中标
厦门银华机械有限公司银华新村单身公寓屋面防水项目招标公告
金额
-
项目地址
福建省
发布时间
2023/02/21
公告摘要
公告正文
厦门银华机械有限公司银华新村单身公寓屋面防水项目招标公告
厦门银华机械有限公司对银华新村单身公寓屋面防水项目进行公开招标。现邀请合格的投标人参与投标。
1、招标编号：YH202302001
2、招标内容：银华新村单身公寓屋面防水项目，详见附件招标文件工程量清单
3、投标截止时间、地点：投标文件应于2023年2月28日下午15：00之前提交到厦门银华机械有限公司行政中心办公室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
4、开标时间、地点: 2023年2月28日下午15：00于厦门银华机械有限公司二楼会议室。
5、投标人若通过邮寄方式递交投标文件，请在邮寄密封袋外注明函件内容（即：招标编号、货物名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码，同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话，以便将迟交的投标文件原封退还）。
6、招标人不组织集中现场踏勘，有意向投标的单位应派代表进行现场踏勘，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对踏勘现场而造成的人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
7、友情提醒：欢迎投标人对项目招标过程中公告发布、招标文件领取、中标通知书发放等环节的服务进行监督。有关上述事项请联系纪检监察张先生（电话：0592-3795857）。
招标单位：厦门银华机械有限公司
地 址：厦门市集美区灌口镇灌口西路69号
邮 编：361023
招标联系人：池女士 （电话13774685535）
技术联系人：蔡先生 （电话18359706453）
厦门银华机械有限公司银华新村单身公寓屋面防水项目招标文件.doc
厦门银华机械有限公司银华新村单身公寓屋面防水项目招标文件.doc
建设工程施工招标文件
招标编号：YH202302001
招标工程名称：银华新村单身公寓屋面防水项目
招标人:厦门银华机械有限公司
编制日期:2023年2月
投标邀请
厦门银华机械有限公司对银华新村单身公寓屋面防水项目进行公开招标。现邀请合格的投标人参与投标。
1、招标编号：YH202302001
2、招标内容：银华新村单身公寓屋面防水项目，详见附件招标文件工程量清单
3、投标截止时间、地点：投标文件应于2023年2月28日下午15：00（北京时间）之前提交到厦门银华机械有限公司行政中心办公室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
4、开标时间、地点:2023年2月28日下午15：00（北京时间）于厦门银华机械有限公司二楼会议室。
5、投标人若通过邮寄方式递交投标文件，请在邮寄密封袋外注明函件内容（即：招标编号、货物名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码，同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话，以便将迟交的投标文件原封退还）。
6、招标人不组织集中现场踏勘，有意向投标的单位应派代表进行现场踏勘，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对踏勘现场而造成的人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
7、友情提醒：欢迎投标人对项目招标过程中公告发布、招标文件领取、中标通知书发放等环节的服务进行监督。有关上述事项请联系纪检监察张先生（电话：0592-3795857）。
招标单位：厦门银华机械有限公司
地址：厦门市集美区灌口镇灌口西路69号
邮编：361023
招标联系人：池女士（电话13774685535）
技术联系人：蔡先生（电话18359706453）
厦门银华机械有限公司
2023年2月18日
一、投标须知前附表
| 项 目 | 内 容 | 规 定 |
| 1 | 工程名称 | 银华新村单身公寓屋面防水项目 |
| 2 | 建设地点 | 厦门市同安区 |
| 3 | 建设规模 | 具体范围详见发包方确定施工范围。 |
| 4 | 质量标准要求 | 合格 |
| 5 | 工期要求 | 本工程须于合同签定后20天内完成改造，项目竣工。 |
| 6 | 招标范围 | 1、招标范围文字描述：具体范围详见发包方确定施工范围。2、招标项目内容详见本招标文件附件。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 资格审查办法 | 采用资格 后 审方法 |
| 9 | 投标有效期 | 为： 30 日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 投标担保要求 | 本招标工程项目投标无担保金 |
投标须知前附表（续）
| 项目 | 内 容 | 规 定 |
| 11 | 投标答疑 | 1、投标人应在开标3日前将投标疑问以书面的形式传真或送至招标人；2、投标传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名，否则招标人将有权拒绝其投标申请。 |
| 12 | 投标替代方案 | 本工程 不允许 投标人提交替代方案 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 14 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 地点：厦门市集美区灌口西路69号2023年2月28日下午15：00（投标文件递交截止时间即为投标截止时间） |
| 15 | 开标地点及时间 | 地点：厦门市集美区灌口西路69号时间：投标截止时间的同一时间 |
二、合同专用条款约定内容
2.1、词语定义及合同文件
2.1.1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）工程报价书或预算书；（10）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充答疑书）；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
2.2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.2.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。
2.2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规；福建省、厦门市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。
2.2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：见本工程《招标文件》规定执行。
发包人提供标准、规范的时间：签订施工合同前由承包人自备。
国内没有相应标准、规范时的约定：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人。通知应包括所需的相应标准、规范或指令，需要的理由和时间。承包人应采用发包人与设计单位确认的规范、规程、标准。
2.3、承包人委派的项目负责人
姓名：待定职务：项目负责人
2.4、发包人工作
2.4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
2.4.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地具备的施工条件以现有的条件为准，承包人在开标前应自行到现场勘察，不足部分所需费用由中标单位自行承担。
2.4.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工现场所需的施工用水、用电均由甲方负责。
2.4.1.3协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，其费用承包人在投标时综合考虑自行报价。
2.5、承包人工作
2.5.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
2.5.1.1承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定执行。在工程实施过程中，承包人应①对其承包范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员的教育、做好安全防范和安全管理；②保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，费用由承包人承担，并在投标报价中综合考虑；③承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，在签订承包合同时，必须同时签订安全文明施工协议、安全文明施工承诺书。④如工程施工需要照明的，发生费用由承包人自负。
2.5.1.2需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按厦门市的有关文件规定办理各项有关手续。发生的费用由承包人在投标报价中综合考虑（含建筑垃圾处理清运费、污废水排放费、渣土受纳费及环保噪音费等），并已计入投标报价内。若承包人办理相关手续所需的费用以及不及时办理有关手续和违反相关规定导致的罚款，均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。
2.5.1.3已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。
2.5.1.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。由承包人负责保护的项目，承包人应计算出相关费用，并自行计入相应的投标报价中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。
2.5.1.5施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。因承包人违反厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担。工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施清退出场并打扫干净，所需的费用由承包人负担。
2.5.1.6双方约定的承包人应做的其他工作：
①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。②因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、砂石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。⑤包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报工程师审批同意后方可实施。⑥承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报发包人备案。⑦承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。
2.6、安全施工：
2.6.1承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员的安全。同时承包人必须按厦门市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，编制安全文明费用预算，确保费用与设施投入达标。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中按本招标文件可以计取的安全与文明施工措施费的部分或全部（无论投标人投标报价中是否优惠此项费用）并按厦建价字（2003）027号文有关条款的规定处罚；当承包人的安全与文明施工费用、设施等投入严重不足影响工程与施工安全时，发包人有权另行选择施工单位实施，实施产生的费用从工程款中扣除。承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用。若发生安全事故，发包人有权扣除承包人每次不少于1万元人民币的违约金；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权扣除承包人每次不少于3万元人民币的违约金，该费用将从承包人的工程款中直接扣除。
2.7、工程款（进度款）支付
双方约定工程进度款的支付方式如下：工程竣工验收合格后，发包方支付至该工程合同价的95%；余下结算总造价的5%作为工程质量保修金，待合同保修期（壹年）结束、且无遗留质量问题未解决后十五个工作日内结算。
2.8、竣工验收与结算
2.8.1、竣工验收
2.8.1交工工程的范围和竣工时间：按发包人认可的总进度计划约定部位和时间。
2.9、竣工结算
2.9.1工程竣工结算资料在工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续（合同建筑物移交、施工建设工程竣工档案资料移交及施工场地清理干净并移交），工程竣工资料移交发包方工作完成后方可提交。
2.10、争议
2.10.1因本合同引起的或与合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向厦门仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院起诉；
2.11、其他
2.11.1、保险
2.11.1.1本工程双方约定投保内容如下：
承包人投保内容：自身的财产与施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害。
2.11.2、合同份数:
双方约定合同副本份数：合同副本贰份，双方各执副本壹份。
2.11.3.工程竣工及竣工资料：
2.11.3.1工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收；
（1）工程已按本合同规定全部建成,并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；
（2）竣工现场清理已符合约定要求；
（3）承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份。
三、招标方式及资质要求
3.1、本工程招标投标采用最低价中标法。
3.2、本工程要求投标人必须具备建筑施工三级资质，并具备承担招标工程项目能力的具有独立法人资格的企业、公司。
四、投标文件的组成及资格审查办法
4.1投标文件由商务投标文件和资格后审文件组成。
4.1.1、商务投标文件包括下列内容
（1）投标函
（2）投标函附录
（3）项目报价清单，必须明确各类材料的品牌与规格
（4）企业基本账户开户许可证或企业基本账户开户其它有效证明
4.1.2、资格审查及文件要求
开标后，由招标人及根据资格后审标准和方法以及投标人所提交的资格后审资料对各投标人的资格进行审查，只有通过资格后审的投标人，其投标文件才能进入评标程序。资格后审不合格的投标人的投标作废标处理，且将不推荐为中标候选人。
投标申请人在资格后审时，应按照招标文件规定的时间、地点提交下列证书、证明资料文件,资格后审文件包括下列内容：
（1）参加开标会议授权委托书；
（2）参加招投标活动的法定代表人的委托代理人身份证明；
（3）投标人营业执照副本；
（4）投标人资质证书副本；
《企业法人营业执照》用加盖年检或验证部门印鉴并注明“复印件内容与原件内容一致”等能反映原件真实、全面内容的复印件替代。
五、评标、定标办法
5.1、废标条件
5.1.1投标文件缺下列项目其中一项内容的视为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理，其投标文件不予评审。
①投标文件签署授权委托书（法定代表人亲自签署投标文件或投标文件按规定加盖投标人公章的除外）；
②投标文件没有投标人法定代表人或其委托代理人签字和加盖投标人印章（公章）；
③投标函及投标函附录；
5.2、确定中标候选人的办法最低价中标法，在符合招标文件资质、前提下，本项目采取最低价中标法。
六、附件
附件1承包人承揽工程项目一览表（工程量清单）
| 序号 | 项目 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 屋顶隔热层敲打清除 | 400平方米 | ||
| 2 | 屋面找平修复 | 400平方米 | ||
| 3 | 铺设防水层 | 400平方米 | ||
| 4 | 伸缩缝漏水 | 21米 | ||
施工投标文件
（正本）
工程名称：
投标文件内容：商务标投标文件
法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）
投标人：（印鉴）
日期：年月日
附件2
投标文件签署授权委托书
本授权委托声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程投标文件的内容。
代理人无转委权，特此委托。
代理人：身份证号码：
单位盖章：
法定代表人签字：
注：投标文件由独立投标人或联合体投标人的法定代表人亲自签署的，不必提交本授权委托书，如为联合体投标且由委托代理人签署的，联合体各成员应分别提交授权委托收。
附件3
投标函
致：＜招标人（业主）＞
1、根据已收到的招标编为的工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其它有关招标投标政策法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件（含招标文件澄清、修改通知、招标答疑纪要）的所有内容和有关文件后，我方愿以我方所递交的工程合理低价确认函中所填报的工程投标总价，按本工程招标文件的条件承担上述工程的施工、竣工和保修。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经过成本核算，所填报的投标价格不低于企业个别成本。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的投标函附录中的工期和招标文件中对工期的要求如期开工、竣工并移交整个工程。
5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到我方所递交的投标函附录中的质量标准。
6、一旦我方中标，我方保证用于工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经发包人确认后使用。
7、一旦我方中标，我方保证在规定时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及进场施工，并认真履行合同和其他投标承诺。
8、招标文件如有履约担保要求，我方如中标保证按照招标文件规定方式、时间和金额提交履约担保。
9、我方同意所递交的投标文件在本工程规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
10、除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件澄清、修改通知、招标答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人：（印鉴）
单位地址：
法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：年月日
附件4
营业执照（复印件）
附件5
资质证书（复印件）
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部