油佳汇、西牛皮、宇虹、浙江中誉或相当于
2	玻璃	深圳南坡、上海耀皮、福耀玻璃、信义玻璃或相当于
3	外墙涂料、内墙防霉涂料、内墙乳胶漆、无机涂料等	立邦、华润、三棵树、多乐士、嘉宝莉、厦光、泰基、华鼎或相当于	含配套腻子
4	铝单板、铝方通、铝扣板	西蒙、蒲飞尔、道格拉斯、乐思龙、拓谱或相当于
5	成品装饰门	简似、谷平、豪临、卡蒂贝伦或相当于	款式需业主选定
6	门五金（含门锁、合页、闭门器、顺位器等所有五金配件）	汇泰龙、雅洁、顶固或相当于	门锁铜芯
7	木板材、难燃板	千年舟、兔宝宝、莫干山或相当于	环保E0级
8	石膏板	千年舟、龙牌、拉法基、杰科或相当于
9	轻钢龙骨	龙牌、拉法基、可耐福、杰科或相当于
10	墙砖、地砖	鹰牌、东鹏、冠珠、冠军、特地或相当于	经承包人提供样品，业主选样确定
11	地胶地板	LG，洁福，阿姆斯壮或相当于	经承包人提供样品，业主选样确定
12	吸音板	杭州恒宁，广东天戈，上海揽贝或相当于
13	卫生间成品抗倍特隔断	奥高、日信、佳丽福或相当于
14	防静电地板	华誉、环宇、洛可菲林或相当于
二	给排水
1	给水管、排水管	中财、伟星、联塑、公元、白蝶或相当于
三	电气
1	配电箱（柜）内元器件	施耐德、ABB、西门子或相当于
2	配电箱（柜）、电表箱	台州市腾科机电、台州市力广机电、德力西联合开关厂、衢能电气或相当于
3	电线、电缆	开开、飞洲、全通、华远高科或相当于
4	KBG、JDG	河北鹏创、河南武陵源、天津萧通或相当于
5	焊接钢管	天津利达、浙江金洲、增洲或相当于
6	开关面板、插座	杭州鸿雁、德力西、浙江正泰或相当于
7	照明灯具	飞利浦、雷士、欧普、三雄极光、今上照明或相当于

三、技术负责人简历表二、项目负责人简历表一、投标函第七章投标文件格式涉及与总承包相同品牌材料，优先采用与总承包相同品牌的材料。注：若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书八、法定代表人授权委托书七、台州市建设工程诚信投标承诺书六、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表五、台州市建设工程投标人资格自查表四、主要施工机械设备表

1、愿以总报价人民币佰拾万仟佰拾元，￥：元承包上述工程的施工、竣工和保修。一、根据你方的中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：台州循环经济发展有限公司（招标人）：投标函中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）一、投标函

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。4、人员设备按本投标文件的部署及时到位；3、工程质量等级合格；2、工期：天；

项目负责人简历表中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）二、项目负责人简历表日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：

姓名	性别		年龄	专业
资质等级		职称		学历
参加工作时间			从事项目负责人年限
证书号			身份证
简历

技术负责人简历表中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）三、技术负责人简历表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

姓名	性别	年龄	专业
职称	毕业院校		学历
参加工作时间		从事技术负责人年限
简历

主要施工机械设备表中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）四、主要施工机械设备表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

序号	设备名称	规格型号	数量	设备能力	进场时间	备注

台州市建设工程投标人资格自查表中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）五、台州市建设工程投标人资格自查表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
1	投标人资质条件是否符合	1.4.1（1）	是
2	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）	1.4.2（1）	否
3	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外	1.4.2（2）	否
4	是否为本工程的监理人	1.4.2（3）	否
5	是否为本工程的代建人	1.4.2（4）	否
6	是否为本工程提供招标代理服务	1.4.2（5）	否
7	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人	1.4.2（6）	否
8	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股	1.4.2（7）	否
9	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作	1.4.2（8）	否
10	是否被责令停业	1.4.2（9）	否
11	是否被暂停或取消投标资格	1.4.2（10）	否
12	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内	1.4.2（11）	否
13	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	1.4.2（12）	否
14	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形	1.4.2（13）	否
15	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）	1.4.2（14）	否

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）六、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
1	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合	1.4.1（2）	是
2	项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）	1.4.1(3)2)	否
3	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格	1.4.2（10）	否
4	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	1.4.2（12）	否
5	投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定	1.4.2（13）	是

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程诚信投标承诺书七、台州市建设工程诚信投标承诺书年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）（工程项目名称）的投标；

八、法定代表人授权委托书年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：手机：

投标人（盖章）：代理人无转委权，特此委托。（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加（招标人）的（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。本授权委托书声明：我（姓名）系（参考样张）法定代表人授权委托书

中央创新区小学（暂名）工程（专业教室装饰）九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书授权委托日期：年月日身份证号码：职务：代理人：性别：年龄法定代表人（盖章）：

年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程安全生产任职资格承诺书