山东电力高等专科学校劳模工匠研修楼建设项目
发布日期：2024-01-12

合同名称	山东电力高等专科学校劳模工匠研修楼建设项目	发包人	山东电力高等专科学校
承包人	济南一建集团有限公司	合同工期	305
合同价款	61534619元	合同规模	10887.6㎡元/㎡
工程项目地点	市中区二环南路500号	合同签订时间	2023-12-27
质量标准	合格	合同生效时间	2023-12-27
违约责任	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同签订后10日内承包人提交详细施工进度计划，施工进度计划经发包人批准后实施。发包人和监理人应按照批准的施工进度计划检查工程进度情况。按照节点施工进度计划，单个节点每延误一天缴 纳合同价款的万分之四作为违约金，单个节点工期延误的发包人有权随时单方解除合同并重新更换施工单位，承包人在未完善结算手续的情况下必须立即无条件撤出工地，同时，承包人应承担给发包人造成的所有损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。	履约担保	保险保函
解决争议的办法	工程所在地人民法院	支付担保	/
其他内容	/	备注	空