件文标招施工2023-2024年度S45机电维护工程总承包项目

第三章评标办法第二章投标人须知第一章招标公告目录招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司招标人：义乌市交旅高速公路有限公司

招标条件第一章招标公告第七章投标文件格式第六章工程量清单第五章维护内容和要求第四章合同条款及格式

2.4招标范围：2.3项目概况：主要内容包括S45义东高速及安装在相邻高速公路的业主单位的机电系统设施设备的日常维修、维护、清洁及保养，服务范围：（1）清洁保养范围为全线机电设备（含ETC门架）；（2）维护维修采用包清工的形式，包含所需的封道费用、辅材费用、安全措施费及自身技术团队无法处理需要委托第三方专业技术团队费用等，不包含零配件费用。范围为除高压外线及配电房高压设备、恒生软件的全部机电系统，但如果业主有需求承包人需配合业主完成高压外线及配电房高压设备、恒生软件故障维修。2.2标段划分：/。2.1建设地点：S45义东高速公路。2.项目概况与招标范围本招标项目2023-2024年度S45机电维护工程总承包项目已由相关单位批准，项目业主为义乌市交旅高速公路有限公司，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

（5）收费站维护的内容：（1）站内所有机电设备；（2）供配电及传输部分；（4）隧道机电系统:1.隧道监控；2.隧道消防设备设施；3.本地控制器PLC；4.广播系统；5.本地控制器；6.隧道通风照明设备、7车道指示器.8供配电系统等相关设备软硬件；（3）收费系统:1.收费系统主干数据路由设备；2.广场摄像机；3.车道设备；4.ETC天线（含精度调整）；5.抓拍摄像机（含精度调整）；6.称重设备，7.服务器等相关设备。（2）通信系统（含业务调整):1.传输及接入系统；2.交换系统；3.内线电话；4.紧急电话；5.数据传输；6.视频传输等相关设备软硬件。（1）监控系统（含业务调整）：1.视频监控；2.光端机；3.视频编、解码器；4.可变情报板；5.广播系统；6.气象仪；7.车检器；8.高清卡口；9.光平台.10服务器.等相关设备软硬件2.4.1高速公路维修、维护范围

2.4.2清洁、保养范围：（10）机电系统设备突发事件应急抢修；（9）路损造成的机电设备设施维修；（8）网络安全：(1)全流量安全监测分析,(2)安全加固服务,(3)安全巡检,(4)应急响应,(5)安全值守，（6）漏洞修补，病毒库更新等（7）主线自由流门架维护内容：（1）传输系统；（2）供电系统；（3）设备部分；（6）配电及照明维护内容：（1）接地检测；（2）配电箱；（3）抽屉柜；（4）灯具；

本项目1次招标二年有效，合同期限为合同签订之日起至2024年12月31日。2.4.5机电系统的其它技术支持。2.4.4参与应急保障任务期间的系统保障（如免费通行期、警备任务、抗台、抗冰雪灾以及重大系统升级期间等）；2.4.3维护所需的部分备品备件的采购（按实计量）（2）主线机电系统：ETC门架系统、情报板系统、监控系统等机电设备（1）隧道机电系统：监控系统、消防系统、照明系统、通风系统、控制系统、配电系统等机电设备

3.1资质条件：本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备公路交通工程专业承包公路机电工程分项一级资质，并在业绩、人员等方面具有相应的施工能力；3.投标人资格要求质量要求：优良招标控制价：本项目投标控制总价280.4545万元。（2年总价）计划开工日期：合同签订之日计划工期：2年（全年制系统维护）。

3.2.2根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）及《关于进一步规范工程建设项目招标投标管理的实施意见》（义行服管〔2018〕23号）规定，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的投标人，不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）。3.2.1投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录；3.2其它要求：3.1.3业绩要求：2019年（以实际交工验收日期为准）以来，完成过1个高速公路机电系统维护项目。业绩证明材料：a．中标通知书清晰可辨的复印件；b．合同协议书复印件；c．由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或项目业主对其履约情况证明材料的复印件或若以上材料不能反映项目属于高速公路及机电维护字眼的还需提供发包人证明材料，以上材料缺一不可，否则业绩不予认可。3.1.2本次招标不接受联合体投标。3.1.1项目经理资质及等级要求：具有机电或交通工程类专业中级及以上职称，并同时具有机电工程二级及以上建造师注册证书，并有安全生产考核合格证书（B证）。拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。

5.招标文件的领取4.2评标办法：现场评分法4.1资格审查方式：资格后审4.资格审查方式与评标办法3.2.4投标人及其拟派项目负责人在中标公示期结束前没有下列不良行为：①被义乌市交通运输局处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被清退出义乌市交通建设市场期间的。②被浙江省省级交通行业行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出交通建设市场的；或被浙江省交通运输厅列入不良行为记录公告期或公示期的。3.2.3根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）规定，信用等级为E类的投标人，不得参与本项目投标（以招标人在投标截止时间查询的上一个月企业信用等级为准）。

（2）企业资质证书；（1）单位营业执照副本；5.4、报名时所需资料（复印件或扫描件加盖单位公章，并带原件核对）：5.3、可以通过电子邮件（或邮寄）形式报名获取招标文件，将所需资料发送至代理机构指定邮箱1131495233@qq.com，浙江中正工程项目管理有限公司（义乌市北苑街道拥军一区5幢一单元4楼）。收件人：倪楠媛联系方式：13738913547。5.2、凡有意参加投标者，请于报名截止时间前到浙江中正工程项目管理有限公司（义乌市北苑街道拥军一区5幢一单元4楼）领取或本项目招标公告附件中自行下载。招标人不组织项目现场踏勘，不召开投标预备会。5.1、报名时间于2022年12月30日-2023年1月4日（上午8：30－11：30，下午14:00－17:00，节假日除外）

（8）投标单位的联系人、联系号码、钉钉号及QQ邮箱（7）2019年（以实际交工验收日期为准）以来，完成过1个高速公路机电系统维护项目。业绩证明材料：a．中标通知书清晰可辨的复印件；b．合同协议书复印件；c．由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或项目业主对其履约情况证明材料的复印件。若以上材料不能反映项目属于高速公路及机电维护字眼的还需提供发包人证明材料，以上材料缺一不可，否则业绩不予认可。（6）项目经理职称证书、建造师注册证书及身份证复印件；（5）被授权人身份证；（4）法定代表人授权书；（3）安全生产许可证书；

投标人如现场递交投标文件的，参与开标人员应当领取“浙江健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人须书面委托“浙江健康码”为绿码的人员参与现场开标。健康码获取方式：支付宝→城市服务→浙江健康码。参与开标人员应携带身份证等户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入开标会议室前自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。采用现场递交投标文件的投标人即交即走。投标人应与2023年1月5日9时30分前将投标文件密封送至义乌市北苑街道拥军一区5幢1单元4楼，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。方式二：本项目接受邮寄投标文件，邮寄投标文件送达时间（递交时间）以签收人签收时间为准，分批次邮寄或修改的投标文件，送达时间（递交时间）以签收人最后一次签收时间为准。投标人如采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件应按招标文件要求密封和标记后，再放入快递箱或快递袋多层包装后再邮寄，由签收人签收后保存。邮寄投标文件按招标文件规定的时间、地点和开标程序开启。若邮寄过程中，投标文件发生遗失、损坏或延期送达等情况，不予接收，快递退回，责任由投标人自行负责。邮寄地址：义乌市北苑街道拥军一区5幢一单元4楼，倪楠媛收，联系电话：13738913547。如投标文件为邮寄形式递交的投标人，其投标授权代表人在开评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知授权代表人。因投标人授权代表人手机关机或联系不上等原因，导致的相关后果由投标人自行负责。（★快递单及包裹外观仅标需标明“2023-2024年度S45机电维护工程总承包项目”，不得显示投标人名称或标志。）方式一：6.1、递交方式：6、投标文件的递交

联系电话：13806784790联系人：王先生招标人名称：义乌市交旅高速公路有限公司7、联系方式：6.2随同投标文件另须有投标人代表身份证复印件及法定代表人（单位负责人）授权委托书（注明授权代表手机号、钉钉号、身份证号、电子邮箱等）。根据疫情防控要求，投标人将投参加钉钉直播开标会。由招标代理根据投标人信息建立钉钉群（投标人需提前注册钉钉号）并开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，投标人在规定时间内送达标书并加入钉钉群后离开开标现场，开标记录和结果在钉钉群内进行确认。

投标人须知前附表第二章投标人须知2022年12月联系电话：13738913547联系人：倪楠媛招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程可研进行招标。1.1项目概况1.总则注：投标人须知前附表内容与本招标文件下述内容不一致的，以投标人须知前附表为准。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.4.1投标人应具备承担本标段项目的资质条件、能力和信誉。1.4投标人资格要求1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的时限要求：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：1.4.2本次投标不接受联合体投标。（4）其他要求：见投标人须知前附表。（3）信誉要求：见投标人须知前附表；（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（6）被暂停或取消投标资格的；（5）被责令停业的；（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；（3）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本项目投标的；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。（7）财产被接管或冻结的；

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按照规定的形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。1.11分包1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）发出答疑文件。该澄清内容为招标文件的组成部分。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（5）投标文件格式；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；

2.3招标文件的修改2.2.2招标人对招标文件的澄清，在投标人须知前附表规定的投标截止时间3日前通过义乌市公共资源交易平台发出答疑文件，但不指明澄清问题的来源。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名上传要求澄清问题的文件，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。2.2招标文件的澄清投标人应按照公告要求的时间及方式下载招标文件、招标答疑文件等资料，同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若其投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。上述所列内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。

3.1投标文件的组成3.投标文件注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过义乌市公共资源交易平台发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。2.3.3为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的补充和修改部分进行研究，招标人可以酌情延后开标日期，具体时间以书面形式通知。2.3.2不论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件做出补充和修改，招标人都将在前附表规定的时间以书面形式发放给所有投标人，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件、招标文件的修改和补充均以书面明确的内容为准。内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；2.3.1投标人领取招标文件后，应仔细检查和审阅招标文件的所有内容。如有疑问，应在领取招标文件后按投标人须知前附表规定的截止时间前以不署名形式上传要求澄清的文件，否则责任自负；如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

（2）授权委托书原件（若有时）（附件三）；（1）资格后审封面（附件二）；3.1.1.2资格后审文件主要包括下列内容（加盖投标人公章）（1）投标函及投标函附录（附件一）；3.1.1.1报价主要包括下列内容（加盖投标人公章）3.1.1投标文件由报价文件和资格后审文件和资信标组成。

（8）有效期内的安全生产考核合格证书（B证）（7）项目负责人的有效身份证（复印件或扫描件）；（6）项目负责人的技术职称证书、建造师注册证书（复印件或扫描件）；（5）安全生产许可证；（4）企业资质证书；（3）企业营业执照副本（复印件或扫描件）；

（4）服务地址；（3）维护力量；（2）施工维护方案、技术服务方案（合理性、科学性、可行性）及保障措施；（1）资信得分自审表；3.1.1.3资信标并附：相关证明材料（复印件加盖投标人公章）（9）不平衡报价综合单价修正承诺书（附件六）

3.3投标有效期3.2.2最高限价详见投标人须知前附表3.2.1投标人应根据本招标文件及招标范围、内容，结合自身能力和力量的投入进行竞争报价。3.2投标报价及内容（6）信用评价；（5）单位业绩；

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况按照省、市不良行为管理办法处理。根据义行服管〔2019〕10号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。本项目免收投标保证金。3.4投标保证金3.3.2特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.7.1投标文件应按招标文件进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.7投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.6备选投标方案详见招标文件评标办法要求。3.5资格审查资料

4.1投标文件的格式、密封和标记4.投标3.7.5投标文件不得采用活页夹装订。3.7.4投标文件份数要求详见投标须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.1.1.3资格后审文件格式和内容要求（2）其他要求：投标函、资信标按招标人提供的格式要求盖投标单位公章和法定代表人或其授权委托人的签名或盖章；资格后审文件复印件或扫描件需加盖投标单位公章。（1）投标文件的装订与密封：资格后审文件单独装订成册，资信标单独装订成册，投标报价一份一起装入一个包封。投标文件包封要求密封，标记工程名称和投标人名称，其余不做要求。4.1.1.2投标文件格式要求：4.1.1.1投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容。4.1.1投标文件格式和内容

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2投标文件的递交（2）格式要求：封面格式自行制作，其他内容参照招标文件要求和提供的附件格式自行制作，没有格式的可以自行制作并装订成册。（1）内容要求：按照招标文件3.1.1.2条的内容要求。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以补充文件形式通知延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。③未按招标文件要求密封的；②投标文件未密封、无法辨明投标项目或投标人的；①逾期送达的；4.2.5有下列情形之一的，投标文件不予受理：4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。开标时凭回执入场。

5.开标、定标4.3.4按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3投标文件的修改与撤回

5.2.2主持人按下列程序进行开标：5.2.1招标人需在开标前一小时核对快递材料并根据寄件人信息组建具体项目的开标钉钉群，并做好相关群设置（入群验证、禁言、禁止私聊等）。投标人授权代表应按照群公告内容统一修改群名片，名片格式为“投标单位名字+被授权人姓名”。。5.2开标程序按照按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，投标人无须到场参加开标会议，开标全程通过钉钉项目群进行直播。招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）和地点公开开标。5.1开标时间和地点

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（4）开标前由招标人和代理人员共同检查签到单位、标书受理情况。开标时，由招标人代表现场启封标书，检查标书密封情况，待资信标评审结束，进行商务标开标，由招标人代表监督开标报价情况；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（1）宣布开标纪律；

推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。5.4中标候选人推荐人数5.2.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时当众予以拆封、宣读；对开标中发现的所有问题，按评标办法评审处理并在开标记录表如实记录，招标人当场宣布，该投标人直播现场确认。5.2.2若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在直播现场提出异议，当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。（8）开标会议结束。（7）招标人、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

5.6.3经查实，中标候选人有前附表所列情形之一的取消其中标资格。5.6.2招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示，公示期为不少于3个日历天。5.6.1招标人应当确定排名最高的1家中标候选人为中标人。排名最高的1家中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。当所有中标候选人都不符合中标条件的，招标人应当重新招标。5.6定标招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示，公示期为不少于3个日历天，公示媒介见投标人须知前附表。5.5中标候选人公示及媒介

6.1.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。6.1履约担保金6.合同授予5.6.6在本章第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。5.6.5决标前，招标人将按《申请核查表》（详见本招标文件第七章附件五）的要求对中标候选人进行核查，经核查不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将重新招标。5.6.4除不可抗力外，业主确定的中标候选人无正当理由放弃中标的，按省市不良行为管理办法处理。若由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标的中标候选人承担。

6.2.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。6.2.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人未按规定签订合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。6.2签订合同履约担保金在全部工程竣工验收合格后10天内扣除相应违约金后退还（不计息）。6.1.3履约担保金的退回：6.1.2中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，则取消中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿，并按义乌市有关规定进行处罚。

有下列情形之一的，招标人将重新招标：7.1重新招标7.重新招标和不再招标6.2.5合同签订后，招标人根据工程需要要求中标人配备专业人员的，中标人须按招标人的要求无偿配备。6.2.4订立书面合同之日起15日内，招标人应当将合同送行业主管部门备案，财政投资的项目应同时报财政部门备案。6.2.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的工作，不得将中标项目转让（转包）给他人。

8.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。7.2不再招标（3）招标文件或法律规定规定的其他情形。（2）本标段的中标人均未与招标人签订合同的；（1）截止开标时间止，投标人少于3家的，或本标段递交的投标文件少于3家的，或经审查有效标少于3家的；

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.1对招标人的纪律要求

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。（2）开评标结束后；投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。（1）开标过程中；投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人提出异议的投诉概不受理，投标人或者其它利害关系人应先向招标人提出异议，对不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。8.4异议、投诉

第一节：评标办法第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。9.需要补充的其他内容(4)异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向招标人提出异议。投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；1.2凡在同一招标项目的评标中，有下列情形之一的，视为串通投标行为，经招标人认定后可直接作废标处理，并提请有关行政管理部门依法做出处罚：（2）本随机数值一经抽取，后续评标的任何情形以及本工程在复议或者重新评审等情形时都将不会再次进行随机数值抽取。（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；1.1有关在开标过程中评标基准值的规定1、评标原则：

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；（6）不同投标人的投标文件相互混装的；（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（1）熟悉招标文件和评标办法；2.1评标程序2、评标办法:现场评分法（10）招标人认定的其他串通投标情形。（9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的。（8）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（7）计算投标人总得分；（6）计算商务报价得分；（5）确定评标基准值；（4）投标人的资信得分计算；（3）投标文件的符合性审查（审查结果在确定评标基准值前公布）；（2）资格评审；

招标人对投标人资格进行评审，经资格评审存在不满足资格评审强制性条件的（详见打*号部分）作无效标处理，不再进行下一阶段的评审：2.2.1投标人资格评审2.2评标内容在第（2）步、第（3）步评审时，每步经评审有效投标人不足3家的，则需重新招标。（9）推荐中标候选人。（8）根据评标办法对投标人进行排序；

（1）开标时，投标人的法定代表人（凭身份证原件、企业营业执照副本原件及浙江健康码（绿码））或其授权委托人（凭身份证原件、授权委托书原件及浙江健康码（绿码））未按招标文件规定凭有效证件参加开标会议的；招标人对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的投标文件作出无效标处理，不再进行下一阶段的评审：2.2.2投标文件的符合性审查注：由于企业名称进行工商注册变更导致企业营业执照和投标人其他相关证书、证件名称不一致的，必须提供有关工商行政部门的变更证书，已经变更完成的所有证书必须提供变更后的新证书或提供相关的变更登记页，否则资格评审不予通过处理。*资格评审强制性条件

（7）投标函的报价关键字迹模糊，无法辩认的；（6）投标函（附件一）内容未按招标文件规定填写；（5）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；招标文件规定需法定代表人或授权的委托代理人签字或盖章的无法定代表人或授权的委托代理人签字或盖章的；由授权的委托代理人签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的，一份投标函中出现两个或多个报价，且未在投标函中声明哪个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（3）未按招标文件提供完整的投标文件的；（2）报价文件、资格后审文件和资信标采用活页夹装订的；

（11）投标人上一个月的义乌市企业信用报告信用等级为E类的；②浙江交通网①义乌政府网交通局政务公开专栏（10）投标人或其拟派项目负责人按以下途径查询存在不良行为公示期内的（投标人进场后，由招标人查询，并出具查询报告。凡超出以下途径的查询结果在符合性审查时一律不作为废标依据）：（9）存在本评标办法1.2条规定情形的；（8）投标报价超过最高限价；

2.2.3确定评标基准值（四舍五入，保留小数点后两位）由招标人组成评标小组根据投标人提供的相关材料进行集体认定。2.2.3投标人的资信得分计算（资信分满分30分）注：上述第（10）、（11）、（12）条，在投标人进场后，由招标人查询，并出具查询报告。以上查询工作不影响开标工作按时进行。（12）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）。

B值为：当（T－D）≥0时，B=0.5；T为投标人商务标报价；D为评标基准值；上式中：投标人商务报价得分=100×［1－（|T－D|/D）×B］2.2.4计算商务报价得分（满分100分）以有效投标人中最低投标报价作为评标基准值。

按投标人须知前附表第5.4项规定的人数推荐中标候选人。2.2.6推荐中标候选人（2）按得分由高到低的顺序，推荐得分最高的投标人为中标候选人。当出现得分完全相同时，评标价低者优先，评标价也相同的，则由招标人抽签确定中标候选人。（1）投标人总得分=商务报价得分*70%+资信标得分2.2.5根据评标办法对投标人进行排序以上商务报价评分四舍五入保留2位小数。

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施(项目名称)，已接受(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。合同协议书附件一合同协议书“通用合同条款”采用《浙江省高速公路机电工程招标文件》第一卷第3篇“合同通用条款”。第一节通用合同条款合同格式

（1）承包人按合同规定负责为发包人的机电系统、设备的日常维护、故障处理和清洁保养服务，保证机电系统正常运行，负责向发包人提供日常的维护指导和咨询服务。5.双方责任：4.合同执行期限：承包人通过投标取得发包人机电系统维护二年（年月日至年月日）的维护资格。本合同自年月日起至年月日止。人民币(大写)元(￥)。3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：1.第标段由K＋至K＋，长约km，公路等级为，设计时速为，主要工作内容为

（7）承包人每季度对项目范围内的机电系统进行一次巡检；每年对机电系统进行相关专项检测（具体检测内容见下表9）。巡检、检测完毕后7个工作日内撰写评估报告，对机电系统的运行状态做出评估，提出建议和方案，提交发包人（6）承包人所派驻的项目负责人和技术人员必须服从发包人的管理，随时确保通讯畅通，随时保证有经政府交通主管部门（车管所）审批的特种专用维护车辆和专业技术人员来执行维护和故障处理工作。（5）承包人须按招标文件配备检测和维修工具。保证维修工作的正常。(4)对于应急抢修任务，承包人应在12小时内完成，特殊情况下，可与发包人协商，并在商定的时间内完成。(3)因承包人所负责维护的机电系统具有不可停止运行的特性（无节假日和双休日），所以一旦发生影响正常运行秩序的机电系统故障，承包人必须在接到业主的系统故障维修指令或《系统维护联系单》之时起半小时内赶赴现场修复完毕。关键设备必须在2小时内修复完毕，对一般设备故障必须在8小时内修复完毕。如遇系统故障严重、备品备件采购困难等特殊情况造成修复时间需适当延长时，必须用书面形式报请业主同意。（2）承包人委派（职务：项目负责人或项目经理）全面负责发包人委托的机电系统、设备的维护、故障处理和清洁养护服务等管理工作，并成立维护项目部，项目部配备1名项目负责人及4名技术人员（含兼职安全员）驻地办公（维护工程师必须具备初级或初级以上职称，具有丰富的高速公路机电系统维护经验，且通过招标人的资格审查。），专职负责受委托的机电系统、设备的维护、故障处理、技术支持和安全管理等工作。同时，落实相应的巡检预警车辆及相应设备，在维护项目部。（提供的车辆有经政府交通主管部门（车管所）审批的特种专用维护车辆，在维修故障服务站派驻人员中负责人必须具备中级或中级以上职称）。负责本路段系统设备维护、维修、故障排查等相应工作。

（13）合同期满，后续合同如非承包人继续承接，则承包人有义务安排熟悉情况的项目人员配合后续承包单位完成工作过渡和交接，过渡期不少于3个月，配合人员不少于2人（由发包人指定）。（12）承包人应每月向发包人方提交一份维护维修计划供发包人审查，承包人应严格执行通过审查的维护维修计划。（11）承包人自备项目所需的交通安全设施及各类工具、机械、车辆等设施设备，如需租用、购置，费用由承包人承担。承包人因技术原因无法修复设备，需第三方技术支持（含设备送/返修原厂厂家或第三方专业维修机构维修）的所产生的费用，由承包人承担。（10）承包人应高度重视安全生产，加强安全生产教育和培训工作，遵守机电系统维护工作中的操作规范，遵守交通法规和有关规定，确保维护工作中的人员、机电设施和系统的绝对安全。（9）发包人不得向外泄露与承包人的合作方式、合同内容、维护方法和相关文件。（8）机电系统发生故障或出现其它问题时，以书面形式《系统维护联系单》、电话、微信等方式通知承包人，如果承包人不能在规定时间内完成工作任务，发包人将发出《系统维护催办单》，催促承包人尽快完成工作任务。并根据《系统维护催办单》作出扣罚的依据。

（17）隧道灯具整体拆卸或安装：当次维护过程中，需要拆卸下来，或下轮次封道安装灯具。（16）灯具清洗（含拆卸、不拆卸）：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。一般设备故障主要指不影响正常收费和运行秩序的设备系统和关键设备故障的其余机电故障。注：1.关键设备主要指影响正常收费和道路运行安全的设备或系统，如：为便携式收费系统、车道广场亭内站房的各类音视频监控设备、栏杆机、车道车牌识别系统、ETC天线、称台、管理计算机、串口传输系统、UPS监控系统、广播系统、监控中心其他监控设备、避雷设备、字符叠加器、视频矩阵、CCTV系统、情报板通讯、高清抓拍、监控软件，气象站供电系统、各地埋变故障，电力监控系统故障、隧道广播、避雷设备、隧道内供配电系统，防火卷帘门、隧道内消防设施等。（15）经发包人同意由承包人所采购备品备件在替换使用后，应有12个月的质量保修期。质量保修期内若出现问题，承包人免费负责更换或维修，并保证机电系统的正常运行不受影响。（14）为了保障发包人系统的正常运行，承包人适当采购所负责维护的系统设备的配备件作为库存。

（21.2）叶片有无损伤与裂纹，涂装有无剥离。风机轴承,在停机时拨动叶轮，细听轴承有否松动与干碰擦响声，如有应及时排除。（21.1）现场手动启动观察启动电流及运转电流是否正常，检测风机运转有无异响，电流值是否在额定值内。（21）射流风机日常检查：（20）洞口引路灯清洁维护：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。（19）应急标志灯（包括人通、汽通标志灯和疏散指示灯等）清洁维护：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。故障灯具进行更换或维修。（18）消防标志灯清洗：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。

（21.8）以上检测需检测报告。（21.7）风机柜清洁。（21.6）启动过程，软起装置是否正常切换。停机后检查电缆、触头等部位有无过热现象。进行中控远程控制切换，测试中控启动是否正常。（21.5）风阀（如有）开启有无异常。（21.4）转动轴有无振动、异响。加注原厂标号的润滑油脂。（21.2）检查射流风机的各部位联接螺栓，不得松动，一旦松动，弹性垫圈必须更换再锁紧。必须检查固定或连接螺栓是否有松动现象，检查风机基础有无裂纹，基础是否完好。

（24）水带清洁维护：水带清洁维护，对卷盘不规范的水带进行整理按照标准规范进行卷盘。（23）射流风机电机维修：电机维修及风机外壳校正。（22.3）电机的拆卸检查、轴承清洗与油脂更换（相关润滑油、机油等均要符合原厂标号）。（22.2）润滑油的检查、更换及轴承清洗。（22.1）拆卸检查、维修与恢复安装。（22）射流风机拆卸检查：

（29.1）设备清洁维护；（29）CO/VI、风速仪清洁维护:（28）火灾报警系统的检测维护：设备维护、巡检、手报感温感烟等功能单元检查等，主机系统检查维护、控制柜全面清洁维护,接地、防雷装置检测，设备调试运行等（需检测报告），需由原厂厂家实施。（27）火灾报警现场综合盘清洁维护：清洁、除尘及48V电源检查恢复，现场与控制主机报警测试等。（26）消防箱清洁维护：包括消防玻璃门及消防箱里面各部位的清洁维护，先用湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。碎玻璃清除。（25）阀门保养维护：手动盘动阀门手柄3圈以上，阀门机械部位涂黄油，表层除锈刷漆保养，做好防冻处理。

（30.4）接地接续性检测及恢复。（30.3）系统线路检测。（30.2）分机清洁维护；（30.1）主机清洁维护；（30）紧急电话维护保养：（29.2）系统线路检测；

（31.4）广播喇叭朝向校正；（31.3）系统线路检测；（31.2）功放、箱体清洁维护；（31.1）喇叭清洁维护；（31）广播清洁维护：（30.5）蓄电池电压检测，工况判定。

（33.1）机房柜体设备（含矩阵、光端机等）除尘、清扫保养。（33）中控通信柜清洁维护：（32.3）摄像头朝向校正。（32.2）安装部位的维护。（32.1）摄像机、镜头、防护罩的清洁，摄像机镜头必须用酒精棉花进行清洁，云台检查密封性。（32）摄像机清洁维护：

（37）车道指示器维护保养：连接支架及屏体焊接牢固度检查，连接基础混凝土有无裂纹，连接件表层除锈刷漆保养，防雷接地系统接续性检查。箱内及屏体清洁。（36）洞内情报板维护保养：连接支架及屏体焊接牢固度检查，连接基础混凝土有无裂纹，连接件表层除锈刷漆保养，防雷接地系统接续性检查。箱内及屏体清洁。（35）交通流量检测仪清洁维护：清洁维护，校对准确度，调节灵敏度。（33.4）通信柜孔洞封堵。（33.3）机房温湿度检查。机柜散热、照明系统检查修复。标志标签遗落恢复。（33.2）系统工作状态检查。

（40.3）汽通门远程控制和现场手动是否正常。（40.2）检查汽通门行程开关，如不满足运行需要，则进行调校。（40.1）电机及链条性能、清洁上油。（40）汽通门维保：（39）配电箱、控制箱清洁维护：各部位除尘、各螺丝及线路紧固、故障检查项目，用电合规性检查。最后包括维护资料收集整理，提交检测结果报告及维护报告。（38）区域控制器各部位的清洁维护：包括区控各箱子里面的清洁及箱子表面的清洁。

（41.1）人通门密封性，合页的牢固性，人通门启闭是否正常，有无明显卡阻，有无异常变形，如有卡阻与变形，进行校正。机械部位涂刷润滑油。（41）人通门日常维保：（40.7）汽通门悬挂装置及基础检查，悬挂是否稳固，如不稳固或基础有裂纹，则采取除险措施。（40.6）门体积尘清除。（40.5）导轨上黄油。（40.4）汽通门门片有无异常变形，运行过程有无卡阻现象。如有卡阻或变形，进行调校。

（43.1）洞室门密封性，门栓是否正常，合页的牢固性检查。如门栓、合页坏，则更换或修复。（43）配电及控制洞室门日常维保：（42）人通门防腐维保：机械部位涂润滑油，洞室门内外面清洁维护，两年涂一次除锈刷漆保养。（41.4）如人通门损坏影响行车安全，采取除险措施。（41.3）人通门积尘清除。（41.2）人通通道内照明是否良好，有无阻碍通行垃圾。

(48)防雷装置检测维护：对主线、隧道、收费站、配电室、办公楼等区域的机电设备进行防雷接地检测维护，并对检测不合格的项目进行维修，要求相关检测工作具有省级及以上气象主管机构颁发的乙级及以上防雷装置检测资质的企业实施并出具的报告。(47)门架式（悬臂式）情报板和ETC门架维护保养：龙门架紧固件紧固，情报板屏体焊接牢固度检查加固，如屏体焊点腐烂，则补焊防腐；连接件表层除锈刷漆保养；钢结构龙门架除锈、刷漆一底一面，防雷接地系统接续性检查和恢复。显示屏LED双基色模组、工控机、摄像机、补光灯等进行清洁、整理，检查所有接头、接线、引线等；检查线路，排除沿途影响信号传输的因素，如架空设备、地下管线、电源线等，确保设备正常运转。需对支撑设备的各种立杆和设备箱体进行一次除锈处理，需喷（刷）漆的进行喷（刷）漆。（出具报告）(46)镀锌铁件制作、安装：支架、接地极等，钢材制作、安装后，焊口清渣防腐，刷银粉漆。(45)一般铁件制作、安装：是指盘柜底座、支架加固等，钢材制作、安装后，焊口清渣防腐，需除锈，一底一面。（44）配电及控制洞室门防腐维保：机械部位涂刷润滑油。洞室门内外面清洁维护，两年涂一次除锈刷漆保养。（43.2）配电洞室门启闭是否正常，有无明显卡阻，有无异常变形。如有卡阻与变形，进行校正。机械部位涂刷润滑油。

6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。(3)承包人在与发包人签订本合同时，要向发包人缴纳履约保证金，履约保证金为签约合同价的2％，不在单独缴纳安全风险抵押金。安全等方面发生较大问题时，发包人可酌情增加扣款力度，上不封顶。履约保证金被扣后在15个工作日内补齐。在本合同完成后，发包人退还履约保证金给承包人（不计息）。维护单位应每季度清算一次，每季度末月25日作为清算节点，在下一季度首月5日前完成清算工作。维护费用按季度支付，年末支付时，原则在12月的20日前完成全年结算。（2）维护结算：季度、年度考核采用百分制。每季度的考核金额为当合同年季度合同金额的20%。季度考核，90分以上（含90）为优秀，不扣罚。80分以上（含80）90分以下为良好，扣季度考核金额的10%；70-80分为合格，扣季度考核金额的30%；70分以下为不合格，扣季度考核金额的50%。年度考核，90分以上为优秀，80-90分以良好，70-80分为合格，70分以下为不合格。年度总评占年度合同计量金额的20%，由机电设备科负责实施；年终考核为良好及以上不扣罚；年终考核仅为合格的，扣除年度总评计量款的30%。年终考核不合格的扣除年度总评计量款的50%。（1）在机电系统维护过程中，由承包人负责更换的系统设施配备件，由发包人确认同意并签字后，由承包人采购。承包人凭发包人开具的《系统维护联系单》向发包人按季度结算费用，《系统维护联系单》内必须具体说明更换件的名称，同时必须有业主的签字。7.资金结算：

法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字)发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)10.争议的最终解决方式：诉讼，诉讼法院名称：发包人所在地人民法院。9.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。8.本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。7.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部维护工作履行完毕后失效。

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。1.发包人和承包人双方的权利和义务根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，(项目名称)的项目法人(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目标段的施工单位(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。廉政合同附件二廉政合同年月日年月日

2.发包人的义务(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。(2)严格执行(项目名称)标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

4.违约责任(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.承包人的义务

8.本合同一式六份，由发包人和承包人各执二份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。7.本合同作为(项目名称)标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

安全生产合同附件三安全生产合同发包人监督单位：(全称)(盖单位章)承包人监督单位：(全称)(盖单位章)年月日年月日法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字)发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。1.发包人职责为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.承包人职责（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。3.违约责任（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。（11）安全生产费用的使用和支付须按最新浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知浙交〔2021〕12号文相关要求及最新相关规定执行。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

附件四其他主要驻场管理人员和技术人员最低要求年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）5.本合同正本—式二份，副本四份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

服务方式：项目总承包服务模式项目名称：2023-2024年度S45机电维护工程总承包项目1.概述第五章维护内容和要求附件五主要机械设备和试验检测设备最低要求

2.1.3收费系统:1.收费系统主干数据路由设备；2.广场摄像机；3.车道设备；4.ETC天线（含精度调整）；5.抓拍摄像机（含精度调整）；6.称重设备，7.服务器等相关设备。2.1.2通信系统（含业务调整):1.传输及接入系统；2.交换系统；3.内线电话；4.紧急电话；5.数据传输；6.视频传输等相关设备软硬件。2.1.1监控系统（含业务调整）：1.视频监控；2.光端机；3.视频编、解码器；4.可变情报板；5.广播系统；6.气象仪；7.车检器；8.高清卡口；9.光平台.10服务器.等相关设备软硬件2.1高速公路维修、维护范围：维护内容如下：2.维护内容

2.1.9路损造成的机电设备设施维修；2.1.8网络安全：(1)全流量安全监测分析,(2)安全加固服务,(3)安全巡检,(4)应急响应,(5)安全值守，（6）漏洞修补，病毒库更新等2.1.7主线自由流门架维护内容：（1）传输系统；（2）供电系统；（3）设备部分；2.1.6配电及照明维护内容：（1）接地检测；（2）配电箱；（3）抽屉柜；（4）灯具；2.1.5收费站维护的内容：（1）站内所有机电设备；（2）供配电及传输部分；2.1.4隧道机电系统:1.隧道监控；2.隧道消防设备设施；3.本地控制器PLC；4.广播系统；5.本地控制器；6.隧道通风照明设备、7车道指示器.8供配电系统等相关设备软硬件；

2.4参与应急保障任务期间的系统保障（如免费通行期、警备任务、抗台、抗冰雪灾以及重大系统升级期间等）；2.3维护所需的部分备品备件的采购（按实计量）2.2.2.主线机电系统：ETC门架系统、情报板系统、监控系统等机电设备2.2.1.隧道机电系统：监控系统、消防系统、照明系统、通风系统、控制系统、配电系统等机电设备2.2清洁、保养范围：2.1.10机电系统设备突发事件应急抢修；

(1)承包人按合同规定负责为发包人的机电系统、设备的日常维护、故障处理和清洁保养服务，保证机电系统正常运行，负责向发包人提供日常的维护指导和咨询服务。4.1维护要求地点：S45义东高速公路时间：年月日至年月日3.维护时间及地点2.5机电系统的其它技术支持。

(7)承包人每季度对项目范围内的机电系统进行一次巡检；每年对机电系统进行相关专项检测（具体检测内容见下表9）。巡检、检测完毕后7个工作日内撰写评估报告，对机电系统的运行状态做出评估，提出建议和方案，提交发包人。(6)承包人所派驻的项目负责人和技术人员必须服从发包人的管理，随时确保通讯畅通，随时保证有经政府交通主管部门（车管所）审批的特种专用维护车辆和专业技术人员来执行维护和故障处理工作。（5）承包人须按招标文件配备检测和维修工具。保证维修工作的正常。(4)对于应急抢修任务，承包人应在12小时内完成，特殊情况下，可与发包人协商，并在商定的时间内完成。(3)因承包人所负责维护的机电系统具有不可停止运行的特性（无节假日和双休日），所以一旦发生影响正常运行秩序的机电系统故障，承包人必须在接到业主的系统故障维修指令或《系统维护联系单》之时起半小时内赶赴现场修复完毕。关键设备必须在2小时内修复完毕，对一般设备故障必须在8小时内修复完毕。如遇系统故障严重、备品备件采购困难等特殊情况造成修复时间需适当延长时，必须用书面形式报请业主同意。(2)承包人委派项目负责人全面负责发包人委托的机电系统、设备的维护、故障处理和清洁养护服务等管理工作，并成立维护项目部，项目部配备1名项目负责人及4名技术人员（含兼职安全员）驻地办公（维护工程师必须具备初级或初级以上职称，具有丰富的高速公路机电系统维护经验，且通过招标人的资格审查。），专职负责受委托的机电系统、设备的维护、故障处理、技术支持和安全管理等工作。同时，落实相应的人员、车辆、设备（提供的车辆有经政府交通主管部门（车管所）审批的特种专用维护车辆，在维修故障服务站派驻人员中负责人必须具备中级或中级以上职称）。负责本路段系统设备维护、维修、故障排查等相应工作。

（13）合同期满，后续合同如非承包人继续承接，则承包人有义务安排熟悉情况的项目人员配合后续承包单位完成工作过渡和交接，过渡期不少于3个月，配合人员不少于2人（由发包人指定）。（12）承包人应每月向发包人方提交一份维护维修计划供发包人审查，承包人应严格执行通过审查的维护维修计划。（11）承包人自备项目所需的交通安全设施及各类工具、机械、车辆等设施设备，如需租用、购置，费用由承包人承担。承包人因技术原因无法修复设备，需第三方技术支持的所产生的费用，由承包人承担。(10)承包人应高度重视安全生产，加强安全生产教育和培训工作，遵守机电系统维护工作中的操作规范，遵守交通法规和有关规定，确保维护工作中的人员、机电设施和系统的绝对安全。(9)发包人不得向外泄露与承包人的合作方式、合同内容、维护方法和相关文件。(8)机电系统发生故障或出现其它问题时，以书面形式《系统维护联系单》、电话、微信等方式通知承包人，如果承包人不能在规定时间内完成工作任务，发包人将发出《系统维护催办单》，催促承包人尽快完成工作任务。并根据《系统维护催办单》作出扣罚的依据。

表9一般设备故障主要指不影响正常收费和运行秩序的设备系统和关键设备故障的其余机电故障。注：1.关键设备主要指影响正常收费和道路运行安全的设备或系统，如：为便携式收费系统、车道广场亭内站房的各类音视频监控设备、栏杆机、车道车牌识别系统、ETC天线、称台、管理计算机、串口传输系统、UPS监控系统、广播系统、监控中心其他监控设备、避雷设备、字符叠加器、视频矩阵、CCTV系统、情报板通讯、高清抓拍、监控软件，气象站供电系统、各地埋变故障，电力监控系统故障、隧道广播、避雷设备、隧道内供配电系统，防火卷帘门、隧道内消防设施等。（15）经发包人同意由承包人所采购备品备件在替换使用后，应有12个月的质量保修期。质量保修期内若出现问题，承包人免费负责更换或维修，并保证机电系统的正常运行不受影响。（14）为了保障发包人系统的正常运行，承包人适当采购所负责维护的系统设备的配备件作为库存。

4、应急标志灯（包括人通、汽通标志灯和疏散指示灯等）清洁维护：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。故障灯具进行更换或维修。3、消防标志灯清洗：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。2、隧道灯具整体拆卸或安装：当次维护过程中，需要拆卸下来，或下轮次封道安装灯具。1、灯具清洗（含拆卸、不拆卸）：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。本要求适用于“机电维护工程总承包项目”，为维护保养时最低要求，同时应满足《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）要求。如国家、行业等相关规范对同类项目的维护保养有另行要求，则参照国家、行业等相关规范标准执行。本次机电设备维修保养的要求应当包含（但不仅限于）的维护项目如下：4.2机电设备清洁维护保养服务要求

（4）转动轴有无振动、异响。加注原厂标号的润滑油脂。（3）检查射流风机的各部位联接螺栓，不得松动，一旦松动，弹性垫圈必须更换再锁紧。必须检查固定或连接螺栓是否有松动现象，检查风机基础有无裂纹，基础是否完好。（2）叶片有无损伤与裂纹，涂装有无剥离。风机轴承,在停机时拨动叶轮，细听轴承有否松动与干碰擦响声，如有应及时排除。（1）现场手动启动观察启动电流及运转电流是否正常，检测风机运转有无异响，电流值是否在额定值内。6、射流风机日常检查：5、洞口引路灯清洁维护：先用半湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。

（1）拆卸检查、维修与恢复安装。7、射流风机拆卸检查：（8）以上检测需检测报告。（7）风机柜清洁。（6）启动过程，软起装置是否正常切换。停机后检查电缆、触头等部位有无过热现象。进行中控远程控制切换，测试中控启动是否正常。（5）风阀（如有）开启有无异常。

11、消防箱清洁维护：包括消防玻璃门及消防箱里面各部位的清洁维护，先用湿的毛巾进行清洁，然后用干的棉毛巾进行擦干。碎玻璃清除。10、阀门保养维护：手动盘动阀门手柄3圈以上，阀门机械部位涂黄油，表层除锈刷漆保养，做好防冻处理。9、水带清洁维护：水带清洁维护，对卷盘不规范的水带进行整理按照标准规范进行卷盘。8、射流风机电机维修：电机维修及风机外壳校正。（3）电机的拆卸检查、轴承清洗与油脂更换（相关润滑油、机油等均要符合原厂标号）。（2）润滑油的检查、更换及轴承清洗。

15、紧急电话维护保养：（2）系统线路检测；（1）设备清洁维护；14、CO/VI、风速仪清洁维护:13、火灾报警系统的检测维护：设备维护、巡检、手报感温感烟等功能单元检查等，主机系统检查维护、控制柜全面清洁维护,接地、防雷装置检测，设备调试运行等（需检测报告），需由原厂厂家实施。12、火灾报警现场综合盘清洁维护：清洁、除尘及48V电源检查恢复，现场与控制主机报警测试等。

16、广播清洁维护：（5）蓄电池电压检测，工况判定。（4）接地接续性检测及恢复。（3）系统线路检测。（2）分机清洁维护；（1）主机清洁维护；

（1）摄像机、镜头、防护罩的清洁，摄像机镜头必须用酒精棉花进行清洁，云台检查密封性。17、摄像机清洁维护：（4）广播喇叭朝向校正；（3）系统线路检测；（2）功放、箱体清洁维护；（1）喇叭清洁维护；

（3）机房温湿度检查。机柜散热、照明系统检查修复。标志标签遗落恢复。（2）系统工作状态检查。（1）机房柜体设备（含矩阵、光端机等）除尘、清扫保养。18、中控通信柜清洁维护：（3）摄像头朝向校正。（2）安装部位的维护。

23、配电箱、控制箱清洁维护：各部位除尘、各螺丝及线路紧固、故障检查项目，用电合规性检查。最后包括维护资料收集整理，提交检测结果报告及维护报告。22、区域控制器各部位的清洁维护：包括区控各箱子里面的清洁及箱子表面的清洁。21、车道指示器维护保养：连接支架及屏体焊接牢固度检查，连接基础混凝土有无裂纹，连接件表层除锈刷漆保养，防雷接地系统接续性检查。箱内及屏体清洁。20、洞内情报板维护保养：连接支架及屏体焊接牢固度检查，连接基础混凝土有无裂纹，连接件表层除锈刷漆保养，防雷接地系统接续性检查。箱内及屏体清洁。19、交通流量检测仪清洁维护：清洁维护，校对准确度，调节灵敏度。（4）通信柜孔洞封堵。

（5）导轨上黄油。（40.4）汽通门门片有无异常变形，运行过程有无卡阻现象。如有卡阻或变形，进行调校。（3）汽通门远程控制和现场手动是否正常。（2）检查汽通门行程开关，如不满足运行需要，则进行调校。（1）电机及链条性能、清洁上油。24、汽通门维保：

（3）人通门积尘清除。（2）人通通道内照明是否良好，有无阻碍通行垃圾。（1）人通门密封性，合页的牢固性，人通门启闭是否正常，有无明显卡阻，有无异常变形，如有卡阻与变形，进行校正。机械部位涂刷润滑油。25、人通门日常维保：（7）汽通门悬挂装置及基础检查，悬挂是否稳固，如不稳固或基础有裂纹，则采取除险措施。（6）门体积尘清除。

28、配电及控制洞室门防腐维保：机械部位涂刷润滑油。洞室门内外面清洁维护，两年涂一次除锈刷漆保养。（2）配电洞室门启闭是否正常，有无明显卡阻，有无异常变形。如有卡阻与变形，进行校正。机械部位涂刷润滑油。（1）洞室门密封性，门栓是否正常，合页的牢固性检查。如门栓、合页坏，则更换或修复。27、配电及控制洞室门日常维保：26、人通门防腐维保：机械部位涂润滑油，洞室门内外面清洁维护，两年涂一次除锈刷漆保养。（4）如人通门损坏影响行车安全，采取除险措施。

义东高速隧道两处，分别为雄岗隧道（左洞长421m、右洞长436m）和白山尖隧道（左洞长1255m、右洞长1251m）。要求对隧道机电设备一年做4次清洁维护工作。具体详见以下清单：4.3设备清洁维护频率32、防雷装置检测维护：对主线、隧道、收费站、配电室、办公楼等区域的机电设备进行防雷接地检测维护，并对检测不合格的项目进行维修，要求相关检测工作具有省级及以上气象主管机构颁发的乙级及以上防雷装置检测资质的企业实施并出具的报告。31、门架式（悬臂式）情报板和ETC门架维护保养：龙门架紧固件紧固，情报板屏体焊接牢固度检查加固，如屏体焊点腐烂，则补焊防腐；连接件表层除锈刷漆保养；钢结构龙门架除锈、刷漆一底一面，防雷接地系统接续性检查和恢复。显示屏LED双基色模组、工控机、摄像机、补光灯等进行清洁、整理，检查所有接头、接线、引线等；检查线路，排除沿途影响信号传输的因素，如架空设备、地下管线、电源线等，确保设备正常运转。需对支撑设备的各种立杆和设备箱体进行一次除锈处理，需喷（刷）漆的进行喷（刷）漆。（出具报告）30、镀锌铁件制作、安装：支架、接地极等，钢材制作、安装后，焊口清渣防腐，刷银粉漆。29、一般铁件制作、安装：是指盘柜底座、支架加固等，钢材制作、安装后，焊口清渣防腐，需除锈，一底一面。

1.1本考核评定办法（以下简称办法）旨在对义东高速机电工程维护保养服务质量作出考核评定，评定结果作为合同支付依据。1.总则机电工程维护保养考核细则注：隧道机电设备清洁维护数量见上表，其中的相关设备数量为大约数量，仅作为供投标人了解项目概况所用，不作为合同范围判定或费用计算的依据。义东高速隧道机电设备清洁维护数量清单

3.1考核评定的方法3．计量支付考核评定内容及方法2.2计量支付内容包括当期应计量合同金额和备品备件采购金额之和。2.1本项目合同款实行分季度平均支付，具体支付要求见本办法第3条。2.计量支付方式1.3本办法适用于义东高速机电维护工程总承包项目合同考核与计量支付。

3.2考核评分年度总评，由2部分构成，其中本合同年四个季度的考核平均分占年度总评分的70%，各业务科室对承包方的年终考核分数平均分占年度总评分30%。季度考核，以本季度各月考核平均成绩作为考评成绩。月度考核，由机电设备科负责每月考核一次；日常考核。机电设备科通过日常巡查，对项目履约情况进行检查，其检查结果计入季度考核。考核分日常考核、月度考核、季度考核及年度考核。

考核人：被考核单位：项目考核内容评分标准备注工作计划(5分)1.紧密结合本路段的实际情况，编制科学合理的养护计划并及时上报。计划上报不及时，扣1分；计划不合理，可操作性不强，扣0.5分。2.按时完成养护计划。计划未完成，扣0.5分/项。3.做好机电养护统计工作，编制年度、月度并及时上报机电设备科。统计工作不及时，扣0.5分/次。维护维修(45分)1.内、外场设备的巡检与维护。未按要求进行巡检维护的，扣0.5分/项；产生实际后果可明确判断由此造成的，扣5分/次。未按技术规范、标准和合同要求进行设备清洁保养，扣3分/项。2.项目部、仓库、信息汇聚点、梁内设备区的保洁。有明显污垢或杂物堆积，扣0.25分/处；3.内、外场设备的维修。未按规定响应1分/次；维修未按规定时间完成，扣1分/项。4.软件与数据维护。软件升级未及时完成，扣0.5分/次；软件问题未能及时解决，扣1分/次；数据备份不全或丢失，扣1分；出现网络安全问题未及时处理的，扣3分/次。5.设备完好率。每月整体设备完好率不低于98%。每低一个百分点扣0.5分；单系统低于98%扣1分。6.联网收费运行排名情况。根据上级部门发布的《全省高速公路联网运行监测情况》，排名前10，加2分/次，排名前11-20，加1分/次，排名后15名，扣1.5分/次。7.设备及配件采购。设备及配件采购未及时到位，扣1分；保管不善造成损坏，或使用不当造成不必要的浪费，扣1分/次，并承担相应损失。安全生产(30分)1.有安全生产规章制度，责任分工明确，安全员正常行使职责。制度未上墙扣1分。安全员不行使职权扣1分/次。2.对所有人员进行安全技术交底。无书面交底扣1分/人。3.特殊工作内容按规定持证作业。需持证但无证作业的，扣1分/人次。4.按规定及时办理施工审批。未及时办理施工审批扣3分，如因此延误工作而造成实际后果的，另行处罚。5.按规定规范佩戴使用安全防护用品；桥面作业按已通过审批的方案做好预警措施。未按规定正确佩戴使用安全防护用品的，扣0.5分/次/人；现场预警不规范，扣1分/次。6.安全专项经费专款专用。未专款专用的，扣1分/次。7.高速作业必须严格遵守甲方作业管理规定和要求，服从监控中心指挥。不符合规定或要求的，扣1分；不执行监控指挥中心指令的，一次扣3分。上下桥未报告监控中心的，一次扣0.5分。8.配合做好联勤工作，在高速公路发现各类异常情况及时通知监控中心，并有义务协助处理。经过故障、事故车辆、行人、明显的洒落物或其他明显异常情况而不主动通报或协助处理的，每次扣1分。9.发生安全事故立即报告，并迅速处置。不按规定时间报告扣2分；漏报、瞒报扣5分。10.按“四不放过原则”进行事故分析、处理，并落实整改措施。事故分析、处理未按“四不放过”原则的扣5分。11.不发生较大及以上安全生产责任事故。发生较大及以上安全生产责任事故，但无人员死亡的，每次扣5分，每上升一个级别加扣5分。发生人员死亡事故，取消当月考核成绩。内部管理(15分)1.项目人员按合同要求到位。人数不满足合同约定，或各岗位人员配置未达到要求的扣0.2分/人/天；由此直接影响设备正常运行并造成实际后果的，每次扣7分。2.车辆离开工作区域必须征得业主同意；值班安排应满足业主要求。车辆未经业主同意擅自离开工作区域，每次扣2分；值班不满足要求，每次扣1分。3.设备、车辆数量、种类达到合同要求。未达到合同要求的，每项扣1分；车辆由此直接影响到安全营运工作并造成实际后果的，每次扣7分。4.按规定对车辆进行年检、保养、维修等。未对车辆按时进行年检、保养、维修等的，每车每次扣1分。5.无有理投诉。出现有理投诉每次扣1分。6.根据业主要求做好机电系统数据和其他相关信息保密工作。擅自将机电系统数据及其他相关信息对外泄漏或挪为他用的，每次扣3分，并承担相应法律责任。7.严格执行业主方相关制度规定除已规定外，未按照业主相关规定及要求执行，扣1～3分。台账资料（5分）1.按要求做好各类台账，记录真实完整。未按要求做好台帐的，扣0.5分～2分。2.按要求上报各种资料、报表。未及时上报或不符合要求，扣1分。附加分项目部获行业主管部门或上级部门（含协会、学会）嘉奖，或获省级及以上科研成果的。市级每项次加2分；省级每项次加8分；国家级每项次加12分。如有重复，以最高分值计算加分。提出合理化建议，有利于提高机电维护质量和安全营运管理水平的。经业主同意每项加2分。合计得分（满分100）：备注：项目考核内容评分标准备注工作计划(5分)1.紧密结合本路段的实际情况，编制科学合理的养护计划并及时上报。计划上报不及时，扣1分；计划不合理，可操作性不强，扣0.5分。2.按时完成养护计划。计划未完成，扣0.5分/项。3.做好机电养护统计工作，编制年度、月度并及时上报机电设备科。统计工作不及时，扣0.5分/次。维护维修(45分)1.内、外场设备的巡检与维护。未按要求进行巡检维护的，扣0.5分/项；产生实际后果可明确判断由此造成的，扣5分/次。未按技术规范、标准和合同要求进行设备清洁保养，扣3分/项。2.项目部、仓库、信息汇聚点、梁内设备区的保洁。有明显污垢或杂物堆积，扣0.25分/处；3.内、外场设备的维修。未按规定响应1分/次；维修未按规定时间完成，扣1分/项。4.软件与数据维护。软件升级未及时完成，扣0.5分/次；软件问题未能及时解决，扣1分/次；数据备份不全或丢失，扣1分；出现网络安全问题未及时处理的，扣3分/次。5.设备完好率。每月整体设备完好率不低于98%。每低一个百分点扣0.5分；单系统低于98%扣1分。6.联网收费运行排名情况。根据上级部门发布的《全省高速公路联网运行监测情况》，排名前10，加2分/次，排名前11-20，加1分/次，排名后15名，扣1.5分/次。7.设备及配件采购。设备及配件采购未及时到位，扣1分；保管不善造成损坏，或使用不当造成不必要的浪费，扣1分/次，并承担相应损失。安全生产(30分)1.有安全生产规章制度，责任分工明确，安全员正常行使职责。制度未上墙扣1分。安全员不行使职权扣1分/次。2.对所有人员进行安全技术交底。无书面交底扣1分/人。3.特殊工作内容按规定持证作业。需持证但无证作业的，扣1分/人次。4.按规定及时办理施工审批。未及时办理施工审批扣3分，如因此延误工作而造成实际后果的，另行处罚。5.按规定规范佩戴使用安全防护用品；桥面作业按已通过审批的方案做好预警措施。未按规定正确佩戴使用安全防护用品的，扣0.5分/次/人；现场预警不规范，扣1分/次。6.安全专项经费专款专用。未专款专用的，扣1分/次。7.高速作业必须严格遵守甲方作业管理规定和要求，服从监控中心指挥。不符合规定或要求的，扣1分；不执行监控指挥中心指令的，一次扣3分。上下桥未报告监控中心的，一次扣0.5分。8.配合做好联勤工作，在高速公路发现各类异常情况及时通知监控中心，并有义务协助处理。经过故障、事故车辆、行人、明显的洒落物或其他明显异常情况而不主动通报或协助处理的，每次扣1分。9.发生安全事故立即报告，并迅速处置。不按规定时间报告扣2分；漏报、瞒报扣5分。10.按“四不放过原则”进行事故分析、处理，并落实整改措施。事故分析、处理未按“四不放过”原则的扣5分。11.不发生较大及以上安全生产责任事故。发生较大及以上安全生产责任事故，但无人员死亡的，每次扣5分，每上升一个级别加扣5分。发生人员死亡事故，取消当月考核成绩。内部管理(15分)1.项目人员按合同要求到位。人数不满足合同约定，或各岗位人员配置未达到要求的扣0.2分/人/天；由此直接影响设备正常运行并造成实际后果的，每次扣7分。2.车辆离开工作区域必须征得业主同意；值班安排应满足业主要求。车辆未经业主同意擅自离开工作区域，每次扣2分；值班不满足要求，每次扣1分。3.设备、车辆数量、种类达到合同要求。未达到合同要求的，每项扣1分；车辆由此直接影响到安全营运工作并造成实际后果的，每次扣7分。4.按规定对车辆进行年检、保养、维修等。未对车辆按时进行年检、保养、维修等的，每车每次扣1分。5.无有理投诉。出现有理投诉每次扣1分。6.根据业主要求做好机电系统数据和其他相关信息保密工作。擅自将机电系统数据及其他相关信息对外泄漏或挪为他用的，每次扣3分，并承担相应法律责任。7.严格执行业主方相关制度规定除已规定外，未按照业主相关规定及要求执行，扣1～3分。台账资料（5分）1.按要求做好各类台账，记录真实完整。未按要求做好台帐的，扣0.5分～2分。2.按要求上报各种资料、报表。未及时上报或不符合要求，扣1分。附加分项目部获行业主管部门或上级部门（含协会、学会）嘉奖，或获省级及以上科研成果的。市级每项次加2分；省级每项次加8分；国家级每项次加12分。如有重复，以最高分值计算加分。提出合理化建议，有利于提高机电维护质量和安全营运管理水平的。经业主同意每项加2分。合计得分（满分100）：备注：义东高速机电维护管理考核评分细则3.4本办法解释权在发包人；发包人有权在合同期内对本办法进行修订。3.3义东高速机电维护管理考核评分细则凡因工作不力，被省、市公路管理部门通报批评或省、市以上新闻媒体曝光并经查实的；因工作不力被投诉并经查实的，将对年度总分酌情扣分。季度、年度考核采用百分制。每季度的考核金额为当合同年季度合同金额的20%。季度考核，90分以上（含90）为优秀，不扣罚。80分以上（含80）90分以下为良好，扣季度考核金额的10%；70-80分为合格，扣季度考核金额的30%；70分以下为不合格，扣季度考核金额的50%。年度考核，90分以上为优秀，80-90分以良好，70-80分为合格，70分以下为不合格。年度总评占年度合同计量金额的20%，由机电设备科负责实施；年终考核为良好及以上不扣罚；年终考核仅为合格的，扣除年度总评计量款的30%。年终考核不合格的扣除年度总评计量款的50%。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、维护内容和要求，清洁维护要求，考核细则等一起阅读和理解。1.1本工程量清单是根据招标文件中有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1．工程量清单说明A．说明工程量清单考核时段：考核时间：

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（含建筑工程一切险及第三者责任险等）、税费、利润、安全组织、临时交通安全组织维护、第三方技术支持（含设备送/返修原厂厂家或第三方专业维修机构维修）等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2．投标报价说明1.3工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3.2承包人应综合考虑盗窃破坏、鼠咬等以及其他不可抗力因素下发生的光缆焊接抢修等费用，承包人应综合考虑各种相关因素进行报价，同时为完成上述各项工作所需的一切人工、机械设备、交通安全组织维护及与此相关的一切作业费（除需更换的备品备件费用，备品备件按实计量，计量金额参照跟踪审计单位出具的金额）均含入相关子目单价或总额价之中，发包人不另行计量与支付。3.1在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。3．其他说明2.7安全生产费用不低于投标总报价的1.5％（关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的通知、浙江省交通运输厅浙交[2019]197号关于印发《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》和《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》的通知及发包人关于安全生产费的使用与计取的的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费的使用和支付须按最新浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知浙交〔2021〕12号文相关要求及最新相关规定执行。2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

设备维护清单B.工程细目3.6承包人应综合考虑在维护维修设备过程中产生的单价800元以下（含800元）的辅助配件零星采购费用，第三方技术服务（含设备送/返修原厂厂家或第三方专业维修机构维修）费用等均含入相关子目单价或总额价之中，发包人不另行计量与支付。3.5发包人从承包人处采购的备品备件仅限采购费用，发包人不再支付运输、安装、调试、保管、税金等其他相关费用。3.4承包人应配合发包人完成因路损造成的机电设备的索赔工作，同时根据发包人的指令完成机电设备的恢复工作，承包人应综合考虑相关因素进行报价，同时为完成上述恢复工作所需的一切人工、机械设备、交通组织维护及与此相关的一切作业费（除更换备品备件费用）均含入相关子目单价或总额价之中，发包人不另行计量与支付。更换备品备件结算参照跟踪审计单位出具的金额。3.3承包人应针对S45高速公路机电系统维护的施工特点，按照发包人、高速交警等部门审核批准的交通组织方案，提出切实可行通车路段的施工维护和实施方案，并承担与交警、路政、地方等各部门审批涉及的相关费用。承包人应综合考虑上述各种因素（不限于）由承包人自行报价。同时按要求设置各种标志、标牌、临时隔离、相关防护措施及交通安全评审等费用视作含在相关子目报价中，发包人不另行计量与支付。

投标函及投标函附录（附件一）第七章投标文件附件注：隧道机电设备清洁维护数量见上表，其中的相关设备数量为大约数量，仅作为供投标人了解项目概况所用，不作为合同范围判定或费用计算的依据。义东高速隧道机电设备清洁维护数量清单注：设备维护清单数量及型号见上表，其中的相关设备和数量为大约数量，仅作为供投标人了解项目概况所用，不作为合同范围判定或费用计算的依据。

附件一：不平衡报价综合单价修正承诺书（附件六）申请核查表（附件五）资信得分自审表（附件四）授权委托书（附件三）（若有时）资格后审文件封面（附件二）

3．如我方中标：2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，按合同约定实施和完成2年的维护项目。工程质量达到优良。（招标人名称）：（一）投标函一、投标函及投标函附录

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

电话：网址：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）6.（其他补充说明）。

项目名称：（二）投标报价一栏表年月日邮政编码：传真：

电话：网址：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）注：

格资附件二年月日邮政编码：传真：

项目名称：（封面格式）件文审后

授权委托书附件三：日期：年月日法定代表人或其授权的委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）

身份证号码：职务：代理人：性别：年龄：代理人无转委托权。特此委托。本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的____________(姓名)为我方代理人，以本公司的名义参加（招标人名称）的工程的投标活动。代理人在投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

3、若投标人参加开标会议的授权的委托代理人同签署投标文件的授权的委托代理人（投标文件中需有授权委托书原件）为同一人的，在该授权的委托代理人参加开标会议时可以无需再次提交授权委托书。2、若投标人在开标进场时已将该授权委托书递交给招标人的，视为其已经是投标文件的组成部分，在递交投标文件时无需再次递交该授权委托书。注：1、本授权委托书由投标人根据需要使用；日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）注：后附招标公告及评标办法规定的证明材料。资信得分自审表附件四：

根据（工程名称）招标文件等有关规定，现将下表中我公司的证书、证件等有关材料报贵单位核查：致：（招标人名称）申请核查表附件五：年月日

（招标人名称）：不平衡报价综合单价修正承诺书附件六3、本表投标人在投标时无需提供。2、项目负责人为注册类的，应在签字的同时加盖注册章，若非注册类的，仅需签字即可。注：1、申请核查人的项目负责人需将表中所列证书、证件、有关材料的原件和复印件（加盖单位公章）报招标人核查，同时，申请核查人的项目负责人应到场接受招标人核查。

年月日法定代表人或其授权的委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件中关于不平衡报价评审及修正的条款，我方承诺无条件接受按相关约定修正综合单价，修正后的综合单价作为调整后的合同价确定和为调整合同价签订补充协议的依据。