中标
铜官区淮河路办公大楼维修改造工程竞争性谈判公告
办公大楼维修改造工程装饰垂直运输橡胶板卷材楼地面同质透心PVC卷材地板台阶防滑条台阶防滑胶条块料楼地面防滑地砖玻化砖耐磨型复合地板过门石门槛石顶面原木质门新装门门框门锁门吸合页建筑垃圾外运满堂脚手架夜间施工增加费二次搬运费工程定位复测费装饰工程安装工程名称:安装造价计价软件配电干线配电柜配电箱消防报警脱钩装置钢制耐火桥架桥架支撑架支架防腐设备基础焊接钢管电力电缆头电缆头电力电缆拆除送配电装置系统调试接地母线镀锌扁钢接地扁钢局部等电位联接端子箱镀锌钢管防腐原沥青路面破拆恢复室内照明平板灯暗装双极开关暗装三极开关双联防水防溅暗开关空调安全型插座接线盒KBG钢管电气配线生活冷水管塑料管钢塑复合管生活给水管管道消毒冲洗污水管检查口塑料风帽透气帽管道防火圈截止阀自动排气阀预埋刚性防水套管镀铬地漏楼板开孔开孔封堵进水阀门井铸铁井盖工程量清单与计价表办公楼内装改造甲供材临时工程施工围栏施工现场周围管线的保护工程材料永久占地施工组织设计总进度计划进度计划网络图横道图专项施工方案质量技术管理体系进度保证体系项目部管理机构人员名单资格证明通讯录其它工程报监资料文件知识产权运输超大件道路和桥梁临时加固改造超重件场内道路场外交通场内交通工程量清单错误的修正地下管线工程设备工程现场照管工程照管半成品隐蔽工程检查市容环保街道协调工作施工场地清洁卫生文明施工施工进度计划的修订测量放线施工图纸修改专业工程暂估价计价表
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2022/07/01
公告摘要
公告正文
铜官区淮河路办公大楼维修改造工程竞争性谈判公告
一、项目基本情况
项目编号：G22026
项目名称：铜官区淮河路办公大楼维修改造工程
采购方式：竞争性谈判
预算金额：559729.49元（含招标人暂列金额3.5万元，不计税金）
最高限价：559729.49元（含招标人暂列金额3.5万元，不计税金）
采购需求：铜官区淮河路办公大楼维修改造工程，本次维修改造范围为办公大楼一层门厅，大楼各层卫生间、会议室及楼道内等零星改造内容，包含墙面、地面、顶面、电梯厅等原有装饰拆除改造及电气线路维修改造，在一层门厅增设一间配电房，楼层间楼梯转角封堵。具体详见竞争性谈判文件及工程量清单中所载明内容。
合同履行期限（工期）：45日历天（此工期为实际工期，因本项目施工地点为办公楼内，为不影响正常办公，工作日可能无法正常施工。投标人需自行考虑费用和施工进度安排，中标人应确保于10月30日前完工）。
工程实施地点：铜官区淮河路办公大楼
标段（包别）划分：一个标段
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：
（1）投标企业须具有独立法人资格，具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
（2）项目经理（或项目负责人）须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。
3．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；
（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；
（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。
三、获取采购文件
时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
地点：不需要现场报名，谈判文件在铜官区政府网自行下载。
采购文件如有修正，将在该网站补充公告栏公布，与本采购文件具有同等效力。
售价：不收取费用。
四、响应文件提交
提交响应文件截止时间：2022年7月7日9时00分
地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室
五、开启
时间：2022年7月7日9时00分
地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室
六、公告期限
起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
七、其他补充事宜
1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。
2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：铜陵市铜官区机关事务管理服务中心
地 址：安徽省铜陵市铜官区铜井路铜官区政务中心大楼7楼
联系人：石工
电 话：0562-6867259
2.采购代理机构信息
名 称：铜陵兴业建设项目管理有限公司
地 址：铜陵市铜冠商务大厦1015室
联系人：晏工
联系方式：0562-2885626
3.项目联系方式
项目联系人：晏工
电 话：19956245625
-
附件：
铜官区淮河路办公大楼维修改造工程-谈判文件、工程量清单及图纸.zip
铜官区淮河路办公大楼维修改造工程-谈判文件、工程量清单及图纸.zip
工程名称：铜官区淮河路办公大楼维修改造工程项目工程量清单编制说明
目录2022年6月竞争性谈判文件铜官区淮河路办公大楼维修改造工程项目编号：G22026
供应商竞争性谈判文件总则谈判响应供应商须知谈判响应供应商须知前附表谈判公告
评标办法废标谈判与评审开标现场谈判响应书的递交谈判响应书的编制
（一）资格、技术及商务部分第六章谈判响应书格式项目合同项目需求质疑和投诉合同的签订、履行及验收
采购方式：竞争性谈判项目名称：铜官区淮河路办公大楼维修改造工程项目编号：G22026一、项目基本情况第一章竞争性谈判公告（二）报价部分
标段（包别）划分：一个标段工程实施地点：铜官区淮河路办公大楼合同履行期限（工期）：45日历天（此工期为实际工期，因本项目施工地点为办公楼内，为不影响正常办公，工作日可能无法正常施工。投标人需自行考虑费用和施工进度安排，中标人应确保于10月30日前完工）。采购需求：铜官区淮河路办公大楼维修改造工程，本次维修改造范围为办公大楼一层门厅，大楼各层卫生间、会议室及楼道内等零星改造内容，包含墙面、地面、顶面、电梯厅等原有装饰拆除改造及电气线路维修改造，在一层门厅增设一间配电房，楼层间楼梯转角封堵。具体详见竞争性谈判文件及工程量清单中所载明内容。最高限价：559729.49元（含招标人暂列金额3.5万元，不计税金）预算金额：559729.49元（含招标人暂列金额3.5万元，不计税金）
（2）项目经理（或项目负责人）须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。（1）投标企业须具有独立法人资格，具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。2.本项目的特定资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求本项目不接受联合体投标。
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；3．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：
地点：不需要现场报名，谈判文件在铜官区政府网自行下载。时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。三、获取采购文件（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；
五、开启地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室提交响应文件截止时间：2022年7月7日9时00分四、响应文件提交售价：不收取费用。采购文件如有修正，将在该网站补充公告栏公布，与本采购文件具有同等效力。
1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。七、其他补充事宜起始为公告挂网时间，终止为开标时间。六、公告期限地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室时间：2022年7月7日9时00分
联系人：石工地址：安徽省铜陵市铜官区铜井路铜官区政务中心大楼7楼名称：铜陵市铜官区机关事务管理服务中心1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求。
联系方式：0562-2885626联系人：晏工地址：铜陵市铜冠商务大厦1015室名称：铜陵兴业建设项目管理有限公司2.采购代理机构信息电话：0562-6867259
第三章谈判响应供应商须知第二章谈判响应供应商须知前附表电话：19956245625项目联系人：晏工3.项目联系方式
4、供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在谈判文件中规定的时间内向代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。3．供应商应当按照谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。（二）竞争性谈判文件2、本次招标的工程是系指除货物和服务以外的其他政府采购对象。无论谈判文件是否列明，供应商所提供的工程必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本谈判文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内。1、本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判的工程项目。代理机构接受采购人委托，根据采购人提交的服务要求，对此项目进行采购代理，编制谈判文件，组织开评标活动。（一）总则
6.2采购人对谈判文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对所有供应商具有约束力。6.1在某些情况下，采购人可能对谈判文件进行修改。6．竞争性谈判文件的修改5.2供应商对谈判文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和代理机构。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在铜陵市铜官区人民政府网，告知所有供应商，但不说明问题的来源。因此，供应商无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。5.1供应商可以要求采购单位对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。5．竞争性谈判文件的澄清
9.1合格的供应商应当满足本项目谈判文件所载明须满足的最低条件。9、合格的供应商供应商必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。8、投标费用（三）供应商6.3为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有供应商。
10、勘察现场9.2.4法律和行政法规规定的其他情形。9.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；9.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；9.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；9.2供应商之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关供应商均按无效标进行处理：
11.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。11.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。11、知识产权10.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。10.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。10.1供应商应自行对服务场地和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见供应商须知前附表。
12.2.1.2供应商之间约定中标人；12.2.1.1供应商之间协商投标报价等谈判响应文件的实质性内容；12.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：12.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。12.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。12、纪律与保密
12.2.2.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；12.2.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：12.2.1.6法律法规规定的其它情形。12.2.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。12.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；12.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
12.2.2.7法律法规规定的其它情形。12.2.2.6不同供应商的谈判响应保证金从同一单位（或者同一个人）的账户转出；12.2.2.5不同供应商的谈判响应文件异常一致或者最终投标报价是呈规律性差异；12.2.2.4不同供应商的谈判响应文件相互混装；12.2.2.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目负责人（或技术负责人）为同一人；12.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
15．谈判响应的语言及度量衡单位（四）谈判响应书的编制谈判文件中明确要求加盖单位签章的，供应商必须加盖供应商签章。14.签章的效力13.联合体投标（本项目不接受）12.3在确定中标人之前，供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会和采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。
16.3供应商不得擅自对竞争性谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应书在谈判时有可能被认为是未对竞争性谈判文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。16.2供应商必须对其谈判响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其谈判响应书将作为合同的重要组成部分。16.1谈判响应书应包括本竞争性谈判文件第二章谈判响应书中所规定的全部内容。16．谈判响应书构成15.2除竞争性谈判文件中另有规定外，谈判响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。15.1供应商的谈判响应书、以及供应商与采购单位就谈判响应的所有往来函电，均须使用简体中文。
18.谈判响应货币：须以人民币报价。17.4供应商应在谈判响应文件中注明拟提供服务的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。17.3投标供应商的报价应包含所投工程、服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据17.2投标报价表上的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非谈判文件另有规定，投标报价均不得高于谈判文件（公告）列明的控制价、项目预算17.1谈判响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的谈判响应将不被接受。响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。17．谈判响应报价
21.1谈判响应书应在要求加盖公章的部分，加盖公章。21．谈判响应书的密封和标记20．谈判响应保证金（本项目无）。19.2供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可19.1供应商在其谈判响应书中，应根据谈判文件要求提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的资质证明文件，作为其谈判文件的一部分。19．证明供应商合格的资格文件
22.2.迟交的谈判响应书22.1投标人应按招标公告中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。（五）谈判响应书的提交21.4供应商应按照谈判响应供应商须知前附表的要求准备谈判响应书。21.3未按规定封装或加写标记或递交，采购人将不承担谈判响应书错放或提前开封的责任，并导致该类别文件递交无效。21.2提交响应文件截止时间前，供应商须到达公告指定的地点将谈判响应书现场提交。纸质谈判响应书均应当密封，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。纸质谈判响应书还应装订成册。
（六）开标现场22.4.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。22.4.2采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。22.4.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。22.4谈判响应书的补充、修改与撤回22.3投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。
23.3.2主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉；23.3.1主持人公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并与供应商代表检查响应文件装订、密封、标记情况。有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封、装订、标记情况的异议和投诉。23.3开标由代理机构相关人员主持，主持人并按下列程序进行，任何对开标期间的质疑应当在开标当场即时提出，否则视同供应商对开标过程理解和接受。23.2按规定提交合格的撤回通知的谈判响应文件不予开封，并退回给供应商。23.1主持人按时间安排表所规定的时间和地点开标，并邀请所有供应商代表参加。应携带身份证明、谈判响应文件（用密封袋密封）参加开标并签到。23.开标程序
24.4、谈判小组所有成员集中与单一供应商进行逐一谈判。24.3、谈判小组对供应商提交的谈判响应书进行审查，为谈判做好准备工作。24.2、谈判小组首先对供应商的有效性进行审查，有效性审查不通过的，将不得进入谈判。24.1、谈判小组由采购人依法组建，成员人数为3人以上单数。谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。24.谈判与评审程序（七）谈判与评审
由谈判小组对供应商资格进行审查25.1资格审查25.谈判细则对否定的供应商，谈判小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。24.6、谈判小组在满足谈判文件实质性要求的供应商中，按最终报价从低到高的顺序推荐1名成交候选人。24.5、谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。25.1.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是谈判文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。25.1.1在掌握了供应商谈判响应书基本情况后，谈判小组将逐一与供应商分别进行谈判。谈判将采取N轮谈判、1轮现场报价（且为最后报价）的方式进行，谈判响应书中必须填写报价表，但并非最后报价。25.1谈判谈判开始前，谈判小组将认真审查供应商提交的谈判响应书，了解其与谈判文件要求是否有偏离，并对照本谈判文件规定评判供应商是否合格。25谈判响应书
谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序并经须知前附表中要求的信用信息查询后，提出成交候选人，编写评审报告。如最后报价相同，由采购人现场抽签确定排序。26.3成交候选人29.2.2响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。26.2.1谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定的时间内提交最后报价（如谈判过程中没有增加服务、工程数量或服务要求的，则二次报价时不得高于谈判响应书中的报价），最后报价表由代理机构现场发放，投标人现场填报。二次报价或者最后报价时仅报出总价，中标后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。26.2最后报价供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由供应商加盖单位公章或授权代表签字。
27.2提交最后报价的供应商不足三家的。27.1经过谈判，供应商所提供的服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；谈判时出现以下情况之一的，将重新组织谈判：27．异常情况处理26.4采购人收到评审报告后最迟在3个工作日确定成交结果，也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定成交供应商。注：最终报价低于全体有效投标人平均报价80%的，不得推荐为中标候选人。
29.1合格供应商不足规定家数的；29、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：（八）废标中标人确定后，由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力28.中标通知书27.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。（九）评标办法29.5法律法规规定的其他应该废标的情形。29.4因重大变故，采购任务取消的。29.3采购需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；29.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
30.3先进行有效性评审，评标委员会根据响应文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。30.2评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。30.1评标委员会首先根据已发布的谈判文件核对谈判文件评审项，与谈判文件内容不符的，按谈判文件内容对谈判文件评审项进行修改。评委会应认真研究谈判文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：30、评标程序最低评标价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。报价相同时，由采购人现场抽签确定排序。
30.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间（30分钟）内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。30.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。30.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员、监督人员、公证人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。询标函格式如下：30.3.1评委会发现供应商的谈判响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合谈判文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求供应商现场进行必要的澄清、说明或补正。对否定的竞争性谈判响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；30.5投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:30.4评标委员会发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及采购代理机构说明情况。30.3.7评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次谈判文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、供应商的合法权益。30.3.6评标委员会评审谈判响应文件依据为谈判响应文件以及按谈判文件要求递交的其它资料。30.3.5、如谈判文件中要求提供原件进行审查的，各供应商应按谈判文件要求将相关原件材料等带到开标现场在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入谈判响应文件，由评标专家进行评审。
（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
31、有效性审查两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。以上情形由投标人按投标函格式填写相关承诺。以上情形（6）、（7）、（8）由采购人代表或委托评标委员会在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行现场查询，以铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准，不良行为记录符合前述规定情形之一的，信用评审不合格。以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）。]发布的为准。由采购人代表或委托评标委员会在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。
32.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；32.2评审委员会将对进入报价部分评审的各供应商的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：32.1供应商资格审查和符合性审查合格的，开启其报价部分。32、报价部分评审开标后，采购人委托评标委员会对供应商进行有效性审查。若有一项不通过，作无效标处理。
32.3.2、经评标委员会认定低于成本的；32.3.1、投标报价高于预算控制；32.3报价无效的几种情形按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性谈判响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其谈判响应保证金也将被没收，并不影响评标工作。32.2.3如果投标报价同时出现上述1、2两种情况，按第2种修正原则调整或修正谈判响应文件的投标报价。32.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；当单位小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
（4）管理费、利润低于零进行报价的。（3）投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。（2）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项分部工程的项目名称、项目特征或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的。（1）投标人投标报价超过最高投标限价的。32.3.4、界定为重大偏差的：32.3.3、经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的。
33、合同授予标准：（十）合同的签订、履行及验收35.3.5、不符合法律法规及谈判文件中其它合格性评审要求。（7）有关法律、法规规定的其它废标条件。（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。（5）不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的。
35.2中标人如不按本谈判文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。35.1中标人应在中标通知书发出之日起7工作日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。采购人应按照谈判文件和中标人的谈判响应文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和中标人谈判响应文件作实质性修改。35、合同协议书的签订采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。34、采购人拒绝投标的权力本项目合同将授予中标人。
36.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。36.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。36、履行合同35.5采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。35.4采购双方必须严格按照谈判文件、谈判响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与谈判文件和中标人的谈判响应文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。35.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
（十一）质疑和投诉37.4验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。37.3涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。37.2采购人验收时，应成立四人以上（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位或相关主管部门组成）验收小组，明确责任，严格依照谈判文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。37．1采购人须建立日常考核制度。考核时应成立三人以上（由合同双方、专业人员等相关人员组成），依据考核方案进行考核。37、考核与验收
质疑的提交要求、处理主体、处理程序等相关问题可以登录《铜陵市公共资源交易网》政策法规栏进行查询。关于谈判文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于谈判文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向代理机构提出，由代理机构作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和成交公告。投标人对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日前提出。投标人如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
本项目主要内容为铜官区淮河路办公大楼维修改造工程。一、项目基本情况、项目背景、采购内容3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。注：1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。第四章项目需求
1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。1.投标报价三、报价说明详见工程量清单二、技术方案或服务内容、范围项目控制价：见谈判公告
1.4.3工程量清单；1.4.2设计图纸；1.4.1招标文件；1.4投标报价编制依据1.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。1.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
1.4.9施工期间的风险因素。1.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；1.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；1.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；1.4.5施工组织设计及施工方案；1.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；
1.5.6投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。1.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。1.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。1.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。1.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。1.5投标人的费用项目编制原则
（3）谈判文件中明确的由采购人自行采购的材料费。（2）税率9%。不可竞争费由安全文明施工费和环境保护税构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。（1）不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整。费率执行《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）文件。1.6.1不可竞争费用包括：1.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。
(3)利润；(2)管理费；(1)材料费、机械费用；1.6.2可竞争费用包括：（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。（4）暂列金额。
1.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，采购人将另行招标。1.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。1.9.1材料供应方式：见前附表1.9工程材料1.8除非交易文件中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成谈判文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。1.7供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
四、工期1.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。1.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。1.10.2随招标文件挂网的招标资料范围内，由于工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目误差或数量误差引起中标工程合同总价调整超过正负3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）10天内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同总价3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。工程量清单内暂定量因据实结算，不纳入数量误差范围。1.10.1开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日2个工作日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。1.10工程造价的确定与控制
合同专用条款第五章项目合同（通用部分详见建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201））（2）工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。发包人供应的材料价款结算，按工程进度抵付工程进度款。（1）按每月工程量形象进度的70%付款，工程竣工验收合格、竣工资料移交后付至工程实际完成造价的80%，竣工决算经审计部门审计后付至审定价的97%，其余3%等到保修期满（2年）且无质量问题一次性付清（无息）。变更价款不列入进度款支付，待工程审计结束后按相应比例支付（不计利息）。五、付款方式计划工期：45日历天（此工期为实际工期，因本项目施工地点为办公楼内，为不影响正常办公，工作日可能无法正常施工。投标人需自行考虑费用和施工进度安排，中标人应确保于10月30日前完工）。
名称：；1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单、最高投标限价、施工图纸（如有）等。1.1.1合同1.1词语定义与解释1.一般约定
名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及本省现行的行业施工及验收标准规范。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。
合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、招标文件（含一并挂网文件）及答疑；4、投标书及其附件；5、本合同专用条款及其附件；6、本合同通用条款；7、技术标准、规范及有关文件；8、图纸及设计回复；9、已标价工程量清单；10、工程报价单或预算书；11.其他文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。发包人提供国外标准、规范的时间：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：招标图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套，不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；1.6.1图纸的提供和交底1.6图纸和承包人文件
1.6.5图纸和承包人文件的保管发包人审批承包人文件的期限：收到后三日内。承包人提供的文件的形式为：以书面形式提供；承包人提供的文件的数量为：叁份；承包人提供的文件的期限为：开工前三天；需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；专项施工方案，质量、技术管理体系、质量、安全、进度保证体系，项目部管理机构人员名单、资格证明及通讯录等其它工程报监资料文件等。上述文件不得低于投标文件标准，相关施工方案必须符合图纸、标准、规范及现场要求，但不作为合同价款调整依据（变更和签证除外）；
承包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于图纸和承包人文件保管的约定：执行通用合同条款。
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款和国家、省、铜陵市关于施工现场安全文明管理相关规定。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行考察现场，现状提交，场内交通承包人自行修建，但要取得相关利益人的同意,若造成相关利益人的财产损失，免费修复或赔偿损失。关于场外交通和场内交通的边界的约定：图纸载明的范围内。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
姓名：/；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：见本合同专用条款12、合同价格、计量与支付。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：见本合同专用条款12、合同价格、计量与支付。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证。（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；职务：/；身份证号：/；
2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：见2.4.1。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。（3）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求为准。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料，同时承包人需自行核查现场杆、管、线，并做好相关保护措施。(5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成。（6）发包人委托承包人办理的工作：见招标文件或另行通知。（7）双方约定发包人应做的其他工作：无。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料原件、复印件各两套(含竣工图)和可编辑电子文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的，暂扣2%的工程决算总价作为押金，直至符合要求为止。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版一份。（肆套竣工图必须全部为原件）。承包人提交的竣工资料移交时间：完成所承包工程范围内的综合通电验收后30日内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：原件、复印件各两套（竣工图必须全部为原件）。
项目经理（或项目负责人）执业印章号：；项目经理（或项目负责人）注册证书号：；项目经理（或项目负责人）执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻地项目经理（或项目负责人）与投标项目经理（或项目负责人）要一致，并且为本工程专职项目经理（或项目负责人），必须参加各种例会。项目经理（或项目负责人）、技术负责人必须保证每月不少于26天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须每月不少于26天常驻现场，每天在岗时间不少于8小时，项目经理（或项目负责人）、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如项目经理（或项目负责人）和技术负责人不到位，同时追究违约责任，发包人有权做出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用合同条款。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；
3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自通知更换之日起，每天按人民币贰仟元整（￥2000元）在当月进度款中扣罚并承担由此造成的一切损失，承包人被发现项目经理存在挂靠等违反相关规定且拒不整改的，上报行业主管部门，由行业主管部门对该企业违约行为进行查处，并上报建设主管部门信用平台；情节特别恶劣的，发包人有权没收履约保证金，并终止合同。项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意。未经发包人同意，承包人私自变更项目经理（或项目负责人），除没收项目经理（或项目负责人）履约保证金）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的70%与承包人结算。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天按人民币贰仟元整（￥2000元）在当月进度款中扣罚。如特殊情况下，项目经理（或项目负责人）离开现场的，须经发包人同同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理（或项目负责人）的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理（或项目负责人）的行为。项目经理（或项目负责人）、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。承包人未提交劳动合同，以及未提供为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视同挂靠且全额扣罚项目经理（或项目负责人）履约保证金。
3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人处1000元/天罚款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：须经发包人书面同意，并处以1万元/人的罚款。未经发包人同意擅自更换的，处以2万元/人的罚款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员（施工、安全、质量、技术等负责人）必须常驻施工现场，如有特殊情况必须离开，项目经理部须报发包人批准，并书面指定其他人员代为行使本人的职责该临时代表的一切行为，招标人均认为是项目经理的行为。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人处1000元/天罚款在当月进度款中扣罚。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。
其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：/。3.5.1分包的一般约定
承包人是否提供履约保证金：是。3.7履约保证金承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理。2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款
（4）若提供银行保函、保证保险已到期，但工程仍未完工，应当在到期前30个工作日内，续保至结算审计资料合格提交之日，否则按应予续保金额的3倍银行同期贷款利息支付给发包人作为违约金，同时，则招标人有权暂扣合同价（不含暂列金额）5%的工程款作为履约担保；履约担保待竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，办理物业移交，并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料后，予以无息退还。（3）提供银行保函、保证保险的单位须经发包人认可。履约担保期须为领取中标通知书后五个工作日内至所有单位工程办理物业移交，并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料之日。（2）如采用担保机构担保，应为注册地在铜陵市行政区域范围内经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。（1）如采用银行保函，银行保函应为铜陵市行政区域具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。注：承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险
4.1监理人的一般规定4.监理人履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后28天），无息。履约保证金提交期限的要求：领取中标通知书后五个工作日内全额缴纳。履约保证金的金额：中标合同金额（不含暂列金额）的2％。（5）承包人提供的银行保函、保证保险须为无条件见索即付银行保函或者担保公司保函或保险公司保证保险。收到发包人书面通知后，在7日内向发包人无条件支付。（按招标人履约保函格式开具）。
姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人办公和生产生活场所自行解决，费用自担。关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。
关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；
5.工程质量（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求
关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求并承担相关费用。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价5%违约金。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人必须按铜陵市有关文件规定执行，开工前申请支付。合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。6.1.5文明施工
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日。7.1.2施工组织设计的提交和修改
7.4测量放线关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。7.3.1开工准备7.3开工
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按工期完成合同内所有工作并验收合格，每延误工期一天的，将扣除全部工期履约保证金，并再按2000元/天进行罚款。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同工期予以顺延，退还工期履约保证金。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内。
（2）/；（1）/；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：按工期完成合同内所有工作并验收合格，返还工期履约保证金。7.9提前竣工（3）/。
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由发包人、监理单位进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后，方可进场；因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。对承包人不能确保工程质量的材料，发包人有权指定采购。8.6.1样品的报送与封存8.6样品
施工现场需要具备的其他试验条件：满足现行规范要求。施工现场需要配备的试验设备：满足现行规范要求。施工现场需要配置的试验场所：满足现行规范要求。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验
10.4变更估价关于变更的范围的约定：执行合同通用条款；本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要变更，承包人不得以任何理由拒绝；本工程设计变更、修改均以设计部门签发，并经监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效；其他变更、经济签证须监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：满足现行规范要求。9.4现场工艺试验
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送后七天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：收到7日内。10.5承包人的合理化建议执行通用条款10.4.1第（1）、（2）条；承包人投标清单中的综合单价中没有该项目或类似项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料由招标人委托的原招标代理方、第三方复核方、招标人参照市场共同询价确定），其中综合费（企业管理费、利润）、相关的单价措施项目费、不可竞争费和税金按2018版安徽省建设工程计价依据计取，清单中包干的措施费不予调整，另行组价得出M，结算价=M×中标价/最高投标限价（均应扣除暂定价、暂列金额）。关于变更估价的约定：10.4.1变更估价原则
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人决定是否动用及使用方式。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。11.1市场价格波动引起的调整
（2）关于基准价格的约定：/。（4）主要材料价差调整时间的约定:/。③主要材料价差调整计算方法的约定:/；②主要材料价差调整周期的约定:/；①可调整价格的主要材料范围的约定:/；（1）价格的调整：
12.1合同价格形式：采用第1种固定综合单价合同12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。
D.对招标清单遗漏或描述不清的以施工图纸为准，中标单位在中标后一个月内对招标清单和图纸进行复核，若为提出异议，视为无清单漏项，其后果由中标单位自行考虑。C.图纸设计范围内为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。B.施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和国家下发的政策性调整文件一律不予调整。A.本工程采用固定综合单价合同，投标人一旦中标，其投标清单综合单价不变，工程量依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量。固定综合单价包括的风险范围：(1)单价合同。
D.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商）；其中综合费（企业管理费、利润）、措施项目费、不可竞争费和税金按2018版清单计价规范计取。另行组价清单子目项得出M值，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂列金额）。C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，变更造价按招投标文件约定计取。B.合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。A.合同价款：中标单位的中标价作为合同价。风险范围以外合同价款调整方法：工程变更、隐蔽工程记录、经济签证予以调整。风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取。
3、其他价格方式：/。。2、总价合同。H.工程竣工结算以审计部门审计结果为准。G.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。F.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经业主重新确认。E.未尽事宜，按清单计价规范执行。
12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款
12.3.2计量周期工程量计算规则：招标文件载明的建设工程计价依据执行。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款但必须为合格工程量。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：/。
（1）按每月工程量形象进度的70%付款，工程竣工验收合格、竣工资料移交后付至工程实际完成造价的80%，竣工决算经审计部门审计后付至审定价的97%，其余3%等到保修期满（2年）且无质量问题一次性付清（无息）。变更价款不列入进度款支付，待工程审计结束后按相应比例支付（不计利息）。关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.2进度付款申请单的编制（2）工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。发包人供应的材料价款结算，按工程进度抵付工程进度款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式/。（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后14天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之日起七天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。(2)总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制
13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。
工程试车内容：合同工程内容。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：对承包人处以2000元/天处罚。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款及本专用条款12.4.1付款周期。承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：验收合格一周内，工完料净场地清，办理完工程（物业或资产）移交手续后退场。
14.4最终结清（2）竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工验收合格后28日内上报工程结算，并对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，承包人对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，施工单位必须认真编制工程结算，不允许高估冒算，如竣工结算经审计部门审计核减额超过（含）施工单位报审额5%的，承包方承担全额审计费用。若审计核减额未超过5%，审计费用由建设单位承担。（1）竣工结算补充：1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。2、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。3、工程结算方式：依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量，计费方式依据招标文件及清单说明。4、招标人有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由投标人综合考虑，自行承担，工程量按实调整，最终造价以审计部门审计结果为准。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：/。发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：按相关规定执行。14.4.1最终结清申请单
15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：两年。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:预留结算价的3%作为质量保证金。（2）/%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（3）种方式：
15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：1、工程出现质量问题，承包人接到发包人通知后4小时内必须派人前来进行维修事宜，在发包人三次催促无果后，发包人可以自行委托其他人员进行维修，费用从承包人的质量保证金中双倍扣除。2、因工程质量问题给第三方造成损失，承包人负责赔偿，否则，发包人有权从工程质量保证金中扣除。3、质量保证金退还方式：质保金在缺陷责任期到期后经工程使用方或物业公司验收书面证明无质量问题后28天内无息支付。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时到达，如果为外省市的承包人不得迟于24小时到达。15.4.3修复通知工程保修期为：详见保修书、投标人承诺的期限；工程竣工验收合格并办理书面移交手续次日开始计算保修期。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无需经承包人认可，发包人不承担违约责任。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：无。
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。
3、施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人环境保护费、文明施工费、扬尘污染防治费及其相关措施费，且须向发包人承担合同价5%违约金。2、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次发包人将扣除承包人10%履约保证金，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完工程量的70%与承包人结算，并追究其他相关责任。承包人违约的其他情形：1、合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），合同履行不力、不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务，发包人有权扣除承包履约保证金，并可单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责任。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约
17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行合同通用条款。关于承包人违约解除合同的特别约定：同16.2.1承包人违约的情形。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：同16.2.1承包人违约的情形。16.2.2承包人违约的责任
18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.1不可抗力的确认
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。关于其他保险的约定：/。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：另行洽商。20.3争议评审20.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
封面第六章谈判响应书格式承包人应服从疫情防控相关要求（如有）。20.5疫情防控（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；
目录年月日投标人：（供应商盖章）项目名称：项目编号：谈判响应书
5、谈判响应函附录4、谈判响应函3、谈判响应授权书2、法定代表人身份证明书1、资格审查资料一、资格、技术商务部分
1、谈判响应报价表二、报价部分9、其他证明材料8、售后服务7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件6、项目实施方案
单位性质：单位名称：法定代表人身份证明书营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人证书资格、技术商务部分2、中小企业材料
系（投标人单位名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：经营期限：成立时间：年月日地址：
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释谈判响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。3、谈判响应授权书日期：年月日投标人：（盖公章）特此证明。手机号码：
授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖章）身份证号码：，手机号码：代理人：性别：年龄：代理人无转委托权，特此委托。
4.一旦我方中标，我方保证按日历天的工期和竞争性谈判文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。3.我方承认附录是我方谈判响应书函的组成部分。2.我方已详细阅读和确认全部竞争性谈判文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为，其项目经理资质为。1.根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的谈判响应须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）（小写元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。致：{招标人名称}4、谈判响应函格式
10.我方同意所提交的谈判响应文件在竞争性谈判文件的谈判响应须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按竞争性谈判文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于竞争性谈判文件规定和谈判响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。6.一旦我方中标，我方保证谈判响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按谈判响应文件中的施工组织设计组织施工。5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到，保修期年。
15.其他补充说明：{补充说明事项}（2）至投标截止日，我方、包括我方法定代表人____________及拟派项目经理（项目负责人）____________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。14.我方承诺：（1）我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。13.竞争性谈判文件、谈判响应文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。12.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）%作为履约保证金。11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本谈判响应文件以及竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、谈判响应函附录日期：年月日邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：投标人：名称（盖章）