西坑水库工程管理处辖内防汛通道修复工程决算编制

服务明标抽签公告表

佛山市高明区水利投资建设有限公司

联系电话：88981189监督投诉电话：88981190

2022年10月12日

三、本单位目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加西坑水库工程管理处辖内防汛通道修复工程决算编制服务的投标。本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：致：佛山市高明区水利投资建设有限公司诚信投标承诺书

1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门按照有关规定进行的处理（处罚），并承担以下后果：七、根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用[2019]1号），本单位没有被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人。六、根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，本单位不是名单上的失信被执行人，没有被列入工程交易黑名单，没有被限制从事工程招投标业务。五、本单位近三年内（自本公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的生效文件为准）；四、本单位没有在任何地方受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚。

注：1、诚信投标承诺书提供的文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章），否则作无效处理。年月日法定代表人（签字）：投标单位（公章）：2、同意一年内禁止本单位参与贵单位所有项目的投标报名。

2、联合体投标人，诚信投标承诺书由牵头人及成员分别出具，并由各自法人代表签名及盖单位公章。

甲方：佛山市高明区水利投资建设有限公司签订日期：2022年月日乙方：甲方：佛山市高明区水利投资建设有限公司项目名称：西坑水库工程管理处辖内防汛通道修复工程决算编制服务工程造价咨询服务协议书

注：（1）本项目的费用不因工程的工程规模变更、工期延长等因素而调整；本项目竣工决算咨询服务费：4400元，固定总价承包。3、付款方式：完成财务决算编制并提交审查报告，经区财政审核通过后三个月内一次性不计息付清。2、合同价：1、甲方委托乙方进行工程造价咨询服务。甲方必须提供所委托项目准确、有效、完整的图纸和相关资料；乙方工作期间如需了解现场情况，进行现场勘测丈量时，甲方负责为乙方提供工作方便。乙方保证提供合格的工程造价咨询服务。乙方应根据国家和省、市有关工程造价的法规、政策、文件，以及基建财务管理的有关规定，本着为政府节约投资的原则，科学、客观、公正地开展审核工作，按甲方的要求，按时按质提供审核服务。监管单位对编审结果进行审查并出具审查意见同时对乙方的审编成果进行评价。为了确保造价咨询的质量和进度，提高建设资金的社会效益，甲方计划安排委托乙方对西坑水库工程管理处辖内防汛通道修复工程进行造价咨询竣工决算编制服务。根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方协商，本着诚实信用的原则，一致同意签订本协议如下。乙方：

(1)提供虚假信息，误导或欺骗甲方（业主单位），以谋取非法利益；6、协议执行期间，如发现乙方有以下违约行为之一，甲方有权终止本协议，并按《中华人民共和国民法典》的规定追究其相应责任：5、协议执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除协议。协议如有未尽事宜，须经双方共同协商，订立的补充协议与本协议具有同等效力。4、技术服务期限：合同签订之日起30个日历天内，每超过工期一天罚款200元。本工程项目使用政府财政资金结算付款，乙方理解并已熟知甲方申请财政付款程序，付款期限由乙方提交申请付款资料之日起计算，付款资料包括：付款申请书、发票（财政部门落实支付款项时提交，乙方未交付对应金额发票给甲方的，按财政支付规定是无法发起支付手续的，因此甲方有权不履行付款义务，甲方对此不承担责任，乙方不得以任何形式向甲方主张权利。）、工程进度表（如有）、结算书（如有）等。甲方在收到乙方提交的申请付款资料后在约定付款期限内向财政部门提出申请办理财政支付手续，即视为甲方已完成合同约定的付款义务，资金具体到账时间以财政部门支付时间为准。如乙方未及时向甲方提交申请付款资料，导致甲方无法向财政部门提出支付手续，造成的经济损失由乙方自行承担。（2）支付说明

7、乙方所提供的服务在效率、质量等方面或其他乙方的原因对甲方造成损失的，乙方必须予以赔偿。(6)中标人违反造价行业法律法规受到有关部门惩处。(5)采用非法手段进行不正当竞争的，构成恶劣影响；(4)出现信用危机、财务危机、生产经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行本合同（协议）；(3)拒绝接受政府相关部门监督、检查的；(2)违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害甲方的利益；

8.3.在协议执行期内，如因乙方违规经营和违约并被查处时，本协议将自动提前终止执行。8.2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。（2）向工程项目所在地的人民法院起诉。（1）向工程项目所在地的仲裁委员会申请仲裁；8.1.因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：8、争议的解决

（1）甲方负责人：黄岸强，联系电话：0757-88981163。12、其他事项：乙方可委托其下属分公司收取该项目的合同价款，并开具分公司发票。11、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，自乙方完成本项目技术服务或双方解除本合同时终止。10、税费：中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。9、本协议一式8份，甲方执6份，乙方执2份，均具有同等法律效力。8.4.本协议未尽之事宜，可以经双方协商以补充协议的形式加以补充。补充协议与本协议具有同样的法律效力。

承包人:(全称)发包人:(全称)佛山市高明区水利投资建设有限公司廉政合同13、根据明城建通[2022]1号（关于印发《佛山市高明区城市重建和项目代建中心服务单位考评管理办法（试行）》的通知）文件精神，需对该项目服务单位进行服务考评，如考评结果不合格或评定为0分，我单位将根据文件规定对项目服务单位作出相应的处理。项目服务单位自愿选择是否参与考评：□参与，并服从考评制度，承担相关责任。□不参与。（2）乙方负责人：，联系电话：。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1双方权利和义务根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2发包人义务1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3承包人义务2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

5双方约定4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4违约责任3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

本合同作为西坑水库工程管理处辖内防汛通道修复工程决算编制合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。7合同法律效力本合同的有效期，自双方签署之日起至服务合同执行结束之日止。6合同生效本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。