中标
[电招]中国长安璧山低碳产业园一期项目设计招标公告
场地管控措施低碳产业园一期项目设计低碳产业园BIM设计施工伴随服务施工图设计初步设计方案设计投资估算编制概算编制机加工生产线布局铁地板安装二次深化设计总平规划绿色建筑专篇结构电气安全防范措施动力专业设计暖通空调给排水弱电园区端口预留节能专篇海绵城市专篇外立面幕墙消防专篇挡墙基坑支护能效测评大门围墙总平道路室外管线新能源施工图审查书面意见施工招标配合后续服务现场的相关技术问题专业配合定期巡场配合报建相关验收质量保修工程设计机械工程总承包工程勘察设计工程全过程咨询工业厂房给水排水供配电智能化总图规划总体设计施工阶段伴随设计技术服务费办公家具办公设施交通工具BIM模型保险智能工程灯塔工厂设计灯塔工程重难点分析及合理化建议新型技术应用BIM技术装配式建筑设计服务后续后期服务措施设计周期计划保证措施建筑专业设计城市规划设计文件设计说明施工招标图纸图板计算书软件其他文件设计资料设计概算技术交底施工配合参加竣工验收工程基础资料勘察报告设计任务书试运行调试维修改造工程建设设计监理修补相关服务设计人不得将其设计分包工程设计分包设计试车环道竣工图开始设计提前完成设计实施方案展板沙盘动画复核审核办公房间办公桌椅互联网接口冷暖设施生活设施交通服务其他便利条件配合工作恢复设计市政公用工程房屋建筑工程参考资料设计问题进行答疑检查稽察审计事故调查处理后评估设计技术专业工程设计审批建设工程设计建筑施工材料设备工程分包劳务住房装修通讯工具高档办公用品婚丧嫁娶活动旅游健身娱乐研发大楼仓储区线控产品制动器零部件轻量化线控底盘南方天合铝合金生产厂房市政设施接口资料征地建设场地红线图地块规划用地指标可行性研究报告生活配套辅助用房公用配套设施设备房地质勘察工艺技术资料环保人防设计深度振动噪声半消声实验室混凝土隔振间大型电控液压伺服试验设备汽车材料底盘零部件模块系统整车的试验产品试制研发试验试制中心大型压铸机集风罩抽气净化装置铝合金熔炼铝挤压机机加工机器人焊接站铝合金生产车间金刚砂耐磨地坪加工中心隔振沟总成冷却循环水熔炼炉排烟除尘装置自动化装配线工业用地物流组织铝合金熔化炉热处理隧道炉荧光探伤机X射线探伤机超声波清洗线压装机研发试验试制厂房半消声室行车3台液压油线控零部件装配生产厂房线控制定装配线线控转向装配线电梯有无机房门窗窗切削液研发办公楼仓储厂房立体库防雷接地系统电视电话网络检测监控储能光伏运用燃气系统后续可扩容试车道水泥路面沥青路面砖块路面砂石路面鹅卵石路面智能制造设备热回收地热源自然水体热源现场踏勘安全设施设计机械建设专家评审有害因素分析设施的先进性和可靠性分析重大危险源分析安全管理措施事故风险分析事故预防应急救援措施消防安全防范措施职业危害因素控制措施其他安全防范措施危险物料防范措施总平面布置建筑设计设备安全防范措施安全设施总投资概算安全设施分类投资概算安全管理机构设置安全管理人员配备安全教育培训
金额
-
项目地址
重庆市
发布时间
2022/11/03
公告摘要
项目编号2209-500120-04-01-824058
预算金额119110万元
招标联系人简女士
招标代理机构重庆国际投资咨询集团有限公司
代理联系人廖先生13594000683
中标公司-
中标联系人-
公告正文
[电招]中国长安璧山低碳产业园一期项目设计招标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标（评审）专家、项目业主、代理机构、投标（竞买）人或供应商等入场交易人员须承诺符合疫情防控有关要求后方可入场（承诺书见附件1、2、3）。一、所有入场人员须积极配合交易场所工作人员进行体温检测、验码和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不得进入交易场所。为认真落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，严格遵守《中华人民共和国传染病防治法》及新冠肺炎疫情防控相关要求，进一步加强疫情防控，为有效应对当前严峻复杂的疫情防控形势，按照区委、区政府工作安排，保障公共资源交易场地秩序。现就再次调整疫情期间场地防控措施通知如下：各有关单位：关于再次调整疫情期间场地管控措施的通知重庆市璧山区公共资源交易中心
八、交易活动结束后，参与人员迅速离场，不得在公共区域内停留。七、评标专家的评审费须在开阔区域分别发放，不得因发放造成人员聚集。六、监督部门、项目业主、交易中心进入专家抽取室、资料封存室人员每次各限1名。五、工程类电子招投标项目，投标人在规定时间内自行网上解密，原则上不到开标现场；非电子招投标工程、政府采购等项目，需递交投标等资料的，由交易中心和代理机构工作人员按疫情防控要求在指定地点接件，投标（竞买）人可派1名代表进入开标室。四、各项交易活动的参与人员需做好前期的各项准备工作，提前到达交易活动区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。三、所有入场人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从交易场所工作人员的引导。
2022年3月14日重庆市璧山区公共资源交易中心3.投标（竞买）人/供应商承诺书2.项目业主/代理机构承诺书附件：1.评标（评审）专家承诺书九、根据疫情防控需要，将适时调整疫情防控措施。
3.本人14天内未离渝，未有本土疫情区县经停史和旅居史，不属于时空伴随人员。如有上述情形，本人已按照要求开展核酸检测且核酸检测结果为阴性。未有发烧、发热、咳嗽等症状，目前身体状况良好。2.本人未有新冠病毒阳性病例接触史，密切接触者的密切接触史，未有发烧、发热、咳嗽等症状，目前身体状况良好。1.本人近期未有境外旅居史、中高风险地区旅居史或已按要求隔离期满，未有发烧、发热、咳嗽等症状，目前身体状况良好。本人姓名：，专家证书号：，参加年月日的评标活动。本人承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及新冠肺炎疫情防控相关要求。本人承诺做到以下几点：评标（评审）专家承诺书附件1
项目业主/代理机构承诺书附件2承诺人（签字）：年月日6.评标（评审）结束后，本人迅速离场，不在公共区域内停留。5.本人参加评标时自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。4.本人配合交易场所工作人员进行体温检测、验码和人员信息登记。
5.本单位所派现场工作人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从交易场所工作人员的引导。4.本单位所派现场工作人员有重庆以外非中高风险区的城市旅居史，须持有48小时内核酸检测阴性证明。3.本人14天内未离渝，未有本土疫情区县经停史和旅居史，不属于时空伴随人员。如有上述情形，本人已按照要求开展核酸检测且核酸检测结果为阴性。未有发烧、发热、咳嗽等症状，目前身体状况良好。2.本单位所派现场工作人员廖骏卓（姓名），500103199005247314（身份证号码），13594000683（联系电话），在重庆市江北区（省、市）居住；李伏（姓名），500103199407285911（身份证号码），13883575315（联系电话），在重庆市南岸区（省、市）居住，陈瀚（姓名），51021119811015151X（身份证号码），18580167716（联系电话），在重庆市江北区（省、市）居住，近期未有境外旅居史、中高风险地区旅居史或已按要求隔离期满，未有新冠病毒阳性病例接触史、密切接触者的密切接触史，未有发烧、发热、咳嗽等症状，目前身体状况良好。1.积极配合交易场所工作人员进行体温检测、验码和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标（拍卖）场所。本单位重庆国际投资咨询集团有限公司承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及新冠肺炎疫情防控相关要求。本单位于年月日组织中国长安璧山低碳产业园一期项目设计项目的开标（拍卖）/抽取活动。本单位承诺做到以下几点：
投标（竞买）人/供应商承诺书附件3承诺人（公章）：年月日6.交易活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。6.本单位保证做好开标（拍卖）/抽选前准备工作，提前到达开标（拍卖）/抽取区域，配合中心做好开标场地临时调配和现场人员引导工作，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。
5.参加投标（竞买）人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从交易场所工作人员的引导。4.本单位所派投标（竞买）人员有重庆以外非中高风险区的城市旅居史，须持有48小时内核酸检测阴性证明。3.本人14天内未离渝，未有本土疫情区县经停史和旅居史，不属于时空伴随人员。如有上述情形，本人已按照要求开展核酸检测且核酸检测结果为阴性。未有发烧、发热、咳嗽等症状，目前身体状况良好。2．本单位所派现场工作人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市）居住，近期未有境外旅居史、中高风险地区旅居史或已按要求隔离期满，未有新冠病毒阳性病例接触史、密切接触者的密切接触史，未有发烧、发热、咳嗽等症状，目前身体状况良好。1.参与投标（竞买）人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测、验码和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标（拍卖）场所。本单位承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及新冠肺炎疫情防控相关要求。本单位于年月日参加项目的开标（拍卖）活动。本单位承诺做到以下几点：
承诺人（公章）：年月日7.开标（竞买）活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。6.本单位保证做好投标（竞买）前期的各项准备工作，提前到达开标（竞买）区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。
招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）招标人：中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司（盖章）设计招标文件项目编号：FG2200050810B项目名称：中国长安璧山低碳产业园一期项目设计
2.项目概况与招标范围51.招标条件5第一章招标公告5第一卷4目录2022年11月
8.联系方式77.发布公告的媒介76.投标文件的递交65.招标文件的获取64.技术成果经济补偿63.投标人资格要求6
1.3招标范围、设计服务期限和质量标准281.2招标项目的资金来源和落实情况281.1项目概况281.总则28投标人须知前附表8第二章投标人须知8
1.9踏勘现场291.8计量单位291.7语言文字291.6保密291.5费用承担291.4B投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）28
2.2招标文件的澄清302.1招标文件的组成302.招标文件301.12响应和偏离301.11分包301.10投标预备会29
3.3投标有效期323.2投标报价323.1投标文件的组成313.投标文件312.4招标文件的异议312.3招标文件的修改31
4.1投标文件的密封和标记334.投标333.7投标文件的编制333.6备选投标方案333.5B资格审查资料333.4投标保证金32
5.3开标异议345.2开标程序345.1开标时间和地点345.开标344.3投标文件的修改与撤回344.2投标文件的递交34
7.1中标候选人公示357.合同授予356.3评标356.2评标原则356.1评标委员会356.评标35
7.7履约担保367.6技术成果经济补偿367.5中标通知367.4定标357.3中标候选人履约能力审查357.2评标结果异议35
9.1对招标人的纪律要求379.纪律和监督378.2重新招标和不再招标378.1重新招标的情形368.重新招标和不再招标367.8签订合同36
第三章评标办法（综合评估法）4410.需要补充的其他内容389.5投诉389.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求389.3对评标委员会成员的纪律要求389.2对投标人的纪律要求37
3.评标程序512.2分值构成与评审标准512.1初步评审标准512.评审标准511.评标方法51评标办法前附表44
第一部分合同协议书56第四章合同条款及格式553.4评标结果523.3投标文件的澄清523.2详细评审523.1初步评审51
5.设计要求664.设计人义务643.发包人管理632.发包人义务621.一般约定58第二部分通用合同条款58
11.合同变更7110.施工期间配合719.设计责任与保险708.设计文件697.暂停设计686.开始设计和完成设计67
1.一般约定76第三部分专用合同条款7615.争议的解决7514.违约7413.不可抗力7312.合同价格与支付72
8.设计文件826.开始设计和完成设计825.设计要求814.设计人义务793.发包人管理792.发包人义务78
15.争议的解决8814.违约8513.不可抗力8412.合同价格与支付8411.合同变更839.设计责任与保险83
第三卷107中国长安璧山零部件产业园项目设计任务书96第五章发包人要求95第二卷94合同附件8816.补充条款88
二、商务部分116（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书114（二）投标函附录113（一）投标函111一、投标函部分110第六章投标文件格式108
（二）132（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书130四、资格审查部分127（二）效果图126（一）设计方案125三、技术部分123
（七）承诺137（六）类似项目情况表136（五）近年财务状况表135（四）主要人员简历表134（三）拟委任的主要人员汇总表133投标人基本情况表132
本招标项目中国长安璧山低碳产业园一期项目已由重庆市璧山区发改委以重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2209-500120-04-01-824058）批准建设，项目业主为中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司。项目已具备招标条件，现对该工程的设计进行公开招标。1.招标条件中国长安璧山低碳产业园一期项目设计招标公告第一章招标公告第一卷（八）其他资料139
本次招标项目设计合同估算金额：450万元（含节能、绿色建筑、消防、海绵城市等专篇，以及施工图审查和BIM设计等全部费用）本次招标项目工程费估算金额：约40000万元；2.3本次招标项目投资估算金额：119110万元；2.2项目概况与建设规模：本项目厂区总建设规模约306亩，建筑面积约13.9万平方米，其中生产厂房约12.7万平方米，研发场地约1.2万平方米，旨在打造长安汽车线控底盘生产线灯塔工厂。2.1建设地点：重庆市璧山区黛山大道与比亚迪大道交汇处2.项目概况与招标范围
其他服务685日历天（包含至项目竣工验收的全部施工伴随服务）；施工图设计25日历天；初步设计15日历天；方案设计5日历天；2.5设计服务期限：730日历天，其中：2.4招标范围：根据招标人的需求任务书完成方案设计（含投资估算编制）、初步设计（概算编制）、施工图设计、生产线及工艺设备布局安装二次深化设计，包括且不限于总平规划、建筑、结构、电气、动力、暖通、给排水、弱电(含园区端口预留)、节能、BIM、绿色建筑、海绵城市、外立面幕墙、消防、挡墙、基坑支护、能效测评、大门、围墙、总平道路、室外管线、新能源等红线范围内的所有设计工作内容（见设计任务书）；负责通过施工图审查并取得施工图审查书面意见、施工招标配合及后续服务、现场及专业配合、定期巡场、配合报建、相关验收工作及质量保修阶段的配合等后期服务。
①工程设计综合甲级资质；3.1.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：3.1本次招标要求投标人须具备以下条件：3.投标人资格要求2.7其他：/2.6标段划分（如有）：/
给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：/。本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。4.技术成果经济补偿3.2本次招标不接受联合体投标。3.1.2投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的设计能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。②同时具备行政主管部门核发的工程设计机械行业甲级和工程设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质；
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。6.投标文件的递交5.3招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网(璧山区）（www.cqggzy.com/bishanweb/)发布澄清或修改。5.2投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网(璧山区）（www.cqggzy.com/bishanweb/)本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。5.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网(璧山区）（www.cqggzy.com/bishanweb/)下载招标文件、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及CA数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和CA数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。5.招标文件的获取
招标人：中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司8.联系方式[提示：依法必须招标项目的招标公告，必须在重庆市公共资源交易监督网发布。]本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网（ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网(璧山区）（www.cqggzy.com/bishanweb/)、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上发布。7.发布公告的媒介6.2未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。
联系人：廖先生地址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦2006室招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司电话：18580879680联系人：简女士地址：重庆市渝北区云竹路21号南山工业园区5栋8楼
4.请各潜在投标人随时关注重庆市公共资源交易网（璧山区）上关于疫情期间交易服务指南及补充通知、公告等，并按要求做好入场人员相关准备工作，否则将可能影响投标行为。无论投标人下载与否，均视为已知晓所有内容。3.根据重庆市和璧山区疫情防控有关规定，璧山区公共资源交易中心将加强对入场交易人员的登记核验，若不符合防控要求，将不能入场参与公共资源交易活动，请自行评估后果，合理安排人员参与相关活动。因防疫政策实时变化，请您及时关注重庆市和璧山区最新疫情防控政策，积极配合疫情防控要求！2.本项目招标过程中，如有单位、领导干部以及纪检监察对象存在徇私舞弊、濫用职权、玩忽职守等违反党纪、政纪或违法犯罪行为的，请向璧山区纪委监委举报。举报地址：璧山区公共服务中心1号楼222室，举报电话：023－41416200。1.为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为，欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人，积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的，公安机关及有关部门将立即介入调查。特别提示：电话：13594000683
1.1项目概况1.总则正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文等其他地方不一致时，以投标人须知前附表为准。投标人须知前附表第二章投标人须知
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 | |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司地址：重庆市渝北区云竹路21号南山工业园区5栋8楼联系人：简女士电话：18580879680 | |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司地址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦2006室联系人：廖先生电话：13594000683 | |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 中国长安璧山低碳产业园一期项目设计 | |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 重庆市璧山区黛山大道与比亚迪大道交汇处 | |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 房屋建筑工程 | 用地面积：本项目厂区总建设规模约306亩建筑面积：建筑面积约13.9万平方米，其中生产厂房约12.7万平方米，研发场地约1.2万平方 |
| 1.1.7 | 项目估算金额 | 本次招标项目投资估算金额：119110万元；本次招标项目工程费估算金额：约40000万元；本次招标项目设计合同估算金额：约450万元（含节能、绿色建筑、消防、海绵城市等专篇，以及施工图审查和BIM设计等全部费用） | |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹，100% | |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 | |
| 1.3.1 | 招标范围 | 根据招标人的需求任务书完成方案设计（含投资估算编制）、初步设计（概算编制）、施工图设计、生产线及工艺设备布局安装二次深化设计，包括且不限于总平规划、建筑、结构、电气、动力、暖通、给排水、弱电(含园区端口预留)、节能、BIM、绿色建筑、海绵城市、外立面幕墙、消防、挡墙、基坑支护、能效测评、大门、围墙、总平道路、室外管线、新能源等红线范围内的所有设计工作内容;负责通过施工图审查并取得施工图审查书面意见、施工招标配合及后续服务、现场及专业配合、定期巡场、配合报建、相关验收工作及质量保修阶段的配合等后期服务。 | |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 730日历天，其中：方案设计5日历天；初步设计15日历天；施工图设计25日历天；其他服务685日历天（包含至项目竣工验收的全部施工伴随服务）； | |
| 1.3.3 | 质量标准 | 工程设计严格执行工程建设强制性质量标准，设计质量必须满足国家及地方设计的有关标准、规范要求，设计深度要求必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》中有关要求，并通过相关部门审核。 | |
| 1.4.11.4.11.4.11.4.11.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉投标人资质条件、能力和信誉投标人资质条件、能力和信誉投标人资质条件、能力和信誉投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程设计招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：1.资质要求及营业执照（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的以下资质之一：①工程设计综合甲级资质；②同时具备行政主管部门核发的工程设计机械行业甲级和工程设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质；投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书。（2）具备有效的营业执照。投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照。注：不得将投标人营业执照记载的经营范围作为评审因素。2.财务要求2019年、2020年、2021年的年度财务状况不亏损。投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。3.业绩要求投标人提供的类似业绩应同时满足以下要求：3.1业绩时间要求：投标截止日前5年，指投标人在2017年1月1日起至投标截止日止（以设计成果文件备案或批复或审查时间为准）完成的1个类似设计业绩，或1个包含类似设计工作的工程总承包业绩（或工程勘察设计业绩或工程全过程咨询业绩（含设计））。3.2业绩规模要求：（1）工程类别：工业厂房（2）工程规模：总建筑面积10万平方米及以上3.3业绩证明材料要求：投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的合同协议书和设计成果文件通过备案或批复或审查的证明材料（非政府投资项目初步设计业绩可提供该业绩项目备案证明材料和业主证明代替）。若提供的上述业绩证明材料无法体现工程规模（如有）的，还须提供该业绩的中标通知书。注：（1）投标人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以通过备案或批复或审查的设计成果文件为准。（2）已取消施工图审查的地区，若业绩完成时间在取消施工图审查的文件实施之后的，应提供业绩所在地行业主管部门取消施工图审查的文件和证明设计合格的业主证明，设计业绩的时间以业主证明中显示的设计合格时间为准。（3）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。不满足上述业绩要求的业绩视为无效。4.投标截止日投标资格情况投标人自行承诺（格式见第六章投标文件格式）不得存在下列情形之一：（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺。上述第（2）、（3）款信用状况在开标环节进行查询，查询结果交由评标委员会评审，若投标人针对上述第（2）、（3）款的承诺内容与查询结果不符，由评标委员会作否决投标处理。注：投标人是否因有不良行为记分、进入重点关注名单或黑名单而被限制投标的，以开标环节信用状况查询结果为准。5.项目负责人的资格要求5.1投标人拟派的项目负责人必须是投标人本单位人员，具备高级及以上工程类专业职称，同时具有一级注册建筑师执业资格并已在投标人本单位注册。投标人须在投标文件资格审查部分提供在有效期内的拟派项目负责人身份证、职称证（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、注册证（国家未开展注册工作的，投标人提供执业资格证书即可；注册证书不显示注册执业单位的，注册执业单位以养老保险证明材料为准）、投标人为其缴纳的养老保险证明材料。5.2投标人须承诺拟派项目负责人履职和未被禁止参与投标。5.2.1履职承诺要求：承诺拟派项目负责人中标后在本项目履职，签订合同时拟派的项目负责人必须与投标文件中的项目负责人一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺履职的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。拟派项目负责人中标后不得随意更换。5.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目负责人未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。5.2.3未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。以上承诺同时作为合同的附件。投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派项目负责人履职和未被禁止参与投标的承诺（承诺格式见第六章投标文件格式）。不满足上述业绩要求的业绩视为无效。6.其他要求（1）设计团队其他主要人员要求：①建筑专业设计负责人：投标人拟派的建筑专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备中级及以上工程类专业职称，具有一级注册建筑师执业资格并已在投标人本单位注册。②结构专业设计负责人：投标人拟派的结构专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备中级及以上工程类专业职称，具有一级注册结构工程师执业资格并已在投标人本单位注册。③给排水专业设计负责人：投标人拟派的给排水专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备高级及以上工程类专业职称，具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格并已在投标人本单位注册。④电气专业设计负责人：投标人拟派的电气专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备中级及以上工程类专业职称，具有注册电气工程师（供配电）执业资格并已在投标人本单位注册。⑤暖通专业设计负责人：投标人拟派的暖通专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备高级及以上工程类专业职称，具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格并已在投标人本单位注册。⑥动力专业设计负责人：投标人拟派的动力专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备中级及以上工程类专业职称，具有注册公用设备工程师（动力）执业资格并已在投标人本单位注册。⑦智能化专业设计负责人：投标人拟派的智能化专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备高级及以上工程类专业职称，具有注册电气工程师（与智能化相匹配专业）执业资格并已在投标人本单位注册。⑧BIM专业设计负责人：投标人拟派的BIM专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备高级及以上工程类专业职称，具有一级注册建筑师执业资格并已在投标人本单位注册。⑨造价专业负责人：投标人拟派的造价专业负责人必须是投标人本单位人员，具备中级及以上工程类专业职称，具有一级注册造价师执业资格并已在投标人本单位注册。⑩总图规划专业设计负责人：投标人拟派的总图规划专业设计负责人必须是投标人本单位人员，具备中级及以上工程类专业职称。投标人须在投标文件资格审查部分提供在有效期内的拟派设计团队其他主要人员身份证、职称证（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、注册证（国家未开展注册工作的，投标人提供执业资格证书即可；注册证书不显示注册执业单位的，注册执业单位以养老保险证明材料为准）、投标人为其缴纳的养老保险证明材料，拟派设计团队其他主要人员履职和未被禁止参与投标的承诺（承诺格式见第六章投标文件格式）。拟派设计团队其他主要人员履职承诺要求：承诺拟派设计团队其他主要人员中标后在本项目履职，签订合同时拟派的设计团队其他主要人员必须与投标文件中的拟派设计团队其他主要人员一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺履职的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。拟派设计团队其他主要人员中标后不得随意更换。拟派设计团队其他主要人员未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派设计团队其他主要人员未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。以上承诺同时作为合同的附件。（2）委托代理人：委托代理人必须为投标人本单位人员。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评标委员会作否决投标处理。特别说明：（1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。（2A）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第六章投标文件格式）。招标人在合同签订前均有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。②项目负责人、各专业设计负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2022年4月至2022年9月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 | |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 | |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / | |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 | |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 | |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 | |
| 1.12.3 | 响应和偏离 | 投标文件存在第三章“附件：否决投标情况一览表”中情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。 | |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清及修改 | |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的形式和截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前在本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提交。 | |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清。 | |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布修改。 | |
| 2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的形式和时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前，通过重庆市电子招投标系统提出，招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复。答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间15日前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）澄清修改区发布。发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。 | |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） | |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 | |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定总价投标报价为固定总价，设计费不调整。其中BIM技术费用、专项设计费用、其他费用均不单列。设计过程中应发包人的要求，需对图纸（包括但不限于方案、初步、施工图等设计）进行修改调整的，设计人应无条件接受，直至满足发包人要求，请投标人在投标报价中综合考虑，不再另行支付费用。固定总价报价以元为单位，保留小数点后两位，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。 | |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，投标总报价最高限价为450万元。投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.投标报价应为完成招标文件所确定的委托设计的范围和设计业务所需的全部费用[包含方案设计（或总体设计）、初步设计及概算、施工图设计、、生产线及工艺设备布局安装二次深化设计、BIM设计、节能专篇、绿色建筑专篇、海绵城市专篇、消防专篇、施工图审查、施工阶段及缺陷责任期的伴随设计服务]。具体包括为实施和完成本项目全部设计工作所需的管理费、资料费、劳务费、技术服务费、办公家具、办公设施、通讯工具、通讯费用、交通工具、编制BIM模型、保险、税费、利润及协调配合费等实施工程设计所产生的一切费用。2.根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。相关费用在投标报价时综合考虑。3.根据《重庆市城乡建设委员会关于进一步加快应用建筑信息模型(BIM)技术的通知》（渝建发〔2018〕19号）规定，在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术的，相关费用在投标报价时综合考虑。 | |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） | |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人可选择以下三种交纳方式之一：方式一一、以电子投标保函形式交纳投标保证金1. 电子投标保函交纳形式及要求：投标人在投标截止时间前通过重庆市公共资源交易金融服务平台电子投标保函系统向金融机构申请开具电子投标保函，电子投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。若投标截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函视为无效。2. 以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额：9万元整（人民币），重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（以下称红名单）中的投标人投标保证金金额为应缴纳金额的50%；投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。3. 电子投标保函以重庆市璧山区公共资源交易中心开标现场展示的电子投标保函交纳情况为准，投标人在投标时无须再提供电子投标保函的相关资料。二、电子投标保函的注销招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和电子投标保函退还通知抄告重庆市璧山区公共资源交易中心，重庆市璧山区公共资源交易中心在收到电子投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注销信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销除中标人和中标候选人以外的投标人电子投标保函。招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和电子投标保函退还通知抄告重庆市璧山区公共资源交易中心，重庆市璧山区公共资源交易中心在收到电子投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注销信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销中标人和中标候选人的电子投标保函。方式二一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。2、以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：9万元整（人民币），红名单中的投标人投标保证金金额为应缴纳金额的50%；投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。3、投标保证金账户及账号（任选其一）：详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目招标公告信息栏中的保证金信息。投标保证金以重庆市璧山区公共资源交易中心开标现场展示的保证金交纳情况为准。投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供企业基本账户开户证明文件。4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目投标保证金”。项目名称可简写成：。5、投标保证金有效期与投标有效期一致。6、根据重庆市璧山区公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，投标人在开标前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。因故未能提前办理市场主体信息登记或更新的，评标过程中由评标委员会根据投标人在投标文件中提供的企业基本账户开户证明文件核实其投标保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，由评标委员会作否决投标处理。二、投标保证金的退还招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和保证金退还通知抄告重庆市璧山区公共资源交易中心，重庆市璧山区公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人，退还投标保证金及银行同期活期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市璧山区公共资源交易中心，重庆市璧山区公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。投标保证金专用账户由重庆市璧山区公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市璧山区公共资源交易中心，联系电话023-41660586。方式三一、以纸质投标保函形式交纳投标保证金1. 纸质投标保函交纳形式及要求：（1）缴纳形式：纸质投标保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第八章投标文件格式。投标人提交的纸质投标保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。（2）具体要求：纸质投标保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。投标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。投标人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供纸质投标保函扫描件，纸质投标保函原件应当于投标截止时间前在开标现场递交招标人保管。若投标截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。不满足上述要求的纸质投标保函无效。2. 以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额：9万元整（人民币），红名单中的投标人投标保证金金额为应缴纳金额的50%；投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。3. 投标人须在纸质投标保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质投标保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。4. 投标人在开标现场递交的纸质投标保函原件应与投标文件中提供的纸质投标保函扫描件一致，否则由评标委员会作否决投标处理。5. 在发出中标通知书前，招标人应当对投标人（至少中标候选人或中标人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为投标人未提交纸质投标保函，对已取得中标候选人资格或中标资格的投标人，按相关规定取消中标候选人资格或中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。投标人提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。二、纸质投标保函的退还、注销招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时向除中标候选人以外的其他投标人退还纸质投标保函并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。招标人应在法定时间内和中标人签订合同，并同时书面通知相关金融机构向中标人和其他中标候选人注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。 | |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；（3）拟中标人拒不提供或者不按时提供低价风险担保；（适用于经评审的最低投标价法）（4）违反投标人须知第9.2款对投标人的纪律要求的；（5）因投标人原因未完成解密工作的；（6）法律法规规定的其他情形。 | |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 | |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 | |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 投标文件应使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制而成。第六章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 | |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 本工程采用全流程电子招标投标，投标人提供的投标文件为：加密电子投标文件（网上递交）一份。 | |
| 3.7.5 | 编制要求 | （1）电子投标文件由投标人使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”制作生成。（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。（3）按本章前附表第3.7.3项签名盖章要求进行投标文件的签署。（4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.CQTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.nCQTF）。（5）投标人如需递交不加密电子投标文件的，应将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中（光盘备份），光盘表面粘贴标签贴加盖单位法人章，并将招标项目名称、投标人名称等信息填写在标签贴上。（6）电子投标文件制作的具体方法详见“新点投标文件制作软件（重庆版）”中的帮助文档。具体要求：（1）投标函部分应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。（2）商务部分应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。（3）技术部分电子投标文件技术暗标不设封面，整个技术暗标均不得出现白页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人企业有关的任何信息；技术暗标文本部分的文字采用四号仿宋字体，文本部分采用A4页面；图表内的字体、字号大小不限，图表部分采用A3或A4页面；文字、图表不得使用彩色（效果图除外）；整个技术暗标不得编制页码。违反上述任何一项的，采用综合评估法的其投标文件技术部分为零分。《设计方案》原则上不超过300页，但不得将页数作为评审因素。（4）资格审查部分应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 | |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 电子投标文件的加密加密的电子投标文件应按照本章第4.1.3项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。投标人如需递交不加密电子投标文件，应用“投标文件”袋单独封装，并在封口处加盖投标人单位法人章，同时“投标文件”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。“投标文件”袋未按要求密封的，招标人或代理机构应该拒收。 | |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 应在“投标文件”袋封套上写明如下内容：招标人名称：投标人名称： （项目名称）投标文件在 年 月 日时分前不得开启 | |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告中规定的投标文件递交截止时间。 | |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。特别注意：投标人如需现场递交不加密电子投标文件（光盘备份）等备用资料，则须在投标截止时间前递交，递交地点为重庆市璧山区公共资源交易中心开标区（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。 | |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 | |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间开标地点：重庆市璧山区公共资源交易中心开标室（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。特别注意：1、解密投标文件需使用加密电子投标文件的CA数字证书。投标人代表可携带该CA数字证书到开标现场完成投标文件解密工作，或通过互联网使用该CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，采用远程解密的方式在投标须知前附表规定的时间内完成投标文件解密工作。 | |
| 5.1.2 | 解密时间 | 解密时长为 30 分钟。特别注意：因电子招标投标系统原因影响解密时间的，招标人可根据现场实际情况延长解密时间；因投标人原因未完成解密工作的，视为撤销其投标文件，其投标保证金不予退还。 | |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标：1. 开标时间（应与投标截止时间一致），交易系统自动提取所有在投标截止时间前成功投递的投标文件，系统自动展示投标人数量是否大于（等于）3家，经招标人或代理机构确认达到法定开标条件的，系统进入开标环节。2. 投标文件提取完成，经招标人或代理机构确认开始解密环节，系统提示投标人在招标文件规定的时间内自行解密其经加密的电子投标文件。在规定的时间内投标人未成功解密投标文件的处理方式：①对因故不能解密的，经投标人申请，可以采取导入由相应投标人提供的不加密的电子投标文件（光盘备份）作为补救措施；②对因电子招投标系统原因造成的未解密情况，投标人又未提供不加密的电子投标文件（光盘备份）作为补救措施的，视为投标人撤回投标文件；③对因投标人原因造成的未解密情况，视为投标人撤销投标文件。3. 解密全部完成或招标文件规定的解密时间截止后，经招标人或代理机构确认，进入唱标环节。交易系统展示最终解密结果，主持人公布所有投标人名称和成功解密投标人名单，并备注投标人未成功解密投标文件的原因（若有）。4. 汇总投标保证金交纳情况4.1 展示以电子投标保函方式递交投标保证金的情况，展示内容应至少包含投标人名称、金额、投标保函提交时间、保函有效期及是否具有不可撤销且见索即付属性等。电子投标保函应在投标截止时间前提交至指定系统，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。4.2 展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，展示内容应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。4.3 展示以纸质投标保函方式递交投标保证金的情况，并记录在“纸质投标保函递交情况一览表”中，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录。4.4 打印所有投标人的投标保证金交纳情況，并由招标人代表、监标人、记录人签名确认。5. 公布最高限价，采用经评审最低投标价法的系统自动计算最高限价的85%数值，以便评标委员会评审。6. 公布投标人名称、投标报价、服务期限、项目负责人及其他内容。7.在重庆市工程建设领域招标投标信用平台上查询、公布所有投标人信用状况（若遇特殊情况，可在开标现场或开标当日，采用人工方式在“重庆市公共资源交易监督网”的“信用信息”栏目查询、核实），汇总并打印所有投标人的信用查询结果，并由招标人代表、监标人、记录人签名确认。8.投标人对开标有异议的，应当场或在线（不见面开标适用）提出，由招标人或代理机构当场或在线（不见面开标适用）答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。9. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。纸质投标保函原件、投标保证金缴纳情况表、开标记录表、投标人信用情况汇总表一并交由评标委员会评审。10.主持人宣布开标结束。 | |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。由招标人派出招标人代表1人以及在重庆市综合评标专家库中随机抽取的专家4人组成。 | |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前3名为中标候选人。 | |
| 7.1 | 中标公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆市公共资源交易监督网（ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网(璧山区）（www.cqggzy.com/bishanweb/)、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上进行公示，公示期为3日。为深化信息公开，接受社会监督，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委令第10号）的要求，公示内容包括中标候选人名称、排序、投标报价、服务期限；中标候选人资质、投标业绩名称（如有），中标候选人项目负责人姓名及其相关证书名称和编号、投标业绩名称（如有）；否决投标情况及理由；提出异议、投诉的渠道和方式。 | |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 | |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 | |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约保证金：提供。2、中标人提供履约保证金的形式、金额及期限：（1）履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。（2）履约保证金的金额：中标合同金额的10%，红名单中的中标人履约保证金金额为应缴纳金额的80%；中标人是否属于红名单以开标环节信用状况查询结果为准。（3）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。（4）履约保证金的期限：见专用合同条款。（5）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。 | |
| 7.8.1 | 签订合同 | 依法必须进行招标的项目，中标候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中标人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 | |
| 8.1 | 重新招标的情形 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行；2.按投标人须知第8.1（2）执行；3.按投标人须知第8.1（3）执行；4.按投标人须知第8.1（4）执行；注：本款只适用于首次招标。 | |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 | |
| 10 | 需要补充的其他内容 | ||
| 10.1 | 项目负责人答辩 | 项目负责人答辩：无。 | |
| 10.2 | 异议、投诉处理 | 1.投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。提出异议或投诉时应当包括下列内容：（1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式；（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（3）异议或投诉事项的基本事实；（4）请求及主张；（5）涉及事项的证据、证明材料。异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。2.行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发<重庆市招标投标活动投诉处理实施细则（修订）>的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。4.异议受理单位：中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司业务发展部联系电话： 15213144334投诉受理部门：重庆市璧山区发展和改革委员会联系电话：023-41406363 | |
| 10.3 | 低价风险担保 | 不适用 | |
| 10.4 | 结算原则 | 固定总价结算。最终结算价=中标固定总价±合同约定的其他费用。 | |
| 10.5 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者招标文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。 | |
| 10.6 | 投标人注意事项 | 1. 本次投标采用全流程电子开评标模式，第一次参与投标的单位务必在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，并且下载新点投标文件制作软件（重庆版）制作投标文件。2. 制作投标文件需要使用CA 数字证书加密，并且加盖电子印章，CA 数字证书购买及办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA数字证书办理”。3. 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传，未按规定加密将无法上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。4. 开标活动由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人未在开标现场提出异议，或者不见面开标系统未收到投标人异议的（采用不见面开标方式时适用），视为投标人默认开标结果。5. 投标人应按时解密，在评标结束前应在线或在现场关注项目进展情况，确保通讯联系正常。如评标委员会要求投标人澄清的，投标人应确保及时回复，否则视为拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正。 | |
| 10.7 | 交易服务费及代理服务费 | 1、交易服务费：按璧发改〔2018〕186号文件规定标准收取。全部由中标人缴纳。缴纳时间：合同签订前。在此费用缴纳后方可退还中标人投标保证金。2、招标代理服务费收费标准：以中标金额为基数，按下表费率下浮30%进行计算后由中标人在领取中标通知书时，向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。投标人应将此费用考虑在投标报价中，不单列。中标金额（万元）服务比选100以下 1.5％100—500 0.8％500—1000 0.45％1000—5000 0.25％招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：中标金额为1500万元，费率下浮30%计算代理服务费额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×0.8％＝3.2万元 （1000－500）万元×0.45％＝2.25万元 （1500－1000）万元×0.25％＝1.25万元合计收费＝（1.5＋3.2＋2.25＋1.25）×0.7＝5.74(万元) | |
1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、设计服务期限和质量标准1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2招标项目的资金来源和落实情况1.1.7项目估算金额：见投标人须知前附表。
（2）财务要求：见投标人须知前附表；（1）资质要求及营业执照：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：1.4投标人资格要求1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.3.2设计服务期限：见投标人须知前附表。
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（6）其他要求：见投标人须知前附表。（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（9）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（5）为本招标项目的代建人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.12响应和偏离1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。1.11分包1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。
（6）投标文件格式；（5）发包人要求；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告（或投标邀请书）；
2.2.3投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。2.2.2招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.4招标文件的异议2.3.2投标人在收到修改内容后，应向招标人确认已收到该修改内容。招标人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓修改全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。2.3.1招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改投标人对招标文件和澄清修改仍有异议的，可于投标截止时间10日前，通过重庆市电子招投标系统提出。招标人应将答复以修改的形式在相应法定网站发布。修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
（1）投标函；3.1.1.1投标函部分3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成3.投标文件投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。
3.1.1.4资格审查部分3.1.1.3技术部分（不设置技术方案评审的不设此部分）3.1.1.2商务部分（不设置商务部分评审的不设此部分）（4）设计费用清单（如有）；（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（2）投标函附录；
（6）近年财务状况表（如有）（5）主要人员简历表（4）主要人员汇总表（3）投标人基本情况表（2）联合体协议书（如有）（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
3.2投标报价3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。（9）其他资料（8）承诺（7）类似项目情况表（如有）
3.3投标有效期3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4投标保证金出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
（3）拟中标人拒不提供或者不按时提供低价风险担保；（适用于经评审的最低投标价法）（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.6备选投标方案投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。3.5资格审查资料（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.7.3投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容做出响应。3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7投标文件的编制3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
（3）第六章投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求加盖单位法人章的，应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章。（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。（1）电子投标文件由投标人使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”制作生成。3.7.6电子投标文件制作3.7.5投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按投标人须知前附表第3.7.5项执行。3.7.4投标文件的份数：投标人网上提交加密电子投标文件一份。
4.1.1投标文件的密封：见投标人须知前附表。4.1投标文件的密封和标记4.投标（6）电子投标文件制作的具体方法详见“新点投标文件制作软件（重庆版）”中的帮助文档。（5）投标人如需递交不加密电子投标文件的，应将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中，光盘表面粘贴标签贴，并将招标项目名称、投标人名称等信息填写在标签贴上。（4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.CQTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.nCQTF）。
4.2投标文件的递交投标人如需递交不加密电子投标文件（光盘备份）应单独封装，并在封套的封口处加盖投标人单位法人章。4.1.4不加密电子投标文件的密封加密的电子投标文件应按照本章第3.7.6项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。4.1.3电子投标文件的加密4.1.2投标文件封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。
4.3投标文件的修改与撤回4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，重庆市电子招投标系统将予以拒收。4.2.4招标人收到投标文件后，由重庆市电子招投标系统向投标人出具签收凭证。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。
5.1.1招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1开标时间和地点5.开标4.3.3投标人撤回投标文件的，其投标保证金的退还在项目开标后同中标候选人以外的投标人一并处理。4.3.2投标人对加密的电子投标文件进行撤回的，在重庆市电子招投标系统直接进行撤回操作；任何情况下，投标人都有义务保证其递交的加密的电子投标文件和不加密电子投标文件（光盘备份）的内容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。4.3.1在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人修改投标文件的，应按照本章第3.7.3项的要求重新对投标文件进行电子签章，再按照本章第4.2款的要求提交。
6.评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，提出异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。5.3开标异议详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。5.2开标程序5.1.2投标人在投标人须知前附表第5.1.2项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件解密工作。
（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。6.1评标委员会
6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。（5）法律法规规定的其他情形。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
7.2评标结果异议招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。7.1中标候选人公示7.合同授予6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。排名第二或第三的中标候选人按次序被确定为中标人的，其投标价格高于第一中标候选人投标价格的，须以第一中标候选人的投标价格为中标价格，其投标价格低于第一中标候选人投标价格的，以其实际投标价格为中标价格。按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。7.4定标中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。7.3中标候选人履约能力审查投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交。7.7履约担保招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。7.6技术成果经济补偿在本章第3.3款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.5中标通知
8.重新招标和不再招标7.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.8签订合同7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
（4）法律法规规定的其他情形。（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标的情形
有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。8.2重新招标和不再招标
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（2）投标人之间约定中标人；（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；9.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；9.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
9.2.4投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：9.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。（7）不同投标人的电子投标文件MAC地址相同。（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
9.3对评标委员会成员的纪律要求（5）其他弄虚作假的行为。（4）提供虚假的信用状况；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（1）使用伪造、变造的许可证件；
9.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。
开标时间：年月日时分（项目名称）开标记录表附表一：开标记录表需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容
| 序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标总报价/暂定设计费总报价 | □固定费率/固定单价 | 设计服务期限 | 项目负责人 | 备注 | 投标人代表签名 |
| 最高限价 | 450万 | |||||||
| 最高限价的85% | [提示：经评审的最低投标价法适用] | |||||||
| 异常情况 | ||||||||
投标截止时间：年月日时分（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）年月日招标人代表：监标人：主持人：记录人：
| 序号 | 投标人 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
（投标人名称）：编号：问题澄清通知附表三：问题澄清通知年月日招标人代表：监标人：记录人：
评标委员会：（签名）请将上述问题的澄清于年月日时前通过重庆市电子招投标系统提交。......2.1.（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
（项目名称）招标评标委员会：编号：问题的澄清附表四：问题的澄清年月日[提示：重庆市电子招投标系统应实现投标人接收端口签名隐藏显示功能]
投标人：（盖单位法人章）上述问题的澄清，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。.....2.1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
你方于年月日（投标日期）所递交的（项目名称）招标的投标文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。（中标单位名称）：中标通知书附表五：中标通知书年月日法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）
招标人：（盖单位法人章）特此通知。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。项目负责人：。设计服务期限：日历天。中标价：元；固定费率/固定单价（如有）为；
评标办法前附表第三章评标办法（综合评估法）签发日期：年月日联系电话：联系人：法定代表人：（签名或盖章）
2.1初步评审标准2.评审标准本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以评标办法前附表约定的原则确定中标候选人顺序。1.评标方法评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | ||
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法，评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以“投标人在红名单中优先”的原则排序，投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准；投标人均在红名单中或均不在红名单中的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，以商务部分得分高的优先；商务部分得分也相等的，以“投标人不良行为信息量化记分”低的优先；“投标人不良行为信息量化记分”相等的，由评标委员会按照投标人业绩规模由大到小的原则排序。 | |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |
| 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |||
| 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |||
| 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |||
| 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |||
| 项目负责人的资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |||
| 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |||
| 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标 | |||
| 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 | |||
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 | |
| 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 | |||
| 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。 | |||
| 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 | |||
| 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 | |||
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | |||
| 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） | |||
| 实质性要求 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。）本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。按评标委员会要求澄清、说明或补正。 | |||
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | ||
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1.技术部分30分2.商务部分20分；3.投标报价50分。 | ||
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 所有通过初步评审和本章第2.2.4（3）目评审合格的投标人的投标总报价（或暂定设计费报价）中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目投标总报价的评标基准价。评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 | ||
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（投标人报价-评标基准价）／评标基准价偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 | ||
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | ||
| 2.2.4（1） | 技术部分评分（A）标准 | 设计方案总体评审标准 | 采用暗标评审的，设计方案不符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项要求的，其设计方案部分得0分。评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行评分，若评委对投标人设计方案评分低于该部分总分的60%的或对个别投标人设计方案评分畸高（即该评委对设计方案评分的最高分与次高分差额超过该部分总分的10%）的须注明详实理由，设计方案缺项或设计深度达不到规划局方案设计报建深度的该项得0分。评标委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人设计方案得分。设计方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 | |
| 房屋建筑工程设计方案评审因素 | 项目方案设计 | 10分 评审要点：根据项目的理解和分析，提出合理的设计方案，并对其动线布置、空间排布、功能布局等进行分析与解读。投标文件中展示建筑空间、设备安装空间的漫游仿真截图，通过仿真分析体现设计的空间合理性；优得 9分-10分，良得8分-9分，一般得6分-8分，差得0-6分。项目设计方案中提供资料包括：总平面图、总平面图分析图、建筑效果图、总平面图指标书等，设计深度要求必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》中有关要求，否则该项得0分。 | ||
| 项目理解和分析 | 4分 评审要点：结合项目及周边现状，对本项目的定位、功能及需求进行深度分析，提出对本项目的理解；优得 3.6分-4分，良得 3.2分-3.6分，一般得 2.4分-3.2分，差得0-2.4分。 | |||
| 对智能工程、灯塔工厂设计的理解和规划思路 | 4分 评审要点：结合相关智能工程项目对行业智能制造现状及未来发展提出合理的分析和理解；结合相关灯塔工程项目对灯塔工厂设计提出合理的规划思路，并对本项目申报灯塔工厂提出合理化建议；优得 3.6分-4分，良得 3.2分-3.6分，一般得 2.4分-3.2分，差得0-2.4分。 | |||
| 重难点分析及合理化建议 | 4分 评审要点：对招标项目重难点进行描述，并对关键性技术问题提出解决方案或可对比的合理化建议；优得 3.6分-4分，良得 3.2分-3.6分，一般得 2.4分-3.2分，差得0-2.4分。 | |||
| 成本控制 | 4分 评审要点：根据项目重难点分析及合理化建议、新型技术应用措施，进行成本对比分析，提供合理的计算指标与成本控制措施；优得 3.6分-4分，良得 3.2分-3.6分，一般得 2.4分-3.2分，差得0-2.4分。 | |||
| 新型技术应用措施 | 3分 评审要点：提供新型技术应用措施，包括但不限于BIM技术、装配式建筑技术等；优得 2.7分-3分，良得 2.4分-2.7分，一般得 1.8分-2.4分，差得0-1.8分。 | |||
| 设计服务及后期服务保障措施 | 1分 评审要点：提供设计周期计划及设计质量保证计划、完善合理的保证措施及后续后期服务措施等；优得 0.9分-1分，良得 0.8分-0.9分，一般得 0.6分-0.8分，差得0-0.6分。 | |||
| 2.2.4（2） | 商务部分评分（B）标准 | 商务部分总体评审标准 | 商务部分评分为客观评分，评标委员会按以下各评审因素设定的分值进行评分且保证分值统一。 | |
| 投标人的类似业绩 | 4分在满足单位资格业绩的基础上（资格业绩不参与评分），每增加1个下列要求的业绩得2分，最多得4分。（1）业绩时间要求：投标截止日前5年内，投标人在2017年1月1日起至投标截止日止（以设计成果文件备案或批复或审查时间为准）完成的类似设计业绩，或包含类似设计工作的工程总承包业绩（或工程勘察设计业绩或工程全过程咨询业绩（含设计））。（2）业绩规模要求：工程类别：汽车（整车或者零部件）工业厂房 工程规模：总建筑面积10万平方米及以上 （3）业绩证明材料按投标人须知前附表第1.4.1条第3.3款相关要求提供。 | |||
| 拟派项目负责人的资历 | 拟派项目负责人职称 | 拟派的项目负责人具有正高级工程师建筑专业技术职称的，得2分。投标人须在投标文件商务部分提供项目负责人的职称证书（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）。 | ||
| 拟派项目负责人业绩 | 2分项目负责人每增加1个满足下列要求的业绩得1分，最多得2分。1.业绩时间要求：投标截止日前5年，指该人员在2017年1月1日起至投标截止日止（以设计成果文件备案或批复或审查时间为准）完成的类似设计业绩中担任项目负责人，或包含类似设计工作的工程总承包业绩（或工程勘察设计业绩或工程全过程咨询业绩（含设计））中担任设计负责人。2.业绩规模要求：（1）工程类别：汽车（整车或者零部件）工业厂房 （2）工程规模：总建筑面积10万平方米及以上 3. 投标人须在投标文件商务部分提供该业绩的合同协议书和设计成果文件通过备案或批复或审查的证明材料（非政府投资项目初步设计业绩可提供该业绩项目备案证明材料和业主证明代替）。若提供的上述业绩证明材料无法体现工程规模的、人员姓名信息的，还须提供该业绩的中标通知书。当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以通过备案或批复或审查的设计成果文件为准。 | |||
| 拟派项目团队其他主要人员的资历 | 拟派项目团队其他主要人员执业资格和职称 | 10分①建筑专业设计负责人：必须是投标人本单位人员，具备正高级工程师建筑专业职称，得2分；②给排水专业设计负责人：必须是投标人本单位人员，具备正高级工程师给水排水专业职称，得2分；③智能化专业设计负责人：必须是投标人本单位人员，具备正高级工程师（智能化或建筑智能化或电气及智能化）专业职称，得2分；④BIM专业设计负责人：必须是投标人本单位人员，具备正高级工程师建筑专业职称，得2分；⑤总图规划专业设计负责人：必须是投标人本单位人员，具备高级工程师城市规划专业职称，得2分；投标人须在投标文件资格审查部分提供在有效期内的拟派设计团队其他主要人员身份证、职称证（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 | ||
| 获奖情况 | 2分投标人企业获奖投标截止日前5年，指2017年1月1日起至投标截止日止（以获奖证书颁发时间为准），投标人设计的项目获得过国家级奖项，每有1个得1分，最多得2分。投标人须在投标文件商务部分提供获奖证书。注：国家级奖项是指：国家住房和城乡建设部评选的《全国优秀工程勘察设计奖》；国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国建筑学会评选的《建筑设计奖》；中国勘察设计协会评选的《工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖》或《全国优秀工程勘察设计行业奖》。 | |||
| 2.2.4（3） | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 | 投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。 | |
| 设计服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | |||
| 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | |||
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | |||
| 投标报价 | 投标函中的投标总报价或投标暂定设计费报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 | |||
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 | |||
| 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 | |||
| 2.2.4（4） | 投标报价评分（C）标准 | 投标报价（或暂定设计费报价） | 所有通过初步评审和本章第2.2.4（3）目评审合格的投标人，投标总报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分50分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣 0.5分，每减少1%扣0.25分，最多扣8分。按插入法计算得分。未参与评标基准价计算的投标总报价，仍应参加计算相应分值。投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 | |
| 3 | 评标程序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。2.按本章评标办法前附表第2.2.4（1）目的规定对技术部分进行评审。3.按本章评标办法前附表第2.2.4（2）目的规定对商务部分进行评审。4.按本章评标办法前附表第2.2.4（3）目的规定对投标函部分进行评审，经评审不合格的投标文件不再参与后续评审。5.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。6.经评审合格的投标人按照本章第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.4（4）目规定的评分方法对投标报价进行评分。7.对技术部分、商务部分、投标报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 | ||
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C | ||
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 | ||
2.2.1分值构成2.2分值构成与评审标准2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.1B资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。2.1.1A资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.2.3投标报价的偏差率计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算（3）投标报价：见评标办法前附表。（2）商务部分：见评标办法前附表；（1）技术部分：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表；（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；2.2.4评审标准投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；
（1）有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）3.1初步评审3.评标程序
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。3.2详细评审（2）投标函中的投标暂定设计费报价与依据固定费率/固定单价计算出的结果不一致的；采用设计费用清单报价的，投标函中的投标总报价或投标暂定设计费报价与设计费用清单合计报价不一致的，均由评标委员会作否决投标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（2）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.3投标文件的澄清3.2.3投标人得分=A+B+C。3.2.2各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（3）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4评标结果3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
发包人：第一部分合同协议书第四章合同条款及格式投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。附件A：综合评估法否决投标情况一览表
| 条款名称 | 否决投标条件 |
| 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| A-2投标人的财务须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-3投标人的业绩须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-4投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-5投标人的项目负责人资格须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-6投标人的其他要求须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-7本项目不接受联合体投标，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-8投标人不得存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| 形式评审 | A-9投标人名称必须与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| A-10投标文件格式（不含投标函部分）符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-11第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。否则由评标委员会作否决投标处理。第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-12投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-13投标人不得提交备选投标方案，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| 响应性评审 | A-14投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| A-15投标人应按第二章“投标人须知”第3.4.1项规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-16符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） | |
| A-17设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） | |
| A-18投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理：1.投标文件对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的；3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 | |
| 投标函部分评审 | A-19投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| A-20设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-21质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-22投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-23投标函中的投标总报价或投标暂定设计费报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-24只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 | |
| A-25投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
（3）投标函及投标函附录；（2）中标通知书；（1）合同协议书及补充协议（如果有）；1.下列文件一起构成合同文件：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国长安璧山低碳产业园一期项目设计服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：设计人：
（9）其他合同文件。（8）设计方案；（7）设计费用清单；（6）发包人要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；
③项目地点：重庆市璧山区黛山大道与比亚迪大道交汇处。②规模（房屋建筑工程）：规划占地面积：约306亩，总建筑面积：约13.9万平方米，其中生产厂房约12.7万平方米，研发场地约1.2万平方米。①项目名称：中国长安璧山低碳产业园一期项目设计。3.项目名称、投资及设计内容（根据招标内容填写）2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
6.设计工作质量符合的标准和要求：。5.项目负责人：。4.中标合同金额：人民币（大写）（¥），其中暂列金额：人民币（大写）（¥）。⑥工作内容：。⑤资金来源：自筹。④项目立项：重庆市璧山区发改委以重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2209-500120-04-01-824058）。
本合同在以下条件全部满足之后生效：10.合同生效其中：方案设计天；初步设计天；施工图设计天。9.设计人计划开始设计日期：，实际日期以发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限从开始设计通知中载明的开始设计日期起至竣工验收合格之日止。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。7.设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。
发包人：（盖单位章）设计人：（盖单位章）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。11.本合同协议书一式份，合同双方各执份。（3）。（2）采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；（1）经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；
电话：电话：邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：（签名）（签名）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
第二部分通用合同条款签约时间：年月日签约时间：年月日账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：
1.1.1.2合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。1.1.1.1合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他构成合同组成部分的文件。1.1.1合同通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1词语定义1.一般约定
1.1.1.8设计方案：指设计人提供的方案设计文件。1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.6发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。1.1.1.5投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。1.1.1.4投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。
1.1.2.3设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。1.1.2.2发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）设计人。1.1.2合同当事人和人员1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.1.9设计费用清单：指设计人在投标文件中的设计费用清单。
1.1.3.1工程：指专用合同条款中指明进行设计的工程。1.1.3工程和设计1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。1.1.2.5项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。1.1.2.4发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.4.1开始设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始设计的函件。1.1.4日期1.1.3.5设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。1.1.3.4设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。1.1.3.3暂停设计：是指不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中止设计服务的行为。1.1.3.2设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、专篇、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。
1.1.5合同价格和费用1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.4.5基准日：指投标截止时间前28天的日期。1.1.4.4完成设计日期：指第1.1.4.3目约定设计服务期限届满时的日期。1.1.4.3设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。1.1.4.2开始设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。
1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.6其他1.1.5.4暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单汇总表中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第12.5款的规定使用。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.2合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额。1.1.5.1中标合同金额：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。
1.4技术标准本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.3适用法律合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。1.2语言文字
（1）合同协议书及补充协议（如果有）；组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，中标合同金额中已包含由此产生的设计费用。1.4.2发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。1.4.1适用于现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
（7）招标文件及补遗文件；（6）投标文件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）投标函及投标函附录；（2）中标通知书；
设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签名并盖合同专用章或法定名称章，依法生效。1.6合同协议书上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（10）其他合同文件。（9）图纸；（8）技术标准和要求；
1.7.3文件错误的通知按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。1.7.2发包人提供的文件除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。1.7.1设计文件的提供1.7文件的提供
1.9转让1.8.3发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。1.8.2发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。1.8.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.8联络任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.11.2除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11知识产权合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10严禁贿赂除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.13.1设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。1.13发包人要求未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。1.12文件及信息的保密1.11.4设计人在设计文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同价格之中。1.11.3设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
2.2发出开始设计通知发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.1遵守法律2.发包人义务1.13.3发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。1.13.2如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。
2.5提供设计资料发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。2.4支付合同价款法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。2.3办理证件和批件发包人应按第6.1款的约定向设计人发出开始设计通知。
3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订时，在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围及授权期限等事项。由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。3.1发包人代表3.发包人管理发包人应履行合同约定的其他义务。2.6其他义务发包人应按第1.7.2项的约定向设计人提供设计资料。
3.2.2合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2.1发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。3.2监理人3.1.4发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围以书面形式通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。3.1.3发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。发包人同意更换发包人代表的，按通用条款3.1.3项执行。发包人不同意更换发包人代表的，设计人须继续履行合同义务。
3.3.5由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。3.3.4除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。3.3.3在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。3.3.2设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。3.3.1发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位法定名称章，并由发包人代表签名确认。3.3发包人的指示
4.1.1遵守法律4.1设计人的一般义务4.设计人义务3.4.2发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和（或）设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第11条的约定处理。3.4决定或答复
4.1.4其他义务设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。4.1.3完成全部设计工作设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。4.1.2依法纳税设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。
4.3.2设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。4.3.1设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。4.3分包和不得转包除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权从履约保证金中直接扣除相应金额的违约金。4.2履约保证金设计人应履行合同约定的其他义务。
4.4联合体（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；4.3.5分包工程设计费4.3.4分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。4.3.3发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。分包人不得再行分包或转包设计工作。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人向分包人自行支付。
4.5.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。4.5.1设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。4.5项目负责人4.4.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.6.3设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。4.6.2除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。4.6.1设计人应在接到开始设计通知之日起7天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。4.6设计人员的管理4.5.4按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。4.5.3设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位法定名称章，并由设计人的项目负责人签名确认。
4.8.2设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。4.8.1设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。4.8保障人员的合法权益设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。4.7撤换项目负责人和其他人员4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
5.1.1发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。5.1一般要求5.设计要求发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。4.9合同价款应专款专用4.8.3设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：5.2设计依据5.1.4设计人在设计服务中标用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌，满足质量、安全、节能、环保等要求。5.1.3除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。5.1.2设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
（7）其他设计依据。（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；（5）本工程勘察文件和施工需求；（4）本设计服务合同及补充合同；（3）工程基础资料及其他文件；（2）与工程有关的规范、标准、规程；
5.4设计文件要求5.3.4工作范围指编制设计文件、编制设计概算、专篇、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。5.3.3阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（技术）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。5.3.2工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。5.3.1本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。5.3设计范围
6.1开始设计6.开始设计和完成设计5.4.4设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。5.4.3设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。5.4.2设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。5.4.1设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；（1）合同变更；在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。6.2发包人引起的周期延误6.1.2除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。6.1.1符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。
（8）发包人造成周期延误的其他原因。（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；（6）未及时按照合同约定履行相关义务；（5）发包人提供的基准资料错误；（4）未按合同约定及时支付设计费用；（3）因发包人原因导致的暂停设计；
6.5.1设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。6.5完成设计由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。6.4第三人引起的周期延误由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。6.3设计人引起的周期延误
6.6.3由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。6.6.2发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。6.6.1根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。6.6提前完成设计6.5.3除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位法定名称章、单位设计资质章和国家规定的注册执业印章；电子文件应使用光盘和U盘分别贮存。6.5.2设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。（2）发包人确定暂停设计；（1）发包人违约；合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。7.1发包人原因暂停设计7.暂停设计
7.3暂停期间的文件照管（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。（2）设计人擅自暂停设计；（1）设计人违约；合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：7.2设计人原因暂停设计
8.1设计文件接收8.设计文件除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。7.4暂停设计后的复工不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。
8.2.2除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。8.2.1发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。8.2发包人审查设计文件8.1.3设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。8.1.2发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。8.1.1发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。
9.设计责任与保险8.3.3由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。8.3.2对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。8.3.1设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。8.3审查机构审查设计文件8.2.3发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
9.2设计文件错误责任9.1.4发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。9.1.3设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录。9.1.2设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。9.1.1设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。9.1工作质量责任
9.3.2设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。9.3.1设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。9.3设计责任主体9.2.3因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。9.2.2因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。9.2.1设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.7.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
10.施工期间配合9.4.3发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。9.4.2工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。9.4.1除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。9.4设计责任保险9.3.3项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
11.合同变更10.5工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。10.4发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。10.3设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。10.2除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员提供便利，包括在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。10.1施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
11.1.3合同双方必须严格执行经批准的设计文件，不得擅自变更。确需变更设计的，应按照相关主管部门规定办理，经批准后方可实施，重大设计变更、投资超概等应按程序报批。11.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。（2）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。（1）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；11.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限的调整方法在专用合同条款中约定。11.1变更情形
12.1.1本合同的价款计算方式、支付方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。12.1合同价格12.合同价格与支付11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。11.2.1合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。11.2合理化建议
12.2.2发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。12.2.1定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。12.2定金或预付款12.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同设计费应当包括收集资料、踏勘现场、设计、编制设计文件、施工配合等合同约定范围内的设计工作费用和国家规定的增值税税金。12.1.2本合同的价款实行分阶段支付，即设计人完成阶段设计文件后，发包人按专用条款约定方式支付。
12.4费用结算12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。12.3.2发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。12.3.1设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。12.3中期支付12.2.3设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。
12.5.1本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。12.5暂列金额12.4.4最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。12.4.3发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。12.4.2发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。12.4.1合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。
13.2不可抗力的通知13.1.2不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。13.1.1不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。13.1不可抗力的确认13.不可抗力12.5.2如果使用暂列金额进行某项额外设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。
13.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。13.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。13.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。13.3不可抗力后果及其处理13.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。13.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
（3）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；（2）设计文件不符合合同约定；（1）设计文件不符合法律、行政法规等规定；14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：14.1设计人违约14.违约
14.1.3合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。14.1.2合同履行中发生14.1.1项之一的，发包人可向设计人发出整改通知，设计人应按照发包人的要求在限定期限内整改并向发包人支付违约金；设计人在发包人限定整改期限内未完成整改的，发包人未解除合同的，设计人的违约状态持续的，设计人应向发包人支付违约金；设计人在发包人限定整改期限内拒不整改的，发包人有权单方解除合同并向设计人发出解除合同通知，设计人应向发包人支付违约金。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。设计人向发包人支付的违约金在专用合同条款中约定。（7）设计人不履行合同约定的其他义务。（6）因设计人原因，导致合同无法继续履行；（5）设计人无故停止履行合同的；（4）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；
（4）因发包人原因，导致合同无法继续履行；（3）发包人原因造成设计停止；（2）发包人未按合同约定支付设计费用；（1）发包人要求违反法律规定；14.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：14.2发包人违约
15.争议的解决14.4任何一方按照前述约定行使合同解除权的，应提前30天书面通知对方。在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。14.3第三人造成的违约14.2.2发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出履约通知，要求其在限定期限内履行合同；限期内仍未履行合同的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。（5）发包人不履行合同约定的其他义务。
1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
1.4.1：（本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准等）。1.4技术标准1.3适用法律：。1.1.4.5基准日：（招标发包的设计以投标截止日之前28天的日期为基准日期/直接发包的设计以合同签订日之前28天的日期为基准日期。）1.1.3.2设计服务：（包含设计内容和设计阶段，按实际委托范围填写）。1.1.3.1工程名称：。
；提供国外技术标准的份数：;提供国外技术标准的名称：；1.4.2：国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：
1.7文件的提供1.4.3：（本工程的特殊技术标准、功能要求）。。提供国外技术标准的费用承担：；提供国外技术标准的时间：
（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）发包人提供的文件名称、份数、提交时间见下表（市政公用工程）：发包人提供的文件名称、份数、提交时间见下表（房屋建筑工程）：1.7.2发包人提供的文件
| 序号 | 发包人提供的文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | |||
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | |||
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 | |||
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | |||
| 5 | 工程勘察报告 | |||
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | |||
| 7 | 方案设计确认单（含初设开工令） | |||
| 8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | |||
| 9 | 初步设计确认单（含施工图开工令） | |||
| 10 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | |||
| 11 | … | |||
| 12 | … | |||
| 13 | … | |||
| 说明 | ||||
| 序号 | 发包人提供的文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | |||
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求） | |||
| 3 | 厂址选择报告、土地使用协议、建筑红线图，建筑钉桩图 | |||
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | |||
| 5 | 自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告 | |||
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | |||
| 7 | 初步设计确认单 | |||
| 8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | |||
| 9 | 交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料 | |||
| 10 | … | |||
| 11 | … | |||
| 12 | … | |||
| 说明 | ||||
1.11知识产权设计人不得将合同义务转让给第三人。1.9转让设计人指定的接收人：送达地点：电子邮箱：电话：。1.8.2发包人指定的接收人：送达地点：电子邮箱：电话：。1.8联络
1.12文件及信息的保密1.11.4设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
2.6其他义务发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。发包人应遵守法律法规等规定，并办理规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于(建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准)等许可、核准或备案。2.3办理证件和批件：2.发包人义务保密期限：年，保密费已包含在合同价格中。
身份证号：；姓名：；3.1发包人代表3.发包人管理2.6.2由于执行发包人的书面指令而造成的设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据《建设工程勘察设计管理条例》及相关规定应负的责任。2.6.1发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的设计周期。
3.2监理人（如有）：3.1.1发包人对发包人代表的授权范围及授权期限如下：。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；
电子信箱：；联系电话：；注册证书号：；执业资格及等级：；身份证号：；总监理工程师：；
3.4决定或答复3.3.4监理人（如有）指示：。3.3发包人的指示职责权限：。监理范围：；通信地址：；
4.1.4.3设计人为完成设计任务，应购买发包人所投保险以外的其他有关的雇主责任保险，以使设计任务顺利进行。设计人将全部保险费（如工程设计的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人不另行支付。4.1.4.2设计人在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施。对于设计人在设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。4.1.4.1设计人应在满足国家技术规范、标准、规程及地方的设计规范基础上，根据发包人提出的设计要求，进行工程设计提交全部设计成果，并对其及时性、规范性、完整性、准确性、真实性负责。4.1.4其他义务4.设计人义务3.4.2发包人应在（）日内，对设计人书面提出的事项作出书面明确答复；逾期没有做出书面明确答复的，视为已获得发包人的批准。
4.1.4.9设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。4.1.4.8施工过程中、缺陷责任期、工程的合理设计使用寿命年限内，因设计缺陷或设计原因导致的安全事故责任，由设计人承担。4.1.4.7发包人在办理专用合同条款2.3款的相关证件和批件时，设计人应履行协助义务。4.1.4.6设计开始至保修期内，设计人须配合工程建设的有关检查、审查、稽察、审计、事故调查处理、后评估等；4.1.4.5项目负责人在施工关键节点和出现关键性技术问题时，应及时赶到现场。4.1.4.4施工服务期内，设计人指定现场设计服务人员，定期负责到施工现场提供设计技术服务；积极配合解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题。
履约保证金的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。履约保证金的提交时间：中标通知书送达之日起天内/合同签订（前/后）天内。履约保证金的金额：为中标合同金额的10%%。履约保证金形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。4.2履约保证金4.1.4.10本项目设计变更的设计由设计人承担，设计人应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任，其设计费用应视为已含入合同价格中，发包人不再另行支付。
其他关于分包的约定：。4.3.3允许分包的专业工程设计包括：。主体结构、关键性工作的范围：。4.3.2禁止分包的工程设计包括：。4.3分包和不得转包履约保证金的退还时间：采用现金担保的，合同履行期间设计人无违约，工程竣工验收合格后14天内退还，或按工程实际情况约定分阶段退还，阶段划分按标准执行；采用银行保函担保的，合同履行期间设计人无违约，工程竣工验收合格后14天内退还，或按工程实际情况约定分阶段退还，阶段划分按标准执行。
职称及专业：；身份证号：；姓名：；4.5项目负责人4.3.4设计人向发包人提交有关分包人资料包括：。分包工程设计费支付方式：（设计人或发包人）支付。
4.5.1设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（7）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人连续（2）天不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。项目负责人连续（5）天不能履行职责的，发包人可以要求设计人更换项目负责人。项目负责人连续（14）天及以上不能履行职责，且设计人不更换项目负责人的，该状态每持续（1）天，设计人减收签约合同价的(0.05%-0.2%)。该状态持续（21）天以上时，发包人有权解除本合同，设计人应当赔偿发包人因此所遭受的损失。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；注册证书号：；执业资格及等级：；
5.设计要求设计项目机构组成人员可按照合同约定进行更换，但更换后人员不得低于设计人合同签订时提供的设计人员资质和技术水平。设计人员基本情况表4.6设计人员的管理4.5.4项目负责人不可以授权其他人员履行的职责：。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职务 | 注 册 情 况职 称 情 况 | 联系电话 | 本项目拟任职务 |
5.3.3阶段范围：（按发包人要求填写）。5.3.2工程范围：（按发包人要求填写）。5.3设计范围5.2设计依据：（按发包人要求填写）。5.1.3设计人向发包人提出遵守新规定的建议，自发包人收到建议函后7天内未发出指示的，默认同意遵守新规定。5.1一般要求
5.5设计成果获奖要求及奖励：。5.4.5设计人应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。5.4.3：（设计文件的深度，根据工程特点填写，并以最新规范为准，以下供参考）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）。5.4.2设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的设计合理使用寿命年限年，并在设计文件中予以注明。5.4设计文件要求5.3.4工作范围：（按发包人要求填写）。
6.6.1设计人提前完成设计的，不调整设计费用。6.6提前完成设计6.3设计人引起的周期延误：由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，按专用合同条款14.1.6项执行。6.1.1开始设计条件：设计人收到发包人提供的合同约定的设计基础资料。6.1开始设计6.开始设计和完成设计
计划完成设计日期：20年月日。计划开始设计日期：20年月日。8.1.3设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式。提交文件名称、份数和时间见下表：8.1设计文件接收8.设计文件6.6.3设计人提前完成设计奖励：无奖励。
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| 1 | 方案设计 | |||
| 2 | 初步设计 | |||
| 3 | 施工图设计 | |||
| 4 | … | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 说明 | 1.纸质文件应当加盖单位法定名称章、单位设计资质章和规定的注册执业印章；电子文件中的文字为格式、图形为格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。2.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付增加的工本费。 | |||
8.2.1发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会或者委托第三方进行审查，设计人应当给予配合。审查范围、内容：，费用由承担。8.2发包人审查设计文件指定联系人：电话：通讯地址：邮箱：。到达指定地点或邮箱，对双方具有约束力。设计文件电子版的送达时间：，送达形式：。8.1.4设计文件纸质版的送达时间：，送达形式：。
11.合同变更发包人购买保险类型：（项目险/不采用），购买时间：，保额：。9.4.1设计人购买保险类型：（单位险/项目险/不采用），购买时间：，保额：。9.4设计责任保险9.设计责任与保险8.2.2发包人对于设计文件的审查期限，自文件送达之日起不应超过天。因发包人委托第三方对设计文件进行审查，需延期提供审查意见的，发包人应书面通知设计人。具体延长时间以发包人书面通知为准。
12.合同价格与支付。11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无11.2合理化建议11.1.1设计服务期的调整方法：非设计人的原因造成的时间延长，服务器限顺延。11.1变更情形
①第一次支付：自合同签订之日起20天内，发包人向设计人支付中标合同金额的10%作为定金，设计合同履行完毕后，定金抵作部分设计费；本项结算及支付的中标合同金额应扣除暂列金额。12.1.2本合同设计费按以下阶段分批次支付：固定总价结算。双方商定，设计费按中标固定总价（含节能、绿色建筑、消防、海绵城市等专篇，以及施工图审查费用和BIM设计等全部费用）元（大写：人民币元）包干使用。最终结算价=中标固定总价±合同约定的其他费用，除此之外，发包人不再支付其他费用。12.1.1合同价格：按以下第三种方式结算。12.1合同价格
12.1.3本项目合同设计费包含：施工图审查费用。本工程若因非设计人原因导致需分期分部取得批复或完成施工图的，发包人按上述支付原则支付设计人对应完成部分的设计费。⑤第五次支付：工程竣工验收合格后20天内，发包人按设计费结算价向设计人结清设计费；④第四次支付：按发包人要求完成施工图设计及审查，在取得施工图审查合格书后20天内，发包人向设计人支付中标合同金额的35%；③第三次支付：初步设计文件提交并取得行业主管部门初步设计批复后20天内，发包人向设计人支付中标合同金额的20%；②第二次支付：方案设计文件提交并取得行业主管部门方案审查意见书后20天内，发包人向设计人支付中标合同金额的15%；
12.5.1本合同的暂列金额为。12.5暂列金额发包人以（转账电汇）支付给设计人，设计人应当于每次支付前向发包人提交增值税专用发票，并且在第四次支付时，卖方应同时将第五次支付的增值税专用发票一并提供。否则，发包人有权延期付款，并不承担逾期付款的违约责任。同时，设计人不得以此为理由拒绝履行合同义务。12.4.2双方约定按以下方式支付：12.4费用结算12.1.4发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审的相应费用是包含在本项目合同设计费中。
14.1.2设计人未按合同条款要求，发生违约情况时，将根据以下约定支付违约金：14.1设计人违约14.违约除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。13.1不可抗力的确认13.不可抗力
①擅自更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金：中标合同金额的0.5%（2）未经发包人同意，擅自更换主要设计人员的，按照以下方式承担违约责任：②更换除项目负责人外的其他主要设计人员的，每更换一人，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.1%。①更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金：中标合同金额的0.3%；（1）经发包人同意，更换主要设计人员的，按照以下方式承担违约责任：14.1.2.1项目主要设计人员配备，违反合同文件及相关约定
①更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金：中标合同金额的0.5%；发包人要求更换项目主要设计人员的，设计人应向发包人承担下述违约责任：①严重过失行为的；②有违法行为不能履行职责的；③涉嫌犯罪的；④不能胜任岗位职责的；⑤严重违反职业道德的；⑥其他不能履约的情形；（3）因下列原因之一，发包人有权要求更换项目主要设计人员。③未经发包人同意，擅自更换项目主要设计人员超过三次的，发包人有权终止合同。设计人应承担由此给发包人造成的经济损失。②擅自更换除项目负责人外的其他主要设计人员的，每更换一人，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.3%；
②第二次及以上延迟提交设计成果或变更图纸及意见的，每逾期一天设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.5%；影响开工时间或工程进度的，可根据情况拒付全部或部分设计费用，同时发包人有权终止合同。①第一次延迟提交设计成果或变更图纸及意见的，每逾期一天设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.2%；影响开工时间或工程进度的，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的5%，且发包人有权要求设计人撤换项目负责人；（1）因设计人原因，延迟提交设计成果或变更图纸及意见的，设计人应向发包人承担下述违约责任：14.1.2.2设计人提交设计成果，违反合同约定期限及相关规定③因设计人原因，导致发包人要求更换项目主要设计人员变更超过三次的，发包人有权终止合同。②更换除项目负责人外的其他主要设计人员的，每更换一名设计人向发包人支付违约金中标合同金额的0.3%；
①未造成不良后果，并限时纠正，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的5%；（3）设计人对提交的设计成果弄虚作假、提供虚假成果资料，被查证属实：③连续出现三次及以上出现设计成果文件未盖章、责任人未签名或签名不全、盖章不规范的情形，发包人有权终止合同；②两次重新提交并向发包人支付违约金：中标合同金额的0.5%；①重新提交并向发包人支付违约金：中标合同金额的0.25%；（2）设计人出现设计成果文件未盖章、责任人未签名或签名不全、盖章不规范，设计人应向发包人承担下述违约责任：
（1）方案设计及初步设计阶段经专家评审时，发现设计有存在明显不合理或存在较大缺漏项及错误，导致送审的设计方案调整较大，设计人负责补充或修改，最终概算调整超过上报概算5%的，且视情节轻重扣除金额：该阶段中标合同金额的30%的设计费，并记入履约不良行为记录。14.1.2.3设计人提交设计成果，存在明显不合理，较大缺漏项及设计错误（6）设计人串通或参与串通其他参建方，谋取非法利益的，由监察部门、主管部门给予处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。（5）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包的。一经查实，设计人的履约保证金不予退还，设计人另向发包人支付违约金：中标合同金额的30%)，同时发包人报请相关行政监管部门对设计人进行罚款、限制投标、降低资质等处罚、公开曝光，记入不良行为记录，且发包人有权单方解除合同。（4）因设计人过失引起的设计变更，造成工程投资增加超过概算5%的，视情节轻重扣除：中标合同金额的30%的设计费，并报主管部门予以处罚。②造成不良后果，发包人有权要求撤换项目负责人，追究设计人责任，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的10%。
14.1.2.4项目服务期内，设计人未按要求提供相应服务②由于设计人的原因，造成工程质量事故的，设计人除向发包人支付违约金：中标合同金额的30%、采取补救措施、向发包人承担直接经济损失外，还需按照相关规定承担其他法律责任。①施工图设计文件本身存在漏项、缺项、错误而产生设计变更，设计人负责补充修改，当设计变更造成工程造价累计变更超过施工合同总价5%的，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的10%。（4）工程施工阶段，发现设计人的设计文件有缺漏项或设计错误的，设计人除负责补充或修改外，还应视情节严重程度，并接受违约处理：（3）因设计人原因，施工图与初步设计差异较大，最终清单控制价高于初步设计概算5%的，设计人负责补充或修改，应向发包人支付违约金：中标合同金额的0.5%。未经业主同意，设计人私下调整施工图纸的，应向发包人支付违约金：中标合同金额的1%，并接受主管部门的处理；情节严重的，发包人有权解除或终止合同。（2）对审核通过的施工图纸进行定期抽查，发现仍有设计明显不合理或缺漏项及错误的，设计人负责补充或修改。同时，每发现一次，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.5%。
（3）项目负责人在施工关键节点和出现关键性技术问题时，应及时赶到现场。否则，视为设计人违约，每发生一次设计人向发包人支付违约金:10000元。（2）施工服务期内，设计人指定的现场设计服务人员达不到现场工作要求的，应在（4~24）小时内另行指派能解决问题的现场设计服务人员到达现场，并向发包人支付违约金:5000元。③第三次缺席参会的，设计人除按照发包人要求更换项目负责人外，还应向发包人支付违约金:20000元。②第二次缺席参会的，设计人应向发包人支付违约金:10000元；①第一次缺席参会的，设计人应向发包人支付违约金:5000元；（1）设计人须根据发包人要求，积极配合完成方案汇报及审批工作，专题会议项目负责人或专业负责人缺席参会的按照下列方式处理：
①未造成不良后果，记录在案，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.05%。（5）设计人工程质量问题处理缺位的，应向发包人承担下述违约责任：③连续发生三次的将书面上报主管部门进行处理。②第二次及以上每发生一次设计人向发包人支付违约金:20000元。①第一次不到位，设计人向发包人支付违约金:10000元。（4）设计人现场勘查、交底、验收缺位的，应向发包人承担下述违约责任：
14.2.3发包人违约其他情形14.2发包人违约②已造成不良后果的，变更不予认可，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.3%。①未造成不良后果的，限时纠正，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.05%。（6）设计人未按照规定程序修改、变更设计文件的，应向发包人承担下述违约责任：②造成不良后果，撤换项目负责人，设计人向发包人支付违约金：中标合同金额的0.3%。
（2）设计各阶段工作费用比例：以中标合同金额格为依据。方式三、合同价格采用总价包干形式的：（1）发包人需支付的设计费的计费依据按下列方式确定：14.2.3.2在设计人已开始设计工作，因发包人原因，导致合同不能履行的，设计人已完成的设计工作不足该阶段的一半时，发包人按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，发包人按该阶段设计费的全部支付。14.2.3.1发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应按照当期应支付违约金：中标合同金额的0.2%，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过28天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
向项目所在地人民法院起诉。因合同履行发生争议的，双方同意按下列第种方式解决：15.争议的解决14.2.3.4因发包人原因未能及时办理完毕专用合同条款2.3款的相关许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的延长的设计周期。14.2.3.3发包人逾期提交资料及文件的，超过的期限相应顺延，但不增加设计费用。设计过程中应发包人的要求，需对图纸（包括但不限于方案、初步、施工图等设计）进行修改调整的，设计人应无条件接受，直至满足发包人要求，其费用已包含在合同价不另行支付。方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的15%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的20%,施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的35%，施工配合阶段的设计费占本合同设计费总额的20%。
附件1：附件3：廉洁从业合同附件2：支付保函格式附件1：履约保函格式合同附件16.补充条款
附件3：[注：参照《建市〔2021〕11号住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》中“支付保函示范文本（独立保函）”执行。]支付保函（如有）附件2：[注：参照《建市〔2021〕11号住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》中“履约保函示范文本（独立保函）”执行。]履约保函（如有）
1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。一、总则为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计人与发包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉洁从业合同。设计人：发包人：廉洁从业合同（参考格式）
1、发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人报销任何应由发包人或个人支付的费用。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人的责任4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程设计的规章制度。2、严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。
1、设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及设计法规，认真履行设计职责，并遵守以下规定：三、设计人的责任4、发包人工作人员的家属、亲戚不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3、发包人及其工作人员不得要求或接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。2、发包人工作人员不得参加设计人安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
7、设计人及其工作人员不得要求或接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。6、设计人不准参加有可能影响公正执行公务的工程承包人的宴请、健身、娱乐等活动。5、设计人不得以任何理由索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程承包人报销任何应由设计人或个人支付的费用。4、设计人不得与工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。3、设计人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游或安排发包人工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。2、设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的费用。
2、设计人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受发包人相应的处罚，具体内容如下：1、发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。四、违约责任及相关处罚10、设计人如果发现发包人工作人员有违反廉政规定的行为，应向发包人组织或上级单位举报。发包人均不得找任何借口对设计人进行报复。9、设计人及其工作人员应严格按设计规程办事，不得为谋取私利向发包人人员非法行贿，私下串通，损害发包人利益，同时必须履行向发包人承诺的上述其他的廉政义务。8、设计人不准向工程承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
（以下无正文）3、设计人有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。2.4设计人不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对设计人处以5000元的罚款。2.3设计人不得索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，设计人除了退还所收物品外，还要接受发包人的处罚，即：第一次发现，对设计人警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对设计人处以1000元的罚款，清退相关设计人员。2.2发现设计人工作人员接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对设计人处以2000元的罚款，对设计人警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对设计人处以5000元的罚款，清退相关设计人员。2.1发现设计人接受工程承包人的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的设计人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，设计项目负责人接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的设计人员清退出场，设计人接受5000元的经济处罚。
签约时间：年月日联系电话：联系电话：联系人：联系人：或委托代理人：或委托代理人：法定代表人法定代表人发包人：设计人：
客户名称：中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司1.1项目概述1.总体要求中国长安璧山零部件产业园项目设计任务书第五章发包人要求第二卷
研发试验试制中心：双层一共20000平方米，包含园区员工餐厅用地约1500平方米辅房；1.2建设内容总建设投资：约4亿元工程规模：占地306亩，年产100万车副底盘线控产品工程地址：重庆市璧山工业园璧城组团河西片区工程名称：中国长安璧山零部件产业园
试车环道：总长1000米，单向车道宽度4米，双向8米，不含路肩、排水沟、护栏等占用宽度；其中直道要求达到400，在总的600亩范围内统筹考虑。办公及研发大楼：多层12000平方米；仓储区：单层12000（线控产品+制动器产品）+5000（轻量化）平方米；线控底盘生产厂房：双层一共30000平方米；制动器生产厂房（南方天合）：双层一共25000平方米；铝合金生产厂房：单层，合计35000平方米；
⑶建设区与市政设施接口资料；⑵地址、征地及城建规划部门批准建设场地红线图（含1:500地形图），地块规划用地指标；⑴提供上级主管部门批准的可行性研究报告；1.3发包人向设计人提交的有关资料、文件生活配套辅助用房：根据设计方案确定。公用配套设施设备房：根据设计方案确定；
⑵初步设计（含概算）⑴方案设计1.4设计人向发包人交付的设计资料及文件⑹地质勘察报告；⑸工艺技术资料；⑷规划、消防、环保、人防、节能等有关职能部门对项目实施的具体要求；
⑶施工图设计范围及深度要求满足住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》和当地建设主管部门的相关要求及设计规范，图纸会审合格。⑵初步设计范围及深度要求达到国家及地方的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》的深度规定，初设审查合格。⑴方案设计范围及深度要求达到国家及地方的《建筑工程设计文件编制深度规定》的深度规定，方案审查合格。本次设计各阶段的设计成果深度应满足建设部标准、省及市、区各部门的要求，以及可供报批、报建、施工等使用。1.5设计深度⑶施工图设计（交付时间：2022年12月30日），生产线及工艺设备布局安装二次深化设计
（2）振动噪声半消声实验室，厂中房形式，需修筑地下承重地基，而后在地基上修建由空气弹簧（空气弹簧系统由最终使用方提供，不包含在基建项目中。）支撑的混凝土隔振间，隔振间内部空间尺寸按照20m*8m*6m进行设计。最后在隔振间外部再修建砖混结构的外墙和设备间。（1）大型电控液压伺服试验设备，需进行混凝土整体地基的浇筑和铁地板安装，混凝土地基厚度约1.5米，所需浇筑面积500平方米。设备类型及特点：用途：用于汽车材料、底盘零部件、模块系统及整车的试验，以及产品试制。2.1研发试验试制中心2.工艺专业详细设计要求
（1）大型压铸机，需进行混凝土整体地基的浇筑，厚度约1米，所需浇筑面积500平方米。设备上方需安装集风罩及抽气净化装置。设备类型及特点：用途：用于铝合金熔炼、压铸、挤压、机加、焊接、装配等生产。2.2铝合金生产车间一层的其余地面修建为金刚砂耐磨地坪，承重5t/㎡，设计层高8米，净高度不低于6米。二层承重2t/㎡（4000平米）、1t/㎡（其余），设计层高6米，净高度不低于4.5米。（3）加工中心等，需要修建隔振沟。隔振沟断面深度1m，宽度0.5米，填充细砂。
设备类型及特点：用途：用于线控底盘零部件、制动器零部件等的机加工和总成的装配。2.3线控底盘及制动器生产厂房（4）具备冷却循环水。（3）压铸机所在区域需支持安装最大100吨行车。（2）熔炼炉，需安装排烟、除尘装置。
4.1铝合金生产厂房4.建筑详细设计要求3.方案总图设计要求（2）自动化装配线，安装在第二层厂房，需局部修建30万级洁净厂房。（1）加工中心，安装在底层厂房，需要修建隔振沟。隔振沟断面深度1m，宽度0.5米，填充细砂。
| 序号 | 规划指标 | 具体内容 |
| 1 | 规划用地性质 | 工业用地 |
| 2 | 规划用地面、楼面要求积 | 204185.0331平方米（折合306亩） |
| 3 | 建筑退让红线 | 岱山大道、虎峰大道两侧退红线40米 |
| 4 | 规划建筑面积 | 由设计方案确定 |
| 5 | 建筑控制高度 | 50m |
| 6 | 容积率 | 1.0—1.5 |
| 7 | 建筑密度 | ≥45% |
| 8 | 绿地率 | 10％—20％（由于控规未调整完毕，建议绿地率按15％—20％控制）需做海绵城市 |
| 9 | 物流组织，道路宽度、转弯半径、承重 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 10 | 园区出入口位置、数量、宽度 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 11 | 其他 | 详见《关于明确招商引资项目方案设计相关要求的通知》（璧高新区发[2021]31号）等相关文件 |
| 序号 | 名称 | 具体内容 | |
| 1 | 建筑用途 | 铝合金生产厂房 | |
| 2 | 建筑尺寸 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 3 | 火灾危险性类别 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 4 | 建筑面积 | 35000平方米 | |
| 5 | 建筑层数 | 1 | |
| 6 | 建筑层高 | 13m | |
| 7 | 提供工艺布置图及主要工艺设备使用要求 | 1、包含4000-7000t压铸机，2500-4000t铝挤压机，铝合金熔化炉，加工中心，机器人焊接站，热处理隧道炉，荧光探伤机、X射线探伤机、超声波清洗线、压装机等。 | |
| 8 | 屋面形式 | 钢结构，考虑光伏荷载 | |
| 9 | 室内外高差 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 10 | 电梯数量及要求 | 电梯数量 | 无 |
| 电梯载重 | |||
| 停靠站数 | |||
| 有无机房 | |||
| 11 | 行车数量及要求 | 行车数量 | 2/2 |
| 行车型号 | |||
| 吊运重量 | 2台100t，2台50t | ||
| 行车高度 | 10m | ||
| 吊运距离 | 150m | ||
| 12 | 外墙、屋面材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 13 | 内墙、顶棚材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 14 | 门窗 | 窗 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 厂房门规格、数量、位置 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 车辆通行 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 15 | 地面、楼面要求 | 一层地面、楼面要求10T/M2 | |
| 16 | 生产工艺有无防爆有毒有害物质产生或使用 | ||
| 17 | 临时储存物品种类及数量 | ||
| 18 | 其他 | 压铸机需单独做基础 | |
4.4南方天合制动器生产厂房4.3线控底盘生产厂房4.2研发试验试制厂房
| 序号 | 名称 | 具体内容 | ||
| 1 | 建筑用途 | 研发试验试制厂房 | ||
| 2 | 建筑尺寸 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 3 | 火灾危险性类别 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 4 | 建筑面积 | 20000 | ||
| 5 | 建筑层数 | 2 | ||
| 6 | 建筑层高 | 9+7.5，总高16.5米 | ||
| 7 | 提供工艺布置图及主要工艺设备使用要求 | 1、一层内部需修建铁地板地基，混凝土厚度1.5米，面积500平米。2、内部需修建带空气弹簧悬浮隔振的双层结构半消声室两间，尺寸约20*12*8，米。3、一层安装行车3台，吊重10t。 | ||
| 8 | 屋面形式 | 钢结构，考虑光伏荷载 | ||
| 9 | 室内外高差 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 10 | 行车数量及要求 | 行车数量 | 3 | |
| 行车型号 | ||||
| 吊运重量 | 10t | |||
| 行车高度 | 7m | |||
| 吊运距离 | ||||
| 11 | 外墙、屋面材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 12 | 内墙、顶棚材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 13 | 门窗 | 窗 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 厂房门规格、数量、位置 | 由设计提供方案，业主确定 | |||
| 车辆通行 | 由设计提供方案，业主确定 | |||
| 14 | 地面、楼面要求 | 地面5t/㎡，二楼楼面2t/㎡ | ||
| 15 | 生产工艺有无防爆有毒有害物质产生或使用 | |||
| 16 | 临时储存物品种类及数量 | 液压油，15桶。 | ||
| 17 | 其他 | |||
| 序号 | 名称 | 具体内容 | |
| 1 | 建筑用途 | 线控零部件及总成装配生产厂房 | |
| 2 | 建筑尺寸 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 3 | 火灾危险性类别 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 4 | 建筑面积 | 30000 | |
| 5 | 建筑层数 | 2 | |
| 6 | 建筑层高 | 一层9m，二层7.5m | |
| 7 | 提供工艺布置图及主要工艺设备使用要求 | 线控制定装配线：线控转向装配线：3、以上仅为示例，其余装配线类似。4、一楼为机加工生产线。 | |
| 8 | 屋面形式 | 钢结构，考虑光伏荷载 | |
| 9 | 室内外高差 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 10 | 电梯数量及要求 | 电梯数量 | 2 |
| 电梯载重 | 5t | ||
| 停靠站数 | 2 | ||
| 有无机房 | |||
| 11 | 行车数量及要求 | 行车数量 | 3 |
| 行车型号 | |||
| 吊运重量 | 10t | ||
| 行车高度 | 7 | ||
| 吊运距离 | 140-150 | ||
| 12 | 外墙、屋面材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 13 | 内墙、顶棚材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 14 | 门窗 | 窗 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 厂房门规格、数量、位置 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 车辆通行 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 15 | 地面、楼面要求 | 一层地面、楼面要求10T/M2，楼面承重2T/㎡ | |
| 16 | 生产工艺有无防爆有毒有害物质产生或使用 | ||
| 17 | 临时储存物品种类及数量 | 切削液，10桶；液压油，10桶。 | |
| 18 | 其他 | ||
| 序号 | 名称 | 具体内容 | |
| 1 | 建筑用途 | 制动器生产及总成装配生产厂房 | |
| 2 | 建筑尺寸 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 3 | 火灾危险性类别 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 4 | 建筑面积 | 25000 | |
| 5 | 建筑层数 | 2 | |
| 6 | 建筑层高 | 一层9m，二层7.5m | |
| 7 | 提供工艺布置图及主要工艺设备使用要求 | 1、装配线（安装在二楼厂房）示例：2、一楼为机加工生产线。 | |
| 8 | 屋面形式 | 钢结构，考虑光伏荷载 | |
| 9 | 室内外高差 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 10 | 电梯数量及要求 | 电梯数量 | 2 |
| 电梯载重 | 5t | ||
| 停靠站数 | |||
| 有无机房 | |||
| 11 | 行车数量及要求 | 行车数量 | 2 |
| 行车型号 | |||
| 吊运重量 | 10t | ||
| 行车高度 | 7 | ||
| 吊运距离 | |||
| 12 | 外墙、屋面材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 13 | 内墙、顶棚材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 14 | 门窗 | 窗 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 厂房门规格、数量、位置 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 车辆通行 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 15 | 地面、楼面要求 | 一层地面、楼面要求10T/M2，楼面承重2T/㎡ | |
| 16 | 生产工艺有无防爆有毒有害物质产生或使用 | ||
| 17 | 临时储存物品种类及数量 | 切削液，10桶；液压油，10桶。 | |
| 18 | 其他 | ||
4.7给排水设计要求（由业主提供，双方讨论确定）4.6研发办公楼4.5仓储厂房
| 序号 | 名称 | 具体内容 | |
| 1 | 建筑用途 | 仓储厂房 | |
| 2 | 建筑尺寸 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 3 | 火灾危险性类别 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 4 | 建筑面积 | 12000+5000.两处 | |
| 5 | 建筑层数 | 1 | |
| 6 | 建筑层高 | 13 | |
| 7 | 提供工艺布置图及主要工艺设备使用要求 | 1、建设立体库 | |
| 8 | 屋面形式 | 钢结构，考虑光伏荷载 | |
| 9 | 室内外高差 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 10 | 行车数量及要求 | 行车数量 | |
| 行车型号 | |||
| 吊运重量 | |||
| 行车高度 | |||
| 吊运距离 | |||
| 11 | 外墙、屋面材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 12 | 内墙、顶棚材质及颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 13 | 门窗 | 窗 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 厂房门规格、数量、位置 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 车辆通行 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 14 | 地面、楼面要求 | ||
| 15 | 临时储存物品种类及数量 | ||
| 16 | 其他 | ||
| 序号 | 名称 | 具体内容 | ||
| 1 | 建筑用途 | 研发办公楼 | ||
| 2 | 建筑尺寸 | 长*宽*高，待设计评审确定 | ||
| 3 | 火灾危险性类别 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 4 | 建筑面积 | 12000 | ||
| 5 | 建筑层数 | 待设计评审确定 | ||
| 6 | 建筑层高 | 待设计评审确定 | ||
| 7 | 室内外高差 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 8 | 电梯数量及要求 | 电梯数量 | 2 | |
| 电梯载重 | ||||
| 停靠站数 | ||||
| 有无机房 | ||||
| 9 | 外墙材质、颜色 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 10 | 装饰装修、功能要求 | 由设计提供方案，业主确定 | ||
| 11 | 门窗 | 窗 | 由设计提供方案，业主确定 | |
| 门规格、数量、位置 | 由设计提供方案，业主确定 | |||
| 12 | 地面、楼面要求 | |||
| 13 | 其他 | |||
| 序号 | 名称 | 具体内容 | |
| 1 | 外网现状 | 管网水质 | |
| 管网水压 | |||
| 2 | 外网接入点 | ||
| 3 | 卫生器具要求 | ||
| 4 | 管网水质、水压 | ||
| 5 | 生产设备用水量 | ||
| 6 | 是否产生废水 | ||
| 7 | 废水组成 | ||
| 8 | 废水特殊处理要求 | ||
| 9 | 消防灭火采用形式 | ||
| 10 | 其他 | 雨污分流 | |
由设计提供方案，业主确定4.10公用机电详细设计要求4.9试车道设计要求4.8电气设计要求
| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| 1 | 外网现状 | 已完善 |
| 2 | 外网接入点 | 虎峰大道侧 |
| 3 | 照明系统 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 4 | 动力电系统 | 6000kva，后续可扩容满足5年远期需求10000kva。 |
| 5 | 防雷接地系统 | |
| 6 | 电视、电话、网络 | |
| 7 | 监控、弱电系统 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 8 | 储能系统 | 综合光伏运用和储能运用 |
| 9 | 燃气系统 | 满足达产年年消耗燃气80万立方，后续可扩容满足年用气量150万立方。 |
| 10 | 其他 |
| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| 1 | 试车道基层要求 | 由设计提供方案，业主确定 |
| 2 | 试车道面层要求 | 由水泥路面，沥青路面，砖块路面，砂石路面，鹅卵石路面等组成。 |
| 3 | 试车道荷载要求 | 车道荷载不低于2t/㎡。 |
| 4 | 试车道长度，宽度、形状 | 试车环道不低于1000米，其中需要一段直道长度400米。 |
由设计提供方案，业主确定4.13“三同时”设计要求由设计提供方案，业主确定4.12环保详细设计要求由设计提供方案，业主确定4.11智能制造（灯塔工厂）详细设计要求
一、服务范围安全专篇服务要求投资控制在4亿元以内5.概算要求光伏、储能、设备热回收、地热源、自然水体热源等综合运用。4.14低碳设计要求
设计依据齐全充分，时效有效。1．设计依据三、技术要求含现场踏勘、安全设施设计专篇编制、专家评审会组织召开、专家评审通过，交付成果资料。二、服务内容按照现行国家规范，符合《机械建设项目初步设计安全专篇编写提纲》要求，进行本项目安全设施设计专篇编制、专家评审，获取评审意见。
包括预评价意见采纳情况说明、未采纳意见说明。4．安全预评价报告中安全对策措施建议的采纳情况包括主要物料危险、有害因素分析、周边环境危险、有害因素分析、生产工艺危险、有害因素分析、工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析、重大危险源分析及检测监控。3．建设项目危险、有害因素及危险、有害程度分析包括工程性质及设计内容、项目基本概况。2．建设项目概述
7．安全管理措施包括事故风险分析、事故预防及应急救援措施。6．事故预防及应急救援措施消防安全防范措施、、职业危害因素控制措施、其他安全防范措施。包括危险物料防范措施、周边环境危险因素防范措施、总平面布置和建筑设计安全防范措施、工艺、设备安全防范措施、电气安全防范措施5．安全设施设计中采取的防范措施
10．必要的附图及附件包括结论及预期效果、存在的问题与建议9．结论和建议包括安全设施总投资概算、安全设施分类投资概算。8．安全设施专项投资概算包括安全管理机构设置、安全管理人员配备、从业人员安全教育培训。
目录第六章投标文件格式第三卷项目开工前完成。四、服务周期
（一）投标人的类似业绩二、商务部分（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（二）投标函附录（一）投标函一、投标函部分
（二）效果图（一）设计方案三、技术部分（四）获奖情况（三）拟派项目团队其他主要人员的资历（二）拟派项目负责人的资历
（五）近年财务状况表（四）主要人员简历表（三）主要人员汇总表（二）投标人基本情况表（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书四、资格审查部分
致：（招标人全称）（一）投标函一、投标函部分（八）其他资料（七）承诺（六）类似项目情况表
（4）投标保证金（如有）；（3）联合体协议书（如有）；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（1）投标函及投标函附录；2.我方的投标文件包括下列内容：1.我方已仔细研究了（项目名称）设计招标文件（含答疑补遗及招标人提供所有资料文件）的全部内容，根据招标文件约定的计取设计费方式，我方现愿以人民币（大写）（¥元）的投标总报价作为完成本项目招标文件规定所有内容的费用。拟派往本项目的设计总负责人为，设计服务期限为。质量目标及技术标准达到招标文件要求。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。（8）其他：（7）资格审查部分（6）技术部分（5）商务部分
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。（3）按照招标文件要求提交履约保证金；（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；4．如我方中标，我方承诺：
地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位公章）6．（其他补充说明）。
（二）投标函附录年月日邮政编码：传真：电话：网址：
| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.5 | 姓名： | |
| 2 | 设计服务期限 | 1.1.4.3 | 天数： | |
| … | …… | …… | …… | |
| … | …… | …… | …… |
投标人名称：法定代表人身份证明（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书年月日法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）投标人：（盖单位法人章）
系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：
授权委托书注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。年月日投标人：（盖单位法人章）附：法定代表人身份证明扫描件（双面）特此证明。
身份证号码：法定代表人：（签名或盖章）投标人：（盖单位法人章）代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
年月日附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）委托代理人电话（手机）：单位电话（座机）：身份证号码：委托代理人：（签名）
商务部分投标文件（项目名称）二、商务部分2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
（二）拟派项目负责人的资历（一）投标人的类似业绩目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）投标人：（盖单位法人章）
（一）投标人的类似业绩（四）获奖情况1、项目团队其他主要人员职称（三）拟派项目团队其他主要人员的资历2、项目负责人业绩1、项目负责人职称
（四）获奖情况1、项目团队其他主要人员职称（三）拟派项目团队其他主要人员的资历2、项目负责人业绩1、项目负责人职称（二）拟派项目负责人的资历
[提示：投标人应根据招标文件设计方案评审要求编制设计方案]（一）设计方案[目录由投标人自行编制]目录三、技术部分
五、总体设计思路；四、设计方案完整性、合规性；三、设计依据、设计工作目标；二、设计范围、设计内容；一、设计工程概况；设计方案应包括（但不限于）下列内容：
十一、投资估算；十、重难点分析及合理化建议；九、设计管理工作；八、专业工程设计（如有）；七、建筑造型与结构设计（如有）；六、平面布局（如有）；
四、资格审查部分[提示：投标人应根据招标文件效果图评审要求编制]（二）效果图……十三、BIM、智慧工地专项方案及措施（如有）。十二、危大工程专项方案及措施（如有）；
年月日法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）投标人：（盖单位法人章）资格审查部分投标文件（项目名称）
（五）近年财务状况表（四）主要人员简历表（三）主要人员汇总表（二）投标人基本情况表（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书目录
投标人名称：法定代表人身份证明（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（八）其他资料（七）承诺（六）类似项目情况表
系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：
授权委托书注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。年月日投标人：（盖单位法人章）附：法定代表人身份证明扫描件（双面）特此证明。
身份证号码：法定代表人：（签名或盖章）投标人：（盖单位法人章）代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
年月日附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）委托代理人电话（手机）：单位电话（座机）：身份证号码：委托代理人：（签名）
（三）拟委任的主要人员汇总表（二）投标人基本情况表2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
| 投标人名称 | ||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | |||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | ||||||
| 传真 | 网 址 | |||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级：证书号： | |||||||
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级：证书号： | |||||||
| 统一社会信用代码 | 员工总人数： | |||||||
| 注册资本 | 其中 | 高级职称人员 | ||||||
| 成立日期 | 中级职称人员 | |||||||
| 基本账户开户银行 | 技术人员数量 | |||||||
| 基本账户银行账号 | 各类注册人员 | |||||||
| 经营范围 | ||||||||
| 投标人关联企业情 况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） | ||||||||
| 备注 | ||||||||
| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | ||||||
（六）类似项目情况表（五）近年财务状况表（四）主要人员简历表备注：本表仅填招标文件资格要求和商务评审要求的人员相关信息
| 姓名 | 年龄 | 执业资格证书（或上岗证书）名称 | ||||||
| 职称 | 学历 | 拟在本项目任职 | ||||||
| 工作年限 | 从事设计工作年限 | |||||||
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 | |||||||
| 主要工作经历 | ||||||||
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 合同价格 | |
| 设计服务期限 | |
| 设计内容 | |
| 项目负责人 | |
| 项目描述 | |
| 备注 |
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：我公司（投标人名称）参加了贵单位（项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：（招标人名称）：（七）承诺
（1）拟派项目负责人中标后在本项目履职，签订合同时拟派的项目负责人与投标文件中的项目负责人一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺履职的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派项目负责人中标后不得随意更换。2.1我公司承诺拟派项目负责人履职和未被禁止参与投标。2、项目负责人、设计团队其他主要人员（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单且在记分有效期内；
4、我公司不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。3、我公司在资格审查部分及商务部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（2）拟派设计团队其他主要人员未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消其中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。（1）拟派设计团队其他主要人员中标后在本项目履职，签订合同时拟派设计团队其他主要人员与投标文件中的拟派设计团队其他主要人员一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺履职的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派设计团队其他主要人员中标后不得随意更换。2.2我公司承诺拟派设计团队其他主要人员履职和未被禁止参与投标。（2）拟派项目负责人未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消其中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。
年月日法定代表人：（签名或盖章）投标人：（盖单位法人章）7、我公司的投标文件符合招标文件第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件。6、我公司的投标文件符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。5、我公司的投标文件符合第二章“投标人须知”第1.12.1项的规定。
（1）纸质投标保函（如有）[提示：以纸质投标保函形式交纳投标保证金的提供以下资料]（1）企业基本账户开户证明文件。[提示：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料]1.投标保证金（八）其他资料
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）元（¥）。我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于年月日就（以下简称“本工程”）发出的招标文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向招标人（即“受益人”）提交投标文件（即“基础交易”）。（受益人名称）：投标保函示范文本
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的日止（提示：建议30日）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过年月日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。（3）投标人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；（1）投标人在开标后至投标有效期满之前撤销投标的；
受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：。（4）声明不存在招标文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；（2）载明要求支付的金额；（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；
十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
电话：邮政编码：地址：法定代表人（或授权代表）：（签名）开立人：（公章）十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：；核验方式：。
……2.开立时间：年月日传真：
联系我们
上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
bd@datauseful.com
关注给力商讯公众号
下载给力讯息APP
返回顶部