供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

2、我公司提供的所有关于此次比价项目的文件、证明、陈述均是真实、准确、合法有效的。若有违背，我公司愿意承担由此产生的一切后果。1、我公司已详细审查全部询比价文件，在报价时已经落实询价物资的规格型号、数量、技术要求。如询价物资不在我单位经营范围内，少报或漏报，贵公司可取消我公司报价资格。我代表（报价公司名称），在此作如下承诺：我公司自愿参与贵公司组织的项目的比价.中煤大同能源有限责任公司：承诺函

8、若中选，本承诺函将成为项目相关合同不可分割的一部分，具有相应的法律效力。7、我公司如果违反上述六条中任何一条规定，贵公司均可将我公司列入自采物资采购黑名单，按规定禁止我公司参与贵公司自采物资采购活动。6、若中选，我公司将按照询比价文件最终结果与贵公司签订合同，并严格履行合同义务。在合同履行过程中，如果不能按期、保证安全和质量低于合同约定标准的，或者出现严重产品质量问题影响贵公司生产经营的，我公司将在第一时间按贵公司要求完成整改、更换或无条件更换，并承担相应的经济责任及其他违约责任。5、我公司同意询比价评比为总价中选，中选后的项目全部按要求提供服务，不得分包或转包。4、在该项目询比价有效期间内，该报价不变。所报价格包含但不限于承担该项目的全部费用及相关税费（安装9%和设备13%的增值税）。3、我公司同意提供按照贵方可能要求的与本项目询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受价格上的最低报价。

年月日法定代表人（或委托代理人）签字：报价人：（盖单位章）

根据相关法律法规，现对大同能源洗选装运公司原煤除尘系统新建工程进行公开询比，现将具体要求公告如下：发布公告媒介：中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)询价方：中煤大同能源有限责任公司类别：公开询比项目名称：原煤除尘系统新建工程询价公告

*2.3报价人报名时，要求上传营业执照、业务员被授权委托书、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、近三年类似本项目业绩两份及以上（提供合同原件扫描件）；近两年无不良服务记录和重大质量、安全事故记录（提供承诺书）；*2.2报价人须建筑机电工程专业承包二级及以上资质、施工企业安全生产许可证，且年检情况正常（提供原件扫描件）；*2.1报价人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立签订合同的能力（提供营业执照原件扫描件）；2.报价人的资格要求:大同能源洗选装运公司原煤除尘系统新建工程项目，具体实施方案等内容，详见：第五章技术规范书。1.项目概况及技术要求：

4.注意事项：询价方不组织集中踏勘，若报价人有需要可向询价方提出申请得到报备批准后自行到现场进行踏勘；有意向参与本项目的供应商可登录中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)报名注册，报名时必须提交带“*”的证照扫描件。通过初步审核，方可参加本项目的线上询比价。3.报名2.6报价人没有列入中煤“内部市场禁入名单”（黑名单）。2.5报价人为授权委托人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2022年7月至2022年9月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与询价文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）并提供劳动合同；2.4报价人需提供项目经理与报价人签订的劳动合同、并提供公司所缴纳社保资料，且在施工期间内有效；

5.报价文件递交及开标：4.3报价企业踏勘人员进入现场须按照山西省大同市防疫政策及委托方防疫要求提供相关个人信息（行程码中有中高风险区、带星号；健康码红码、黄码禁止进场；场所码<见附件：公司或塔山煤矿>红码、黄码禁止进场）。踏勘联系人：王宏江联系电话：18203526900踏勘方式：自行踏勘踏勘地点：洗选装运公司4.2踏勘申请截止时间：2022年12月1日上午11时4.1报价企业必须详细阅读报价须知并按照报价模板要求上传资料，不符合上述要求视为不满足资格要求。

场所码：电话：0352-4060328地址：山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公司联系人：刘秀红6.联系方式报价文件公告中的报价揭示时间之前电子版递交到中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)，未按时递交的报价文件将被拒绝。

中煤大同能源有限责任公司中煤大同能源有限责任公司塔山煤矿

山西场所码

中煤大同能源有限责任公司

山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公

司

请打开支付宝[扫一扫]场所码

山西省新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室监制

1402142002251526090517173059584

总目录二零二二年十一月采购人：中煤大同能源有限责任公司询价书编号：DTNYGC2022018询价书原煤除尘系统新建工程

询价公告第五章技术规格及要求第四章报价书相关格式第三章合同条款第二章报价须知第一章询价公告

根据相关法律法规，现对大同能源洗选装运公司原煤除尘系统新建工程项目进行公开询比，现将具体要求公告如下：发布公告媒介：中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)询价人：中煤大同能源有限责任公司类别：公开询比询价书编号:DTNYGC2022018项目名称：原煤除尘系统新建工程

*2.3报价人报名时，要求上传营业执照、业务员被授权委托书、施工企业安全生产许可证、提供近3年不少于2份类似项目业绩（合同关键内容扫描件）等；近两年无不良服务记录和重大质量、安全事故记录（提供承诺书）；*2.2报价人须具备建筑机电工程专业承包二级及以上资质，施工企业安全生产许可证，且年检情况正常；*2.1报价人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立签订合同的能力；2.报价人的资格要求:大同能源洗选装运公司原煤除尘系统新建工程项目，具体实施方案等内容，详见：第五章技术规范书及施工图S1857.19-827、S1857.19-234、S1857.19-2626。1.项目概况及技术要求：

报价文件应于公告中报价揭示时间之前电子版递交到中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)，未按时递交的报价文件将被拒绝。4.报价文件递交：有意向参与本项目的供应商可登录中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)报名注册，报名时必须提交带“*”的证照扫描件。通过初步审核，方可参加本项目的线上询比价。如已注册跳过此步骤。3.报名：2.5报价人没有列入中煤“内部市场禁入名单”（黑名单）。2.4询价方不组织集中踏勘，若报价人有需要可向询价方提出申请得到报备批准后自行到现场进行踏勘；

一、总则第二章报价须知电话：0352-4060328地址：山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公司联系人：刘秀红5.联系方式

1.询价书构成二、询价书报价人应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。2.询价费用本询价书仅适用于询价公告中所述项目。1.适用范围

2.询价书的变更和澄清(5)报价书相关格式(4)技术规格及要求(3)合同条款(2)报价须知(1)询价公告

(3)按要求出具的资格证明文件；(2)技术规格及商务规格偏离表；(1)按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；1.报价书的组成三、报价书的编制任何澄清或变更均应在报价截止日前以书面形式进行操作（如果属于询价人原因，相关人员将在询价公告中上传变更通知）。询价单位可酌情延长报价截止日期，并通知每一个报价人。

(3)填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，在计算报价时可考虑一定的风险系数。要求报价人报含税价（注明税率）。报价人在报价前，务必做好现场勘察工作，充分了解现场实际施工情况及可能发生的工程量变化。对于没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在其他工程量子目中其他相关子目的单价或价格之中。对于价格明显偏低或低于市场价而且无法提供合理解释的报价，将否决此项目报价。(2)在填报报价时，必须有详细的分项报价表：加工类包括材质、工艺、价格组成明细；维修类包括详细的维修方案、维修内容及所更换配件的明细。工程类应按要求清单报价或预算。按照询价书中的技术要求进行加工、维修或施工，产生的全部费用由报价人承担（包括人工、工具、施工、安装、调试及修理加工项目所需的一切耗材），合理核算成本，并得出最终报价，一次性报出最具竞争力的价格，所报价格为含税价，注明税率。在分项价格表中，要详细列明价格的各组成部分。(1)应在报价书中的报价表上标明，拟提供服务/工程的名称、数量、单价和总价。每种服务/工程只允许有一种报价。如果单价与总价有出入，以单价为准。2.报价要求(4)其它需要说明的事项。

(2)报价格式按本询价书中要求编制。(1)报价人应在报价书上加盖公章后上传扫描件并提交报价。3.报价书的式样和签署(6)交货时间的填报，询价人要求所有报价人的交货时间应满足询价书中的要求。但报价人也可根据自己的实际情况，在报价表上指定位置上填报（同等条件下询价单位优先选择满足询价人要求的报价人）。(5)付款方式的填报：询价人要求所有报价人的付款方式应满足询价书中的要求。(4)以人民币报价。进口货物可以使用外币报价。

五、询价揭示及评审2.不得在报价截止日起至报价书有效期期满前撤回报价书。提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。1.报价截止日期四、报价文件的递交4.报价有效期要求为90天。

B.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。A.如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；(2)报价截止后，询价人将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：(1)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。2.询价人工作1.询价人将根据评审工作安排进行报价线上揭示。

(4)、所报相关服务/工程须与其营业执照的经营范围相一致。(3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务/工程、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。(2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审确认后将不被推荐成交。(1)、询价文件做为评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。3.评审办法(3)评审期间可分别要求报价人对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

(1)询价人应将合同授予能够履行合同义务的成交人。2.授予合同(2)不能保证最低报价的单位最终成交。(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价人。1.确定成交人准则六、确定成交人

成交人不得部分或全部转让或分包其应履行的合同义务。4.转让和分包(2)询价文件、成交人的报价书及其澄清文件等，均为签订合同的依据。(1)询价人依据《定标会议纪要》中确定的成交人及成交金额与成交人签订合同。3.签订合同(2)询价人在授予合同时有变更数量的权利。

制定制定中华人民共和国住房和城乡建设部施工合同原煤除尘系统新建工程合同编号：DTNY-2022-GF—2017—0201第三章合同条款

一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中煤大同能源洗选装运公司原煤除尘系统新建工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：中煤大同能源有限责任公司第一部分合同协议书国家市场监督管管理总局

二、合同工期6.工程承包范围：等，具体工程量、技术方案等内容，详见《技术协议》。5.工程内容：洗选装运公司原煤除尘系统新建工程。4.资金来源：发包人自筹。2.工程地点：山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公司洗选装运公司区域内。1.工程名称：原煤除尘系统新建工程。

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合《建设工程质量管理条例》及相应强制性国家标准执行；无强制性国家标准的，以发包人按通常合格标准或符合合同目的的标准验收为准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期由发包人以书面形式通知承包人，承包人应在规定的工期总天数内保质保量完成施工内容。承包人保证在总工期内，接到发包人通知后随时组织人员到现场进行工程施工。计划竣工日期：20年月日。计划开工日期：20年月日。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：固定总价。1.签约合同总价（含税）：人民币（大写）元整(¥元)；不含增值税金额为：元；增值税税款为：元。其中：安装费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元；增值税税款为：元；设备费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元。本合同履行过程中，如遇国家增值税税率调整，应以本合同价款不含增值税数额执行国家最新增值税税率政策核定结算合同价款。

（6）图纸（如果有）；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名并盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）合同附件及其他合同文件。（7）工程量清单、施工方案；

本合同在山西省大同市云冈区签订。九、签订地点本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同正本份，副本份；发包人与承包人各执正本份、副本份，各正本具有同等法律效力，副本与正本内容完全一致、留存备查。十二、合同份数及通知送达本合同自双方法定代表人或者其委托代理人（附授权委托书）签名并加盖单位合同专用章（或者公章）之日起生效。十一、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。合同未尽事宜及履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成或不愿协商的，向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。十、补充协议

（签名）（签名）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(盖章)承包人：(盖章)双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照合同协议书末尾签名盖章处的地址、联系人、联系电话，以书面信函或者传真方式进行。信息发生变更的，变更方应提前5日以书面形式通知另一方，未及时通知的，发送的通知均视为送达。本条约定，适用于双方因本合同引起的诉讼、仲裁或者调解过程中的送达。十三：合同资料的送达

传真：传真：电话：电话：委托代理人：赵斌委托代理人：法定代表人：张仲清法定代表人：邮政编码：037001邮政编码：地址：大同云冈区塔山工业园地址：

签订日期：签订日期：税号：91140200764693433P税号：账号：14001626208050500601账号：开户银行：建行大同云冈区支行开户银行：联系电话：联系电话：联系人：联系人：

1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款略，详细内容以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为准。第二部分通用合同条款

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.4.1适用于工程的标准规范包括：见《技术协议》。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：。1.3法律1.1.1.10其他合同文件包括：无。

发包人向承包人提供图纸的数量：无；发包人向承包人提供图纸的期限：无；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书、专用条款、技术协议。1.5合同文件的优先顺序

关于现场图纸准备的约定：无。1.6.5现场图纸准备承包人提供的文件的数量为：2份；承包人提供的文件的期限为：合同签订生效后2日内；需要由承包人提供的文件，包括：三措一案（组织措施、技术措施和安全措施以及作业方案），入场资料（营业执照、法定代表人身份证、入场人员花名册、入场人员健康体检证明、入场人员保险、项目管理机构及施工现场管理人员安排报告复印件加盖单位公章、）；1.6.4承包人文件

承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：大同市云冈区中煤大同能源公司室；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：山西省大同市云冈区中煤大同能源公司；1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络

2.2发包人代表2.发包人1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归双方共同所有。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。1.11知识产权

发包人对发包人代表的授权范围如下：与本工程现场有关所有事宜。电子信箱：；联系电话：；职务：；姓名：；发包人代表：

施工用电：发包人提供电源点，承包人自行接引。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人如果因工程的需要使用现场可供的电、水、汽和其他服务，其详细规定如下：2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：按照合同中条款约定期限。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负责。承包人需要提交的竣工资料套数：一套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：预验收资料、竣工验收报告（2份）。3.1承包人的一般义务3.承包人施工用水：发包人提供施工现场给水点，承包人自行接引。

姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：无。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版送达。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格出具报告2日内。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：合同工期在10日内的要求全程在施工现场，工期超过10日的在现场时间不得低于施工工期的80%。承包人对项目经理的授权范围如下：与本工程有关所有事宜。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；身份证号：；

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订生效后2日内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理现场工作失职，经发包方提出3日内更换项目经理，拒绝更换的承包人应承担违约金2000元。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付给发包人1000元违约金。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次给予警告，再次承包人向发包人支付1000元违约金，屡次不改解除合同并按照合同通用条款中的违约条款处理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险或更换项目经理。

3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担500元违约金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担500元违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须取得发包方书面同意。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承担500元违约金。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。承包人是否提供履约担保：无。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：与合同期限同步。3.6工程照管与成品、半成品保护禁止分包的工程包括：全部工程。

关于延期最长不得超过：无小时。5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.1.1特殊质量标准和要求：执行国家行业质量标准及要求。5.1质量要求5.工程质量

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照发包人现场要求编制。6.1.4关于治安保卫的特别约定：加强对施工人员的宣传、教育，遵守相关管理规定。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全施工无事故。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1施工组织设计7.工期和进度承包人因履行本合同使用农民工的，应按照《保障农民工工资支付条例》规定的要求，建立健全保障农民工工资支付机制，并做好农民工其他相关权益保障工作。承包人提供的现场工作人员，应具备相应的资质、能力、经验，并在进入发包人现场前由承包人完成现场工作交底及安全文明施工作业教育。合同当事人对文明施工的要求：承包人在施工过程中应严格遵守国家、行业相关安全作业规定及发包人现场安全制度，由于承包人原因致使承包人人员或第三方人员发生人身及设备损坏事故的，承包人应承担全部经济赔偿及其他法律责任，发包人不承担任何责任；该事故同时造成发包人相关损失及不利影响的，承包人仍应赔偿发包人各项损失并向发包人支付合同总价30%的违约金。

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2日内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期：2日内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订生效后2日内。7.1.2施工组织设计的提交和修改

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后2日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后2日内。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订生效后2日内。7.3.1开工准备

承包人未能按发包方要求提供增值税专用发票或提供的增值税发票不合规，致使发包方未能及时付款的，责任由承包人自行承担。承包人应对其账户信息之准确性负责，如承包人账户信息变更，承包人应立即书面通知发包方并提供变更后的账户信息，任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知发包方所造成的损失均有承包人承担；因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的30%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包方如果不能在合同约定的工期内竣工，根据工期节点每延迟一天，扣除1000元的违约金，延迟超过7天，发包方有权单方解除合同，同时承包方还应承担由此给发包方造成的损失的赔偿责任。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延长合同期，具体天数以发包方书面通知天数为准。

关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备

2、总价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

13.2竣工验收13.验收和工程试车发包人付款前，承包人应提供符合发包人财务要求的增值税专用发票及付款所需其他资料；因承包人原因致使发包人未能及时付款的，责任由承包人自行承担。关于付款周期的约定：承包人完成合同约定全部内容并经发包人验收合格后，发包人支付给承包人：设备到货款为设备款的30%、设备安装完成支付设备款的60%，全部工程完成支付合同安装费的80%，最终验收合格后结算审核完成支付至全部结算费用的97%。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：参照合同中7.5.2条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人向发包人移交工程的期限：合同期内。13.2.5移交、接收全部与部分工程关于竣工验收程序的约定：按照发包人规定进行。13.2.2竣工验收程序

承包人提交竣工结算申请单的期限：发包人出具验收报告之日起5个日历天。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：发包人出具合格验收报告之日起7日内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修发包人完成竣工付款的期限：30日内。发包人审批竣工付款申请单的期限：自发包人出具合格验收报告之日起10个工作日。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：按照发包人规定提供。

15.4保修质量保证金的扣留采取工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。15.3.2质量保证金的扣留关于是否扣留质量保证金的约定：工程完工后，经发包人验收合格，承包人向发包人提供合同价款100%的增值税专用发票后，按发包人结算流程办理结算手续，发包人向承包人支付至结算价款的97%，结算价款的3%作为保修金，质保期在工程验收合格后法律规定的质保期（法律无相关规定的质保期为12个月）。缺陷责任期内若无出现因承包人原因造成的质量问题，则在缺陷责任期满后一次性无息付清保修金。因承包人原因影响结算进度，发包人不承担任何责任。在工程项目竣工前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：整体维修项目缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天内。15.4.3修复通知工程保修期为：法律规定的质保期（法律无相关规定的质保期为12个月）。15.4.1保修责任

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：参照合同中相关条款、技术协议及安全管理协议。16.2.2承包人违约的责任16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满5天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

20.争议解决18.3承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为改造合同聘请的第三方的人员。承包人应为其施工设备等办理财产保险。18.保险发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人负责。关于承包人违约解除合同的特别约定：参照合同中相关条款、技术协议及安全管理协议。16.2.3因承包人违约解除合同

报价一览表报价函封面目录第四章报价书相关格式因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成或不愿协商的，向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。

询价书名称：（项目名称）资格证明文件偏离表分项价格表

价报联系方式：联系人：报价人：XX公司询价书编码：

根据贵方(询价书名称)询价项目(询价书编码：XJ)的询价公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，地址)提交下述文件电子版一份（网页上传电子版）。致：中煤大同能源有限责任公司1、报价函（格式）报价日期：采购人：中煤大同能源有限责任公司书

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：1.5资格证明文件1.4偏离表1.3分项报价表1.2报价一览表（报价书及唱标函中都需要体现）1.1报价函

(6)同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。(5)如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。(4)在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。(3)我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。(2)我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。所附价格表中规定的应提供的工程总价为：￥元(大写：元整)不含增值税金额为：元；增值税税款为：元。其中：安装费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元；增值税税款为：元；设备费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元。

报价人名称：询价编号：2、报价一览表（含税报价）日期：（盖公司章）法定代表人：（签名）(7)我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

（3）根据第五章技术规格及要求（2）报价依据（1）编制说明3、分项报价表注：报价人按表中格式填报价格。报价单位（盖章）：代理人签名：时间：

4.偏离表报价企业需要将预算报表以PDF格式上传。材料费用执行2022年大同市当期信息价，不足部分参考当期山西省专业测定价及市场价。套用建设工程预算定额（2018版）、修缮定额及相应取费标准编制预算报价的形式。（4）清单报价须知自拟清单报价。

（盖章）报价人名称：注：报价人递交的报价文件中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受招标文件的要求。询价书编号：技术规格/商务偏离表

*3、报价人须提供在有效期内的安全生产许可证（提供扫描件）；*2、报价人必须具有中华人民共和国独立签订合同的能力（提供营业执照扫描件），满足所承包工程项目要求的营业执照。*1、报价人需提供最新年检的企业营业执照、法人代表身份证、法人授权委托书及被授权人身份证的复印件等相关证件。（不满足*条款将被废标）5、资格证明文件代理人签名：

9、必填：供应商廉洁承诺书（见下面格式）。*8、必填：企业经营、资信状况承诺书（见下面格式）。*7、报价人为授权委托人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2022年7月至2022年9月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）并提供劳动合同；*6、现场施工人员必须具有相关特殊工种职业证书。*5、报价人必须提供近3年类似本项目业绩2份及以上（提交合同关键内容扫描件）；*4、报价人须具有建筑机电工程专业承包二级及以上资质，在安全、质量方面业绩优良（提供扫描件）；

代理人(被授权人)签名（盖章）：授权人代表签名（盖章）：本授权书于年月日签字生效,特此声明。本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号：询价书名称：）项目的报价文件递交及报价文件的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。5.1法定代表人授权书（格式）10、必填：提供未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入重点关注名单和黑名单的截图。

报价单位名称：询价书编号：5.2业绩（格式）附双方的身份证件。（盖章）单位名称：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。我公司承诺：5.3企业经营、资信状况承诺书2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。注：1、应附此次项目的同类型业绩。代理人签名：

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：5.4供应商廉洁承诺书年月日（盖章）公司名称：公司法定代表人：

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

承诺方：（盖章）我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，

二、技术部分1.2.本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证所提供的设备配件符合本技术规范、国标、行业标准及有关标准的优质产品。1.1.本技术规范适用于中煤大同能源有限责任公司洗选装运公司原煤除尘系统新建项目方案。一、总则技术规格及要求授权代表：（签名）年月日

2.5.《煤炭工业供暧通风与空气调节设计标准》(GB/T50466-2018)2.4.《通风与空调工程施工质量验收规范》〈GB50243-2016)2.3.《工业建筑供暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)2.2.本项目设备产品设计、制造及施工应遵照的规范和标准2.1.本项目执行标准和规范本次招标的中煤大同能源有限责任公司洗选装运公司原煤除尘系统新建项目用于生产系统。

三、项目工程概况及技术要求备注:其它相关专业施工执行行业现行的规程规范标准。2.9.建设方提供的招标设备图纸、工艺专业提供工艺布置图纸及的除尘点位要求。2.8.《钢结构设计标准》(GB50017-2017)2.7.《火力发电厂供暖通风空调设计手册》2.6.《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000)(2008版)

施工过程中做好人员防护、防火措施。3.1.3.工程环境条件山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公司洗选装运公司3.1.2.工程地理位置3.1.1.工程名称：原煤除尘系统新建3.1.工程概况

3.2.3.技术工艺要求3.2.2.工期要求：合同签定，接到委托方开工通知单后90天内完成；3.2.1.资质要求：应同时应具有建筑和机械安装工程施工相关资质。3.2.技术方案根据建设方要求,对转载点、主厂房采用采用“除尘洗气机＋微雾抑尘＋导料槽”相结合的除尘方式。除尘洗气机是由主机、水系统、电控系统等部分组威，以洗涤液为介质，在机械力的作用下将洗涤液雾化成为细微小液滴颗粒，通过一定速度的撞击或乳化剂的作用与粉尘粒子结合，从而达到净化效果。3.1.4.工程简介

3.2.3.5.风管、管件、钢板制成件（如接灰冲洗斗）及无缝钢管内外表面刷防锈漆二道，外表面刷乳白色面漆二道。3.2.3.4.除尘管道在安装完后应进行密封性试验，负压管道安装完毕后应按高压风管进行严密性检验。3.2.3.3.直管段由施工单位自行分段制作风管支架现场制作见图集19K112(风管支吊架)，3mm厚风管支吊架参考图集中2mm厚风管但其各部件型号比图集中大2号。除尘系统设备出口与风管连接采用三防布软连接，软连接长度为150-200mm。3.2.3.2.吸尘罩伸入导料槽约20mm，吸尘罩与风管连接采用100长橡胶软接头，以减少设备震动的传递。3.2.3.1.除尘系统及引风机前净气管风管采用Q235钢板厚度:3mm制作,除尘风管弯头半径除特别注明外（按中心线),接1.5D设计洗气机吸尘罩边线与落煤溜槽边线距离>1倍皮带宽度，吸尘罩另一边线与导料槽出口边线>1.5倍皮带宽度.导料槽长度不足的应改迨廷长，皮带机头、皮带尾部、给煤机、刮板机、筛子等均设完好的密封措施，四周设硬质橡胶挡帘,为除尘做好前提工作。3.2.3.1.修复双流体喷雾抑尘系统，更换现有导料槽、分级筛内损坏的双流体雾化喷头。

4.1.除尘系统及区域工程范围和主要施工内容。四、工程及材料供货范围3.2.3.8.清理下的废旧物料废料由施工单位处理清，施工单位负责处理。3.2.3.7.洗气机控制箱的安装高度宜在1.2—1.5m，便于人员操作，且为避免发生电路危险，严禁安装在水路附近。3.2.3.6.管道支、吊架及洗气机平台、支撑架等金属构件宜先刷两道防锈漆，再刷两道灰铅油漆。

4.3.控制4.2.4．接地:所有电气设备的金属外壳、电缆保护管均应与原接地系统可靠连接。接地电阻不应大于1Ω，不满足要求应补打人工接地极。4.2.3.电缆敷设:1#除尘器电控箱选线电缆、缓冲仓下配电箱进线电缆出配电室沿原有电缆沟及仓内及栈桥内桥架敷设，出桥架穿管明敷至没备。块煤车间配电箱进线电缆沿电缆沟及车间内桥架敷设，出桥架穿管明敷。控制电缆和动力电缆在同一桥架中敷设应用金属隔板隔开，电缆穿墙或楼板的孔洞用有机防火堵料或防火板封堵，并做防水处理。具体敷设路径可根据现场情况调整，各穿管敷设电缆所穿管径见系统图，电缆需采用防爆阻燃电缆，选用需符合选煤厂防爆等级要求。4.2.2.安装高度:缓冲仓下配电箱、块煤车间配电箱均挂墙明装。中心距地1.2-1.5m；除尘器电控箱均利用支架落地安装，选用需符合选煤厂防爆等级要求。各箱柜安装位置见平面图，具体位置可根据实际情况调整。4.2.1.电源:1#除尘系统~660V电源、缓冲仓下配电箱~380V电源均引自原煤系统配电室低压配电柜备用回路。块煤车间配电箱~660V电源引自主厂房配电室低压配电柜。各系统配套电动风阀的控制及动力电源均引自对应系统的除尘电控箱。本工程需对现有备用回路进行改造，改造后回路满足本系统图要求。4.2.配电

电控箱应采集除尘器的运行状态、就地/集控、故障和电源信号。采集风阀的运行状态、就地/集控、开到位、关到位和故障信号，以及除尘器和风阀其他必要的信号。同时电控箱可对除尘器和风阀反馈开关动作信号。同时应采集对应联动工艺设备的启动信号实现工艺设备与除尘系统的联锁控制。4.3.3．检测信号:电控箱均采用防爆型，防爆等级需符合选煤厂防爆等级要求。除尘器电控箱应实现对除尘器及对应风阀的配电及闭锁等控制。采用与现有集控系统一致的施耐德PLC控制系统。在电控箱上应能实现设备就地/集控的转换。同时显示除尘器和风阀的运行状态。此外在设备旁配置按钮箱。实现对应风阀及除尘器就地启停的控制。1#除尘系统电控籍信号通过接入一期除尘系统内交换机接入集控。块煤车间及主厂房内除尘器电控箱控制信号接入3#除尘系统电控箱内的交换机。通过光缆接入主厂房集控系统。实现与上位机的通讯，采用工业以太网通识协议（TCP/IP），实现上位机对除尘器及风阀的挫制及运行信号的监控。除尘系统与工艺设备的联动通过硬接线接入主集控的方式实现。现场可为电控箱提供一回660V电源。电控箱内所需的其他电压等级电源应由跺尘器厂家—并考虑。现场空间狭小，具体安装位置可根据实际情况调整。4.3.2.电控箱:空气处理机采用就地手动控制。除尘器及电动风阀由除尘器厂家自带PLC电控系统进行控制。并接入现有集控系统。实现除尘器及风阀与给煤机、带式输送机、刮板机等工艺设备的联动:来煤通过相应工艺设备给煤时。联动开启对应管路的除尘器及电动风阀。工艺设备停止运行5分钟后联动除尘器及凤关闭。具体控制要求见工艺图纸。除联动外。除尘器及风阀也可在集控或就地实现启停控制。4.3.1.控制要求:

4.4.3.图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为6mm,一律满焊。4.4.2.构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺拴，连接接触面的处理采用喷砂除锈处理;摩擦系数不小于0.45。4.4.1.材料:钢板及型钢为Q235钢，焊条为E43系列焊条，高强螺栓拼接点处端板材料为Q235钢.4.4.设备钢平台本项目需接入集控系统的除尘设备（除尘器和风阀）通过一期除尘系统新增的上位机进行组态和控制画面绘制。实现除尘器、电动风阀与对应工艺设备的联锁控制。具体见本图控制要求说明及暖专业控制说明。最终画面应能实现对除尘器及风阀的开关控制和运行状态的监控。4.3.4．组态及画面:

4.5.1.2.设备进场进行报备，性能完好，铭牌清晰，检验合格。4.5.1.1.人员进场进行安全教育，特种作业人员要持证上岗，施工人员体检保险齐全，并向洗选公司备案。4.5.1.工作人员和设备、材料的基本要求4.5.现场施工技术要求4.4.5.块煤重介车间内平台施工中，与已有钢柱焊接时，应采取支撑措施来加强对主构件的安全保护。4.4.4.钢构件制作前必须现场放大样核实无误后方可下料加工。

4.6.1.水平管段及异形管件侧面均设尘气风管密闭检查门，其制作与安装参见套用图集国标06K131《非保温风管密闭检查门》，图中仅为示意，现场可根据实际情况调整或增加。4.6.除尘施工：4.5.2.2除尘系统的设备安装详见设备制造厂设备安装使用说明书及图纸，并由设备厂家安装。4.5.2.1安装：4.5.2.施工工艺4.5.1.3.施工材料符合相应方案要求，不得低于国标标准。

4.6.8.管道支、吊架及洗气机平台、支撑架等金属构件宜先刷两道防锈漆，再刷两道灰铅油漆。4.6.7.风管、管件、钢板制成件（如接灰冲洗斗）及无缝钢管内外表面刷防锈漆二道，外表面刷乳白色面漆二道。4.6.5.除尘管道在安装完后应进行密封性试验，负压管道安装完毕后应按高压风管进行严密性检验。4.6.4.直管段由施工单位自行分段制作风管支架现场制作见图集19K112(风管支吊架)，3mm厚风管支吊架参考图集中2mm厚风管但其各部件型号比图集中大2号。除尘系统设备出口与风管连接采用三防布软连接，软连接长度为150-200mm。4.6.3.吸尘罩伸入导料槽约20mm，吸尘罩与风管连接采用100长橡胶软接头，以减少设备震动的传递。4.6.2.3mm厚风管直管段采用焊接，吸尘罩与机头罩及导料槽，风管与弯头、闯门及三通采用法兰连接，法兰采用GB/T9119-2000标准法兰PN=1.0、安装按《通风与空调工程施工质量验收规范》相关规定制作法兰连接处垫子mm像胶垫片。与设备连接处接口法兰待设备到货后与设备接口法兰配钻1.2mm厚镀锌铁皮风管采用吱口连接，长度(宽度)大于600mm需如固处理做法风4K118《空调通风管道的加固》。

4.7.配电及控制施工4.6.13.所有设备安装完毕经调试正常后，设备厂家方可离场。4.6.12.确保现场的除尘设备及管道安装在不影响工艺专业使用及检修的前提下方可进行。4.6.11.为避免因排水管道堵塞造成设备内污水排不出去，洗气机排水管下做个漏斗，污水先排到漏斗中，再从漏斗就近接至循环水箱。4.6.10.进水管及排水管采用热镀锌钢管，螺纹连接。在原煤仓仓下、现有主厂房(-4.55平面〉及新建主厂房各设一个不锈钢自控循环水箱，进水就近接自冲洗水管，排水就近接至煤泥水系统。4.6.9.洗气机控制箱的安装高度宜在1.2—1.5m，便于人员操作，且为避免发生电路危险，严禁安装在水路附近。

五、工程进度及工期4.8.3.钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范(GB50205)的有关规定进行施工。4.8.2.块煤重介车问内平台:标高6.250楼面至10.050钢平台设置爬梯，做法参图集15J401中的T5B06a-3.8(梯宽40O)。4.8.1.原煤缓冲仓内平台:标高-23.300楼面至-19.100钢平台设置爬梯，做法参图集15J401中的T5BO6a-4.2(梯宽400)。4.8.设备钢平台施工施工办法参照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB5033-2015);《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-2014)

6.3.包括但不限于施工、调试、试运和运行维护所有的技术资料6.2.工程施工、监造检验的资料6.1.一般要求：竣工图纸须与现场实际施工符合。六、竣工图及竣工资料5.2.进度要求：按甲方规定工期内完工。5.1.一般要求：工程开工前，必须严格根据施工招标书的工期要求，提出工程总进度计划，并在对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真细致论证。

7.3.金属类、塑料类废弃材料应进行资源回收；有害废弃物应妥善处置，不得与一般垃圾混放混存。每日做到“活完场清”，及时清理现场。7.2.电动工具使用完毕应及时切断电源，节约用电。7.1.使用手持电动工具等作业时，防护罩必须齐全，接入漏电开关。七、环保要求6.5.所有提供资料纸质版不少于三份，包括但不限于，部分资料提供电子版，涉及的程序及上位机编程程序等。6.4.报价方须提供的其它技术资料

九、奖惩考核办法8.4.加强操作人员对施工机具的了解，严格按照操作规程施工。8.3.所有的机械设备进场时须进行调试运行，在使用时注意维修保养，使机械设备从进场开始就一直能保证正常使用。8.2.严把材料质量关，对进场的材料必须进行验收，部分材料进行取样送检，合格后进行施工使用。严禁未经验证合格的材料投入使用。8.1.施工前，明确过程的检验、测量和试验要求，规定验收标准。建立质量管理体系。八、质量保证

承包商要严格执行洗选装运公司的各项管理要求，未能执行各项要求的，按照《洗选装运公司外委施工管理制度》做相应考核。