项目编号：GXYT-2022-C5竞争性磋商文件兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)

第二章磋商须知和前附表4第一章竞争性磋商公告2目录2022年5月30日采购代理机构：广西云腾工程咨询有限公司采购人：兴业县第一供水有限公司

第一部分合同协议书56第七章合同条款及格式56第六章响应文件格式28第五章技术标准和要求27第四章招标控制价及工程量清单25第三章评审办法及定标标准17

（项目编号：GXYT-2022-C5）竞争性磋商公告广西云腾工程咨询有限公司关于兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)第一章竞争性磋商公告第三部分专用合同条款59第二部分通用合同条款59

最高限价：按预算金额预算金额：人民币捌拾伍万贰仟陆佰玖拾壹元陆角柒分（¥852691.67）采购方式：竞争性磋商项目名称：兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)项目编号:GXYT-2022-C5一、项目基本情况

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：本项目不接受联合体。合同履行期限：30天（日历天）采购需求：包括兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)缓冲池，工程内容包含土方开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎等具体内容详见兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)施工图纸（含设计变更/补充通知）及招标控制价所包含的内容。

三、获取采购文件3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；3.2拟任项目经理要求具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格证，且为本单位在职职工，并获得安全生产考核合格证（B证）；3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格，同时具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；3.本项目的特定资格要求：

地点：广西云腾工程咨询有限公司【玉林市广场东路玫瑰园里A区5号】五楼开标室。截止时间：2022年6月10日北京时间10时00分，逾期送达的将予以拒收。四、响应文件提交售价：竞争性磋商文件工本费每本250元，竞争性磋商文件售后不退。方式：须由供应商法定代表人代表或授权委托代理人携带本人身份证原件及复印件前来办理；法定代表人授权委托书原件（委托代理时必须提供，委托书须明确委托时间及权限）｝，同时须提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证正反面复印件；以上资料各一份并加盖供应商单位公章｛属复印件的需加盖单位公章，资料符合上述要求且证件有效后方可购买采购文件｝。时间：2022年5月30日自公告发布之时起至2022年6月7日每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）。地点：广西云腾工程咨询有限公司【玉林市广场东路玫瑰园里A区5号】；

七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日。六、公告期限地点：广西云腾工程咨询有限公司【玉林市广场东路玫瑰园里A区5号】五楼开标室。时间：2022年6月10日北京时间10时00分。五、开启

地址：兴业县城区名称：兴业县第一供水有限公司1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。2.网上公告查询：中国招标投标公共服务平台及中国玉林-玉林市人民政府门户网。1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购促进残疾人就业政策；③政府采购支持监狱企业发展

联系方式：0775-2855323地址：玉林市广场东路玫瑰园里A区5号名称：广西云腾工程咨询有限公司2.采购代理机构信息联系人：庞工联系方式：0775-3778515

磋商须知和前附表2022年5月30日广西云腾工程咨询有限公司电话：0775-2855323项目联系人：文彬梅3.项目联系方式

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类政府采购项目。1.适用范围一、总则磋商须知磋商须知前附表

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。2.2“采购代理机构”是指：广西云腾工程咨询有限公司。2.1“采购人”是指：兴业县第一供水有限公司。2.定义

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；3.2供应商不得存在下列情形之一：3.1供应商的基本条件：见本须知前附表。3.供应商资格要求2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（7）本标段的的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；（6）本标段的的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段的提供采购代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本标段的监理人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

4.磋商费用（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停竞标期间的。（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消竞标资格的；（9）被责令停业整顿的；（8）本标段的的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（2）磋商须知和前附表；（1）竞争性磋商公告；5.磋商文件的组成二、磋商文件4.2本项目代理服务费：见本须知前附表。4.1不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

（8）其他资料。（7）合同条款及格式；（6）响应文件格式；（5）技术标准和要求（4）招标控制价及工程量清单（3）评审办法和定标标准；

7.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡或财产损失。7.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。7.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。7.现场考察或答疑会在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。6.磋商文件的澄清或修改

8.3技术文件：具体材料详见须知前附表8.2商务文件：具体材料详见须知前附表8.1资格审查文件：具体材料详见须知前附表响应文件应分为资格审查文件、商务文件、技术文件组成。8.响应文件的组成三、响应文件

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。9.1供应商对响应文件的编制应按要求顺序自编目录及页码装订成册，响应文件不允许使用活页装订导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。9.响应文件编制要求

9.10响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字盖章处逐一签名或盖章，委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。9.9字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效磋商。否则其磋商无效。9.8响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，9.7响应文件应当对竞争性磋商文件中规定的工期、响应文件有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。9.6供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，按竞争性磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按竞争性磋商文件要求提交响应文件，没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，该磋商将被拒绝。

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。11.响应文件有效期：10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。10.计量单位字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。9.11响应文件的份数：正本一份，副本二份，共叁份。并在每份文件注明“正本”、“副本”

12.2.1采用银行转账、电汇或网上支付形式的，磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当于合同签订之日起5日内退回，不计利息。12.2磋商保证金退还（如有，则按本条款执行）：12.1供应商必须按须知前附表的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。12.磋商保证金11.3成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至60天内均应保持有效。11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

12.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；12.3.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；12.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；12.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；12.3有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：12.2.2供应商使用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的，未成交人自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理原件（支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件）退还手续，成交人自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理原件（支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件）退还手续。

（1）竞争性磋商项目编号；14.2响应文件的信封上应写明：14.1供应商应将响应文件（正本一本，副本二本）一并装入三个响应文件袋中加以密封，即资格审查文件、商务文件、技术文件，分别密封在三个密封袋内，密封袋上清楚地标明“资格审查文件”或“商务文件”或“技术文件”。提交响应文件时为三个密封袋。响应文件密封袋的封口处必须加贴封条并加盖供应商单位公章以示密封。14.响应文件的份数、封装13.磋商报价要求：详见须知前附表。12.3.5磋商文件规定的其他情形。

15.1所有响应文件应于须知前附表规定的时间前递交到磋商文件中指定地点。15.响应文件的递交14.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。供应商名称、地址、邮编。（3）响应文件名称：资格审查文件（或商务文件或技术文件）（2）竞争性磋商项目名称；

四、响应文件评审程序在响应文件递交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。17.迟交的响应文件供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。16.响应文件的补充、修改15.2若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入磋商文件指定场所的时间为准。

19.2磋商小组评审响应文件19.1采购代理机构向磋商小组移交接收所有的响应文件。19.评审程序18.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。18.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。18.磋商小组组建

19.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。19.4磋商磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。19.3澄清磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。19.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商未在规定时间内参加磋商的，视同放弃参加磋商权利，其响应文件作无效处理。19.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

19.5.4属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。19.5.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。19.5.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。19.5.1本项目作最终报价时磋商小组将书面告知参与磋商的供应商，各供应商的最终报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，不得以总价下浮的方式做最终报价，否则，作无效标处理。各供应商必须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，最终报价高于最高限价的响应文件作无效标处理。19.5最后报价采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于最高限价价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相差证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。19.5.9低于成本报价19.5.8磋商供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。19.5.7已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。19.5.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。19.5.5根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

22.在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。21.3评审办法及定标标准详见第三章。21.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。21.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。21.评审与比较20.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；23.4有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：23.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。23.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。23.1供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。23.特别说明

23.5供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。（5）不同供应商的响应文件相互混装；（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

24.3除本须知19.5.4、19.5.5及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：23.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则响应文件将被视为无效；（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。27.采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。26.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。五、确定成交供应商办法及结果公告25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

31.政府采购合同公告30.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。29.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。七、签订合同28.履约保证金交纳要求详见本须知前附表规定。六、履约保证金

33.1代理服务收费标准：33.代理服务费九、其它内容32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。八、适用法律根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.询问、质疑和投诉银行账号：2111702609300002102开户银行：中国工商银行股份有限公司玉林市广场东路支行开户名称：广西云腾工程咨询有限公司33.2采购代理机构的银行账户：注:采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；34.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

（4）事实依据；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）质疑项目的名称、编号；（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：34.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

一、评标原则评审办法及定标标准第三章评审办法及定标标准供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（6）提出质疑的日期。（5）必要的法律依据；

二、成交候选人推荐原则二、评标方法（计分办法按四舍五入取至百分位）（三）评标办法：综合评分法。（二）评标依据：磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的商务、技术等方面内容按百分制打分。（一）磋商小组构成：本采购项目磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（1）建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)；1.计价依据一.招标控制价编制说明第四章招标控制价及工程量清单采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库﹝2014﹞214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（7）《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》(桂造价[2016]7号)；（6）关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知【桂建标[2018]19号】，管理费、利润按费率区间中值计取；（5）2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关配套费用定额；（4）《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订版）；（3）《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013)；（2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)广西壮族自治区实施细则；

(1)本项目招标控制价及图纸（另附）。3.本项目招标控制价及图纸（1）材料价格按2022年第1期《玉林建设工程造价信息》兴业县除税价价格计取，兴业县无信息价部分参照同期玉林市信息价获取，玉林市信息价没有的参照同期南宁市市信息价获取或通过市场价获取；2.材料价格（9）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂造价（2019）12号文)，增值税按9%计取；（8）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；

（1）供应商应依据竞争性磋商文件、本项目的招标控制价以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。1.本项目采用工程量清单报价方式，竞标报价（已标价工程量清单）编制说明如下：工程量清单的编制要求5.本项目不单独出具工程量清单，工程量等具体内容详见招标控制价。详见招标控制价。4.其他内容说明：

A.暂列金额应按招标控制价中列出的金额填写；（6）其他项目费应按下列规定报价。（如有）（5）总价措施项目的金额应根据竞争性磋商文件及竞标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。（4）分部分项工程项目和单价措施项目，应根据竞争性磋商文件和招标控制价中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标控制价中的特征描述与设计图纸不符时，供应商应以招标控制价中的项目特征描述为准，确定竞标报价的综合单价。（3）综合单价中应包含竞争性磋商文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。（2）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标控制价中的内容一致，供应商不得对招标控制价中的上述内容进行增减调整。

(8)计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。(7)规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。E.总承包服务费应根据招标控制价中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。D.计日工应按招标控制价中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；C.专业工程暂估价应按招标控制价中列出的金额填写；B.材料、工程设备暂估价应按招标控制价中列出的单价计入综合单价；

第六章响应文件格式须符合国家行业及地方现行标准、规范和规程。第五章技术标准和要求(11)未尽事宜详见本工程招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。(10)供应商应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。（如有）(9)竞标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税前项目费和规费、增值税的合计金额一致。

供应商名称：响应文件名称：资格审查文件（或商务文件或技术文件）竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：响应文件所有响应文件的外包装封面格式

资格审查文件资格审查文件格式年月日（供应商公章）供应商邮编：供应商地址：

（供应商公章）供应商邮编：供应商地址：供应商名称：竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：

供应商：法定代表人身份证明书1、法定代表人身份证明书件（格式）（由供应商按第二章“磋商须知前附表”第2项、第5项及第三章“评审办法及定标标准”内容自行编制）资格审查文件目录年月日

年龄：职务：姓名：性别：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：

年月日供应商：（盖单位章）附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。特此证明。系（供应商名称）的法定代表人。身份证号码：

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。我方对被授权人的签字事项负全部责任。我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目(项目编号)的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、磋商、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。致：_广西云腾工程咨询有限公司：法定代表人授权书2、法定代表人授权委托书（格式）

被授权人身份证号码：所在部门职务：职务：被授权人签字：法定代表人签字：附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。被授权人无转委托权，特此委托。

供应商基本情况表3、供应商基本情况表（格式）年月日供应商公章：

1、一旦成交，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。作为参与（工程名称）项目的竞标单位，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购单位承诺：致（采购单位名称）：建设工程项目管理承诺书4、建设工程项目管理承诺书（格式）【备注：附有效的营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本复印件。】

（桂建质【2015】16号文附件一）广西壮族自治区市政公用工程安全文明施工措施项目清单内容日期：年月日法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）供应商：（盖单位章）2、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。建设工程安全文明施工措施项目清单内容广西壮族自治区

日期：年月日法定代表人或委托代理人（签字）：供应商名称(公章)：特此声明！我方在参加由你采购代理机构组织的（项目名称及编号）项目，我方在此郑重声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。致：广西云腾工程咨询有限公司

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。注：供应商直接控股股东信息表6、供应商直接控股、管理关系信息表（格式）

注：序号直接管理关系单位名称统一社会信用代码备注123……序号直接管理关系单位名称统一社会信用代码备注123……供应商直接管理关系信息表年月日供应商公章：法定代表人或委托代理人签字：3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

年月日供应商公章：法定代表人或委托代理人签字：3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：7、供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：5.不同供应商的响应文件相互混装。

年月日供应商（公章）以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

供应商地址：供应商名称：竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：商务文件商务文件格式

（1）磋商函；（应附有页码）商务文件目录年月日（供应商公章）供应商邮编：

致：（采购人全称）：磋商函1、磋商函（格式）（4）已标价工程量清单。（3）磋商报价表；（2）磋商函附录；

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“磋商须知”中第11条规定的响应文件有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。5、如果我方成交，我方将按照竞争性磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。4、一旦我方成交，我方保证按合同中规定的工期内完成并移交全部工程。3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。1、根据已收到项目编号为（项目编号）的（项目名称）工程竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)(RMB￥元)的磋商报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到国家质量标准（具体详见磋商函附录）。

开户银行名称：邮政编码：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：单位地址：供应商(公章)：7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

磋商函附录2、磋商函附录（格式）日期：年月日电话：开户银行地址：开户银行帐号：

币种：人民币磋商报价表3、磋商报价表（格式）日期：年月日法人代表或委托代理人（签字或盖章）：供应商（盖单位章）：

1.已标价工程量清单应按第四章“招标控制价及工程量清单”中的说明及要求填写。4、已标价工程量清单日期：年月日法人代表或委托代理人（签字或盖章）：供应商（盖单位章）：备注：磋商报价规费中含规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费（依据为桂政发〔2012〕42号、桂建计〔2000〕48号），现行收取标准依据桂建计字〔2000〕48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取（如有最新规定，按最新规定执行）。

供应商地址：供应商名称：竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：技术文件技术文件格式

（1）施工组织设计（应附有页码）技术文件目录年月日（供应商公章）供应商邮编：

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本工程的主要施工设备表2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。1、供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。1、施工组织设计（2）项目管理机构配备情况表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一：拟投入本工程的主要施工设备表附表五临时用地表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表

2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。1.供应商应提交施工进度计划，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）单位：人附表三：劳动力计划表

（1）项目管理机构配备情况表2、项目管理机构配备情况表附表五：临时用地表3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

中小企业声明函中小企业声明函格式（如有，请提供）：备注：附项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）和已完工程中标通知书（如有）、工程合同协议书（如有）、工程竣工验收（如有）证明材料复印件，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件。（2）项目经理（注册建造师）简历表【备注：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料复印件，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件。】

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。………2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况好下：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函残疾人福利性单位声明函格式（如有，请提供）：备注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。日期：企业名称（盖章）：

第七章合同条款及格式成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。注：供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1.工程名称：兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)。一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书

6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：土方开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎等。4.资金来源：政府债券资金。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：兴业县境内。

三、质量标准工期总日历天数：30天（日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）二、合同工期包括兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)缓冲池，工程内容包含土方开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎等具体内容详见兴业县城区黄富岭水厂扩建工程(缓冲池)施工图纸（含设计变更/补充通知）及招标控制价所包含的内容。

（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）（¥元）；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

（4）暂列金额：人民币（大写）（¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：。人民币（大写）（¥元）。

（6）已标价工程量清单或预算书；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）竞标函及其附录（如有）；（1）成交通知书（如有）；

七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。竞争性磋商文件及附件（含所有补充通知）；（8）其他合同文件：（7）图纸；

九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（公章）承包人：（公章）本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：（签字）（签字）

第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

1.1.1.10其他合同文件包括：经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

电子信箱：详见本工程监理合同（如有）；联系电话：详见本工程监理合同（如有）；资质类别和等级：详见本工程监理合同（如有）；名称：详见本工程监理合同（如有）；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

电子信箱：详见本工程设计合同；联系电话：详见本工程设计合同；资质类别和等级：详见本工程设计合同；名称：广西纵横勘察测绘设计有限公司；1.1.2.5设计人：通信地址：详见本工程监理合同（如有）。

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中，根据工程需要确定。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定，包括规划红线图范围内全部土地以及其他必要用地。占地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：是指用于工程施工的场所，包括永久占地和临时1.1.3工程和设备通信地址：详见本工程设计合同。

发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关本工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招投标法》以及本地区的相关法规及政策性文件。1.3法律

1.5合同文件的优先顺序3）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或岐义的，在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。2）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的，按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行；1）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的，按国家、地区或行业标准执行；1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：/。

（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）竞标函及其附录（如有）；（2）成交通知书（如有）；（1）合同协议书；合同文件组成及优先顺序为：

。（10）1)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。2)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则。3)、《建设工程工程量计算规范(GB50854～GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订本）。4)、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。5)、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。6)、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。7)、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。8)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2013】47号）关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。9)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】16号）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。10)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】17号）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。11)、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）。12)、《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）。13)、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）。14)、《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》（桂财综〔2008〕78号）。15)《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕12号）；材料价格：参照2022年1月份（第1期）《玉林建设工程造价信息》公布的玉林市兴业县信息价格（除税价)计算，兴业县信息价格（除税价）没有的则参考同期玉林市或南宁市信息价格（除税价）或市场询价。（9）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（7）竞争性磋商文件及附件（含所有补充通知）；（6）技术标准和要求；

发包人向承包人提供图纸的内容：与本工程相关的所有图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：1套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质版、WORD、PDF或者发包人要求的其他格式；承包人提供的文件的数量为：不少于5套，由发包人根据项目需要确定；承包人提供的文件的期限为：自接到发包人通知之日起2个工作日内；需要由承包人提供的文件，包括：施工过程中按照发包人及政府相关职能部门要求提供；1.6.4承包人文件

发包人指定的接收人为：待定。1.7.2发包人接收文件的地点：兴业县第一供水有限公司办公室或由发包人另行约定；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：除本工程外不得移为他用。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：详见本工程监理合同（如有）。监理人接收文件的地点：详见本工程监理合同（如有）；承包人指定的接收人为：待定。承包人接收文件的地点：待定；

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不负责免费提供场内道路和交通设施。由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内道路和交通设施，并承担费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人已知悉场外交通设施的技术参数和具体条件，确认场外交通设施可以满足工程施工需要。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内，承包人不得向发包人另行收取使用费。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权

2.发包人□承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过±15%且该单项清单造价超过合同总价15%%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：。□除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：£允许R不允许。1.13工程量清单错误的修正

联系电话：；职务：待定；身份证号：待定；姓名：待定；发包人代表：2.2发包人代表

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日内。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照合同履行职责；2、协调各有关单位工作及关系；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。通信地址：。电子信箱：；

发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人查勘现场，确认施工现场已具备施工所需要的条件。如有遗漏，由承包人自行负责解决。2.4.2提供施工条件

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：不少于5套，由发包人根据项目需要确定。（9）承包人提交的竣工资料的内容：①承包人向发包人提供完整竣工图及竣工图电子文档、②其他竣工材料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供的支付担保格式见合同附件9。

姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版、WORD、PDF或者发包人要求的其他格式。承包人提交的竣工资料移交时间：发包人要求的时间。

联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。

主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定

4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：不提供。承包人是否提供履约担保：按竞争性磋商文件要求提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。

姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。

关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；

5.1质量要求5.工程质量（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定

关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：。

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：。

7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备

7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。

8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；

8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方协商。8.4材料与工程设备的保管与使用

施工现场需要配置的试验场所：。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。

监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:。10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

第3种方式：其他价格调整方式：。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付

12.2预付款3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：。2、总价合同。

承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：（1）发包人支付第一期进度款时，抵扣预付款100%.（2）如果承包人在颁发工程竣工接收证书之前或终止合同之前，尚未按照本款偿清预付款，承包人应交未偿部分的全部余额支付发包人，否则发包人有权从任何应该支付或将要交付给承包人的款项中扣除该项金额。预付款支付期限：合同签订后7天之内。预付款支付比例或金额：签约合同价的30%。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量

关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的75%；工程完工验收达到质量要求，结算经审定且承包人向发包人完成所有（施工）竣工资料移交手续后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，待工程质量缺陷期满后15天内返还给承包人（无息）。每次付款前需按实际支付金额提供增值税发票。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。

13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。关于竣工验收程序的约定：。

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车

14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：。承包人提交竣工付款申请单的期限：。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

关于是否扣留质量保证金的约定：。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。

15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式

15.4保修关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：

16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知工程保修期为：。15.4.1保修责任

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形

16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同

18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同

20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。

其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。

（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定

附件5：承包人主要施工管理人员表附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表附件3：主要建设工程文件目录附件2：工程质量保修书附件1：承包人承揽工程项目一览表附件

附件11：进度款支付申请（核准）表附件10：预付款支付申请（核准）表附件9：支付担保格式附件8：预付款担保格式附件7：履约担保格式附件6：分包人主要施工管理人员表

承包人承揽工程项目一览表附件1：附件14：总价合同进度款支付分解表附件13：最终结算款支付申请（核准）表附件12：竣工结算款支付申请（核准）表

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书（房屋市政公用工程）附件2：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；

四、质量保修责任缺陷责任期满之日起天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：

邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书（市政公用工程）

2．道路工程为年（建议路基、路面、桥面为2年）；1．桥梁工程为年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期。质量保修范围包括，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。7．其他项目保修期限约定如下：6．其他附属工程为年；5.地下防水工程为年（建议为5年）；4．绿化工程为单位工程竣工验收合格后年；3．排水（雨水）工程为年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。四、质量保修责任缺陷责任期满之日起天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。

附件3：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录

附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已于年月日发放成交通知书，明确（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日为（工程名称）的成交人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。（发包人名称）：履约担保

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

附件8：（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）年月日传真：电话：邮政编码：

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）：预付款担保

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

附件9：（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）年月日传真：电话：邮政编码：

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保

三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；

附件10：（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）年月日传真：邮政编码：地址：

附件11：2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。工程名称：编号：预付款支付申请（核准）表

附件122.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。工程名称：编号：进度款支付申请（核准）表

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。工程名称：编号：竣工结算款支付申请（核准）表

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。工程名称：编号：最终结算款支付申请（核准）表附件13：

项目合同验收书附表：工程名称：总价合同进度款支付分解表附件14：

根据政府采购项目（项目编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：