项目代码：2020-440112-39-03-039126

广东省企业投资项目备案证

申报企业名称：广州纳米产业投资有限公司

经济类型：股份制

项目名称：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部

建设地点：广州市黄埔区鱼珠街道广州市黄埔区鱼珠街道广园

园区快速路以南、护林路以北、丰乐路以西

建设类别：基建口技改口其他建设性质：新建口扩建口改建口迁建口其他

建设规模及内容：

总建筑面积446223.62平方米，总占地面积92131平方米，项目分两期开发，其中一期用地面积40999平方米、建筑面积约178553.24

平方米，总投资12.5亿元；二期用地面积51132平方米，建筑面积为267670.38平方米，总投资27.5亿元。建设纳米科技产品研发生

产基地，主要研发、生产“纳米制造与传感、器件”、纳米生物医药等产品。

项目总投资：400000.00万元（折合万美元）项目资本金：80000.00万元

其中：土建投资：400000.00万元

万美元

设备及技术投资：0.000.00万元；进口设备用汇：0

计划开工时间：2020年05月计划竣工时间：2022

行政

发

备案机关：区行政

备案日期：230年05月

业务专用章

更新日期：2022年02月25日

备注：

提示：备案证有效期为两年。项目两年内未开工建设且未办理延期的，备案证自动失效。项目在备案证有效期内开工建设

的，备案证长期有效。

查询网址：http://www.gdtz.gov.cn/query.action

广东省发展和改革委员会监制

仅供办理政务服务事项时使用

日期：2022年12月招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司招标人：广州纳米产业投资有限公司招标文件设计施工总承包纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目

3.投标文件132.招标文件111.总则9投标人须知前附表2第一章投标人须知2目录

9.需要补充的其他内容228.纪律和监督217.合同授予206.评标195.开标174.投标16

3.评标程序252.评审标准241.评标、定标方法24评标办法前附表24第二章评标（通过制法）、定标办法（综合评估法）2410.电子招标投标22

第五章投标文件格式42第四章发包人要求41第三章合同条款及格式40定标办法前附表295.定标办法（综合评估法）294.评标表格27

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行招标。1.1项目概况1.总则投标人须知前附表第一章投标人须知

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2项目的资金来源和落实情况1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（详见招标公告要求）1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量标准1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.5.4中标人应根据招标人与招标代理机构签订的相关招标代理合同支付招标代理费。1.5.3中标人应根据有关规定，向广州公共资源交易中心交纳中标服务费。1.5.2招标人对符合招标文件规定的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担和设计成果补偿1.4.1投标人符合招标公告及招标文件要求的单位。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.6保密

1.10投标预备会1.9.4现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9踏勘现场

1.11.2招标人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第四章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。1.11分包1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.1本项目不召开投标预备会。

（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离

（7）投标文件格式；（6）发包人提供的资料和条件；（5）发包人要求；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；

网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→通过项目编号或项目名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→“新建问题”→无记名或匿名提出问题。招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标资料有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。2.3招标文件的修改2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。2.2.2招标人应在递交投标文件截止日期前15日解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。

3.1.1投标文件由工程总承包实施方案（含资格审查文件）组成。3.1投标文件的组成3.投标文件2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。2.3.3招标文件的修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。2.3.2招标文件的修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2）企业的法定代表人证明书（联合体投标的，由联合体主办方出具）；1）按招标公告附件一盖章签署的《投标申请人声明》；（4）资格审查文件：（3）广州建设工程招标投标书。（2）目录。（1）封面：标明项目名称、“工程总承包实施方案（含资格审查文件）”字样、投标人单位名称、编制时间等。

8）拟派的设计负责人的证书扫描件；7）拟派的施工负责人（兼项目负责人）的建造师注册证书在平台内的上传件打印件；6）建筑施工企业安全生产许可证在平台内的上传件打印件（联合体投标的，由联合体施工方提供）；5）企业资质证书在平台内的上传件打印件（联合体投标的，联合体各方均提供）；4）企业营业执照在平台内的上传件打印件（联合体投标的，联合体各方均提供）；3）投标人代表的法定代表人授权委托书（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

14）工程总承包实施方案（按附表2《工程总承包实施方案详细评审标准》要求提交）。13）资格审查前，投标人（含联合体成员）须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程施工负责人、设计负责人及专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员（须提交投标人在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案平台内信息打印页）。12）列明主办单位的联合体投标协议书（按招标公告格式）；11）拟派专职安全员须持有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；10）拟派施工负责人持有在有效期内安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；9）拟派的技术负责人的证书扫描件；

3.2.3投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.2招标人设有投标最高限价的，投标人的投标报价不得超过投标最高限价，投标最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2投标报价3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。15）投标人认为需提交的资料。

3.4.1投标人在开标开始时间前（不含开标开始时间），应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体任一成员递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4投标保证金3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1投标有效期按须知前附表的规定。3.3投标有效期

3.5资格审查资料（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：3.4.3未中标的投标保证金将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签订合同后的5个工作日。中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.7投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.6备选投标方案资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

4.1投标文件的密封和标记4.投标联合体投标的，除投标文件中的联合体协议书、投标申请人声明需联合体各方按要求盖章、签字外，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，投标文件其他内容中的“投标人”等，应填写联合体各方的单位全称，但由牵头方盖章、签字即可。（1）投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。按照广州公共资源交易中心网站最新发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》进行操作；3.7.3投标文件编制要求：3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

4.2.2投标人递交投标文件电子备用光盘或U盘的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人代表按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人提交投标文件电子备用光盘或U盘（投标人可以不提交投标文件光盘或u盘）。4.2投标文件的递交4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件电子备用光盘或U盘，招标人不予受理。4.1.2投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件电子备用光盘或U盘密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙，投标文件电子备用光盘或U盘密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.1.1投标文件电子备用光盘或U盘应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章；

（3）在投标截止期前，法定代表人提交投标文件电子备用光盘或U盘，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件，或委托代理人提交投标文件电子备用光盘或U盘，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的；（2）投标文件电子备用光盘或U盘未按招标文件要求密封和标志的；（1）在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件电子备用光盘的；4.2.5若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件电子备用光盘或U盘：4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件电子备用光盘或U盘，招标人不予受理。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3投标文件的修改与撤回注：因投标人自身原因导致的上传有误、解密未及时等情况，投标人自行承担相应后果。

5.2开标程序招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。5.1开标时间和地点5.开标4.3.6在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。4.3.5在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

（5）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台后通过广州公共资源交易中心数字交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。（4）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录广州公共资源交易中心数字交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心数字交易平台生成开标记录并向社会公众公布。（3）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。（2）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目负责人、设计负责人、施工技术负责人、专职安全员；f投标报价（设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。（1）在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。招标人/招标代理按下列程序进行开标：

5.3开标异议（10）开标结束。（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；（8）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。（7）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。（6）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建。6.1评标委员会6.评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（5）与投标人有其他利害关系。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

7.合同授予6.4.2定标委员会按照第二章“评标、定标办法”规定的定标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标、定标办法”没有规定的定标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.4.1定标委员会由招标人依法依规组建，详见投标人须知前附表。6.4定标评标委员会按照第二章“评标、定标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标、定标办法”没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示合格的中标候选人，合格的中标候选人不排序，公示时间为三天。7.2合格的中标候选人公示及中标结果公开7.1.3定标排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推。7.1.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定定标排名第一的中标候选人为中标人。7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐入围候选人的人数见投标人须知前附表。7.1定标方式

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具，或在广州市黄埔区注册成立的国有企业融资性担保机构出具的保函。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为合同中标价的3%。联合体中标的，其履约担保由联合体负责施工的主办方提交。7.4履约担保7.3.2招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心盖章确认。7.3中标通知7.2.2定标工作完成后，招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。

8.1对招标人的纪律要求8.纪律和监督7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.电子招标投标需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。8.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

招标代理代表：招标人代表：交易中心见证人：开标时间：年月日时分开标记录表附件一：开标记录表本项目采用电子招标投标。投标人需按招标文件要求提交电子投标文件。

本次评标及定标采用评定分离的方式，分为评标委员会与定标委员会，评标委员会负责对招标文件进行资格审查与工程总承包实施方案有效性审查及算术复核内容，评出中标候选人。定标委员会负责对通过评标阶段的合格的中标候选人的工程总承包实施方案和投标报价进行综合评分并按得分由高至低排名推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。1.评标、定标方法评标办法前附表第二章评标（通过制法）、定标办法（综合评估法）本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

3.1资格审查文件评审3.评标程序2.1.2工程总承包实施方案有效性审查标准：见评标办法前附表。2.1.1资格审查标准：见评标办法前附表。2.1评审标准2.评审标准

3.2工程总承包实施方案有效性评审特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。3.1.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。3.1.3汇总资格审查情况，编写资格审查报告。3.1.2资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。3.1.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

（3）如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；（2）如果费率与建安工程费限价乘积不等于合价时，以费率为准修正合价（费率有明显的数量级错误的除外，此时应修正费率）；（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（有以下算术性错误需要修正的除外）；3.3.1投标报价的算术校核。评标委员会对通过工程总承包实施方案有效性审查的投标文件建安工程工费报价进行算术校核，具体标准如下：3.3投标报价评审3.3.1工程总承包实施方案的有效性审查：工程总承包实施方案中没有任一种列于本办法附表2《工程总承包实施方案有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.5投标文件的澄清和补正3.4.2有效投标单位不足三家，应当依法重新组织该标段招标。3.4.1评标委员会汇总工程总承包实施方案有效性审查情况，将通过评审的投标人全部推荐为合格的中标候选人，并编写评标报告。3.4评审汇总（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的施工费报价，调整后的施工费报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。（4）投标文件存在其他计算性错误的，按正确的方法计算并修正；

3.6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会将通过评审的投标人全部推荐为合格的中标候选人，进入定标阶段。3.6评标结果3.5.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。3.5.3评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。3.5.2投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。3.5.1为有助于投标文件的审查，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

定标办法前附表5.定标办法（综合评估法）见后附4.评标表格3.6.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5.3.2.1定标委员会按照本办法附表3《工程总承包实施方案详细审查评分标准》的标准，对合格中标候选人的工程总承包实施方案进行详细审查。5.3.2工程总承包实施方案评分5.3.1本项目采用综合评分法定标办法。分值构成及权重见定标办法前附表。5.3定标程序5.2招标人在合格的中标候选人公示完成后10个工作日内进入本项目招标投标交易场所组织定标会。5.1定标由招标人依法依规组建的定标委员会负责。

5.3.4.1合格中标候选人总得分满分为100分，总分权重分配见：定标办法前附表。5.3.4评审汇总5.3.3.2当建安工程费报价等于评标参考价时得100分，建安工程费报价每高于评标参考价1%，扣0.3分，每低于评标参考价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。5.3.3.1当合格中标候选人建安工程费报价位于[建安工程费最高投标限价×92%，建安工程费最高投标限价]区间的投标人超过5家时，在经算术校核的位于[建安工程费最高投标限价×92%，建安工程费最高投标限价]区间的合格中标候选人的建安工程费报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余建安工程费报价的算术平均值为评标参考价；当合格中标候选人建安工程费报价位于[建安工程费最高投标限价×92%，建安工程费最高投标限价]区间的投标人等于或少于5家时，在经算术校核的位于[建安工程费最高投标限价×92%，建安工程费最高投标限价]区间的合格中标候选人的建安工程费报价的算术平均值为评标参考价。若没有建安工程费报价位于[施工费最高投标限价×92%，建安工程费最高投标限价]区间，则由招标人依法重新招标。5.3.3投标报价评分5.3.2.2定标委员会专家评出合格中标候选人工程总承包实施方案得分。

备注：1.凡出现以上任何一项不符合的情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。资格审查表附表1：5.4编写定标报告，定标委员会全体确认后签署定标报告。5.3.4.2定标委员会按照“定标办法前附表”所述公式，计算各合格中标候选人的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，总分相同的，以工程总承包实施方案得分排名靠前的排前；总分与工程总承包实施方案得分均相同的投标文件，以投标总报价低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的合格中标候选人，由评标委员会采用记名投票的方式，确定排序。定标委员应按排序先后，向招标人推荐前3名合格中标候选人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

工程名称：工程总承包实施方案有效性审查表附表2：评委签名：日期：2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

注：工程总承包实施方案详细审查评分标准附表3：2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。

（4）平台内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的，该项业绩不予认定。（3）完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。（2）技术指标（金额大于或等于5000万元）需在广州市住建行业信用管理平台内业绩信息中反映。建筑工程施工总承包类别以业绩网页中“项目基本信息-施工总承包内容－房建”为准。（1）金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。业绩取自广州市住建行业信用管理平台。投标人须提供工程业绩的项目名称及业绩在广州市住建行业信用管理平台中项目编号。不提供项目名称及项目编号的业绩不予评审。若投标人提供的项目名称与项目编号不一致：①项目名称和项目编号在平台内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准；②项目名称存在对应业绩的，项目编号在平台内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准；③项目名称在平台内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在平台内业绩上传件为依据。1、业绩情况：

纳税信用A级纳税人需要在税务局网站可查，A级纳税人只计算投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司），投标人须提供税务局网站查询结果网页打印页及证书原件扫描件并加盖投标单位电子印章，时间以证书上注明的公示评价（评定）年度为准且须含最新评审年度（2021年度）否则不得分；不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。4、第三方评价：科技创新先进企业：时间以证书或证明材料载明的年度为准；须提供相关证明材料和网上查询路径查询结果打印件。3、工程研发能力：①国家级工程奖项指的是中国建设工程鲁班奖、或国家优质工程金质奖、或国家优质工程银质奖、或国家优质工程奖、或中国土木工程詹天佑奖、或建设工程项目施工安全生产标准化建设工地。省级、市级工程奖项指省级或市级行政主管部门或行业协会颁发的工程质量、安全文明方面的奖项，不含技术类奖项及“参建”类奖项；②工程获奖取自广州市住建行业信用管理平台，须同时提交广州市住建行业信用管理平台中获奖业绩的网页信息截图和获奖材料上传件以供核对，提交网页信息截图与递交投标文件截止时平台内上传件不一致的，以平台内上传件为准。平台内网页中“验收材料-验收日期”栏须显示日期以证明该工程已完成。不符合上述条件或不提供平台内网页信息打印页的获奖业绩不予评审。③时间以颁奖时间为准。只计算房建类工程奖项，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金、市政等获奖不参与计分。奖项内容和级别以奖项名称信息为准，获奖只计承建单位，不含参建单位。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按一个奖项计算分数，不得重复计算。2、获奖情况：

《项目管理机构人员配置要求表》附表3-1上述资料不提供或提供不完整或提供不符合要求的不得分。6、本表按百分制评分，所有评委的总分汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。投标人满足多个档次的，按最高档得分。5、投标人应同时提供上表中的人员2022年10月在本单位（不含投标人的子公司）购买社保的缴费记录。若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，招标人应采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况。不符合条件或无提交相关资料的不计分。

投标报价算术复核表附表5:评委签名：日期：投标报价得分表附表4：

第四章发包人要求（另册）第三章合同条款及格式评委签名：日期：工程名称：

5、建筑结构：钢结构/木结构4、建设性质：办公建筑3、工程地点：广州市黄埔区广园快速路以南、护林路以北、珠江涌以西2、建设单位：广州纳米产业投资有限公司1、工程名称:纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目建设项目一、工程简况

（2）充分考虑公共共享空间，整合、理顺各属性功能空间的相互关系。实现业主对于建筑的功能需求。分析研究周边的既有项目及规划条件，合理安排建筑位置、确定单体体量，组织好平面布局。（1）地块总体规划功能包含办公楼、设备房及预留发展用房等。平面功能二、设计目标6、建设规模：建筑总面积约4600㎡，包括地上办公楼建筑面积约3600㎡，地下设备房建筑面积约1000㎡，建筑3层，地下1层，建筑高度不超过24m，建设内容包含纳米科技展厅等。

（3）智能化集成系统包括智能化信息集成（平台）系统、集成信息应用系统；（2）信息化应用系统包括智能卡系统、智慧设施管理系统（物业管理系统）、访客管理系统；（1）包括信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、安全技术防范系统及机房工程六大板块，其中：建筑智能化设计（1）应统筹考虑交通组织，充分分析区域交通条件，理顺地块内外、地上地下的交通组织，整合地块出入口，形成清晰合理的交通流线。交通组织

体现创新及绿色节能原则，按照绿色建筑基本级标准设计。采用绿色节能科技和创新的设计手法，提高建筑性能、降低建设成本、改善环境质量，促进建筑、环境、人三者之间的和谐可持续发展，项目设计融入海绵城市等相关设计理念。绿色节能（7）机房工程包括信息接入机房、有线电视前端机房、信息设施系统总配线间、智能化总控室、信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、音控室、安防智能化总控中心等机房综合管理系统、弱电间。（6）安全技术防范系统包括火灾自动报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、无线对讲系统、电子巡查系统、停车管理系统、安全防范综合管理（平台）系统；（5）建筑设备管理系统包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统；（4）信息设施系统包括信息接入系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、用户电话交换系统、信息网络系统、有线电视系统、公共/应急广播系统、会议系统（含多媒体会议与会务管理）、公共信息系统（信息导引及发布系统）；

四、设计内容及要求附件1：广东省企业投资项目备案证（项目代码：2020-440112-39-03-039126）本项目已取得的立项及规划文件如下：三、工程规划和立项文件本项目采用限额设计。估算项目划分：桩基、基坑围护、土方、±0.00以下结构和一般建筑工程、±0.00以上主体结构和一般建筑工程、公共空间的室内装修工程、外装修工程、电梯工程、供配电、给排水、暖通空调、弱电工程（包括建筑智能化等）等。限额设计

（2）项目建设所涉及的所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要的设备、材料表）以及图纸总封面；工程预算书（包括建设项目总预算表、单项工程综合预算表、单位工程预算书等）；各专业计算书。（1）设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版）中关于施工图设计阶段的编制深度要求，并满足使用功能。.施工图设计（2）设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版）中关于初步设计的编制深度要求。（1）编制初步设计文件，包括设计说明书（设计总说明、各专业设计说明，对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑等，其设计说明应有相应的专项内容）有关专业的设计图纸、主要设备或材料表、工程概算书、有关专业计算书。初步设计

报建、施工招标及施工配合（4）专项设计包括：节能设计、绿色建筑设计、智能化设计、室内装饰设计、钢结构设计、建筑幕墙设计、基坑支护设计、消防审查专项设计等。（3）建筑主体设计单位对本项目的所有设计进行总体技术把控，由建设单位另行选择确定的设计单位所完成的设计内容、相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认。（2）建筑主体设计单位负责管理和协调分包设计单位；组织各分包设计单位按时提交设计资料，统一设计标准、规范、深度和要求。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认。（1）建筑主体设计单位配合单体设计出具相关设计文件，根据单体建筑各阶段进行设计配合；设计文件相互关联处的深度应满足各承包或分包单位设计的需要。专项设计

提交设计资料要求（5）参加交底会审会议、工程例会等相关会议，负责及时协调解决施工现场与设计有关的问题，提供设计变更文件、参与工程验收。（4）配合建设单位进行设计交底、图纸解析、招标答疑等相关技术工作。（3）按建设单位的要求对设计文件进行汇报、说明、沟通等。（2）与建设单位选择确定的专业设计公司配合开展设计工作。（1）按建设单位及政府部门要求提供报建、报审、报批图纸（含电子文件），按要求对设计文件进行修改，确保设计各阶段文件通过审核和批准，完成修建性详细规划审批、初步设计审查、消防审批、施工图设计文件审查、施工许可证办理等报建手续。

除非另有规定，否则所有设计成果的文字说明和文字标注均采用中文，价格均为人民币。设计成果应符合规划条件、有关规范和政策法规的要求。(2)设计成果输出标准要求注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整；上述设计时间为日历日，已包含法定节假日在内；勘察报告提交时间应配合整体勘察设计各阶段的提交时间进行提交。(1)中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下

（3）建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告，确保达到业主要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。（2）建设单位可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、专业设计、智能化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。（1）设计全过程的修建性详细规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计、专业设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。其它要求设计图纸和文本文件应做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应当尽量统一。所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(m)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位，面积以平方米(㎡)为单位，体积以立方米(m³)为单位。

六、技术标准、规范和建筑法规4、本设计任务书作为合同附件,如有不符按合同相关条款执行。3、设计单位尽力配合建设方各建造阶段的报批及验收的工作并提供相关技术资料。2、凡是有设计变更，必须以文字形式说明原因和具体修改内容，双方指定联络人书面达成一致后存档、并向施工方作技术交底。1、设计应切合实际，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工，设计文件必须完整、准确、详尽、规范，应满足我司要求，符合中国现行设计规范及有关技术标准的规定并顺利完成竣工验收。当我司依据有关标准、规范对设计方案提出异议时，设计方应及时作出修改。五、质量保证及其他事项

《办公建筑设计规范》JGJ67-2006《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修订版）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2010）《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版）

《建筑桩基础技术规程》JGJ94-2008《钢结构设计标准》GB50017-2017《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《砌体结构设计规范》GB50003-2011《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）《智能化设计标准》GB50314-2015《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018《供配电系统设计规范》GB50052-2009

相关现行国家规范规定《广州市规划管理技术规定》《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）《气体灭火设计规范》GB50370-2005《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

格式1：第五章投标文件格式备注：以上规范规定及政策如有新版，以新版为准。其他相关政策规定及要求

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附设计文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、技术文件等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。致：项目名称：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包设计投标书

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。日期：年月日法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：投标人：（盖章）本投标书同时作为法人证明书或法人授权委托书。除非签订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

（2）“质量标准”、“投标总工期”、“保修期限”可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写或按实际情况自行填写。注：（1）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。投标日期：年月日广州建设工程招标投标书格式2：

（3）下浮率的填报精确到小数点后2位，四舍五入。（2）投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。注：（1）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签字、盖章。经济投标书格式3：

1．我司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：我司确认收到贵司提供的（项目名称）招标文件的全部内容，我司：(投标人名称)已作为投标人正式授权(授权代表全名，职务)代表我司进行有关本投标的一切事宜。致：（招标人名称）投标承诺书格式4：

7．我司如果中标，我司保证：6．我司同意按照贵司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。5．我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，则投标担保将被贵司没收。4．我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。3．本投标文件的有效期为投标截止日后90日历天内有效；2.我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

7.6保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。7.5保证投标所报的项目负责人、设计负责人在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或发包人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。7.4保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。7.3保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我司完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我司将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。7.2保证将我司的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

日期：年月日法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：投标人：（盖章）7.9如我方中标,我方承诺：须按及广州开发区有关规定编制及办理建设项目工程结算。本公司未按上述规定的期限和内容编制及办理建设项目工程结算，经建设业主或代建单位或监理人书面通知之日起2个月内（最长期限不得超过6个月）仍未提交编制及办理建设项目工程结算的相关文件的，监理人和发包人有权根据建设业主已有资料进行审核并审定，审定的竣工结算合同总价视同是经我方认可的工程竣工结算合同总价。7.8保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。7.7保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

格式6：注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制设计招标投标文件、编制工程总承包实施方案投标文件、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。参与编制投标文件人员名单格式5：注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。注：1、法定代表人证明书也可以采用市场监督管理局统一印制的格式。（）第号法定代表人（负责人）证明书法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书

2、联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。注：1、法定代表人授权委托书也可以采用市场监督管理局统一印制的格式。（）第号法定代表人授权委托书

纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区

中心圆项目设计施工总承包

招标公告

业投资

行

招标人：广州纳米产业投资有限公司

招标代理：广东建瀚工程管理有限公司

时间：二〇二二年十二月

纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总

承包招标公告

根据广东省企业投资项目备案证（2020-440112-39-03-039126）批准，并且本工程具

有资金证明，广州纳米产业投资有限公司现对纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中

心圆项目设计施工总承包进行公开招标，选定承包人。

一、工程名称：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承

包

二、招标单位：广州纳米产业投资有限公司

联系人：王工联系电话：020-28399595

地址：广州市黄埔区连云路2号801房

招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司

联系人：贺工/王工联系电话：18319573748/13145791285

地址：广州市越秀区越华路116号省煤炭大楼九楼

招标监督机构：广州开发区行政市批局/广州开发区建设工程招标投标管理办

公室

监督电话：020-82118560/82112206

联系地址：广州开发区科学城水西路30号汇丽写字楼4楼

三、建设地点：广州市黄埔区广园快速路以南、护林路以北、珠江涌以西。

四、项目概况：中心圆项目建筑总面积约4600m，包括地上办公楼建筑面积约3600m，地

下设备房建筑面积约1000m，建筑3层，地下1层，建筑高度不超过24m，建设内容包含纳米科技

展厅等（具体内容详见本项目发包人要求）。

五、标段划分及招标内容、规模和招标控制价：

1、本工程划分为1个标段

2、招标内容：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包，包括但

不限于以下内容：

2.1设计部分

2.1.1设计范围及内容：

包括但不限于项目的深化方案设计、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编

制、初步设计（含编制项目概算）、施工图设计（含编制施工图预算）、报建通、全过程的技术把关

及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更（如有）等。按相关要求包工、包料、包安全、包

交通等其它费用，包通过建设等主管部门组织的成果报告（图纸）审查，包配合各阶段设计审查，

包验收以及其它相关的技术支持和服务。范围主要包括

（1）负责编制项目方案深化、报建，修建性详细规划设计及报批

（2）负责编制项目初步设计（含编制项目概算），配合初步设计审查及概算审核。

（3）项目设计内容：方案深化、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程

的配合、施工过程中的方案优化及设计变更涉及到的各专业变更设计。包括1）负责本项目建筑设

计总包工作，具体包括：总图设计、建筑设计、结构设计（含钢结构）、强弱电设计（含外电工程）、

智能化设计、机电设计、给排水设计、暖通设计、消防设计、防雷设计、装修设计、幕墙设计、标

识系统设计、泛光照明设计、市政设计（红线范围内及红线外接驳）、绿色建筑（具体绿建星级按

照绿色建筑一星级执行）、满足环保排放的设计（包括废水、废渣、废气）；2）负责本项目与建筑

设计相关的报批报建工作。具体包括：负责办理方案设计审查、初步设计审查、施工图设计报批报

建、建设工程规划许可证办理以及协助招标人办理与本工程相关的报批报建工作。

（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各

专项报批报建和验收工作，以及协助发包人办理与本工程相关的报批报建工作。

（5）负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等审核工作，还包括各阶段方案比选、

技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。

（6）效果图制作等。

（7）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，

并按业主要求准备汇报材料（最终以签订合同内容为准）。

（8）绿色建筑（具体绿建星级按照招标人及招标文件要求执行）设计评价标识的申报、报告

编制及相关报批程序办理。

（9）负责项目竣工图编制、签审工作。

（10）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及申计工作。

（11）设计工作内容详见发包人要求。

2.2施工部分

2.2.1完成本项目所有施工内容，其中包括：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的

施工图进行施工总承包，包括但不限于工程量清单编制、包深化设计：包工、包料、包设备、包工

期、包质量、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料

收集整理、配合编制竣工图：施工内容及建设标准详见本项目招标文件第四章发包人要求，最终以

招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。

2.2.2施工共他服务

（1）配合办理施工报建直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修、

编制设计变更的造价分析报告（如有）、竣工图编制、竣工验收阶段的行政主管部门市批等工作。

（2）配合办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、

建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、施工合同备案手续、施工许可手续（或临时

施工许可）、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证等，除规定应由

招标人缴交的费用外，其他费用均已包含在投标报价下浮率中。

（3）协助组织竣工验收及办理备案手续，协助完成包括消防验收、规划验收、环保验收、人

防验收、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求

整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。

（4）负责施工管理配合服务，对由招标人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不

限于第三方检测、工艺生产线提供场地和使用临时设施的配合工作

（5）协助协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出

所、交通部门、质安监、建管、城管、国土与规划局等。

（6）负责施工临时用水、临时用电、临时道路、临时用地手续的办理、施工及产生的费用，

费用包含在投标报价下浮率中（如报批阶段规定需招标人缴交的，在工程进度款中扣除）。

（7）配合发包人对预算和结算的审核及审计工作。

（8）非主体、非关键性工程需要专业分包的，经总监理工程师和发包人同意后，可以依法分

包。承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、

地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作

为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，费用包含在投标报价

下浮率中。

（9）协助做好迎检、开工、封顶、竣工仪式等筹各工作。

（10）组织本项目的验收和工程资料汇总及整理归档工作。

23质量要求

设计要求的质量标准：符合（建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国

家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到国家及行业现行的相关规范技术标准等要求。

施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的

工程质量合格标准。

3、总工期：180日历天。

其中：设计工期：30日历天：施工工期：150日历天。

4、招标规模：中心圆项目建筑总面积约4600m，包括地上办公楼建筑面积约3600m，地下设

备房建筑面积约1000m，建筑3层，地下1层，建筑高度不超过24米，建设内容包含纳米科技展

厅等。

5、最高投标限价：人民币10072.32万元。【其中建安工程费最高投标限价为人民币9464.06

万元，设计费最高投标限价为人民币608.26万元。】

五、资金来源：自筹资金。

六、公告发布时间、递交投标文件时间与开标时间：

1、发布招标公告时间：2022年月日时分至2022年月日时分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

2、投标文件递交的截止时间为2022年月日时分，投标人应在截止时间

前通过广州公共资源交易中心交易平台网站递交电子投标文件。递交文件前，应按照广

州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目

（即投标登记）。投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心交易平台即

时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

3、逾期送达的投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将了以拒收。

4、递交备用电子投标文件时间2022年月日时分至2022年月日

时分：

5、递交备用电子投标文件地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部广州黄埔区水

西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼）指定开标室，可在广州公共资源交易中心

网站进行查询。

6、开标时间：2022年月日时分

4、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关

信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标

文件截止时间的信息为准。

七、招标文件获取及办理投标登记手续

1、本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。

招标文件一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由

投标人自行在广州公共资源交易中心交易平台网站下载。

2.投标人登记前需在广州公共资源交易中心完成企业信息登记。未完成企业信息登

记的单位，请在本项目投标登记前，到广州公共资源交易中心完成企业信息登记，详细

说明见广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）公告，否则由此造成的登记延误，由投

标人自行承担。

（注：该表中项目负责人填写施工项目负责人、安全员须为投标人广州市住房和

城乡建设局企业诚信档案信息库在册人员。上述人员必须均出自主办方，投标人应保证

上述施工项目负责人未在其他项目中被锁定。）

3、投标保证金5万元，投标保证金在投标截止时间前完成缴纳。

八、投标人合格条件：

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2、投标人（联合体成员）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人

营业执照，按国家法律经营。

3、投标人（或联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

4、投标人必须同时具有承接本项目所需的建设行政主管部门颁发的以下资质：

4.1工程设计资质：具有工程设计综合类资质甲级，或建筑工程设计行业丙级或以

上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级或以上资质，或建筑设计事务所资质，

依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大

湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范（2020）1号）的规定，

香港企业经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的，可作为设计方参与投标。

注：香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建

设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》

（2020）1号，详见链接：

（粤建规范

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

4.2工程施工资质：具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包叁级或以上资质。

注：0施工资质标准按照建市（2014）159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准

中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理

有关问题的通知》（建市（2015）154号）承接工程，并按《住房城乡建设部关于简化

建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市（2016）226号）执行、《住房和城乡建设

部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函（2020）334号）的

要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置

要求中，不允许设置设计资质。

②建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造

师执业工程规模标准（试行）》。小型项目负责人需符合粤建市[2010]26号文规定，专

业以企业聘书上所聘专业为准，如聘书中专业未明确，以小型项目负责人培训合格证或

小型负责人继续教育培训合格证中的专业为准。

注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港

工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的

通知》（粤建规范（2020）1号）确定

5、主要负责人资格要求：

5.1设计负责人要求：具有二级（或以上）注册建筑师或备案的业务范围相当，或

在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责

人要求的香港专业人士。设计负责人与项目负责人不能为同一人：拟投入人员应为本单

位（或承接设计任务的成员单位）正式员工。

注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工

程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通

知》（粤建规范（2020）1号）确定。

5.2项目负责人（允许联合体主办方，兼施工负责人，下同）要求：投标人拟担任

本项目负责人为建筑工程专业贰级或以上注册建造师，项目负责人持有在有效期内的安

全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

5.3专职安全员（若为联合体投标，由施工方提供）须持有在有效期内的安全考核

合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），

并在施工单位注册。

注：a）建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册

建造师执业工程规模标准（试行）》：项目负责人（兼施工负责人）在任职期间不得担

任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任施工负责人。项目负责人（兼施

工负责人）和专职安全员不为同一人；

b）投标人应确保拟任项目负责人（兼施工负责人）未被其他项目锁定，或没有在

其他项目担任项目负责人，否则，经招标人查证属实的（该项目负责人（兼施工负责人）

已被其他项目锁定，或己在其他项目担任项目负责人），投标人将不能被评标委员会或

招标人确定为中标候选人；

c）项目负责人（兼施工负责人）、设计负责人和专职安全员不能为同一人或兼任

其中两个或以上岗位。

5.4投标人（若为联合体，指主办方）拟担任本工程技术负责人的资格要求为：建

筑工程专业（含相近专业）中级或以上技术职称。

7、投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。

8、关于联合体投标：

8.1允许联合体投标，但只接受最多由2家单位（设计单位1家、施工单位1家）

组成的联合体。应以承担施工任务一方的为主办方，并签定联合体工作协议。联合体共

同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

8.2投标人拟任本工程设计负责人、项目负贵人（兼施工负责人）必须是联合体中

对应分工成员的正式员工：以上2项人员不得重复兼任。

8.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审（其中施工总承包资质、安全生

产许可证、项目负责人（兼施工负责人）、专职安全人员以承接施工任务的施工方（主

办方）为准；工程设计资质及设计负责人以承接设计任务的成员单位为准）。

8.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。资格

审查前，投标人在（含联合体成员）广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担

任本工程项目负责人（兼施工负责人）、专职安全员及设计负责人须是本企业诚信档案

中的在册人员。（联合体投标的，诚信备案和人员在册情况为联合体协议分工对应企业

库内诚信档案））

9、投标人（含联合体成员）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体成员）的

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》

第八条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管

理关系，则出现此情形的单位投标均无效（投标人按招标公告附件一提供投标申请人声

明）。

10、本工程不接受被列入广州市开发区不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指

项目负责人（兼施工负责人）、专职安全员、设计负责人）投标。不良记录具体名单以

资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页（网址：

http://www.hp.gov.cn/gzig/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwj1/）“建筑活动不良

行为记录”栏目公布名单（处于通报有效期内）为准。若资格审查时网址有变化，以最

新网址为准；

11、未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加建设工程投标的（具体名单以递交招

标文件截止时间“信用广州”https://creditl.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNe公布的“失信

黑名单”为准。不包含限制参加财政投资工程或政府投资工程的投标）。

注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

九、资格审查方式

本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通

过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名或

经评审通过有效性审查的投标人少于3人时招标失败。招标人分析招标失败原因，修正

招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。本项目为电子评标，投标人需按招

标文件要求提交电子投标文件及定标文件。

十、满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3

名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，

重新组织招标。

十一、费用

（1）本次招标最高投标限价为人民币10072.32万元【其中建安工程费最高投标限

价为人民币9.464.06万元，设计费最高投标限价为人民币608.26万元。】

（2）设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于

设计费投标最高限价。该设计费已包含该项目的全部设计内容及后续项目的变更的设计

工作量。初步设计、施工图设计及各专项设计、深化设计等占全部设计工作量比例为

100%，最终结算价格不得超过投标最高限价，以发包人或其授权委托单位审核为准。

（3）施工费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。投标人根

据招标文件要求以及自行设计编制投标报价。其中工程建安费不得超出最高限价。

（4）项目实行限额施工，预算工程费限额为工程建安费中标价，且工程建安费中

标价不得超过工程建安费最高限价。

（5）设计概算和施工图预算编制原则

本项目需由设计编制设计概算及施工图预算，设计概算建安费送审价不能超过设计

限额：施工图预算送审价不能超过施工费中标价，设计概算和施工图预算最终以业主或

其授权委托第三方咨询单位审定为准，作为确定合同价和施工结算的依据，设计概算和

编制施工图预算原则如下

执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合

定额（2018年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省安装

工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）等相关定

额标准及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价并执行

中标下浮率。其中材料、设备价格执行投标截止日期前28天工程造价管理机构发布的

《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》：《广州地区建设工程常用材料税前综合

价格》没有的材料、设备单价，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》

计算税前价格，且需对选用的厂商价格信息重新进行市场调研询价后就低使用。《广州

地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信

息》均没有的相关价格的，由发包人、监理单位、承包人结合市场价共同协商确定。

十二、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容有异议的，向招标人

书面提出。

异议受理部门：广州纳米产业投资有限公司

电话：020-28399595

地址：广州市黄埔区连云路2号801房

十三、本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广

东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台

（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共

资源交易网发布。

十四、其他

1、投标人须保证其提供的投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行

调查和核实，一旦发现虚假，将上报建设管理部门及相关部门严肃查处。

2、本项目禁止转包或违法分包，否则，招标人有权取消其中标资格或单方面解除

合同。上述要求，投标人须在《投标申请人声明》中予以承诺。

3、有关企业诚信档案的办理事宜，详见广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信

息库相关办事指引。

4、前期咨询服务单位：上海织造建筑设计有限公司（建筑方案设计单位）。

注：不接受前期服务机构投标。

5、投标时是否需要提交设计模型：查。

6、参加投标之前，投标人应查询企业诚信档案、拟报施工项目负责人的使用状态，

以免出现企业诚信档案、拟报施工项目负责人不能被使用的问题。上述情况有可能导致

投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可

能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

十五、特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝

1年内参与招标单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最

低三个月起，自招标人发出通知之日起计）

1.将中标工程转包或者违法分包的：

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的：

4.存在弄虚作假取中标情形的。

5.拖欠农民工工资的：

6.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执

行，被行政监管部门通报或处罚的：

7.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

招标人：广州纳米产业投资有限公司

招标代理：广东建瀚工程管理有限公司

日期：2022年月日

1

附件一：

投标申请人声明

广州市黄埔区住房和城乡建设局、广州开发区建设和交通局、本招标项目招标人及

招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目

中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资

料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不

向招标人或评标委员会成员行购。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务

的机构存在附属关系的

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人

（5）为本标段提供招标代理服务的

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（13）被暂扣安全生产许可证的；

（14）被依法暂停或取消投标资格的：

（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的：

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形

（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的：

11

（18）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企

业名单：

（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级

信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（20）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行赔犯罪行为

的；

（21）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项

日负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，

保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册

单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行

为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产

相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法

按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为

由克扣或拖欠工人工资

七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑

工人实名管理办法（试行）的通知》（建市（2019）18号）、《广东省建设工程领域工

人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规（2018）14号）、《广州市建筑施工实名制

管理办法》（穗建规字（2020）18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施

细则》（穗建规字（2020）37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工

资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑（2017）183号）、《广州市住房和

城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程

用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑（2018）981号）等关于用工实名制和工人工

资支付分账管理的各项最新规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜

等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实

行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专

用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分

专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一

12

管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司

接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位

包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足

招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严

格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选

择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、本单位及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最

高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被

交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单

或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或

被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规白等部门列入黑名单、不良

行为记录（处罚有效期内）。

十一、本单位中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中

使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用

信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站

列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信

息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、

交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经

营者运输。

十二、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理

办法（试行）》（粤办函（2017）708号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于

印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质（202011号）、

《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建（2019）

66号）、《黄埔区住房和城乡建设局广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建

设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建（2020）183号）和黄埔区、广州开发区建设行

政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同

要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防

治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、

3

检查。

如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后

仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝一年内参与后续工程投标的后果

（时限按招标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）。

十三、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质

经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该

资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十四、本单位或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失信

行为被有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施（有效期内）。

十五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定

进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不

符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业：（企业公章）

法定代表人（签字）：

施工负责人（签字）：

施工技术负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

年月日

注：联合体投标的，“声明企业”一栏需填写联合体主办方的单位全称，并由联

合体主办方按要求签字或盖章即可，其他成员单位可以不提供

附件二：（参考格式）

联合体投标协议书

[联合体主办方单位名称、联合体各成员单位名称]自愿组成联合体，共

同参加纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包投标。现就

联合体投标事宜订立如下协议。

1、（施工方单位名称）为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活

动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事

务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承

担相应责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）（施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的

施工外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承

担连带责任，具体按合同要求。

（2）（设计方单位名称）：主要负责本工程的设计等工作，具体

按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

主办方名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：单独投标的，无需提交本协议书。

H

2021/1/18广东省投资项目在线审批监管平台

广东省投资项目代码

项目代码：2020-440112-39-03-039126

项目名称：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区

项目类型：备案

行业类型：其他电子设备制造[3990】

建设地点：广州市黄埔区鱼珠街道广州市黄埔区鱼珠街道广

园快速路以南、护林路以北、丰乐路以西

项目单位：广州纳米产业投资有限公司

社会统一信用代码：91440101MA5D19YA66

纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包招标公告时间：二〇二二年十二月招标代理：广东建瀚工程管理有限公司招标人：广州纳米产业投资有限公司招标公告纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包

招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司地址：广州市黄埔区连云路2号801房联系人：王工联系电话：020-28399595二、招标单位：广州纳米产业投资有限公司一、工程名称：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包根据广东省企业投资项目备案证(2020-440112-39-03-039126）批准，并且本工程具有资金证明，广州纳米产业投资有限公司现对纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包进行公开招标，选定承包人。

建设地点：广州市黄埔区广园快速路以南、护林路以北、珠江涌以西。联系地址：广州开发区科学城水西路30号汇丽写字楼4楼监督电话：020-82118560/82112206招标监督机构：广州开发区行政审批局/广州开发区建设工程招标投标管理办公室地址：广州市越秀区越华路116号省煤炭大楼九楼联系人：贺工/王工联系电话：18319573748/13145791285

2.1.1设计范围及内容：2.1设计部分2、招标内容：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包，包括但不限于以下内容：1、本工程划分为1个标段。五、标段划分及招标内容、规模和招标控制价：项目概况：中心圆项目建筑总面积约4600㎡，包括地上办公楼建筑面积约3600㎡，地下设备房建筑面积约1000㎡，建筑3层，地下1层，建筑高度不超过24m，建设内容包含纳米科技展厅等（具体内容详见本项目发包人要求）。

（5）负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等审核工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作，以及协助发包人办理与本工程相关的报批报建工作。（3）项目设计内容：方案深化、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更涉及到的各专业变更设计。包括1）负责本项目建筑设计总包工作，具体包括：总图设计、建筑设计、结构设计（含钢结构）、强弱电设计（含外电工程）、智能化设计、机电设计、给排水设计、暖通设计、消防设计、防雷设计、装修设计、幕墙设计、标识系统设计、泛光照明设计、市政设计（红线范围内及红线外接驳）、绿色建筑（具体绿建星级按照绿色建筑一星级执行）、满足环保排放的设计（包括废水、废渣、废气）；2）负责本项目与建筑设计相关的报批报建工作。具体包括：负责办理方案设计审查、初步设计审查、施工图设计报批报建、建设工程规划许可证办理以及协助招标人办理与本工程相关的报批报建工作。（2）负责编制项目初步设计（含编制项目概算)，配合初步设计审查及概算审核。（1）负责编制项目方案深化、报建，修建性详细规划设计及报批。包括但不限于项目的深化方案设计、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算)、施工图设计（含编制施工图预算）、报建通、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更（如有）等。按相关要求包工、包料、包安全、包交通等其它费用，包通过建设等主管部门组织的成果报告（图纸）审查，包配合各阶段设计审查，包验收以及其它相关的技术支持和服务。范围主要包括：

（11）设计工作内容详见发包人要求。（10）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作。（9）负责项目竣工图编制、签审工作。（8）绿色建筑（具体绿建星级按照招标人及招标文件要求执行）设计评价标识的申报、报告编制及相关报批程序办理。（7）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料（最终以签订合同内容为准）。（6）效果图制作等。

（3）协助组织竣工验收及办理备案手续，协助完成包括消防验收、规划验收、环保验收、人防验收、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。（2）配合办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、施工合同备案手续、施工许可手续(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证等，除规定应由招标人缴交的费用外，其他费用均已包含在投标报价下浮率中。（1）配合办理施工报建直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告（如有）、竣工图编制、竣工验收阶段的行政主管部门审批等工作。2.2.2施工其他服务2.2.1完成本项目所有施工内容，其中包括：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于工程量清单编制、包深化设计；包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、配合编制竣工图；施工内容及建设标准详见本项目招标文件第四章发包人要求，最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。2.2施工部分

（9）协助做好迎检、开工、封顶、竣工仪式等筹备工作。（8）非主体、非关键性工程需要专业分包的，经总监理工程师和发包人同意后，可以依法分包。承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，费用包含在投标报价下浮率中。（7）配合发包人对预算和结算的审核及审计工作。（6）负责施工临时用水、临时用电、临时道路、临时用地手续的办理、施工及产生的费用，费用包含在投标报价下浮率中（如报批阶段规定需招标人缴交的，在工程进度款中扣除）。（5）协助协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管、国土与规划局等。（4）负责施工管理配合服务，对由招标人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测、工艺生产线提供场地和使用临时设施的配合工作。

其中：设计工期：30日历天；施工工期：150日历天。3、总工期：180日历天。施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到国家及行业现行的相关规范技术标准等要求。2.3质量要求（10）组织本项目的验收和工程资料汇总及整理归档工作。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。1、发布招标公告时间：2022年月日时分至2022年月日时分。公告发布时间、递交投标文件时间与开标时间：资金来源：自筹资金。5、最高投标限价：人民币10072.32万元。【其中建安工程费最高投标限价为人民币9464.06万元，设计费最高投标限价为人民币608.26万元。】4、招标规模：中心圆项目建筑总面积约4600㎡，包括地上办公楼建筑面积约3600㎡，地下设备房建筑面积约1000㎡，建筑3层，地下1层，建筑高度不超过24米，建设内容包含纳米科技展厅等。

4、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。开标时间：2022年月日时分。递交备用电子投标文件地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部[广州黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼）]指定开标室，可在广州公共资源交易中心网站进行查询。递交备用电子投标文件时间2022年月日时分至2022年月日时分；逾期送达的投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。投标文件递交的截止时间为2022年月日时分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台网站递交电子投标文件。递交文件前，应按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目（即投标登记）。投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

投标人合格条件：3、投标保证金5万元，投标保证金在投标截止时间前完成缴纳。（注：该表中项目负责人填写施工项目负责人、安全员须为投标人广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库在册人员。上述人员必须均出自主办方，投标人应保证上述施工项目负责人未在其他项目中被锁定。）2.投标人登记前需在广州公共资源交易中心完成企业信息登记。未完成企业信息登记的单位，请在本项目投标登记前，到广州公共资源交易中心完成企业信息登记，详细说明见广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）公告，否则由此造成的登记延误，由投标人自行承担。1、本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心交易平台网站下载。招标文件获取及办理投标登记手续：

注：香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。4.1工程设计资质：具有工程设计综合类资质甲级，或建筑工程设计行业丙级或以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级或以上资质，或建筑设计事务所资质，依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）的规定，香港企业经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的，可作为设计方参与投标。4、投标人必须同时具有承接本项目所需的建设行政主管部门颁发的以下资质：3、投标人（或联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。2、投标人（联合体成员）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

5.1设计负责人要求：具有二级（或以上）注册建筑师或备案的业务范围相当，或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。设计负责人与项目负责人不能为同一人；拟投入人员应为本单位（或承接设计任务的成员单位）正式员工。5、主要负责人资格要求：注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。②建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。小型项目负责人需符合粤建市[2010]26号文规定，专业以企业聘书上所聘专业为准，如聘书中专业未明确，以小型项目负责人培训合格证或小型负责人继续教育培训合格证中的专业为准。注：①施工资质标准按照建市〔2014〕159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）承接工程，并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市〔2016〕226号)执行、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。4.2工程施工资质：具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包叁级或以上资质。

c)项目负责人（兼施工负责人）、设计负责人和专职安全员不能为同一人或兼任其中两个或以上岗位。b)投标人应确保拟任项目负责人（兼施工负责人）未被其他项目锁定，或没有在其他项目担任项目负责人，否则，经招标人查证属实的（该项目负责人（兼施工负责人）已被其他项目锁定，或已在其他项目担任项目负责人），投标人将不能被评标委员会或招标人确定为中标候选人；注：a)建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；项目负责人（兼施工负责人）在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任施工负责人。项目负责人（兼施工负责人）和专职安全员不为同一人；5.3专职安全员（若为联合体投标，由施工方提供）须持有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），并在施工单位注册。5.2项目负责人（允许联合体主办方，兼施工负责人，下同）要求：投标人拟担任本项目负责人为建筑工程专业贰级或以上注册建造师，项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

8.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审（其中施工总承包资质、安全生产许可证、项目负责人（兼施工负责人）、专职安全人员以承接施工任务的施工方（主办方）为准；工程设计资质及设计负责人以承接设计任务的成员单位为准）。8.2投标人拟任本工程设计负责人、项目负责人（兼施工负责人）必须是联合体中对应分工成员的正式员工；以上2项人员不得重复兼任。8.1允许联合体投标，但只接受最多由2家单位（设计单位1家、施工单位1家）组成的联合体。应以承担施工任务一方的为主办方，并签定联合体工作协议。联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。关于联合体投标：投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。5.4投标人（若为联合体，指主办方）拟担任本工程技术负责人的资格要求为：建筑工程专业（含相近专业）中级或以上技术职称。

资格审查方式：注：未在招标公告第八条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。11、未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加建设工程投标的（具体名单以递交招标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准。不包含限制参加财政投资工程或政府投资工程的投标）。10、本工程不接受被列入广州市开发区不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指项目负责人（兼施工负责人）、专职安全员、设计负责人）投标。不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页（网址：http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）“建筑活动不良行为记录”栏目公布名单（处于通报有效期内）为准。若资格审查时网址有变化，以最新网址为准；9、投标人（含联合体成员）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体成员）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》第八条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系，则出现此情形的单位投标均无效（投标人按招标公告附件一提供投标申请人声明）。8.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。资格审查前，投标人在（含联合体成员）广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人（兼施工负责人）、专职安全员及设计负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。（联合体投标的，诚信备案和人员在册情况为联合体协议分工对应企业库内诚信档案））

（3）施工费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。投标人根据招标文件要求以及自行设计编制投标报价。其中工程建安费不得超出最高限价。（2）设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于设计费投标最高限价。该设计费已包含该项目的全部设计内容及后续项目的变更的设计工作量。初步设计、施工图设计及各专项设计、深化设计等占全部设计工作量比例为100%，最终结算价格不得超过投标最高限价，以发包人或其授权委托单位审核为准。本次招标最高投标限价为人民币10072.32万元【其中建安工程费最高投标限价为人民币9,464.06万元，设计费最高投标限价为人民币608.26万元。】费用满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审通过有效性审查的投标人少于3人时招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。本项目为电子评标，投标人需按招标文件要求提交电子投标文件及定标文件。

异议受理部门：广州纳米产业投资有限公司潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容有异议的，向招标人书面提出。执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合定额》（2018年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）等相关定额标准及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价并执行中标下浮率。其中材料、设备价格执行投标截止日期前28天工程造价管理机构发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料、设备单价，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算税前价格，且需对选用的厂商价格信息重新进行市场调研询价后就低使用。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》均没有的相关价格的，由发包人、监理单位、承包人结合市场价共同协商确定。本项目需由设计编制设计概算及施工图预算，设计概算建安费送审价不能超过设计限额；施工图预算送审价不能超过施工费中标价，设计概算和施工图预算最终以业主或其授权委托第三方咨询单位审定为准，作为确定合同价和施工结算的依据，设计概算和编制施工图预算原则如下：（5）设计概算和施工图预算编制原则（4）项目实行限额施工，预算工程费限额为工程建安费中标价，且工程建安费中标价不得超过工程建安费最高限价。

2、本项目禁止转包或违法分包，否则，招标人有权取消其中标资格或单方面解除合同。上述要求，投标人须在《投标申请人声明》中予以承诺。1、投标人须保证其提供的投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将上报建设管理部门及相关部门严肃查处。其他：本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。地址：广州市黄埔区连云路2号801房电话：020-28399595

特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝1年内参与招标单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：6、参加投标之前，投标人应查询企业诚信档案、拟报施工项目负责人的使用状态，以免出现企业诚信档案、拟报施工项目负责人不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。5、投标时是否需要提交设计模型：否。注：不接受前期服务机构投标。4、前期咨询服务单位：上海炽造建筑设计有限公司（建筑方案设计单位）。3、有关企业诚信档案的办理事宜，详见广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库相关办事指引。

6.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的;5.拖欠农民工工资的；4.存在弄虚作假骗取中标情形的。3.存在围标或串标情形的；2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；1.将中标工程转包或者违法分包的；

投标申请人声明附件一：日期：2022年月日招标代理：广东建瀚工程管理有限公司招标人：广州纳米产业投资有限公司7.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；三、本公司不存在下列情形之一：二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：广州市黄埔区住房和城乡建设局、广州开发区建设和交通局、本招标项目招标人及招标监管机构：

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（13）被暂扣安全生产许可证的；（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；（14）被依法暂停或取消投标资格的；

七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2017〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项最新规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。（21）法律法规规定的其他情形。（20）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝一年内参与后续工程投标的后果（时限按招标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）。十二、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建﹝2019﹞66号）、《黄埔区住房和城乡建设局广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建﹝2020﹞183号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。十一、本单位中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。十、本单位及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）。九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

法定代表人（签字）：声明企业：(企业公章)特此声明十五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。十四、本单位或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失信行为被有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施(有效期内)。十三、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

附件二：（参考格式）注：联合体投标的，“声明企业”一栏需填写联合体主办方的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章即可，其他成员单位可以不提供。年月日设计负责人（签字）：施工技术负责人（签字）：施工负责人（签字）：

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。（施工方单位名称）为联合体主办方。［联合体主办方单位名称、联合体各成员单位名称］自愿组成联合体，共同参加纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。联合体投标协议书

成员名称：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）主办方名称：（盖单位章）5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。（2）（设计方单位名称）：主要负责本工程的设计等工作，具体按合同要求。（1）（施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

注：单独投标的，无需提交本协议书。日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）

广州纳米产业投资有限公司

招标人声明

广州开发区行政审批局/广州开发区建设工程招标投标管理办公室：

我单位就纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目

设计施工总承包项目招标工作，作出如下声明：本次招标公告描述的

招标内容与图纸相符，与项目审批部门核准的招标范围相符，资金已

落实。我单位保证本次招标内容和资料真实、完整，对虚假陈述承担

责任。我单位承诺：招标文件无违法内容，其中企业资信评分项总得

分具有同等竞争力的潜在投标人不少于3名。招标工作中如有违反相

关法律法规的责任，由我单位承担。

广州纳米产业投资有限公司

2022年12月2日

关于设计施工基础资料已收集完成的说明

广州开发区行政审批局/广州开发区建设工程招标投标管理办公室：

广州公共资源交易中心

由我单位组织招标的纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区

中心圆项目设计施工总承包已收集完成所需的设计施工基础资料。

特此说明

广州纳米产业投资有限公

2022年12月2

电子签名委托书

委托人（招标人）：广州纳米产业投资有限公司

被委托人（招标代理单位）：广东建瀚工程管理有限公司，组织机构代码：

914401017499429727，电话：020-37871723。

兹委托上列被委托人担任委托人的代理人，代理完成纳米生物安全中心暨广

纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包项目招标文件及相关资料的电子

文件备案活动。被委托人代理权限如下：

1.代理委托人提交招标项目的招标文件及相关资料的电子文件，委托人确

认：被委托人提交的上述电子文件已经委托人审核和认可，因此产生的权利义务

归委托人承担。

2.被委托人报送上述电子文件过程中代理委托人实施电子签名，其代理签名

的行为对委托人产生法律效力，因此产生的权利义务由委托人承担。

特此委托

委托人（公章）：

2022年12月2日

招标申请函

广州开发区行政审批局/广州开发区建设工程招标投标管理办公室：

广州公共资源交易中心：

纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区中心圆项目设

计施工总承包已具备设计施工招标条件，征地手续已完善，

技术经济指标已稳定。按广州市招标管理有关规定，现委托

广东建瀚工程管理有限公司代理设计施工招标，请批准该项

目进行设计施工招标为盼！

广州纳米产业投资有限公司

2022年12月2日

授权代表证明书

广州开发区行政审批局/广州开发区建设工程招标投标管理办公室

广州公共资源交易中心：

兹授权王建林同志，为我方办理纳米生物安全中心暨广纳创新院

总部园区中心圆项目设计施工总承包招标全过程事宜，负责确认、联

系招标的专职人员。

业投资

亚投资有限公司

广州纳米

2022年12月2日

招标代理委托书

我单位委托广东建瀚工程管理有限公司作为纳米生物安全中心

暨广纳创新院总部园区中心圆项目设计施工总承包的招标代理机构，

负责本项目的招标全过程事宜。请按照建设工程招标的相关法律、法

规文件精神做好该项目的招标代理工作。

特此委托！

广州纳米产业投资有限公司

2022年12月2