询 价 公 告

招标编号：CRUCG1-AZZHGS-WZCG-2024-015

1、因安装装潢分公司凯旋街安置住房改造14地块项目工程进度的需要，拟对桥架进行询比价采购。

2、兹邀请具有独立法人资格的采购人，持有营业执照和相应生产经营许可证，有能力、有信誉的厂家及经销商参与投标。

3、本次采购的是桥架，详见《报价表》。

4、 投标单位于2024年7月5日18时前将投标报价单及所附资料（要求加盖公章）递交于中铁城建集团第一工程有限公司安装装潢公司设备物资办公室（地址：山西省太原市万柏林区迎泽西大街169号建安便利三层）或发送至邮箱1010175644@qq.com。

5、付款方式及比例：甲方付款前乙方必须先出具真实、有效的发票，甲方在确认发票无误后付款。乙方自愿接受甲方指定的任一付款方式（包括不限于银行转账、商业承兑汇票（6个月）、银行承兑汇票（6个月）、E信通（6个月）、铁建银信（6个月）、云信（6个月）、国内信用证（6个月）、保理或类似供应链（6个月）等），任何情况（包括不限于项目在建、停（缓）建、总承包合同或本合同解除或者中止、终止等，本合同发生诉讼或发生纠纷等情况）下，乙方都承诺自愿接受甲方指定的上述任一付款方式，且不提出任何异议及附加条件，若乙方将票据及非银行转账等付款凭证金额贴现，乙方自愿承担全部贴现息费用。若甲方采用国内信用证（6个月）、保理或类似供应链（6个月）等方式付款的，乙方自愿承担办理国内信用证（6个月）、保理或类似供应链（6个月）的全部手续费用（若建设单位通过保理或类似供应链融资方式付款向甲方付款的，乙方也自愿承担建设单位办理该保理或类似供应链融资付款方式的全部手续费用）。（法院或者仲裁调解文书中、判决文书生效中，乙方同意写入本条款约定的全部票据付款方式，履行中也完全同意接受甲方按本条款约定的任一票据付款方式履行付款义务，且甲方不承担任何贴息、利息等额外成本，乙方自愿承诺不因甲方付款方式（票据）问题申请强制执行或计算贴息或者利息）。

按月结算，货物到场验收合格后30个工作日内支付结算金额的50%，总承包合同范围内的全部工程竣工验收合格（是指设计单位、监理单位、施工单位、建设单位、政府质检等部门盖章确认在政府质量监督部门竣工验收备案完成的时间节点。经沟通，甲乙方共同同意并认可“交付但未进行验收程序的不能视为达到竣工验收节点”）后30个工作日内付至已结算金额的80%，甲方与发包人（建设单位）双方按总承包合同约定真实完成竣工结算（不是竣工交付时向第三方的结算备案数据。签订合同时经甲方提示和协商，乙方同意认可该条款节点，无论甲方与发包人的结算耗时多长，乙方均不会向任何个人、组织或司法机构提出甲方怠于向发包人主张权利等异议，乙方自愿等待甲方和发包人（建设单位）竣工结算成立且发包人支付竣工结算款后再主张本合同权利）且发包人向甲方按约支付竣工结算款后30个工作日付至本合同结算金额的95%，剩余5%的款项，在竣工验收合格（是指设计单位、监理单位、施工单位、建设单位、政府质检等部门盖章确认竣工验收备案完成。经沟通，甲乙方共同同意并认可“交付但未进行验收程序的不能视为达到竣工验收合格节点”）满（2年）后无息付清。乙方自愿承担由于发包人（建设单位）不能按总承包合同约定向甲方计价、结算、付款的风险，任何情况下（包括不限于工程正常施工、停建、缓建，总承包合同及本合同中止、解除、终止、纠纷等情况）因发包人（建设单位）未按照总承包合同履约导致甲方不能按时足额支付本合同费用时，乙方完全自愿同意甲方有权延期付款至发包人（建设单位）资金拨付到位为止，且乙方自愿免除甲方任何违约责任(免除的费用包含不限于违约金、逾期利息、律师费、差旅费、保函费、保全费、案件受理和处理费、执行费等额外费用，并且因国有企业不存在资产保全的紧迫性和必要性，乙方自愿承诺放弃使用司法保全措施）。

6、供应商需要提供附件：

6.1营业执照统一社会信用代码

6.2开户许可证

6.3法人授权委托证明

6.4法人代表身份证复印件

6.5委托人身份证复印件

7、投标所报单价和总价经评审后，最终以合理低价者中标。

8、报价有效期：6个月。

9、报价方式：一次报价。

商务联系人：周女士 15698563896

许女士 15035690924

技术联系人：常先生 18635052224                               

中铁城建集团第一工程有限公司安装装潢公司

2024年7月3日

注：1、品牌限定：无。

2、质量标准：采购、租赁设备（物资）须符合国家标准。  

    3、报价人需提供有效的资质文件（复印件加盖红章）：营业执照、银行开户许可证、法人授权委托证明、法人代表身份证、委托人身份证。

技术规格书

1.招标物资名称及技术要求

1.1 标准及规范

    工程电缆桥架的制造、试验和验收除了应满足本技术规范书的要求外，还应符合如下标准：

    国家机械行业标准JB10216《电控配电用电缆桥架》

    中国工程建设标准化协会标准CECS31：91《钢制电缆桥架工程设计规范》

    国标GB700《普通碳素结构钢技术条件》

    国标GB912《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》

    企业必须按ISO9001-2000版质量体系标准组织生产，对产品生产过程进行严格的质量控制

1.2 技术要求

1.2.1 材质要求

本次招标桥架：水平电缆桥架为全封闭托盘式金属桥架；管井内桥架为梯架式金属桥架。

桥架使用的板材或型材必须采用国家正规大型企业所生产的优质产品，板厚不小于如下规定：

 1.2.2 工艺要求

    a 表面处理：防锈漆膜厚度不小于50um，表面漆层应均匀、无毛刺、无过刷、挂灰、划伤痕等缺陷，并无漏刷点；附着力：漆层附着检查后，不应有剥离、起皮、凸起等缺陷；跨接线用编制铜线不小于4mm2。

    b 加工精度：

    直通的单件长度偏差：当长度为3m时，±3㎜；直通、弯通的宽度偏差：宽度不大于400㎜时，±2㎜；宽度大于400㎜时，±3㎜。其他构件的尺寸偏差按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804标准C级的规定。桥架表面应平整、光洁，工作表面不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等缺陷。桥架螺栓孔径的允许偏差：螺栓孔径可比螺栓公称直径大1.5mm或2mm，螺栓孔精度不应低于H14级。

    c 焊接质量：

    钢制件应采用电弧焊。焊点应均匀、统一饱满，没有漏焊、虚焊、烧穿、裂纹、夹渣、弧坑等缺陷。

    d 桥架载荷挠度规定：

    桥架直通在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200；托臂、支架的最大挠度值与其长度之比不应大于1/150。

1.3 技术资料

1.3.1 产品的合格证、出厂检验报告、权威机构的试验报告等应齐全有效。

    1.3.2 材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。以上所有资料一式两份。资料内的字迹及公章清晰，容易辨识。

1.4其它要求

1.4.1 未尽事宜，按相关行业、国家标准执行。

    1.4.2 如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议，产品将送有关部门检测，费用由供货方负责。

    1.4.3确定中标单位后，将其样品封存。供货时的质量不得低于该样品。

1.4.4如果进场桥架壁厚、规格尺寸、漆膜厚度等达不到上述要求，桥架无条件退货，造成工期耽误的损失由供货方负责。