中标
哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目
单体设计总体设计房屋建筑工程设计说明管路工程设计组织方案建筑装饰工程设计检验强弱电工程管道阀门道路设计技术问题安装二次装修设计呼吸科应急出入口诊治流程各种人流物流参加竣工验收开关面板空压机组后勤物资出入口工程设计审查规划设计结构给排水系统污物出口洗衣机建筑部分备品备件控制室阅片室整体设计蒸汽发生器插座室内外环境设计技术文件汇编缩印本配合工程施工实施计划清洁物流培训吊顶资料与文件工具初步设计文件室外工程设计负压病房通信税金规范编制主立管医院通道组织设计责任保险平面图非标准设备设计文件编制方案设计图纸电气工程工程设计文件审查监理售后服务采用标准设计施工图设计文件病人出入口工程设计图纸调试施工配合服务地下工程设计施工现场配合服务二次净化装修可研或项目建议书批复流程图总平面设计规划图清洗槽设计与环境桥架混凝土常规洁具综合布线系统竣工验收服务CT综合管线项目管理初步装修设计设计分包空调主机图纸规划和设计手册竣工图编制手术室暖通工程安保民用建设工程设计废水治理食物药品运送分发供配电现状地形图医务工作人员出入口照明灯具空调系统设计技术交底内镜焚化热水人防ICU区域电气系统工程设计文件的审查相应管线给排水工程信息网络系统智能化系统传染病医院建设传染病诊疗能力提升建设分包工程设计费病理建筑物构筑物设计建筑物及其功能设施医院污废水汇集处理工程设计进度与周期工程设计进度计划管网管线设计传染病医院建筑设计风口纯水机组效果图方案分析风管技术协助医疗服务体系污染污废水排放处理总平面布置智能化专业工程检测澄清采暖系统肠胃DR通讯智能化主体设计保养消防排烟复用设计景观设计竖向设计医用通道隔墙管线的综合管网防雷暂停设计校准空调水系统收集焚烧空调设施医疗垃圾收集后续设计服务高效医疗园区MR1末端配电箱施工图预算编制立管的管线浸泡池工程方案设计文件抗震加固保修
金额
-
项目地址
新疆维吾尔自治区
发布时间
2022/01/05
公告摘要
项目编号xjdh【2021】-h041
预算金额61万元
招标公司哈密市中心医院
招标联系人徐科长18139349588
招标代理机构新疆德鸿项目管理咨询有限公司
代理联系人卢晶晶18154892692
中标公司-
中标联系人-
公告正文
项目概况
哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目招标项目的潜在投标人应在哈密市向阳东路东延段源泉小区旁小二楼2-20二楼业务室获取招标文件，并于2022年01月25日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJDH【2021】-H041
项目名称：哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：610000
最高限价（元）：610000
采购需求：
标项名称:哈密市中心医院针对哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目进行二次装修设计
数量:1
预算金额（元）:610000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购，详见招标文件。
备注：
合同履约期限：标项 1，合同签订后20日历日提交设计成果
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）须具备有效的营业执照。
（2）投标人具有独立法人资格，具有工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，有完善的质量保证体系。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的初步设计服务的能力；拟派项目负责人须具有一级注册建筑师且为本单位在职人员（提供近半年社保证明）。
（3）外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册。
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年年度财务审计报告或财务报表。
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近半年(2021年6月至2021年11月)任三个月的完税证明及社保缴纳证明。
（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。，（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（10）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年01月05日至2022年01月11日，每天上午09:30至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：哈密市向阳东路东延段源泉小区旁小二楼2-20二楼业务室
方式：线下购买
售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年01月25日 10:00（北京时间）
投标地点：哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20号一楼开标厅
开标时间：2022年01月25日 10:00
开标地点：哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20号一楼开标厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.凡符合上述资格要求且有意参加投标的供应商，购买招标文件时递交以下加盖公章的资料复印件一套：营业执照、资质证书、法人身份证或法人代表授权委托书、被授权人身份证及近半年社保缴纳证明。
2. 根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
3.综合信用评价报告出具方式：可前往哈密市发展改革委备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。
（1）新疆信合联服网络科技有限公司
网址：http://www.xhlfzx.com.cn
地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口
联系电话∶0902-2203560
（2）长风国际信用评价新疆有限公司
网址∶http://www.cfguoji.com/index.php
地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室
联系电话∶19999101966
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：哈密市中心医院
地 址：哈密市伊州区广场北路10号
联系方式：18139349588
2.采购代理机构信息
名 称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
地 址：新疆哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20
联系方式：18154892692
3.项目联系方式
项目联系人：卢晶晶
电 话：18154892692
附件下载： 哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目.doc 哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目.doc
项目编号：XJDH【2021】-H041
招标文件
项目名称：哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目
招 标 人： 哈密市中心医院
联 系 人： 徐科长
电 话： 18139349588
详细地址： 哈密市中心医院
招标代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
联 系 人：卢晶晶
电 话：0902-6996999
详 细 地 址：哈密市向阳东路东延段源泉小区2-20二楼
目 录
第一章 招标公告 1
第二章 投标人须知 5
第三章 评标办法 23
第四章 合同条款及附件格式 29
第五章 设计任务书和技术文件编制深度 82
第六章 设计有关资料（格式） 87
第七章 投标文件（格式） 88
招标公告
项目概况
哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目的潜在投标人应在哈密市向阳东路东延段源泉小区2-20二楼新疆德鸿项目管理咨询有限公司获取招标文件，并于2022年1月25日10时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJDH【2021】-H041
项目名称：哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目
采购需求：对哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购，详见招标文件。
控制价：610000元
设计成果提交日期：合同签订后20日历日提交设计成果
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
(一)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明;
(二)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
(三)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
(四)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
(五)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
3.本项目的特定资格要求：
（1）须具备有效的营业执照。
（2）投标人具有独立法人资格，具有工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，有完善的质量保证体系。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的初步设计服务的能力；拟派项目负责人须具有一级注册建筑师且为本单位在职人员（提供近半年社保证明）。
（3）外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册。
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年年度财务审计报告或财务报表。
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近半年(2021年6月至2021年11月)任三个月的完税证明及社保缴纳证明。
（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。
（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（10）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年1月5日至2022年1月11日，每天上午09:30至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：哈密市向阳东路东延段源泉小区旁小二楼2-20二楼业务室
方式：线下购买
文件售价：200 元/份（售后不退）
四、投标文件提交
截止时间：2022年1月25日10时 00分（北京时间）
地点：哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20号一楼开标厅
五、开启
时间：2022年1月25日10时 00分（北京时间）
地点：哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20号一楼开标厅
发布公告的媒介
《新疆政府采购网》http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜
1.凡符合上述资格要求且有意参加投标的供应商，购买招标文件时递交以下加盖公章的资料复印件一套：营业执照、资质证书、法人身份证或法人代表授权委托书、被授权人身份证及近半年社保缴纳证明。
2. 根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
3.综合信用评价报告出具方式：可前往哈密市发展改革委备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。
（1）新疆信合联服网络科技有限公司
网址：http://www.xhlfzx.com.cn
地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口
联系电话∶0902-2203560
（2）长风国际信用评价新疆有限公司
网址∶http://www.cfguoji.com/index.php
地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室
联系电话∶19999101966
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购单位：哈密市中心医院
联 系 人： 徐科长
联系电话： 18139349588
地 址： 哈密市中心医院
2、采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
地 址：新疆哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20号
联 系 人：卢晶晶
联系电话：0902-6996999
第二章 投标人须知前附表
投标人须知前附表（一）
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1 | 项目名称 | 哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目 |
| 1.1 | 招标人 | 哈密市中心医院 |
| 1.1 | 招标代理人 | 新疆德鸿项目管理咨询有限公司 |
| 1.1 | 招标范围 | 详见招标文件第五章招标内容及要求 |
| 1.1 | 项目编号 | XJDH【2021】-H041 |
| 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料： (一)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; (二)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料; (三)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; (四)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (五)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 3.本项目的特定资格要求： （1）须具备有效的营业执照。 （2）投标人具有独立法人资格，具有工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，有完善的质量保证体系。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的初步设计服务的能力；拟派项目负责人须具有一级注册建筑师且为本单位在职人员（提供近半年社保证明）。 （3）外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册。 （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年年度财务审计报告或财务报表。 （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近半年(2021年6月至2021年11月)任三个月的完税证明及社保缴纳证明。 （6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。 （7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （9）供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （10）本项目不接受联合体投标。 |
| 2.2 | 答疑与澄清 | 获取招标文件的供应商如认为招标文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购方做出书面解释、澄清或补齐；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是招标文件的组成部份，并将以招标文件的补充文件形式在规定的发布渠道（为新疆政府采购网）书面发布通知所有已获取招标文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将按规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。 |
| 3.1 | 投标文件份数及其他要求 | 纸质版投标文件正本一份，副本叁份；（商务、技术分别装订成册） 电子版投标文件一份（Word、Pdf或JPG格式均可），存储于光盘中，单独密封，随投标文件一同递交； 投标函附表单独密封一份，随投标文件一同递交；投标文件一律不退。 |
| 3.2 | 最高投标限价 | 控制价：61万元（报价超过控制价的为投标无效） |
| 3.5 | 投标有效期 | 投标截止期结束后90日历日，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 3.6 | 投标保证金 | 投标保证金：壹万贰仟元整(¥12000) 可采用电汇或支票等非现金形式提交。（电汇时请在备注栏内注明项目名称简称投标保证金）； 投标保证金缴纳时间：投标保证金应在投标截止时间前确认到账至新疆德鸿项目管理咨询有限公司以下账户，投标人凭汇款凭证到新疆德鸿项目管理咨询有限公司财务室开具投标保证金收据，该收据为缴纳投标保证金的唯一凭证。 账户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司哈密分公司 开户行：哈密市商业银行股份有限公司广场北路支行 帐 号：908070100100056227 |
| 4.1.2 | 封套格式 | 项目名称： 本采购项目、包段全称 项目编号： 本采购项目编号 投标文件：在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 供应商全称（加盖公章） 日期： |
| 4.2 | 投标文件递交 | 新疆哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20号 |
| 5.1.1 | 开标时间、地点 | 时间： 2022年1月 25日 10时 00分；地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.1.3 | 开标程序 | （1）递交投标文件登记 （2）供应商资格审查 （3）密封情况检查 （4）唱标顺序：按递交投标文件的逆顺序 |
| 6.1 | 评标委员会 | （1）构成：5人 （2）方式：评标专家名册中抽取5人。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 本次评标根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法 |
投标人须知前附表（二）
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 6.2.2 | 评标 | （1）由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！ （2）通过符合性审查的投标人的投标文件（投标文件满足招标文件全部实质性要求）进一步进行审查，由评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。 （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 （4）评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进行综合评分。评审时，各成员应当独立对每个全部实质性响应的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。 （5）各投标人的投标文件将提交评标委员会审核。投标人应对其提交的投标文件中资料的真实性、合法性负责并承担相应的法律责任，即使投标人所提交的投标文件通过了审查，乃至已确定了成交供应商后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，或存在虚假资料的，仍可废除其成交资格并追究成交供应商的法律责任。 |
| 6.4.2 | 符合性要求 | 投标人存在下列情况之一的，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效： （1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的； （2）投标文件未按招标文件规定进行装订、密封、标记的； （3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （6）投标有效期不满足招标文件要求的； （7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）； （8）供应商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的； （9）投标文件的内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； （10）投标文件互相混装的，或其他窜通的； （11）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的； （12）投标文件中提供虚假或失实资料的； （13）不同供应商所提交的投标文件的内容（或其单价等）存在异常一致或其报价呈规律性差异的； （14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 6.6.4 | 中标候选人数量 | 评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名 |
投标人须知前附表（三）
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 7.2.1 | 中标结果公告 | 对中标结果在规定的媒体上进行公告，中标公告期限为1个工作日 |
| 7.4.2 | 设计补偿 | 招标人对未中标人不进行补偿。 |
| 8.2 | 其他方式采购 | 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 10.1 | 质疑 | （1）参加投标的供应商认为招标文件、或在采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 （2）采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 10.2 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 10.3.1 | 出席开标会 | （一）关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以下资格证明文件的原件交由监督组成员进行审查（审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）。 （二）开标会：投标人出席开标会时，应提交下列有效的证件： 1.投标保证金收据； 2.法人提供法人身份证明文件及身份证，法人委托人应提供法人代表授权书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）和委托人身份证，并提供近半年社保凭证； 3. 政府采购诚信承诺书。 （三）特别提示：以上证件均需提供原件，上述证件的公证件及其他形式，本次招标不予认可。上述证件有效、齐全、满足要求的投标人为有效投标人，否则其投标将被否决。敬请各供应商注意！ |
投标人须知前附表（四）
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 10.3.2 | 通讯联系 | 自获取（购买）招标文件之日起，投标人应确保其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效和畅通，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人（或招标代理机构）不承担由此（因投标人提供的联系方式无效或通讯不畅、无法联系等因素）引起的一切后果！ |
| 10.3.3 | 小、微型企业产品价格扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2011〕181号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第七章投标文件格式）。根据本办法第五条：“对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定”的规定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，按6%给予价格扣除。 |
注：本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。投标人对本招标文件有不明之处，欢迎进行必要的咨询或书面提出澄清。
1、总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。
1.1.6 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2. 定义
1.2.1 “招标代理人”系指组织本次招标活动的招标代理机构。
1.2.2 “招标人”系指哈密市中心医院。
1.2.3 “潜在投标人”系指购买了本招标文件的投标人。
1.2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。
1.2.5 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
1.2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。
1.3. 合格的投标人
1.3.1符合第二章投标人须知前附表中资格要求中的各条要求。
1.3.2 投标人应依法纳税及缴纳社会保障金。
1.3.3投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
1.3.4一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
（2） 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;
（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。
1.3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。
1.3.6一个投标人代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。
1.3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
1.3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.4联合体
1.4.1投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
1.4.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，按6%给予价格扣除。但组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
1.5. 投标费用
1.5.1 投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用（包括招标文件购买、代理服务费等）均由投标人自理。
1.6 踏勘现场投标前答疑会
1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
1.6.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.6.3 供应商踏勘现场所发生的一切费用自理。
1.6.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.6.6 投标人须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清供应商提出的问题。
1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会。供应商应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对供应商所提的问题进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取投标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。
2、招标文件
2.1. 招标文件的组成
2.1.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：
（一）招标公告；
（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；
（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；
（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；
（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；
（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；
（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；
（八）拟签订的合同文本；
（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；
（十）采购资金的支付方式、时间、条件；
（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；
（十二）投标有效期；
（十三）投标截止时间、开标时间及地点；
（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；
（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；
（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；
2.1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
2.2 招标文件的澄清或修改
2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。
2.2.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。招标人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。
2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，招标人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，投标人认为该澄清影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。
2.2.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.5 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，该修改内容为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，投标人认为因招标文件的修改影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人），以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
2.2.6 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。该修改内容为招标文件的组成部分。
2.2.7采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改招标文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改招标文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。
3、投标文件
3.1. 投标文件的组成
3.1.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。
3.1.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或投标人组成联合体的，投标文件应包括联合体协议书。
3.1.3投标文件一套（纸质版投标文件正本一份，副本叁份；电子版投标文件一份（Word、Pdf或JPG格式均可），存储于光盘中，单独密封，随投标文件一同递交；投标函附表单独密封一份，随投标文件一同递交）。
1.商务文件应包含下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附表；
（3）法定代表人资格证明；
（4）法定代表人授权委托书；
（5）工程设计费投标报价表；
（6）投标人的资格声明函。
（7）投标保证金。
（8）企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）、投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表；
（9）拟派出担任设计项目负责人及其他主要设计人员；
（10）拟投入项目设计人员汇总表；
（11）服务承诺
（12）政府采购诚信承诺书
（13）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料：包括担任设计项目负责人及其他主要设计人员的简历和注册执业资格或职称证书和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料）
2.技术文件应包含下列内容：
（1）设计方案
①设计构思
②设计与环境
③方案分析
（2）设计说明：含设计依据说明、总体布局措施等
①设计依据的条件简要说明。
②关键技术说明以及投标人完成设计所独有的有利条件等
（3）工程设计组织方案
服务保证（保证设计质量主要措施、设计工期进度，配合工程施工实施计划）
（4）方案设计概算：工程概算书及编制说明；
（5）方案设计图纸含总平面设计规划图（内容应包括而不限于装饰工程、强弱电工程、给排水工程、暖通工程及智能化专业工程等）、平面图、流程图及效果图、通讯智能化、管线的综合管网的平面布置等；以上图纸规划和设计，应符合本项目内所有建设项目的功能实现和使用需求。
电子版格式：(包含全部投标文件内容)，文本文件采用Microsoft word或PDF格式文件；图形文件采用AutoCAD或PDF格式文件；图形文件采用AutoCAD或PDF格式文件，用较为普及的应用软件制作；手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。
3.2. 投标报价
3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应投标报价表格。
3.2.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总报价不得超过规定的最高投标限价。
3.3. 投标文件语言
3.3.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。
3.4. 投标文件的编制
3.4.1投标文件应按招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.4.2 投标文件应当对招标文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.4.3投标人须编制由本须知第3.1条规定投标文件组成内容的投标文件一套：包括正本壹份、副本叁份，投标文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，必须采用A4幅面纸张（图页除外）进行胶装。
3.4.4投标文件的“正本”应由投标人的法定代表人或者其授权代表逐页加盖公章并在规定签字的位置签字，授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（应与开标时的一致）。否则，其投标无效！
3.4.5投标文件的全部副本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，也可以用正本的全套完整复印件（A4幅面）并胶装，并在封面右上角标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致的，则以正本为准，但副本封面的签字、盖章应与正本一致，不得采用正本的复印件，否则投标无效！
3.4.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖投标人章。
3.4.7除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。
3.4.8投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。
3.4.9未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。
3.4.10所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。
3.4.11投标人可对本次招标的所有货物进行投标，也可只对其中一个合同包或几个合同包的货物进行投标；除非招标文件另有规定，不得将一个合同包中的货物拆开投标。
3.5. 投标有效期
3.5.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
3.5.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。
3.6. 投标保证金
3.6.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。
3.6.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。
3.6.4 投标保证金可以采用现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。投标人须知前附表另有规定的，则从其规定。
3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
3.6.6投标保证金退还手续说明
（1）投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。
（2）请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标人原因。因招标人原因造成逾期退还投标保证金的，将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。
3.6.7在中标人签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。
3.6.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的90个日历日。
3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）投标人提供虚假投标证明材料；
（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
（4）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；
（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（6）上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。
4、投标
4.1.投标文件的密封、标记
4.1.1 投标人应将投标文件正本、全部副本、投标函附表分别用封袋密封，并在封套上标明项目编号、投标人名称、项目编号及“正本”或“副本”或“投标函附表”字样，并在封口处盖上骑缝公章。
4.1.2 每一封套上应注明“在 年 月 日 时 分前不得开启（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。
4.1.3所有投标文件未按上述要求标记、密封或提交的，其投标无效！
4.2. 投标文件的递交
4.2.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件按照上述第4.1条的规定进行密封和标记后送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
4.2.2如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。
4.2.3逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
4.3. 投标文件的修改与撤回
4.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
4.3.2投标人在投标截止期后不得补充、修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后补充、修改投标文件的，其投标无效。
5、开标
5.1. 开标
5.1.1 招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标。
5.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。
5.1.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
5.1.4开标时，投标文件中投标函附表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函附表（报价表）为准。
5.1.5开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
5.1.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
5.1.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6、评标
6.1．评标委员会
6.1.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 5人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。
6.1.2在评标工作开始前，由采购人或者采购代理机构负责：核对评审专家身份和采购人代表授权函； 宣布评标纪律；告知评审专家应当回避的情形；组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
6.1.3采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。
6.1.4评标委员会成员应当履行下列义务：
（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
（四）参与评标报告的起草；
（五）配合有关部门的投诉处理工作；
（六）配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。
6.2．评标
6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。
6.2.2对所有投标人的评估，都采用相同的程序和招标文件规定的评审标准。评议过程将严格按照招标文件规定的评标办法和标准进行。
6.2.3有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。
6.2.4投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。
6.3. 投标文件的初审
6.3.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。
6.4.资格性检查和符合性检查
6.4.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。
6.4.2符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！
6.4.3投标人存在下列情况之一的，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；
（2）投标文件未按招标文件规定进行装订、密封、标记的；
（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标有效期不满足招标文件要求的；
（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；
（8）供应商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的；
（9）投标文件的内容与采购内容及要求（质量要求、交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；
（10）存在财政部令第87号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；
（11）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；
（12）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
6.4.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
6.4.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
6.5.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中投标函附表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.6. 比较与评价
6.6.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
6.6.2评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进行综合评分。评审时，各成员应当独立对每个全部实质性响应的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.6.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。
6.6.5 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。
7、定标与授予合同
7.1. 定标准则
7.1.1最低投标价不作为中标的保证。
7.1.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
7.1.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2. 中标通知
7.2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。
7.2.2 中标公告发出后的同时，将向未中标人发出《中标结果通知书》。
7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。
7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。
7.2.5在合同签订后5个工作日内，招标代理机构将向中标的投标人退还其投标保证金，条件是已交纳的招标代理服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。
7.3. 签订合同
7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。
7.3.2招标文件、招标文件的修改文件、成交供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。
7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7.3.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。
7.4. 设计责任保险
7.4.1知识产权：招标人或者中标人采用其他未中标人投标文件中技术方案的，应先征得该未中标人的书面同意后，并支付合理的使用费方可使用。
7.4.2招标人对未中标人不进行补偿。
8、重新招标和其他方式采购
8.1重新招标
8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。
8.2其他方式采购
8.2.1需要采取其他方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
9、纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。招标人不得有下列行为之一：
（1）与投标人恶意串通的；
（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；
（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；
（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。
（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。
9.2 对投标人的纪律要求
9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得有下列行为之一：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：
（1）明知应当回避而未主动回避的；
（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的；
（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；
（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。
（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 监督检查
9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。
9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。
10、需要补充的其他内容
10.1质疑
10.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
10.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人提出质疑。
10.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
10.2投诉
10.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。
10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
10.3其他
10.3.1投标人出席开标会，详见投标人须知前附表。
10.3.2通讯联系，详见投标人须知前附表。
第三章 评标办法
1、评标办法
本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。
（2）符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！
2.2详细评审
（1）对通过符合性审查的投标人的投标文件（投标文件满足招标文件全部实质性要求）进一步进行审查，由评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（3）评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进行综合评分。
2.3评审因素
2.3.1评标委员会依据统一的评审要素，综合进行评定，在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
2.3.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。
2.4评分标准与分值构成
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 评审依据 | |
| 商 务 部 分 评 分 标 准 （A） | 企业近年来设计业绩 | 8分 | 2018年1月至今投标人完成类似设计业绩，每提供一项得1分，最高得8分； | |
| 商 务 部 分 评 分 标 准 （A） | 项目设计组人员配备 | 10分 | 1、配备的设计人员在数量上和专业上能否满足要求，技术支持是否完善。拟派本项目设计负责人具有国家一级注册建筑师证书，得4分； 2、（相关专业的注册建筑师），每增加一项注册证书加1分。最多得6分（所有人员提供近半年社保证明）； | |
| 商 务 部 分 评 分 标 准 （A） | 企业荣誉和管理体系 | 3分 | 管理体系健全，投标企业提供质量管理体系认证书、环境管理体系认证书和职业健康安全管理体系认证书，每证得1分，最多得3分，否则不得分。 | |
| 商 务 部 分 评 分 标 准 （A） | 信合联服信用等级 | 5分 | 信用等级为AAA级，得5分；信用等级为AA级，得4.5分；信用等级为A级，得4分；信用等级为BBB级，得3.5分；信用等级为BB级，得3分；信用等级为B级，得2.5分；信用等级为CCC级，得2分；信用等级为CC级，得1.5分；信用等级为C级，得1分；（必须提供有效期内的综合信用评价报告）。 | |
| 商 务 部 分 评 分 标 准 （A） | 设计人的服务承诺 | 4分 | 为建设好本工程，设计人向招标人提供的各项服务承诺。服务内容详实具体、可操作性强的得3-4分；服务内容一般、操作性一般的得1-2分；未提供服务内容的得0分。 | |
| 技 术 部 分 评 分 标 准 （B） | 对本项目设计方案 | 60分 | 详见技术部分评分标准。 | |
| 投 标 价 格 部 分 评 分 标 准 （C） | 投标价格部分评分标准 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：C=（BL/B）×10%×100。其中：C：投标人投标总报价部分得分；B：有效投标总报价（即满足招标文件要求的有效投标人的投标报价）；BL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
评分标准按商务、技术和投标价格三个部分确定的评审因素和评分标准分别进行评定，分值构成采用百分制，商务部分满分为30分、技术部分满分为60分，价格部分满分为10分，合计总分100分。
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 评审依据 |
| 一、 | 设计方案 | |||
| 1、 | 设计构思； | 5 | 充分体现功能需求：［4-5］分，一般：［2-4］分，较差：［0-2］分； | |
| 2、 | 设计与环境（初步装修设计与建筑空间内容完美结合。设计思路严密、清晰，相互呼应，相得益彰，浑然一体。初步设计与布局按照建筑格局要求进行设计和布局，构思新颖，具有美感；重点突出，创造舒适空间；具有现代气息和高科技含量；风格简洁。用声、光、电、数码、信息、多媒体等手段，以相互结合的形式完成现代化医院建设目标。） | 5 | 设计新颖，符合自然环境及人文环境，设计合理、科学、经济：［4-5］分，一般：［2-4］分；较差：［0-2］分； | |
| 3、 | 方案分析； | 4 | 充分、可行：［3-4］分，一般：［2-3］分，较差：［0-2］分； | |
| 二、 | 方案设计图纸 | 4 | ||
| 1、 | 含总平面设计规划图（内容应包括而不限于装饰工程、强弱电工程、给排水工程、暖通工程及智能化专业工程等）、平面图、流程图及效果图、通讯智能化、管线的综合管网的平面布置等；以上图纸规划和设计，应符合本项目内所有建设项目的功能实现和使用需求。 | 15 | 图纸质量效果好、设计内容详细：［11-15］分，一般：［6-10］分，较差：［0-5］分； | 4 |
| 三、 | 设计说明 | 15 | ||
| 1、 | 设计依据说明； | 4 | 设计说明详细具体：［3-4］分，一般：［2-3］分，较差：［0-2］分； | 15 |
| 2、 | 关键技术说明； | 4 | 技术说明详细明确：［3-4］分，一般，不够详细：［2-3］分，较差：［0-2］分； | 15 |
| 3、 | 各项技术经济指标； | 4 | 技术经济指标描述详细、具体：［3-4］分，一般：［2-3］分，较差：［0-2］分； | 15 |
| 四、 | 工程设计组织方案 | 4 | ||
| 1、 | 质量控制内容； | 4 | 质量控制内容全面、详细：［3-4］分，一般，不够全面、详细：［2-3］分，较差：［0-2］分； | 4 |
| 2、 | 设计内容质量控制措施； | 4 | 质量控制措施合理、可行：［3-4］分，一般：［2-3］分，较差：［0-2］分； | 4 |
| 3、 | 设计进度控制方法及措施 | 4 | 满足发包人要求：［3-4］分，基本满足发包人要求：［2-3］分，不满足发包人要求：［0-2］分； | 4 |
| 4、 | 配合工程施工实施计划 | 4 | 配合工程施工实施计划满足工程进度要求：［3-4］分，基本满足工程进度要求：［2-3］分，不满足工程进度要求：［0-2］分； | 4 |
| 五、 | 方案设计概算 | 3 | 概算资料齐全、内容完整、合理，计算正确：[2-3]分，一般：[1-2]分，较差：[0-1]分； | 4 |
| 合计 | 60 | 概算资料齐全、内容完整、合理，计算正确：[2-3]分，一般：[1-2]分，较差：[0-1]分； | ||
技术部分评分标准
2.5商务部分、技术部分得分计算方法：
2.5.1评标工作结束后，对各评委的评分进行统计汇总。
2.5.2统计汇总时，先将评标委员会对商务部分、技术部分得分中的评分分别去掉一个最高分和一个最低分后再采用算术平均方法计算有效投标人在商务、技术两个部分合计的最终得分。
2.5.3投标人得分：投标人总分＝A+B+C（注：计算分数时四舍五入取小数点后两位）。
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，按无效标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.3项规定的任何一种情形的：
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3评标委员会应根据招标文件的规定，对投标文件进行系统地评审和比较，在进行详细评审前，按下列规定对投标文件进行初步评审，投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；
（2）投标文件未按招标文件规定进行装订、密封、标记的；
（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标有效期不满足招标文件要求的；
（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；
（8）供应商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的；
（9）投标文件的内容与采购内容（质量要求、交货期、付款方式等）及要求有重大偏离或保留的；
（10）存在财政部令第87号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；
（11）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；
（12）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.1.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
3.1.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
3.2 投标文件的澄清
3.2.1评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。
3.2.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中投标函附表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人须知第6.5.2条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.3 比较与评价
3.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
3.3.2评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进行综合评分。评审时，各成员应当独立对每个全部实质性响应的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
3.3.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格扣除，按“投标须知前附表”中的第10.3.2款的规定，用扣除后的价格参与评审。
3.3.4对于非专门面向中小企业的项目，采用联合体投标的，符合“投标人须知”正文第1.4.4条规定的投标人产品的价格扣除按1.4.4条的规定，用扣除后的价格参与评审。
3.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3.6在评审过程中出现投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
3.3.7经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。
3.4推荐中标候选人
3.4.1中标候选供应商数量为3人，但必须按顺序排列中标候选供应商。
3.4.2评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3.5编写评标报告
3.5.1评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
3.5.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
3.6确定中标人
3.6.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
3.6.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
3.6.3如果排名第一的成交候选供应商，因不可抗力或自身原因放弃成交结果，可根据项目所需确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。
第四章 合同条款及附件格式
合同条款前附表
| 招标人 | 哈密市中心医院 |
| 招标代理机构 | 新疆德鸿项目管理咨询有限公司 |
| 招标项目名称 | 哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目 |
| 招标项目编号 | 项目编号：XJDH【2021】-H041 |
| 本招标项目采用的合同条款格式内容 | 本招标项目设计合同采用中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）格式条款。 |
第1节 合同条款前附表
说明：本章分为二部分，第一部分为：第1节 合同条款前附表，招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同条款采用民用建设工程设计合同；第二部分为：第2节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用合同条款专业建设工程部分直接引用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）格式条款，招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，对合同条款进行修改和补充， “合同条款”和“招标项目专用合同条款”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。
合同条款
第2节 合同条款建设工程设计合同
GF—2015—0209
合同编号：
建设工程设计合同示范文本
（房屋建筑工程）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
注：此合同仅供参考，具体以与甲方实际签订为准。
说 明
为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。
目 录
7
11
11
18
19
资料 23
24
27
7 31
32
34
34
或预付款
37
38
39
40
41
43
43
1
46
46
48
49
51
51
52
53
53
53
54
55
55
55
56
56
57
18. 其他 57
58
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
设计人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 。
2.工程地点： 。
3.规划占地面积： 平方米，总建筑面积： 平方米（其中地上约 平方米，地下约 平方米）；地上 层，地下 层；建筑高度 米。
4.建筑功能： 、 、 等。
5.投资估算：约 元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围： 。
2.工程设计阶段： 。
3.工程设计服务内容： 。
三、工程设计周期
计划开始设计日期：年月日。
计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价
1.合同价格形式： ；
2.签约合同价为：
人民币（大写） （¥ 元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表： 。
设计人项目负责人： 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件；
（2）通用合同条款；
（3）中标通知书（如果有）；
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在 签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自 生效。
十二、合同份数
本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 份、副本 份，设计人执正本 份、副本 份。
发包人： （盖章） 设计人： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码： 组织机构代码：
纳税人识别码： 纳税人识别码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。
1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。
1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
2.5 设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员
3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。
3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计分包管理
设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；
（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。
3.5 联合体
3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。
5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。
5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。
5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。
5.2.2 设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：
（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计
6.4.1 发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。
因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工
暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。
除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数：
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件2中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用；
（2）工程设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件2约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件2的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件2约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。
11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件1的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件1的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件2约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。
15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决
17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：
17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
17.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：
。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：
。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：
。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：
；
提供国外技术标准的名称：
;
提供国外技术标准的份数：
；
提供国外技术标准的时间：
；
提供国外技术标准的费用承担：
。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点： ；
发包人指定的接收人为： ；
发包人指定的联系电话及传真号码： ；
发包人指定的电子邮箱： 。
设计人接收文件的地点： ；
设计人指定的接收人为： ；
设计人指定的联系电话及传真号码： ；
设计人指定的电子邮箱： 。
1.8 保密
保密期限： 。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其他义务： 。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
。
发包人更换发包人代表的，应当提前 天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务： 。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓 名： ；
执业资格及等级： ；
注册证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
设计人对项目负责人的授权范围如下：
。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：
。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：
。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：
。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括： 。
主体结构、关键性工作的范围：
。
3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：
。
其他关于分包的约定：
。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：
。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：
。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：
。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：
。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：
。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：
。
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：
。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：
。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：
。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：
。
设计人应在发生进度延误的情形后 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：
。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式
（1）单价合同
单价包含的风险范围：
。
风险费用的计算方法：
。
风险范围以外合同价格的调整方法：
。
（2）总价合同
总价包含的风险范围：
。
风险费用的计算方法：
。
风险范围以外合同价格的调整方法：
。
（3）其他价格形式：
。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例 / 或预付款的比例 30% 。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间： 合同签订7日内 。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的 天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：
。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：
。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：
。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：
。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：
。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：
。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：
。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。
16. 合同解除
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
。
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 。
选定争议评审员的期限： 。
评审所发生的费用承担方式： 。
其他事项的约定： 。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定： 。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：
（1）向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
18. 其他（如果没有，填“无”）
。
附件1：
设计变更计费依据和方法
附件2：
付款方式
合同签订7日内付30%
初步设计评审完毕，递交成果文件后7日内付60%
3、配合施工图审图完成后7日内付10%
第五章 设计任务书和技术文件编制深度
设计任务书
工程名称：哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目二次净化装修初步设计采购项目
工程概况：哈密市中心医院传染病诊疗能力提升建设项目总建筑面积为12300平方米。其中：1号楼（急诊、挂号、药房、门诊楼部分），地上四层，局部二层，面积8350平方米，2号楼（呼吸道住院部部分），地上三层，面积3950平方米。
设计范围：本次装修设计均为净化区域装修设计，（除净化装修范围图纸以外的区域均有总承包单位完成外）包含：装饰工程、强弱电工程、给排水工程、暖通工程及智能化专业工程。总承包单位有主管道通过的部分，只考虑分支部分的设计。
设计内容：
1、一号楼：
、一层：G-J轴交1-4轴，医用通道隔墙内侧的范围，包括MR1、DR、CT、肠胃DR及控制室阅片室的区域；
二层：L-Q轴交1-12轴,L-E轴交1-6轴范围内，包括PCR、检验、内镜、病理各功能区域。
三层：E-H轴交1-5轴,ICU区域。
四层：E-H轴交1-5轴,手术区域。
2、二号楼：
1）、一层：1/B-C轴交1/3-1/4轴,CT区域。
2）、三层：负压病房和除B-C轴交5-6轴的病房以外的病房改为负压病房的区域。
以上范围除楼梯间、设备用房以外的区域，要求依据原设计各专业图纸对各功能区域进行整合、规划、分隔。以满足实际使用为原则，必须符合建筑、医疗、消防等各行业及各专业的相关规范和要求。
五、详细说明：与原主体设计施工图比较应先明确以下事项：
1、各层装修设计范围平面图应按第四项内容进行标记标注
2、建筑部分：原有施工图已有的应在原图的基础上进行虚化处理，净化装修需要增加和变更的的空间墙体分隔，应着重加粗加黑标注，并文字标注材质和厚度，以及其他相关要求。
3、给排水系统（包括热水）：原有施工图已有的主管道应在原图的基础上进行虚化处理，净化装修需要增加和变更的的系统或局部部分，应着重加粗加黑标注，并进行文字标注和说明。
4、通风和空调系统：应与施工图进行比较，若净化装修范围内，需要增加和变更的系统或局部部分，应着重加粗加黑标注，并进行文字标注和说明。且原有施工图已有的应在原图的基础上进行虚化处理。
5、电气系统：若有因空调系统变更增加的负荷，应从总配电室低压柜下口始端开始直至末端配电箱及设备的运行连接。其他原有的系统应连接至运行设备。
六、各区域各专业的设计深度要求:
1电气工程:末端配电箱出线端到末端的所有内容(包含照明灯具、开关面板、插座及相应管线，含末端配电箱及桥架):
2、给排水工程:每层主立管引出的水平横支管至末端的所有内容(包含管道阀门、洁具、给排水附件，不含主立管):设备(洗衣机、清洗槽、浸泡池等)不在范围内，仅考虑常规洁具。洁具和用水点至立管的管线、附件均在范围内;纯水机组、蒸汽发生器、空压机组不在范围内。
3暖通工程:空调系统工程、空调水系统工程(含中心供应独立冷热源)均在暖通设计范围内;包含空调主机、风口、风管及阀门等附件;不包括净化区域的消防排烟、采暖系统工程。
4智能化系统、综合布线系统、信息网络系统的综合布线应与院方信息科对接咨询，预留各专业的桥架、管路。
5要有正立面图、平面图、侧剖图、效果图，详细施工节点图、各空间区域的主要墙面的立面示意图及相关节点大样图。
注：以上内容为后期深化设计内容，目前初步设计方案只做前期规划预留参考使用。
1、设计依据（包括但不限于以下内容）
《洁净室施工及验收规范》 GB50591-2010
《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186-94
《装饰工程施工及验收规范》 GBJ210-83
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；
《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；
《传染病医院建筑设计规范》（50849-2014）；
《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》【国卫办〔2020〕663号】；
《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
《重大传染病救治能力提升工程新建传染病医院建设项目设计导则（试行版）》。
《医院消毒卫生标准》 GB 15982-2012
《医院负压隔离病房环境控制要求》 GB/T 35428-2017
《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；
《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
《传染病医院建筑标准》建标 173-2016
《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）
《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》（2013 年版）
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)
《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）
《无障碍设计规范》GB50763-2012
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222－2017
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）
《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）
《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)
《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014
《综合医院建设标准》建标 110-2008
新冠肺炎应急救治设施负压病区 建筑技术导则（试行）
气象条件
哈密市属典型的，干燥少雨，晴天多，年平均气温9.8度，年降水量33.8毫米， 年蒸发量3300毫米，年均日照3358小时，无霜期182天。春季多风、冷暖多变，夏季酷热、蒸发强，秋季晴朗、降温迅速，冬季寒冷、低空气层稳定。极端最高气温43℃，极端最低气温-32℃，无霜期平均182天。空气干燥，大气透明度好，遮蔽少，丰富，为全国光能资源优越地区之一，日照充足，全年日照时数为3300至3500小时，为全国日照时数最多的地区之一。
3、设计原则及要求
按照“洁污分流、人物分流”的原则，共设病人、医务人员、后勤物资和污物等通道，以确保线路相互分开，防止交叉感染。根据传染病的流行传播三角形关系。在病原、宿主、环境这三个方面切断传染链，控制传染源。投标方在设计图上用不同颜色明确标识流程示意图。
三区\三线的明确划分:
医疗区内清洁区、半清洁或半污染区、污染区要明确划分。
清洁路线、半污染路线、污染路线要明确划分。
诊治流程各种人流物流需要有明确科学的规划，包括食物药品运送分发，清洁物流以及污染废弃物的收集焚烧，污染污废水排放处理，都需要作详细规划，采取严密的措施。
3.1.传染病医院设计的难点
（1）在满足现代化综合医院要求的基础上强化卫生安全和人性化的需求。
（2）由医院整体布局到各医疗部门分区分流的协调和统一。
（3）对传染病医院内各种防护措施深度和力度的权衡。
①局限污染区，就地消毒
②控制中间区，少受污染
③保护清洁区，不受污染
3.2充分重视医院内外环境的卫生安全.
传染病医院是收治传染病病人的集中区域，肩负着消灭传染源、切断传播途径的重任，同时保证周围环境不受污染。初步设计按照《传染病医院建筑设计规范》中的要求，医院中有可能造成生物污染的部门如实验室、手术室，设计符合生物安全性的标准，避免使医院成为传染病的疫源地。对医疗垃圾收集、焚化，医院污废水汇集处理予以高度重视，统一规划同步建设。
3.3创建高效医疗园区
医院的医疗服务体系必须建立在高效、快捷、安全与秩序的基础上。体现传染病医院的工艺流程及特殊的功能要求。建筑布局合理、流线路径短捷，工程管线集中短程，努力做到现代化医院低能耗高效率的要求。一次性投资与日运行常费用达到合理的平衡。
3.4功能分区
根据传染病医院的特殊性，设计本着从传染病传播的传染源、宿舍、环境三角形关系切断传染链，控制传染源的原则。在建筑总体布局与竖向布置上明确划分功能分区，明确控制各部门洁污分区与流线。医院功能分区在保证卫生安全的基础上，实现医疗流程的顺畅高效。
3.5医院通道组织基本布置原则：
严格划分洁污分流
对可能成为传染源的流线严格控制，尽量短捷，保证院区环境安全。
根据功能分区设置：主出入口（病人出入口）、次出入口（医务工作人员出入口）、后勤物资出入口、污物出口及呼吸科应急出入口。
建筑内部布局、出入口和通道设置与医院整体功能布局、洁污分区和流线控制统一考虑。
4、设计方案基本要求
4.1 设计思路及应用
4.1.1力求使初步装修设计与建筑空间内容完美结合。设计思路严密、清晰，相互呼应，相得益彰，浑然一体。
4.1.2 初步设计与布局按照建筑格局要求进行设计和布局，构思新颖，具有美感；重点突出，创造舒适空间；具有现代气息和高科技含量；风格简洁。
4.1.3用声、光、电、数码、信息、多媒体等手段，以相互结合的形式完成现代化医院建设目标。
5、设计方案具体要求
5.1、初步设计的要求
（1）各区的环境装饰与设计充分考虑其内容的协调性。
（2）设计方案应按区域、空间划分布置。
（3）以该建筑平面布置和大纲线索为依据进行合理的人流、物流等路线规划。
（4）对隔墙或装饰材料的选用，在设计过程中应考虑空间与深化设计的承载问题，并注意以下事项：
① 对框架结构的设计要稳定牢固；
② 各部位连接的接缝应严密平整；
③ 对整体外型要符合国家标准规范设计要求；
④ 对污染区、半污染区、洁净区要考虑通风、排气、冷热源设施；
⑤ 对内外面装饰要符合医院传染设计要求；
（5）吊顶装饰的区域，应参照设计依据规范条款，
注意以下事项：
① 吊顶界面设计与整体布局风格要协调，并满足传染病医院消毒与防护要求；
② 顶面要满足质轻和较好的隔声、吸声等功能要求；
6、要有平面图、流程图、效果图
7、参考资料
1.1原建筑各专业施工图CAD版及PDF版
1.2装修范围平面图
1.3参加投标单位自行现场踏勘后书面向代理公司质疑补充资料，补充内容将会根据各投标单位的质疑进行统一答疑。
第六章 设计有关资料（格式）
设计有关资料（格式）
设计有关资料（格式）
本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：（设计有关资料一般包括以下内容：1.规划意见书、2.可研或项目建议书批复、3.现状地形图、4.其他（电力、通信等）许可意向书。
以上资料由招标人另册提供。
第七章 投标文件格式
（用于商务文件封面）
（一）商务文件格式
正／副本
项目名称：__________________
项目编号：__________________
投标文件
投标文件内容： 商务文件
投 标 人: （盖投标人单位公章）
法定代表人： （签字或盖章） 或其委托代理人： （签字）
日期： 年 月 日
说明
1．商务文件应包含下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附表；
（3）法定代表人资格证明；
（4）法定代表人授权委托书；
（5）工程设计费投标报价表；
（6）投标人的资格声明函；
（7）投标保证金；
（8）企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）、投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表；
（9）拟派出担任设计项目负责人及其他主要设计人员；
（10）拟投入项目设计人员汇总表；
（11）服务承诺；
（12）政府采购诚信承诺书；
（13）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料：包括担任设计项目负责人及其他主要设计人员的简历和注册执业资格或职称证书和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料）；
一、投标函
致： (招标人)
根据贵方编号为 (项目编号)的 (招标项目名称)设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1、招标文件中要求的投标文件；
2、金额为 元的投标保证金；
3、其他资料。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。
2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。
3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、其他补充说明： （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
投标人： (盖单位公章)
地址： 邮编：
电话： 传真：
法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字)
拟担任设计项目负责人： (盖执业章或签字)
日期： 年 月 日
二、投标函附表
投标人： (盖单位公章)
地址： 邮编：
电话： 传真：
法定代表人： (签字或盖章) 或授权委托人： (签字)
拟担任设计项目负责人： (盖执业章或签字)
日期： 年 月 日
注：本表中的设计费报价数字应与“五、工程设计费报价表”中的数字相同。
三、法定代表人资格证明书
单位名称：
地 址：
姓 名： 性别： 年龄： 职务：
系 （投标人单位名称） 的法定代表人。为设计 （招标项目名称） ，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人： (盖单位公章)
日期： 年 月 日
四、授权委托书
致： （招标人）
本授权书宣告，在下面签字的 （法定代表人姓名） 以法定代表人身份代表本单位授权； (授权委托人姓名) ，其身份证号码为 ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为 （项目编号) 的 （招标项目名称） 设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
本授权委托书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
投标人： (盖单位公章)
法定代表人： (签字或盖章) ； 职务：
授权委托人： (签字) ； 职务：
日期： 年 月 日
五、工程设计费报价表
投标人： (盖单位公章)
法定代表人： （签字或盖章） 或授权委托人： (签字)
日期： 年 月 日
注：投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价不得高于招标人公布的设计费金额。本表中的设计费报价数字应与“二、投标函附表”中的数字相同。
六、投标人的资格声明函
投标人的资格声明
致： （招标人） ：
关于贵方发出的招标采购文件，本投标人愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。
本投标人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。
投标人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
授权代理人（签字）：
日期： 年 月 日
七、投标保证金
注：附招标代理开具的投标保证金收据
| 项目名称 | 项目编号 | ||
| 投标人名称 | |||
| 设计项目负责人 | 姓名： | ||
| 设计项目负责人 | 注册类别： | ||
| 设计项目负责人 | 注册编号： | ||
| 设计费投标 报价总额 | (大写) | ||
| 设计费投标 报价总额 | (小写)¥ | ||
| 设计成果提交日期 | 合同签订定后20 日历日提交设计成果 | ||
| 备注 | |||
八、企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉
投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表
投标人： （盖单位公章）
法定代表人： （签字或盖章） 或授权委托人： （签字）
日期： 年 月 日
注：
1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、获奖证书、顾客意见反馈表等的复印件）。
2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。
3、以联合体形式投标的，联合体各方均应分别填写此表，并随此表分别附上联合体各方的相关业绩证明(如中标通知书、合同、获奖证书、顾客意见反馈表的复印件)。
4、境外投标人应提供相应资料的中文译本（且以中文译本为准）。
九、设计项目负责人、其他主要设计人员
注：格式详见附表2、附表3
十、投入项目设计人员汇总表
投标人： (盖单位公章)
法定代表人： （签字或盖章） 或授权委托人： （签字）
日期： 年 月 日
十一、服务承诺
十二、政府采购诚信承诺书
（采购人） ：
我公司 （供应商名称）已详细阅读了 项目（项目编号： ）招标文件，自愿参加本次招标，现就有关事项郑重承诺如下：
一、诚信招标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、询价小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；
三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；
四、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与哈密市政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
| 项目名称 | 项目编号 | ||||
| 招标人公布的设计费 金额(元人民币) | |||||
| 招标人公布的设计费 金额(元人民币) | |||||
| 设计费投标报价 (元人民币) | (大写) | ||||
| 设计费投标报价 (元人民币) | (小写)¥ | ||||
| 设 计 费 组 成 | 项目明细 | 投标报价金额（元） | 备注 | ||
| 设 计 费 组 成 | 初步设计费 | ||||
| 设 计 费 组 成 | 项目概算编制费 | ||||
| 设 计 费 组 成 | |||||
| 设 计 费 组 成 | |||||
| 设 计 费 组 成 | 合计 | ||||
供应商名称(公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
十三、其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料)
1、招标人要求投标人提供的资格审查资料：营业执照、资质证书的复印件；担任设计项目负责人及其他主要设计人员的简历和注册执业资格或职称证书和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料）。
2、投标人认为需要提交的资料（如有）。
附表1：投标人基本情况表
投标申请人： （盖投标人单位公章）
法定代表人姓名：
法定代表人： （签字或盖章） 或授权委托人： （签字）
日期： 年 月 日
注：须附上：投标申请人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。
附表2：拟担任设计项目负责人简历表
（加盖投标人单位公章）
注：
1、须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证复印件，上述所有复印件均须加盖投标人单位公章，复印件应与原件一致。
2、设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应。
| 建设单位(业主) | |
| 工程名称 | |
| 建设规模 | |
| 设计完成日期 （年/月/日） | |
| 主要设计人员情况 | |
| …… |
3、境外投标人应提供相应资料的中文译本。
附表3：拟担任其他主要设计人员简历表
（加盖投标人单位公章）
注：
1、须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的其他主要设计人员的执业资格（职称）证书的复印件，上述所有复印件均须加盖投标人单位公章，复印件应与原件一致。
2、主要设计人员其资格等级应与所承担的设计项目相适应。
3、境外投标人应提供相应资料的中文译本。
技术文件
（二）技术文件格式
说明
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 执业资格 或 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
1．技术文件应包含下列内容：
（1）设计方案
①设计构思
②设计与环境
③方案分析
（2）设计说明：含设计依据说明、总体布局措施等
①设计依据的条件的简要说明。
②关键技术说明以及投标人完成设计所独有的有利条件等
（3）工程设计组织方案
服务保证（保证设计质量主要措施、设计工期进度，配合工程施工实施计划）
（4）方案设计概算：工程概算书及编制说明；
（5）方案设计图纸含总平面设计规划图（内容应包括而不限于装饰工程、强弱电工程、给排水工程、暖通工程及智能化专业工程等）、平面图、流程图及效果图、通讯智能化、管线的综合管网的平面布置等；以上图纸规划和设计，应符合本项目内所有建设项目的功能实现和使用需求。
电子版格式：(包含全部投标文件内容)，文本文件采用Microsoft word或PDF格式文件；图形文件采用AutoCAD或PDF格式文件；图形文件采用AutoCAD或PDF格式文件，用较为普及的应用软件制作、手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。
2．设计文件编制要求
2.1工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计方案。
2.2工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》（2015）、城乡规划要求和国家强制性标准条文；满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。
2.3提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。
2.4提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求。
2.5初步设计方案应符合本项目方案设计可行性研究报告批复的有关强制性要求。
2.6技术文件编制深度要求详见《建筑工程设计文件编制深度规定2016版》和建设部建市〔2008〕63号《建筑工程方案设计招标投标管理办法》中的《建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定》。
| 投标申请人全称 | |||
| 资质等级及业务范围 | |||
| 法定代表人姓名 | 职 务 | ||
| 投标申请人地址 | 邮政编码 | ||
| 电 话 | 传 真 | ||
| 成 立 日 期 | 职工人数 | ||
| 管理体系认证证书 | |||
| 基本情况简介： | |||
3、设计成果要求
3.1技术文件汇编缩印本编制要求
3.1.1设计说明
投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明、各专业（装饰、强弱电、给排水、暖通及智能化专业等）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。
3.1.2设计图纸
投标人的设计图纸至少应包括以下内容：初步设计总说明、平面图、流程图、效果图、概算。
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年 月 日 | |||
| 毕业院校专业 | 毕业时间 | 年 月 日 | ||||
| 从事本专业时间 | 服务时间 | |||||
| 执业注册 | 职称 | |||||
| 在本项目拟任职务 | ||||||
| 主要经历 | ||||||
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 | 该项目中担任职务 | ||||
3.1.3汇编缩印本
投标人应当将上述技术文件，包括设计方案、设计说明、工程设计组织方案、设计概算和设计图纸缩印汇编成册，技术文件统一采用A3幅面纸，封面必须采用招标文件规定的格式。
3.2计算机文件
本招标文件要求提交计算机文件，投标人必须提供以下内容：
3.2.1计算机文件（包含全部投标设计文件内容）；
说明：
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年 月 日 | |||
| 毕业院校专业 | 毕业时间 | 年 月 日 | ||||
| 从事本专业时间 | 服务时间 | |||||
| 执业注册 | 职称 | |||||
| 在本项目拟任职务 | ||||||
| 主要经历 | ||||||
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 | 该项目中担任职务 | ||||
（1）文本文件采用Microsoft word或PDF格式文件。
（2）图形文件采用AutoCAD或PDF格式文件。
（3）电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。
（4）手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。
全部设计成果及文本文件均应制作成电子版文件，存储于光盘中。
3.3其他要求
其他要求包括：后续设计服务等。
用于技术文件封面
（此为样本，实际使用A3纸幅面，可由A4至A3放大复印）
正／副本
项目名称：__________________
项目编号：__________________
技术文件
投 标 人：___(盖投标人单位公章)
设计项目负责人： (签字或加盖执业专用章)
日 期： 年 月
联系我们
上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
bd@datauseful.com
关注给力商讯公众号
下载给力讯息APP
返回顶部