招标文件修改申报表日期：2022年9月招标代理单位：广东粤能工程管理有限公司招标人：广州南沙经济技术开发区建设中心招标文件红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电力管廊工程勘察及初步设计

第三章投标文件编制要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第二章招标说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第一章招标公告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈目录招标人（或招标代理机构）按照范本格式编制招标文件。如果修改，范本被删除的内容应标注删除线，新增内容应标注下划线。修改的内容请填在下表中，以便管理机构对招标人（或招标代理机构）作出的改动进行评估，避免因不恰当的改动而引起纠纷造成不良后果。与范本条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录范本条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。

附录3投标申请表（关键人员配备）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录2投标申请表（投标人的业绩）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录1投标申请表（申请人、资质、机构简介）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第六章合同主要条款┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第五章开标评标定标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第四章废标条款┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录9投标人已完成项目情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录8联合体共同投标协议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录7投标书┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录6勘察费报价及计算依据表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录5勘察设计费报价表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录4正式投标人名单┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录15技术文件有效性审查表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录14商务文件综合评分表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录13商务文件有效性审查表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录12资格审查表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录11投标文件接收记录表格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录10本项目拟投入的人员基本情况表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第一章招标公告附录20基础资料和设计任务书┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录19投票表格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录18市政工程设计方案评审记录表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录17投票汇总表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录16技术文件综合评分表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

2.1.3招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。2.1.2招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。2.1.1招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。2.1免责条款第二章招标说明（另卷）

2.2.2招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。2.2.1招标文件在招标管理机构备案。2.2招标文件效力2.1.6评标委员会成员应承担其参加评标有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，招标人（或招标代理机构）除提供评标酬金和因请外地专家而发生的差旅费用外，对其他费用不负任何责任。2.1.5招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出质疑，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。2.1.4投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人（或招标代理机构）对上述费用不负任何责任。

2.4.1投标人应认真审阅招标文件和有关资料，尽力澄清一切疑点，对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。2.4质疑和澄清招标人不统一安排投标人代表对本工程现场进行考察。投标人可以自行对本工程现场进行考察。2.3现场考察2.2.4招标人（或招标代理机构）通过交易服务机构公开登载的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。2.2.3招标人（或招标代理机构）与投标人之间通过交易中心网站传送的电子文件（电子邮件）是指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件，与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。

2.5.2为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。2.5.1如果招标过程出现招标管理机构要求暂停、重新评标等意外情形，招标投标各项期限相应延长。2.5延期2.4.4招标答疑纪要或澄清一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。2.4.3投标人应在约定的时间内（以广州公共资源交易中心网站发布的时间为准）将需要澄清的一切问题上传到广州公共资源交易中心网站进行网上答疑。投标人逾期质疑的，视投标人已完全明白并接受招标相关文件要求。招标人应在投标截止日期前15天对招标文件进行澄清及修改，并在交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区发布。对招标文件澄清及修改所发出的补充材料是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改为准。2.4.2潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.6.5如按招标公告要求需要提交投标文件光盘（备用），备用光盘不得加密。如使用投标文件光盘（备用）时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。2.6.4招标公告网上发布的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布招标文件及其他文件。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。2.6.3投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。2.6.2投标人应在投标截止时间前通过下载招标文件的交易平台递交电子投标文件。2.6.1具体投标截止时间以招标人（或招标代理机构）的最新通知为准，请各投标人留意交易平台网站发布的本工程相关信息。2.6投标时间、投标文件的递交和接受

2.7投标文件修改与撤回（3）投标人代表未凭法定代表人证明书原件（格式见招标文件附录）、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人递交投标文件光盘时提供，格式见招标文件附录）、本人身份证复印件（提供原件核对）、联合体共同投标协议原件（联合体投标时提供，格式见招标文件附录）递交投标文件光盘（备用）的。（2）投标人递交的投标文件光盘（备用）未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的；（1）逾期或未在指定地点递交投标文件光盘（备用）；2.6.7拒绝接收投标文件光盘（备用）的情况：2.6.6逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

2.8.1按招标文件规定获得补偿的投标文件评标后不予退回。2.8公开展示2.7.4在投标截止时间后，投标人不得补充、修改或更换投标文件。2.7.3修改后再次递交的，按2.6的规定执行。2.7.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发布确认回执通知。2.7.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

2.10.1除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容，被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。2.10其他2.9.2如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案，招标人向提交方案的投标人付给招标文件规定的补偿费后，该方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外），招标人、中标人可以在本工程使用该方案。2.9.1核发中标通知书并正式授予合同后，中标方案的一次性使用权、知识产权、发表权、展览权归招标人所有（署名权除外）。2.9知识产权转移2.8.2招标人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

2.10.5.2履约保证金管理具体按照南沙开发区（区）建设中心有关履约保证金管理工作指引执行。2.10.5.1如果中标人不遵守本说明第2.10.5款的规定，招标人将有充分的理由取消其中标并没收其投标保证金。2.10.5中标（承包）人在收到中标通知书之日起20天内，中标人以银行履约保函方式提交经招标人认可的银行保函作为履约保证金，履约保证金为中标价的10％，履约保函是在中国境内银行开具的不可撤销银行保函。若在中标通知书发放后20天内，中标人未提交履约保函或未征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。上述履约保函作为本合同的组成文件之一。2.10.4本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。2.10.3招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。2.10.2投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1套），在招标公告规定的时间、地点提交备用。1套投标文件光盘（备用）包括“商务文件（含资格审查文件）光盘”、“技术文件（勘察设计方案）光盘”、“保密文件光盘”共3只光盘。刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记。2.11.1提交投标文件光盘备用2.11电子招标投标解密失败及突发状况的补救（1）设计咨询单位指出承包商有违反合同的行为后，承包单位仍继续该违反合同的行为；2.10.5.4如果发生下述情况之一，三十（30）天以内建设管理单位和业主可从履约保证金中获得索赔：2.10.5.3银行保函格式须符合招标文件和合同管理规定，承包人应提交有效期不低于3年的固定期限银行保函。（合同后附履约保函格式。）

2.11.2.2评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。投标人未递交投标文件光盘（备用）的，视为投标人撤回投标文件。2.11.2.1开标时投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为投标人撤回投标文件。2.11.2补救方案2.11.1.3递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。但应自行承担不提交光盘（备用）的风险。2.11.1.2“技术文件（勘察设计方案）光盘”、“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[项目名称][技术文件（勘察设计方案）光盘或保密文件光盘]”字样。2.11.1.1“商务文件（含资格审查文件）光盘”应分别在密封袋上写明：（1）招标人名称；（2）“[项目名称][商务文件（含资格审查文件）光盘]”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；

3.1.1.2设计独特具有独创性的节点位置，应该提供示意图。3.1.1.1市政工程勘察设计投标文件应达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。3.1.1设计深度要求3.1投标文件第三章投标文件编制要求2.11.2.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

3.2商务文件（含资格审查文件）编制要求3.1.6投标文件加密要求（投标文件备用光盘除外）：递交的电子投标文件必须进行加密。具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。3.1.5每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。3.1.4投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸文件大小应满足交易平台的要求。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。3.1.3投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应线下完成后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。3.1.2投标文件由下列部分组成：（1）商务文件（含资格审查文件）；（2）技术文件（勘察设计方案）；（3）投标文件光盘（备用）。注：投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

（5）企业营业执照扫描件。（4）填妥并盖章的《投标申请表》（格式见附录1、2、3）。（3）投标书（格式见附录7）、联合体共同投标协议（如有）及法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书（格式见附录8）；勘察设计费报价表（格式见附录5-1、5-2）、投标保证金凭证扫描件（如有）。（2）目录。（1）封面：写明项目名称、商务文件（含资格审查文件）、投标人单位及年月日。3.2.1商务文件（含资格审查文件）由下列资料组成：

（11）为本项目拟投入的技术力量。主要包括项目负责人及各专业负责人的资格、设计经历及业务能力，主要设计人员的资格、设计经历及业务能力，工程勘察人员的资格、业务能力和工程经验，参加本项目人员配置情况等，对资格、获奖及经历等内容必须附上有关的证明材料，并能保证材料的真实性；（格式见附录）。（10）项目负责人类似工程业绩证明材料扫描件。（9）企业类似工程业绩证明材料扫描件。（8）各专业负责人相关资格证件扫描件。（7）项目负责人相关资格证件扫描件。（6）企业资质证书扫描件。

（1）投标人需按相关附表格式填妥并按要求签字并加盖单位公章。3.2.2商务文件（含资格审查文件）的签署要求：注：商务文件（含资格审查文件）资料须加盖投标单位公章。（14）投标人认为有必要提供的其他资料。（13）满足第一章第1.2条（资格审查合格条件）评审要求的资料。（12）提供勘察、初步设计优质服务的保证措施和初步设计周期以及保证初步设计进度的措施，与各相关部门及当地政府协调措施，代办设计报建的措施。

(b)设计方案及勘察方案。(a)保密信封。3.3.1技术文件由下列资料组成：3.3技术文件编制要求3.2.3接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝，并退还给投标人。（2）联合体投标时，除《联合体共同投标协议》（如有）需由联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体牵头人（主办方）签字或盖章即可；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：（主）单位全称（成）单位全称】，由联合体牵头人（主办方）按要求签字或盖章即可。

3.3.3技术文件（勘察设计方案）光盘和保密文件光盘技术文件（勘察设计方案）必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除“保密文件光盘”内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在技术文件（勘察设计方案）、计算机文件、展示图纸、设计模型上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标，也不得显示投标报价信息。3.3.2保密要求(e)。(d)展示图纸。(c)计算机文件。

(a)封面：写明项目名称、设计作品主题（不宜超过20个字）、编制年月；（1）设计方案文本文件内容：（1）设计方案以A3(297mm×420mm)规格编排装订成册（含封面及封底建议不超过300页）。3.3.4技术文件（勘察设计方案）（2）技术文件（勘察设计方案）光盘、保密文件光盘接收时不得启封，当符合2.11.2条件需要对技术文件（勘察设计方案）进行评审时，由交易服务机构见证人对技术文件（勘察设计方案）光盘启封密封袋并编号，参与开标、评标的其他人员应当回避，完成编号后送交评标委员会进行评审。评标结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。在完成技术文件（勘察设计方案）评审后，由交易服务机构见证人和评标委员会共同开启保密文件光盘密封袋揭晓投标人身份。（1）保密文件光盘内附一张JPG格式内容为表现图的图形文件，加盖投标人公章，项目负责人署名。表现图内容应与设计方案一致（并注明表现图在设计方案中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。

如本项目含勘察，则需增加如下内容：(f)投标人认为有必要提供的其他资料。(e)《工期计划表》（方案修改、初步设计）。(d)设计图纸。(c)设计说明书（含本项目的难点、建议和工程创新）。(b)目录。

(f)投标人参与施工验槽，解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题的服务承诺、响应时间。(e)需要建设单位配合的事项。(d)投标人掌握的勘察工作有关的法律法规、标准、规范一览表。(c)勘察报告综合评价深度，勘察成果文件内容目录。(b)勘察工作流程和相应的工期进度计划。(a)针对项目场地及工程性质采用的勘察方案及建议，本次勘察的重点、难点及建议。

(b)一套PDF格式制作的电子版文本文件。(a)一张用于识别设计方案的JPG格式的图形文件。（1）计算机文件包括4项内容：3.3.5计算机文件注：技术文件（勘察设计方案）文件大小不宜超过500M。（3）设计方案与计算机文件一起用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”及“设计方案”字样。

（2）展示图纸用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”及“展示图纸”字样。（1）设计方案展示图纸制作一套，不宜超过幅，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不宜大于A0（约1189mm×841mm），图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上。3.3.6展示图纸（2）计算机文件应从网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。同时还要刻录光盘1套，随纸质文本文件一起提交。(d)一套AutoCAD格式的设计图形文件。(c)一套WORD格式的电子版文本文件。

2、如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。1、投标保证金可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。投标保证金有效期：与投标有效期一致。投标保证金的金额：人民币2万元整。3.4.1投标人需要提交投标保证金。具体要求如下：3.4投标保证

3.4.3招标人因特殊情况需要延长投标有效期时间，投标人可以拒绝投标，招标人对退出的投标人不作任何经济补偿。同意延长投标有效期的投标人，在延长期内本招标文件的规定仍然适用。3.4.2投标有效期90天，从提交投标文件截止日起计算（如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束）。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。4、联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。3、如采用投标保函或投标保证保险的形式提交的，银行保函需开具给招标人（必须是公司基本账户开户银行出具的银行保函）。保证保险需开具给招标人（受益人也必须是招标人），开具保证保险的保险费必须由投标人基本账户银行转账汇入保险公司指定的账户。在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保险等的扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。收款单位：广州交易集团有限公司，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，银行账号：44001583404059333333；投标人需在交易系统中将汇入投标保证金与投标项目进行绑定，绑定成功后才能被认定为完成缴交投标保证金义务。

（2）技术文件（勘察设计方案）光盘包括下列内容：(b)一套WORD格式的电子版商务文件（含资格审查文件）文本文件。(a)一套PDF格式制作的电子版商务文件（含资格审查文件）文本文件。（1）商务文件（含资格审查文件）光盘包括下列内容：3.5.1投标文件光盘（备用）1套，包括商务文件（含资格审查文件）光盘”、“技术文件（勘察设计方案）光盘”、“保密文件光盘”共3只光盘。3.5投标文件光盘（备用）

3.5.2投标文件光盘（备用）的封装要求详见招标文件第二章第2.11.1款的规定。投标人可自主选择是否递交投标文件光盘（备用）。(a)一张JPG格式内容为表现图的图形文件，加盖投标人公章，项目负责人署名。表现图内容应与设计方案一致（并注明表现图在设计方案中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。（3）保密文件光盘包括下列内容：(c)一套AutoCAD格式的设计图形文件。(b)一套WORD格式的电子版技术文件（勘察设计方案）文本文件（不须包含设计图形部分内容）。(a)一套PDF格式制作的电子版技术文件（勘察设计方案）文本文件。

(c)项目负责人未携本人身份证原件准时出席收标会或未按要求签到的。(b)投标文件未按招标文件要求密封的。(a)在投标截止期后逾期或未在指定交易平台递交电子递交投标文件的。4.1.1投标人有下列情况之一的，招标人（或招标代理机构）将拒绝接收投标人的投标文件：4.1废标第四章废标条款

（c）投标人名称、项目负责人与投标登记时不一致。（b）商务文件封面未盖投标人公章。（a）投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标。4.1.2商务文件（含资格审查文件）有下列情况之一的，由评标委员会确定其为废标：(e)处于被招标人拒绝投标的限制期内的单位不得参加投标。(d)在投标截止时，投标人代表未同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

（i）不按第三章投标文件编制要求编制的投标文件。（h）证明材料有弄虚作假者。（g）《投标书》内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。（f）《投标书》包含有招标人不能接受的偏差，并且投标人拒绝书面撤回偏差。（e）《投标书》未经法定代表人或者其授权代表签名或盖章。（d）《投标书》未加盖投标人公章。

（a）投标人在技术文件（勘察设计方案）上标注名称、印章、商标、图形等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份。4.1.3技术文件（勘察设计方案）有下列情况之一的，由评标委员会确定其为废标：（m）投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的。（l）未按照招标公告、招标文件要求进行投标报价的。(k)不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。（j）未按照招标文件要求提交投标保证金的。

(a)递交投标文件前，投标人私下向招标人或其雇员出示或告知投标文件内容；4.1.4投标人有下列情况之一的，视为串通投标：（e）不按第三章投标文件编制要求编制投标文件。（d）侵犯他人著作权和特许权。（c）有明显抄袭行为。（b）有互相雷同或串通投标的。

5.1.2评标委员会随机产生1名负责人，主持评审工作，负责人与其他成员有同等表决权。在评标分数统计结束后，如果有得分相同的投标方案，则评标委员会对得分相同的投标方案进行投票表决。5.1.1评标委员会由招标人依法组建。5.1评标委员会第五章开标评标定标(c)评标结果揭晓前，投标人与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。(b)评标表决结束前，投标人私下向评标委员会成员出示或告知投标文件内容；

5.2.5如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生其他特殊情况，评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标文件符合要求的内容。5.2.4评标讨论过程中，评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论或现场讲解时提出，表决结果公布后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。5.2.3开标、评标过程发现的问题和产生的纠纷，由评标委员会负责裁决。裁决前，评标委员会应认真阅读招标文件的规定。除非符合废标条件，否则投标文件存在的其他缺陷和失误，由评标委员会在评估时综合考虑，不作废标处理。5.2.2在符合招标文件规定的前提下，评标委员会主要对投标方案的总体设计、可行性、经济性、优越性、功能和造型、运行和维护费用、对环境的影响等进行比选、评价和裁定，确定方案的优劣和分值。（按照附录16评定）。5.2.1评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。5.2评标原则

5.3.1.3投标文件备用光盘的读取按2.11.2的规定执行。5.3.1.2投标文件截标时间后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。5.3.1.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人（或招标代理机构）进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、商务文件（含资格审查文件）。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。5.3.1开标及投标文件编号办法一采用综合评分法评标5.3评标办法采用综合评分法评标

5.3.1.9技术文件（勘察设计方案）开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在技术文件评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。5.3.1.8投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。5.3.1.7参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。5.3.1.6参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人（或招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。5.3.1.5开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。5.3.1.4投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为投标人撤销其投标文件。

(e)评标委员会专家按附录16《技术文件综合评分表》对各投标单位的技术文件（勘察设计方案）进行综合评分。(d)评标委员会专家按附录15《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。(c)评标委员会专家按附录14《商务文件综合评分表》对各投标单位的商务文件进行综合评分。(b)评标委员会专家首先按附录13《商务文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过商务有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。(a)评标委员会专家首先按附录12《资格审查表》对各投标文件进行资格评审，编写资格审查报告。只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。5.3.2招标人（或招标代理机构）在不透露投标人身份的前提下将技术文件交给评标委员会，不需要投标人派代表介绍投标方案。评审采用综合评分法。每个项目的权重分值详见“综合评分表”（格式见附录14、16）。评委必须严格按照“综合评分表”对投标文件进行评议、打分。

(j)招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件及其评审名次，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。（j）评标委员会编写、签署评标报告，向招标人推荐综合得分最高的前三名中标候选方案（中标候选人）并标明排列顺序，评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。(i)评标委员会按照综合得分由高至低进行排序。综合得分相同的，则以商务文件得分较高的优先；若商务文件得分仍相同的，以技术文件得分较高的优先；若技术文件得分仍相同的，以投标报价较低的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人最终名次的排序。(h)按只有通过资格审查及有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，评标委员会汇总计算各投标人的综合得分，投标人的综合得分（满分100分）＝商务文件得分×30％+技术文件得分×70％。(g)评标委员会揭晓各技术文件所对应的投标人身份。(f)评标委员会专家评出各投标人商务和技术文件的分数，计取算术平均分，得出每个投标人商务和技术文件的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

■（b）确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。□（a）招标人委托评标委员会直接确定中标人；5.4.2招标人采用下面方法确定中标人：5.4.1招标人在评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案。但是，招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的，依法重新招标。5.4定标(k)评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

5.6授予合同(b)所有投标被否决，或者经评议有效投标的投标人不足三人；(a)递交投标文件或通过资格审查的投标人不足三人；5.5发生下列情形之一的，招标人将重新组织招标：本项目采用资格后审，投标登记或满足资格审查合格条件的投标人不足3名、或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，重新组织招标。5.4.3定标原则

(b)弄虚作假骗取中标。(a)不能兑现投标承诺。5.6.4招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经有关行政监督部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：5.6.3中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。5.6.2联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。5.6.1招标人一般将合同授予中标人，合同在投标有效期或投标人接受的延长期内授出。

第六章合同条款5.6.5中标人不得擅自更换投标文件中拟派的设计人员及项目负责人，否则每人次扣合同金额1%。(f)法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。(e)中标人实质上不符合资格审查合格条件。(d)擅自将任务转包其他单位。(c)在招标、投标、评标、定标以及授予合同过程中，对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、交易服务机构的工作人员行贿、利诱、欺诈或者施加影响。

附录2申请人：申请日期：年月日投标申请表（申请人、资质、机构简介）附录1（另册）

投标申请表（关键人员配备）附录3申请人（盖章）：申请日期：年月日投标申请表（投标人的业绩）

招标项目名称：正式投标人名单附录4（本表送交易服务机构备案）申请人：申请日期：年月日注：项目负责人和各专业负责人按本工程的实际需求填写。

勘察设计费报价表（中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程）注释：投标人根据《勘察设计费报价表》的要求进行报价。投标人报价应不高于限价并按招标公告的要求进行报价。勘察设计费报价表（红港变电站配套电力管廊工程）附录5-1经办人：电话：日期：年月日

初步设计费用计算表附录5-2(适用于设计报价）注释：投标人根据《勘察设计费报价表》的要求进行报价。投标人报价应不高于限价并按招标公告的要求进行报价。勘察设计费报价表（珠二变电站配套电力管廊工程）注释：投标人根据《勘察设计费报价表》的要求进行报价。投标人报价应不高于限价并按招标公告的要求进行报价。

工程测量报价及计算依据表（表1）（若项目特征不能在以下表格中完全反映，投标人可自行修订表格）勘察费报价及计算依据表附录6（适用于勘察报价）工程名称：

勘察费用报价汇总表（表4）工程物探（含管线探测）报价及计算依据表（表3）岩土工程勘察报价及计算依据表（表2）

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。致：（招标人、招标代理机构名称）项目名称：。投标书附录7注：《勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算并按招标公告的要求浮动。

我方保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州公共资源交易中心登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。若与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。除非制定正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方遵守本投标书直至投标有效期满，在投标有效期满前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。我方愿以人民币元（大写：元）[勘察费元，初步设计费元，树木保护专章费元。其中：红港变电站配套电力管廊工程，勘察费元，初步设计费元，树木保护专章费元；中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程，勘察费元，初步设计费元，树木保护专章费元；珠二变电站配套电力管廊工程，勘察费元，初步设计费元，树木保护专章费元]的投标总报价，承包本次招标所包含的工作，并承担任何质量缺陷责任。我方项目负责人是。

地址：项目负责人：（签名或盖章）委托代理人：（签名或盖章）法定代表人：（签名或盖章）投标人：（盖章）我单位理解并接受以下条款：各投标单位递交投标资料参与投标，均视为接受及认同本项目招标合同文件及招标人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法。如中标人不按合同履约及未遵守招标人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法，业主方有权依据相关管理办法要求乙方承担相应责任，中标人应无条件接受。

日期：年月日开户行地址/电话：开户银行名称、帐号：电子邮箱：电话/传真：/FAX邮政编码：

法定代表人（负责人）证明书法人证明书或法人授权委托书格式：（格式详见招标公告）联合体共同投标协议附录8（如果招标人接受联合体，则与投标书一起递交）

（）第号法定代表人授权委托书注：法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。（）第号

②项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、建安费或总投资。注：①投标人应将近5年内的类似业绩情况填入本表中，时间以合同签订时间为准，如合同无法体现时间则以中标通知书为准。投标人已完成项目情况附录9注：法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

本项目拟投入的人员基本情况表附录10⑤投标人所提供的证明材料，应如实反映出各勘察设计项目的建设规模，如里程、等级、桥梁跨径、长度等相关数据及履约评价。④投标人应按招标公告及招标文件的评审要求，随本表出具所填项目的业绩证明，否则招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。③完成情况：指已完成施工图设计或已竣工或按照项目实际进展情况填写。

投标文件接收记录表格附录11（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）③投标人拟投入的人员应为本单位人员，并按招标公告、招标文件的要求提供本表所列人员的社保及其他相关证明材料。②投标人应按本表所列的项目负责人和专业负责人填写资历表。注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各专业负责人，如道路专业负责人、给排水专业负责人、电气专业负责人、结构专业负责人、工程造价专业负责人、勘察专业负责人等。

项目名称：资格审查表附录12代理机构代表：见证人：日期：年月日为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。

附录13评委签名：日期：4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。3、表中全部评审结果为“○”，即该投标人的评审结论为“通过”。2、表中出现一个或以上“×”，即该投标人的评审“结论”为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。备注：1、根据本表的审查项目，填“○”或“×”。

3、表中全部评审结果为“○”，即该投标人的评审结论为“通过”。2、表中出现一个或以上“×”，即该投标人的评审“结论”为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。备注：1、根据本表的审查项目，填“○”或“×”。项目名称：商务文件有效性审查表

项目名称：商务文件综合评分表附录14（适用于综合评分法）评委签名：日期：4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

5、若为联合体投标的，除勘察业绩、勘察获奖以承担勘察任务的单位为准外；其余上表中各评审要素仅对联合体牵头人（主办方）进行评审。4、近5年内是指：2017年1月1日至今（以合同签订日期或获证证书或获奖文件日期为准）。3、业绩获奖的按最高奖项只计算一次，不重复计算。2、获奖奖项是指与本次招标专业内容相对应的由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、省级（含副省级）工程勘察设计行业协会颁发的省级（含副省级）优秀勘察设计奖；由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级（含副省级）人民政府颁发的省（含副省级）科学技术奖。国家级（国家科学技术奖、全国优秀工程勘察设计奖）分值＞行业级（华夏建设科学技术奖、全国优秀工程勘察设计行业奖）分值＞省级（省科学技术奖、省优秀工程勘察设计奖）分值>副省级（市科学技术奖、市工程勘察设计奖）分值。1、同一项目含设计和勘察的，如分别满足相应业绩要求的，各计算一次设计业绩和勘察业绩。注：

项目名称：技术文件有效性审查表附录157、评标委员会专家评出各投标人商务文件的分数，计取算术平均分，得出每个投标人商务文件的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。6、拟派人员需根据评审得分要求提供相应的职称证、执业注册证（需注册在本单位）、获奖证书等证明材料扫描件以及社保证明需提供2022年4月至2022年9月连续社保证明文件扫描件（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳，社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实）。

附录16（适用于综合评分法）评委签名：日期：4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。3、表中全部评审结果为“○”，即该投标人的评审结论为“通过”。2、表中出现一个或以上“×”，即该投标人的评审“结论”为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。备注：1、根据本表的审查项目，填“○”或“×”。

基础资料和设计任务书附录20注：评标委员会专家评出各投标人技术文件的分数，计取算术平均分，得出每个投标人技术文件的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。项目名称：技术文件综合评分表

（另册）

红港变电站配套电力管廊工程、中船

Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变

电站配套电力管廊工程勘察及初步

设计

招标文件

术开发

招标人：广州南沙经济技术开发区建设中心

招标代理单广东粤能工程管理有限公司

2022年9月

日期

招标文件修改申报表

招标人（或招标代理机构）按照范本格式编制招标文件。如果修改，范本被删除的

内容应标注删除线，新增内容应标注下划线。修改的内容请填在下表中，以便管理机构

对招标人（或招标代理机构）作出的改动进行评估，避免因不恰当的改动而引起纠纷造

成不良后果。与范本条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

本招标文件中不再转录范本条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站

（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。

，2

，3

，4

，5

，6

，7

，8

附录11（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）

投标文件接收记录表格

为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。

代理机构代表：见证人：日期：年月日

，62

附录12

资格审查表

项目名称：

备注：1、根据本表的审查项目，填“○”或“×”。

2、表中出现一个或以上“×”，即该投标人的评审“结论”为“不通过”，即该投标人

不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“○”，即该投标人的评审结论为“通过”。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，

进入下一阶段评审。

评委签名：日期：

附录13

商务文件有效性审查表

项目名称：

备注：1、根据本表的审查项目，填“○”或“×”。

2、表中出现一个或以上“×”，即该投标人的评审“结论”为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“○”，即该投标人的评审结论为“通过”。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：，日期：

附录14（适用于综合评分法）

商务文件综合评分表

项目名称：

，65

，66

注：

1、同一项目含设计和勘察的，如分别满足相应业绩要求的，各计算一次设计业绩和勘察业绩。

2、获奖奖项是指与本次招标专业内容相对应的由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、省级（含副省级）工程勘

察设计行业协会颁发的省级（含副省级）优秀勘察设计奖；由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级（含副省

级）人民政府颁发的省（含副省级）科学技术奖。国家级（国家科学技术奖、全国优秀工程勘察设计奖）分值＞行业级（华夏建设科学技术奖、全国优秀工程勘察设计行业奖）

分值＞省级（省科学技术奖、省优秀工程勘察设计奖）分值>副省级（市科学技术奖、市工程勘察设计奖）分值。

3、业绩获奖的按最高奖项只计算一次，不重复计算。

4、近5年内是指：2017年1月1日至今（以合同签订日期或获证证书或获奖文件日期为准）。

5、若为联合体投标的，除勘察业绩、勘察获奖以承担勘察任务的单位为准外；其余上表中各评审要素仅对联合体牵头人（主办方）进行评审。

6、拟派人员需根据评审得分要求提供相应的职称证、执业注册证（需注册在本单位）、获奖证书等证明材料扫描件以及社保证明需提供2022年4月至2022年9月连续社保

证明文件扫描件（社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳，社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当

地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实）。

7、评标委员会专家评出各投标人商务文件的分数，计取算术平均分，得出每个投标人商务文件的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

附录15

技术文件有效性审查表

项目名称：

备注：1、根据本表的审查项目，填“○”或“×”。

2、表中出现一个或以上“×”，即该投标人的评审“结论”为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“○”，即该投标人的评审结论为“通过”。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：日期：

附录16（适用于综合评分法）

技术文件综合评分表

项目名称：

注：评标委员会专家评出各投标人技术文件的分数，计取算术平均分，得出每个投标人技术文件的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位

小数四舍五入。

，70

附录20

基础资料和设计任务书

（另册）

，71

日期：2022年9月招标代理单位：广东粤能工程管理有限公司招标人：广州南沙经济技术开发区建设中心招标公告勘察及初步设计红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电力管廊工程

红港变电站配套电力管廊工程，从红港站出线经万泰路敷设至红海路，沿红海路敷设至万环西路，其中新建3回110kV电缆沟约2.5km，利用红海路的2回110kV电缆沟1.21km。总投资约7000万元，建安费约5000万元。中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程，项目位于龙穴岛，由110千伏中船II变电站出线，新建双回电缆线路沿启航路向西北敷设至万龙东路，再沿万龙东路往西南敷设接入220千伏凫洲变电站。其中万龙东路电力规模为6回110KV电缆沟，约1.6km；启航路电力规模为3回110KV电缆沟，约2.8km。总投资约9300万元，建安费约7500万元。珠二变电站配套电力管廊工程，项目位于南沙街，从珠二站出线至连凫路后左转至科院路，再左转至海港大道，最后左转接到港口站。工程规模均为3回110kV电缆沟。约2.2km。总投资约6000万元，建安费约4500万元。1.1.3设计范围：1.1.2工程位置：广州市南沙区1.1.1工程名称：红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电力管廊工程勘察及初步设计1.1项目概况第一章招标公告

1.1.8设计合理使用年限：满足相关规范要求。红港变电站配套电力管廊工程，从红港站出线经万泰路敷设至红海路，沿红海路敷设至万环西路，其中新建3回110kV电缆沟约2.5km，利用红海路的2回110kV电缆沟1.21km。总投资约7000万元，建安费约5000万元。中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程，项目位于龙穴岛，由110千伏中船II变电站出线，新建双回电缆线路沿启航路向西北敷设至万龙东路，再沿万龙东路往西南敷设接入220千伏凫洲变电站。其中万龙东路电力规模为6回110KV电缆沟，约1.6km；启航路电力规模为3回110KV电缆沟，约2.8km。总投资约9300万元，建安费约7500万元。珠二变电站配套电力管廊工程，项目位于南沙街，从珠二站出线至连凫路后左转至科院路，再左转至海港大道，最后左转接到港口站。工程规模均为3回110kV电缆沟。约2.2km。总投资约6000万元，建安费约4500万元。1.1.7建设规模：1.1.6资金来源：财政资金。1.1.5项目批准文件：/。1.1.4专业内容（包括但不限于）:■道路工程、■绿化工程、■电力管沟工程。注：（以工程实际委托专业为准）

1.2资格审查合格条件[注释]如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。1.1.10前期服务机构名称：/。（2）设计范围与工作内容：工程设计范围包括但不限于本合同项目的道路、桥梁、隧道、排水、供电照明、交通、绿化、电力管线等与本项目有关的工程设计，及相关的概算编制。（1）勘察范围与工作内容：勘察范围为本项目工程范围内的工程勘察工作。工程勘察工作内容包括但不限于如下内容：■工程勘察（包括且不限于■岩土工程勘察、■工程测量、■工程物探、■管线摸查、■现场服务。具体以招标人发出的需求书、任务书等为准。1.1.9招标范围：

（二）工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质和工程测量乙级（或以上）资质；香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。（一）以下任一设计资质：①工程设计综合甲级资质；②市政行业设计甲级资质；③市政行业（道路工程）专业设计甲级资质；1.2.3申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的（一）和（二）资质：1.2.2国内申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门或行政审批局核发的企业法人营业执照，且在营业期限内，按国家法律经营。香港企业提供在香港进行商业登记的证明文书。1.2.1申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

注：1、香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。1.2.6申请人委派的各专业负责人（道路专业、给排水专业、电气专业、结构专业、工程造价专业）需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高级（或以上）技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年或以上（以毕业时间算起）。1.2.5申请人委派的项目负责人须具备市政路桥专业（含相近专业）高级工程师或以上，或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。1.2.4申请人须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，拟担任本工程项目负责人为本企业信息登记中的在册人员。注：1、香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程勘察资质的要求；

注：（1）联合体应签订一份联合体共同投标协议（详见招标公告附件1格式），明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，且有执行本项目所承担工程的充足经验和能力，并将该共同投标协议书（原件扫描件）随投标申请文件一并提交招标人；如投标人组成联合体，联合体应当在投标登记前组成，联合体单位不超过2家（即：承担设计任务的单位不超过1家，承担勘察任务的单位不超过1家），应以承担设计任务的单位为牵头人，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。1.2.10关于联合体投标：1.2.9项目负责人业绩要求：不需要。1.2.8投标申请人业绩要求：不需要。1.2.7申请人没有处于被广州建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

1.3发布招标公告、招标文件获取、投标截止时间、办理投标登记手续、递交投标文件光盘、开标开始时间和地点：1.2.11处于被招标人拒绝投标的限制期内的单位不得参加投标（名单详见招标公告附件2，若有更新，以招标人在投标截止日期前发布的最新文件为准）。（5）联合体投标时，除《联合体共同投标协议》（如有）需由联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体牵头人（主办方）签字或盖章即可；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：（主）单位全称（成）单位全称】，由联合体主办方按要求签字或盖章即可。（4）联合体牵头人的被授权人作为联合体各方的代表，承担责任和指令，并负责整个投标过程中的一切责任；（3）联合体各方应当共同推荐并明确承担设计任务的一方为本项目联合体牵头人，负责与业主、建设单位之间的联系；（2）联合体各方不得再以自己的名义单独投标，出现上述情况者，其投标申请和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

1.3.5投标人应在递交投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。1.3.4投标截止时间为2022年10月25日14时30分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心新建设工程交易平台网站（https://login.gzggzy.cn/#/jyzx/）（下文及招标文件中的“交易平台”均指广州公共资源交易中心新建设工程交易平台）递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。1.3.3本项目资格审查采用方式：资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。1.3.2招标文件获取：本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台网站下载。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。请密切留意补充公告中的相关信息。2022年10月1日00时00分至2022年10月25日14时30分（北京时间，下同）。凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。（注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。）1.3.1发布招标公告时间（含本日）：

1.3.8.2递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站的相关信息。1.3.8.1开标开始时间：2022年10月25日14时30分（与投标截止时间为同一时间）。地点：广州公共资源交易中心南沙交易部开标室（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）。投标人参与电子开标的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。1.3.8开标开始时间和地点1.3.7逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。投标文件光盘（备用）及保密信封（备用）递交时间：2022年10月25日14时15分至2022年10月25日14时30分；地点：广州公共资源交易中心南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）开标室。（电子光盘及保密信封需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）1.3.6提交投标文件光盘及保密信封备用

本工程不设未中标单位经济补偿，投标费用由投标人自理。1.4.3未中标单位经济补偿及补偿金额工程设计费结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算。即，红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电力管廊工程设计费浮动幅度为下浮20%后，作为最终设计的合同价，在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。上述费用包含总平面套打地形图相关费用，按石油（如有）、国防光缆（如有）、电力等相关部门报批报建要求需开展的保护方案设计及评审。1.4.2财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。1.4.1初步设计费最高投标限价：219.24万元（其中：红港变电站配套电力管廊工程65.56万元，中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程94.13万元，珠二变电站配套电力管廊工程59.55万元）。投标人在招标文件附录5-2《初步设计费用计算表》中的初步设计收费总额合计报价不得超过上述初步设计限额。即，红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电力管廊工程设计费投标报价=设计费最高投标限价×（1-20%）。1.4费用

1.5工期1.4.8树木保护专章费最高投标限价合计：42.78万元（其中：红港变电站配套电力管廊工程14.00万元，中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程14.78万元、珠二变电站配套电力管廊工程14.00万元）。投标人报价不得超过上述限额。树木保护专章编制费按照中国林业工程建设协会《关于印发林业行业调查规划项目收费指导意见的通知》（林建协［2018］15号）文执行，费用浮动幅度为下浮20%。即，红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电力管廊工程树木保护专章费投标报价=树木保护专章费最高投标限价×（1-20%）。1.4.71.4.4-1.4.6三项费用限额合计：136.00万元（其中：红港变电站配套电力管廊工程40.00万元，中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程60.00万元、珠二变电站配套电力管廊工程36.00万元）。投标人报价不得超过上述限额。1.4.6工程物探（含管线探测）费，结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算，物探费浮动幅度为下浮20%。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。1.4.5工程测量费，结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算，测量费浮动幅度为下浮20%。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。1.4.4岩土工程勘察费用，结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算，勘察费浮动幅度为下浮20%。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.6.3潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。1.6.2投标人可通过网络地图观察本项目的周边环境。1.6.1投标时是否需要提交设计模型：否。1.6其他事项1.5.2勘察工期：中标人应配合方案设计开展必要的勘察工作，在方案确定30天内提交初步勘察成果文件，60天内提交详细勘察成果文件。1.5.1设计工期：中标人应在设计合同签订后30天内完成方案设计，方案确定后15天内完成初步设计及概算编制，初步设计评审通过后10天内完成修编。

1.7招标人1.6.5各投标单位递交投标资料参与投标，均视为接受及认同本项目合同及招标人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法。如中标人不按合同履约及未遵守招标人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法，业主方有权依据相关管理办法要求乙方承担相应责任，中标人应无条件接受。1.6.4本公告在广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。地址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼电话：020-39910657异议受理部门：广州南沙经济技术开发区建设中心

1.7.6电子邮箱：/1.7.5传真号码：/1.7.4电话（手机）号码：020-399106571.7.3联系人：张工1.7.2邮政编码、地址：511400、广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼1.7.1名称：广州南沙经济技术开发区建设中心

1.8.5传真号码：020-387314861.8.4电话（手机）号码：13326499314、135024593141.8.3联系人：梁工、陈工1.8.2邮政编码、地址：511400、广州市天河区华观路明旭街1号万科智慧商业广场B1-2栋12楼1.8.1名称：广东粤能工程管理有限公司1.8招标代理机构

1.9.4传真号码：020-286674591.9.3电话（手机）号码：020-286674611.9.2邮政编码、地址：511400广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼1.9.1名称：广州公共资源交易中心南沙交易部1.9交易服务机构1.8.6电子邮箱：24792494@qq.com

1.10.4传真号码：020-849866201.10.3电话（手机）号码：020-849860311.10.2邮政编码、地址：511400、广州南沙开发区凤凰大道1号E栋3楼1.10.1名称：广州市南沙区住房和城乡建设局1.10招标管理机构1.9.5网址：http://www.gzggzy.cn

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。致：（招标人、招标代理机构名称）投标项目名称：。联合体共同投标协议附件1（如果招标人接受联合体，则与投标书一起递交）

邮政编码：电话/传真：地址：委托代理人：（签名或盖章）法定代表人：（签名或盖章）投标牵头人：（盖章）

邮政编码：电话/传真：地址：委托代理人：（签名或盖章）法定代表人：（签名或盖章）联合体成员一：（盖章）分工内容：

邮政编码：电话/传真：地址：委托代理人：（签名或盖章）法定代表人：（签名或盖章）联合体成员二：（盖章）分工内容：

附件2：签订日期：年月日分工内容：

说明：

在拒绝投标期限内，拒绝上述单位参与列表中广州南沙经济技术开发区建设中心广州市南沙区建设

中心招标项目的投标活动

若上述单位名单及拒绝期限发生变化的，则以广州南沙经济技术开发区建设中心广州市南沙区建设

2

中心的最新书面文件为准

红港变电站配套电力管廊工程、中船

II变电站配套电力管廊工程、珠二变

电站配套电力管廊工程

勘察及初步设计

招标公告

术开发

招标人：广州南沙经济技术开发区建设中心

人地管理有会

招标代理单位：广东粤能工程管理有限公司

粤

期2022年9月（1）

日

工程招标代理机构

F144007855

第一章招标公告

1.1项目概况

1.1.1工程名称：红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工

程、珠二变电站配套电力管廊工程勘察及初步设计

1.1.2工程位置：广州市南沙区

1.1.3设计范围：

红港变电站配套电力管廊工程，从红港站出线经万泰路敷设至红海路，沿

红海路敷设至万环西路，其中新建3回110kV电缆沟约2.5km，利用红海

路的2回110kV电缆沟1.21km。总投资约7000万元，建安费约5000万元。

中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程，项目位于龙穴岛，由110千伏中船II

变电站出线，新建双回电缆线路沿启航路向西北敷设至万龙东路，再沿万

龙东路往西南敷设接入220千伏凫洲变电站。其中万龙东路电力规模为6

回110KV电缆沟，约1.6km；启航路电力规模为3回110KV电缆沟，约2.8km。

总投资约9300万元，建安费约7500万元。珠二变电站配套电力管廊工程，

项目位于南沙街，从珠二站出线至连凫路后左转至科院路，再左转至海港

大道，最后左转接到港口站。工程规模均为3回110kV电缆沟。约2.2km。

总投资约6000万元，建安费约4500万元。

1.1.4专业内容（包括但不限于）:■道路工程、■绿化工程、■电力

管沟工程。注：（以工程实际委托专业为准）

1.1.5项目批准文件：/。

1.1.6资金来源：财政资金。

1.1.7建设规模：

红港变电站配套电力管廊工程，从红港站出线经万泰路敷设至红海路，沿

红海路敷设至万环西路，其中新建3回110kV电缆沟约2.5km，利用红海

路的2回110kV电缆沟1.21km。总投资约7000万元，建安费约5000万元。

中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程，项目位于龙穴岛，由110千伏中船II

变电站出线，新建双回电缆线路沿启航路向西北敷设至万龙东路，再沿万

龙东路往西南敷设接入220千伏凫洲变电站。其中万龙东路电力规模为6

回110KV电缆沟，约1.6km；启航路电力规模为3回110KV电缆沟，约2.8km。

总投资约9300万元，建安费约7500万元。珠二变电站配套电力管廊工程，

项目位于南沙街，从珠二站出线至连凫路后左转至科院路，再左转至海港

大道，最后左转接到港口站。工程规模均为3回110kV电缆沟。约2.2km。

总投资约6000万元，建安费约4500万元。

1.1.8设计合理使用年限：满足相关规范要求。

，1

1.1.9招标范围：

（1）勘察范围与工作内容：勘察范围为本项目工程范围内的工程勘察工

作。工程勘察工作内容包括但不限于如下内容：■工程勘察（包括且不限

于■岩土工程勘察、■工程测量、■工程物探、■管线摸查、■现场服务。

具体以招标人发出的需求书、任务书等为准。

（2）设计范围与工作内容：工程设计范围包括但不限于本合同项目的道

路、桥梁、隧道、排水、供电照明、交通、绿化、电力管线等与本项目有

关的工程设计，及相关的概算编制。

1.1.10前期服务机构名称：/。

[注释]如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成

果（含电子文件）在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则前

期参与的服务机构中标无效。

1.2资格审查合格条件

1.2.1申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

1.2.2国内申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的事业单位法

人证书或工商行政管理部门或行政审批局核发的企业法人营业执照，且在

营业期限内，按国家法律经营。香港企业提供在香港进行商业登记的证明

文书。

1.2.3申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的（一）和（二）资质：

（一）以下任一设计资质：①工程设计综合甲级资质；②市政行业设计甲

级资质；③市政行业（道路工程）专业设计甲级资质；

香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备

案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

（二）工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质和

工程测量乙级（或以上）资质；

香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备

案的业务范围应符合本招标项目对工程勘察资质的要求；

注：1、香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印

发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业

试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确

定。

1.2.4申请人须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，拟担任本工程项目

负责人为本企业信息登记中的在册人员。

，2

1.2.5申请人委派的项目负责人须具备市政路桥专业（含相近专业）高级工程师

或以上，或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合

本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。

1.2.6申请人委派的各专业负责人（道路专业、给排水专业、电气专业、结构专

业、工程造价专业）需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高

级（或以上）技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年或以上（以

毕业时间算起）。

注：1、香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香

港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点

管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

1.2.7申请人没有处于被广州建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

1.2.8投标申请人业绩要求：不需要。

1.2.9项目负责人业绩要求：不需要。

1.2.10关于联合体投标：

如投标人组成联合体，联合体应当在投标登记前组成，联合体单位不超过

2家（即：承担设计任务的单位不超过1家，承担勘察任务的单位不超过

1家），应以承担设计任务的单位为牵头人，并签定联合体共同投标协议。

投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议

应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换

成员的，其投标无效。

注：（1）联合体应签订一份联合体共同投标协议（详见招标公告附件1

格式），明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，且有执行本项目所承

担工程的充足经验和能力，并将该共同投标协议书（原件扫描件）随投标

申请文件一并提交招标人；

（2）联合体各方不得再以自己的名义单独投标，出现上述情况者，其投标

申请和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

（3）联合体各方应当共同推荐并明确承担设计任务的一方为本项目联合体

牵头人，负责与业主、建设单位之间的联系；

（4）联合体牵头人的被授权人作为联合体各方的代表，承担责任和指令，

并负责整个投标过程中的一切责任；

（5）联合体投标时，除《联合体共同投标协议》（如有）需由联合体各

方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联

合体牵头人（主办方）签字或盖章即可；投标资料封面及其他内容及落款

中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：（主）单位

全称（成）单位全称】，由联合体主办方按要求签字或盖章即可。

，3

1.2.11处于被招标人拒绝投标的限制期内的单位不得参加投标（名单详见招标公

告附件2，若有更新，以招标人在投标截止日期前发布的最新文件为准）。

1.3发布招标公告、招标文件获取、投标截止时间、办理投标登记手续、递

交投标文件光盘、开标开始时间和地点：

1.3.1发布招标公告时间（含本日）：

2022年10月1日00时00分至2022年10月25日14时30分（北京时间，

下同）。凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站

（网址：http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。（注：发布招标公

告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。）

1.3.2招标文件获取：本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心

交易平台网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，

招标文件由投标人自行在交易平台网站下载。招标公告发布之日起计算编

制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布

补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并

需在补充公告中明确说明。请密切留意补充公告中的相关信息。

1.3.3本项目资格审查采用方式：资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

1.3.4投标截止时间为2022年10月25日14时30分，投标人应在截止时间前

通过广州公共资源交易中心新建设工程交易平台网站（https://login.g

zggzy.cn/#/jyzx/）（下文及招标文件中的“交易平台”均指广州公共资

源交易中心新建设工程交易平台）递交电子投标文件。投标人完成电子投

标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回

执通知载明的传输时间为准。

1.3.5投标人应在递交投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登

记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

1.3.6提交投标文件光盘及保密信封备用

投标文件光盘（备用）及保密信封（备用）递交时间：2022年10月25

日14时15分至2022年10月25日14时30分；地点：广州公共资源交

易中心南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A

栋2楼）开标室。（电子光盘及保密信封需按规定封装。投标人将数据

刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）

1.3.7逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

1.3.8开标开始时间和地点

1.3.8.1开标开始时间：2022年10月25日14时30分（与投标截止时间为同一

时间）。地点：广州公共资源交易中心南沙交易部开标室（广州市南沙区

环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）。投标人参与电子开标的

，4

具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

1.3.8.2递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源

交易中心网站的相关信息。

1.4费用

1.4.1初步设计费最高投标限价：219.24万元（其中：红港变电站配套电力管

廊工程65.56万元，中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程94.13万元，珠二变

电站配套电力管廊工程59.55万元）。投标人在招标文件附录5-2《初步

设计费用计算表》中的初步设计收费总额合计报价不得超过上述初步设计

限额。即，红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工

程、珠二变电站配套电力管廊工程设计费投标报价=设计费最高投标限价

×（1-20%）。

1.4.2财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过

可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性

研究报告总投资。政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预

算，预算控制决算的原则。

工程设计费结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察

设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业

服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算。即，红港变电站

配套电力管廊工程、中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电

力管廊工程设计费浮动幅度为下浮20%后，作为最终设计的合同价，在合

同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。

上述费用包含总平面套打地形图相关费用，按石油（如有）、国防光缆（如

有）、电力等相关部门报批报建要求需开展的保护方案设计及评审。

1.4.3未中标单位经济补偿及补偿金额

本工程不设未中标单位经济补偿，投标费用由投标人自理。

1.4.4岩土工程勘察费用，结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工

程勘察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项

目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算，勘察费浮

动幅度为下浮20%。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调

整，但费率浮动幅度不变。

1.4.5工程测量费，结合国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘

察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专

业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算，测量费浮动幅

度为下浮20%。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费

率浮动幅度不变。

，5

1.4.6工程物探（含管线探测）费，结合国家发展计划委员会、建设部2002年

颁布的《工程勘察设计收费标准》及国家发展改革委颁布的《关于进一步

放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）进行计算，

物探费浮动幅度为下浮20%。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作

量调整，但费率浮动幅度不变。

1.4.71.4.4-1.4.6三项费用限额合计：136.00万元（其中：红港变电站配套电

力管廊工程40.00万元，中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程60.00万元、珠

二变电站配套电力管廊工程36.00万元）。投标人报价不得超过上述限额。

1.4.8树木保护专章费最高投标限价合计：42.78万元（其中：红港变电站配套

电力管廊工程14.00万元，中船Ⅱ变电站配套电力管廊工程14.78万元、

珠二变电站配套电力管廊工程14.00万元）。投标人报价不得超过上述限

额。树木保护专章编制费按照中国林业工程建设协会《关于印发林业行业

调查规划项目收费指导意见的通知》（林建协［2018］15号）文执行，

费用浮动幅度为下浮20%。即，红港变电站配套电力管廊工程、中船Ⅱ变

电站配套电力管廊工程、珠二变电站配套电力管廊工程树木保护专章费

投标报价=树木保护专章费最高投标限价×（1-20%）。

1.5工期

1.5.1设计工期：中标人应在设计合同签订后30天内完成方案设计，方案确定

后15天内完成初步设计及概算编制，初步设计评审通过后10天内完成

修编。

1.5.2勘察工期：中标人应配合方案设计开展必要的勘察工作，在方案确定30

天内提交初步勘察成果文件，60天内提交详细勘察成果文件。

1.6其他事项

1.6.1投标时是否需要提交设计模型：否。

1.6.2投标人可通过网络地图观察本项目的周边环境。

1.6.3潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书

面提出。

异议受理部门：广州南沙经济技术开发区建设中心

电话：020-39910657

地址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼

1.6.4本公告在广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广

东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标

公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，在广州

公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，

，6

以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

1.6.5各投标单位递交投标资料参与投标，均视为接受及认同本项目合同及招标

人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法。如中标人不按合同履约及

未遵守招标人（业主单位）制发的各项相关建设管理办法，业主方有权依

据相关管理办法要求乙方承担相应责任，中标人应无条件接受。

1.7招标人

1.7.1名称：广州南沙经济技术开发区建设中心

1.7.2邮政编码、地址：511400、广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7

楼

1.7.3联系人：张工

1.7.4电话（手机）号码：020-39910657

1.7.5传真号码：/

1.7.6电子邮箱：/

1.8招标代理机构

1.8.1名称：广东粤能工程管理有限公司

1.8.2邮政编码、地址：511400、广州市天河区华观路明旭街1号万科智慧商业

广场B1-2栋12楼

1.8.3联系人：梁工、陈工

1.8.4电话（手机）号码：13326499314、13502459314

1.8.5传真号码：020-38731486

1.8.6电子邮箱：24792494@qq.com

1.9交易服务机构

1.9.1名称：广州公共资源交易中心南沙交易部

1.9.2邮政编码、地址：511400广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商

务楼A栋2楼

1.9.3电话（手机）号码：020-28667461

1.9.4传真号码：020-28667459

1.9.5网址：http://www.gzggzy.cn

1.10招标管理机构

1.10.1名称：广州市南沙区住房和城乡建设局

1.10.2邮政编码、地址：511400、广州南沙开发区凤凰大道1号E栋3楼

，7

1.10.3电话（手机）号码：020-84986031

1.10.4传真号码：020-84986620

，8

附件1（如果招标人接受联合体，则与投标书一起递交）

联合体共同投标协议

投标项目名称：。

致：（招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责

任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人

签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

投标牵头人：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

联合体成员一：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

联合体成员二：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

签订日期：年月日

，9

附件2：

心

说明：

在拒绝投标期限内，拒绝上述单位参与列表中广州南沙经济技术开发区建设中心广州市南沙区建设

中心招标项目的投标活动。

若上述单位名单及拒绝期限发生变化的，则以广州南沙经济技术开发区建设中心/广州市南沙区建设

2

中心的最新书面文件为准

，10

建设工程勘察设计合同

合同编号：

工程名称：

工程地点：

发包人（建设单位）：

发包人（建设管理单位）：

承包人：

xxxxxx工程勘察设计合同

目录

第一部分

第二部分

1.1

1.21.3

1.4

1.5

1.6

1.7

二、

2.1

2.2

2.3

三、

3.1

3.23.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.5

合同协议书................................................................................................1一、工程概况........................................................................................................1二、勘察设计范围、阶段与服务内容................................................................1三、服务期............................................................................................................2四、签约合同价....................................................................................................2五、合同文件构成................................................................................................3六、承诺................................................................................................................4七、建设管理单位的授权....................................................................................5八、联合体............................................................................................................5九、词语含义........................................................................................................5十、合同订立........................................................................................................5十一、补充协议....................................................................................................6十二、合同生效....................................................................................................6十三、合同份数....................................................................................................6通用合同条款..........................................................................................10一、一般约定......................................................................................................10词语定义...............................................................................................10合同文件及优先解释顺序...................................................................11适用法律法规、技术标准...................................................................12语言文字...............................................................................................12联络.......................................................................................................12严禁贿赂...............................................................................................13保密.......................................................................................................13发包人........................................................................................................13发包人权利...........................................................................................13发包人义务...........................................................................................13发包人代表...........................................................................................14承包人........................................................................................................14承包人权利...........................................................................................14承包人义务...........................................................................................14项目组及项目负责人...........................................................................15履约担保..............................................................................................16四、工期..............................................................................................................16开工及延期开工...................................................................................16成果提交日期.......................................................................................16因发包人原因导致的进度延误...........................................................164.4因承包人原因导致的进度延误............................................................16恶劣气候条件.......................................................................................17五、成果资料......................................................................................................17勘察设计要求和管理...........................................................................17，5.1

xxxxxx工程勘察设计合同

5.2

5.35.4

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

八、

8.1

8.2

十、

10.1

10.210.3

十一、

十四、

14.1

14.2

15.1

15.2

十六、

16.1

16.2

16.3

第三部分

一、

1.2

1.3

1.4

成果质量...............................................................................................17成果份数...............................................................................................17成果交付...............................................................................................185.5成果文件审查........................................................................................18六、施工现场配合服务及后期服务..................................................................196.1施工现场配合服务................................................................................196.2后续技术服务........................................................................................19竣工验收...............................................................................................19七、合同价款与支付..........................................................................................19合同价款与调整...................................................................................19定金或预付款.......................................................................................19进度款支付...........................................................................................20合同价款结算.......................................................................................20变更与调整................................................................................................20变更范围与确认...................................................................................20变更合同价款确定...............................................................................20九、知识产权......................................................................................................21不可抗力....................................................................................................21不可抗力的确认.................................................................................21不可抗力的通知.................................................................................22不可抗力后果的承担.........................................................................22合同生效与终止....................................................................................22十二、合同解除..................................................................................................22十三、专业责任与保险......................................................................................24违约........................................................................................................24发包人违约........................................................................................24承包人违约........................................................................................24十五、索赔..........................................................................................................25发包人索赔........................................................................................25承包人索赔........................................................................................26争议解决................................................................................................26和解....................................................................................................26调解....................................................................................................26仲裁或诉讼........................................................................................2616.4争议解决条款效力.............................................................................27十七、补充条款..................................................................................................27专用合同条款..........................................................................................28一般约定....................................................................................................28合同文件及优先解释顺序..................................................................28适用法律法规、技术标准..................................................................28语言文字..............................................................................................28联络......................................................................................................28，1.5

xxxxxx工程勘察设计合同

1.7

二、

2.2

2.3

3.1

3.2

3.4

5.3

5.4

7.1

7.2

7.3

7.4

八、

8.1

8.2

10.1

10.2

14.1

14.2

15.1

15.2

16.3

第四部分

保密......................................................................................................29发包人........................................................................................................29发包人义务..........................................................................................29发包人代表..........................................................................................29三、承包人..........................................................................................................29承包人权利..........................................................................................29承包人义务..........................................................................................303.3项目组及项目负责人...........................................................................32履约担保..............................................................................................32四、工期..............................................................................................................334.2成果提交日期.......................................................................................334.3因发包人原因导致的进度延误...........................................................33五、成果资料......................................................................................................34成果份数..............................................................................................34成果交付..............................................................................................345.5成果文件审查.......................................................................................34七、合同价款与支付..........................................................................................34合同价款与调整..................................................................................34定金或预付款......................................................................................36进度款支付..........................................................................................37合同价款结算......................................................................................39变更与调整................................................................................................39变更范围与确认................................................................................39变更合同价款确定............................................................................39九、知识产权......................................................................................................39十、不可抗力......................................................................................................40不可抗力的确认................................................................................40不可抗力的通知................................................................................40十三、专业责任与保险......................................................................................41十四、违约..........................................................................................................41发包人违约........................................................................................41承包人违约........................................................................................42十五、索赔..........................................................................................................44发包人索赔........................................................................................44承包人索赔........................................................................................44十六、争议解决..................................................................................................45仲裁或诉讼........................................................................................45合同附件....................................................................................................45附件1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同...................................................46附件2：履约银行保函.......................................................................................51附件3：联合体协议书.......................................................................................53附件4：联合体支付协议书

xxxxxx工程勘察设计合同

附件5：勘察设计任务书...................................................................................55附件6：发包人向承包人提交有关资料及文件一览表...................................56附件7：勘察设计成果文件提交的份数和提交时间要求...............................57附件8：投入人员承诺表...................................................................................58附件9：勘察设计要求和管理（适用于市政类项目）

xxxxxx工程勘察设计合同

第一部分合同协议书

发包人（建设单位）：

发包人（建设管理单位）：

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就勘察设计

及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：。

1.2工程地点：。

1.3工程规模及建设内容：。

1.4工程投资估算：。

二、勘察设计范围、阶段与服务内容

2.1勘察范围与工作内容：

2.1.1勘察范围与工作内容：勘察范围为本项目工程范围内的工程勘察工

作。工程勘察工作内容包括但不限于如下内容：岩土工程勘察、工程测量、

□规划放线、□竣工验收测量、□超前钻、工程物探、管线摸查、□水下地

形测量及扫床工作、现场服务、□其他：。（具体按招标文件作相应调

整）

其他：

2.1.2技术要求：承包人按国家现行有关技术规范、标准要求及发包人对工

程项目的相关要求，对本合同项目进行工程勘察。

2.1.3预计勘察工作量：根据发包人认可的《勘察工作大纲》中的内容，按

本项目的工程性质、规模、建设内容所需进行的工程勘察工作。

2.2设计范围、阶段与服务内容：

xxxxxx工程勘察设计合同

2.2.1工程设计范围：

工程设计范围包括但不限于本合同项目的道路、桥梁、隧道、排水、供电照

明、交通、绿化、电力管线等与本项目有关的工程设计，及相关的概算编制，BIM

技术运用（具体按招标文件及其所附的设计任务书作相应调整）。（适用于市政

类且设计工作完成至初步设计项目）

2.2.2工程设计阶段：（具体按招标文件及其所附的设计任务书作相应调整）

建设方案编制[适用于依据《广州市南沙区政府投资工程建设项目建设方

案联审决策实施细则》规定，需要编制建设方案的项目]

分为方案设计、方案深化设计（含修改及完善）、初步设计（含方案比选

和概算）。

2.2.3工程设计服务内容：

编制方案设计（如有）、方案深化设计文件（含修改及完善）、初步设计文

件（含方案比选和概算）、历史文化保护传承专章、树木保护专章（含既有

树木摸查），开展设计上述内容的整体方案论证和综合评估，协助报建报批工作，

及时提供报建所需的技术资料，进行必要的专项研究及深化设计，进行初步设计

交底，配合开展施工图设计工作等。（适用于设计工作完成至初步设计的项目）

2.3绿色建筑设计标准

□绿色建筑设计评价（□一星级、□二星级、□三星级）

□其它：，。

三、服务期

服务期为：从承包人收到中标通知书开始起算，至按本合同约定承包人应承

担的全部工作内容完成止。

四、签约合同价

4.1本合同总价格暂定为：¥元（大写：人民币），其中：

勘察费用暂定合同价格为：¥元，如勘察费结算价超过中标价格，则

按中标价格结算（因可行性研究报告或规划调整、勘察过程中发现重大地质危害

等不可预料因素造成勘察工作量变化、以桥梁或隧道为主体工程的项目除外）。

设计费用暂定合同价格为：¥元，

xxxxxx工程勘察设计合同

本合同总价格按照中标价进行签约，为暂定价格，有关合同价款的调整、支

付与结算按本合同相关约定执行，最终结算价以财政审定的金额为准。

4.2本合同价格均已包括各有关应予缴纳的税金，承包人须承担纳税的责

任。其税种、税率，按国家和广东省、广州市、南沙区有关法律法规和条例的规

定办理。

4.3申请合同款时，承包人需向发包人开具等值、合法、有效的增值税发票。

增值税发票发包人信息：

单位名称：

统一社会信用代码：

五、合同文件构成

5.1下列文件成为合同文件的组成部份，并均具有法律效力，合同文件应是

互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

（1）发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本工程的有关文件；

（2）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书（如有）；

（5）专用合同条款；

（6）发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；

（7）通用合同条款；

（8）合同附件；

（9）招标文件的答疑及澄清文件（如有）；

（10）招标文件及其附件（如有）；

（11）承包人投标时的澄清、承诺文件（如有）；

（12）投标文件及其附件（如有）；

（13）国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件；

（14）构成合同的其他文件。

5.2上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

xxxxxx工程勘察设计合同

5.3当上述文件按优先顺序解释仍然存在多义性或不一致解释时，双方同意

先由发包人作出解释和校正，并就此作出书面说明；承包人对发包人的解释和校

正有异议的，应在接到发包人书面说明之日三日内提出书面异议，由发包人与承

包人协商解决，如承包人期满未提出书面异议的，视为同意发包人的解释和校正。

双方协商不成的情况下，双方同意由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的

原则作出决定。

六、承诺

6.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘察设

计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

6.2承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服

务。

6.3发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的

各项权利和义务。

6.4承包人承诺遵守发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管

理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同发包

人各项制度、规定和管理办法，包括但不限于管理制度、工作指引（或作业指

导书）、工作流程等。如承包人违反发包人相关制度、规定和管理办法等的，发

包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人承担违约责任及赔偿损

失。

6.5承包人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；

采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，

达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加发包人的成本负担。

6.6因资金管理的需要，发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审

核、支付流程及支付方式等进行调整，承包人承诺配合相关工作。

6.7按照《广州市南沙区政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细

则》（简称“联审实施细则”）相关要求，本项目在联审决策阶段开展建设方案

编制工作，为此承包人承诺：按要求开展联审决策阶段的建设方案的编制工作及

勘察设计工作，协助发包人开展建设方案报审工作，待该项目可行性研究报告获

得批复后按合同约定及发包人要求开展后续阶段勘察设计工作；若本项目因建设

xxxxxx工程勘察设计合同

方案未稳定或未通过审批致使合同解除的，承包人配合清算相关工作。[适用于

开展建设方案联审决策的项目]

七、建设管理单位的授权

因项目建设管理需要，发包人（建设单位）有权委托建设管理单位（或代建

单位）负责本工程的建设管理，承包人应服从建设管理单位（或代建单位）管理

并配合其开展工作。发包人（建设单位）委托管理的权限、内容、范围等将另行

签订书面合同予以明确，建设管理单位（或代建单位）按合同约定代表发包人（建

设单位）履行项目建设管理职责。如本项目有建设管理单位（或代建单位），则

本合同中所约定的有关承包人报发包人审核或确认等内容，均应按项目建设管理

流程先由承包人报建设管理单位（或代建单位）审核确认，再由建设管理单位（或

代建单位）报发包人（建设单位）批准后方可执行。

八、联合体

如承包人为联合体，本合同由联合体的主办方及成员方共同签订，必须提供

合同履行所在地税务部门认可的发票。合同签订后，联合体的主办方及成员方可

根据所承担的工作内容分别向发包人提交相关支付协议，由发包人据此向联合体

的主办方及成员方分别支付相关费用。本合同各方同意并确认，承包人在承包人

联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行

中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作

为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的

作为或不作为，均及于承包人联合体成员。各承包人作为其承包人联合体的其它

成员，应履行本合同的责任并向发包人承担连带责任。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、合同订立

10.1订立时间：。

10.2订立地点：广州南沙开发区。

xxxxxx工程勘察设计合同

附件9：勘察设计要求和管理（适用于市政类项目）

勘察设计要求和管理

第1章总则

1.1技术标准

1.1.1道路等级：按有关规划要求。

1.1.2道路宽度：根据城市道路设计规范的标准及有关规划要求、相关道

路通行能力来取用。

1.1.3荷载等级：按有关规划要求。

1.1.4设计车速：根据城市道路设计规范的标准及有关规划要求设计。

1.1.5抗震烈度：按现行的《中国地震烈度分区图》根据抗震设计要求采

用。

1.1.6设计规范

(1)城市道路工程设计规范CJJ37—2016

(2)城市桥梁设计规范CJJll—2011

(3)公路路线设计规范JTGD20—2017

(4)公路工程技术标准JTGB01—2014

(5)公路桥涵设计通用规范JTGD60—2015

(6)公路排水设计规范JTG/TD33—2012

(7)公路桥涵地基与基础设计规范JTGD63-2007

(8)公路路基设计规范JTGD30—2015

(9)公路路基施工技术规范JTGF10-2006

(10)公路填石路基施工技术规范DB22∕T1961-2013

(11)公路沥青路面设计规范JTGD50-2017

(12)其它相关规范和标准。

xxxxxx工程勘察设计合同

注：如上述规范标准有更新则按最新的规范和标准来执行。

1.2设计目标

1.2.1项目功能：通过对设计行为的有效控制，确保能提供一个满足项目

建设地点的区域交通功能以及工程建成后使用要求的功能合理、经济实用的交通

系统。通过精心设计，努力达到规划满意、环保满意、发包人满意(包括市民满

意、运营满意、工程满意)的目标。

1.2.2投资控制：通过对设计方案的优化组合，控制施工行为，预期工程

行为的结果，从设计的角度提出保证工程质量的措施和控制投资标准。

1.2.3建设、使用：设计应考虑到工程实施条件，考虑工程风险，考虑国

内施工、安装的技术水平，对无把握的工法、产品应慎重采用。方案必须论证透

彻，为工程的顺利实施创造条件；设计应考虑实际使用的实用和方便。

第2章勘察设计要求

2.1一般要求：

2.1.1设计应按照所在道路的使用任务、性质和将来发展需要，按照适用、

经济、安全和美观的原则来进行。承包人应进行必要的方案比较，推荐最佳方案。

2.1.2设计应根据工程地点的地形、地质和水文情况，合理布置平面，尽

量减少对交通、水利、航道、海事的干扰，同时应考虑与周边环境的协调，制定

环境保护的内容和措施。

2.1.3交叉口型式简洁大方、结构合理、轻巧，在满足功能要求的前提下，

适当提高美观要求，若采用立交型式应考虑项目建设地点的景观。

2.1.4设计要在进行多方案比较后推荐一个方案，推荐的方案设计深度要超

出方案设计的深度要求。

2.1.5应根据沿线地形、地质及以及既有建筑物的分布情况，结合设计规范

的要求，通过方案比较和优化，合理组合道路的平、纵面，达到线形流畅，行车

安全、舒适的目的。

xxxxxx工程勘察设计合同

2.1.6对施工技术、工艺流程、施工组织及工期做必要的阐述。

2.1.7应采用成熟的技术、工艺和材料设备。

2.1.8投资估算准确、合理、精细。

2.2关于勘察设计的深度要求

关于设计的深度要求

（1）按照满足最新版《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《建筑工

程设计文件编制深度规定》、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》等规

定执行。

（2）按发包人提出的标准设计，工程征地总面积控制在规划部门的用地面

积内。

（3）按有关技术标准、设计规范（标准）要求。

（4）初步设计的路基设计，除一般路基设计外，对软土和泥沼地区路基、

高路堤或深路堑（高度≥8m）、河滩（浸水）路堤、以及其他不良地质地段路基，

应分工点进行个别设计，对技术复杂或规模较大的工点应作方案比较。

（5）编制初步设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件，主要设备材

料订货和编制施工图设计文件的需要。

（6）编制施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制

作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。（设计工作完成至初步设计的

项目删除该条款要求）

（7）在施工图设计阶段，应进行施工方案设计。（设计工作完成至初步设

计的项目删除该条款要求）

（8）变压送（配）电工程中，变压器的类型选择、变压器的选址及用电取

电点均需经电力主管部门或电力规划部门初步认可。

（9）管线综合规划平衡设计中，承包人应在发包人的协助下，积极主动地

与电力、通讯、供水、煤气等有关的管线产权单位进行协调，根据相应的市政基

础设施规划和各市政管线建设的要求进行管线的综合平衡设计。

xxxxxx工程勘察设计合同

（10）承包人应在发包人的协助下，积极主动地与规划、交通、水利、航道、

海事等部门进行协调。

2.3合理控制投资的要求

2.3.1技术经济分析论证

（1）设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进

行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济合理、可以降低工程投

资的方案。

（2）承包人在进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、

综合指标及相应的依据、理由。

（3）在保证方案实施的可行性和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分

析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。

（4）鼓励承包人员开展创优设计，对项目建设提出合理建议，包括在设计

中采用新技术、新工艺，缩短工期和其它一切能节约投资的措施，深入开展设计

方案的技术经济比较及论证工作，促进和不断提高设计水平。

2.3.2投资估算

（1）投资估算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门和人员

确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析。

（2）承包人应提高投资估算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素

(如自然条件、生产工艺和施工条件等)，准确选用定额、费率和价格等各项编制

依据，使估算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，合理估算工程造

价。

（3）承包人在进行设计时提交相应深度的投资估算，并按设计深度提供相

应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，编制好估算计算书和说

明书。

2.4勘察设计质量控制要求

2.4.1质量要求

（1）勘察、设计应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、现行技术规范、

xxxxxx工程勘察设计合同

标准、规则等有关规定。

（2）符合规划、合同和有关各方要求。

（3）勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及

技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

（4）承包人应保证工程测量结果满足相应等级的精密度和准确度，满足施

工图设计中计算的工程数量、建设用地征用及拆迁补偿的需要。

（5）承包人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，

最低限度减少不必要损失。

（6）承包人应根据勘察成果文件进行工程设计。

（7）承包人应按照工程建设强制性标准进行设计。

（8）设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。

（9）设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。

（10）各相关专业协作配合周全。

（11）设计应符合环保要求。

（12）工程数量基本准确，无漏项。

（13）不用通用图代替设计图。

（14）工程概算和预算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合

理，评价正确。（适用于设计工作完成至施工图设计的项目）

工程概算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。

（适用于设计工作完成至初步设计的项目）

（15）设计文件组成及深度符合本合同要求，各专业设计有完整的工程项目

数量汇总资料，图面清晰，签署齐全。

（16）施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及发

包人、咨询单位审查对初步设计的评审（审查）意见和批复意见。（设计工作完

成至初步设计的项目删除该条款要求）

2.4.2设计质量控制

（1）设计应立足于功能、结构以及环境等方面的整体效果，达到满足规划、

改善交通、促进繁荣的目的。

（2）发包人要求设计方在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作，对方

xxxxxx工程勘察设计合同

案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质

量控制要求。

（3）设计必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够

按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计

方应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人审定同意后方可采用，否则，发

包人有权要求设计方修改设计。

（4）设计应能够预见工程行为，规范工程行为，并提出工程质量控制指标。

国家已有规定的，可合理选用并编制成册，作为成果文件正式提交。

2.4.3方案比较和设计优化

（1）承包人应注意方案的总体优化。必须保证整个工程项目的协调一致性。

要服从规划、交通、环保、防洪、水利、通航等方面的有关规定和要求。

（2）多方案比较必须是可行方案的比较，比较工程实施的可操作性。比

较指标应具有可比性，防止为比较而比较的倾向。方案比较必须提出全面的、综

合的评价指标体系。其中，可操作性指工程实施难度方面的比较，包括拆迁、场

地、工期、费用、交通疏解、环境保护、文明施工等内容。

（3）设计方案的比较和优化，技术人员必须进行技术经济分析，编制工程

估算，确保设计深度能够满足编制工程概、预算的需要。

2.5规划协调、环境保护要求

2.5.1工程的设计工作必须充分考虑满足该地区区域交通规划的要求，同

时要充分考虑并论证整个工程对航道、水利及交通的影响，对设计时要考虑与该

沿线建筑物以及地形、环境保持协调。

2.5.2工程的设计要注意对周围环境和建筑物的影响，要与相关建筑及环

境相协调，建筑及景观设计要大方、美观、精心，在满足功能需求的前提下，适

当考虑景观要求。

2.5.3承包人应从整体上考虑环保问题，提高环保措施的有效性及工程本

身在环境方面的合理性，减少工程对环境的不利影响。

xxxxxx工程勘察设计合同

2.5.4承包人应制定环保行动计划，针对防振、减噪、景观等环境问题开

展优化环境设计，尽量消除负面影响，努力营造优良的环境。

第3章勘察设计管理

3.1管理原则

3.1.1发包人作为工程的建设单位及工程的组织和管理人，有责任对该项目

的勘察设计过程进行有效控制和管理。

3.1.2发包人要求设计必须服从区域交通规划以及工程使用的需求，服从环

境保护要求，体现发包人使用意图，执行发包人决定。勘察设计在符合国家有关

法规、技术规范要求的前提下，必须保证勘察设计能够充分体现上述意图。

3.1.3承包人应根据项目的特点及需求组成项目组，编制勘察设计工作大纲，

制定项目管理文件，明确勘察设计职责、勘察设计目标、勘察设计计划、勘察设

计程序、内部审查和质量管理等内容，要求设立项目总体负责制，协调各专业设

计工作，并将目标责任落实到项目总体、专业负责人和经办人，检查勘察设计是

否按合同要求完成，确保勘察设计的有序性和有效性，对勘察设计质量负全责。

3.1.4承包人应通过对设计过程的严格控制及方案的技术经济比较，确保方

案可行并通过优化降低投资。

3.1.5由发包人委托的监理人、设计咨询单位负责勘察设计工作量的确认、

勘察设计成果质量的检查验收，并对勘察设计进度款的支付提出审核意见，承包

人应接受发包人委托的监理人、设计咨询单位方对勘察设计全过程的监督和审

查。

3.2前、后期工作

3.2.1工程协调、设计报建工作

(1)在发包人协助下，承包人应主动与本工程建设的政府职能部门进行工作

协调，并取得上述部门对方案的批复意见。

xxxxxx工程勘察设计合同

(2)在发包人协助下，承包人代理发包人办理有关的规划、设计报建手续。

3.2.2BIM技术应用要求（如有）

承包人应引入BIM技术系统，减少项目“错、漏、碰、缺”的问题，配合

发包人实现技术有效应用以及与项目建设和管理过程中协同作业和分析模拟，提

高工程性能、质量、进度和成本管理等控制水平。

BIM技术应用具体要求以发包人制定的BIM技术应用工作要求为准（如有

则附）。

3.2.3配合施工（适用于设计工作完成至初步设计项目）

（1）对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

（2）现场交桩；

（3）承包人应参与建设工程质量和安全事故的处理工作，并对因勘察设计

原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

（4）配合质量检测。

3.2.3配合施工（适用于设计工作完成至施工图设计项目）

（1）当工程进入施工阶段，承包人必须负责配合施工，发包人不另外支付

配合施工费用。此期间工作内容如下：

①对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

②现场交桩；

③承包人应参与建设工程质量和安全事故的处理工作，并对因勘察设计原

因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

④施工图设计（技术）交底；

⑤变更设计和补充设计；

⑥会签设计变更审批表；

⑦参加隐蔽工程及工程竣工验收；

⑧解决与设计有关的施工问题；

⑨做好配合施工日志；

xxxxxx工程勘察设计合同

⑩配合质量检测；

⑪参加审查重点工程的施工单位的施工组织设计；

⑫主要材料及设备的选择。

（2）承包人应安排各专业承包人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工。

并安排一名设计代表驻发包人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜.常

驻施工现场配合施工的专业为路线、路基、工程地质、桥涵等，根据施工进度情

况,每个专业各安排2名专职承包人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定

期到现场配合施工。配合施工的承包人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。

施工配合小组确定后，未经发包人同意不得调离。对不称职的人员，发

包人有权要求撤换。如设计机构远离施工现场，在施工期间不能保证每天到

现场，应在施工现场附近设立设计代表处，及时解决设计上的问题。

3.2.4勘察设计安全

承包人根据承包内容及勘察设计大纲开展工作。施工期间，须做好与项目所

在地镇、街的协调工作，应采取相应的安全、维护、保卫和环境保护措施，并严

格遵守发包人制定的质量、进度、安全、文明施工等各项管理规定和制度。

3.2.5技术总结（设计工作完成至初步设计的项目删除该条款要求）

（1）承包人对设计文件及施工过程中由其签署的设计变更通知书进行检查，

并提出设计文件质量检查报告交发包人。

（2）工程完工后，承包人应组织设计技术工作人员在工程设计、配合施工

和设计回访的基础上，将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后三

个月内完成初稿交发包人。

（3）设计技术总结分为二部分：第一部分为纳入完工报告的设计总结；

第二部分为纳入工程建设技术总结的设计技术总结。

3.3组织保证和人员稳定原则

3.3.1承包人应根据勘察设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、

物力能满足勘察设计开展的需要。

3.3.2拟投入的项目负责人和各专业负责人应具有类似经验，其经验、能

力和健康状况应能够胜任所承担的工作。主要技术骨干应保持相对稳定，未经发

xxxxxx工程勘察设计合同

包人书面同意不得自行撤换。工作不称职的，承包人应予撤换。

3.4服务意识

承包人在勘察设计工作中应注意勘察设计成果的及时和有效，勘察设计过程

中应考虑与相关专业的接口配合，注意互提资料的齐全、稳定、深度和提交时间

能满足资料使用者的需要。