11、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）的规定，本公司为_微型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满

足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发

中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公

司为微型）（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加江苏省南京监狱单位的南京监狱罪犯监房电梯维修工程项目采购活

动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他微型（请填

写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标

的货物。

丢承租箱

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依

内南京杭奥机电工程有限公司

单位名称（盖章】

期2022

07月188日

日年

201

南京永泰工程咨询有限公司项目编号：NJYT-2022ZFCG0607项目名称：南京监狱罪犯监房电梯维修工程竞争性磋商文件

第四章项目需求及技术参数18第三章评标方法与评标标准16第二章供应商须知8第一章竞争性磋商公告5目录2022年7月6日

一、项目基本情况南京监狱罪犯监房电梯维修工程的潜在供应商人应在南京永泰工程咨询有限公司获取采购文件，并于2022年7月18日14点00分前递交响应文件。项目概况竞争性磋商公告第六章竞争性磋商文件格式及附件65第五章合同文本32

合同履行期限：60日历天。采购需求：详见采购文件。最高限价：140万元预算金额：140万元项目名称：南京监狱罪犯监房电梯维修工程项目编号：NJYT-2022ZFCG0607

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，复印件加盖公章。）（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供承诺书原件）（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供参加本次政府采购活动前的财务状况报表至少包括资产负债表、利润表，复印件加盖公章，成立不满一年不需提供）（1）具备独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章）1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：二、申请人的资格要求

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：3.1投标单位电梯安装资质等级及范围：a、投标品牌制造商具有国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》【曳引驱动乘客电梯A级】或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》；b、安装单位必须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）【曳引电梯安装B级及以上】或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、含修理），安装单位必须是投标人；c、联合体钢结构单位必须具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质，和安全生产许可证。（提供有效的证书复印件加盖投标人公章）3、本项目的特定资格要求：2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。（6）法律、行政法规规定的其他条件。（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供承诺书原件）

地点：本项目仅接受邮箱获取采购文件。时间：2022年7月7日至2022年7月13日，每天上午9:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）三、获取采购文件（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

五、公告期限南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城A-9幢三楼会议室2022年7月18日14:00（北京时间）四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点售价：500元。磋商文件售后不退。方式：不采用现场报名方式，提供法定代表人授权委托书原件、委托代理人的身份证复印件、营业执照复印件加盖公章及采购文件领取确认表（格式要求本公告末附件下载）扫描发送至邮箱2663541200@qq.com,邮件主题为“项目名称+单位名称+联系人+联系电话”。

名称：江苏省南京监狱1、采购人信息七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系1、响应文件相应份数：纸质版投标文件一式肆份（壹份正本、叁份副本），电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。六、其他补充事宜：自本公告发布之日起3个工作日。

联系方式：刘工025—58182897或15366191071地址：江宁区胜太东路8号同曦鸣城A-9幢三楼名称：南京永泰工程咨询有限公司2、采购代理机构信息联系方式：赵经理025-52353741地址：南京市雨花区宁双路9号

一、总则供应商须知电话：025—58182897项目联系人：刘工3、项目联系方式

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。2.2“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。2、定义1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。1、适用法律

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的服务报价价格给予5%%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。3.1中小企业政策3、政策功能

3.3环境标志产品政策（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。3.2节能产品政策（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5、磋商文件的澄清或者修改本工程招标代理费由本次采购活动招标代理服务费及评委费由中标人支付，代理费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格﹝2002﹞1980号）规定的50%收招标代理服务费。评委费按实收取。4、磋商费用3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

二、响应文件编制无7、磋商保证金本项目接受联合体磋商。6、联合体供应商首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在首次提交响应文件截止时间至少5日前，以邮件或书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

9.3供应商应用人民币报价。9.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。9.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。8、响应文件编制

10.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。10、响应文件组成9.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。9.6响应文件应编码。9.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，一份正本三份副本，正本副本分别单独密封包装，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。9.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

（5）★分项报价明细表；（4）★竞争性磋商报价表；（3）★资格证明文件（第一章磋商公告中的“二、申请人的资格要求”，供应商提供相关证明文件）；（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；（1）★磋商申请及声明；10.2响应文件商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加竞争性磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（2）★《技术条款偏离表》；（1）★技术说明或项目实施方案；10.3响应文件技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及技术服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的技术服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。（7）合同条款；（6）技术规格响应表；

10.4.3投标报价编制要求10.4.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检（自检及监理工程师认可需要抽检所需的一切费用）、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同规定的所有风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。10.4.1价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。10.4响应文件价格部分（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。（3）供应商（企业）业绩表及企业实力；

（6）对于采购清单中“项目特征”，只是采购人对该部分分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全部描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。（5）施工所需临时供电、临时供水、临时进场道路由承包人自行调查解决并承担所有费用，发包人不再单独计列。承包人于投标前必须根据现场情况，分析施工条件（水、电、路等）；涉及到的（水、电、路等）须增加投入的因素，投标人已在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。（4）供应商需先充分了解工地位置、环境、道路、装卸限制等任何足以影响报价的情况进行报价。（3）投标报价以采购清单为准，供应商所报的综合单价应包括采购清单子项中所需的显在的和隐含的一切费用，包括清单中子项中没有反映但施工过程中工程项目所需的辅助工作的内容。供应商的投标报价一经报出，即被认为是包括了本项目清单下的所有相关施工内容的全部费用。如果报出的清单中子项没有说明，且施工中又必须发生的辅助相关项目，业主有权认为，其已经包含在投标综合单价中，竣工结算时不予调整。（2）供应商必须按照招标文件规定的报价编制要求，采购人不再接受其他任何形式的报价以及说明（如降价函、报价修正函、优惠报价说明等）。（1）投标报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性调整、建材市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价，包括相关政策规定的由采购人办理的手续，请供应商代为办理，所有有关取样检测费用及其他费用请列入报价。若未单独列出，将视为已列入其他子项中，中标后综合单价将不再调整。

10.4.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。（11）中标单位必须在约定工期内完成所有施工，并清理完毕撤出场地。（10）供应商应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），对采购人所列专业分包项目应含服务费等，如漏报或少报项目，则视为已包含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不调整。（9）采购清单报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定全部内容的采购清单项目所需的全部费用，其内含：1设备费、材料费、工程费、措施费、其他项目费和规费、税金；2完成每项清单全部内容的费用（包含显存的和隐含的工作内容）；3完成每项工作内容所需的全部费用；4考虑风险因素而调整的费用；6因采购人在招标文件中的要求而发生的费用。（8）所有材料投标报价时均应包括但不限于采保费、安装费、卸力费、二次搬运、国家有关管理部门要求的对工程的所有材料检测费以及排污费、道路占用费、噪音费、安全施工费、交通安全防护费等均包含在投标报价内，采购人不另行支付，供应商在投标报价时自行考虑，结算时不调整。（7）本工程设备和材料由供应商自购，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及采购清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。报价时须报出材料品牌、生产厂家、材质、单价，若供应商的投标报价中没有报出材料品牌、生产厂家、材质、单价，或进场材料与投标时不符，采购人可另行采购，中标人承担相应的材料差价及采购费用。

11.2响应文件正本中，除磋商文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效磋商处理。11.1响应文件按磋商文件第二章要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”字样，“正本”、“副本”之间如有差异，以“正本”为准。11、响应文件签署与提交三、响应文件签署与提交10.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。10.4.5经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（1）采购编号及项目名称；11.4.2专用袋（箱）上须注明：11.4.1供应商应将响应文件密封在密封袋（箱）中，封口处应骑缝加盖公章或法定代表人（授权代表）签字或盖章。11.4供应商应当在磋商文件要求首次提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。11.3响应文件须固定装订成册。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括磋商、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、磋商（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。11.5有下列情形之一的响应文件将拒收：供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回或整套替换，并书面通知采购代理机构。11.4.3磋商文件未按第11.4.1和11.4.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对其被错放或先期启封负责。（2）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真等。

12.5响应文件提交截止时间，递交响应文件的供应商不满3家；或者有效供应商不满2家的，应重新组织磋商。12.4磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。12.3采购代理机构按照规定组织开展磋商采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。12.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。12.1采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，授权委托人应携带有效身份证明准时参加。采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。12、磋商组织

13.2符合性审查凡未通过资格审查，以及列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的不再进行符合性审查。（2）响应报价是否超过采购预算。（1）供应商资质要求（磋商文件第一章要求）；13.1资格性审查13、磋商程序

13.2.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。13.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。计算错误的，以总价为准，修订单价。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（4）不存在重大负偏离。（3）符合磋商文件第六章格式；（2）响应文件的完整性（1正3副）；（1）响应文件的有效性(是否签字盖章)；

13.4.2磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。13.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。13.4磋商无13.3供应商现场陈述13.2.3未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。13.5最低报价处理13.4.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。13.4.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。13.4.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。13.4.3实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（5）因重大变故，采购任务取消的。（4）供应商的最后报价超过采购预算的；（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；13.6出现下列情形之一的，磋商终止：

15、确定成交供应商14.4评审标准详见文件第三章。14.3评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。14.2综合评分的主要因素是：价格、技术以及服务等。14.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。14、评定成交方法和标准

16、编写评审报告15.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。15.4采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。15.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。15.2成交供应商确定后，将在原采购公告网上公告，成交供应商及时到采购代理机构领取《成交通知书》。15.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。

16.2评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。（4）提出的成交候选人的名单及理由。（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；（2）评审日期和地点，磋商小组成员名单；（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；16.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

17.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。17.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。17.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。17.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。17.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。17、签订合同

19.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购代理机构。19、质疑供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。18、询问五、询问、质疑、投诉和诚实信用17.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；（1）对磋商文件提出质疑的，为购买磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算；19.4上述应知其权益受到损害之日是指：19.3质疑必须以参加采购活动供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购代理机构有权不予受理。19.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（4）事实依据；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）质疑项目的名称、编号；（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；19.6质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：19.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。20、投诉19.7代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（6）提出质疑的日期。（5）必要的法律依据；

22.1有关本项目的更正公告敬请关注江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn），也可以与我公司联系，联系电话：025-58182897。22、其他相关说明21.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。21.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。21.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。21、诚实信用

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财财库〔2020〕46号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的相关规定。1、中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业：说明：评标标准评标方法与评标标准

2、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：（3）对小型和微型企业的投标价格给予10%扣除（工程项目5%），用扣除后的价格参与评审。（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（一）质量要求二、项目要求：2、投标报价包括但不限于包装费、运杂费、下力费、运输保险费、设备保管费、设备吊装就位费、井道改造费、安装费、调试费、培训费、技术支持费、质保期内的维护保养费、税费及其他有权部门要求和投标人认为需要的其他费用等（水费、电费、脚手费、配合费、电源箱和电梯设备控制箱之间配管配线及安装费用等），即从设备生产制作到安装调试，直至交付使用所需的所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。1、本项目为南京监狱罪犯监房电梯维修工程项目，具体采购内容为井道改造、电梯的供货、设计、安装、调试，钢结构的制作及安装等。为交钥匙工程。一、项目概况：项目需求及技术参数

（二）验收5、供应商所提供的设备进场后，如采购人发现有任何问题（如外观有损坏），供应商应以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。4、所有材料须提交详细的技术条款响应表，并注明品牌产地和生产厂地。3、中标供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。2、电梯品质说明：必须保证提供的设备完全与采购文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有厂家出具的产品质量合格证明书。1、井道的施工质量要求符合国家现行相关质量验收合格标准。质保期内因施工引起的质量问题，维修费用由承包人承担。

（2）设备技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。3、中标供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：2、中标供应商应保证设备到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。1、设备到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。设备验收方式

3、承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格之日起30日内提供能够反映各类变更和工程实际情况的竣工图三套，包含电子稿。2、发包人收到上述资料后15个工作日内组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。1、竣工验收按照承包人自评、设计单位认可、监理核定、发包人验收的流程进行。工程完工后，承包人通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家关于工程竣工有关规定，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。井道施工验收4、供应商提供的设备未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。（3）在规定时间内完成交货并由双方及采购人所在地的质量监督部门共同验收，经三方验收签字确认，并获得质量监督部门颁发的使用许可证。

5、工程竣工验收一次性通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程首次验收未通过，实际竣工日期为承包人整改后再次验收合格之日。D、已签署工程保修书。C、具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关手续。B、工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出场检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准。A、完成设计图和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工验收条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求。4、竣工交付使用的过程必须符合下列要求：

5、电梯安装调试完成后，中标供应商须办理电梯检测手续和领取电梯使用许可证，该项费用供应商必须在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。4、在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商承担，中标供应商应做好相关安全教育工作，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。3、中标人的投标报价视为已包含工程量清单和本章所提供的项目设备技术参数中明确或未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作的一切费用，后期不再另行结算。2、中标供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。1、本项目为电梯采购及配套施工、安装服务项目，为交钥匙包项目。中标供应商在规定时间完成井道的建造、电梯设备的采购、运输、安装、调试、厂检等其它所需配套的工作。（三）电梯安装要求

（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。（1）供应商提供的所有设备设施质量保证期不低于五年（质量保质期开始时间为项目验收合格之日起计算）。1、电梯质量保证期（四）其他

3）其他服务要求：在质保期内中标供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。向采购人提供电梯备品备件，以及电梯安全运行的技术指导和服务，协助开展应急救援等专业技能培训。2）现场响应：除不可抗力外，接到故障报告后，应当在两小时内到达现场排除故障。1)电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术支持电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：（1）供应商应具备完善的售后服务体系，在南京市有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。2、电梯售后服务内容

1、土建部分详见工程量清单三、技术参数3、井道施工质量保修期详见工程质量保修书2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。1）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。（2）质保期过后服务要求：

2、一层呼梯按钮增加刷卡功能。所有操作，均需要刷卡后才能进行。一层外呼旁增配体14英寸或以上彩色LCD液晶屏，预留扩展功能，LCD液晶屏多媒体实时播放轿厢内监控视频并可现场回放。1、电梯品牌限三菱、迅达、蒂森、日立、富士达、东芝、奥的斯、西奥等一线品牌。主要技术指标及参数本次采购电梯共1台2、电梯参数部分：

1、一层呼梯按钮增加刷卡功能。所有操作，均需要刷卡后才能进行。一层外呼旁增配体14英寸或以上彩色LCD液晶屏，预留扩展功能，LCD液晶屏多媒体实时播放轿厢内监控视频并可现场回放。（一）、可视化设备主要技术要求设备基本技术参数及要求5、轿厢内安装视频监控视频数字高清电缆及设备（GB-T28181）至控制柜，同时将监控信号接入监狱监控网络内，留有符合需要接口。4、电梯进行远距离实时监控，全天候监控并记录电梯运行中出现的各种情况，将电梯运行状态的影像传送到监狱智能化系统（音频）。3、一层呼梯旁设置操纵盘，具备轿内操纵箱功能，可在该操纵盘上选楼层号以实现呼梯操作，并可通过该操纵盘上切换键切换轿内呼梯操作。

（二）、电梯技术规格以上需提供设备的品牌、型号规格。5、实现任意两个楼层厅门外的两两对讲互相通话功能。4、轿厢内安装视频监控视频数字高清电缆及设备（GB-T28181）至控制柜，同时将监控信号接入监狱监控网络内，留有符合需要接口。3、电梯进行远距离实时监控，全天候监控并记录电梯运行中出现的各种情况，将电梯运行状态的影像传送到监狱智能化系统（音频）。2、一层呼梯旁设置操纵盘，具备轿内操纵箱功能，可在该操纵盘上选楼层号以实现呼梯操作，并可通过该操纵盘上切换键切换轿内呼梯操作。

（2）主要参数驱动方式：变频控制控制方式：集选控制、单台控制数量：1台设备名称：无机房曳引货梯。（1）标准规格

井道总高度：25.25M井道图纸尺寸：实际测量尺寸结合供应商自己设备尺寸要求而定停靠层站：6层6站6门提升高度：现场测量（中标单位）额定速度：0.5m/s额定载重量：2000kg

安全装置：安全钳、限速器、缓冲器。控制系统：一体化电脑软件控制系统，传输通讯网络系统并行控制柜。拖动系统：交流变频变压无齿轮拖动系统.操作系统：全电脑全集选方式（3）主要配置基站：第一层

厅门显示：LED液晶显示及运行方向箭头(↑↓)显示（嵌入式）门套规格：标准大门套1.2mm发纹304不锈钢门套材质：高品质喷涂钢板厅门材质：高品质喷涂钢板（4）厅门装置曳引机位置：机房

地坎：硬质铝合金轿底材质：防滑钢板轿门材质：高品质喷涂钢板轿壁门楣：高品质喷涂钢板（5）轿厢装置厅门呼梯：微触按钮，不锈钢

（11）轿内呼梯：微动按钮，登记带辉光高亮显示，不锈钢（10）轿内显示：采用6.4英寸LED液晶显示及运行方向箭头(↑↓)显示（9）检修设施：位于轿厢操纵箱下方（8）通讯设施：隐藏式对讲装置，五方通话（7）通风设施：横流风扇（6）照明设施：高效节能LED灯具，吊顶采用发纹不锈钢

2.井道内的空气温度5～40℃；1.海拔高度不超过1000米；（14）工作条件轿厢内尺寸要求:1700mm宽*2300mm深*2200mm高（13）主要参考尺寸（12）开门方式：旁开双折

（三）、电梯功能配置照明电源：电压：220V频率：50H相数：单相动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：三相五线制，零线和地线始终分开（15）电力提供4.运行环境空气中不应含腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃存在。3.运行地点的最湿月月平均相对湿度为≤90％；

（五）人机界面（四）安全功能1、运行功能

3、产品出厂合格证，主机制造商全称、制造地点、整机组装地点，配套件的名称、型号、规格、制造商全称及制造地点。2、设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料、设备出厂前的各项测试报告和产品合格证书，如设备部件为国外制造，在设备交货时应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书、原产地证书、报关资料及商检证明。1、投标人与采购人签定合同后5天内，根据采购人提供有关图纸、资料，得到采购人与设计院认可后，方能进行施工、制造和安装。五、项目实施的技术资料（六）节能功能

六、钢结构井道设计及施工要求上述资料和文件的数量2份。7、电器敷线图、部件安装图、安装说明书、设备检验合格证6、动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明5、中文使用维护说明书（含电梯润滑总图表和电梯功能表）4、机房井道及底坑布置、需要土建配合安装的详细图纸和资料

《铝合金建筑型材》C65237《民用建筑设计通则》GB50352-2005《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001江苏省住宅设计标准DGJB21J26-2006住宅设计规范GB50096-2011设计规范要求

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)。《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。井道及土建施工规范《铝及铝合金阳极氧化及阳极氧化膜规范】GB8013-87《建筑设计防火规范》GB50016-2014

安装完毕，经当地政府质量技术监督部门验收合格后五年内提供免费维修保养，五年后实行终身有偿维修保养。1.维修保养期限1、售后服务七、售后承诺《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002)。《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)。

上下限位开关、井道内光电开关、强迫换速开关、液压缓冲器的可靠性检查，开关井道照明的检查，导靴及安全钳的运动间隙检查，轿顶及底坑的清洁工作。2.2.井道部分曳引机、控制柜、限速器、钢丝绳、导向轮部件的清洁，润滑，钢丝绳张力调整，刹车片间隙调整，限速器可靠性试验，控制柜线路检查等工作。2.1.机房部分保修期内、外的维修保养内容不变。2.保修期内及保修期外的维修保养内容

公司保证提供全新的电梯以及相关配件。3.保障措施检查各种按钮，显示器，开关，红外光幕是否完好。门锁，机械锁，强迫关门装置，称重装置的可靠性检查。门滚轮间隙调整，门滑块磨损检查，层门地坎的清洁，各运动部件的润滑。2.4.轿厢和厅门部分门刀位置的检查，门滚轮间隙调整，门滑块磨损检查，轿门地坎的清洁，开关动作的可靠性检查，各运动部件的润滑。2.3.开门机部分

3.5.保养人员工作前不准喝酒，工作时必须带安全帽，不准抽烟。3.4.做保养时在一层电梯口必须放置告示牌，说明电梯正在保养中。同时尽量安排在电梯空闲时间，这样将不会影响电梯使用。3.3.每次故障排除后要写一份报告，说明原因，分清楚是由设备还是人为引起的故障，以利今后改进。3.2.二十四小时全天候服务，无论何时只要接到报修电话（公司及专人的联络方式都将打印在轿厢内的操纵盘上），专业维修人员必须在一小时内赶到，直到故障排除为止，修复时间不超过二十四小时。3.1.为了尽量减少电梯的故障次数，自电梯交付使用起每半个月派专人定期对电梯进行维护保养，每次保养所做工作必须有记录清单，并经需方管理部门负责人签字确认后返回，任务才算完成。在当地并有专业的维保机构，以确保做好如下的日常工作。

4.五年后的维修保养3.10.公司备品备件充足，不会由于备品备件而影响电梯的正常保养和抢修。3.9.保修期内电梯所有部件如正常损坏则修理或更换费用全由供方承担，如因电梯故障给需方造成损失则供方负责赔偿。（需方原因造成的故障供方负责修理但费用由需方承担）3.8.公司承诺该品牌电梯的故障率≤1/12000次，如大于该数值公司愿意承担经济责任。3.7.专业维修人员都经过专职的业务培训并具有特种操作证。3.6.保养人员工作时不但要注意自身的安全，更要注意用户的安全。

4.6.定期上门听取用户对维保工作的意见和建议，及时改进提高，让用户真正做到用的满意，乘的放心。4.5.及时主动更换易损件，将故障隐患及早消除，确保电梯正常运行。4.4.对主机实行定期换油，确保良好的润滑状态。4.3.保证所有零部件均在有效期内运行，到期及时送检。4.2.每年确保通过当地质监部门的年检。4.1.具体维修保养内容同上面所述一致，新增内容如下。

2、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003；1、《电梯技术条件》GB／T10058-2009；八、电梯设备产品需符合下列制造、验收标准：4.9.五年后如果需更换零部件，全部以出厂价优惠供应，且保证供应之备4.8.电梯公司对自己生产的电梯有终身服务的义务，从第五年起可收取一定的维修保养费。4.7.用户投诉：若对电梯公司的维修服务不满或有异议时，可直接拨打投诉电话，以保证用户满意。

8、电梯工程施工质量验收规范》6B50310-20027、《电梯用钢丝绳》GB8903-20056、《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB／T7025．1-7025.3-19975、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-1993；4、《电梯安装验收规范》GBl0060-1993；3、电梯试验方法》GB／T10059-2009；

3、施工工具、攀高物等危险品在当天施工结束前进行清点、防止遗失，当天施工结束后全部带出二道岗，绝对不遗留在监内。2、施工人员进入监狱，遵守二道岗门卫管理规定，按要求出示身份证件，不得将手机、打火机、香烟、现金、能够接入互联网上网电子设备等狱内违禁品携带进入监区。1、施工人员进入狱内时，着监狱统一配发的识别服或佩戴识别标记。施工管理要求：特别说明：上述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停止或废止的，应以相应的最新版本为准。"

9、施工现场需满足监狱安全管理要求，配合做好安全生产监督管理。不得将手机、香烟、打火机、现金、酒类等监内违禁物品带入监内。8、施工所涉及人员、物资、车辆等的疫情防控管理，需严格执行《江苏监狱疫情防控常态化下外来人员进入监管区施工疫情防控工作指引》；7、施工期间及结束后，不对外宣传、发布、传播任何有损监狱形象的负面言论，不诋毁监狱。6、服从带工人员的现场管理，在未经带工人员许可的情况下，不随意流动，不单独流动。5、施工过程中不与罪犯非正常接触，不吹牛聊天，不传递信件、违禁品、违规品；不对罪犯进行威吓欺骗、索要财物等；不与罪犯认亲交友；不将狱外不良信息传递给罪犯。4、施工现场设置醒目警示标志，施工中可能涉及到监狱警戒设施的，必须向甲方报告，得到同意后方可施工。

发包人（全称）：第一部分合同协议书合同文本1、如有违反以上承诺内容，自愿接受处理（违反一项内容每次扣500元）。后果严重，触犯法律的，自愿接受司法机关的调查处理。三、承诺保证金10、饮食可由监狱集中供应，费用由施工单位负责。

3.工程立项批准文号：2.工程地点：江苏省南京监狱1.工程名称：南京监狱罪犯监房电梯维修工程一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京监狱罪犯监房电梯维修工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：

计划开工日期：。二、合同工期6.工程承包范围：（南京监狱罪犯监房电梯维修工程）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：（）。4.资金来源：财政。

1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合现行国家质量验收标准。三、质量标准工期总日历天数：日历天，(工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：。

人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；

五、项目负责人2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：/。

（9）其他合同文件(含招投标文件)。（8）发包人与承包人签订施工安全协议；（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本合同在甲方地点签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十三、合同份数本合同自签字、盖章生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：

1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款第二部分详见通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：见通用条款1.1.1.10。1.1.1合同

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业地方标准和技术规范。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》、《中华人民共和国消费税暂行条例及实施细则》、《中华人民共和国营业税暂行条例及实施细则》及建设部、江苏省、南京市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同履行过程中双方达成的补充协议、承诺书、会议纪要等（2）本合同协议书；（3）招标文件投标须知及招标文件修改澄清(含答疑)；（4）明确双方权利、义务的纪要、协议；（5）中标通知书；（6）投标书及其附件；（7）本合同专用条款；（8）本合同通用条款；（9）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（10）施工图纸；（11）工程量清单及其总说明；（12）工程报价单或预算书（13）发包人与承包人签订施工安全协议。在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。1.5合同文件的优先顺序现行国家、行业地方标准和技术规范。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸3套，其他有关资料一套。承包方若需要增加图纸套数的，发包方可代为复制，复制费用由承包方承担；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日之内提供施工图纸；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件

1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到资料后七天。承包人提供的文件的形式为：书面形式，以上计划及报表必须经总监理工程师签字认可后报发包人；承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求；承包人提供的文件的期限为：开工前10天；需要由承包人提供的文件，包括：开工前提供具体的施工组织设计、施工总进度计划、材料进场总计划、甲供材（如有）及设备进场计划。其施工方案不允许做与投标方案有实质性不同的修改。进场施工前提供材料计划，材料投标品牌，按发包方及监理方要求提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划等资料）。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；二次深化设计资料及施工；

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：执行通用条款中相关1.6.2、1.6.3约定。

关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责且发包人有权按每人次100元从工程款中直接扣除违约金。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；承包人指定的接收人为：。

1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：交通设施由承包人自备。关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地内和本项目有关的道路。1.10.3场内交通

1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，将有承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）发包人和承包人双方认可的设计变更；（2）发包人和监理人均认可的签证；出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：设计变更、工程签证及招标工程量清单误差导致的工程量增减调整规定如下：设计变更、工程签证及招标工程量清单误差导致的工程量增减调整规定如下：1、由于设计变更（二次深化设计除外）、工程签证及招标工程量清单误差而导致的清单子目工程量增减，结算时按实际发生的工程量调整。清单中未明确列出的项目，招标人有理由认为投标人已将其报价分摊在其他报价项目中，此部分产生的费用，招标人不予认可。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式发出。确有必要时，工程师可以发出口头指令，并在72小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7日内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。除工程师或工程师代表（如工程师委派工程师代表时）外，发包人派驻工地的其他人员无权向承包人发出任何指令。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；

2、开工前，发包人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人和监理人三方人员对水准点与坐标控制点数据进行现场交验。交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均有承包人承担。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、施工所需临时供电、临时供水、临时进场道路由承包人自行调查解决并承担所有费用，发包人不再单独计列。承包人于投标前必须根据现场情况，分析施工条件（水、电、路等）；涉及到的（水、电、路等）须增加投入的因素，承包人已在合同总价中予以考虑，结算时不得调整。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

。7、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：按现状发包，场地已具备一定的施工条件。若有不全事项承包人自行完善，费用已包含在合同总价中。6、双方约定发包人应做的其他工作：由发包人委托，承包人不得拒绝。5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护等工作由承包人负责，相关费用由承包人承担，发包人帮助协调。4、前期施工许可证等建设程序相关手续由发包人按规定办理，并及时提供。临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续由承包人负责办理，相关费用由承包人承担，发包人帮助协调。3、施工场地与场外公共道路以现场实际场地条件为准，发包人对此将不增加任何投入，承包人已充分考虑该因素，相关费用已计入本合同总价内，不得以此为理由延误进场施工。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保

（6）承包人应履行的其他义务：承包方应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于发包方应提供的资料由发包方负责及时提供给承包方，由承包方汇总整理后移交档案馆，承包方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由承包方承担。经发包人组织验收合格的工程，则自验收结束之日起15天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，逾期未完成上述工作的发包人有权按每日1000元从工程款中扣除违约金，否则由此产生的违约责任由承包人自行承担。工程结算时，按发包人要求提供相关的结算资料，每套资料包括：竣工验收报告一份；施工合同一份；投标报价书一份；工程变更通知单、签证等各一份；工程结算书一份；结算书电子文挡一套工程量计算书、工程量计算书电子版，完整的竣工图、竣工图电子版。承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子形式。承包人提交的竣工资料移交时间：发包人收到上述资料后20个工作日内组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收期顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收后的，实际竣工日期为承包人修改提请发包人验收的日期。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：按国家关于工程竣工有关规定，具有工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出场检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准；具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关的手续；已签署工程保修书等完整的竣工档案资料。承包人提供竣工图的约定：竣工验收后十三日提供AutoCAD计算软件绘制的反映各类变更和工程实际状况的竣工图6份，光盘6份，竣工资料6套（原件壹套）逾期未完成上述工作的发包人按每日2000元从工程款中扣除违约金。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人对本项目的建设进行全面管理，行使合同约定的承包人权利，全面履行合同约定的承包人义务和责任。一般情况下，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签署并加盖承包人现场项目部或承包人公章后递交发包人/监理。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如发包人认为项目经理不能胜任，有权利要求发包人更换项目经理，承包人无正当理由不得拒绝，否则将要赔偿发包人的损失，最高不超过合同价款的20%。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：⑴合同签订时，中标人的项目经理职称证书交发包人保管，工程竣工验收后方可归还证件；⑵投标文件中明确的项目经理，未经发包人许可不得擅自变更。否则，发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金10万元，并报南京市招标投标管理处备案;⑶如果因客观原因更换项目经理，必须得到发包人的批准。更换的项目经理必须是本企业正式员工（出具贰年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目经理有同等条件，如资质、业绩等。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未经监理工程师和甲方批准，不得更换项目经理。项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和甲方批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人必须提供项目经理的劳动合同和社保缴纳证明，否则将视为违约，发包人保留追究法律责任的权利。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金2000元整。如一周如有二个工作日或二个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权从工程款中直接扣除违约金20000元，并视情形有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：⑴投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员等主要管理人员，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件。⑵投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员等主要管理人员，未经发包人许可不得擅自变更。如有违反，每人次支付违约金2000元整。⑶如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须得到发包人的批准。更换的管理人员必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。⑷发包人有权反对及要求承包人及任何分包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有发包人书面准许，不可再用此人。如有违反，按照每人次10000元罚款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如无发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，如有以上情况，发包人保留单方面解除合同并要求赔偿损失的权利。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人和总监理工程师书面批准。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求该人员撤离施工现场，如有延误，发包人将予以1000元/天的罚款，罚款直接从工程款中扣除。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人必须在开工前提供所有进入施工现场的人员名单和身份证复印件，报发包人备案。对项目管理团队的要求：投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员等主要管理人员，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件。发包人有权要求承包人及任何分包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有发包人书面准许，不可再用此人。如有违反，按照每人次10000元罚款。

其他关于分包的约定：（1）本工程应由承包人自行完成，不得转包和擅自分包；否则，发包人立即停止支付工程进度款，并有权按合同价款的10%要求承包人承担违约责任，并视情况向建设行政主管部门报告，由此引起的成本增加及工期延长等责任均由承包人承担。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：按通用条款执行。3.5.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：/。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人进场开工开始负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直至工程竣工。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准后才能行使的职权：①增加的工程量、设计变更、签证等的确认；②标准的确认；③分包单位的确认；④开工令、停工令、复工令及工程施工过程中需发生经济费用的一切事宜。关于监理人的监理内容：施工及工程保修阶段工程质量、进度、造价控制；信息、合同管理；安全监督；现场协调、工程资料管理。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）另行协商；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：详见监理合同。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：1、符合现行国家有关验收标准，并达到招标要求的质量等级标准。2、材料质量要求：符合国际现行的产品标准规定，并附有出厂合格证明，严禁使用不合格和过期及非环保、节能、消防材料和附件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监。在采用承包人设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于承包人的原因，出现不合格材料用于工程的情况，由承包人承担应有的责任。3、检查和返工:招标文件和有关规范规定的各种材料检验、工艺试验等必须按规定实施，由承包人提供法定检测机构出具的试验合格证书，所需费用包含在合同价中。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；

6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：1、施工验收按国家现行施工验收规范执行，施工过程的各工序结束后由监理验收确认后才能进入下道工序，隐蔽工程须经发包人代表和监理工程师检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查结果不合格则所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。2、本工程质量要求：承包人的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关部门验收合格。若为不合格工程，承包人应向发包人支付工程总造价的10％的质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责。3、施工过程中质量要求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到上述质量要求须在合同工期内进行整改。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，则承包人应按整改所需费用的2倍向发包人支付惩罚性违约金。4、承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。若承包人阶段性工程质量或者过程性工程质量有2次及以上不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，则发包人有权从工程款中扣除20000元违约金，并视情形有权解除合同。5、承包人在发生工程质量问题时，隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付10000元/次的质量违约金。5.3隐蔽工程检查

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另行协商。合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全：⑴承包人报请监理工程师和业主代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音：承包人应与发包人共同商定噪音作业时间，工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，业主予以配合。三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。四、夜间施工：承包人应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，业主尽可能予以协助。五、文明施工：：参照建设工程文明工地创建活动的有关文件执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：必须在进场后或施工合同签署后7日内编写针对本工程的实施性施工组织设计，综合考虑本工程所涉及的一切安全因素编写出施工安全预案，包括但不限于脚手架搭设、临时用电、安全挡护、职工安全教育和安全管理、机电设备使用管理办法、突发情况应急方案、明确提出施工现场规范围档、控制扬尘、治污减排、降低噪音措施等，报送监理工程师和发包人审批之后严格执行。进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续承包人，承包人未按规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切安全后果。施工过程中承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若由此发生事故及引发的法律责任，均由承包人负责。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应自觉遵守发包人门卫的出入制度。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、进入施工现场的各类安全防护承包由人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用含在投标报价中；2、承包人负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；3、承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。4、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包方承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。5、承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。6、承包人应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应主动与发包人签订施工安全协议，自觉履行协议内容，接受发包人与监理方的监督管理。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到资料后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人提供全套施工图纸后七天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：主要技术经济指标、工程概况、各项资源需求量计划。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表（合同生效之日起7日内进场施工）。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前3天。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一周由发包方、承包方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包方。水准点、座标控制点交验完毕，即由承包方自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包方承担。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：一周内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：一周内。

凡由于承包方造成的工期延误（不可抗力除外），工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担；同时承包方应承担违约责任,并向发包方支付违约金,按照该合同工期每推迟一天支付发包人违约金5000元。发包方可从应向承包方支付的任何款项中扣除此违约金,此违约金的支付并不能解除承包方完成工程的责任和合同规定的其它责任。承包方在工程变更、配合合同以外各专业施工过程中出现刁难、推诿、扯皮现象，扣承包人2000元/次、拒不执行5000元/次，各专业配合费费用由承包人含在报价内，不得从其他承包人中收取。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包方原因延误，工期相应顺延。承包方应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向发包方提出。发包方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

（1）不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：以合同总价的5%为上限。

（3）。（2）；1.440℃及以上持续24小时的高温；1.3持续降雨24小时且降雨量200mm以上；下雪为30mm以上；1.26级以上持续24小时的大风；1.1烈度为6级以上的地震；

8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励

9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人自购材的质量必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求和环保、节能、消防要求并提供产品合格证明，所选的主、辅材品牌、档次应保持一致，材料实行进场申报制度,约定的承包人供应材料必须向发包人送样，报品牌、价格、供应商供发包人核实，在使用前进行检验或试验,经发包人和监理单位认可后才能用于本工程，否则造成的损失由承包人负责；发包人和监理方对承包人供应材料的认可，并不代表免除承包人对所采购材料的责任。材料采购时须经发包人和监理方认可,承包人采购材料的采购价格和品牌必须经发包人确认后方可进行采购。承包人负责采购的材料设备，按规定需提请专业检测机构检测的，其检测费用由承包人自行承担，发包人视同承包人在工程投标时已考虑进入综合单价，不支付任何检测费用。8.6.1样品的报送与封存

9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：根据实际现场需要。施工现场需要配置的试验场所：根据实际现场需要。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员

3承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失。2现场签证必须由发包人现场负责人、审计、总监理工程师共同签字确认方可有效。关于变更的范围的约定：1设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经发包人工程管理部门和现场负责人签字。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。

10.4.1变更估价原则10.4变更估价7签证逾期提出，发包人对此签证发生的费用将视作承包人无费用增加，不计入结算造价中。不符合规定的签证，发包人结算有权不予认可。6签证原件一式六份，乙方保留二份，监理一份，甲方二份，审计一份，手续齐全的签证单原件作为结算依据，复印件无效。5因工程设计变更和工程量的增加，承包人提出顺延工期的申请，将不予批准。4因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在七日内将量、价申请报告报发包人现场负责人、审计、总监理工程师核准，如出现逾期不报将视同优惠，任何后补签证的请求将受到发包人的拒绝。

7、如因承包人投标时，部分清单内容故意低报价，施工过程中利用变更此清单相关内容而达到增加费用的目的，则发包人有权按投标文件清单相应内容或投标时市场价或参照其他类似报价扣回相关费用。6、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。4、变更工程单价的优惠比例按承包人投标报价的优惠比例执行。3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，执行相应的优惠条件，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。2、合同中只有类似于变更工程的价格，发承包双方协商参照类似价格变更合同价款。关于变更估价的约定:1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后，且收到监理人书面意见后7天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后7天内。10.5承包人的合理化建议其他事项：双方另行协商。8、如发包人对招标文件中部分子项进行调减，由发包人、承包人、监理共同确认，并从工程总价款中按投标文件相应清单内容扣减。

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（2）种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价

11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：如有，在施工过程中由发包人与承包人协商一致后处理。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人同意后，由承包人自行实施。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工、材料、设备、机械费用的市场价格变化在综合单价里已考虑，不做调整，除不可抗力以外的其他风险。

预付款支付期限：合同签订后一月内。预付款支付比例或金额：预付款10%。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。

12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。

12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月,每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。12.3.2计量周期工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。

发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用，不得移作它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。进度款的支付需经发包人、监理认可。如因承包人支付劳动力工资不及时、不到位导致民工怠工、闹事、上访等，每发生一次扣合同价的0.5%（扣除费用用于支付额外工资），农民工工资每月统计、发放由承包人负责登记造册，必须由本人签字，项目部负责人签字审核，报监理、发包人备案。材料不得造假，如发现造假，每发生一次扣2000元。4、工程变更、工程量增减产生的费用在竣工结算审计结束后支付。3、质量保修金按审计价的5%，保修金在缺陷责任期满2年后14日内付清，不计利息。2、工程审计、决算后付至决算额的95%。1、工程竣工并验收合格后付至合同款的75%；关于付款周期的约定：

2..所有工程支付款必须由监理签字确认有效工作量，签发付款单后，发包人才予办理工程款支付的手续；（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：1.每次付款的同时提供正式工程票据，且所有材料（设备）采购时必须提供正式发票。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：由承包人提交，经甲方现场代表和监理单位确认。12.4.2进度付款申请单的编制

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。3所有工程付款必须经监理工程师签发支付证书并经业主现场代表确认后，发包人才予以认可。。

13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：逾期付款违约金按中国人民银行同期计收逾期贷款利息标准计算。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天处以5000元的经济补偿，最多不超过合同金额的5%。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。经发包人组织验收合格的工程，则自验收结束之日起15天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净。13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：无。

竣工付款申请单应包括的内容：a.竣工结算合同价格;承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后一个月内。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在15天内全部退出现场，否则按每天5000元支付违约金。非承包人原因导致的施工人员、材料、设备没在15天内全部退场不支付违约金。13.6.1竣工退场

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。14.2竣工结算审核如有其他需要，另行协商。。d.发包人应支付承包人的合同价款等。c.应扣留的质量保证金；b.发包人已支付承包人的工程价款；

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。承包人提交最终结清申请单的份数：5份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付

（2）5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第(2)种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：/。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:委托人付清结算价款时，承包人同时向甲方一次性提交5%的结算价作为质量保证金。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：:承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。15.4.3修复通知工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：具体详见《工程质量保修书》。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：:执行通用条款。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：:执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：:执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：:执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：:执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：:执行通用条款。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：:执行通用条款。

承包人违约的其他情形：1、承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的10%予以处罚，此项赔偿并不能解除中标单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，由承包人承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。

2、承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人将推迟审核承包人决算时间，由此造成的损失由承包人承担。承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（10000元/天），发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。16.2.2承包人违约的责任4、发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。3、对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接招请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。2、承包人应对工程质量及因工程质量发生的纠纷承担责任。因承包人原因工程质量达不到合格等级，发包人有权单方终止合同，承包人无权要求发包人给付工程款，并应按本合同总价款10%的标准向发包人支付违约金；如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其工程质量达不到合同约定等级而给发包人造成的经济损失，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：如有，另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：工期延误达到30日，发包人有权解除合同，合同的解除不免除承包人按照本条款的约定承担工期延误违约责任。如果承包人借故拖延工程进度、导致工程停工超过15日的，甲方有权更换施工单位，并且由此造成的一切损失（包括但不限于重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、工期延误等）均由承包人负责赔偿。所有违约金和赔偿金的支付不减轻承包人合同项下的任何责任和义务。16.2.3因承包人违约解除合同4、如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款2%的标准向发包人支付违约金。3、如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按本合同总价款的10%标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。

1.440℃及以上持续24小时的高温；1.3持续降雨24小时且降雨量200mm以上；下雪为30mm以上；1.26级以上持续24小时的大风；1.1烈度为6级以上的地震；除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害或政策性原因：17.1不可抗力的确认

关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员办理意外伤害保险；第三方人身险并承担保险费用。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同1.5因国家、政府的相关政策或规定导致合同无法正常履行。

18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：/。18.3其他保险承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不提交。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。

（2）工程竣工后28日内，承包人须提交工程竣工结算报告。经审计，若核减率在5%以下的（含5%），审计费用由发包人承担，核减率在5%－10%的（含10%），审计费用双方各承担50%，核减率在10%以上时由承包人支付全额审计费用（不分段计费）。（1）发包人保留增减项目的权利。合同补充条款：（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

承包人承揽工程项目一览表附件1：（4）要服从监狱管理的要求。（3）投标人必须满足招标人现场施工安全管理要求，如发生违规行为，则承担一切责任和经济损失。

发包人(全称)：工程质量保修书附件2：

二、质量保修期质量保修范围包括该项目施工合同内所有项目的施工和设备的质量保修。具体保修的内容按中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》执行。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人(全称)：（中标单位）

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期7.其他约定：电梯土建工程防渗漏5年（电梯土建工程防渗漏保修期限自工程竣工验收合格之日起计算），电梯质保期5年（电梯安装监督检验合格之日起计算）。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

年月日年月日法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

单位名称：（盖章）我公司在此郑重承诺：我公司有幸在中标，将确保项目负责人（项目负责人姓名）常驻现场每天不得少于8小时，每周在现场工作不得少于五天，否则发包人有权按每天1000元人民币的标准扣罚我方，直至中止合同。致：项目负责人常驻现场承诺书附件3：

附件4：日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特定立本合同如下：乙方：甲方：廉洁合同

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

十四、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，送交见证部门一份。十三、本廉洁合同作为本工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均有乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请抽签权。十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

联系电话：联系电话：通讯地址：通讯地址：法定代表人：法定代表人：甲方：（盖章）乙方：（盖章）

发包单位：（以下简称甲方）建设工程承发包安全管理协议附件5:见证日期：年月日见证部门：（盖章）签约日期：年月日签约日期：年月日

承包范围：工程地址：工程项目名称：一、承包施工项目甲方将项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。承包单位：（以下简称乙方）

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。三、协议内容自年月日起开工至年月日完工。二、工程项目施工期限承包方式：

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

20、乙方需缴纳安全生产风险抵押金6万元整，生产过程中乙方人员每发生一起“三违”或违反其他安全生产法律法规的，应扣除安全风险抵押金50元-200元，工程款支付结清。协议期满，甲方应退还安全生产风险抵押金。19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

代表（签字）：代表（签字）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：甲方（盖章）：乙方（盖章）：23、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。22、本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。21、出现下列情况之一时，甲方有权单方面解除合同，由此造成的后果由乙方承担：（1）、未经甲方同意，擅自分包或转包；（2）、未经安全资质审批擅自作业的；（3）、安全措施不落实，存在重大隐患的；（4）、不遵守安全规章制度违章作业的；（5）对安全生产隐患，未按甲方要求立即整改的；（6）发生重大安全事故的。

供应商：（盖单位章）响应文件（项目名称）（项目编号）竞争性磋商文件格式及附件日期：年月日

三、报价表格式二、法定代表人授权书格式一、竞争性磋商申请及声明目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）

目录一、竞争性磋商申请及声明附件七、设备及系统安装、调试方案六、商务条款响应及偏离表五、技术参数响应及偏离表四、资格证明文件

2、项目名称：。1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。致：竞争性磋商申请及声明

地址：7、我方正式通讯方式为：6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。3、我们的总报价为（大写）元人民币。项目负责人：

供应商授权代表姓名（签字）：帐号：开户银行：8、我方正式开户银行和帐号为：传真：电话：

本授权书于年月日签字生效，特此声明。本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（采购编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。法定代表人授权委托书目录二、法定代表人授权书格式日期：年月日供应商名称（公章）：

报价表目录三、报价表格式委托代理人的身份证明文件的复印件：日期：年月日授权委托人签字：法定代表人签字：

说明：日期：年月日授权代表（签字）：供应商（盖章）:项目名称：项目编号：

报价表分项报价表2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明第一章二、申请人的资格要求的所有材料资格证明文件目录四、资格证明文件

承诺函不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺日期：______年月日供应商名称（公章）：

日期：年月日法定代表人或授权代表（签字或签章）：供应商名称：（盖章）特此承诺！根据贵方（项目名称）（项目编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。致：

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

五、技术参数响应及偏离表日期：______年月日供应商名称（公章）：我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

商务条款偏离表六、商务条款响应及偏离表2、行数不够，可自行添加。注：1、按照基本技术要求详细填列。供应商名称：（盖章）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：中小企业声明函附件一、中小企业声明函格式（如供应商为中小企业须提供此函）七、施工组织方案说明：如果行数不够，请自行增加。供应商名称：（盖章）

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）日期：单位名称（盖章）：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函

附件六、联合体共同投标协议提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料附件五、环境标志产品认证文件（如有须提供）提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料附件四、节能产品认证文件（如有须提供）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

甲方：（盖章）乙方：（盖章）乙方承当的工作和义务是：______________________________甲方承担的工作和义务是：_______________________________根据（项目名称）（项目编号）的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。江苏省南京监狱：联合体共同投标协议

日期：年月日日期：年月日电话：电话：法定代表人签字：法定代表人签字：通信地址：通信地址：住所：住所：