第二章项目需求供应商须知目录单位：中粮梁河糖业有限公司询比价采购文件2021年中粮梁河糖业有限公司

三、供应商可以通过公开报名方式报名参与；二、本次采购定价形式采用询比价的方式（统谈统签）。一、2022年梁河糖业开展勐养工厂新建仓库项目（施工监理分项）询比价工作；供应商须知第四章合同条款第三章评审方法

采购监督方式在授标结果下发后30日内中标供应商与中粮梁河糖业有限公司签订合同；供应商须在项目公示发布后三天内完成报名，对于报名初审通过的供应商，须在规定时间内完成报价。报名截止时间及投标截止时间说明：采购工作小组对报送资料初审。初审期间将对报名供应商通过天眼查、信用中国、政府采购网等网站核查供应商关联关系、信用情况及违法违规情况进行核查，对于存在不良记录或报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件或微信通知的方式通知供应商补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次询价；请报名供应商主动与审核小组人员联系(杨常茂13987028948)，确认资质审核结果；四、供应商注册须在询价项目发布前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的供应商才能够在eps系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：http://eps.cofcotunhe.com；

通讯地址：广西壮族自治区崇左市江州区工业大道1号中粮崇左糖业有限公司甘蔗糖部党群纪检部收，邮编：532200。联系电话：13909946165/15296390978甘蔗糖部纪委监督联系方式通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室纪委办公室收，邮编100020；新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼纪委办公室收，邮编830000；办公电话：010-85017235/0991-6173321（一）中粮糖业纪检监督联系方式

询价人资格1.2项目方案：对勐养工厂新建仓库项目进行全过程跟踪监督管理服务工作。1.1项目名称：勐养工厂新建仓库项目（施工监理分项）。1.项目任务项目任务说明及技术要求第二章项目需求

中粮梁河糖业有限公司勐养工厂内（地址：德宏州梁河县勐养镇党良村）3.项目地点2.3财务要求：注册资金在50万元以上。2.2信誉要求：没有处于被责令停业、投标人资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。使用“信用中国”网站查询，无不良信用记录。2.1资质条件：具有建筑工程施工监理资质及相关的技术咨询与管理服务。本次询价要求询价人须为具备境内独立法人资格、自主经营、独立核算，在设备、人员、安全、质量保证等方面具有圆满完成本项目工程质量检测的能力，并满足下列需求：

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；4.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：4.1.1监理范围在专用条件中约定。4.1监理的范围和工作内容4.项目任务范围

（8）检查施工承包人的试验室；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（9）审核施工分包人资质条件；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

5.1预计2023年2月25日前完成（建设施工完成后10日内提交报告，随项目建设进度开展各项检测工作，不能出现因检测报告滞后，而影响甲方办理相关证照的情况发生）。5.报告提交期限提交项目监理报告一式3份，。4.3提交资料（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

第三章评审方法7.2招标人和投标人对招标书和技术资料及投标资料必须保密，未经许可不得向第三方提供。7.1本文件作为合同的依据之一，与合同一样具有法律效力。7.特别说明中粮梁河糖业有限公司勐养工厂厂区内，在招标人指定地点交货。资料交货地点：

住房和城乡建设部乙方合同编号：甲方合同编号：（勐养工厂新建仓库项目（施工监理分项））建设工程监理合同本次采购工作，对供应商的评审采用合理“单价最低价中标”。

监理人（全称）：委托人（全称）：第一部分协议书国家工商行政管理总局制定

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：项目总投资建安费约元。3.工程规模及内容：；2.工程地点：中粮梁河糖业有限公司勐养工厂；1.工程名称：勐养工厂新建仓库项目（施工监理分项）；一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；1.协议书；三、组成本合同的文件协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。二、词语限定

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备附录A相关服务的范围和内容6.附录，即：5.通用条件；4.专用条件；

2.（合同签订的工程监理收费费用，仅作为支付价款的参考，实际监理收费费用，根据甲方委托的造价公司审定的“工程竣工结算价”作为工程监理服务费计费基数，乘以双方约定的监理服务费率1.8%，计算出本项目最终监理服务费用”。即：最终工程监理服务费=“工程竣工结算价”×费率1.8%）备注：1.监理服务费（暂估价）计算过程XX元×1.8%（双方约定监理服务费率）=XX元。签约酬金（大写）：XX元整（人民币￥XX元）。五、签约酬金总监理工程师姓名：XX，身份证号码：XX，注册号：XX。四、总监理工程师

（2）设计阶段服务酬金：/。（1）勘察阶段服务酬金：/。其中：2.相关服务酬金：/。1.监理酬金：暂按人民币XX（人民币￥XX元）。包括：

（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。2.相关服务期限：1.监理期限：XX日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。六、期限（4）其他相关服务酬金：/。（3）保修阶段服务酬金：/。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。七、双方承诺（4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。（3）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。（2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

（此页面为合同签署页面）肆份。3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执2.订立地点：。1.订立时间：2022年月日。八、合同订立

开户银行：开户银行：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：住所：住所：委托人：（盖章）监理人：（盖章）

1.定义与解释第二部分通用条件电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：账号：账号：

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1定义

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

（1）协议书；1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2解释1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

2.监理人的义务双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。（4）通用条件；（3）专用条件及附录A、附录B；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1监理的范围和工作内容

（9）审核施工分包人资质条件；（8）检查施工承包人的试验室；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（2）与工程有关的标准；（1）适用的法律、行政法规及部门规章；2.2.1监理依据包括：2.2监理与相关服务依据2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3项目监理机构和人员2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。（3）工程设计及有关文件；

（3）涉嫌犯罪的；（2）有违法行为不能履行职责的；（1）严重过失行为的；2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4履行职责2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。（6）专用条件约定的其他情形。（5）严重违反职业道德的；（4）不能胜任岗位职责的；

2.5提交报告2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

3．委托人的义务监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。2.7使用委托人的财产在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.6文件资料监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3提供工作条件委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.2提供资料委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.1告知

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.5委托人意见或要求委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.4委托人代表3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

4.1监理人的违约责任4.违约责任委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。3.7支付委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.6答复

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2委托人的违约责任4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

5.支付因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。4.3除外责任4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.3支付酬金监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.2支付申请除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.1支付货币

6.2变更除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.1生效6.合同生效、变更、暂停、解除与终止委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。5.4有争议部分的付款

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3暂停与解除

6.4终止6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.1协商7.争议解决（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。（1）监理人完成本合同约定的全部工作；以下条件全部满足时，本合同即告终止：

8.1外出考察费用8.其他双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3仲裁或诉讼如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.2调解

8.4奖励经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.2检测费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.7通知双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.6保密监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.5守法诚信监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

1.定义与解释第三部分专用条件监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。监理人对其编制的文件拥有著作权。8.8著作权本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

2.1.1监理范围包括：。2.1监理的范围和内容2.监理人义务1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；(5）投标文件及监理与相关服务建议书；(6)与本合同相关的会议纪要、通知、补充协议等。1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2解释

（5）组织工程建设质量综合评定，签署工程检验认可书和工程付款凭证。（4）督促、检查项目承包单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范标准，发现问题应及时指令承包单位采取措施进行整改，必要时应责令承包单位停工整改。（3）审查和控制工程建设所需施工材料、设备的质量。对不能满足施工质量要求的，坚决不予使用。（2）审核项目承包单位（或施工单位，下同）提出的施工组织计划、施工技术方案和施工进度计划。（1）建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理，合同、信息等方面的协调管理。2.1.2监理工作内容还包括：

1、《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程安全生产条例》等相关法律、法规；2.2.1监理依据包括：2.2监理与相关服务依据（8）在工程保修阶段，负责检查工程质量状况，负责督促施工承包单位对工程进行保修，并参与保修阶段结束后工程质量复检认定。（7）工程竣工后，整理合同文件和有关工程技术档案材料，参与发包人工程竣工资料的编制和工程预验收及相关验收文件的签署，提交工程监理自检自查报告、工程监理工作总结和工程质量评定报告。（6）定期向委托人报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施的情况。

7、委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。6、工程造价编制文件;5、设计文件；4、委托人和施工单位签订的正式合同、协议；3、国家现行的有关施工质量及验收评定标准；2、《建设工程监理规范》；

2.3.4更换监理人员的其他情形：驻场监理人员：总监理工程师：2.3项目监理机构和人员2.2.2相关服务依据包括：按通用条款执行。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，经报请发包人同意，于7日内书面通知承包人予以调换。在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.3对监理人的授权范围：根据建设工程监理规范（GBT50319-2013）及最新规定的权利和义务履行监理职责。包括不限于：三控制两管理一协调及安全生产管理。重点抓好工程施工阶段质量、工程进度、工程投资控制；施工合同履行、工程信息和安全文明施工监督管理，对工程参建及相关各方、周边环境进行组织协调。工程延期按现行规定办理延期审批手续，经监理审核报委托人同意后予以延期。2.4履行职责(2)监理人员不履职或给业主造成严重经济损失(1)更换总监理工程师或其他监理人员时，应提前7天向委托人提请书面报告，经委托人同意后方可更换。

监理人应在本合同终止后10天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：书面移交。附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。2.7使用委托人的财产监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工程开工前一周提交监理规划四套、《监理实施细则》四套（满足发包方到住建部门办理相关手续）；每月25日提交监理月报一份；竣工验收时一同提交质量评估报告一份，自查自检报告一份，监理工作总结一份。2.5提交报告

4.违约责任委托人同意在3个工作日内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。3.6答复委托人代表为：，联系电话：3.4委托人代表3.委托人义务

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：4.2委托人的违约责任经双方商定，若监理人违约，支付给发包人违约金，违约金以监理合同总金额的/计算。赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：4.1监理人的违约责任

5.3支付酬金币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。5.1支付货币5.支付经双方商定，若委托人违约，支付给监理人违约金，违约金以监理合同总金额的/计算。逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

6.1生效6.合同生效、变更、暂停、解除与终止5.3.3本工程监理服务期（XX）日历天。若监理服务期延期（若监理服务期超过三个月的，不计算延期费；若监理服务期超过三个月外，委托人每月按中标价的平均月监理费的50%支付延期费至工程竣工验收及结算完成止）。①本合同签订后，主体工程完工30%，委托人支付受托人合同总额30%，人民币XX元整（￥XX元）②本工程开工至工程主体完工，支付的监理服务费累计为合同总额的90%，即支付的服务费累计总和为人民币XX元整（¥元）；③工程结算经第三方审核（结果经双方签字盖章确认）后15天内支付监理服务费尾款。5.3.2委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付监理人的报酬：5.3.1本工程监理服务费用为：暂估价人民币XX元整（人民币￥XX元）。（合同签订的工程监理收费费用，仅作为支付价款的参考，实际监理收费费用，根据甲方委托的造价公司审定的“工程竣工结算价”作为工程监理服务费计费基数，乘以双方约定的监理服务费率1.8%，计算出本项目最终监理服务费用”。即：最终工程监理服务费=“工程竣工结算价”×费率1.8%）

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：6.2变更本合同生效条件：双方签字盖章后生效。

本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。7.2调解7.争议解决6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：

8.2检测费用8.其他（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。（1）提请仲裁委员会进行仲裁。合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：7.3仲裁或诉讼

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：8.4奖励委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.3咨询费用委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

8.8著作权第三方申明的保密事项和期限：/。监理人申明的保密事项和期限：/。委托人申明的保密事项和期限：/。8.6保密奖励金额的比率为/%。

3.严格督促工程施工单位履约情况，尤其对工程施工单位的主要技术管理人员、主要机械设备、实验设备按合同要求强制到位并满足施工需要。对从业人员进场时进行实名制管理。2.严把材料质量关及试验检测关，不合格材料坚决清出现场，杜绝材料不良引起的质量隐患。1.承包方需严把开工报告审查关，要求承包方详细划分各分项工程，并按此申请开工。9.补充条款涉及本工程设计及专项技术内容的，监理人应事先征得委托人同意，不经委托人同意不得出版相关内容。监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

附录A相关服务的范围和内容8.施工单位在施工过程中工程质量不符合验收规范，监理单位必须监督施工单位整改合格。返工仍达不到质量标准的，施工单位承担由此而发生的一切责任事故。7.认真审查每项隐蔽工程的变更和签证，并做好详细的原始记录或图片资料。6.进行施工中安全因素检查，督促整改。5.严把计量支付关，做到计量需量测确定，支付需质量合格。4.严格按分项工程监理主要检查项目进行施工过程中的质量检查，认真、求实的填写检查表，对合格部分签字，不合格部分坚决要求整改、返工、甚至拆除，严把工序质量及分项工程质量关。

A-6监理合同后附件：监理单位资质等级证书和营业执照等、总监理工程师证件、驻场监理人员证件、法人授权委托书。A-5其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：(1)参与施工合同审查、修订与补充，控制合同变更。(2)周边环境及相关参建各方关系的组织协调。(3)协调发包人做好项目竣工资料的编制，配合项目各级验收工作的筹备。(4)属审计项目时应配合审计部门做好审计工作。A-4保修阶段：协调处理质量缺陷。A-3施工阶段：质量控制，进度控制，投资控制，合同管理，信息管理，安全文明施工监督管理和组织协调。A-2设计阶段：负责协调相关工作。A-1勘察阶段：负责协调相关工作。

B-3委托人提供的资料B-2委托人提供的房屋B-1委托人派遣的人员附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

二、对本单位监理的工程项目落实安全生产监理工作全面负责，并承担相应的法定责任。一、认真贯彻落实有关安全生产的法律法规、标准规范及各有关部门规定。针对我单位监理的遮岛镇傈花卡村易地搬迁集中安置点遮岛镇九年一贯制学校男生宿舍楼建设项目工程，作为该工程监理单位法定代表人，按照《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家相关安全生产法律法规、规章制度、安全生产强制性标准要求，将严格履行单位法定代表人安全生产职责。现将履行安全生产职责做出郑重承诺：监理单位法定代表人安全生产承诺书B-4委托人提供的设备

承诺人（签字加按指纹）：单位（盖章）：六、严格落实《建设工程监理规范》（GB/50319-2013）、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）等相关规定要求。五、对所监理的工程项目监理部安全监理工作进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。四、建立、健全本单位安全生产责任制和安全生产教育培训制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。三、建立健全组织机构，制定各级管理人员安全生产责任制，制定各项安全生产管理制度。

四、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，要求施工单位整改。三、审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。二、按照法律法规和工程强制性标准实施监理，对工程项目安全生产承担监理责任。一、认真贯彻落实有关安全生产的法律法规、标准规范及各有关部门规定。针对重庆兴达建设监理有限公司监理的XXXX工程，作为该工程监理总监理工程师，我将按照《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家相关安全生产法律法规、规章制度、安全生产强制性标准要求，将严格履行总监理工程师安全生产职责，并做出如下承诺：2022年9月6日总监理工程师安全生产承诺书

监理单位项目负责人质量责任承诺书2022年9月6日承诺人（签字加按指纹）：单位（盖章）：七、严格落实《建设工程监理规范》（GB/50319-2013）、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）、《建设工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）的通知》（建市〔2014〕35号）等相关规定要求。六、发现存在安全事故隐患，对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向有关部门报告。五、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

兹授权我单位XXX担任遮XX项目工程项目的项目负责人，以我方名义履行监理职责，对该工程项目实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。其法律后果由授权方承担。授权期限：至工程质保期止。联系电话：身份证号码：被授权人：职务：单位地址：授权单位：法定代表人：法定代表人授权书

被授权人：(签名)授权单位：(盖章)法定代表人：(签名)2．被授权人身份证复印件(加盖人名章或签名)附件1．法定代表人身份证复印件(加盖人名章或签名)本授权书自授权之日起生效。

合同编号：项目名称：勐养工厂新建仓库项目-施工监理分项廉洁承诺书合同附件一：廉洁承诺书注：本授权书一式四份，企业、监督机构、建设单位、城建档案各一份。授权日期：2022年月日

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。（一）甲方的工作人员有责任向乙方和丙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对三方在招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。一、甲方的权利和义务为规范勐养工厂新建仓库项目-施工监理分项的招、投标工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方、乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。乙方：甲方：中粮梁河糖业有限公司

（二）乙方有权了解甲方、丙方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方、丙方遵守执行。（一）乙方的纪检监察人员有权对三方在招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。二、乙方的权利和义务（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。（三）甲方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（二）乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方及其代理机构有权退回其投标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5~10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，中粮屯河股份有限公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党纪、公司有关规定对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。三、违约责任（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方、丙方的工作人员了解招投标中的商业秘密。

法定代表人（或授权代表）签字：______________甲方：中粮梁河糖业有限公司（三）本承诺书在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。（二）本承诺书一式肆份，双方各执贰份。（一）本承诺书在双方签字盖章后即生效。四、承诺书的生效

乙方：电子邮箱：thjjb@cofco.com办公电话：010-85017235监督联络方式：签字日期：__________________________________盖章：__________________________________

甲方：（发包/定作方）：中粮梁河糖业有限公司环保协议书附件二：环保协议书签字日期：___________________________________盖章：___________________________________法定代表人（或授权代表）签字：_______________

第五条协议内容：第四条施工／服务时间：2022年月日至2022年月日。第三条施工／服务地点:梁河糖业勐养工厂厂区内。第二条施工／—勐养工厂新建仓库项目—工厂质量检测分项第一条目的：为做好施工／服务现场环境保护工作，获得和保持良好的环境绩效，确保甲方环境管理体系的有效运行，经甲、乙双方协商，特签订以下施工环保协议。乙方：（承包/承揽方）：

1.环境因素有：施工废弃物如废焊渣、废管材、废焊条头、废包装材料、建筑垃圾；施工噪音及振动；火灾、爆炸；车辆扬尘或鸣笛等。（五）乙方在现场作业的过程中，存在下列环境因素和作业时需要求现场工作人员，做好预防、排除、隔绝、控制及管理工作。（四）乙方施工／服务现场环境须遵循环境管理体系及法律法规有关作业场所的要求，场地功能划分及标识清楚，物资规范堆放和储存，保持现场的整洁有序。（三）乙方进入施工／服务现场作业，须遵守国家环境管理体系相关文件规定的要求，并对在施工／服务现场作业的人员进行宣传。（二）甲方环境管理方针是：严谨务实，顾客满意；遵纪守法，预防污染；秉持创新，追求卓越。（一）本协议适宜于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关环保的法律、法规，甲、乙双方应共同遵守。

甲方（公章）：中粮梁河糖业乙方（公章）：（九）本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹分，自签订之日起执行（本协议传真签订有效）。（八）对各项工作做好安全检查和监督工作，乙方必须遵守国家有关环保的管理制度，如乙方违反，甲方有权按制度进行扣工程款处理。（七）对危险作业控制要求：组织学习，传达到现场全体人员，提高安全及环保意识，进场施工前要进行相应的培训。（六）对环境因素控制的要求：固废分类并及时清理运走，保持现场环境清洁卫生。2.危险作业管理要求有：①严禁酒后上岗；②特殊工种不准无证上岗；③动火作业须有危险作业审批；④使用或存放氧气瓶、乙炔瓶时，两者距离须在5米以上；⑤施工人员必须带好劳动保护用品等。

甲方（发包方）：中粮梁河糖业有限公司外来承包方施工安全管理协议书附件三：安全协议书签订日期：年月日签订日期：年月日甲方代表人：乙方代表人：有限公司

(三)工程承包主要内容：勐养工厂新建仓库地质勘察(二)工程地点与范围：梁河糖业勐养工厂厂区内。(一)工程名称：勐养工厂新建仓库项目（工厂质量检测分项）第一条工程概况：为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。乙方（承包方）：

3.1施工人员既有监督他人遵章守纪、制止违章作业的权利，又有保护他人生命安全的义务，每个施工人员必须认真履行好这一职责；3.认真落实好“联保互保”制度。为了让安全施工责任制真正落实到个人头上，施工的人员应全面实行联保互保制度。2.乙方须为参与本施工项目的乙方施工人员购买保额不低于95万元工伤保险或雇主责任险，配备好安全劳动防护用品，并向甲方提供证明。未配备安全劳动防护用品的一律不得进入施工现场作业。1.乙方须向甲方提供有效的资质证书、人员上岗证和其他相关资料；严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业；未经安全施工教育培训人员不得上岗作业。一、乙方的安全生产责任(四)工程工期自2022年月日至年月日。

4.乙方缴纳的履约保证金同时作为安全、环保风险抵押金使用，乙方发生事故罚款时，履约保证金不足，可从合同金额中扣除。工程结束验收且确认乙方无安全、治安、消防、环境卫生违规事故后，甲方无息返还乙方风险抵押金。若乙方发生上述每项事故，甲方根据事故大小从工程款中扣除部分或全部风险抵押金。3.6每个作业人员要树立集体观念，工作中互相关心爱护，要树立遵章守纪光荣、违章违纪可耻、人人痛斥三违的新风气。真正做到安全上岗，不违章作业，不违章指挥，不擅自离岗，不乱串岗，严禁酒后作业；3.5对玩忽职守，冒险作业，违章指挥，违章作业的行为有权举报。3.4每个作业人员都有权拒绝违章指挥，制止他人违章作业、制止他人在隐患未处理好、有危险的情况下进行冒险作业。对不制止他人违章、冒险作业的行为，将追究连带责任；3.3进入作业的场所应先互相检查，对方是否正确配戴了劳保用品，先检查处理好事故隐患再作业。每个作业人员都对本岗位及活动区域的安全负有处理、汇报、监督和连带责任；3.2施工人员必须遵守安全施工规章制度和安全技术操作规程，并互相提醒，互相监督。做到“四不伤害”(不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，监督别人不伤害他人)；

10.施工过程需动用明火时，必须提前通知甲方并安排专人监护，做到“人走火熄”。9.定期组织员工学习安全操作规程，并检查执行情况，对工人必须进行安全教育，特别是劳动用工的管理和教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品，并向甲方提供员工接受安全培训的记录。8.严格安全管理，建立齐全安全管理制度，认真组织落实施工中的施工安全技术措施，现场有安全标志、色标、警示牌，做到文明施工。7.对现场搭设的电器设备（如配电箱、卷板机、卷扬机、控制箱等）必须有符合规定的电气安全防护设施，并配置安全警示标识后方能使用。6.必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查和甲方对施工现场的安全检查，采取必要的安全防护措施，对危险的施工现场进行封闭并加以标识，消除事故隐患。5.必须遵守国家相关安全规定，无条件接受甲方安全人员依据相关法律法规提出的安全整改，加强施工现场人员的管理，禁止私自进入非本单位的其它施工区域。

4.对工程安全生产负主体责任。3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。1.严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。二、甲方的安全生产责任11.施工过程中乙方使用起重设备、运输车辆必须按指定路线行驶，未按路线行驶或施工过程中损坏甲方财产的事故，按实际损失赔偿。

4.由于乙方安全措施不力、私自乱接电源、私自进入生产车间、违规动用明火等引发安全事故的，由乙方承担。3.施工人员盗窃甲方财物的，由甲方根据所盗财物价值处10倍以上罚款或移交公安机关。2.因私自乱接电源、动用明火导致事故，影响生产及工程进度的根据所造成的损失进行处罚。1.在甲方的安全检查中发现乙方安全防护设施有缺陷或不合格，人员未按要求配戴安全带、安全帽等劳保用品，未按指定区域吸烟等违反安全管理要求的，情节特别恶劣的，由公司讨论处理。三、考核办法5.甲方随时对乙方施工现场进行检查，包括：施工安全、防护措施、工程质量等，有权对乙方的安全隐患提出整改建议、警告、通报、罚款、勒令停工、上报其违法行为等措施，必要时须强制执行。

有效期限：2022年月日至工程完工人员全部撤离结束。四、本协议一式四份，甲乙双方各二份，具有同等效力。甲乙双方签名盖章后即生效。8.其他相关内容按施工合同执行。7.乙方在施工中必须指定一名现场安全负责人。6.若乙方施工现场发生重伤1-2人责任事故，甲方扣除该工程风险抵押金总额的20％（1人）、60%（2人）；若乙方施工现场发生死亡1人及以上或重伤3人及以上责任事故，甲方扣除该项目全部风险抵押金，并根据事故影响大小处以相应的处罚。5.乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故与甲方无关，均由乙方承担。

签订日期：年月日签订日期：年月日甲方代表人：乙方代表人：有限公司甲方（公章）：中粮梁河糖业乙方（公章）：