济南市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目设计项目
发布日期：2024-10-29

合同名称	济南市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目设计项目	发包人	济南市园林和林业绿化局
承包人	济南新绿豪设计有限公司,中元天纬集团有限公司	合同工期	40
合同价款	1236300元	合同规模	1组元/㎡
工程项目地点	济南市历城区（含市南部山区、济南高新区）、章丘区、长清区、平阴县、莱芜区、钢城区 6 个重点森林防火区县。	合同签订时间	2024-10-18
质量标准	执行国家及省市有关设计现行规范标准及要求、济南市地方标准要求	合同生效时间	2024-10-18
违约责任	12. 违约责任 12.1 发包人违约责任 12.1.1 发包人支付设计人违约金： 执行通用条款 。 12.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人未按照本合同约定支付设计费的，发包人承担违约责任，每逾期一天，承担应支付当期设计费万分之一的违约金。12.2 设计人违约责任 12.2.1 设计人支付发包人的违约金：执行通用条款。 12.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人未按照本合同约定期限完成设计合同内容，设计人承担违约责任，设计周期每逾期一天，承担设计费万分之一的违约金。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 5% 。 12.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 5% 。 12.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：无	履约担保	无
解决争议的办法	15. 争议解决 15.1仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁； （2）向项目所在地人民法院起诉。	支付担保	无
其他内容	无	备注	空