结算依据：工程变更及签证等引起的工程量清单项目，与投标项目相同的，执行中标时的综合单价；类似的可参照中标时的综合单价进行变更；没有相同或类似的套用2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》及截止到2022年当月底的相关计价文件规定计算综合单价并下浮后由审计确认，相应的材料价格按施工当期《镇江市工程造价信息》执行，信息价中没有的材料由甲方核价，核价材料不参与下浮，工程量按经甲方批准的图纸或经甲方确认的签证按实计算，如变更部分无法套用江苏省计价表，则以双方议价的形式确定该部分的价格。最终以签证内容，根据实际情况以审计审定为准。工程结算：需经审计的，乙方提交的结算如经合理审计，核减率（指核减额与审定价的比值）不得超出5%，如超出则由乙方承担全部审计费；核减率超过20%的，甲方将扣除乙方双倍审计费。工程款支付：（付款符合甲方公司财务流程，申请付款需提供增值税专用发票，并加盖公司专用章，甲方公司付款审批流程结束，发票到财务后，付款日期为每月12日、27日，遇双休日或节假日顺延；项目付款按照公司项目组要求付款）工程结束并经验收合格后，支付至合同价的70%，待审计结束且检测报告出具后，付清剩余工程款。工程施工完成后，经验收确认合格后按合同约定单价及现场实测有效工程量计算工程造价。第四条：工程价款的支付、结算第三条：工程期限：施工工期为日，工程开工日期以甲方书面通知为准，工程竣工日期以甲方验收合格为准。

第五条：工程质量及工程保修期和保修条件：9、其他：（1）本项目合同价为一次性包死价，后期不接受施工单位因现场未勘察或现场勘察、测量不到位或对图纸和清单错误理解为由，提出的现场变更和增项。（2）施工单位必须根据现场实际情况，制定符合规定的安全措施方案，如因施工单位安全方案不当或者未按照安全方案施工，造成的一切损伤、损失由施工单位承担。年度维修工程需在竣工验收后45天内提交3份合格的竣工资料，其余工程均需在竣工验收后30天内提交3份合格的竣工资料，每延迟一周将罚款500-1000元。如果审计机关对本建设项目进行审计，应当以审计机关依法作出的审计结果作为单项工程结算、竣工决算的依据。如在招投标及后续施工过程中发现中标单位存在不平衡报价，甲方保有对投标、中标单位予以废标、重新核价、处罚金等处理方式的权力。水电费结算方式：水电费在结算时，原则按定额含量扣除水电费用；如现场有安装水电表且实际产生费用高于定额含量费用，则按实扣除费用。

5、双方约定当工程质量经甲方组织验收不合格后，乙方必须向甲方支付金额为合同总价款20%的违约金，同时进行返工处理。4、施工结束后，乙方应组织自检，合格后报请甲方、监理、总包单位验收。3、乙方进场施工前必须主动对上道工序进行检查，合格方能施工，否则出现问题，责任自负。2、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，其返工费用损失由乙方承担。用，且现场所用材料不得随意更换，否则一经发现，所造成的损失全部由乙方承担，并向甲方支付合同价款20%的违约金。必须提供材料出厂合格证书，经甲方现场代表及监理见证后方可使

11、其他：工程签证应及时办理，签证发生后7个工作日内提交，超过时间不予认可。签证最终需经审计核定。10、现场乙供混凝土必须是四海、金顺、亨威、四建等四家品牌混凝土，如有同等质量的品牌混凝土需报工程基建部确认后方可使用。9、现场乙供钢筋必须使用沙钢、马钢或永钢产。型钢必须使用马钢、日照或莱钢产。其他材料的品牌，需符合承发包双方，在合同签订前商定的品牌要求。8、工程质量鉴定方式：以国家行业或工程监理的质量检验作为合格工程标准的依据。7、工程质量等级：合格6、工程验收方式：以甲方组织验收合格签字确认为准。

1、合同内关于现场安全文明施工要求：第六条：双方相互协作事项：质量保修期内出现质量问题，除必须维修外，保修期作相应的顺延。在工程保修期内出现非因人为使用造成的质量问题，必须在甲方规定时间内免费保修，如不及时维修，甲方另找施工单位解决发生费用从质保金中双倍扣除，直至全部扣完，并要求乙方赔付合同价的20%作为违约金。工程保修期为甲方验收合格并签字确认后贰年作为工程保修期(如按国家规范规定应大于两年的工程项目保修期按国家规定执行)；12、工程保修期及保修条件：

（5）乙方单位电瓶车不得进入施工现场充电。岗，接电必须通过甲方，严禁私自乱拉乱接，违反上述要求产生的后果由乙方负责。（4）施工现场用电，必须保证用电安全，乙方需有专职电工持证上（3）严禁在甲方厂区道路上拌水泥砂浆。拌水泥砂浆应垫好木板或铁板，施工结束后，要及时清理冲洗。（2）甲方厂区（包括施工现场）禁止抽烟、随地大小便。（1）甲方公司是食品企业、为保证食品卫生安全，维护公司的卫生环境，施工方须确保做好文明施工，要求必须保证施工场地清洁干净，建筑垃圾必须按指定的场地归类存放或即时外运，严禁抛撒滴漏现象发生。

（11）签订遵守生产场所外来人员管理制度承诺书。（10）现场施工污水的排放，必须在甲方现场交底的指定的井内排放，如发现私自排放，甲方将对施工单位处以重罚。（9）地下开挖必须要通知甲方现场交底，不得擅自施工。（8）施工前需向发包单位安全生产管理部报安全措施方案审核签订安全协议书，临时水电的接驳需在发包单位设备保障部进行报备，并安装水电表。（7）施工前需缴纳现场安全文明施工及质量保证金5000元（未按合同规定缴纳保证金，付款日期做相应顺延。），如施工过程中产生安全施工及工程质量问题，将从保证金中扣除相应金额，如无问题，全额返还。（6）乙方单位的管理人员及现场施工人员未经甲方公司许可，严禁进入非施工现场的任何生产车间及办公场所，违者罚款2000元/次。

1、甲方及监理责任：第七条：双方责任：2、对甲方提供的方案或做品，乙方有责任审核，有问题及时书面联系，否则视为认可，承担全部责任。（由乙方提供的方案或做品，乙方需根据实际情况对方案、做品进行设计，如产生实际施工中与现场实际情况不相符，造成的损失由乙方全部承担）督工作，认真执行上述要求，如发现违反现场文明施工的情况，将严厉处罚，每人次处罚1000元，如当场不缴纳，将在工程款中双倍扣除。现场施工实施过程中，乙方应做好定人定岗，抓好现场管理监（12）施工单位用工必须符合国家规范，如不符合，出现一切问题由施工单位自行承担。

（3）乙方承包工程范围内工作内容不得转包，发现有转包行为，甲方立即终止合同，乙方并承担总价款的20%作为违约金。（2）所有规费及税收包含在合同价中，甲方不另行承担。（1）乙方签定合同前必须向甲方及监理提交营业执照等证书供甲方及监理查验并提供复印件一套。2、乙方责任：（2）甲方负责安排（总包单位）向乙方提供临时用水、电源接驳点。如有费用与甲方（总包单位）结算。（1）甲方委派为现场施工代表，对工程进度、质量、安全及文明施工进行监督管理。联系电话。

（9）施工期间必须及时收集各种施工资料，工程完工后及时整理好完整的资料交总包单位汇总，报监理审核。（8）乙方必须遵守总包单位各项管理规定，同时按总包单位规定的工期如期完成。（7）乙方委派为现场管理代表，联系电话，负责处理施工期间的施工质量、安全、文明施工等问题。（6）乙方必须服从甲方、监理现场代表的质量监督和所有管理要求,如违反愿接受甲方的处罚。（5）乙方必须于开工前3日内将相关的工程施工方案、施工措施报甲方及监理审核批准后，方可施工。（4）合同一旦签定，施工过程中乙方不得无故不履行合同或擅自停工，否则甲方有权终止合同并追究乙方赔偿20%违约金。

（15）现场如管理不到位，出现安全、质量等问题，甲方有权进行处罚，并且一年内不得参加本公司招投标。（14）特种作业，需提供特种作业证，不能提供的，不予施工，影响工期由乙方自行承担。如无证擅自施工，每次罚款2000元，一年内不得参加本公司的招投标。（13）甲方有权要求乙方更换项目经理及安全员。在甲方要求2日内，乙方不履行的，罚款2000元，一年内不得参加本公司的招投标。（12）现场项目经理及安全员（如安全员休假需调换代替安全员到场）每日驻场时间不少于6小时。乙方需提交为项目经理缴纳社会保险证明，如未提交的，甲方有权要求更换项目经理。如有特殊情况不在现场，需经甲方同意，否则每次罚款2000元，累计违规超过3次，则一年内不得参加本公司的招投标。（11）因乙方工程质量问题导致的甲方、乙方以及第三方财产损失及人身损失，由乙方承担赔偿责任。（10）乙方自行配备安全帽、安全带等劳动保护用具。乙方的安全责任由乙方自负。

委托代表签字：委托代表签字：驻工地代表：驻工地代表：甲方：乙方：第十条：本合同一式陆份，甲乙方各三份。第九条：未尽事项，按（GF-91-0201）建设工程施工合同条件执行。第八条：争议解决方式按下列第项①申请仲裁②向法院起诉（甲方所在地管辖）

2、无以受让、借用、盗用资质证书、图章、图签等行为，无使用他人名义承接工程业务和以伪造、涂改、复制资质证书、图章、图签等方式承接工程业务行为；1、按照《投招标法》的规定，如本次工程有投标活动我单位承诺，不搞围标、串标、陪标和哄抬或压低标价恶意报价的行为；我单位参加江苏恒顺醋业股份有限公司的智能立体库建设项目试桩工程施工，现郑重向发包人承诺如下，并随时接受监督和检查：廉洁自律承诺书年月日甲方（签章）：乙方（签章）：

企业法定代表人（盖章）：施工单位名称（盖章）：6、如果我单位或项目经理部任何人发生上述行为之一，我方承诺无条件接受招标人取消我单位的招标资格或取消中标资格或退出项目的施工，并承担一切已经投入的经费和业主单位的一切损失，接受有关部门的一切处罚。5、如本次工程有招投标活动，在招标期间和工程实施期间，我方不宴请招标代理单位工作人员、招标办及工程交易中心工作人员、业主单位项目负责人及单位负责人，不向上述人员赠送各种礼品、礼券、现金、支付回扣、报销费用或有价证券等；4、遵守业主单位制定的廉洁规定，加强对我单位工程项目人员的廉政教育；3、未经业主单位许可，不擅自转包工程和变更投标书中确定的工程技术人员、项目经理；

施工单位工程名称智能立体库建设项目试桩工程施工地点江苏恒顺醋业股份有限公司厂区施工内容图纸及清单中的所有内容安全技术交底内容施工单位按下列要求执行：必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。认真执行《建设工程安全生产管理条例》。建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。认真做好项目部、班组的安全培训教育工作。施工现场必须做好施工围挡，挂好安全警示标志及安全警示牌。专职安全员须到岗到位，专职安全员要坚持施工现场的监督。施工前必须切实落实你单位编制的安全施工方案的各项工作和要求，做好各班组、各工种的书面安全交底工作。施工现场作业时必须严格遵守。施工人员必须规范佩戴安全帽，高度超过2m以上的登高作业必须规范佩戴安全带。施工现场严禁无关人员进入，对于不听劝阻或劝阻无效的，应及时告知建设单位，不得与对方发生冲突。进入施工现场的人员必须规范佩戴安全帽。涉及到高度超过2m的登高作业、动火作业、动土作业等特种作业的，必须持证上岗，同时上述作业必须提前告知建设单位，在手续办理齐全后方可作业，不得擅自作业。大型机械进场必须提前告知建设单位，在手续办理齐全后方可进场施工，不得擅自进场施工。施工现场需要接水接电，必须提前通知建设单位，由建设单位专职人员负责接水接电，严禁施工单位私自搭接。施工现场涉及地下开挖的，必须提前通知建设单位，由建设单位专职人员进行现场交底后，方可进行开挖工作，不得擅自开挖。施工现场涉及到钢结构屋面施工的，严禁踩踏采光带，避免造成人员坠落。施工现场严禁吸烟，禁止随地大小便。对于施工现场不服从管理的人员，应立即让其停工，撤离施工现场。17、未办理完成相关安全手续前，不得擅自进场施工，进场时间请以建设单位经办人通知为准。建设单位交底人签名接受交底负责人签名交底时间施工单位工程名称智能立体库建设项目试桩工程施工地点江苏恒顺醋业股份有限公司厂区施工内容图纸及清单中的所有内容安全技术交底内容施工单位按下列要求执行：必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。认真执行《建设工程安全生产管理条例》。建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。认真做好项目部、班组的安全培训教育工作。施工现场必须做好施工围挡，挂好安全警示标志及安全警示牌。专职安全员须到岗到位，专职安全员要坚持施工现场的监督。施工前必须切实落实你单位编制的安全施工方案的各项工作和要求，做好各班组、各工种的书面安全交底工作。施工现场作业时必须严格遵守。施工人员必须规范佩戴安全帽，高度超过2m以上的登高作业必须规范佩戴安全带。施工现场严禁无关人员进入，对于不听劝阻或劝阻无效的，应及时告知建设单位，不得与对方发生冲突。进入施工现场的人员必须规范佩戴安全帽。涉及到高度超过2m的登高作业、动火作业、动土作业等特种作业的，必须持证上岗，同时上述作业必须提前告知建设单位，在手续办理齐全后方可作业，不得擅自作业。大型机械进场必须提前告知建设单位，在手续办理齐全后方可进场施工，不得擅自进场施工。施工现场需要接水接电，必须提前通知建设单位，由建设单位专职人员负责接水接电，严禁施工单位私自搭接。施工现场涉及地下开挖的，必须提前通知建设单位，由建设单位专职人员进行现场交底后，方可进行开挖工作，不得擅自开挖。施工现场涉及到钢结构屋面施工的，严禁踩踏采光带，避免造成人员坠落。施工现场严禁吸烟，禁止随地大小便。对于施工现场不服从管理的人员，应立即让其停工，撤离施工现场。17、未办理完成相关安全手续前，不得擅自进场施工，进场时间请以建设单位经办人通知为准。建设单位交底人签名接受交底负责人签名交底时间工程施工安全交底单年月日