西江中途泵站建设工程110kV输变电项

目接入系统报告、电能质量评估报告、

勘察设计服务采购项目

招标公告

招标单位：广州市自来水有限公

招标代理单位：广东省建筑工程监理有

日期：2022年11月

西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评

估报告、勘察设计服务采购项目招标公告

1.招标条件

本招标项目西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质

量评估报告、勘察设计服务采购项且，项目业主为广州市自来水有限公司，建设

资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为广州市自来水有限公司。项目已具

备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电

能质量评估报告、勘察设计服务采购项目

2.2工程位置：佛山市三水区西南街道LS01地块

2.3工程概况：

本工程总装负荷28480kW，计算负荷23011.57kW.视在功率为25554.72kVA。

按一级用电负荷向供电部门提出用电申请，拟申请两路110kV供电线路作为本

泵站供电电源，两路电源同时运行互为备用，厂内建110/10kv变电站。考虑

正常运行时经济负载率的原则，设置两台31500kVA主配电变压器。110kV系

统为内桥接线方式，设两台110/10kV主变压器，两台主变运行方式为同时运

行互为备用。

2.4计划工期：

1.总工期：120日历天

2.计划工期：合同签订后30日历天内完成接入系统报告并取得供电局批复，

接入系统方案确定后30日历天内完成初步设计（含概算）及专家评审。按照

评审意见在评审会后10日历天内完善初步设计，并将修改后的初步设计（含

概算）送发包人审核：在评审会后45日历天内完成规划报建，及完成施工图

设计（含预算）及施工图审查：完成施工图审查后5日历天内将预算提交至发

包人审核。

3.质量保修期：自工程竣工送电之日起两年。

2.5标段划分：本项目设1个标段。

2.6招标内容

承包人负责西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量

评估报告、勘察、设计编制工作，具体如下

1、编制工程《接入系统报告》、《电能质量评估报告》，《接入系统报告》

须符合《35千伏及以上用户变电站接入系统报告深度指引》，并负责取得供

电部门对《接入系统报告》的同意批复；《电能质量评估报告》必须符合供电

部门编制要求，并负责取得供电部门对《电能质量评估报告》的意见回复。

2、编制《专项审批方案》，深度应满足《中华人民共和国电力行业标准

（DL/T5448-2012）》的要求，包括：总论、系统一次部分、系统二次部分、

变电站部分、输电线路部分、投资估算、经济评价及相关图纸，并通过专家评

审。

3、根据供电部门对《接入系统报告》、《电能质量评估报告》的回复意见，

开展工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算、施工招标

限价初稿编制）、现场技术服务和竣工图编制、配合结算工作、电子化移交。

4、勘察工作包括但不限于：工程范围内的岩土工程勘察工作、工程范围内的

测量工作（包括但不限于地形、建筑及绿化树木）、工程范围内的物探工作（含

地下管线测量），完成相关勘察工作的进场行政报批手续，配合设计需求完成

详勘和补勘工作，配合完成施工图审查工作，配合工程相关的地质、物探、地

形等资料提供等工作。最终以满足设计、施工图文件审查及其他相关专项报告

要求为准。

鉴于目前没有明确的输电线路批复，参考同类工程建设情况，暂定输电线路勘

察长度为10千米，宽度为中心线左右两侧10米。发包人有权根据实际情况，

对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。

5、设计工作包括但不限于：方案编制、修改及比选，初步设计（含设计概算

编制），施工图设计（含施工图预算编制），施工检测方案编制，交通疏解方

案编制，施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书，设备材料技术要求编

制，第三方检测监测技术要求及预算编制，施工技术文件编制，配合开展绿化

专章及绿化迁移设计编制，涉河（湖）范围防洪评价、文物评估、园林绿化、

海事通航等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、报批工作，

参与各专项评审会议。办理本工程引起的工程设计相关征询、现场驻场并提供

技术服务，办理设计变更，配台竣工验收等工作

发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设

计单位出具的勘察要求为准。

2.7最高投标限价：拟招标金额为617.523071万元，其中：接入系统报告编制：

18万元、电能质量评估报告编制：18万元、勘察费：80.740405万元、设计

费：464.782666万元，专项评审方案编制费：36万元。

2.8投标人不得存在下列情形之一（投标人须在投标文件中就有关内容做出声明

除非另有要求，不需要在投标文件中提供证明材料）

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系

（4）为本招标项目的代建人：

（5）为本招标项目的招标代理机构：

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人：

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格：

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形

（11）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处

罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单：

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或

各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单

（14）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单

（15）法律法规或投标人须知规定的其他情形

2.9前期服务机构名称（项目建议书和可行性研究报告编制单位）：广州市

市政工程设计研究总院有限公司

【注释】如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工

作成果（含电子文件）同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构不

得参加本次投标。

3投标人资格要求

3.1投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉。

3.1.1投标人（如为联合体，要求联合体各方）具有独立法人资格，持有工

商行政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营。

3.1.2资质条件

投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质：或电力行业丙

级或以上资质；或电力行业（送电工程和变电工程）专业设计丙级或以上资质。

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩

土工程和岩土工程勘察）专业丙级或以上资质。

（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质：或工程勘察（工

程测量）专业丙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以

上资质。

（注：如投标人的企业资质是根据2020年11月30日发布的《住房和城乡

建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（2020）94

号）办理的，则勘察、设计资质相应要求如下：

投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或电力行业乙级或

以上资质：或电力行业（送电工程和变电工程）专业设计乙级或以上资质。

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工

程和岩土工程勘察）专业乙级或以上资质

（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质：或工程勘察（工程

测量）专业乙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上

资质。）

注：①具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第

160号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001122号）、《工程勘察、工程设计

资质分级标准补充规定》（建设[20011178号）、《工程勘察资质标准》（建市

[201319号）、《工程设计资质标准》（建市（2007）86号）、《建设工程勘察设计

资质管理规定实施意见》（建市20071202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑

工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时

具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。

②工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅

关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函（2020）334号）、广

东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函

（2020）298号）和广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺

延的通知（穗建审批（2020）295号）和《住房和城乡建设部办公厅关于做好

建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市（2021130号）执行、

《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知

（建办市函20211510号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质

有效期延期的通知》（粤建许函（2021）849号）执行。

3.1.3项目负责人资格要求

具有注册电气工程师（发输变电）资格证书，并为60周岁或以下（至2022

年11月，以身份证登记为准）的在职人员。需提供职称证及资格证书及由投标

人（主办方）所在地的社会保险机构出具、有关投标人（主办方）为其缴纳2022

年6月～2022年11月（连续六个月）社会保险费用的证明

注：1、社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情

防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文

件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明

报招标人核实。

3.1.4类似项目业绩要求：无

3.1.5联合体投标：本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下

列要求：联合体牵头单位应具备设计资质且在联合体职责分工中从事设计工作，

联合体成员不得超过3家。而且在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、

广东电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚（如纳入廉情预警、市场禁入

等）。

3.1.6投标人（如为联合体，要求联合体各方）按招标文件规定的格式及内

容要求签署提交《投标人廉洁承诺书及《投标人声明》。

3.1.7在本公告发布和投标截止时，投标人（如为联合体，要求联合体各方）

不存在因不诚信行为被广州市水务投资集团有限公司及其所属各级企业暂停投

标资格的情况（被暂停投标资格的单位名单详见招标公告附件）。

3.1.8投标人（如为联合体，要求联合体各方）未被纳入失信联合惩戒名单，

失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。

注：未在招标公告第3条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

3.2本次招标要求投标人（如为联合体，要求联合体各方）已在广州交易集

团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库办理企业信息登记。

3.3本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处

理。

3.4投诉处理

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，

有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结

果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。

3.4.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标

公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存

在串通投标、弄虚作假、行赔情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果

没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管

部门依法处理。

3.4.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标

投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共

和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行

处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请

行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招

标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及

诚信评价管理系统。

4技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿，投标费用由

投标人自理。

5.招标文件的获取及资格审查

5.1公告发布时间：2022年月日时分至2022年月日时

分（北京时间，下同）

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易平台网站（网址：

http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间

止。

5.2本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易平台网站发布。

招标文件一经在广州公共资源交易平台发布，视为发出给所有投标人，招标文

件由投标人自行在广州公共资源交易平台网站下载。招标公告发布之日起计算

编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补

充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补

充公告中明确说明，通过交易中心网站获取。

5.3本项目资格审查采用方式：本项目采用资格后审方式，投标登记或递交

投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人出现以下情况需重新组织

招标：

5.3.1当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投

标人不足3名时，重新组织招标。

6．投标文件的递交、开标开始时间和地点

6.1投标截止时间为2022年月日时分，投标人应在截止时间前

通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站（网址：

http://www.gzggzy.cn）（以下简称“交易平台”）递交电子投标文件。投标

人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间

以递交回执通知载明的传输时间为准。

6.2投标人应在递交电子投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网

上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

6.3在投标截止时间后一小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过

广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。

6.4逾期送达的投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

6.5本项目采用电子开标，在交易平台上公开进行。开标开始时间：2022

年月日时分（与投标截止时间为同一时间）。

6.6递交电子投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答

疑中的相关信息。递交电子投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评

标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

6.7投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交

投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续，

并完成所有投标文件的上传，且取得回执码，投标截止时间前未完成投标文件传

输的，视为未递交投标文件。

6.8在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文

件：可以修改网上投标登记相关信息。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易平台网站（网址：http:/www.gz

ggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice

com/）、广东省招标投标监管网（网址：http:/www.gdzbtb.gov.cn）和广州

市自来水有限公司网站发布。如果各媒体发布的公告内容不一致，以广州交易

集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的为准。有关本公告的修改、

补充，均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布为准。

8其他事项

8.1投标时是否需要提交设计模型：否。

8.2招标项目的电子地形图由投标人自行通过http://maps.google.com

选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

8.3项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成

部分，更详细的信息以招标文件为准。

8.4投标人电子招投标操作流程详见交易平台发布的相关操作指引。

8.5潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标

人书面提出。

异议受理部门：广州市自来水有限公司

异议受理电话：020-87159014

地址：广州市中山一路12号

9.联系方式

9.1招标人

9.1.1名称：广州市自来水有限公司

9.1.2邮政编码、地址：510000、广州市中山一路12号

9.1.3联系人：黎工

9.1.4电话（手机）号码：020-87159014

9.2招标代理机构

9.2.1名称：广东省建筑工程监理有限公司

9.2.2邮政编码、地址：510010、广东省广州市荔湾区流花路85号

9.2.3联系人：黄工

9.2.4电话（手机）号码：13570127514

9.2.5传真号码：020-86687589

9.2.6电子邮箱：

交易服务机构

9.3

9.3.1名称：广州交易集团有限公司（广州交易集团有限公司（广州公共

资源交易中心）

9.3.2邮政编码、地址：510635、广州市天河区天润路333号

9.3.3电话（手机）号码：020-28866000

9.3.4网址：http:/www.gzzb.gd.cn

9.4招标管理机构

9.4.1招标监督机构：广州市水务工程招标投标管理中心

9.4.2邮政编码、地址：510000、广州市天河区瘦狗岭路555号402室

9.4.3电话（手机）号码：020-88521061

招标人（盖章）：广州市自来水有限公司

招标代理机构（盖章）：广东省建筑工程监理有限公司

日期：2022年月日

目录日期：2022年11月招标代理单位：广东省建筑工程监理有限公司招标单位：广州市自来水有限公司招标文件西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目

评标办法前附表..............................................39第三章评标办法（综合评估法）.....................................39投标人须知前附表.............................................13第二章投标人须知.................................................13第一章招标公告（适用于公开招标）..................................2第一卷..........................................................1

第七章否决性条款................................................117第六章投标文件格式................................................94第三卷...........................................................93第五章招标人要求..................................................86第二卷..........................................................85第四章合同条款及格式.............................................56

西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目招标公告第一章招标公告（适用于公开招标）第一卷

2.3工程概况：2.2工程位置：佛山市三水区西南街道LS01地块2.1工程名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目2.项目概况与招标范围本招标项目西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目，项目业主为广州市自来水有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为广州市自来水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。1.招标条件

2.5标段划分：本项目设1个标段。3.质量保修期：自工程竣工送电之日起两年。2.计划工期：合同签订后30日历天内完成接入系统报告并取得供电局批复，接入系统方案确定后30日历天内完成初步设计（含概算）及专家评审。按照评审意见在评审会后10日历天内完善初步设计，并将修改后的初步设计（含概算）送发包人审核；在评审会后45日历天内完成规划报建，及完成施工图设计（含预算）及施工图审查；完成施工图审查后5日历天内将预算提交至发包人审核。1.总工期：120日历天。2.4计划工期：本工程总装负荷28480kW，计算负荷23011.57kW，视在功率为25554.72kVA。按一级用电负荷向供电部门提出用电申请，拟申请两路110kV供电线路作为本泵站供电电源，两路电源同时运行互为备用，厂内建110/10kV变电站。考虑正常运行时经济负载率的原则，设置两台31500kVA主配电变压器。110kV系统为内桥接线方式，设两台110/10kV主变压器，两台主变运行方式为同时运行互为备用。

4、勘察工作包括但不限于：工程范围内的岩土工程勘察工作、工程范围内的测量工作（包括但不限于地形、建筑及绿化树木）、工程范围内的物探工作（含地下管线测量），完成相关勘察工作的进场行政报批手续，配合设计需求完成详勘和补勘工作，配合完成施工图审查工作，配合工程相关的地质、物探、地形等资料提供等工作。最终以满足设计、施工图文件审查及其他相关专项报告要求为准。3、根据供电部门对《接入系统报告》、《电能质量评估报告》的回复意见，开展工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算、施工招标限价初稿编制）、现场技术服务和竣工图编制、配合结算工作、电子化移交。2、编制《专项审批方案》，深度应满足《中华人民共和国电力行业标准（DL/T5448-2012）》的要求，包括：总论、系统一次部分、系统二次部分、变电站部分、输电线路部分、投资估算、经济评价及相关图纸，并通过专家评审。1、编制工程《接入系统报告》、《电能质量评估报告》，《接入系统报告》须符合《35千伏及以上用户变电站接入系统报告深度指引》，并负责取得供电部门对《接入系统报告》的同意批复；《电能质量评估报告》必须符合供电部门编制要求，并负责取得供电部门对《电能质量评估报告》的意见回复。承包人负责西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察、设计编制工作，具体如下：2.6招标内容：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；2.8投标人不得存在下列情形之一（投标人须在投标文件中就有关内容做出声明，除非另有要求，不需要在投标文件中提供证明材料）：2.7最高投标限价:拟招标金额为617.523071万元，其中：接入系统报告编制：18万元、电能质量评估报告编制：18万元、勘察费：80.740405万元、设计费：464.782666万元，专项评审方案编制费：36万元。发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。5、设计工作包括但不限于：方案编制、修改及比选，初步设计（含设计概算编制），施工图设计（含施工图预算编制），施工检测方案编制，交通疏解方案编制，施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书，设备材料技术要求编制，第三方检测监测技术要求及预算编制，施工技术文件编制，配合开展绿化专章及绿化迁移设计编制，涉河（湖）范围防洪评价、文物评估、园林绿化、海事通航等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、报批工作，参与各专项评审会议。办理本工程引起的工程设计相关征询、现场驻场并提供技术服务，办理设计变更，配合竣工验收等工作。鉴于目前没有明确的输电线路批复，参考同类工程建设情况，暂定输电线路勘察长度为10千米，宽度为中心线左右两侧10米。发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（5）为本招标项目的代建人；（4）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（12）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（9）被依法暂停或者取消投标资格；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

3.1.1投标人（如为联合体，要求联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营。3.1投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉。3.投标人资格要求（16）法律法规或投标人须知规定的其他情形。（15）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（注：如投标人的企业资质是根据2020年11月30日发布的《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）办理的，则勘察、设计资质相应要求如下：（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质；或工程勘察（工程测量）专业丙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工程和岩土工程勘察）专业丙级或以上资质。（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或电力行业丙级或以上资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计丙级或以上资质。投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：3.1.2资质条件：

②工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）和《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）执行、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）执行。注：①具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质；或工程勘察（工程测量）专业乙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。）（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程和岩土工程勘察）专业乙级或以上资质；（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或电力行业乙级或以上资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计乙级或以上资质。投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：

3.1.6投标人（如为联合体，要求联合体各方）按招标文件规定的格式及内容要求签署提交《投标人廉洁承诺书》及《投标人声明》。3.1.5联合体投标：本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头单位应具备设计资质且在联合体职责分工中从事设计工作,联合体成员不得超过3家。而且在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚(如纳入廉情预警、市场禁入等)。3.1.4类似项目业绩要求：无。注：1、社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。具有注册电气工程师（发输变电）资格证书,并为60周岁或以下（至2022年11月，以身份证登记为准）的在职人员。需提供职称证及资格证书及由投标人（主办方）所在地的社会保险机构出具、有关投标人（主办方）为其缴纳2022年6月～2022年11月（连续六个月）社会保险费用的证明。3.1.3项目负责人资格要求：

3.4投诉处理3.3本次招标实行资格后审,资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。3.2本次招标要求投标人（如为联合体，要求联合体各方）已在广州公共资源交易中心企业库办理企业信息登记。注：未在招标公告第3条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。3.1.8投标人（如为联合体，要求联合体各方）未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。3.1.7在本公告发布和投标截止时，投标人（如为联合体，要求联合体各方）不存在因不诚信行为被广州市水务投资集团有限公司及其所属各级企业暂停投标资格的情况（被暂停投标资格的单位名单详见招标公告附件）。

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿，投标费用由投标人自理。4.技术成果经济补偿在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。3.4.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。3.4.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。

5.3本项目资格审查采用方式：本项目采用资格后审方式，投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人出现以下情况需重新组织招标：5.2本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易平台网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易平台发布，视为发出给所有投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易平台网站下载。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明，通过交易中心网站获取。注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。5.1公告发布时间：2022年月日时分至2022年月日时分（北京时间，下同）5.招标文件的获取及资格审查

6.4逾期送达的投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。6.3在投标截止时间后一小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。6.2投标人应在递交电子投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。6.1投标截止时间为2022年月日时分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）（以下简称“交易平台”）递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。6.投标文件的递交、开标开始时间和地点5.3.1当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人不足3名时，重新组织招标。

本次招标公告同时在广州公共资源交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn）和广州市自来水有限公司网站发布。如果各媒体发布的公告内容不一致,以广州公共资源交易中心网站发布的为准。有关本公告的修改、补充，均以广州公共资源交易中心网站发布为准。7.发布公告的媒介6.8在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文件；可以修改网上投标登记相关信息。6.7投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续，并完成所有投标文件的上传，且取得回执码，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为未递交投标文件。6.6递交电子投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交电子投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。6.5本项目采用电子开标，在交易平台上公开进行。开标开始时间：2022年月日时分（与投标截止时间为同一时间）。

8.5潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。8.4投标人电子招投标操作流程详见交易平台发布的相关操作指引。8.3项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。8.2招标项目的电子地形图由投标人自行通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。8.1投标时是否需要提交设计模型：否。8.其他事项

9.1.1名称：广州市自来水有限公司9.1招标人9.联系方式地址：广州市中山一路12号异议受理电话：020-87159014异议受理部门：广州市自来水有限公司

9.2.2邮政编码、地址：510010、广东省广州市荔湾区流花路85号9.2.1名称：广东省建筑工程监理有限公司9.2招标代理机构9.1.4电话（手机）号码：020-871590149.1.3联系人：黎工9.1.2邮政编码、地址：510000、广州市中山一路12号

9.3.1名称：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）9.3交易服务机构9.2.6电子邮箱：/9.2.5传真号码：020-866875899.2.4电话（手机）号码：135701275149.2.3联系人：黄工

9.4.2邮政编码、地址：510000、广州市天河区瘦狗岭路555号402室9.4.1招标监督机构：广州市水务工程招标投标管理中心9.4招标管理机构9.3.4网址：http://www.gzzb.gd.cnhttp://www.gzzb.gd.cn9.3.3电话（手机）号码：020-288660009.3.2邮政编码、地址：510635、广州市天河区天润路333号

被暂停投标资格的单位名单附件1：日期：2022年月日招标代理机构（盖章）：广东省建筑工程监理有限公司招标人（盖章）：广州市自来水有限公司9.4.3电话（手机）号码：020-88521061

1.总则投标人须知前附表第二章投标人须知

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目进行招标。1.1招标项目概况

1.3招标范围、设计服务期限和质量标准1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2招标项目的资金来源和落实情况

见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.3.2勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。1.9踏勘现场

1.11分包1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12响应和偏差1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

（1）招标公告（或投标邀请书）；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。（6）投标文件格式；（5）招标人要求；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；

2.1.7投标文件应按上述编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。2.1.6电子投标文件的内容均以电子文件编制，其格式要求详见第七章投标文件格式说明。2.1.5投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的单位数字证书对电子投标文件进行电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。该电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。2.1.4投标人应使用广州公共资源交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子印章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传至广州公共资源交易中心的信息系统。2.1.3招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的单位数字证书对电子形式的招标文件进行电子印章。该电子印章对招标人手写签名或者盖章同等的法律效力。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，在广州公共资源交易中心网站发布后将构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。2.2.2投标人应在递交投标文件截止时间18日前停止提疑，招标人应在递交投标文件截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州公共资源交易中心网站“建设工程-项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区发布。2.2.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。2.2招标答疑

2.3.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。2.3.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。2.3招标文件的澄清与修改2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

3.投标文件投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.4招标文件的异议2.3.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

3.1.2商务部分文件（含资格审查文件）（2）勘察设计方案文件（暗标）。（1）商务部分文件（含资格审查文件）；3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成

（5）项目负责人的注册证书或职称证书、项目负责人简历表（格式见第六章）；（4）企业营业执照、资质证书；（3）法定代表人证明书、授权委托书（格式见第六章）；（2）目录；（1）封面；资格审查文件包括（但不限于）下列内容：

（10）投标函（格式见第六章）；勘察设计商务投标文件包括（但不限于）下列内容：（9）满足招标文件资格审查评审要求的其他资料。（8）联合体协议书（采用联合体投标时需递交）（格式见第六章）；（7）投标人声明、投标人廉洁承诺书（格式见第六章）；（6）项目负责人在本单位交纳的社保证明文件；

（16）满足招标文件商务部分详细评审要求的其他资料。（15）资信资料；（14）勘察设计费报价汇总表（格式见第六章）；（13）本项目拟投入的人员基本情况表、主要人员简历表（格式见第六章）；（12）2017年1月1日至今完成过的类似项目情况表（格式见第六章）、企业类似设计业绩的证明材料及获奖证明材料；（11）投标保证金（格式见第六章）；

（4）满足招标文件勘察设计方案文件详细评审要求的其他资料。（3）勘察、设计方案（格式见第六章）；（2）目录；（1）封面标明文件题名、设计主题(不超过20个字)、编制时间；本部分评审采用“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标等信息。勘察设计标技术投标文件应包含但不限于以下内容：3.1.3勘察设计方案文件：

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。3.2投标报价

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。3.3投标有效期3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

（1）招标人委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作3.4.2投标保证金委托广州公共资源交易中心代收的形式，收取办法如下：银行保函、保证保险、担保保函应为无条件、不可撤销的。当出现招标文件规定的不予退还投标担保的情形，招标人要求索赔时，不得要求招标人提供除了招标人出具书面索赔通知和保函（保险）原件外的其他资料作为索赔资料。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4投标保证金

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.4未中标的投标保证金将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。中标人的投标保证金，在签订合同并按要求提供了履约保证金后予以退还。3.4.3出现投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。（4）缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《关于投标项目保证金操作指引的说明》。（3）投标保证金的缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。（2）所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。

3.5资格审查（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.6备选投标方案备注：资格审查资料应准备原件供招标人及评标委员会备查。如果评标委员会要求核查原件，投标人需在评标委员会发出核查通知后2个小时提交原件核对。详见3.1投标文件的组成。本项目采用全流程电子化招标资格后审。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标书附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7投标文件的编制3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7.3.3联合体投标的，投标单位“投标人”应填写联合体各方的单位全称（格式为：（主）XXXXX公司（成）XXXXX公司）。3.7.3.2若投标人为联合体投标的，投标文件的《联合体协议书》应写明联合体各方的单位全称且均需盖章并经法定代表人或其委托代理人签字，《投标人声明》应写明联合体各方的单位全称且均需盖章并由联合体各方单位的法定代表人签字，投标文件其他内容中有盖章要求的地方（除《法人代表人身份证明》、《授权委托书》、《投标人廉洁承诺书》等需联合体各方分别出具的相关资料外)应填写联合体各方的单位全称，但可由主办方盖章，无盖章要求的地方只需由主办方盖章即可。（勘察设计方案文件除外）（2）投标文件格式规定签字的地方应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传，由法定代表人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书。（1）投标文件格式规定盖单位章的地方必须盖单位章。3.7.3.1投标文件中须完成盖章签字的部分，应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章：3.7.3签字或盖章要求

4.投标3.7.6投标文件应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。3.7.5投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为纸质原件的扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的单位数字证书对电子投标文件进行电子印章。该电子印章与盖单位章具有同等的法律效力。

4.2投标文件的递交4.1.3未按要求加密的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。4.1.2投标文件备用光盘封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。4.1投标文件的密封和标记

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

本投标须知前附表所述的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。4.4迟交的投标文件4.3.3到投标截止时间止，若招标人收到的投标文件出现以下情况，属于该招标失败，将依法重新招标：当收到的投标文件不足3名的。4.3.2招标人可按本须知第2.3条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。4.3.1投标人应按投标须知前附表所述的投标截止时间前递交投标文件。4.3投标文件递交的截止时间

4.6.1投标人应在上传电子投标文件前将广州公共资源交易中心交易服务系统要求的相关信息在广州公共资源交易中心交易服务系统中录入完毕。4.6投标信息录入4.5.3在投标文件递交截止时间后，至投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。4.5.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。4.5.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以修改或撤回已递交的投标文件。4.5投标文件的修改与撤回

5.1开标时间和地点5.开标4.7.2电子投标文件解密应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。4.7.1投标人必须在投标须知前附表规定的时间内完成电子投标文件解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。4.7投标文件的解密

5.2.3招标人使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。5.2.2由广州公共资源交易平台开标系统自动检查电子投标文件的递交、投标人解密、投标保证金递交情况；逾期未完成投标人解密的电子投标文件将作为放弃投标处理。5.2.1招标人按投标须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，不参加视为认可开标结果。5.2开标程序招标人在本章第4.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。若投标人不派代表出席开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议5.2.7投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标无效，不参与排序和资格审查。5.2.6唱标结束，参与开标的招标人、招标代理、投标人及有关人员对开标记录表进行签字确认。若有关人员不签字的，不影响开标程序。5.2.5勘察设计方案文件开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在勘察设计方案文件评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。5.2.4招标人完成解密后按开标记录表规定的内容进行唱标。

6.1评标委员会6.评标5.3.5投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。5.3.4参加在线开标的投标人对开标有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。5.3.3对于在开标现场提出异议的，招标人应当按照同一异议提起人一份记录的方式，对异议事项的处理应逐条进行书面记录，并由异议提起人、招标人签名确认。书面记录含义应清晰而明确，包括但不限于纠正的措施、解释说明的内容、相关依据等。5.3.2参加现场开标的投标人对开标的异议，招标人应当当场作出答复并予以书面记录，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（5）与投标人有其他利害关系。

7.合同授予6.4.2在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。6.4.1在评标过程中，当采用电子评标系统评标发生评审故障时，若广州公共资源交易中心当天可解除评审故障，则继续采用电子评标系统评标；若广州公共资源交易中心当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障以广州公共资源交易中心的认定为准。当广州公共资源交易中心的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。6.4电子评标应急预案6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.2评标结果异议中标公示时，须将投标人提供的类似项目业绩情况一并公示，接受社会监督，类似业绩的中标通知书或免招标的相关证明、合同、施工图审查合格证、获奖证书等原件备查。若公示期间收到质疑或投诉的，经查实，第一中标候选人存在弄虚作假等行为，则取消中标资格并推选第二中标候选人为第一中标候选人，以此类推。招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。7.1中标候选人公示

7.4定标中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。7.3中标候选人履约能力审查投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.5中标通知7.4.4若所有中标候选人都不能成为中标人，则招标失败，招标人依法重新招标。7.4.3排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，或依法重新招标，以此类推。7.4.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。7.4.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.7履约保证金招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。7.6技术成果经济补偿在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.8.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.8签订合同7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.7.1在签订合同后30天内，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

（1）投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标或同意延长投标有效期的投标人出现以下情况：当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标或同意延长投标有效期的投标人不足3名的；有下列情形之一的，招标人将重新招标或不再招标；8.1重新招标8.重新招标或经批准不招标7.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督（4）存在本章7.1情况的。（3）中标候选人均未与招标人签订合同的。（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

招标人于中标通知书发出前至合同执行期内的任何时间有权对投标人投标文件中所提交资料的真实性进行核实，如经核实其投标文件所提交的资料有虚假情况，则不退还其投标保证金或履约保证金，如是被推荐为中标候选人或确定为中标人，则招标人还应取消其中标候选人资格或终止合同。投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求

9.5.4在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业库及诚信评价系统。9.5.3在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业库及诚信评价系统。9.5.2依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。9.5投诉

附件一：开标记录表需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。11.需要补充的其他内容本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。10.是否采用电子招标投标

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。年月日招标人代表：记录人：监标人：开标时间：年月日时分开标记录表

清、说明或补正：评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄（投标人名称）：（编号：）问题澄清通知附件二：问题澄清通知

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月（详细地址）或传真至（传真号码）或请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至......2.1.

（编号：）问题的澄清附件三：问题的澄清年月日评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）日时前将原件递交至（详细地址）。

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。.....2.1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下：评标委员会：

评标办法前附表第三章评标办法（综合评估法）附件四：中标通知书（按广州公共资源交易中心格式）年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）

附表1：

评委签名：日期：2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。备注：1.符合上述情况的为“通过”，不符合的为“不通过”。凡不满足以上任何一项情形，结论均为不通过，否则就为通过。项目名称：资格审查表

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。备注：1.出现上述情况的为“不通过”，没有出现的为“通过”。凡出现以上任何一项情形，结论均为不通过，否则就为通过。工程名称：勘察设计方案文件有效性审查表附表2

附表4勘察设计方案文件详细审查评分表附表3：评委签名：日期：

评委签名：日期：2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。备注：1.出现上述情况的为“不通过”，没有出现的为“通过”。凡出现以上任何一项情形，结论均为不通过，否则就为通过。工程名称：商务部分投标文件有效性审查表

附表6评委签名：日期：注：如联合体投标的，勘察业绩及勘察类专业负责人以联合体共同投标协议中承担勘察工作的联合体成员的资料为准，其余评审内容均以联合体牵头人的资料为准商务部分投标文件详细审查评分表附表5

3.以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础。当有效投标价（PT）等于评标参考价（PC）时，有效投标价得分I=20分；有效投标价（PT）比评标参考价（PC）上偏差1%减0.2分，下偏差1%减0.12分，最多减至0分止。计算公式为：投标报价得分=20-n×100*|PT-PC|/PC，当PT≥PC时，n=0.2；当PT＜PC时，n=0.122.评审以通过有效性审查的投标总价作为依据，对投标人的报价算术校核后，计算出投标人的评标总价作为有效投标价（PT）。注：1.将所有通过有效性审查且不高于招标控制价的投标价中，去一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价(PC)。若不高于招标控制价的投标价少于5个，直接取投标价的算术平均值为评标参考价。工程名称：投标总报价评分表

工程名称：招标控制价：元评标基准价计算表附表7评委签名：日期：4、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评委签名：日期：年月日工程名称：投标人综合得分及排序表附表8评委签名：日期：年月日

2.2分值构成与评分标准2.1.1资格审查和有效性审查表：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。1.评标方法

2.2.4评分标准投标报价得分计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价得分计算方法评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算2.2.1分值构成：见评标办法前附表；

3.1资格审查文件评审评标顺序为先进行资格审查，再进行勘察设计方案部分评审；完成资格审查和勘察设计方案部分评审后再进行商务部分评审。3.评标程序（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（2）勘察设计方案评分标准：见评标办法前附表；（1）商务部分文件评分标准：见评标办法前附表；

（1）评标委员会先对所有勘察设计方案文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表2《勘察设计方案文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过勘察设计方案文件有效性审查的投标人方可进入下一阶段的评审。3.2勘察设计方案（暗标）部分评审特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。（3）资格审查时，投标人企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标人未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。（2）汇总资格审查情况，编写资格审查报告。（1）资格审查文件中全部符合本办法附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.4投标报价部分评审评分顺序为先评审勘察设计方案文件，后评审商务部分投标文件。（2）评标委员会分别独立对通过有效性审查的商务部分投标文件进行详细审查评分：评标委员会按照本办法附表5《商务部分投标文件详细审查评分表》的标准，对商务部分投标文件进行详细审查，评出商务部分得分。（1）评标委员会分别独立对通过资格审查的商务部分投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表4《商务部分投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过商务部分投标文件有效性审查的投标人方可进入下一阶段的评审。3.3商务部分评审（2）评标委员会对通过有效性审查的勘察设计方案文件进行详细审查评分：评标委员会按照本办法附表3《勘察设计方案文件详细审查评分表》的标准，对勘察设计方案文件进行详细审查，评出勘察设计方案部分得分。

3.6投标文件的澄清3.5.1评标委员会揭晓投标人身份后，按照“投标人得分（满分100分）=商务部分得分（35分）+勘察设计方案部分得分（45分）+报价得分（20分）”的公式，计算各有效投标文件的总分。投标人综合得分为各评委总分计取的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。3.5综合得分汇总3.4.3以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础。当有效投标价（PT）等于评标参考价（PC）时，有效投标价得分I=20分；有效投标价（PT）比评标参考价（PC）上偏差1%减0.2分，下偏差1%减0.12分，最多减至0分止。计算公式为：投标报价得分=20-n×100*|PT-PC|/PC，当PT≥PC时，n=0.2；当PT＜PC时，n=0.123.4.2评审以通过有效性审查的投标总价作为依据，对投标人的报价算术校核后，计算出投标人的评标总价作为有效投标价（PT）。3.4.1将所有通过有效性审查且不高于招标控制价的投标价中，去一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价(PC)。若不高于招标控制价的投标价少于5个，直接取投标价的算术平均值为评标参考价。

投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。若在评标期间（勘察设计方案评审阶段除外），经评标委员会两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。3.6.4评标讨论过程中，评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论或现场讲解时提出，表决结果公布后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。3.6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.6.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。3.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

第四章合同条款及格式3.7.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。3.7.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.7评标结果评标委员会均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

广州市自来水有限公司【标准文本】合同-YZ-SJ01-201901

发包人：广州市自来水有限公司设计证书等级：合同编号：工程编号：工程名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目建设工程勘察设计合同

第一条本合同签订依据发包人委托勘察设计人承担西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目工程勘察设计。工程地点为佛山市三水区西南街道LS01地块，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。勘察设计人：发包人：广州市自来水有限公司签订日期：勘察设计人：

2.1发包人给勘察设计人的委托书或中标设计文件；第二条设计依据1.4国家计委﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。1.3建设工程批准文件；1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；1.1《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》；

3.2本合同3.1合同实施后的补充协议或修正文件下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如与上述各部分存在冲突或歧义之处，以如下先后排列次序为优先（注：根据项目所采用的招标或委托方式选择此项）：第三条合同文件的优先次序2.3勘察设计人采用的主要技术标准：符合国家有关技术规范及标准要求。2.2发包人提交的基础资料；

3.8组成本合同的其他文件3.7投标文件及有关技术文件3.6标准、规范及有关技术文件3.5发包人要求及委托书3.4招标文件或响应文件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要等）3.3中标通知书或发包通知书

3、根据供电部门对《接入系统报告》、《电能质量评估报告》的回复意见，开展工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算、施工招标限价初稿编制）、现场技术服务和竣工图编制、配合结算工作、电子化移交。2、编制《专项审批方案》，深度应满足《中华人民共和国电力行业标准（DL/T5448-2012）》的要求，包括：总论、系统一次部分、系统二次部分、变电站部分、输电线路部分、投资估算、经济评价及相关图纸，并通过专家评审。设计内容：1、编制工程《接入系统报告》、《电能质量评估报告》，《接入系统报告》须符合《35千伏及以上用户变电站接入系统报告深度指引》，并负责取得供电部门对《接入系统报告》的同意批复；《电能质量评估报告》必须符合供电部门编制要求，并负责取得供电部门对《电能质量评估报告》的意见回复。建设规模：本工程总装负荷28480kW，计算负荷23011.57kW，视在功率为25554.72kVA。按一级用电负荷向供电部门提出用电申请，拟申请两路110kV供电线路作为本泵站供电电源，两路电源同时运行互为备用，厂内建110/10kV变电站。考虑正常运行时经济负载率的原则，设置两台31500kVA主配电变压器。110kV系统为内桥接线方式，设两台110/10kV主变压器，两台主变运行方式为同时运行互为备用。项目名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（注：根据项目所委托内容填写）：

项目估算总投资金额:84855万元发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。5、设计工作包括但不限于：方案编制、修改及比选，初步设计（含设计概算编制），施工图设计（含施工图预算编制），施工检测方案编制，交通疏解方案编制，施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书，设备材料技术要求编制，第三方检测监测技术要求及预算编制，施工技术文件编制，配合开展绿化专章及绿化迁移设计编制，涉河（湖）范围防洪评价、文物评估、园林绿化、海事通航等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、报批工作，参与各专项评审会议。办理本工程引起的工程设计相关征询、现场驻场并提供技术服务，办理设计变更，配合竣工验收等工作。鉴于目前没有明确的输电线路批复，参考同类工程建设情况，暂定输电线路勘察长度为10千米，宽度为中心线左右两侧10米。发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。4、勘察工作包括但不限于：工程范围内的岩土工程勘察工作、工程范围内的测量工作（包括但不限于地形、建筑及绿化树木）、工程范围内的物探工作（含地下管线测量），完成相关勘察工作的进场行政报批手续，配合设计需求完成详勘和补勘工作，配合完成施工图审查工作，配合工程相关的地质、物探、地形等资料提供等工作。最终以满足设计、施工图文件审查及其他相关专项报告要求为准。

注：第六条勘察设计人向发包人交付的成果文件、份数、地点及时间（注：根据项目所委托内容填写）第五条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间（注：根据项目前期所具备的资料填写）注:各子项的划分是根据该项目的专业划分而定。

7.1双方商定，本合同工程勘察设计费、接入系统报告编制费、电能质量评估报告编制费、专项评审方案编制费总额（以下简称“合同价”）暂定为￥元（大写：），其中勘察费暂定为￥（大写：）；设计费暂定为￥元（大写：），工程设计费下浮率为；接入系统报告编制费为￥元（大写：）元）；电能质量评估报告编制费为￥元（大写：）元）；专项评审方案编制费为￥元（大写：）。第七条费用3.除上表规定设计文件份数，超出部分按以下标准收取晒印工本费：2.若涉及子项划分的,则需按子项分别编制及装订各阶段的成果资料。1.当外部原因或设计条件不充分时，经发包人同意，设计周期相对延长。

参照国家发展计划委员会﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定并乘以（1-工程设计费投标下浮率）进行结算，其中，专业调整系数为1.2，复杂程度系数为0.85，无附加调整系数，结算时，调整系数不作调整。最终结算金额以建设单位最终审定为准。①建筑安装工程费：耗水费不纳入计费基数；若设计人负责编制交通疏解方案，且经有关行政管理部门批准使用的，作为有效设计成果纳入计费基数；若设计人负责路面修复设计工作且按该设计方案执行的，该部分纳入计费基数；若设计人负责路面修复设计工作并完成相关审查程序，但由于客观原因最终设计方案未能实施的，则以该部分费用的30%纳入计费基数，作为设计补偿；②设备与工器具购置费：涉及核心的、特殊的、大型专业设备，勘察设计人应提供当期三家询价作为结算资料。缺少该部分资料的，计费基数应作相应扣除处理。（2）设计费：工程设计费以经审定的概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为计费基数进行结算。其中，建筑安装工程费、设备与工器具购置费按以下原则核算：勘察费综合单价明细表（1）勘察费：岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费按中标综合单价包干，综合单价包括但不限于完成合同约定的勘察工作内容及技术要求（含实物工作费、试验费、探测费、测量费、技术工作费、进退场费等）的全部费用。以泵站红线范围内外划分变电站工程（红线范围内）与输电线路工程（红线范围外）勘察工作界面，结算时按以下原则计算：①岩土工程勘察费以经发包人确认的现场实际发生的钻孔工作量（米）乘以中标综合单价计算结算价；②工程测量费分地形图测量与控制测量，地形图测量以经发包人确认的地形图测量面积（平方千米）乘以中标综合单价计算结算价，控制测量以经发包人确认的GPS测量控制点数（点）乘以中标综合单价计算结算价；③工程物探费以经发包人确认的物探面积（平方米）乘以中标综合单价计算结算价。勘察费结算金额不得超出经业主审定的项目概算价中对应的勘察费，最终结算金额以建设单位最终审定为准。

3.配合开展绿化专章及绿化迁移设计编制、涉河（湖）范围防洪评价等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、协助办理本项目引起的工程设计相关征询、报建工作（包括规划报建、建设单体报建、建筑消防报建、办理城市排水设施许可审批、与规划与自然自然局等相关部门协调）及现场技术服务等合同约定工作内容的相关费用已包含在投标人的报价中，发包人不再另行支付。2.如按广州市工程档案资料备案相关规定，需设计人在工程竣工图纸上盖章的，设计人应按规定盖章，发包人不再另行支付相关费用。1.如施工图预算由施工单位负责编制，则不再计取施工图预算编制费；注：工程设计费结算计算表

7.4设计人结算时需将以下资料（包括但不限于）提交发包人或社会评审机构办理设计费结算工作：7.3若需委托设计人购置地形图的，设计人须提供有效等额发票，实报实销，在施工图文件通过审图中心或发包人的施工图审查后7个工作日内，一次性付清。若本项目经行政主管部门审核后发生规划调整、政策性调整以及不可抗力等原因导致建设方案发生变化，中标人需接受无条件调整设计文件，费用已包含在设计费总额中，不再另行增加。7.2上述费用已包括完成勘察、设计、接入系统报告编制、电能质量评估报告编制、专项审批方案编制的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、大型机械进出场费、各类材料检测费、水上钻探申报费用、各类报建相关费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、外部专家评审费、风险费、保险、政策性文件规定费用、设计变更的设计费、工程量清单编制费、驻场人员费用、驻场人员办公场所费用、差旅费、设备清单（含价格）编制费、培训服务费及项目所需软、硬件等配置等所有费用。按政策性文件规定须由发包人承担的报建费用，凭有效发票按实结算。（3）接入系统报告编制费、电能质量评估报告编制费、专项评审方案编制费根据招标文件要求自行报价，实行固定总价包干。

8.5初步设计及概算经发包人审批后，发包人支付至勘察费合同价（扣除暂列金）的50%。8.4本合同生效后，发包人向勘察设计人支付勘察费中标总额的20%作为预付款，计￥元（本合同结算时，预付款抵作勘察费）；8.3其余的设计费待工程竣工验收合格后，且勘察设计人办理设计费结算后，发包人向勘察设计人结清该项目设计费，不留尾款，若该项目由于客观原因导致工程完工通水后两年内仍未办妥工程竣工验收，勘察设计人可先办理设计费结算工作，但需书面承诺结清本合同设计费后，仍需派员参加工程竣工验收，配合该项目的竣工验收工作的开展。8.2勘察设计人提交施工图文件通过审图中心或发包人的施工图审查后7个工作日内，发包人支付至审定的概算设计费的50%（需按概算设计费20%抵扣预付款）。8.1本合同生效后，发包人向勘察设计人支付设计费中标价总额的20%作为预付款，计￥元（本合同结算时，预付款抵作设计费）。第八条支付方式

第九条投资控制及优化设计8.10专项评审方案报供电主管部门备案，经发包人验收合格后，承包人在15天内递交结算资料、支付申请、成果报告、有效增值税发票经发包人或上级有关部门审核后一次付清专项评审方案编制费。8.9电能质量评估报告取得供电主管部门意见回复并出具治理方案，经发包人验收合格后，承包人在15天内递交结算资料、支付申请、成果报告、有效增值税发票经发包人或上级有关部门审核后一次付清电能质量评估报告编制费。8.8接入系统报告取得供电主管部门审批通过后，经发包人验收合格，承包人在15天内递交结算资料、支付申请、成果报告、有效增值税发票经发包人或上级有关部门审核后一次付清接入系统报告编制费。8.7工程竣工验收合格且勘察设计人按规定向发包人移交全部勘察成果资料及电子文件，在15天内递交结算资料，经发包人审核后向勘察设计人结清本项目勘察费，不留尾款。8.6勘察设计人完成合同约定的勘察工作，经发包人验收符合技术要求，并在发包人取得施工图审查合格证后，勘察设计人向发包人提交勘察成果资料及已完成的勘察工作量和勘察费计算表，经发包人审核后支付至已完成勘察工作量对应勘察费的80%。

9.1.5勘察设计人应协助发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥勘察设计人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配。9.1.4勘察设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过发包人审批同意。勘察设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任并从总设计费中扣除超出限额部分的设计费的两倍作为处罚。9.1.3勘察设计人必须在方案设计审查、初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的投资估算、概算或预算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书及预算书电子版（软件版）。9.1.2勘察设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算、预算时逐步细化落实。9.1.1勘察设计人施工图预算金额不得高于审定的初步设计概算对应的工程费用。在保证设计质量的前提下，勘察设计人应按评审后概算或预算进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程造价不突破限额目标。如超出限额，勘察设计人必须优化设计，确保工程费及项目投资控制在限额内。9.1限额设计

9.2.5勘察设计人提交的初步设计概算及施工图预算编制的依据9.2.4勘察设计人进行初步设计及施工图设计时应充分理解发包人意图，不得出现漏项及错项。对于无法满足项目功能的设计，勘察设计人应无条件按照发包人或设计咨询单位的意见进行调整。因此增加的设计费用由勘察设计人自行承担。9.2.3发包人有权聘请有资质的单位审查勘察设计人造价文件的客观性、准确性，对审查单位提出的意见，经发包人确认后，勘察设计人必须对设计文件进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，发包人对此修改不支付附加设计费。9.2.2设计概预算应结合工程招投标的需要和现行国标清单要求编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招投标的灵活组合。9.2.1勘察设计人应对概预算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概预算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。9.2投资估算及概预算编制

（2）设计人提交的初步设计概算及施工图预算税金的计取按照《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函[2019]193号)的相关规定执行。若上述税金政府部门在实施期间有调整，按调整文件执行。若政府部门在工程实施期间有调整，结算时按调整文件执行。（1）概预算编制必须按分部分项工程费总额的10%计取“暂列金额”，在其他项目费用中计列。9.2.6勘察设计人提交的初步设计概算及施工图预算编制的原则（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广州市建设项目设计概算编审指引》(2017年)、《广东省建设工程概算编制办法》(2014年)、《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引》（2021）、《广东省建设工程计价依据（2018）》进行编制，套用与本工程相关的专业定额，如：《广东省市政工程综合定额》(2018年)、《广东省安装工程综合定额》(2018年)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018年)、《广州市市政工程补充综合定额》(2019年)。编制时如需采用上述定额以外的专业定额应报发包人批准。国家、广东省以及广州市有关工程造价方面的相关规定和办法以提交初步设计概算及施工图预算时对应的政府部门公布的最新版本为准。（2）工程初步设计文件、施工图；（1）招标文件、合同的相关约定、发包人要求；

9.3.1发包人要求勘察设计人在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，勘察设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用；否则，发包人有权要求勘察设计人修改设计。9.3设计优化9.2.8初步设计概算编制时，勘察设计人需充分考虑初步设计、施工图设计到实际开工时间内的材料价格上涨因素，在概算、预算中预留相应空间，确保概算与预算阶段均能满足限额设计要求。9.2.7勘察设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单（涉及核心的、特殊的、大型专业设备，勘察设计人应提供当期三家询价作为方案比选的依据资料）等，在确保供水水质目标、使用功能和工程质量的前提下，降低工程投资。（4）概算中的第二类费用中的土地使用费由业主在用地摸查后提供，其他项目费用参考可研估算费用编制。（3）概预算工程费用中预算包干费、概算幅度差、绿色施工安全防护措施项目费等执行《广东省建设工程计价依据（2018)》的规定。

9.3.7根据国家相关法律法规，应尽量避让绿化、树木，尽量避免借用绿地，尽量避免进入古树名木、名木后续资源的控制保护范围。若确需进入控制保护范围、迁移树木或借用绿地，则勘察设计人需根据绿化园林主管部门要求制定相应的文件、报告并通过审批。9.3.6勘察设计人收到发包人关于进行设计变更工作的文件后，原则上在5个工作日内对设计变更建议资料进行复核和优化，形成规范的设计变更资料，包括设计变更通知单、设计变更图纸、工程量清单等。如遇上设计变更专业较多时，勘察设计人形成规范的设计变更资料时间由双方另行协商约定。9.3.5对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，勘察设计人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。9.3.4勘察设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。9.3.3勘察设计人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将勘察设计人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。9.3.2设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用勘察设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

10.1.4发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促勘察设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。10.1.3勘察设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，并严格按照合同规定时间提交相应的设计成果，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求,勘察设计人每周按要求向发包人书面报告进展情况。10.1.2设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。10.1.1勘察设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段勘察设计进度计划和各专业的出图计划，经发包人确认后执行，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与勘察设计人协调。10.1设计进度计划编制第十条设计进度控制

10.2.4勘察设计人应根据发包人要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按计划完成。10.2.3勘察设计人应当根据设计行为制定勘察设计工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。10.2.2发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担勘察设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，勘察设计人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理或错误的，勘察设计人有责任及时告之发包人，因此而发生合同外费用的，需事前提交发包人确认。10.2.1发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求勘察设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。10.2关键节点控制10.1.5对于勘察设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在5日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。

若项目负责人或各专业设计负责人的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向勘察设计人提出撤换。勘察设计人可以提出整改意见；如发包人不予接受，则勘察设计人必须在7天内按要求无条件撤换。11.3拟更换的人员资质、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的综合素质。11.2勘察设计人如需更换项目负责人或各专业设计负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，如勘察设计人擅自更换投标文件中拟派的项目负责人或各专业设计负责人，勘察设计人须按合同价款的1%/次/人的标准向发包人支付违约金。11.1勘察设计人必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的人员架构管理体系，其中，项目负责人：，职务：；其余详见合同附件及投标文件。第十一条勘察设计项目负责人10.2.5无论何种原因影响关键点设计进度的，发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，勘察设计人必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。

12.5发包人应按本合同规定的金额和日期向勘察设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付未付金额2‰的逾期违约金，且勘察设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，勘察设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。12.4发包人必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为勘察设计人设计开工的标志。未收到预付款，勘察设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。12.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，勘察设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据勘察设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。12.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按勘察设计人所耗工作量向勘察设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，勘察设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。12.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘察设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，勘察设计人有权重新确定提交设计文件的时间。第十二条发包人责任

12.11勘察过程中的任何变更，经发包人和勘察设计人签名确认后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。12.10工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察设计人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察设计人一起验收。12.9发包人应协助勘察设计人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、及影响施工正常进行的有关问题等），并承担相关费用。12.8发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察设计人明确勘察任务及技术要求，并按第五条规定提供文件资料。12.7发包人的上级或者设计审批部门对设计文件不审批或者本合同项目停缓建，发包人均应按勘察设计人已完成的工作量支付相应的设计费，但如果因为勘察设计人自身的原因导致发包人的上级或者设计审批部门对设计文件不审批或者本合同项目停缓建，发包人有权解除合同并要求双倍返还预付款并赔偿损失。12.6发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得勘察设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

13.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。13.2设计合理使用年限按国家规定。13.1勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现12.1、12.2、12.4、12.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。第十三条勘察设计人责任12.13发包人应保护勘察设计人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察设计人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察设计人有权要求索赔。12.12由于发包人原因造成勘察设计人停、窝工，工期顺延。

13.9本设计项目施工过程中，勘察设计人必须派出合适人员参与按有关规定须有勘察设计人参加的各部位的验收，特殊情况下无法参加的须事先征得发包人同意，若勘察设计人未经发包人同意不到场，每次不到场扣除合同价3‰的设计费。13.8本合同期内，勘察设计人必须依时派出项目负责人或各专业设计负责人等合适人员（下称“合适人员”）出席各类与本工程相关的会议；特殊情况下无法参加的须事先书面征得发包人同意，若勘察设计人未经发包人同意不到场，每次不到场扣除合同价3‰的设计费。13.7勘察设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在3个工作日之内负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，勘察设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。13.6合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，勘察设计人应双倍返还发包人已支付的预付款和发包人已支付的所有款项。13.5由于勘察设计人原因，较计划延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2‰。13.4勘察设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人设计错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失工程部分对应的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为直接受损部分的设计费的200%，累计赔偿总额不得超过工程设计合同总额（除去税金）。

13.15勘察设计人在勘察报告、设计图纸上必须有项目负责人和专业负责人签名，报告、图纸中签名的项目负责人及专业负责人须与投标文件中列明的或经发包人同意变更的项目负责人及专业负责人一致。若发现上述人员出现不一致情况，勘察设计人须按合同价款的1%/次/人的标准向发包人支付违约金；累计三人次或以上发包人有权解除合同。13.14若该项目由于客观原因导致工程完工通水后两年内仍未办妥工程竣工验收，勘察设计人可先办理设计费结算工作，但需书面承诺结清本合同设计费后，仍需派员参加工程竣工验收，并配合竣工验收工作的开展；否则，发包人有权按照本条第13.9款约定追索勘察设计人的违约责任。13.13设计文件中选用国家标准图、部标准图集地方标准图的，由勘察设计人负责解决。13.12勘察设计人应为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在设计费中），并对其人员在工作现场内外由于其行为所造成的人身伤害、财务损失承担一切经济及法律责任。13.11本设计项目由勘察设计人负责规划报建、防雷报建、□消防报建、□环保报建、工程涉及设施各产权单位的报批，并承担其费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外），发包人给予必要的协助。13.10勘察设计人必须对施工过程中涉及到的设计或设计变更问题及时予以解决。一般情况下，勘察设计人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，72小时内须对设计或设计变更问题做出初步方案并知会发包人。勘察设计人收到设计变更通知书后7天内须向发包人提交正式书面变更设计。若因勘察设计人原因而拖延，每次扣除合同价5‰的设计费。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。

13.21在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。13.20由于勘察设计人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，工期不予顺延；若勘察设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察设计人除应承担其他单位收取的全部勘察费用，还要退回发包人已支付给勘察设计人的所有款项和被发包人扣除估算勘察费的100％的违约金；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察设计人商定为直接受损失部分勘察费的200％。13.19勘察设计人负责将勘察成果资料报广州市城市规划局办理备案，所产生的一切费用已包含在合同价款中。13.18勘察设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、技术要求及经建设管理单位审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。13.17勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察设计人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。13.16勘察设计人开工前1天，报送勘察方案及勘察预算给发包人审核，勘察方案经审核后方可开工。

13.27在整个勘察工作期间，无论是在勘察现场之内或之外，勘察设计人都必须严格遵守国家、各级政府及勘察所在地有关部门制定的关于文明施工、夜间施工、环境保护、安全施工、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引至的一切财物损失、人身伤害的经济和法律责任。13.26若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察设计人必须做好安全、保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。13.25在勘察工作范围内，勘察设计人应充分估计并负责查清地下埋藏物，若因发包人未提供上述地区（段）的资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，导致勘察设计人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，亦由勘察设计人承担一切经济和法律责任。13.24本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。13.23在现场工作的勘察设计人，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。13.22勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并需办理正式变更手续，经发包人审核、同意后才能生效。

13.33如因勘察设计人原因未能将勘察成果资料按时按质提供给发包人，每延误一天减收该项目勘察费的2‰。13.32若勘察设计人不具备工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制的资质或能力时，勘察设计人提出合法分包专项报告编制工作的诉求，经发包人同意，方可分包。13.31若由于勘察设计人的责任造成树木绿化被破坏的，根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为树木绿化补救修复等相关费用及行政罚金的200%，累计赔偿总额不得超过合同总额（除去税金）。13.30勘察设计人负责在规划放线时与规划测绘单位交桩，并于施工阶段将桩点移交给施工单位，该部分工作不另行收费。13.29由于勘察设计人的现有供电设施摸查资料错误而产生的变更须由勘察设计人承担该部分增加的工程费用。13.28勘察设计人除出具成果资料外，物探工作完成后必须在管线现场标明各类管线的类型、埋深、位置、尺寸，以便施工单位在施工过程中采取相应的保护措施，如因物探单位成果资料误差（误差率≥5）而造成的一切损失，由物探单位承担一切责任和经济损失。

第十五条仲裁、起诉双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十四条保密13.36承包人若中途未经发包人同意中断交付接入系统报告编制服务、电能质量评估报告编制服务、专项审批方案编制服务，则按该项服务费中标价向发包人支付罚款。13.35承包人若未按合同规定时间向发包人交付接入系统报告成果、电能质量评估报告成果、专项审批方案成果，每延误一天减收该项服务费的2‰。13.34承包人若中途未经发包人同意中断勘察服务的，发包人有权解除合同并要求双倍返还预付款并赔偿损失。

16.2勘察设计人为本合同项目的服务至竣工验收结束为止。16.1发包人要求勘察设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。第十六条合同生效及其他（二）依法向广州市越秀区人民法院起诉。（一）提交广州仲裁委员会仲裁；本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的按下列第一种方式解决。

16.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止16.7本合同双方签字盖章即生效，一式份,正本份，发包人、勘察设计人双方各持份；副本份，双方各持份。16.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。16.5发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行协商一致签订协议并支付费用。16.4若发包人委托勘察设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的勘察设计人员参加。出国费用（除制装费外）经协商一致后由发包人支付。16.3本工程项目中，勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

（盖章）（盖章）广州市自来水有限公司发包人名称：勘察设计人名称：（以下无正文）16.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。16.9双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

传真：传真：电话：电话：地址：地址：联系人：联系人：或授权代表：或授权代表：法定代表人法定代表人

承包人（乙方）：发包人（甲方）：广州市自来水有限公司廉洁责任书邮箱：银行帐号：开户银行：

（四）在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反☒建设工程、☒物资采购、营运类服务管理的规章制度。（二）严格执行主合同条款，自觉按合同办事。（一）严格遵守国家关于☒建设工程、☒物资采购、营运类服务等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。一、双方的责任为加强廉洁建设，防止主合同履约过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，甲、乙双方经共同协商，在双方签订的西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。

3.不得要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。2.不得要求乙方报销任何应由甲方或其工作人员支付的费用。1.不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。（二）甲方须对本单位工作人员开展廉洁教育,督促本单位从业人员遵守以下规定：（一）甲方须向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督乙方履行主合同的廉洁情况。二、甲方责任

（一）乙方应了解并支持执行甲方有关廉政建设的各项制度和规定。三、乙方责任7.不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。6.不得向乙方推荐甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。5.不得向乙方推荐与主合同有关的劳务分包单位。4.不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

4.不得为甲方及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。3.不得接受为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。2.不得为甲方报销应由甲方或其工作人员支付的费用。1.不得向甲方及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策规定，并遵守以下规定：（二）乙方应对本单位工作人员开展廉洁教育（包括甲方制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（二）乙方工作人员有违反本责任书“一”、“三”款约定的，甲方有权向乙方单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；（一）甲方工作人员有违反本责任书“一”“二”款约定的，视情节轻重，依据有关法律法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；四、违约责任及处理7.不得有其他可能影响甲方工作人员公正履行岗位职责的行为。6.不得接受甲方工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。5.不得接受甲方推荐的与主合同有关的劳务分包单位。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）（二）本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。（一）本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期（三）乙方应严格执行有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，根据广州市及甲方关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，如乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉政规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。工程建设项目选择此项

甲方监督电话：020-87159082乙方监督电话：公司纪检室甲方监督单位：广州市自来水有限乙方监督单位：

第五章发包人要求第二卷

本工程总装负荷28480kW，计算负荷23011.57kW，视在功率为25554.72kVA。按一级用电负荷向供电部门提出用电申请，拟申请两路110kV供电线路作为本泵站供电电源，两路电源同时运行互为备用，厂内建110/10kV变电站。考虑正常运行时经济负载率的原则，设置两台31500kVA主配电变压器。110kV系统为内桥接线方式，设两台110/10kV主变压器，两台主变运行方式为同时运行互为备用。二、项目概况我公司拟在佛山市三水区小塘立交北侧，西二环高速路东侧，西江引水工程盾构一标接收井预留接驳口位置附近建设西江引水系统中途加压泵站。西江中途泵站建设工程是广州市水务发展“十四五”规划项目（详见附件1）续建工程，已被广东省发展和改革委员会列入广东省2022年重点建设项目计划（详见附件2）。为加快“十四五”规划重点项目：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目的推进，根据总工室的要求，现开展本项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购招标。一、项目背景西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目招标需求

3、根据供电部门对《接入系统报告》、《电能质量评估报告》的回复意见，开展工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算、施工招标限价初稿编制）、现场技术服务和竣工图编制、配合结算工作、电子化移交。2、编制《专项审批方案》，深度应满足《中华人民共和国电力行业标准（DL/T5448-2012）》的要求，包括：总论、系统一次部分、系统二次部分、变电站部分、输电线路部分、投资估算、经济评价及相关图纸，并通过专家评审。1、编制工程《接入系统报告》、《电能质量评估报告》，《接入系统报告》须符合《35千伏及以上用户变电站接入系统报告深度指引》，并负责取得供电部门对《接入系统报告》的同意批复；《电能质量评估报告》必须符合供电部门编制要求，并负责取得供电部门对《电能质量评估报告》的意见回复。承包人负责西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察、设计编制工作，具体如下：三、工作内容根据公司相关工作安排，该工程已上报集团今年内完成方案设计；同时对施工前各项工作进行压缩，以完成相关考核。建议按《广州水投集团关于加快推进广州市水务“十四五”规划建设项目的意见》的要求，提前开展勘察设计招标工作。

投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：资质及人员要求发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。5、设计工作包括但不限于：方案编制、修改及比选，初步设计（含设计概算编制），施工图设计（含施工图预算编制），施工检测方案编制，交通疏解方案编制，施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书，设备材料技术要求编制，第三方检测监测技术要求及预算编制，施工技术文件编制，配合开展绿化专章及绿化迁移设计编制，涉河（湖）范围防洪评价、文物评估、园林绿化、海事通航等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、报批工作，参与各专项评审会议。办理本工程引起的工程设计相关征询、现场驻场并提供技术服务，办理设计变更，配合竣工验收等工作。鉴于目前没有明确的输电线路批复，参考同类工程建设情况，暂定输电线路勘察长度为10千米，宽度为中心线左右两侧10米。发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。4、勘察工作包括但不限于：工程范围内的岩土工程勘察工作、工程范围内的测量工作（包括但不限于地形、建筑及绿化树木）、工程范围内的物探工作（含地下管线测量），完成相关勘察工作的进场行政报批手续，配合设计需求完成详勘和补勘工作，配合完成施工图审查工作，配合工程相关的地质、物探、地形等资料提供等工作。最终以满足设计、施工图文件审查及其他相关专项报告要求为准。

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或电力行业乙级或以上资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计乙级或以上资质。投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：（注：如投标人的企业资质是根据2020年11月30日发布的《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）办理的，则勘察、设计资质相应要求如下：（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质；或工程勘察（工程测量）专业丙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工程和岩土工程勘察）专业丙级或以上资质。（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或电力行业丙级或以上资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计丙级或以上资质。

人员配置要求②工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）和《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）执行、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）执行。注：①具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质；或工程勘察（工程测量）专业乙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。）（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程和岩土工程勘察）专业乙级或以上资质；

1个标段。六、标段划分3.质量保修期：自工程竣工送电之日起两年。2.计划工期：合同签订后30日历天内完成接入系统报告并取得供电局批复，接入系统方案确定后30日历天内完成初步设计（含概算）及专家评审。按照评审意见在评审会后10日历天内完善初步设计，并将修改后的初步设计（含概算）送发包人审核；在评审会后45日历天内完成规划报建，及完成施工图设计（含预算）及施工图审查；完成施工图审查后5日历天内将预算提交至发包人审核。1.总工期：120日历天。五、工期要求

第一部分总则西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目勘察技术要求采用综合评分法。八、评标办法该项目采用资格后审。七、招标资格审查方式

《城市测量规范》（CJJ/T8)，《市政工程勘察规范》（CJJ56)，《岩土工程勘察规范》(GB50021），《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007)，一、勘察及测量依据此技术要求为根据过往工程经验编制，实际该服务内各工程的具体技术要求须根据设计单位出具并经业主确认的进行勘察工作。

《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T15-134），《工程测量规范》（GB50026），《城市轨道交通既有结构保护技术规范》（DBJ/T15-120)，《给水排水工程顶管技术规程》（CECS246)，《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99)，《建筑抗震设计规范》(GB50011），

1.比例采用1：500。（一）陆地地形图测量地形测绘采用广州坐标系，广州城建高程系统。第二部分测量技术要求等国家、行业及地方规范。《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61），

2.管道穿越较小的河涌或河流且不需要报相关管理部门的，带状地形宽度按管道中线50m考虑。1.比例采用1：500。（二）水下地形图测量4.对于道路下的暗渠及明渠在测量图中应标绘渠道的顶面、底面标高、尺寸及材质，提交建设单位及设计参考使用。3.测量成果应在地形图上明确标识各建（构）筑的详细名称及属性，同时将测量范围以外的地形地貌补充清晰完善，提交建设单位及设计参考使用。2.以设计单位要求测量范围为准。

3.在测量的平面图上绘制所探的地下设施（管线等）的材质、走向等，并标注埋设深度等。尤其应注意探明以下主要地下管线和设施：直径大于50mm的给水管、直径大于200mm的污水管和雨水管、电力线缆、通信线缆(包括光缆等)、输气管(如煤气、天然气等)、输油管、各种工业管线等，以及相应的附属设施情况。2.按上述地形及断面测量、物探地点、范围现场物探，设置标志桩。1.物探范围：以设计单位要求为准。第三部分物探要求4．水下测量成果需提供水深图成果及水下地形成果两种成果。3．水下地形测量图应标绘出过河段管道平面布置方案、控制点坐标和相关尺寸等。

8.物探成果的准确率不能低于95%。7.工程测量及管线探测果及其他未注明的要求均须符合相应的现行国家相关规范标准。图纸成果：平面图比例1:500；在地下管线较复杂地段截取横断面图，比例1:100。6.管线探测精度以2018年《广州市地下管线探测技术规程》为准。如下:5.提供所有所测管线图（含地形图）、纵断面图、横断面图的电子光盘文件。4.要求对所探明管道进行判别，识别废弃管道，并在平面图中注明。

4.对场地地下水的埋藏条件和腐蚀性等做出评价。3.为建筑物的地基基础设计提供资料和基础选型建议。2.对场地不良地质现象的防治，提供资料和建议。1.对场地内各建筑地段的稳定性做出岩土工程评价。（一）勘察目的：第四部分钻探技术要求

4.划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应，判定饱和沙土和饱和粉土的地震液化，并应计算液化指数。3.查明建筑物范围各层岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性，计算和评价地基的稳定性和承载力。2.查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。勘察应查明拟建工程范围及有影响地段的各种岩溶洞隙和土洞的位置、规模、埋深，岩溶堆填物性状和地下水特征，对地基基础的设计和岩溶的治理提出建议。应查明软土，如淤泥、淤泥质土对开挖、回填、支护、工程降水、打桩、沉井等对软土应力状态、强度和压缩性的影响。1.查明地貌的形态，发育阶段和微地貌特征；当存在滑坡、崩塌等不良地质现象时应查明其范围和性质。（二）勘察要求5.为建筑物的基坑工程设计提供资料和建议。

10.管道穿越堤岸时，应分析破堤对堤岸稳定性的影响和堤岸变形对管道的影响，提供相关建议。9.当采用顶管、定向钻敷设管道时，应提供相应工法设计、施工所需参数；对于稳定性较差地层及可能产生流砂、管涌等地层，应提出预加固处理的建议。8.对采取明挖施工方案的深埋管道段，当在无粘性土层或粘性土层中垂直开挖超过坑壁自然稳定的坑壁临界深度时，应提供为深基坑开挖的边坡稳定性计算、支护方案选择，以及基底稳定性验算所需的参数，并在基坑开挖、降水时对邻近建筑物的影响作出论证和评价。7.勘探钻孔布置由设计单位提供，深度按设计要求或相关标准规定。6.判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响，给出基坑支护所需的参数，论证和评价基坑开挖、降水等邻近工程影响，提出防治措施和建议。5.查明地下水的性质、补给条件、各图层的渗透性及水流量，提供降水设计所需的计算参数和方案建议。评价地下水对桩基设计和施工的影响判定环境水和土对混凝土和金属材料的腐蚀性。

第六章投标文件格式第三卷12.位于公路或市政路上的钻孔，应为路面破除修复提供依据，描述结构层及水稳层厚度。11.勘探过程中发现存在对人有害气体或有害物质时应查明分布位置。

投标人：（盖单位章）第一部分商务部分文件（含资格审查文件）投标文件西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目

一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）

七、投标函六、联合体协议书（采用联合体投标时需递交）五、投标人声明、投标人廉洁承诺书四、项目负责人在本单位交纳的社保证明文件三、项目负责人的注册证书或职称证书、项目负责人简历表二、企业营业执照、资质证书

十三、其他资料十二、资信资料十一、勘察设计费报价汇总表十、本项目拟投入的人员基本情况表、主要人员简历表九、2017年1月1日至今完成过的类似项目情况表、企业类似设计业绩的证明材料及获奖证明材料八、投标保证金

（1）投标函；2.我方的投标文件包括下列内容：我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，勘察设计工期日历天，按合同约定完成勘察设计工作。（招标人名称）：投标函格式一

（7）勘察方案；（6）资格审查资料；（5）勘察设计费报价汇总表；（4）投标保证金（如有）；（3）联合体协议书（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。3．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。……（9）其他资料；（8）设计方案；

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2和第1.4.3项规定的任何一种情形。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。5．如我方中标：

传真：电话：网址：地址：投标人：（盖单位章）7．（其他补充说明）。

投标人名称：法定代表人身份证明格式二_____年____月____日邮政编码：

系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：

授权委托书注：如联合体投标人，联合体各方均应出具法定代表人身份证明。年月日投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证复印件。特此证明。

法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

联合体协议书格式三年月日身份证号码：附身份证复印件委托代理人：（签字）身份证号码：

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。2.若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。1.（某成员单位名称）为联合体牵头人。（所有成员单位名称）决定组成联合体，共同参加（项目名称）的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

法定代表人或其委托代理人：（签字）联合体成员名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）联合体牵头人名称：（盖单位章）注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

（招标人名称）：投标保证金格式四注：联合体投标人提供，由联合体各方盖章、签字。年月日

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）。

2、采用银行保函形式的，应采用上述格式或银行保函的格式。（投标人应在此处提供银行出具的保函原件的扫描件）；投标保证金由广州公共资源交易平台代收的，以开标记录表记录的结果为准。（投标人应在此处提供广州公共资源交易中心出具的投标保证金回执扫描件）；注：______年月日电话：邮政编码：

勘察设计费报价汇总表附录5.16、委托代理人应附授权委托书。5、投标人如采用银行保函、保证保险、担保保函的形式递交的，须在投标截止前单独将原件密封递交至开标室。4、若采用担保保函形式提交的，投标人应在此处提供担保公司出具的担保原件的扫描件；3、若采用保证保险形式提交的，投标人应在此处提供保险公司出具的保单原件的扫描件；

附录5.2（适用于勘察费报价）年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖公章）项目名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目

（3）工作量为暂定工作量，以泵站红线范围内外区分泵站变电站工程与输电线路工程勘察工作界限，结算时岩土工程勘察费以经发包人确认的现场实际发生的钻孔工作量（米）乘以中标综合单价计算结算价；工程测量费分地形图测量与控制测量，地形图测量以经发包人确认的地形图测量面积（平方千米）乘以中标综合单价计算结算价，控制测量以经发包人确认的GPS测量控制点数（点）乘以中标综合单价计算结算价；工程物探费以经发包人确认的物探面积（平方米）乘以中标综合单价计算结算价。（2）勘察费投标报价为各工作项目小计的合计，勘察费投标报价不得超过勘察费最高投标限价，投标报价以元为单位，保留小数点后两位有效数字。注：（1）岩土工程勘察、工程测量、工程物探投标综合单价不得超出对应控制价综合单价。综合单价包括但不限于完成合同约定的勘察工作内容及技术要求（含实物工作费、试验费、探测费、测量费、技术工作费、进退场费等）的全部费用。项目名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目勘察费报价汇总表

（1）工程设计费投标报价=工程设计收费基准价×（1-工程设计费投标下浮率），工程设计费投标报价不得超过对应最高投标限价，投标报价以元为单位，保留小数点后两位有效数字。注：设计费报价汇总表附录5.3（适用于设计费报价）（4）表中的“投标报价”仅用于本项目评标时使用，具体结算方式按合同约定执行。

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：投标人声明格式六（4）表中的“投标报价”仅用于本项目评标时使用，具体结算方式按合同约定执行（3）以上费用已包括完成合同约定的设计工作的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、各类报建相关费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、初步设计外部专家评审费、风险费、保险、政策性文件规定费用、设计变更的设计费、工程量清单编制费、驻场人员费用、驻场人员办公场所费用、差旅费、设备清单（含价格）编制费等所有费用。按政策性文件规定须由发包人承担的报建费用，凭有效发票按实结算。（2）投标人应综合考虑可能发生的协助开展绿化专章及绿化迁移设计编制、涉河（湖）范围防洪评价等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、协助办理本项目引起的工程设计相关征询、报建工作（包括规划报建、建设单体报建、建筑消防报建、办理城市排水设施许可审批、与规划与自然自然局等相关部门协调）及现场技术服务等合同约定工作内容的费用，相关费用已包含在投标人的报价中，发包人不再另行支付。

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；三、本公司保证不存在以下情形之一：二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。一、本公司保证投标投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。本公司就参加项目投标工作，作出郑重声明：

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（5）为本招标项目的代建人；（4）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（12）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（9）被依法暂停或者取消投标资格；

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司除按招标文件或合同约定自愿接受招标人的处理外，还愿意接受公开通报或相应行政处罚，承担由此带来的所有法律后果。六、如我司通过本项目的资格审查或成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司响应招标文件（或资格预审文件）资格能力条件（资质、营业执照等证书名称、等级、编号，人员、业绩）、投标文件商务部分（报价清单、勘察设计方案等涉及商业秘密的内容除外）等资料进行公示。五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包。四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的招标文件编写工作。（16）法律法规或投标人须知规定的其他情形。（15）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）

投标人廉洁承诺书格式七年月日法定代表人签字或盖章：声明企业：(企业公章)特此声明。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。本公司参加了（项目名称）投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

十、本公司理解并接受工程实施过程即可同步进行审计或监督工作，接受对工程实施全过程审计，包括且不限于工程计量、设计变更、资金支付、分包管理、结算等。若政府有关部门、发包人或其上级主管部门、监理单位经核查或审计认定本公司有挂靠或转包或违法分包行为之一的，发包人有权单方解除部分合同或解除合同，由此造成的经济损失由本公司承担。本公司自觉接受行政监督部门的行政处罚。九、自觉接受政府有关部门、发包人或其上级主管部门和监理单位等对本工程的监督，并无条件配合政府有关部门、发包人或其上级主管部门指定审计机构开展审计工作。八、坚决杜绝转包、违法分包、挂靠等违法违规行为，保证发包人免于承担因本公司违反法律或相关规定而引起的任何责任。未经发包人同意，不将工程的任何部分或任何工作分包给第三方；依法分包工程的承包人应具有相应承包资质。七、按法律规定及合同约定保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；五、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

年月日承诺企业：特此承诺本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。十一、如因转包、违法分包(含现场施工作业或管理人员被发现不属于总承包单位或已经备案的依法分包单位人员的情形)、挂靠、项目管理不到位、民工工资纠纷等违反合同的行为，发包人或其上级主管部门有权立即开展调查，本公司无条件配合，相关费用由本公司负责。经核查属实，本公司自觉接受相应处罚。

格式九注：本表后附相关证明材料。2017年1月1日至今完成过的类似项目情况表格式八法定代表人签字：（企业公章）

格式十注：本表后附相关证明材料。项目负责人简历表

主要人员简历表本项目拟投入的人员基本情况表

第二部分勘察设计方案文件投标文件西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）注：本表后附相关证明材料。

三、满足招标文件勘察设计方案文件详细评审要求的其他资料二、勘察方案一、设计方案目录编制时间：年月日设计主题(不超过20个字)：

否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。招标人应当在招标文件中将投标文件的否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件补遗中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的投标文件否决性条款，并发给所有投标人。否决性条款汇总第七章否决性条款

西江中途泵站建设工程110kV输变电项

目接入系统报告、电能质量评估报告、

勘察设计服务采购项目

招标文件

招标单位：广州市自来水有限

招标代理单位：广东省建筑工程监

日期：2022年11月

目录

第一卷

第一章招标公告（适用于公开招标）

第二章投标人须知

投标人须知前附表

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

第四章合同条款及格式

第二卷

第五章招标人要求

第三卷

第六章投标文件格式

第七章否决性条款

第一卷

第一章招标公告（适用于公开招标）

西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报

告、勘察设计服务采购项目招标公告

1.招标条件

本招标项目西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评

估报告、勘察设计服务采购项目，项目业主为广州市自来水有限公司，建设资金来自企

业自筹，出资比例为100%，招标人为广州市自来水有限公司。项目已具备招标条件，现

对该项目的勘察设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量

评估报告、勘察设计服务采购项目

2.2工程位置：佛山市三水区西南街道LS01地块

2.3工程概况：

本工程总装负荷28480kW，计算负荷23011.57kW，视在功率为25554.72kVA。

按一级用电负荷向供电部门提出用电申请，拟申请两路110kV供电线路作为本泵站

供电电源，两路电源同时运行互为备用，厂内建110/10kV变电站。考虑正常运行时

经济负载率的原则，设置两台31500kVA主配电变压器。110kV系统为内桥接线方式，

设两台110/10kV主变压器，两台主变运行方式为同时运行互为备用。

2.4计划工期：

1.总工期：120日历天。

2.计划工期：合同签订后30日历天内完成接入系统报告并取得供电局批复，接入

系统方案确定后30日历天内完成初步设计（含概算）及专家评审。按照评审意见在

评审会后10日历天内完善初步设计，并将修改后的初步设计（含概算）送发包人审

核；在评审会后45日历天内完成规划报建，及完成施工图设计（含预算）及施工图

审查；完成施工图审查后5日历天内将预算提交至发包人审核。

3.质量保修期：自工程竣工送电之日起两年。

2.5标段划分：本项目设1个标段。

2.6招标内容：

承包人负责西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估

报告、勘察、设计编制工作，具体如下：

1、编制工程《接入系统报告》、《电能质量评估报告》，《接入系统报告》须符合

《35千伏及以上用户变电站接入系统报告深度指引》，并负责取得供电部门对《接

入系统报告》的同意批复；《电能质量评估报告》必须符合供电部门编制要求，并

负责取得供电部门对《电能质量评估报告》的意见回复。

2、编制《专项审批方案》，深度应满足《中华人民共和国电力行业标准

（DL/T5448-2012）》的要求，包括：总论、系统一次部分、系统二次部分、变电站

部分、输电线路部分、投资估算、经济评价及相关图纸，并通过专家评审。

3、根据供电部门对《接入系统报告》、《电能质量评估报告》的回复意见，开展工

程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算、施工招标限价初稿编

制）、现场技术服务和竣工图编制、配合结算工作、电子化移交。

4、勘察工作包括但不限于：工程范围内的岩土工程勘察工作、工程范围内的测量工

作（包括但不限于地形、建筑及绿化树木）、工程范围内的物探工作（含地下管线

测量），完成相关勘察工作的进场行政报批手续，配合设计需求完成详勘和补勘工

作，配合完成施工图审查工作，配合工程相关的地质、物探、地形等资料提供等工

作。最终以满足设计、施工图文件审查及其他相关专项报告要求为准。

鉴于目前没有明确的输电线路批复，参考同类工程建设情况，暂定输电线路勘察长

度为10千米，宽度为中心线左右两侧10米。发包人有权根据实际情况，对勘察工

程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。

5、设计工作包括但不限于：方案编制、修改及比选，初步设计（含设计概算编制），

施工图设计（含施工图预算编制），施工检测方案编制，交通疏解方案编制，施工

图优化并配合送审取得施工图审查合格书，设备材料技术要求编制，第三方检测监

测技术要求及预算编制，施工技术文件编制，配合开展绿化专章及绿化迁移设计编

制，涉河（湖）范围防洪评价、文物评估、园林绿化、海事通航等工程涉及设施各

产权单位要求的专项报告编制及评审、报批工作，参与各专项评审会议。办理本工

程引起的工程设计相关征询、现场驻场并提供技术服务，办理设计变更，配合竣工

验收等工作。

发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单

位出具的勘察要求为准。

2.7最高投标限价:拟招标金额为617.523071万元，其中：接入系统报告编制：18

万元、电能质量评估报告编制：18万元、勘察费：80.740405万元、设计费：464.782666

万元，专项评审方案编制费：36万元。

2.8投标人不得存在下列情形之一（投标人须在投标文件中就有关内容做出声明，除

非另有要求，不需要在投标文件中提供证明材料）：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决

定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企

业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级

信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）

（16）法律法规或投标人须知规定的其他情形。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉。

3.1.1投标人（如为联合体，要求联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行

政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营。

3.1.2资质条件：

投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或电力行业丙级或

以上资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计丙级或以上资质。

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工

程和岩土工程勘察）专业丙级或以上资质。

（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质；或工程勘察（工程

测量）专业丙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。

（注：如投标人的企业资质是根据2020年11月30日发布的《住房和城乡建设

部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）办理

的，则勘察、设计资质相应要求如下：

投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或电力行业乙级或以上

资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计乙级或以上资质。

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程和

岩土工程勘察）专业乙级或以上资质；

（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质；或工程勘察（工程测量）

专业乙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。）

注：①具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160

号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级

标准补充规定》（建设[2001]178号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工

程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》

（建市[2007]202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项

的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人

可以组成联合体投标。

②工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建

设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《广东省住房和城

乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和

《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批

〔2020〕295号）和《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔

接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）执行、《住房和城乡建设部办公厅关于建

设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）和《广东省住房

和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）

执行。

3.1.3项目负责人资格要求：

具有注册电气工程师（发输变电）资格证书,并为60周岁或以下（至2022年11

月，以身份证登记为准）的在职人员。需提供职称证及资格证书及由投标人（主办方）

所在地的社会保险机构出具、有关投标人（主办方）为其缴纳2022年6月～2022年

11月（连续六个月）社会保险费用的证明。

注：1、社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控

期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴

纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

3.1.4类似项目业绩要求：无。

3.1.5联合体投标：本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要

求：联合体牵头单位应具备设计资质且在联合体职责分工中从事设计工作,联合体成

员不得超过3家。而且在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有

限责任公司无处于限制投标资格的处罚(如纳入廉情预警、市场禁入等)。

3.1.6投标人（如为联合体，要求联合体各方）按招标文件规定的格式及内容要

求签署提交《投标人廉洁承诺书》及《投标人声明》。

3.1.7在本公告发布和投标截止时，投标人（如为联合体，要求联合体各方）不

存在因不诚信行为被广州市水务投资集团有限公司及其所属各级企业暂停投标资格

的情况（被暂停投标资格的单位名单详见招标公告附件）。

3.1.8投标人（如为联合体，要求联合体各方）未被纳入失信联合惩戒名单，失

信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。

注：未在招标公告第3条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

3.2本次招标要求投标人（如为联合体，要求联合体各方）已在广州公共资源交

易中心企业库办理企业信息登记。

3.3本次招标实行资格后审,资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

3.4投诉处理

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权

向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投

诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。

3.4.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示

期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投

标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质

性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

3.4.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标

活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标

投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将

记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政

主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活

动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理

系统。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿，投标费用由投标

人自理。

5.招标文件的获取及资格审查

5.1公告发布时间：2022年月日时分至2022年月日时分（北

京时间，下同）

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易平台网站（网址：

http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

5.2本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易平台网站发布。招标

文件一经在广州公共资源交易平台发布，视为发出给所有投标人，招标文件由投标

人自行在广州公共资源交易平台网站下载。招标公告发布之日起计算编制投标文件

时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发

布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明，通过

交易中心网站获取。

5.3本项目资格审查采用方式：本项目采用资格后审方式，投标登记或递交投标

文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人出现以下情况需重新组织招标：

5.3.1当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人不

足3名时，重新组织招标。

6.投标文件的递交、开标开始时间和地点

十、本公司理解并接受工程实施过程即可同步进行审计或监督工作，接

受对工程实施全过程审计，包括且不限于工程计量、设计变更、资金支付、分

包管理、结算等。若政府有关部门、发包人或其上级主管部门、监理单位经核

查或审计认定本公司有挂靠或转包或违法分包行为之一的，发包人有权单方解

除部分合同或解除合同，由此造成的经济损失由本公司承担。本公司自觉接受

行政监督部门的行政处罚。

十一、如因转包、违法分包(含现场施工作业或管理人员被发现不属于

总承包单位或已经备案的依法分包单位人员的情形)、挂靠、项目管理不到位、

民工工资纠纷等违反合同的行为，发包人或其上级主管部门有权立即开展调查，

本公司无条件配合，相关费用由本公司负责。经核查属实，本公司自觉接受相

应处罚。

格式八

2017年1月1日至今完成过的类似项目情况表

注：本表后附相关证明材料。

格式九

项目负责人简历表

注：本表后附相关证明材料。

格式十

本项目拟投入的人员基本情况表

主要人员简历表

注：本表后附相关证明材料。

投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）

西江中途泵站建设工程110kV输变电项

目接入系统报告、电能质量评估报告、勘

察设计服务采购项目

投标文件

第二部分勘察设计方案文件

设计主题(不超过20个字)：

编制时间：年月日

目录

一、设计方案

二、勘察方案

三、满足招标文件勘察设计方案文件详细评审要求的其他资料

第七章否决性条款

否决性条款汇总

招标人应当在招标文件中将投标文件的否决性条款单列，招标文件的其他条

款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件补遗

中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的投标文件否决性条款，并发给

所有投标人。

否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不

合格标处理等否定投标文件效力的条款。

招标控制价公布函

工程名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电

能质量评估报告、勘察设计服务采购项目

招标控制价：6175230.71元

、勘察费：807404.05元

二、设计费：4647826.66元

三、电能质量监测及评估编制费：180000.00元

四、接入系统报告编制费：180000.00元

五、专项评审方案编制费：360000.00元

项目勘察费、设计费、电能质量监测及评估编制费、接入系统报告

编制费、专项评审方案编制费投标报价不得超过对应的最高招标控制价，

勘察费各子项投标综合单价不得超出对应控制价综合单价（勘察费招标

控制价明细详见附表）；勘察设计投标报价合计不得超过招标控制价。

招标单位（盖章）

年月日

附表：勘察费招标控制价明细表

勘察费招标控制价计算表（泵站变电站工程）

勘察费招标控制价计算表（输电线路工程）

注：工作量为暂定工作量，以泵站红线范围内外区分泵站变电站工程与输

电线路工程勘察工作界限，结算时岩土工程勘察费以经发包人确认的现场实际

发生的钻孔工作量（米）乘以中标综合单价计算结算价；工程测量费分地形图

测量与控制测量，地形图测量以经发包人确认的地形图测量面积（平方千米）

乘以中标综合单价计算结算价，控制测量以经发包人确认的GPS测量控制点数

（点）乘以中标综合单价计算结算价；工程物探费以经发包人确认的物探面积

（平方米）乘以中标综合单价计算结算价

ICBC中国工商银行

H

资信证明书（正本）

CertificateofCreditworthiness(original）

编号：粤AB00328184

2022//1/

日期：Date：

致：广州公共资源交易中心

广州市白来水有限公司委托我行对其在我行的存款状况开立证明书。经确认，具体情况如下：

该单位在中国工商银行股份有限公司广州东风西路支行开立基本账户：账号360200040900013611

0。截至2022年11月10日（即该日我行营业终了结账时），上述账户存款余额为：

（人民币元）小写：RMB83,819，899.53

大写：捌仟叁佰捌拾壹万玖仟佰玖拾玖元伍角叁分

仅此证明，

下无正文。

银行签章

Bank'sSeal数证码：【5CEBED

CF3020】

有权签字人

AuthorizedSignature

提示：阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”

Note:Pleasereadthiscertificatein.conjunctionwithStatement"onthebackofthe

certificate.

声明

Statement

1、本证明书不得转让，不得作为担保、融资等经济行为的依据或凭证。

1.Thiscertificateisnon-transferableandcannotbeusedasadocumentofguaranteeor

financing-

2、被证明人确认本证明书内容无误，并同意我行开立。

2.Thepersontobecertifiedconfimmsthatthiscertificateiscorrectinallrespectsand

consentstoourissuingthiscertificate

3、本证明书中余额仅代表本证明所述时点的账面余额，不包括任何未达账项。

3.Allbalancesstatedinthiscertificatearethebookbalancesasofthetimeanddateof

thiscertifcateanddonotincludeanyaccountsintransit.

4、本证明书仅限于证明被证明人在我行的上述业务事实，不应被理解为我行对

被证明人其他业务情况或整体情况的明示或暗示立场，无论该立场是否有利于被

证明人。我行对任何人依据本证明书所采取的经济行为而产生的任何结果不承担

任何法律责任。

4.Thiscertifcateistobeusedsolelytocertifytheabovebusinessfactsatourbank，and

shallnotbeinterpretedasanexpressionofourexpressorimpliedopinionastothe

otherbusinessconditionsortheoverallbusinesssituationofthecertifiedperson，no

matterwhethertheopinionbenefitsthecertifiedpersonornot.Weshallnotbelegally

liableforanyeconomicalconsequencesarisingout.

5、本证明书以中文为准，英文仅供参考。

5.TheChineseversionofthiscertificateshallcontrol，andtheEnglishversionthereofis

forreferenceonly

6、本证明书正、副本各一份。正本与副本具有同等效力，正本只限送往所致单

位，涂改、复印无效。副本由本行留存。

6.Thiscemteweismadeinoneoriginalandoneduplicate.Bothareequallyauthentic.

TheonginarSalbedeliveredtotheaddressee.Alteredcertificatesorphotocopies

thereofareinvalid.Theduplicateshallberetainedatourbank

本证明書自签季开盖章之日起生效。

7.Thiscoaficate.shallbecomeeffectiveasofthedateitissignedandsealed

西江中途泵站建设工程110kV输变电项

目接入系统报告、电能质量评估报告、

勘察设计服务采购项目

招标公告

招标单位：广州市自来水有限公

招标代理单位：广东省建筑工程监理有

日期：2022年11月

西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评

估报告、勘察设计服务采购项目招标公告

1.招标条件

本招标项目西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质

量评估报告、勘察设计服务采购项且，项目业主为广州市自来水有限公司，建设

资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为广州市自来水有限公司。项目已具

备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电

能质量评估报告、勘察设计服务采购项目

2.2工程位置：佛山市三水区西南街道LS01地块

2.3工程概况：

本工程总装负荷28480kW，计算负荷23011.57kW.视在功率为25554.72kVA。

按一级用电负荷向供电部门提出用电申请，拟申请两路110kV供电线路作为本

泵站供电电源，两路电源同时运行互为备用，厂内建110/10kv变电站。考虑

正常运行时经济负载率的原则，设置两台31500kVA主配电变压器。110kV系

统为内桥接线方式，设两台110/10kV主变压器，两台主变运行方式为同时运

行互为备用。

2.4计划工期：

1.总工期：120日历天

2.计划工期：合同签订后30日历天内完成接入系统报告并取得供电局批复，

接入系统方案确定后30日历天内完成初步设计（含概算）及专家评审。按照

评审意见在评审会后10日历天内完善初步设计，并将修改后的初步设计（含

概算）送发包人审核：在评审会后45日历天内完成规划报建，及完成施工图

设计（含预算）及施工图审查：完成施工图审查后5日历天内将预算提交至发

包人审核。

3.质量保修期：自工程竣工送电之日起两年。

2.5标段划分：本项目设1个标段。

2.6招标内容

承包人负责西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量

评估报告、勘察、设计编制工作，具体如下

1、编制工程《接入系统报告》、《电能质量评估报告》，《接入系统报告》

须符合《35千伏及以上用户变电站接入系统报告深度指引》，并负责取得供

电部门对《接入系统报告》的同意批复；《电能质量评估报告》必须符合供电

部门编制要求，并负责取得供电部门对《电能质量评估报告》的意见回复。

2、编制《专项审批方案》，深度应满足《中华人民共和国电力行业标准

（DL/T5448-2012）》的要求，包括：总论、系统一次部分、系统二次部分、

变电站部分、输电线路部分、投资估算、经济评价及相关图纸，并通过专家评

审。

3、根据供电部门对《接入系统报告》、《电能质量评估报告》的回复意见，

开展工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算、施工招标

限价初稿编制）、现场技术服务和竣工图编制、配合结算工作、电子化移交。

4、勘察工作包括但不限于：工程范围内的岩土工程勘察工作、工程范围内的

测量工作（包括但不限于地形、建筑及绿化树木）、工程范围内的物探工作（含

地下管线测量），完成相关勘察工作的进场行政报批手续，配合设计需求完成

详勘和补勘工作，配合完成施工图审查工作，配合工程相关的地质、物探、地

形等资料提供等工作。最终以满足设计、施工图文件审查及其他相关专项报告

要求为准。

鉴于目前没有明确的输电线路批复，参考同类工程建设情况，暂定输电线路勘

察长度为10千米，宽度为中心线左右两侧10米。发包人有权根据实际情况，

对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。

5、设计工作包括但不限于：方案编制、修改及比选，初步设计（含设计概算

编制），施工图设计（含施工图预算编制），施工检测方案编制，交通疏解方

案编制，施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书，设备材料技术要求编

制，第三方检测监测技术要求及预算编制，施工技术文件编制，配合开展绿化

专章及绿化迁移设计编制，涉河（湖）范围防洪评价、文物评估、园林绿化、

海事通航等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、报批工作，

参与各专项评审会议。办理本工程引起的工程设计相关征询、现场驻场并提供

技术服务，办理设计变更，配台竣工验收等工作

发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设

计单位出具的勘察要求为准。

2.7最高投标限价：拟招标金额为617.523071万元，其中：接入系统报告编制：

18万元、电能质量评估报告编制：18万元、勘察费：80.740405万元、设计

费：464.782666万元，专项评审方案编制费：36万元。

2.8投标人不得存在下列情形之一（投标人须在投标文件中就有关内容做出声明

除非另有要求，不需要在投标文件中提供证明材料）

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系

（4）为本招标项目的代建人：

（5）为本招标项目的招标代理机构：

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人：

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格：

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形

（11）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处

罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单：

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或

各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单

（14）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单

（15）法律法规或投标人须知规定的其他情形

2.9前期服务机构名称（项目建议书和可行性研究报告编制单位）：广州市

市政工程设计研究总院有限公司

【注释】如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工

作成果（含电子文件）同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构不

得参加本次投标。

3投标人资格要求

3.1投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉。

3.1.1投标人（如为联合体，要求联合体各方）具有独立法人资格，持有工

商行政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营。

3.1.2资质条件

投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质：或电力行业丙

级或以上资质；或电力行业（送电工程和变电工程）专业设计丙级或以上资质。

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩

土工程和岩土工程勘察）专业丙级或以上资质。

（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质：或工程勘察（工

程测量）专业丙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以

上资质。

（注：如投标人的企业资质是根据2020年11月30日发布的《住房和城乡

建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（2020）94

号）办理的，则勘察、设计资质相应要求如下：

投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：

（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或电力行业乙级或

以上资质：或电力行业（送电工程和变电工程）专业设计乙级或以上资质。

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工

程和岩土工程勘察）专业乙级或以上资质

（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质：或工程勘察（工程

测量）专业乙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上

资质。）

注：①具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第

160号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001122号）、《工程勘察、工程设计

资质分级标准补充规定》（建设[20011178号）、《工程勘察资质标准》（建市

[201319号）、《工程设计资质标准》（建市（2007）86号）、《建设工程勘察设计

资质管理规定实施意见》（建市20071202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑

工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时

具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。

②工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅

关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函（2020）334号）、广

东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函

（2020）298号）和广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺

延的通知（穗建审批（2020）295号）和《住房和城乡建设部办公厅关于做好

建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市（2021130号）执行、

《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知

（建办市函20211510号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质

有效期延期的通知》（粤建许函（2021）849号）执行。

3.1.3项目负责人资格要求

具有注册电气工程师（发输变电）资格证书，并为60周岁或以下（至2022

年11月，以身份证登记为准）的在职人员。需提供职称证及资格证书及由投标

人（主办方）所在地的社会保险机构出具、有关投标人（主办方）为其缴纳2022

年6月～2022年11月（连续六个月）社会保险费用的证明

注：1、社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情

防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文

件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明

报招标人核实。

3.1.4类似项目业绩要求：无

3.1.5联合体投标：本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下

列要求：联合体牵头单位应具备设计资质且在联合体职责分工中从事设计工作，

联合体成员不得超过3家。而且在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、

广东电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚（如纳入廉情预警、市场禁入

等）。

3.1.6投标人（如为联合体，要求联合体各方）按招标文件规定的格式及内

容要求签署提交《投标人廉洁承诺书及《投标人声明》。

3.1.7在本公告发布和投标截止时，投标人（如为联合体，要求联合体各方）

不存在因不诚信行为被广州市水务投资集团有限公司及其所属各级企业暂停投

标资格的情况（被暂停投标资格的单位名单详见招标公告附件）。

3.1.8投标人（如为联合体，要求联合体各方）未被纳入失信联合惩戒名单，

失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。

注：未在招标公告第3条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

3.2本次招标要求投标人（如为联合体，要求联合体各方）已在广州交易集

团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库办理企业信息登记。

3.3本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处

理。

3.4投诉处理

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，

有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结

果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。

3.4.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标

公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存

在串通投标、弄虚作假、行赔情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果

没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管

部门依法处理。

3.4.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标

投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共

和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行

处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请

行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招

标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及

诚信评价管理系统。

4技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿，投标费用由

投标人自理。

5.招标文件的获取及资格审查

5.1公告发布时间：2022年月日时分至2022年月日时

分（北京时间，下同）

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易平台网站（网址：

http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间

止。

5.2本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易平台网站发布。

招标文件一经在广州公共资源交易平台发布，视为发出给所有投标人，招标文

件由投标人自行在广州公共资源交易平台网站下载。招标公告发布之日起计算

编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补

充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补

充公告中明确说明，通过交易中心网站获取。

5.3本项目资格审查采用方式：本项目采用资格后审方式，投标登记或递交

投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人出现以下情况需重新组织

招标：

5.3.1当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投

标人不足3名时，重新组织招标。

6．投标文件的递交、开标开始时间和地点

6.1投标截止时间为2022年月日时分，投标人应在截止时间前

通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站（网址：

http://www.gzggzy.cn）（以下简称“交易平台”）递交电子投标文件。投标

人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间

以递交回执通知载明的传输时间为准。

6.2投标人应在递交电子投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网

上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

6.3在投标截止时间后一小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过

广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。

6.4逾期送达的投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

6.5本项目采用电子开标，在交易平台上公开进行。开标开始时间：2022

年月日时分（与投标截止时间为同一时间）。

6.6递交电子投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答

疑中的相关信息。递交电子投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评

标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

6.7投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交

投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续，

并完成所有投标文件的上传，且取得回执码，投标截止时间前未完成投标文件传

输的，视为未递交投标文件。

6.8在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文

件：可以修改网上投标登记相关信息。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易平台网站（网址：http:/www.gz

ggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice

com/）、广东省招标投标监管网（网址：http:/www.gdzbtb.gov.cn）和广州

市自来水有限公司网站发布。如果各媒体发布的公告内容不一致，以广州交易

集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的为准。有关本公告的修改、

补充，均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布为准。

8其他事项

8.1投标时是否需要提交设计模型：否。

8.2招标项目的电子地形图由投标人自行通过http://maps.google.com

选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

8.3项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成

部分，更详细的信息以招标文件为准。

8.4投标人电子招投标操作流程详见交易平台发布的相关操作指引。

8.5潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标

人书面提出。

异议受理部门：广州市自来水有限公司

异议受理电话：020-87159014

地址：广州市中山一路12号

9.联系方式

9.1招标人

9.1.1名称：广州市自来水有限公司

9.1.2邮政编码、地址：510000、广州市中山一路12号

9.1.3联系人：黎工

9.1.4电话（手机）号码：020-87159014

9.2招标代理机构

9.2.1名称：广东省建筑工程监理有限公司

9.2.2邮政编码、地址：510010、广东省广州市荔湾区流花路85号

9.2.3联系人：黄工

9.2.4电话（手机）号码：13570127514

9.2.5传真号码：020-86687589

9.2.6电子邮箱：

交易服务机构

9.3

9.3.1名称：广州交易集团有限公司（广州交易集团有限公司（广州公共

资源交易中心）

9.3.2邮政编码、地址：510635、广州市天河区天润路333号

9.3.3电话（手机）号码：020-28866000

9.3.4网址：http:/www.gzzb.gd.cn

9.4招标管理机构

9.4.1招标监督机构：广州市水务工程招标投标管理中心

9.4.2邮政编码、地址：510000、广州市天河区瘦狗岭路555号402室

9.4.3电话（手机）号码：020-88521061

招标人（盖章）：广州市自来水有限公司

招标代理机构（盖章）：广东省建筑工程监理有限公司

日期：2022年月日

西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目招标公告日期：2022年11月招标代理单位：广东省建筑工程监理有限公司招标单位：广州市自来水有限公司招标公告西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目

2.3工程概况：2.2工程位置：佛山市三水区西南街道LS01地块2.1工程名称：西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目2.项目概况与招标范围本招标项目西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察设计服务采购项目，项目业主为广州市自来水有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为广州市自来水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。1.招标条件

2.5标段划分：本项目设1个标段。3.质量保修期：自工程竣工送电之日起两年。2.计划工期：合同签订后30日历天内完成接入系统报告并取得供电局批复，接入系统方案确定后30日历天内完成初步设计（含概算）及专家评审。按照评审意见在评审会后10日历天内完善初步设计，并将修改后的初步设计（含概算）送发包人审核；在评审会后45日历天内完成规划报建，及完成施工图设计（含预算）及施工图审查；完成施工图审查后5日历天内将预算提交至发包人审核。1.总工期：120日历天。2.4计划工期：本工程总装负荷28480kW，计算负荷23011.57kW，视在功率为25554.72kVA。按一级用电负荷向供电部门提出用电申请，拟申请两路110kV供电线路作为本泵站供电电源，两路电源同时运行互为备用，厂内建110/10kV变电站。考虑正常运行时经济负载率的原则，设置两台31500kVA主配电变压器。110kV系统为内桥接线方式，设两台110/10kV主变压器，两台主变运行方式为同时运行互为备用。

4、勘察工作包括但不限于：工程范围内的岩土工程勘察工作、工程范围内的测量工作（包括但不限于地形、建筑及绿化树木）、工程范围内的物探工作（含地下管线测量），完成相关勘察工作的进场行政报批手续，配合设计需求完成详勘和补勘工作，配合完成施工图审查工作，配合工程相关的地质、物探、地形等资料提供等工作。最终以满足设计、施工图文件审查及其他相关专项报告要求为准。3、根据供电部门对《接入系统报告》、《电能质量评估报告》的回复意见，开展工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算、施工招标限价初稿编制）、现场技术服务和竣工图编制、配合结算工作、电子化移交。2、编制《专项审批方案》，深度应满足《中华人民共和国电力行业标准（DL/T5448-2012）》的要求，包括：总论、系统一次部分、系统二次部分、变电站部分、输电线路部分、投资估算、经济评价及相关图纸，并通过专家评审。1、编制工程《接入系统报告》、《电能质量评估报告》，《接入系统报告》须符合《35千伏及以上用户变电站接入系统报告深度指引》，并负责取得供电部门对《接入系统报告》的同意批复；《电能质量评估报告》必须符合供电部门编制要求，并负责取得供电部门对《电能质量评估报告》的意见回复。承包人负责西江中途泵站建设工程110kV输变电项目接入系统报告、电能质量评估报告、勘察、设计编制工作，具体如下：2.6招标内容：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；2.8投标人不得存在下列情形之一（投标人须在投标文件中就有关内容做出声明，除非另有要求，不需要在投标文件中提供证明材料）：2.7最高投标限价:拟招标金额为617.523071万元，其中：接入系统报告编制：18万元、电能质量评估报告编制：18万元、勘察费：80.740405万元、设计费：464.782666万元，专项评审方案编制费：36万元。发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。5、设计工作包括但不限于：方案编制、修改及比选，初步设计（含设计概算编制），施工图设计（含施工图预算编制），施工检测方案编制，交通疏解方案编制，施工图优化并配合送审取得施工图审查合格书，设备材料技术要求编制，第三方检测监测技术要求及预算编制，施工技术文件编制，配合开展绿化专章及绿化迁移设计编制，涉河（湖）范围防洪评价、文物评估、园林绿化、海事通航等工程涉及设施各产权单位要求的专项报告编制及评审、报批工作，参与各专项评审会议。办理本工程引起的工程设计相关征询、现场驻场并提供技术服务，办理设计变更，配合竣工验收等工作。鉴于目前没有明确的输电线路批复，参考同类工程建设情况，暂定输电线路勘察长度为10千米，宽度为中心线左右两侧10米。发包人有权根据实际情况，对勘察工程量作出调整，具体以经发包人确认的设计单位出具的勘察要求为准。

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（5）为本招标项目的招标代理机构；（4）为本招标项目的代建人；（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（11）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（8）被依法暂停或者取消投标资格；

3.1投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉。3.投标人资格要求【注释】如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构不得参加本次投标。2.9前期服务机构名称（项目建议书和可行性研究报告编制单位）：广州市市政工程设计研究总院有限公司。（15）法律法规或投标人须知规定的其他情形。（14）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）

（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质；或工程勘察（工程测量）专业丙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工程和岩土工程勘察）专业丙级或以上资质。（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或电力行业丙级或以上资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计丙级或以上资质。投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：3.1.2资质条件：3.1.1投标人（如为联合体，要求联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营。

注：①具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。（3）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质；或工程勘察（工程测量）专业乙级或以上资质，或测绘资质（专业类别包含工程测量）乙级或以上资质。）（2）具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程和岩土工程勘察）专业乙级或以上资质；（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或电力行业乙级或以上资质；或电力行业(送电工程和变电工程)专业设计乙级或以上资质。投标人应同时具备以下（1）、（2）和（3）资质：（注：如投标人的企业资质是根据2020年11月30日发布的《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）办理的，则勘察、设计资质相应要求如下：

3.1.5联合体投标：本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头单位应具备设计资质且在联合体职责分工中从事设计工作,联合体成员不得超过3家。而且在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚(如纳入廉情预警、市场禁入等)。3.1.4类似项目业绩要求：无。注：1、社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。具有注册电气工程师（发输变电）资格证书,并为60周岁或以下（至2022年11月，以身份证登记为准）的在职人员。需提供职称证及资格证书及由投标人（主办方）所在地的社会保险机构出具、有关投标人（主办方）为其缴纳2022年6月～2022年11月（连续六个月）社会保险费用的证明。3.1.3项目负责人资格要求：②工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2020〕298号）和《广州市住房和城乡建设局关于建设工程企业资质有效期顺延的通知》（穗建审批〔2020〕295号）和《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）执行、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）执行。

3.3本次招标实行资格后审,资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。3.2本次招标要求投标人（如为联合体，要求联合体各方）已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库办理企业信息登记。注：未在招标公告第3条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。3.1.8投标人（如为联合体，要求联合体各方）未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。3.1.7在本公告发布和投标截止时，投标人（如为联合体，要求联合体各方）不存在因不诚信行为被广州市水务投资集团有限公司及其所属各级企业暂停投标资格的情况（被暂停投标资格的单位名单详见招标公告附件）。3.1.6投标人（如为联合体，要求联合体各方）按招标文件规定的格式及内容要求签署提交《投标人廉洁承诺书》及《投标人声明》。

4.技术成果经济补偿在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。3.4.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。3.4.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。3.4投诉处理

5.2本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易平台网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易平台发布，视为发出给所有投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易平台网站下载。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明，通过交易中心网站获取。注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。5.1公告发布时间：2022年月日时分至2022年月日时分（北京时间，下同）5.招标文件的获取及资格审查本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿，投标费用由投标人自理。

6.3在投标截止时间后一小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。6.2投标人应在递交电子投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。6.1投标截止时间为2022年月日时分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）（以下简称“交易平台”）递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。6.投标文件的递交、开标开始时间和地点5.3.1当投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人不足3名时，重新组织招标。5.3本项目资格审查采用方式：本项目采用资格后审方式，投标登记或递交投标文件或通过资格审查或经评议有效投标的投标人出现以下情况需重新组织招标：

7.发布公告的媒介6.8在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文件；可以修改网上投标登记相关信息。6.7投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续，并完成所有投标文件的上传，且取得回执码，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为未递交投标文件。6.6递交电子投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交电子投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。6.5本项目采用电子开标，在交易平台上公开进行。开标开始时间：2022年月日时分（与投标截止时间为同一时间）。6.4逾期送达的投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

8.4投标人电子招投标操作流程详见交易平台发布的相关操作指引。8.3项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。8.2招标项目的电子地形图由投标人自行通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。8.1投标时是否需要提交设计模型：否。8.其他事项本次招标公告同时在广州公共资源交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn）和广州市自来水有限公司网站发布。如果各媒体发布的公告内容不一致,以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的为准。有关本公告的修改、补充，均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布为准。

9.1招标人9.联系方式地址：广州市中山一路12号异议受理电话：020-87159014异议受理部门：广州市自来水有限公司8.5潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

9.2.1名称：广东省建筑工程监理有限公司9.2招标代理机构9.1.4电话（手机）号码：020-871590149.1.3联系人：黎工9.1.2邮政编码、地址：510000、广州市中山一路12号9.1.1名称：广州市自来水有限公司

9.3交易服务机构9.2.6电子邮箱：/9.2.5传真号码：020-866875899.2.4电话（手机）号码：135701275149.2.3联系人：黄工9.2.2邮政编码、地址：510010、广东省广州市荔湾区流花路85号

9.4.1招标监督机构：广州市水务工程招标投标管理中心9.4招标管理机构9.3.4网址：http://www.gzzb.gd.cn9.3.3电话（手机）号码：020-288660009.3.2邮政编码、地址：510635、广州市天河区天润路333号9.3.1名称：广州交易集团有限公司（广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心））

日期：2022年月日招标代理机构（盖章）：广东省建筑工程监理有限公司招标人（盖章）：广州市自来水有限公司9.4.3电话（手机）号码：020-885210619.4.2邮政编码、地址：510000、广州市天河区瘦狗岭路555号402室

uAoguxzip/sduu国o

全价

00.000.0

全价20000

9601890-200002228422