采购项目名称：金城路（南湖大道-贡湖大道）两侧环境提升改造工程政府采购编号：WXJHCG2022-021文件竞争性磋商无锡市政府采购

第二部分供应商须知第一部分磋商须知前附表目录二○二二年九月采购代理机构：捷宏润安工程顾问有限公司采购人：无锡市梁溪区扬名街道办事处

捷宏润安工程顾问有限公司受无锡市梁溪区扬名街道办事处的委托，就其金城路（南湖大道-贡湖大道）两侧环境提升改造工程进行竞争性磋商，欢迎你单位参加磋商并提请注意下列附表中的相关事项：磋商须知前附表第五部分附件第四部分合同书第三部分采购需求

2．供应商应向捷宏润安工程顾问有限公司购买文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则响应文件无效。1．磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。（二）磋商文件：公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。（一）遵循原则：第二部分.供应商须知

3．本文件的最终解释权归采购人。2．采购人、捷宏润安工程顾问有限公司将按“供应商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。1．供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至捷宏润安工程顾问有限公司，联系方式详见供应商须知前附表第12项。（三）磋商文件的解释：4．磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次竞争性磋商使用。3．供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

（五）响应文件的组成：4．供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。3.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在磋商截止时间至少5日前，发布更正公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。2.如需对磋商文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。（四）磋商文件的补充或修正：

（3）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（磋商时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；（2）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；（1）关于资格的声明函（格式见附件）；1.1资格、资信证明文件1.证明文件部分：响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分共四部分组成（需装订成一册，不得分册）。同时还需提供磋商文件电子光盘/U盘一份，电子光盘/U盘需包括上述响应文件全部内容。

（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2020或2021年度审计报告和所附已审财务报告复印件（磋商时必须携带并提交原件或公证件）；（8）被授权代表和项目负责人为供应商本单位在职员工（同时提供被授权代表和项目负责人的①与企业签订的劳动合同，②《职工养老保险手册》（内附2022年3月～2022年8月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的2022年3月～2022年8月缴费证明复印件）（磋商时必须提交原件或网上查询带有二维码/验证码的打印件，如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至磋商文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）；（7）项目负责人的[市政工程注册建造师二级]（含）以上资质证书和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）复印件加盖公章（磋商时提交原件或公证件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）；（6）供应商有效的安全生产许可证复印件加盖公章（磋商时提交原件或公证件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）；（5）供应商须具备[市政公用工程施工总承包三级]（含）以上资质证书复印件并加盖公章（磋商时提供原件或公证件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）；（4）供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章（磋商时必须提交原件或公证件或可查询二维码的扫描件并加盖公章，要求清晰、可扫描认证核查，三证合一的报价供应商只需提供营业执照副本）；

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。*注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。（13）供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。（12）承诺书（格式见附件）；（11）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

2)项目负责人简历表（格式见附件）1)实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）（3）实施项目管理机构配备情况：（2）供应商认为必须提供的其他证明材料；（1）供应商简介和经营情况说明；1.2补充证明文件：

（3）明细报价表（格式见附件）（2）报价一览表；（1）响应函；2．响应函部分（格式见附件）：4)项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）3)项目技术负责人简历表（格式见附件）

（5）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5（4）单位工程投标报价汇总表表4（3）单项工程投标报价汇总表表3（2）建设项目投标报价汇总表表2（1）投标总价表13.报价部分（格式见附件）：

（11）专业工程暂估价及结算价表表11（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表表10（9）暂列金额明细表表9（8）其他项目清单与计价汇总表表8（7）总价措施项目清单与计价表表7（6）综合单价分析表表6

（17）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）（16）发包人提供材料和工程设备一览表表16（15）总价项目进度款支付分解表表15（14）规费、税金项目计价表表14（13）总承包服务费计价表表13（12）计日工表表12

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；技术方案部分（19）材料品牌选用表表19表18（18）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表17

（六）磋商报价说明（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。（5）安全文明施工及环境保护措施；（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（6）所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。（5）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。（4）除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。（3）本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。（2）供应商的报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括完工清场、移交竣工验收、保修期满。（1）本工程的报价应采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范规定的工程量清单计价格式。

（12）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起一小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。（11）报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。（10）供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各供应商应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由报价的成交供应商自理。（9）各种材料的价格当采购人未提供价格时，由供应商自行进行市场调查后决定报投标价，但各供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时涨跌不超过5%部分将不作调整，超过部分根据相关约定执行。当采购人对部分材料提供暂定价格时，供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作无效标处理。（8）供应商不得改变不可竞争费用标准收取：现场安全文明施工措施费、规费、税金、磋商文件中已明确的材料设备及暂定费用、其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。（7）供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调正，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。

4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。（七）响应文件的要求：（13）本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

（八）无效响应文件的确认：9.磋商费用自理。8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。7.响应文件分数为：正本1份，副本2份。供应商应将响应文件正本、副本、电子光盘/U盘1份（含响应文件全部内容，【报价部分：清单部分必须递交“13jt”后缀格式文件】）分别密封，并在密封袋上清楚地表明“正本”、“副本”“响应文件电子光盘/U盘”。磋商文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（授权委托人身份证可随身携带）需单独密封在一个袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；所有响应文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。6.响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录和页码。5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

5.不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；10.恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；9.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；7.响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；6.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；16.不同供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；15.不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；14.不同供应商响应文件相互混装的；13.响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；12.响应文件未按磋商文件要求装订、密封包装的；

23.改变磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；22.改变磋商文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量保证金的；21.改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；20.响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；19.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；18.供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

29.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；28.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的；27.超过磋商文件规定的最高限价的；26.响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；25.未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；24.未按要求提供技术文件的；

35.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；34.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；33.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；32.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；31.供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；30.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

2.1响应文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；2.响应文件的评审依据：1.由专家及采购人代表（如有）组成磋商小组，并实行回避制度。（九）评审程序、方法和标准：37.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。36.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标磋商管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函附录的总价为准，并修改单价；2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；2.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；4.1密封性审查：开标工作程序采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。采购人或采购代理机构磋商前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。3.信用信息查询

4.3对响应文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)4.2.3供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。4.2.2供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。4.2.1供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：4.2初步资格性审查：

5.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。5.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。5.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。5.评审工作程序：4.3.2报价供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按磋商小组要求澄清、说明或补正”，按无效响应文件处理。4.3.1在不改变报价供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、磋商报价的算术性错误、错漏项、磋商报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组对清标成果审议后，决定需要报价供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向报价供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。5.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。5.1.6磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定，磋商顺序按投标签到表先后顺序进行。5.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。5.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。5.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

5.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。5.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。5.2比较与评价5.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。5.1.8磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商为3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（1）报价30分评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。本次评标采用综合评分法（计分均保留2位小数）。6评标标准和主要因素：5.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。5.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：（1）报价（最高得分30分）2.各项目评分标准：（3）技术文件51分（2）供应商评价19分

②项目负责人具备工程师及以上职称的得2分；①项目组人员配备齐全（配备项目负责人一名、技术负责人一名、施工员一名、质量员一名、安全员一名、材料员一名），人员齐全的，得6分；缺1人，不得分。本项最高得6分；2）项目管理机构配备（8分）1）供应商具备有效的AAA级资信等级证书、AAA级重合同守信用证书，有1个得1分，本项最高得2分；（提供证书复印件加盖公章编入响应文件中，报价时提供原件备查，不提供不得分）（2）供应商评价（最高得19分）评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。

注：因疫情防控需要，根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人）。参加本项目答辩的项目负责人须和授权委托人为同一人。项目负责人答辩，由磋商小组成员现场以书面形式出题（2题，每题2.5分），项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答（20分钟），磋商小组按照项目负责人答辩内容酌情评分。4）项目负责人答辩(5分)。供应商2019年1月1日以来承担过类似工程，每个2分，本项最高得4分，提供施工合同，日期以合同签订时间为准。（类似工程业绩要求提供，有效的中标通知书（成交通知书）或直接发包备案证明复印件、施工合同复印件、竣工验收证明复印件，复印件均须加盖报价供应商公章，并装订入响应文件补充证明文件部分，报价时提供中标通知书（成交通知书）或直接发包备案证明原件、施工合同原件或公证书、竣工验收证明原件核查，不提供或缺任意一项不得分，类似工程业绩时间以中标通知书（成交通知书）签发时间为准）3）企业业绩（4分）【响应文件中提供上述相应人员的劳动合同、相关证书及由社保机构出具的供应商为其缴纳的2022年06月-2022年08月社保证明复印件并加盖公章，投标时提供原件，不提供或提供不全不得分】

施工进度计划和各阶段进度的保证措施；9分现场平面布置合理，临时设施、临时道路布置贴合项目实际，可行性强的得10分；现场平面布置合理，临时设施、临时道路布置可行性一般的得6分；现场平面布置，临时设施、临时道路布置简单，基本满足项目实施需要的得2分；未提供施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置方案的此项不得分。施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；10分施工项目总体概述详细，组织机构健全，总体安排科学合理、针对性可行性强的得10分；概述较为详细、安排较合理、针对性可行性一般的得6分；概述简单，无针对性，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供概述的此项不得分。（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；10分（3）技术文件（51分）

劳动力、机械设备和材料投入计划。7分安全文明施工及环境保护措施科学合理，问题沟通和解决机制简明高效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得7分；安全文明施工及环境保护措施较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得3分；安全文明施工及环境保护措施简单，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供安全文明施工及环境保护措施的此项不得分。安全文明施工及环境保护措施；7分分部分项工程的施工方案及质量保证措施科学合理、操作性强、考虑周全、贴合项目实际的得8分；分部分项工程的施工方案及质量保证措施比较合理、操作性较强、考虑较周全的得4分；分部分项工程的施工方案及质量保证措施简单，考虑基本周全的得2分；未提供各分部分项工程的施工方案及质量保证措施的此项不得分。各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；8分总进度计划与保证措施详尽合理，各阶段实施进度、时间点、关键点等设置清晰准确的得9分；总进度计划与保证措施合理，各阶段实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得5分；总进度计划与保证措施简单，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供施工进度计划和各阶段进度的保证措施的此项不得分。

2.在发布成交公告的同时，向成交方发中标通知书。采购代理机构将评审结果通知所有参加磋商的报价人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。采购代理机构和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。1.本项目磋商小组根据对供应商资格审查情况、响应文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交报价人。（十）定标：加分因素（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）劳动力、机械设备和材料投入计划详实具体，设备设施配置齐全的得7分；劳动力、机械设备和材料投入计划较合理，设备设施配置较齐全的得3分；劳动力、机械设备和材料投入计划简略的得2分；未提供计划的此项不得分。

3.在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：（十一）采购项目的终止：3.成交报价人的响应文件正本、副本留存，未成交报价人的响应文件正本留存，其余响应文件副本和原件退还各报价人。

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；2.出现影响采购公正的违法、违规行为；符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；1.在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：（十二）废标的确认：4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；3.与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；1.提供虚假材料谋取中标的；（十三）成交无效的确认：4.因重大变故，采购任务取消。

签订合同前，成交供应商须向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件和中标供应商响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和中标供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经捷宏润安工程顾问有限公司见证后生效。（十四）签订、履行合同：供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（十五）代理服务费：若由于相应国家法律法规、地方法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。捷宏润安工程顾问有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。履约保证金不予退还情形：①成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。履约保证金在本项目验收合格后一个月内退还，不计利息。

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。（十七）政府采购信用担保磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。（十六）其他：2.支付采购代理服务费的时间：成交通知书发放之后一次性支付。1.本次招标约定招标代理服务费和编标费由中标供应商支付。①招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准计取；②清单预算编制费参照苏价服（2014)）383号文收费标准计取。

附：无锡市政府采购合同融资政策告知函中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。（十八）政府采购合同融资：中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件1。履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

政府采购履约担保函（项目用）附件一：贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！各供应商：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：（采购人）：编号：

我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）（2）。（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。四、保证责任的终止

七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。六、争议的解决3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

采购需求年月日保证人：（公章）本保函自我方加盖公章之日起生效。

质量标准：符合国家验收合格标准；误期违约金：2000元/天；施工工期：30日历天；采购范围：本项目为金城路（南湖大道-贡湖大道）两侧环境提升改造工程，社区大门改造58平方米、主要内容为∶门头店招改造102平方米、围墙改造72米、景观改造58平方米以及亮化等配套设施提升；项目名称：金城路（南湖大道-贡湖大道）两侧环境提升改造工程；一、工程概况

三、有关说明二、工程量清单：（见附件）付款方式：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款；竣工验收合格后，付至合同价的60%；审计结束后付至审定价的97%；余款在项目整体质保期满后无质量问题十五个工作日内付清。（中标供应商在结算时，提前15日出具符合国家现行相关税务政策有效的增值税发票）。质保期：壹年；工程计价方式：固定单价；质量违约金：合同价的3%；

6.投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。5.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行。由投标供应商负责组织验收，依据为国家有关规定、磋商文件、中标方的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。4.投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.报价人须对采购项目的全部内容进行响应，并不得出现选择性报价，只报其中部分内容的，为无效报价。2.除非采购人对磋商文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，结算时工程量可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。1.投标供应商的磋商报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。

一、工程概况根据《中华人民共和国合民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：无锡市梁溪区扬名街道办事处第一部分合同协议书第四部分.合同条款（格式，投标时不需填写）

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：。

三、质量标准工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：。

（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。

（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。

（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）响应函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；

本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自双方签字盖章并经见证后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在无锡市梁溪区扬名街道办事处签订。十、签订地点

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份，见证方执份。十三、合同份数

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。第二部分通用合同条款见证方：账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）竞争性磋商文件澄清答疑、招标文件；（4）响应函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：临时用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路、施工围挡用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已包含在投标报价中。1.1.3.9永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线范围一致，永久占地手续由发包人负责办理。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。1.1.3工程和设备

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定；1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）：《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）、《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。1.4标准和规范

发包人向承包人提供图纸的数量：3份；发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）响应函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。1.5合同文件的优先顺序

承包人提供的文件的形式为：按发包人需求；承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：全套图纸。

1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场办公室；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天内。

1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：工地现场办公室；承包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程永久占地和临时占地范围为边界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：/。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。通信地址：。

3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人在开工前提供施工用电电源，发包人提供正式用水水源前的先期用水由承包人自行解决，场内铺设电路、水路由承包人自理，施工用电用水费用由承包工程含在合同价中。(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：建筑工程规划许可证、施工许可证，正式开工前。(5)水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。(6)图纸会审和设计交底时间：正式开工前。(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：3套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料的电子版。3.1承包人的一般义务

5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。4）涉及到工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照合同价的3%支付违约金给发包方。1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。（10）承包人应履行的其他义务：

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。8）工期：30日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照2000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。7）一旦中标项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。

15）办理开工必须的各项手续，并承担相关责任和费用。承包人在中标后应积极配合发包人在规定的期限内办理施工许可证，若由于承包人原因未能按时办理，导致工程延期开工，则承包人应向发包人支付2万元/天的违约金。系数N取值表14）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。13）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（20）如施工及运输过程中，造成原有建筑、室外工程损坏修复或老百姓投诉等费用由承包人承担。19）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。办理工地治安、管理手续并支付相应费用。18）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门17）承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置、交通、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作为参考，承包人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。16)承包人接收定位或放线后应及时组织复验，如发现问题应立即提出矫正，不及时提出矫正的视为已确认该放线定位成果的正确性，因此产生的后果由承包人负责，交付后的现场成果保管由承包人负责。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目经理未获发包人同意擅自离职，按2000元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人和监理人双方批准。扣3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：不允许分包。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：不允许分包。禁止分包的工程包括：不允许分包。3.5.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：按招标及合同要求执行。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见本项目监理合同。关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同。关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按照招标及合同要求执行。

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：详见本项目监理合同。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求5.工程质量（3）/。（2）/；

6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行,无条件接受甲方建设工程项目的关于安全、质量、文明施工等方面的监督检查。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天。6.1.4关于治安保卫的特别约定：安全事故由承包人承担一切后果。。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招[2010]10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任。。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：合同签订7天内。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费不设上限。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：应按每拖延一天承包人需按2000元/天支付违约金。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

（2）；（1）双方另行协商；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（3）。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在投标报价中。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工程内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。关于变更的范围的约定：10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。9.4现场工艺试验

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:见本合同条款第12条。10.4.1变更估价原则10.4变更估价发生变更、施工条件变化等，要由监理人、审计人、发包人同时书面确认方为有效;由于设计变更、现场签证等承包人风险范围外的原有清单项目工程量的增减及清单项目的增加，具体按照12.1中风险范围以外合同价格的调整方法。其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单方审核确认后，作为工程进度款支付时设计变更及签证价款的依据。具体约定如下∶

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目第2种方式∶承包人经公开招标后实施暂估价项目，公开招标的招标文件必须经发包人及其委托的跟踪审计单位审核确定。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：按12.1中“风险范围以外合同价格的调整方法”。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：经发包人同意。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

综合单价包含的风险范围：政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照锡建价[2008]5号文规定。标内结算价以响应文件单价计算后让利，让利系数为【1-（磋商最终报价-暂列金额-暂估价）/（响应文件报价-暂列金额-暂估价）×100%】1、固定单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。

（4）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过2014年《江苏建筑与装饰工程计价定额》、2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年《江苏安装工程计价定额》（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过2021年第12期的《无锡工程造价信息》中的信息指导价（无信息指导价的材料按市场价格）所组成的综合单价的10%时，视为不合理报价，发包人将对清单子目按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再×折减系数（该折减系数：中标价/最高限价(均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)，对低价报价的清单子目不作调整。（3）材料价格的调整方法执行锡建价（2008）5号文。（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：无综合单价时按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏建筑与装饰工程计价定额》、2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年《江苏安装工程计价定额》及信息价（无信息价按市场价）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建函价2019_178号文、江苏省及无锡市有关规定×让利系数%结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数%（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)。③因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整，否则不予调整。④人工工资如有调整，按国家有关规定执行。（1）未发生工程变更的计价：投标报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：风险费用由投标人自主报价。

总价包含的风险范围：/。2、总价合同。（8）承包方提供的结算审减率≤5%由建设方支付审计费，5%＜结算审减率＜8%双方各承担一半审计费，结算审减率≥8%由施工方支付审计费。如果经审计后的审计核减率在15%（含15%）－20%之间，施工单位将工程审定金额的1%作为让利；如果经审计后的审计核减率大于20%（含20%）的，施工单位将工程审定金额的2%作为让利。（7）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。（6）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。对于无中标综合单价的工程变更单项变更金额超过2万元、有中标综合单价的工程变更单项变更金额超过5万元，还须经相关行政主管部门确认后方可实施。（5）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。

预付款支付比例或金额：合同价款的30%。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。

12.3.1计量原则12.3计量签订合同前，成交供应商需向采购人交纳成交合同总金额10%的履约保证金，履约保证金在本项目验收合格后一个月内退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：预付款在支付第一笔进度款时予以扣回。预付款支付期限：合同签订后。

12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款；竣工验收合格后，付至合同价的60%；审计结束后付至审定价的97%；余款在项目整体质保期满后无质量问题十五个工作日内付清。（中标供应商在结算时，提前15日出具符合国家现行相关税务政策有效的增值税发票）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后7天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制

13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。

工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；

14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；

15.4.3修复通知工程保修期为：详见合同附件《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：影响居民正常生活的要求24小时内到场并修理（时间以电话通知为准），如在48小时内未到场解决问题，甲方有权另行安排施工队伍进行修理，其修理费用甲方有权直接在工程款里扣除。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行商定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行商定。发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。关于其他保险的约定：执行通用条款。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。18.1工程保险

争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。

附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件（2）向本工程所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：

附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表

附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：电话：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

（承包人）：支付担保附件10:年月日传真：电话：

二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效

11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：传真：年月日

工程建设廉政合同书施工单位：采购人：廉政合同书11-3：专业工程暂估价表

4、甲方人员不准暗示、索要或接受乙方单位任何形式的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费、各种奖励和赞助等。3、在工程建设中，双方人员应以推动工程建设为中心，与拆迁、施工、设计等相关业务单位密切合作，相互协调，发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒，并及时向其上级主管部门和纪检监察部门、司法机关等有关部门举报。2、双方应建立健全各项廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话和电子邮箱。1、双方人员应认真学习和严格遵守中央、省、市有关廉政建设和反腐败工作的一系列规定，不断增强廉洁自律意识和自觉性。任务。根据党和国家关于工程建设领域党风廉政建设和反腐败工作的有关要求，为避免和杜绝各种不廉洁现象的发生，维护好国家、集体的合法权益，确保工程建设高效、优质，特订立如下工程建设廉政合同书，供双方共同遵守执行：项目（合同定价人民币（大写）万元（¥元）。由建设单位(以下简称甲方)负责建设，经招标，确定由施工单位（以下简称乙方）承担

10、乙方人员不准报销任何应由甲方人员个人支付的费用。9、乙方人员不准以任何理由接受甲方人员配偶、子女、亲属、熟人等参与本检测合同有关的经济活动。8、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费等；不准向甲方人员发放任何形式奖励和提供任何形式赞助。7、甲方人员不准参加有可能影响其公正执行公务的乙方单位的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。6、甲方人员不准在乙方单位报销任何应由个人支付的费用。5、甲方人员不准以任何理由向乙方单位介绍推荐其配偶、子女、亲属、熟人等参与本合同有关的经济活动。

法定代表人法定代表人甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）14、本合同一式多份，供甲乙双方留存，并报双方上级主管部门和纪检监察部门备案。13、本合同作为施工（检测）合同的附件，与施工（检测）合同同时签订，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。本合同有效期同该工程建设时间。12、甲乙双方应对廉政合同的落实情况进行动态管理,由双方上级纪检监察机关负责监督。发生违反党风廉政建设和反腐败工作有关规定，以及公开、公平、公正、诚信等有关原则的，双方单位要依据有关法规对其行为进行严肃查处，触犯党纪政纪的，要给予党纪政纪处分，触犯刑律的，要移交司法机关处理。11、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。

采购人（全称）：安全生产协议年月日年月日联系电话：廉政建设负责人：或授权代理人：或授权代理人：

（一）采购人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。二、采购人权利义务坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。一、目标和任务为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，在新区安全生产委员会的指导下，签订本协议。承包人（全称）：

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。三、承包人权利义务（四）采购人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。（三）采购人有义务对承包人进行安全生产职责告知。（二）采购人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，采购人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，采购人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。（五）承包人指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报采购人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或采购人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市新区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送采购人安全生产管理办公室。（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（一）发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金。承包人应向采购人缴纳工程投资额的4%（不少于5万元）作为施工安全保证金，由采购人在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下：四、安全施工保证金（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受采购人及上级有关部门检查。（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在采购人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。若发生以上事故，承包人按上诉条款执行后，仍追究其他责任。（四）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1%-10%保证金。（三）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金。（二）发生人身重伤事故，扣除50%保证金。

（或授权委托人）（或授权委托人）法定代表人：法定代表人：（盖章）（盖章）采购人单位：承包人单位：本协议一式二份，甲乙双方各执一份。七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

响应文件项目竞争性磋商第五部分.附件（响应文件格式）年月日年月日电话：电话：地址：地址：

法定代表人或供应商：（盖公章）年月日时分开标，此时间以前不得开封；响应文件内容：项目名称：采购编号：

一、根据已收到的采购编号为的（采购项目名称）的磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币(大写)元（RMB￥元）的报价并按上述合同条款质量标准和工程量清单的条件要求承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。致：捷宏润安工程顾问有限公司响应函（一）响应函（格式）日期：年月日其委托代理人：（签字或盖章）

我公司出具的项目负责人为：，资质及职称情况：。六、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到等级，并承担违约责任如下：。五、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；四、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务期日历天内完成并移交全部工程，并承担违约责任如下：。三、我方承认报价一览表是我方响应函的组成部分。二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并响应磋商文件各条款。

（2）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；（1）关于资格的声明函（格式见附件）；1.1资格、资信证明文件1.证明文件部分：响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分共四部分组成（需装订成一册，不得分册）。同时还需提供磋商文件电子光盘/U盘一份，电子光盘/U盘需包括上述响应文件全部内容。七、我方愿意提供捷宏润安工程顾问有限公司在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

（8）被授权代表和项目负责人为供应商本单位在职员工（同时提供被授权代表和项目负责人的①与企业签订的劳动合同，②《职工养老保险手册》（内附2022年2月～2022年7月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的2022年2月～2022年7月缴费证明复印件）（磋商时必须提交原件或网上查询带有二维码/验证码的打印件，如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至磋商文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）；（7）项目负责人的[市政工程注册建造师二级]（含）以上资质证书和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）复印件加盖公章（磋商时提交原件或公证件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）；（6）供应商有效的安全生产许可证复印件加盖公章（磋商时提交原件或公证件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）；（5）供应商须具备[市政公用工程施工总承包三级]（含）以上资质证书复印件并加盖公章（磋商时提供原件或公证件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）；（4）供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章（磋商时必须提交原件或公证件或可查询二维码的扫描件并加盖公章，要求清晰、可扫描认证核查，三证合一的报价供应商只需提供营业执照副本）；（3）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（磋商时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

*注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。（13）供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。（12）承诺书（格式见附件）；（11）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2020或2021年度审计报告和所附已审财务报告复印件（磋商时必须携带并提交原件或公证件）；

1)实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）（3）实施项目管理机构配备情况：（2）供应商认为必须提供的其他证明材料；（1）供应商简介和经营情况说明；1.2补充证明文件：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

（2）报价一览表；（1）响应函；2．响应函部分（格式见附件）：4)项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）3)项目技术负责人简历表（格式见附件）2)项目负责人简历表（格式见附件）

（4）单位工程投标报价汇总表表4（3）单项工程投标报价汇总表表3（2）建设项目投标报价汇总表表2（1）投标总价表13.报价部分（格式见附件）：（3）明细报价表（格式见附件）

（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表表10（9）暂列金额明细表表9（8）其他项目清单与计价汇总表表8（7）总价措施项目清单与计价表表7（6）综合单价分析表表6（5）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5

（16）发包人提供材料和工程设备一览表表16（15）总价项目进度款支付分解表表15（14）规费、税金项目计价表表14（13）总承包服务费计价表表13（12）计日工表表12（11）专业工程暂估价及结算价表表11

技术方案部分（19）材料品牌选用表表19表18（18）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表17（17）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。（5）安全文明施工及环境保护措施；（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

十三、如果我方被确定为成交人，我方愿意在签订合同时交纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。十二、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。十一、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由捷宏润安工程顾问有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，十、我方认为你们有权决定成交人。九、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。八、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

开户银行：开户名称：地址：邮编：电话：传真：法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）供应商：（盖章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：日期：年月日供应商全称（加盖公章）：采购编号：报价一览表（二）报价一览表（格式）开户账号：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：供应商名称（盖章）政府采购编号：报价明细表（三）报价明细表格式注：报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须按要求盖章、签字。

日期：政府项目编号：关于资格的声明函（四）关于资格的声明函(格式）（2）表格不够可自行延长。注：（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

法定代表人（签字或盖章）：供应商（盖章）：我公司（单位）愿针对本次项目（）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我公司（单位）参加政府招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（采购人名称）：

系中华人民共和国合法供应商，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。（采购人名称）：日期：政府采购编号：法定代表人授权委托书（五）（供应商）法定代表人授权委托书

通讯地址：身份证件号码：电话：姓名：性别：被授权人情况：在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

（六）中小企业声明函（格式）法定代表人（签字或盖章）：法定代表人身份证复印件法定代表人身份证复印件授权代表身份证复印件授权代表身份证复印件被授权人签名：单位名称（盖章）：

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（七）残疾人福利性单位声明函（格式）注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商简介和经营情况说明（八）供应商简介和经营情况说明（格式）日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（九）承诺书（格式）法定代表人或授权代表签字：单位名称（盖章）供应商情况表1（内容写不完的栏目可相应扩展）

年月日法定代表人签名或盖章：单位：（盖章）我公司自愿参加贵单位项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府招标主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。致：（采购人名称）承诺书一

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。本供应商如果中标承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：致：（采购人名称）承诺书二（不拖欠农民工工资承诺书格式）

日期：年月日法定代表人或其授权代理人：（签字）供应商：（盖章）4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：承诺书三（廉洁承诺书格式）

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

我公司保证参与（招标项目名称）投标的拟任项目负责人无任何在建工程项目，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。（采购人名称）：承诺书四（格式）年月日供应商（公章）：法定代表人或授权代理人：

项目表1（1）项目管理机构配备情况表（十）实施项目管理机构配备情况（格式）年月日法定代表人签名或盖章：供应商：（公章）

项目表3（3）项目技术负责人简历表项目表2（2）项目负责人简历表

（十一）报价部分格式2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。项目表4（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5四、单位工程投标报价汇总表表4三、单项工程投标报价汇总表表3二、建设项目投标报价汇总表表2一、投标总价表1目录

十一、专业工程暂估价及结算价表表11十、材料（工程设备）暂估单价及调整表表10九、暂列金额明细表表9八、其他项目清单与计价汇总表表8七、总价措施项目清单与计价表表7六、综合单价分析表表6

十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）十六、发包人提供材料和工程设备一览表表16十五、总价项目进度款支付分解表表15十四、规费、税金项目计价表表14十三、总承包服务费计价表表13十二、计日工表表12

十九、材料品牌选用表表19表18十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表17

（5）安全文明施工及环境保护措施；（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；（十二）技术文件格式：

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库（2020）46号）的规定，本公司（/）参加（无锡市梁溪区扬名街道办事处）

的（金城路（南湖大道-贡湖大道）两侧环境提升改造工程）采购活动，工程的

施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中

小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企

业）的具体情况如下：

1、金城路（南湖大道-贡湖大道）两侧环境提升改造工程，属于建筑行

业：承建（承接）企业为（江苏六筑建设工程有限公司），从业人员72人，

营业收入为1697.41万元，资产总额为2027.42万元，属于（中型企业）；

2、（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业：承建（承

接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为_万元，资产总

额万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）江苏六筑建设工程有限公司

日期：2022年10月14日

01011

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新

成立企业可不填报。2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交

公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材

料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相

应责任。

6