广东政府采购智慧云平台电子卖场 定点议价采购公告 广东省三水强制隔离戒毒所采用定点采购议价方式实施本次采购。 一、项目信息 （一）项目名称：广东省三水强制隔离戒毒所修缮工程定点采购 （二）项目编号：DDYJ-2024-1389827 （三）预算金额：5,887.35 （四）采购需求：

编号

服务描述

需求描述

数量

控制单价（元）

计 量 单 位

-第1页-

1

工程周期：15 工程工期总日历天数：15 安全文明施工费(元)：401.80 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：按图纸、工程量清单所包含的范围，包 施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安 全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。因施工导致弱电线路及设 备损坏或移位，施工单位需恢复原样或承担维修及 恢复所产生的相关费用。施工场内的用水、用电由 乙方自行解决，项目开工前乙方需在甲方水电管理 部门办理相关手续，用水、用电相关费用已包含在 本工程合同价中。关于工期的约定： 1、实际开工 日期以发包人或监理单位发出的开工令为准。 2、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算 方法为：乙方每延误总工期一天，支付500元违约 金，误期赔偿费的最高限额为合同价款的10%，所 产生的违约金在工程款中扣除，承包人支付工期延 误违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺 陷的义务；总工期延误超过15天的，甲方有权单方 面解除合同，并组织其他施工队伍进场完成收尾工 作，所产生的费用在乙方工程尾款中扣除，不足部 分甲方有权继续向乙方追偿；同时，甲方有权不再 向乙方支付工程款，由此造成甲方的一切损失及责 任由乙方承担。 3、合同工期调整：（1）发包人 未能按约定提供图纸和现场施工条件；（2）发包 人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使 施工不能正常进行；（3）发包人或其委托的工程 管理咨询人未能按合同约定发出指令或者履行批准 程序，致使施工不能正常进行；（4）工程变更造 成工期延误的；遇不可抗力或政策性停工的； （6）非承包人原因停水、停电造成停工超过合同 约定时间的。（7）发包人指令暂停施工的，暂停 施工天数为顺延工期天数。（8）施工过程中，因 发包人增加或者减少工程内容、变更施工工程的内 容、标准或实施安排顺序等，引起工期变化的，发 承包双方应依据合同约定执行；合同未约定的，应 共同协商、合理调整工期。 4、工期不顺延情形包 括但不限于：（1）承包人未按照发包人要求提供 相应的管理人员、施工人员实名制资料及施工进度 计划（附横道图）等相应资料文件不得进场施工，工期不做顺延<管理人员、施工人员实名制资料要求 包括但不限于：1.拟派管理人员（项目经理、专职 安全员）的资质证书、企业聘书、联系电话；现场 联系人身份信息（名字、身份证号码等）及联系方 式2.拟派施工工人的身份信息（名字、身份证号码 等）；特种作业人员需提供相应操作资格证书。3. 实名制资料需由承包人加盖公章确认。>；（2）根 据工程实际需要，要求提供施工组织计划、安全文 明施工方案等相应资料文件，承包人未提供的，不 得进场施工，工期不做顺延；（3）项目实施过程 中增加施工人员的，也需要提供实名制资料，未能 提供实名制资料的施工人员不得进场作业，由此造 成的进度延误由承包人自信承担，工期不做顺延。（4）承包人材料进场需报基建办检验，材料检验 不合格的，延误工期不做补偿。 5、工程实际竣工 日期按照以下情形分部确定：（1）建设工程经竣 工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人未在 28天内组织施工质量竣工验收的，以承包人提交验 收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工 验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之 日为竣工日期。 是否需要报价前勘查现场：否 工程量清单: 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是

工程内容见工程量 清单。采购人对工 程质量等进行考 核，通过《工程施 工质量考核表》考 核的结果作为工程 结算的依据之一。

1

5,485.55 个

个

-第2页- （五）议价发起时间：2024年12月24日 （六）本项目采用的是总价包干的报价方式。 二、需求信息 合同份数：5 争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决 发票类型：增值税普通发票 三、供应商报价须知 （一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民 事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税 收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条 件。 （二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。 （三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的 附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。 （四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次 报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 四、定点议价规则 （一）报价规则。 （1）供应商的报价应是总价。 （2）供应商的报价不得高于最高限价。 （二）成交规则、终止规则。 （1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。 （2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。 五、项目联系方式 联系方式：戴先生 13928570138 采购单位：广东省三水强制隔离戒毒所 2024年12月24日 -第3页- -第4页-