中标
平湖市航道桥梁标志标牌工程施工招标公告
警示牌甲类主标志航道桥梁标志标牌工程桥涵标牌标段施工缺陷修复在建合同工程施工组织设计咨询地质气象料场分布取料场弃土场进场道路临时用房自备发电机劳务汇报材料施工设备工程设备临时设施建造运行灌溉和饮用水系的维护安全生产管理系统拆除软件设备变更台帐统计报表项目后评价报告检查审计稽查试验检测人员和设备监控科研分析其他专业工程施工爆破器材爆破施工钢筋数控加工设备预制梁板水泥砂浆钢材钢绞线波纹管测量放线道路施工安全设施设置示意图治安保卫环境保护基础数据现场复测临时用地复绿复耕排水劳动防护用品建筑工程一切险第三者责任险工程分包通讯工具交通工具高档办公用品易燃易爆的材料消防设施消防设备电气起重建筑登高架设作业锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶潜水瓦斯检验应急材料建设用地技术规范工程量清单施工图临时试验室机械质检安装提供运输拆卸拼装工伤保险废料清运水上通航安全维护协调决策安全设施及预埋管线道路交通标志双柱式交通标志桥梁净高提示标志附着式交通标志反光膜更换修剪树木混凝土搅拌机支承结构底座硬件基础开挖基底处理基础混凝土浇筑加筋法兰盘预埋件立柱柱帽抱箍底衬螺栓各种组装件滑槽标志板图形符号劳力施工组织布置及规划项目风险预测与防范事故应急预案文明施工工程标准化工地建设及管理工程管理曲线临时工程便道便桥临时住房预制场
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/06/15
公告摘要
公告正文
平湖市航道桥梁标志标牌工程施工招标公告
平湖市航道桥梁标志标牌工程施工招标公告
平湖市航道桥梁标志标牌工程施工招标公告
1.招标条件
本次招标的平湖市航道桥梁标志标牌工程（以下简称本项目）已批准建设。项目业主为平湖市公路与运输管理服务中心（招标人），建设资金来自市财政预算，项目已具备招标条件，现对该项目施工标段进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程概况
大兴桥等16座桥梁的桥涵标牌、警示牌、主标志等的施工及缺陷责任期的缺陷修复（详见工程量清单及图纸）。本项目招标部分估算价为13.2427万元。
2.2 标段划分、主要工程内容及工期
本次招标共设1个施工标段，主要内容包括：大兴桥等16座桥梁的桥涵标牌、警示牌、主标志等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。计划工期2个月，缺陷责任期24个月。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2投标人具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项一级资质应列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录单位名称一致，否则，不得通过资格审查。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。
3.5投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。
4.招标文件的获取
4.1本项目招标文件、施工图纸和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放，下载地址为：平湖市公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/）。
4.2招标文件网上下载发布日期：2022年 6 月 15 日至2022年 6 月 22 日下午14 时00分。
4.3潜在投标人应将投标疑问以电子邮件的方式（匿名）提交至如下邮箱：932495629@qq.com。提交疑问截止日为2022年 6 月 19 日。招标人将于2022年 6 月 20 日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1招标人不组织现场踏勘及投标预备会，投标人可自行踏勘。
5.2投标文件送交截止时间为（投标截止时间，下同）为2022年 6 月 22 日下午14 时00分。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予接受。
5.4投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年 6 月 22 日下午14 时00分，投标人应于当日13时00分至14时00分将投标文件递交至平湖交通运输局2楼开标会议室（平湖市当湖街道池海路99号）。根据疫情防控需要，本项目不要求投标人参加开标及开启投标文件活动。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在平湖市公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/）上发布。
7.联系方式
招标人：平湖市公路与运输管理服务中心
地 址：平湖市当湖街道池海路99号
联系人：金工
电 话：0573-85219396
招标代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司
地 址：嘉兴市东升西路1700号科技京城6楼608
邮 编：314000
联 系 人：周翠莲
电 话：0573-83116900
传 真：0573-82710771
2022年6月15日
区块链已存证
存证时间：
存证哈希值：
区块高度：
附件：
招标文件-平湖市航道桥梁标志标牌工程.docx
招标文件-平湖市航道桥梁标志标牌工程.docx
更多咨询报价请点击：
http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/jygg/003008/003008001/20220615/b52407a0-8c5b-4bf4-9247-df19412bf96b.html
说明二〇二二年六月招标代理：浙江博宏工程管理咨询有限公司招标人：平湖市公路与运输管理服务中心招标文件平湖市航道桥梁标志标牌工程
根据本项目的特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改。三、招标文件中的《通用技术规范》直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（下册）技术规范。在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化或约定。在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充和细化；二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，本招标文件不加修改的全部引用，针对本项目的具体特点和实际需要：一、平湖市航道桥梁标志标牌工程施工招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）、中华人民共和国《标准施工招标文件》、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》、《浙江省公路工程施工招标文件范本》为依据，考虑本项目的特点和实际需要编制而成。
第一章招标公告9目录六、文中“否决投标”与“废标”同义。五、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》由投标人自备。四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。
6.发布公告的媒介105.投标文件的递交及相关事宜94.招标文件的获取93.投标人资格要求92.项目概况与招标范围91.招标条件9
附录4资格审查条件（信誉最低要求）30附录3资格审查条件（业绩最低要求）29附录2资格审查条件（财务最低条件）28附录1资格审查条件（资质最低条件）27第二章投标人须知117.联系方式10
1.4投标人资格要求321.3招标范围、计划工期和质量要求321.2资金来源和落实情况321.1项目概况321.总则32附录5资格审查条件（项目经理最低要求）31
1.10投标预备会341.9踏勘现场331.8计量单位331.7语言文字331.6保密331.5费用承担33
2.3招标文件的修改352.2招标文件的澄清352.1招标文件的组成352.招标文件351.12偏离341.11分包34
3.5资格审查资料383.4投标保证金373.3投标有效期373.2投标报价363.1投标文件的组成363.投标文件36
4.3投标文件的修改与撤回404.2投标文件的递交404.1投标文件的密封和标识404.投标403.7投标文件的编制393.6备选投标方案39
6.2评标原则426.1评标委员会426.评标425.2开标程序415.1开标时间和地点415.开标40
7.4签订合同437.3履约担保427.2中标通知427.1定标方式427.合同授予426.3评标42
9.2对投标人的纪律要求449.1对招标人的纪律要求449.纪律和监督448.2不再招标448.1重新招标438.重新招标和不再招标43
附表二开标记录表（第二信封（投标报价和工程量清单））46附表一开标记录表（第一信封（商务及技术文件））4510.需要补充的其他内容449.5投诉449.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求449.3对评标委员会成员的纪律要求44
第三章评标办法（技术通过制的综合评估法（合理低价法））52附表七确认通知51附表六中标结果通知书50附表五中标通知书49附表四问题的澄清48附表三问题澄清通知47
项目专用合同条款68B、项目专用合同条款66A.公路工程专用合同条款65第一节通用合同条款64第四章合同条款及格式64评标办法前附表52
2.发包人义务691.7联络691.6图纸和承包人文件681.4合同文件的优先顺序681.1词语定义681.一般约定68
4.8保障承包人人员的合法权益734.7撤换承包人项目经理和其他人员734.1承包人的一般义务694.承包人692.8其他义务692.6支付合同价款69
7.交通运输746.3要求承包人增加或更换施工设备746.施工设备和临时设施745.1承包人提供的材料和工程设备745.材料和工程设备744.11不利物质条件74
9.4环境保护769.2承包人的施工安全责任759.施工安全、治安保卫和环境保护758.2施工测量748.测量放线747.2场内施工道路74
12.1承包人暂停施工的责任7712.暂停施工7711.4异常恶劣的气候条件7711.开工和交工7710.1合同进度计划7610.进度计划76
14.试验和检验7813.7质量抽检7813.6清除不合格工程7813.2承包人的质量管理7713.1工程质量要求7713.工程质量77
16.1物价波动引起的价格调整7916.价格调整7915.4变更的估价原则7815.3变更程序7815.变更7814.1材料、工程设备和工程的试验和检验78
18.10工程档案管理8018.9竣工文件8018.交工验收8017.4质量保证金8017.2预付款7917.计量与支付79
20.4第三者责任险8120.2人员工伤事故的保险8120.1工程保险8120.保险8119.2缺陷责任8119.缺陷责任与保修责任81
22.2发包人违约8422.1承包人违约8222.违约8221.1不可抗力的确认8221.不可抗力8220.6对各项保险的一般要求81
附件三安全生产合同88附件二廉政合同86附件一合同协议书85第三节合同附件格式8524.1争议的解决方式8424．争议的解决84
附件十、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书99附件八发包人支付担保96附件七工程质量责任合同94附件六工程资金监管协议格式92附件五履约担保格式91附件四项目经理委任书90
一、投标函及投标函附录120目录119第一信封（商务及技术文件）119第八章投标文件格式117第四卷116第五章工程量清单100
五、项目管理机构134四、施工组织设计125三、投标保证金124二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书122（二）投标函附录121（一）投标函120
（四）财务格式要求139（三）拟委任的项目经理资历表138（二）投标人企业组织结构框图137（一）投标人基本情况表136七、资格审查资料136六、拟分包项目情况表135
第二信封（投标报价和工程量清单）149九、投标人须知前附表规定的其他材料147八、承诺函146（八）履约行为表145（六）2019年1月1日以来发生的诉讼及仲裁情况142（五）2017年1月1日以来完成的类似项目情况表141
平湖市航道桥梁标志标牌工程施工招标公告招标公告第一卷三合同用款估算表152二、已标价工程量清单151一、报价函150
2.2标段划分、主要工程内容及工期大兴桥等16座桥梁的桥涵标牌、警示牌、主标志等的施工及缺陷责任期的缺陷修复（详见工程量清单及图纸）。本项目招标部分估算价为13.2427万元。2.1工程概况2.项目概况与招标范围本次招标的平湖市航道桥梁标志标牌工程（以下简称本项目）已批准建设。项目业主为平湖市公路与运输管理服务中心（招标人），建设资金来自市财政预算，项目已具备招标条件，现对该项目施工标段进行公开招标，实行资格后审。1.招标条件
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。3.3本次招标不接受联合体投标。3.2投标人具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项一级资质应列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录单位名称一致，否则，不得通过资格审查。3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.投标人资格要求本次招标共设1个施工标段，主要内容包括：大兴桥等16座桥梁的桥涵标牌、警示牌、主标志等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。计划工期2个月，缺陷责任期24个月。
5.投标文件的递交及相关事宜4.3潜在投标人应将投标疑问以电子邮件的方式（匿名）提交至如下邮箱：932495629@qq.com。提交疑问截止日为2022年6月19日。招标人将于2022年6月20日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。4.2招标文件网上下载发布日期：2022年6月15日至2022年6月22日下午14时00分。4.1本项目招标文件、施工图纸和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放，下载地址为：平湖市公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/）。4.招标文件的获取3.5投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。
本次招标公告在平湖市公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/）上发布。6.发布公告的媒介5.4投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年6月22日下午14时00分，投标人应于当日13时00分至14时00分将投标文件递交至平湖交通运输局2楼开标会议室（平湖市当湖街道池海路99号）。根据疫情防控需要，本项目不要求投标人参加开标及开启投标文件活动。5.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予接受。5.2投标文件送交截止时间为（投标截止时间，下同）为2022年6月22日下午14时00分。5.1招标人不组织现场踏勘及投标预备会，投标人可自行踏勘。
招标代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司电话：0573-85219396联系人：金工地址：平湖市当湖街道池海路99号招标人：平湖市公路与运输管理服务中心7.联系方式
2022年6月15日传真：0573-82710771电话：0573-83116900联系人：周翠莲邮编：314000地址：嘉兴市东升西路1700号科技京城6楼608
续上表投标人须知前附表第二章投标人须知
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：平湖市公路与运输管理服务中心 地 址：平湖市当湖街道池海路99号 邮 编：314200 电 话：0573-85219396 联系人：金工 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：浙江博宏工程管理咨询有限公司 地 址：嘉兴市东升西路1700号科技京城6楼608 联系人：周翠莲 电 话：0573-83116900 传 真：0573-82710771 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平湖市航道桥梁标志标牌工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 平湖市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 市财政预算 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标共设1个施工标段，主要内容包括：大兴桥等16座桥梁的桥涵标牌、警示牌、主标志等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期为2个月 缺陷责任期：24个月 计划开工日期：2022年7月1日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理资格：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 5 天前（以收到日期为准） |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日3天前（以发出日期为准） |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标人按规定备案后标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日5天前(以收到日期为准) |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年 6 月 22 日下午14时 00分（北京时间，下同） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 招标人公布的标有编号的补遗书（如有） |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币贰仟元整（￥：2000元）。 投标保证金提交方式：网银、电汇；提交时间：开标前到账。未能到账视为未缴纳，后果自负；（注：投标保证金须从公司账户转出） 户名：浙江博宏工程管理咨询有限公司 账号：201000155067583 开户行：浙江禾城农村商业银行股份有限公司新嘉支行 行号：402335011916 |
续上表续上表续上表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 2017年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2019年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章的其他要求 | 无 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 1份，另加1份以Excel格式保存的工程量清单电子文件（光盘或U盘），中标人中标后应在签订合同协议书前补交投标文件副本 5份。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 装订其他要求：无 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一信封（商务及技术文件） 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称：（寄） 投标文件第一信封（商务及技术文件） 外层封套： 送达投标文件地址： 招标人名称： （项目名称） / 标段施工招标第一信封（商务及技术文件）投标 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 | |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单） 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄） 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单） 外层封套： 送达投标文件地址： 招标人名称： （项目名称） / 标段施工招标第二信封（投标报价和工程量清单）投标文件 在投标文件第一信封开通知的时间前不得开启 | |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 平湖交通运输局2楼开标会议室（平湖市当湖街道池海路99号） | |
| 4.2.3 | 是否退还投标 文件 | 否 | |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 | |
| 5.1 | 开标时间和地点 | ☑ 采用双信封形式投标文件的开标 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：平湖交通运输局2楼开标会议室（平湖市当湖街道池海路99号）。 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单）开标时间：投标文件第一信封开标时通知 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单）开标地点：平湖交通运输局2楼开标会议室（平湖市当湖街道池海路99号）。 | |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2.4（6）目细化为： （6）由招标人代表在投标文件第二信封（投标报价和工程量清单）开标现场随机抽取调整系数、复合系数和下浮系数。 | |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2.4（7）目细化为： （7）按照开标顺序，首先宣布投标人第一信封（商务及技术文件）评审情况，对所有投标人的投标文件第二信封进行当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容（投标文件第一信封（商务及技术文件）评审未通过的除外），并记录在案； 第5.2.5目细化为： 5.2.5第二信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标： （1）未在投标函上填写投标总价； （2）投标报价超过招标人公布的投标控制价； |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会成员构成：3人，其中招标人代表 0 人，专家3人； 评标专家确定方式：按规定从平湖市招标评标专家库中随机抽取，评标委员会主任需在库选专家中推荐或随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：合同总价的2% 履约担保形式：现金或转账或银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函 采用保函时，出具履约担保的银行、保险公司级别：国有或股份制商业银行、保险公司县（区、市）级及以上 |
| 需要补充的其他内容 | ||
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.4 | 投标人资格 要求 | 删除1.4.3（13） 原1.4.3（11）（12）、（14）（15）目细化为: （11）财产被接管或全部冻结的； （12）在2019年1月1日以来有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内； （14）为投资参股本项目的法人单位。 补充第1.4.3（15）、（16）目： （15）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。 （16）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn） |
续上表续上表续上表
| 需要补充的其他内容 | ||
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.4 | 投标人资格 要求 | 和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。 |
| 1.11 | 分包 | 第 1.11 款细化为： 本项目严禁转包，且不允许分包。 |
| 1.12 | 偏离 | 1.12.3（2）目细化为: （2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。 |
| 3.1 | 投标文件的 组成 | 3.1.1项细化为： 3.1.1投标文件应包括下列内容： 第一信封（商务及技术文件）： (1)投标函及投标函附录； (2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； (3)投标保证金； (4)施工组织设计； (5)项目管理机构； (6)拟分包项目情况表（如有）； (7)资格审查资料； (8)承诺函； (9)投标人须知前附表规定的其他材料。 第二信封（投标报价和工程量清单） (1)报价函； (2)已标价工程量清单； (3)合同用款估算表。 以上内容必须按招标文件第八章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。 补充3.1.3项： 3.1.3本项目采用书面工程量清单，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单电子文件（光盘或U盘），密封在投标文件第二信封正本内。电子版与书面工程量清单不一致时以书面为准。 |
| 3.2 | 投标报价 | 补充第 3.2.7 项 3.2.7 招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审查后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在三个连续值(0.94、0.95、0.96) |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.2 | 投标报价 | 中开标时随机抽取其中一值为调整系数。工程量清单预算为人民币 壹拾叁万贰仟肆佰贰拾柒元整（￥132427）。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 第3.4.4项细化为： 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： (1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保； (3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； (4)投标人提交了虚假资料。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.1项细化为： （1）“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（或基本账户开户证明）的复印件（并加盖单位章）。投标人具有公路安全设施分项一级资质还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位章）。 （2）“拟委任的项目经理资历表”应附以下资料：项目经理的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B证）以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书的复印件（身份证应正反双面扫描）。 （3）上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致，否则资格审查将不予通过。 （4）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 第3.5.3项细化为： 3.5.3“2017年1月1日以来完成的类似项目情况表”应附：(1) |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督部门对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中截图的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。每张表格只填写一个项目，并标明序号。上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外： 1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 投标人提供《主要业绩信息一览表》的，应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印，任一项类似项目《主要业绩信息一览表》与投标文件所附的业绩证明材料应一致，否则视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。 第3.5.5项细化为： 3.5.5 近1年内发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。 第3.5.7项细化为：3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理不允许更换。 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 第3.7.3项第一自然段细化为： 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 第3.7.4项细化为： 3.7.4投标文件正本一份, 副本一份（中标人合同签订后另补交5 |
续上表续上表续上表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 份并提供交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定的03、04、07、08-2表书面及电子版资料各一套)，另加1份投标文件电子文件（光盘或U盘），内容为以Excel格式保存的工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.2）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 | 第4.1.1项细化为： 4.1.1 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本和副本应分别包装在相应的内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本和副本应分别包装在相应的内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。 |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2.4（6）目细化为： （6）由招标人代表在投标文件第二信封（投标报价和工程量清单）开标现场随机抽取调整系数、复合系数和下浮系数。 第5.2.4（7）目细化为： （7）按照开标顺序，首先宣布投标人第一信封（商务及技术文件）评审情况，对所有投标人的投标文件第二信封进行当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容（投标文件第一信封（商务及技术文件）评审未通过的除外），并记录在案；第5.2.5目细化为： 5.2.5第二信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否投标： （1）未在投标函上填写投标总价； （2）投标报价超过招标人公布的投标控制价； |
| 6.3 | 评标 | 本款补充： 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得作出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在规定时间内投标人不参加询标核实或未出具答复意见的除外）。 第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且经三分之二以上评委认定，其投标文件作否决投标处理。除此之外招标文件其他条款均不得作为否决投标的依据。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 7.1 | 定标方式 | 第7.1款细化为： 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.2 | 中标通知 | 第7.2款细化为： 在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第7.3.1项细化为： 7.3.1 在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。采用银行、保险公司保函时，出具保函的银行、保险公司级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证保函有效。 |
| 7.4 | 签订合同 | 第7.4.1项细化为： 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 第7.4.2项细化为： 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 第7.4.4项细化为： 7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。第7.4.5项细化为：7.4.5 如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，排名第一的中标候选人不符合中标条件的，必须按规定重新组织招标。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 7.5 | 中标结果公告 | 补充第7.5款 7.5 中标结果公告 招标人在确定中标人之日起3日内，在平湖市公共资源交易中心公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。 |
| 9.5 | 投诉 （监督部门） | 第9.5款细化为： 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以通过交易平台向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场或交易平台提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以通过交易平台向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部委2013年第23号令办理。 行业主管部门：平湖市交通运输局 电 话：0573-85117041 地 址：平湖市当湖街道池海路99号 邮政编码：314200 |
| 10.2 | 行贿查询 | 补充第 10.2款： 对公示的推荐中标候选人和拟委任的项目负责人，招标人将通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询，查实推荐中标候选人或拟委任的项目负责人自 2019年1月1日以来有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。 |
| 10.3 | 否决投标的情形 | 10.3.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 10.3 | 否决投标的情形 | 10.3.2 投标文件不符合以下要求的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： 投标文件第一信封（商务及技术文件） （1）投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标保证金金额、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； d.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。（2）投标文件第一信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金： （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a .法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （6）未提交分包计划。 （7）投标人是独家投标。 （8）投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 10.3 | 否决投标的情形 | b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留； （11）质量目标符合招标文件要求，质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； （12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实； （13）投标文件第一信封未出现投标报价； （14）2021年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理； （15）2019年1月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿行为未构成犯罪的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理（投标人和拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网查询结果为准（时间以法院判决书日期为准）。 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单） (1)投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．报价函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致； b．已标价工程量清单说明、投标报价说明及其他说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c．投标文件组成齐全完整。 (2)投标文件第二信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： a.报价函中法定代表人或其授权代理人的签字，投标人的单位章齐全，符合招标文件规定。 b．已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名并逐页加盖投标人单位章； （3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （4）投标人未提交调价函。 （5）投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 10.3 | 否决投标的情形 | （6）未发生下述情形： a．未在投标函上填写投标总价； b．投标报价超出招标人公布的投标控制价。 资格审查标准： 投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证(根据中国人民银行文件银发【2019】41号，已取消企业基本存款帐户开户许可证核发的地区也可提供基本存款账户信息复印件)(并加盖单位章)； (2)投标人的资质条件符合招标文件规定。投标人具有公路交通工程专业承包公路安全设施分项一级资质的，应附交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统” 从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位章）。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。“2017年1月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：a.中标通知书复印件；b.合同协议书复印件；c.质量证明文件[由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书]的复印件; d. 从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可 。 上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外： 1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。 工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。投标人提供《主要业绩信息一览表》的，应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印，任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致的，资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| （6）投标人的项目经理资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理资历表”后附： a.项目经理的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证 书的复印件（身份证应正反双面复印）上述项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书中的聘用企业称应与投标人名称一致。 b.拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的 同意更换证明材料， 否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； |
附录2资格审查条件（财务最低条件）注：对于未列入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人，不得通过资格审查。附录1资格审查条件（资质最低条件）附录
| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| / | 投标人应具有独立法人资格，公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质 ,投标人具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项一级资质应列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录单位名称一致。 |
| 标段 | 财务要求 |
| / | 承诺提供不少于5万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |
注：投标人应在“第八章投标文件格式”的“2017年1月1日以来完成的主要类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中截图的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》附录3资格审查条件（业绩最低要求）
| 标段 | 业绩要求 |
| / | 2017年1月1日（以实际交工日期为准）以来，按1个标段成功完成过一个公路交通安全设施的施工。 |
注：1、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准。附录5资格审查条件（项目经理最低要求）注：投标人有行贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目负责人通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。附录4资格审查条件（信誉最低要求）
| 标段 | 信誉要求 |
| / | 1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形； 2、自2019年1月1日以来，投标人无行贿犯罪行为； 3、投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单 |
| 标段号 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| / | 项目经理 | 1 | 1、有公路工程专业二级及以上注册建造师证书，有工程师及以上技术职称，并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）。 2、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。 3、自2019年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为。 4、上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
“在建合同工程”的地域和投资性质界定：在中华人民共和国境内的所有投资项目。c.在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”。3．拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：2．在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1项目概况1.总则投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》截图。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4投标人资格要求1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求
（6）其他要求：见投标人须知前附表。（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50％；（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（3）为本标段的监理人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（9）被责令停业的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；
（15）为投资参股本项目的法人单位。（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响。（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消投标资格的；
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取料场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30％；分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：1.11分包
（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离
2.1招标文件的组成2.招标文件（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40%。（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。
（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告（或投标邀请书）；本招标文件包括：
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）技术规范；（6）图纸；
2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。2.3招标文件的修改2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清
(1)投标函及投标函附录；第一个信封（商务及技术文件）：3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成3.投标文件2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
(7)拟分包项目情况表（如有）；(6)项目管理机构；(5)施工组织设计；(4)投标保证金；(3)联合体协议书；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
(2)已标价工程量清单；(1)投标函；第二个信封（投标报价和工程量清单）(10)投标人须知前附表规定的其他材料。(9)承诺函；(8)资格审查资料；
（1）本项目招标采用工程量固化清单,招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘）。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2投标报价3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。(3)调价函及调价后的工程量清单（如有）。
3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定，工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价；3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不—致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标文件工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或U盘）中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。（1）若采用银行电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。
3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。3.5资格审查资料（4）投标人提交了虚假资料。（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件，并应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。
3.7投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6备选投标方案3.5.8招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代理人授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具。如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表5.1—表5.5〉）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
4.1投标文件的密封和标识4.投标3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2投标文件的递交4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.2投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，投标文件第一个信封（商4.1.1本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，投标文件电子文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（若采用工程量固化清单形式）应与第二个信封（投标报价和工程量清单）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。
4.3投标文件的修改与撤回4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1开标时间和地点5.开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
(1)宣布开标纪律；5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：5.2开标程序投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）
(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
(2)当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；(1)宣布开标纪律；5.2.4招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标。主持人按下列程序进行开标：5.2.3投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）不予开封，并交监标人密封保存。5.2.2若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。(8)开标会议结束。
(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(7)按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套后，按照内层封套上写明的投标人名称公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）的投标人名称、标段名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案，将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）退还给投标人；(6)设有标底的，公布标底；(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
6.评标5.2.6若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。(2)投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。(1)未在投标函上填写投标总价；5.2.5第二个信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标：(9)开标会议结束。
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会
7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3履约担保在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.2中标通知除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1定标方式
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除按本章第5.2.2项规定在开标现场被宣布为废标的投标报价之外）；B为中标候选人的评标价。（2）若采用经评审的最低投标价法评标，当（A-B）/A＞15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.4.5如果根据本章第3.5.3项（适用于已进行资格预审的）、第3.5.8项（适用于未进行资格预审的）、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；7.4.3签约合同价的确定原则如下：7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.2不再招标（4）法律规定的其他情形。
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。10.需要补充的其他内容监督部门的联系方式见投标人须知前附表。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.5投诉
招标人代表：唱标人：记录人：监标人：开标时间：年月日时分第一信封（商务及技术文件）（项目名称）标段施工开标记录表附表一开标记录表（第一信封（商务及技术文件））
| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
开标时间：年月日时分第二信封（投标报价和工程量清单）（项目名称）标段施工开标记录表附表二开标记录表（第二信封（投标报价和工程量清单））年月日
| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标标价 | 备注 | 签名 |
| 招标人编制的工程量清单预算（元）： | ||||||
| 工程量清单预算调整系数： | ||||||
| 下浮系数（i）： | ||||||
| 复合系数（K）： | ||||||
（投标人名称）：编号：问题澄清通知附表三问题澄清通知年月日招标人代表：唱标人：记录人：监标人：
......2.1.（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
问题的澄清附表四问题的澄清年月日招标人：（盖单位章）（项目名称）标段施工招标评标委员会（负责人签字）请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。
2.1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：（项目名称）标段施工招标评标委员会：编号：
法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）.....
（中标人名称）：中标通知书附表五中标通知书年月日
请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。项目经理：（姓名）。工程质量：符合标准。工期：月。中标价：元。你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
附表六中标结果通知书年月日招标代理：（盖单位章）招标人：（盖单位章）特此通知。
感谢你单位对我们工作的大力支持！我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。（未中标人名称）：中标结果通知书
（招标人名称）：确认通知附表七确认通知年月日招标代理：（盖单位章）招标人：（盖单位章）
年月日投标人：（盖单位章）特此确认。的通知，我方已于年月日收到。我方已接到你方年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于
续上表续上表评标办法前附表第三章评标办法（技术通过制的综合评估法（合理低价法））
| 条款号 | 评审因素与标准 | |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 投标文件第一信封（商务及技术文件） （1）投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标保证金金额、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； d.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。（2）投标文件第一信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金： （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a .法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。 （6）未提交分包计划。 （7）投标人是独家投标。 （8）投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； |
| 条款号 | 评审因素与标准 | |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留； （11）质量目标符合招标文件要求，质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； （12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实； （13）投标文件第一信封未出现投标报价； （14）2021年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理； （15）2019年1月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿行为未构成犯罪的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理（投标人和拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网查询结果为准（时间以法院判决书日期为准）。 投标文件第二信封（投标报价和工程量清单） (1)投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．报价函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致； b．已标价工程量清单说明、投标报价说明及其他说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c．投标文件组成齐全完整。 (2)投标文件第二信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： a.报价函中法定代表人或其授权代理人的签字，投标人的单位章齐全，符合招标文件规定。 b．已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名并逐页加盖投标人单位章； （3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （4）投标人未提交调价函。 （5）投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。 （6）未发生下述情形： a．未在投标函上填写投标总价； b．投标报价超出招标人公布的投标控制价。 |
| 条款号 | 评审因素与标准 | |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证(根据中国人民银行文件银发【2019】41号，已取消企业基本存款帐户开户许可证核发的地区也可提供基本存款账户信息复印件)(并加盖单位章)； (2)投标人的资质条件符合招标文件规定。投标人具有公路交通工程专业承包公路安全设施分项一级资质的，应附交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统” 从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位章）。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。“2017年1月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：a.中标通知书复印件；b.合同协议书复印件；c.质量证明文件[由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书]的复印件; d. 从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可 。 上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外： 1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。 工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。投标人提供《主要业绩信息一览表》的，应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印，任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致的，资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。 （6）投标人的项目经理资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理资历表”后附： a.项目经理的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证 书的复印件（身份证应正反双面复印）上述项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致。 |
续上表续上表续上表
| 条款号 | 评审因素与标准 | |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | b.拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的 同意更换证明材料， 否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计：0分； 项目管理机构：0分； 评标价：98.5分； 其他评分因素：1.5分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 评标价的确定： 评标价=投标函的文字报价 (2) 评标基准价的确定： C= （A×K+B×（1-K ））（100-i ）/100 式中：C 为评标基准价 A为招标人的投标控制价（投标控制价计算见投标人须知前附表3.2.7项规定）； B为通过投标文件第一个信封评审及第二个信封初步评审的所有投标人（投标人所附业绩未按要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中全部公开并提供带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的除外）的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | K 为复合系数（从0.30、0.35 、0.40 三值中，开标时随机抽取一个值）。i 为下浮系数（从1、2 、3 三个连续值在开标时随机抽取一个值）。本次招标标段随机抽取的系数统一。 注：同一投标截止时间，且由同一评标委员会进行评审的标段，随机抽取的系数应统一。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（投标人评标价—评标基准价）／评标基准价 |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | 0分 |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构 | 0分 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 评标价（98.5分） 投标人评标价得分的计算（结果保留两位小数） (1) 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝98.5－偏差率×100×E1； (2) 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝98.5＋偏差率×100×E2。 其中：E1＝1.2；E2＝1.0。E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 | 信誉（1.5分）： (1)已完业绩信息公开得分：投标截止期前，投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》（浙交[2013]197 号）要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的，得 0.5 分； (2)人员信息公开得分：投标截止期前，投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、公路工程专业二级及以上建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的，得 0.5 分，上述 2 人缺一不可，否则不得分； (3) 信用评价结果得分：根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》（浙交[2016]90号）文件要求，信用等级（以浙江省交通运输厅公布的最新公路工程施工企业信用评价结果为准）得分按以下规则计算： |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 | a. 信用等级为AA、A级的施工企业在投标中的信用等级得分均为0.5分（未选择使用信用等级得分或使用次数超上限的除外）； b. 信用等级为B级的或无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的企业的信用等级得分为0分； c. 信用等级为C级企业的信用等级得分为-0.5分； d．信用等级为D级企业的信用等级得分为-2分； 施工企业选择使用AA、A级信用等级得分的，投标文件中应提供《信用评价结果使用承诺书》，并按以下原则认定： <1>《信用评价结果使用承诺书》应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印，且投标人的信用等级应真实无误、信用等级得分使用未超过规定次数，否则按投标人提供虚假资料处理，并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数；<2>《信用评价结果使用承诺书》中除<1>中所列内容外的其他所有内容应真实无误，且与本项目相关信息保持一致，否则视为投标文件存在重大偏差，按否决投标处理，并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数。 (4) 2021年0月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理； (5) 2019年1月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。 |
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人以注册资本金较高的投标人优先确定第一中标候选人。1.评标方法续上表续上表
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 需要补充的其他内容： | ||
| 条款号 | 评审因素与标准 | |
| 1 | 评标 方法 | 第 1 条细化为： 1.1 评标方法 本次评标采用技术通过制的综合评估法（双信封形式）。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过第一信封评审的投标文件，按照本章第 1.2款规定的评审范围和第 2.2 款规定的综合得分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，以注册资本金较高的投标人优先。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。 1.2 评审范围 第一信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一信封。 第二信封的评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有投标人（按第二章“投标人须知”第 5.2.5 项规定被否决投标的投标人除外）。 |
| 3.1 | 初步评审 | 第 3.1.2 项细化为： 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理： (1)第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形； (2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为； (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 第 3.1.3 项细化为： 3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。 |
| 条款号 | 评审因素与标准 | |
| 3.1 | 初步评审 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； (4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。(5)安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。第 3.1.4 项细化为： 3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。 (1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 (2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 (3)当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。 第 3.1.5 项细化为： 3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决处理。 补充第 3.1.7 项： 3.1.7 初步评审投标文件作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。 |
| 3.2 | 详细评审 | 第 3.2.4 项细化为： 3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标文件作否决投标处理。 |
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准
(4）其他评分因素：见评标办法前附表。(3）投标报价：见评标办法前附表；(2）项目管理机构：见评标办法前附表；(l）施工组织设计：见评标办法前附表；2.2.1分值构成2.2分值构成与评分标准
(1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；2.2.4评分标准投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明不清晰的，评标委员会可通过电子文件方式要求投标人澄清。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1初步评审3.评标程序(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；(2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(l）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的：3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
(1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.2详细评审3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。3.1.5修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。(3)当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
3.2.3投标人得分=A+B+C+D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。(4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过交易平台要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
第一节通用合同条款第四章合同条款及格式3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4评标结果
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。项目专用合同条款数据表B、项目专用合同条款“A.公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（上册）第四章第二节“A.公路工程专用合同条款”。A.公路工程专用合同条款“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。第二节专用合同条款
| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：平湖市公路与运输管理服务中心 地址：平湖市当湖街道池海路99号 邮政编码：314200 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：签订合同后，通知承包人 地址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 24 个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人 |
| 5 | 3.1.1（6） | 监理人在行使变更权利前需经发包人事先批准。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天内内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后28天内 |
| 8 | 8.2.3 | 承包人提交复测资料报告的期限：发包人提供图纸等技术资料后28天内 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：2000元／天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10％签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 13 | 13.1.1 | 合格 |
| 14 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励。 |
1.1词语定义1.一般约定说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要对“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”中的同一条款一起阅读和理解。项目专用合同条款续上表
| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| 15 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理。 |
| 16 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无。 |
| 17 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无。 |
| 18 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：8份 |
| 19 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：本项目不适用 |
| 20 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：本项目不适用 |
| 21 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：本项目不适用 |
| 22 | 17.4.1 | 质量保证金限额：结算价的1.5% |
| 23 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：8份 |
| 24 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：8份 |
| 25 | 18.2 | 竣工资料的份数：6份 |
| 26 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 27 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 28 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算24个月 |
| 29 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：3‰ |
| 30 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰。 |
| 31 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 |
1.1.2.2发包人：平湖市公路与运输管理服务中心为本项目的发包人，具体负责本项目的建设管理，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。通用合同条款1.1.2.2目细化为：1.1.2合同当事人和人员1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格<表5.1、表5.2〉。公路工程专用合同条款1.1.1.8目细化为：1.1.1合同
（3）投标函及投标函附录；（2）中标通知书；（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、补充资料）；组成合同文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：公路工程专用合同条款1.4款约定为：1.4合同文件的优先顺序
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（8）通用技术规范；（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（6）通用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
通用合同条款1.6.3项细化为：1.6.3图纸的修改1.6图纸和承包人文件（12）构成本合同组成部分的其它文件。（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；（10）已标价的工程量清单（含说明）；
2.6支付合同价款2.发包人义务1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。通用合同条款1.7.2项约定为：1.7联络图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。
4.承包人发包人向承包人提交和履约担保对等金额的支付担保。发包人应在签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约担保。支付担保应在发包人付清交工付款之后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。本款补充：2.8其他义务发包人应按照承包人提供的人工费用数额，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户。本款补充：
(2)承包人用电、用水、进场道路、临时用房应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人除自费引入电源外还应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发电机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。通用合同条款4.1.3项细化为：4.1.3完成各项承包工作4.1承包人的一般义务
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用帐户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费、资源税及其他开支或补偿费等一切费用。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任和一切费用。公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化：4.1.10其他义务
公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：2、建立农民工工资专用账户制度。根据《关于印发平湖市交通建设领域农民工工资支付监督管理实施细则的通知》（平交〔2018〕60号）的通知执行。承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号）的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅、省人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度的意见的通知》（浙政发办[2012]100号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号）。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场或厂家，承包人必须接受。d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，配备统一的软件设备，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；a.与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视，按发包人的要求及时上报交工结算的相关材料并委派专人积极予以配合；（4）项目审计、稽查和检查等的配合
(6)地方道路、分流道路的维护和管理d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。c.检测、监控、科研、专业工程施工过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便检测、监控、科研、专业工程施工工作顺利的进行；b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研单位及其他专业工程施工单位的检测、监控、科研、专业工程施工的实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研单位及其他专业工程施工单位的工作，委派专人做好配合工作。（5）与第三方检测、监控、科研单位及其他专业工程施工单位的配合
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路、市政道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。d.加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行的交通管理制度。c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，承包人必须对地方道路、市政道路的桥梁承载能力进行调查，采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人及相关部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：
承包人应做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。（11）维护社会稳定(10)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地(含取、弃土场等)的复耕、复绿、建筑垃圾和渣土清运，临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。(9)承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细并切实可行的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，办理与之相关的一切手续并承担其相应费用等，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对临近道路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物、村庄、居民区、工厂、生产企业和环境等的影响。（8）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料，承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。(7)凡标段内与现有相关道路有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰正常交通运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工、通行安全，并在必要时会同有关方面疏导现有交通流。施工时涉及交警、路政、公路管理等相关部门时，承包人应主动办理好涉及的相关手续，做好交通影响评价，承包人应将办理相关手续所发生的费用，以及采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响既有道路通行正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
承包人应按浙江省交通运输厅浙交〔2014〕156号《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》的要求，加强钢筋工程场地建设、加强原材料及半成品管理、加强钢筋工程各道工序管理、加强钢筋工程施工质量的检查与验收、加强承包人的质量管理工作。(16）关于加强钢筋工程施工质量的规定(15）关于本项目经过村镇生态敏感区、临近国省道、城市主干道等路段的施工，承包人须严格执行发包人制定的建设工地扬尘污染管理办法，要求做到在必要路段做到必须硬化道路、必须设置冲洗设备、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场。承包人的预制场建设需设置大棚，以便雨天预制梁板时不受雨天的干扰，确保预制梁板质量。涉水作业须严格按照环评、水保批复要求进行施工（如设置沉淀池等），以上内容由承包人在报价中综合考虑，发包人不另行计量与支付。（14）承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。（13）为进一步加强公路水运工程安全生产“双基”工作，有效落实企业安全生产主体责任，根据《交通运输部关于开展公路水运工程平安工地建设活动的通知》（交质监发[2010]132号）、《交通运输部安全监管总局关于组织公路水运建设项目平安工程冠名工作的通知》（交质监发[2012]639号）、《交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发[2012]679号）要求，做好工程施工安全及平安工地建设，确保本工程顺利完工。为加强安全管理力度，促进安全管理工作相关的措施，以上所涉及到的相关费用均由承包人充分考虑在安全生产费用中，发包人不另行计量和支付。（12）承包人应按照浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知以及浙交监〔2016〕22号关于印发《浙江省公路水运工程质量差别化监督管理办法(试行)》进行安全、文明施工。
承包人应采取有效措施在施工过程中维持当地灌溉、饮用水系的正常使用功能，并充分考虑因此所发生的各种费用，该费用承包人应充分考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。因承包人措施不力而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和一切费用。做到早准备、早安排，确保不中断、及时修复。（20）当地灌溉和饮用水系的维护和管理（19）本项目沿线近距离存在较多住宅、店铺及厂房等结构物，生产、生活人流量较大，承包人须在施工过程中做好与沿线周边人员的沟通与协调，做好防尘、防噪音等环境污染的防治工作，由此产生的费用在投标报价中等自行考虑，发包人不另行计量与支付。(18)根据最新修订的《中华人民共和国水土保持法》规定及要求，承包人在项目施工过程中应严格规范施工技术，确保建设项目水土保持的稳定性，积极配合相关部门的水土保持监测和监督工作。（17）承包人在施工过程中如遇到上级主管部门指令性停工，承包人不得向发包人索赔停工费用。
第4.2款细化为：4.2履约保证金（24）承包人对项目图纸资料负有保密义务。（23）承包人应根据《关于开展浙江省公路水运"品质工程"建设活动的指导意见》（浙交〔2016〕112号）要求，做好"品质工程"建设，提升基础设施品质，以上所涉及到的相关费用均由承包人在投标报价中综合考虑，不单独计取。（22）承包人必须遵守浙江省、嘉兴市的法规、规章，服从行业主管部门、发包人、监理人的管理。在项目实施过程中，发包人转发或下发的有关文件和制定的本工程相关管理办法及规定是合同文件的组成部分，承包人应严格执行。（21）承包人应充分做好沿线相关设施的保护工作，承包人有义务和责任辅助配合电力、电讯、供水管道施工单位的施工，由此产生的费用由承包人承担并根据本项目的实际情况综合考虑在投标报价中，发包人不再另行计量与支付。因承包人措施不力而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和一切费用。
4.6承包人人员的管理本项目严禁转包，且不得分包。公路工程专用合同条款4.3.2项补充：4.3分包承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后10天内将履约保证金退还给承包人。
公路工程专用合同条款4.7项补充：4.7撤换承包人项目经理和其他人员4.6.8除合同另有规定和因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任；因生病住院（需提供甲级以上医院的证明材料）、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）、提任为公司主要负责人等无法继续履行合同责任和义务、被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理。符合上述要求规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。4.6.7项目经理离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；项目经理及项目总工每月在工地天数应大于等于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。其他项目部管理人员的出勤率应大于等于85%（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。4.6.6承包人的所有管理、施工人员需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：
4.11不利物质条件一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。通用合同条款4.8.3项补充：4.8保障承包人人员的合法权益除合同另有规定外，不论何原因进行撤换承包人项目经理和项目部其他人员或在规定时间内承包人未能委派合格的项目部人员到位时，按承包人违约处理。
为确保该工程使用质量优、价格合理的建筑材料，选择信誉好、服务到位的供应商，承包人在选择用于本项目永久性工程的主要材料：水泥、钢材、钢绞线、波纹管等常用产品应按浙江省交通运输厅2012年9月19日印发的《浙江省公路水运工程常用产品质量监督抽查管理实施意见（试行）》及项目所在市及发包人有关工程主要材料备案制度的要求执行，并将拟选择的供应商名录需上报监理人审核，发包人批准；承包人与最终确定的供应商签订的供货合同，必须上报监理人及发包人备案。通用合同条款第5.1.1项约定为：5.1承包人提供的材料和工程设备5.材料和工程设备4.11.1不利物质条件的范围:无通用合同条款4.11.1项约定：
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延，缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。公路工程专用合同条款6.3款细化：6.3要求承包人增加或更换施工设备6.施工设备和临时设施
8.2施工测量8.测量放线承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。通用合同条款第7.2.2项约定为：7.2场内施工道路7.交通运输
公路工程专用合同条款第9.2.8（1）目细化为：9.2.5安全生产费用不低于投标总报价的2.0％(浙江省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知-浙交【2020】104号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、平湖市交通运输局平交〔2017〕53号《关于印发平湖市公路水运工程项目施工安全费用管理办法（试行）的通知》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》、平交〔2017〕53号《关于印发平湖市公路水运工程项目施工安全费用管理办法（试行）的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。9.2承包人的施工安全责任9.施工安全、治安保卫和环境保护8.2.3承包人应负责对发包人提供的施工图纸中的基础数据进行现场复测和施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，在发包人提供图纸等技术资料后28天内，承包人应向监理人提交现场复测报告。监理人在接到报告后28天内完成复核并提出意见报发包人备案，超过上述时间期限的按承包人违约处理。通用合同条款补充第8.2.3项：
9.2.15承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。9.2.14在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。9.2.13在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。9.2.12在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。公路工程专用合同条款补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15、9.2.16、9.2.17项：（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。
承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。公路工程专用合同条款补充第9.4.12、9.4.13、9.4.14项：9.4环境保护9.2.17承包人必须与项目部管理人员签订安全生产责任书，并报经监理人、发包人审核备案。承包人须定期对项目部进行安全考核、安全检查和隐患排除，并对检查情况和整改落实上报监理人、发包人。9.2.16承包人要保持施工场地相对封闭，施工出入口设置门禁系统、配备岗亭管理，施工车辆、人员凭通行证（卡）等进入施工场地；承包人应在高空作业和临边部位设置防护栏杆，并挂设安全网及防抛网，其中人员车辆流量大及存在较大安全隐患的部位应采取硬质材料设置封闭隔离的防护措施。承包人承担施工使用场地的安全生产以及交通安全管理等责任。
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：承包人应在签订合同协议书后28天内，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：10.1合同进度计划10.进度计划9.4.13承包人在施工中应当严格按照《嘉兴市交通运输局办公室关于加强交通建设工程施工扬尘污染防治工作的通知》（嘉交办【2019】51号文）文件要求做好工程施工过程中的扬尘污染防治工作，因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（5）安全生产管理体系及保证措施（4）工程质量管理体系及保证措施（3）工期保证体系及保证措施（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）（1）总体施工组织布置及规划
（1）季度计划10.5季度计划、月度计划、旬计划公路工程专用合同条款补充第10.5款：（9）其他应说明的事项以及相应的图表。（8）项目风险预测与防范，事故应急预案（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
11.开工和交工承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。（3）旬计划承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保证季度计划的实现。月度计划应在上个月的25日前提交给监理人，月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。（2）月度计划承包人在年度计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保证年度计划的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。
b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；（2）不利降水的衡量标准为：（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。公路工程专用合同条款11.4款约定为：11.4异常恶劣的气候条件
公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定为12.1承包人暂停施工的责任12.暂停施工（5）受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
13.2承包人的质量管理13.1.1工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》、《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》（浙交[2019]184号）执行。本工程的质量目标：合格；公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：13.1工程质量要求13.工程质量（6）由承包人承担的其他暂停施工：无
13.6清除不合格工程隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，并通知发包人查看，承包人分阶段（工序）进行拍摄或照相作为影像资料归档，并作为向监理人提供相关资料和计量支付的依据。公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.2.3在合同执行期间，承包人应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》和浙江省交通运输厅《关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》（浙交〔2015〕59号）的相关规定和要求及发包人根据本项目建设管理需要制定的工程质量管理办法和相关细则。公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：
14.试验和检验主管交通工程质量监督机构有权对承包人的施工质量随时进行抽检，并对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。13.7质量抽检公路工程专用合同条款补充第13.7款：（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采用措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。公路工程专用合同条款第13.6.1（1）目细化为：
15.3变更程序15.变更执行本款约定还须符合《关于进一步加强我省公路水运工程试验检测管理工作的若干意见》（浙交监〔2015〕18号）规定。14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检测单位（该检测单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格），重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。通用合同条款14.1.3项细化为：14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
公路工程专用合同条款第15.4.2项细化为：15.4变更的估价原则15.3.5第15.3款发出的变更指示必须经发包人同意。公路工程专用合同条款补充第15.3.5项：设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70号）。公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：
（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）及部、浙江省补充定额；15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：计算出的综合单价按中标下浮率（中标价与有关部门审查并公布的工程量清单预算价的对比）下浮，并报有关部门审核后为该新增项目的结算综合单价。如变更工作的子目在本标段中无相同或类似子目，但在本项目其他标段已标价工程量清单中有相同子目的或类似子目的单价，无论附属工程数量、施工工艺等是否相同，变更工作子目可直接采用其他标段相同子目的或类似子目的加权平均价，但是，加权平均价与新增加或减少的工程量的“合价”超过签约合同价的2%时，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定进行组价。15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。
16.价格调整（6）计算出的综合单价按中标下浮率（中标价与有关部门审查并公布的工程量清单预算价的对比）下浮，并报有关部门审核后为该新增项目的结算综合单价。无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；（3）材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1款无规定基期价格的材料，以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（嘉兴市除税信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）、财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》及部、浙江省补充规定；
17.2预付款17.计量与支付本项目在本合同执行期间不调价。16.1.2采用造价信息调整价格差额通用合同条款16.1.2项约定为：16.1物价波动引起的价格调整
17.3.2进度付款申请单17.3工程进度付款（1）本项目不支付预付款。公路工程专用合同条款17.2.1（1）目细化为：17.2.1预付款
17.4.1交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式，金额见项目专用合同条款数据表。采用银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函的，应符合发包人的要求。第17.4.1项、第17.4.2项细化为：17.4质量保证金17.3.5工程进度款支付的方式和时间：当工程完工验收并经审计确认后，发包人在收到质量保证金（承包人应向发包人缴纳结算价的1.5%质量保证金）后支付至结算价的100%；质量保证金待工程缺陷责任期满后一次性付清，尾款不计利息。公路工程专用合同条款补充17.3.5项：通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期”约定为“每月25日”。
18.交工验收（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。通用合同条款本项(2)目细化为：17.6.2最终结清证书和支付时间17.6最终结清17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
18.10工程档案管理公路工程专用合同条款补充18.10款：第65号文《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》和《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》（浙交[2019]184号）等编制，在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满60天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式6套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。承包人不按上述要求提交竣工资料，则按第22.1款承包人违约处理。竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通建设工程监督管理局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。上述资料文件（含电子文件）应在预定缺陷责任期满前1个月提交。竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交公路法[2010]公路工程专用合同条款18.9款细化为：18.9竣工文件
20.保险19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完检验合格为止。通用合同条款及公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：19.2缺陷责任19.缺陷责任与保修责任承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。建筑工程一切险的保险费投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单100章内，实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费及和安全生产费）至600章的合计金额。20.1建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。公路工程专用合同条款20.1款细化为：20.1工程保险
通用合同条款和公路工程专用合同条款20.4.2项细化为：20.4第三者责任险20.2.1承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》要求，根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险。通用合同条款20.2.1项细化为：20.2人员工伤事故的保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。
21.不可抗力保险金不足以补偿损失的，不足部分由承包人承担。公路工程专用合同条款第20.6.4项细化为：20.6.4保险金不足的补偿20.6对各项保险的一般要求20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。
22.1.1承包人违约的情形22.1承包人违约22.违约（6）不可抗力的其他情形：/公路工程专用合同条款21.1.1项(6)目约定为：21.1不可抗力的确认
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，或者未采用符合要求的施工工艺，工程质量达不到标准要求，不按指令在规定时间内清除不合格工程；（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：
（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段交（竣）工验收质量评定要求的；（9）经监理人或发包人检查，发现承包人违反9.2款规定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备，或未按规定更换；（7）因承包人自身原因而使项目未能按期开工或未能按监理人指示各分项工程按期开工；（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又不按指令规定时间内再进行修补；
（16）经具有管辖权限的质量监督管理机构（部门）、监理人或发包人检查，发现承包人存在质量问题的情况；(15)承包人采用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已影响了发包人和监理人的行为。（14）承包人违反第4.1.10（13）项的约定，因承包人原因导致群体性上访等较大事件发生的；（13）承包人违反“投标人须知”3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料以及在合同签订时或在合同执行期间发现承包人提供虚假资料的；（12）承包人违反第4.6、4.7款的约定，承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的；或承包人未按发包人、监理人要求的时间及时更换不称职的主要管理人员、技术骨干的；或承包人虽按发包人、监理人要求进行了及时更换，但被更换的主要管理人员、技术骨干还是不称职的；（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于与本项目无关的其他工程；
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人有权与承包人立即解除合同，并按有关法律处理。通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：22.1.2对承包人违约的处理（18）承包人违反4.1.10（25）项的规定。(17)承包人未在18.9款规定期限内提交竣（交）工资料；
c.承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金进行处理。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通市场诚信信息系统和信用评价管理系统。（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
i.承包人发生第22.1.1项（10）目情况，责令整改并视情况课以不超过1%签约合同价的违约金；h.承包人发生第22.1.1项（9）目情况，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并按发包人确定的有关安全生产管理的制度或细则进行处理；g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形,在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形,发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，在监理人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将课以不超过按所需修复工程量价款的2倍的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形,则按第11.5款规定处理；
O.承包人发生第22.1.1项（16）、（17）、（18）目情况，责令整改并视情况课以不超过1%签约合同价的违约金；n.承包人发生第22.1.1项（15）目情况，责令整改并视情况课以不超过5%签约合同价的违约金；m.承包人发生第22.1.1项（14）目情况，造成社会恶劣影响的，承包人承担由此造成的损失并视情课以不超过1%签约合同价的违约金。l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时、合同签订时或合同执行过程中提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金；k.承包人发生第22.1.1项（12）目情况，承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以0.5万元/人·次的违约金；承包人经发包人书面同意更换项目经理课以0.3万元/人·次的违约金，更换其他主要人员课以每人次0.1万元/人·次的违约金；项目经理未经发包人同意擅自离开工地，课以1000元/人·天，；项目经理或虽经发包人同意请假，但出勤率达不到要求的课以500元/人·天；承包人未按发包人、监理人要求的时间及时更换不称职的主要管理人员、技术骨干的，或承包人虽按发包人、监理人要求进行了及时更换，但被更换的主要管理人员、技术骨干还是不称职的，均按照承包人未经发包人书面同意更换论处；j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：通用合同条款22.2.1项细化为：22.2.1发包人违约的情形22.2发包人违约上述违约金将在履约担保中索扣。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。P.发包人在施工过程中将会根据以上情况进行细化处理，作为专用合同条款的组成部分。
c、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；b．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；a．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；（3）由于发包人下列原因造成停工的：（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；
24.1发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，争议的最终解决方式为仲裁。通用合同条款24.1款约定为：24.1争议的解决方式24．争议的解决（5）发包人不履行合同约定其他义务的。（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：1.第_____标段由K_____＋_____至K_____＋_____，长约_____km，公路等级为_____，设计时速为_____，有_____立交_____处；大中桥_____座，计长_____m，以及其他构造物工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复等。________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施___________（项目名称），已接受___________（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目___________标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。合同协议书附件一合同协议书第三节合同附件格式
（6）通用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（3）投标函及投标函附录；（2）中标通知书；（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、补充资料及双方其他约定）；
（12）构成本合同组成部分的其它文件。（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；（10）已标价的工程量清单（含说明）；（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（8）通用技术规范；（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。6.工程质量符合_____标准。5.承包人项目经理：_____。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）_____元（￥_____）。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）法定代表人或其委托代理人：___（签字）发包人：__________（盖单位章）承包人：_________（盖单位章）12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本_____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为月。
1.发包人和承包人双方的权利和义务根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，___________（项目名称）的项目法人_________（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目___________标段的施工单位___________（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。廉政合同附件二廉政合同______年_____月_____日______年_____月_____日
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（2）严格执行（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。2.发包人的义务
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.承包人的义务（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
7.本合同作为（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.违约责任
附件三安全生产合同法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：_____（签字）_________年____月_____日_________年____月_____日发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。1.发包人职责为在（项目名称）（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：安全生产合同
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《浙江省交通建设工程质量安全生产管理办法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.承包人职责（7）指定和实施有关本项目施工管理的相关制度、规定。（6）根据有关主管部门的要求，组织开展“平安工地”活动。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.违约责任（12）根据交通运输部《关于开展公路水运工程平安工地建设活动的通知》，积极开展“平安工地”活动建设并接受考核。（11）安全生产费的使用和支付应严格按浙交〔2021〕12号《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》规定使用和管理。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）5.本合同正本—式二份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
承包人：________（盖单位章）（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。致：（发包人全称）（合同工程名称）项目经理委任书（承包人全称）附件四项目经理委任书
附件五履约担保格式抄送：（监理人）_____年_____月______日（签字）（姓名）法定代表人：（职务）
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）____元（￥_____）。鉴于______（发包人名称，以下简称“发包人”）接受__________（承包人名称）（以下称“承包人”）于______年____月____日参加______（项目名称）_________标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。_______（发包人名称）：履约担保
邮政编码：___________地址：____________法定代表人或其委托代理人：_________（签字）担保人：___________（盖单位章）4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
工程资金监管协议（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）附件六工程资金监管协议格式______年_____月_____日传真：___________电话：_____________
（1）乙方为完成（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；1.资金管理的内容为了促进（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据（项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：经办银行：（以下简称“丙方”）承包人：（以下简称“乙方”）发包人：（以下简称“甲方”）
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；（1）按照（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；2.甲方的权责（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于（项目名称）；（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；3.乙方的权责（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；（1）成立（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；4.丙方的权责（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
承包人：（盖单位章）年月日法定人或代表其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）8.本协议正本三份、副本份。合同三方各执正本一份、副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
附件七工程质量责任合同年月日法定人或代表其委托代理人：（签字）经办银行：（盖单位章）年月日法定人或代表其委托代理人：（签字）
（二）严格执行（项目名称）第标段施工合同文件，自觉按合同办事。（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。第二条甲乙双方的权利与义务第一条本建设工程项目的质量目标为，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）的发包人（以下称甲方）与承包人（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。工程质量责任合同
（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）第三条甲方的义务（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。第四条乙方的义务（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条违约责任（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
附件八发包人支付担保年月日年月日法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（盖章）承包人：（盖章）第八条本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。第七条本合同作为（项目名称）第标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________年____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：(承包人名称)：发包人支付担保格式
三、承担保证责任的形式你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间我方保证的金额是主合同约定的工程款的___%，数额最高不超过人民币元（大写：_________）。
五、保证责任的解除我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明耍求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
六、免责条款我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的'我方在本保函项下的保证责任亦解除。3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲裁。七、争议的解决4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：(签字)担保人：(盖单位章)本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。八、保函的生效
项目图纸资料保密承诺书附件九项目图纸资料保密承诺书注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。年月日传真：电话：
附件十、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书________年____月____日法定代表人或其委托代理人：_____(签字)承诺人:__________（盖承包人单位章）____(承包人名称)将完善____（项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
年月日法定代表人(签字或盖章)：投标人(单位公章)：拟派项目负责人（签字或盖章）：以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加项目标段投标的项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。：
1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。当工程量清单子目名称所描述内容(或所含工作内容)与图纸等出现不一致或有歧义时，最终解释权归发包人所有。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1．工程量清单说明第五章工程量清单
2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2．投标报价说明1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：/。2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为第100章至600章工程量清单合计减去专业工程暂估价后的3％，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
4.2第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰计。4.1建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费及安全生产费用）至600章的合计金额，保险费率暂按3‰计。4．其他说明本项目不适用。3．计日工说明2.9安全生产费用为不少于投标价（不含安全生产费用、建筑工程一切险、第三者责任险的保险费）的2%。
（2）施工船舶做到船舶适航、船员适任、船舶适吊。（1）提前向辖区海事管理机构申请采取封航交通管制措施，根据海事管理机构的批准有序组织施工。4.6关于本项目施工期间航道交通组织管理有以下要求，且相关费用由投标单位自行考虑在综合报价内，不再单独计列。4.5工伤保险由承包人按照嘉人社【2018】191号文关于贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》进行投保，保费视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。4.4人身意外伤害险由承包人按照规定进行投保，保费视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。4.3在发中标通知书之前，招标人有权对拟中标人投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围。
4.7涉及更换拆除的工程量清单，拆除部件（含旧部件的拆除、废料清运）由投标单位自行处理，并在报价中考虑拆除部件的残值回收，由投标单位自行考虑综合报价。（7）在封航交通管制期间，指派专人配合现场海事管理人员共同维护工程水域现场通航秩序，负责工程水域施工期全过程的水上通航安全维护管理的组织、协调和决策工作，监视过往船舶严格遵守各项航行规章制度，疏导过往船舶缓速、安全通过，保障水上通航安全和施工作业的顺利进行。（6）保障工程水域施工期间正常的通航秩序，确保通航安全维护工作的顺利进行，在施工期间，现场安全管理维护人员同时担负通航安全管理职责，确保施工器械、施工船舶严格按施工方案和作业方式在规定的施工作业区内作业、航行。（5）与当地海事管理机构建立必要的联系和协调机制，整个施工期间积极配合海事管理机构做好交通组织工作，尽量减小施工碍航。（4）施工船舶严格按照施工作业限制条件执行，施工期间注意气象、雾等自然条件情况，避免在大风、强降雨、大雾等影响施工安全、通航安全的情况下强行操作。（3）施工前设置必要的导助航设施以及警示标志。
货币单位：人民币元标段：平湖市航道桥梁标志标牌工程工程量清单5.l工程量清单表5.工程量清单
| 第 100 章 总 则 | |||||
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 | ||||
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | ||
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | ||
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | ||
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | ||
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | ||
| 清单100章合计 人民币 元 | |||||
标段：平湖市航道桥梁标志标牌工程5.2投标报价汇总表货币单位：人民币元标段：平湖市航道桥梁标志标牌工程工程量清单
| 第 600 章 安全设施及预埋管线 | |||||
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604 | 道路交通标志 | ||||
| 604-2 | 双柱式交通标志 | ||||
| -a | 桥梁净高提示标志2500*2200 含基础 | 块 | 6 | ||
| 604-7 | 附着式交通标志 | ||||
| -a | 桥涵标牌1000*1000 新增 | 块 | 15 | ||
| -b | 甲类主标志 500*1000 新增 | 个 | 16 | ||
| -c | 甲类主标志 700*1400 新增 | 个 | 2 | ||
| -d | 甲类主标志 1000*2000 新增 | 个 | 13 | ||
| -e | 甲类主标志 1000*2000 更换 | 个 | 7 | ||
| -f | 反光膜1000*1000 更换 | 处 | 1 | ||
| 609-1 | 修剪树木 | 处 | 3 | ||
| 清单600章合计 人民币 元 | |||||
第七章技术规范第三卷第六章图纸（另册）第二卷货币单位：人民币元
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 | |
| 2 | 600 | 安全设施及预埋管线 | |
| 3 | 第100章至第600章合计 | ||
| 4 | 暂列金额(3)*3%=(4) | ||
| 5 | 投标报价(3)+(4)=(5) | ||
第100章总则2.本《项目专用技术规范》，在下列章、节对《通用技术规范》进行了补充和修改：1.《项目专用技术规范》是对《通用技术规范》的补充和修改，应对照《通用技术规范》中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《项目专用技术规范》与《通用技术规范》有矛盾时，以本《项目专用技术规范》的规定为准。（二）项目专用技术规范“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（下册）《技术规范》。（一）通用技术规范
第601节通则第600章安全设施及预埋管线第104节承包人驻地建设第103节临时工程与设施第102节工程管理第101节通则
第1条修改为：101.01范围第101节通则第100章总则第609节其他第604节道路交通标志
b.《通用技术规范》；a.本《项目专用技术规范》；4．当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时,应由监理人作出解释和校正,并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：第4条修改为：101.04标准与规范1.本《项目专用技术规范》是依据《通用技术规范》结合本工程特点编写，连同《通用技术规范》（统称本规范），适用于平湖市航道桥梁标志标牌工程。
第3条补充：3．面积101.06工程量的计量e.有关部门的规范和标准d.中华人民共和国国家标准；c.中华人民共和国交通运输部有关标准、规范和规程；
补充第5条：将（2）款中“分部工程开工报审表”改为“分部（项）工程开工报审表”。1．开工报审表102.01一般要求第102节工程管理路面结构各层（底基层、基层、下面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。
6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面断板开裂、路面不平、隧道渗漏水、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。补充第6条：1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边,纵向到底,控制有效”的质量自检体系,严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第8条：102.05施工方法与质量控制5．承包人应按浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》等要求做好相关工作。承包人应按相关要求配备钢筋数控加工设备、智能张拉和真空压浆系统以及视频监控系统等。
补充第4条：3．承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅［2002］138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》（浙交[2019]184号）及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收45天前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天前提交。第3条修改为：102.08工程记录与竣工文件7．所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m³以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严格按批准配合比进行控制。补充第7条：
第6条修改为：102.13安全保护与事故报告7．施工时，承包人应采取有效措施，做好安全防护工作，保证现有道路及施工周边设施完好、营运安全，承包人在实施该路段施工前，需上报专项交通安全施工方案，经发包人会同相关行业主管部门评审批准，由此产生的一切费用由承包人承担。补充第7条：102.09关于工程附近建筑物和财产的保护4．有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。
2、支付第102.13小节安全生产费用不低于投标总报价（不含安全生产费用、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的2%(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙江省交通运输厅文件浙交〔2021〕12号“省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知”的相关要求以及相关最新规定办理。删除第（3）款原内容，修改为：1.计量102.14计量与支付6、根据浙江省交通运输厅文件浙交〔2021〕12号“省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知”的规定，承包人在工程报价中应当包含安全生产费用，不得低于投标价（不含安全生产费用、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的2%，且不得作为竞争性报价。
第600章安全设施及预埋管线原支付子目修改为：3、支付子目102-3子目由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙江省交通运输厅文件浙交〔2021〕12号“省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知”的相关要求以及相关最新规定办理。102-3子目费用支付修改为：
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |
(2)道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》(GB5768--2009)及《公路交通标志板及支撑件》(JT／T23827--2009)的规定办理。(1)道路交通标志按《道路交通标志和标线》(GB5768--2009)和《公路交通标志板及支撑件》(JT／T23827-2009)的规定进行。第（1）、（2）款修改为：2、道路交通标志601.02一般要求第601节通则
6、交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。5、本章未包括的其他安全设施工程项目，可根据设计文件和其他相关规范由监理人另行制定验收评定标准。补充第5～9条：道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》(GB5768--2009)的规定设置。3、道路交通标线第3条修改为：
1.计量604．05计量与支付第604节道路交通标志9、构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。8、安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。7、外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方可使用。
（3）更换标志标牌过程中的拆除工作包含在综合报价中，不另行计量。包含标志牌的拆除、运输、新建基础、安装、报废材料自行处理等全部工作内容。增加第（3）款：（2）①双柱式交通标志、桥涵标牌经监理人验收合格后以块为单位计量。②甲类主标志经监理人验收合格后以个为单位计量。③反光膜更换经监理人验收合格后以处为单位计量。为以上设施提供的所有支承结构、基础、底座、硬件和为完成组装而需要的附件，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。第（2）款修改为：计价中包括基础开挖、基底处理，基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件），立柱、柱帽、抱箍、抱箍底衬、螺栓、立柱制作、安装（含加筋法兰盘、各种组装件），以及标志板面制作、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号等）、劳力、设备、运输等一切费用。在第（1）款后补充：
1.计量604．05计量与支付第609节其他原支付子修改为：3.支付子目
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| 604 | 道路交通标志 | |
| 604-2 | 双柱式交通标志 | |
| -a | 桥梁净高提示标志2500*2200 含基础 | 块 |
| 604-7 | 附着式交通标志 | |
| -a | 桥涵标牌1000*1000 新增 | 块 |
| -b | 甲类主标志 500*1000 新增 | 个 |
| -c | 甲类主标志 700*1400 新增 | 个 |
| -d | 甲类主标志 1000*2000 新增 | 个 |
| -e | 甲类主标志 1000*2000 更换 | 个 |
| -f | 反光膜1000*1000 更换 | 处 |
原支付子修改为：3.支付子目修剪树木清单子目包含遮挡树木修剪使用的人工、材料、机械、运输用车、废料处理、清运等完成工作的全部内容。修剪树木按业主要求施工，经检查验收后，以处为单位计量。新增第（1）款：
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| 609 | 修剪树木 | 处 |
投标人：（盖单位章）第一信封（商务及技术文件）投标文件（项目名称）/标段施工招标第八章投标文件格式第四卷
三、投标保证金二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明到的授权委托书一、投标函及投标函附录目录第一信封（商务及技术文件）年月日
九、投标人须知前附表规定的其他材料八、承诺函七、资格审查资料六、拟分包项目情况表五、项目管理机构四、施工组织设计
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。号至第号），愿意按报价函中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。1.我方已仔细研究了（项目名称）/标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第（招标人名称）：（一）投标函一、投标函及投标函附录
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。4.如我方中标：3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。
地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）7.（其他补充说明）。6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
（二）投标函附录年月日邮政编码：传真：电话：网址：
| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算 24 个月 | |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 2000元/天 | |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 | |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 | |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 | |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理。 | |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无。 | |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 无。 | |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 | |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 本项目不适用 | |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 本项目不适用 | |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 结算价的1.5% | |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算24个月 |
单位性质：投标人名称：（一）法定代表人身份证明二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书投标文件签署人签名:投标人:(盖单位章)
特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。姓名：（法定代表人亲笔签名）性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日地址：
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）/标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。（二）授权委托书注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。年月日投标人：（盖单位章）
身份证号码：法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明代理人无转委托权。委托期限：。
投标人应在此提供投标保证金缴纳凭证扫描件或复印件。三、投标保证金年月日身份证号码：委托代理人：（签字）
（4）工程质量管理体系及保证措施（3）工期的保证体系及保证措施（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施，根据本项目特点，投标人对施工组织设计中作详细描述）（1）总体施工组织布置及规划1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在30000字左右）；四、施工组织设计
（9）其他应说明的事项（8）项目风险预测与防范，事故应急预案（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（投标人对本项目招标人要求的工程标准化工地建设及管理、平安工地的建设及管理作详细描述；根据本项目特点做好施工期路网分流示意图、道路施工安全设施设置示意图等。）（5）安全生产管理体系及保证措施
附表五施工总平面图附表四分项工程生产率和施工周期表附表三工程管理曲线附表二分项工程进度率计划（斜率图）附表一施工总体计划表2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表二分项工程进度率计划（斜率图）附表一施工总体计划表附表八外供电力需求计划表附表七临时占地计划表附表六劳动力计划表
| 年度 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 主要工程项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | |||
| 年 度 | 年 | 年 | ||||||||||||||||||||||
| 季 度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
| 月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | |
| 图例： | 100（%） | |||||||||||||||||||||||
工期历程的百分比（%）0102030405060708090100附表三工程管理曲线2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。注：1.应按各标段实际工程内容填写。
| 年 度 季 季 | 年 | 年 | ||||||||||||||||||
| 度 度 工程完成的百分比（%）进 度 工 程 完 成 的 百 分 比 （%） | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | …… | |||||||||||||
| 度 度 工程完成的百分比（%）进 度 工 程 完 成 的 百 分 比 （%） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 100 | ||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
附表六劳动力计划表单位：人投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表五施工总平面图说明：通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。附表四分项工程生产率和施工周期表
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（ 人，各种机械 台） | 平均每生产单位生产率（数量，每周） | 每生产单位 平均施工时间（周） | 生产单位总数 （个） |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | ||||||
五、项目管理机构附表八外供电力需求计划表附表七临时占地计划表
| 用 途 | 面积（m2） | 需用时间 年 月至 年 月 | 用地位置 | ||||||
| 用 途 | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 | 需用时间 年 月至 年 月 | 桩 号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 | |||||||||
| 1.便道 | |||||||||
| 2.便桥 | |||||||||
| 3.…… | |||||||||
| …… | |||||||||
| 二、生产及生活临时设施 | |||||||||
| 1.临时住房 | |||||||||
| 2.办公等公用房屋 | |||||||||
| 3.料场 | |||||||||
| 4.预制场 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 租用面积合计 | |||||||||
| 用电位置 | 计划用电数量（KW·h） | 用 途 | 需 用 时 间 年 月 至 年 月 | 备 注 | |
| 桩号 | 左或右（m） | 计划用电数量（KW·h） | 用 途 | 需 用 时 间 年 月 至 年 月 | 备 注 |
| 拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示 |
| 说明 |
注：1、应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（或基本账户开户证明）的复印件（并加盖单位章）。投标人具有公路安全设施分项一级资质的，还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位章）。（一）投标人基本情况表七、资格审查资料本项目不适用六、拟分包项目情况表
| 投标人名称 | ||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | |||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | ||||||
| 联系方式 | 传 真 | 电子邮件 | ||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 成立时间 | 员工总人数： | |||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目经理 | ||||||
| 营业执照号 | 其中 | 高级职称人员 | ||||||
| 注册资金 | 其中 | 中级职称人员 | ||||||
| 基本账户开户银行 | 其中 | 初级职称人员 | ||||||
| 基本账户账号 | 其中 | 技工 | ||||||
| 经营范围 | ||||||||
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 | ||||||||
| 备 注 | ||||||||
2、项目经理目前未在具体项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。注：1.本表后应附项目经理的身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书清晰可辨的复印件（第二代身份证应正反双面复印）；上述项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致；（三）拟委任的项目经理资历表（二）投标人企业组织结构框图
| 以框图方式表示。 |
| 说明 |
| 姓名 | 年 龄 | 专 业 | |||||
| 职称 | 公司单位 职 务 | 拟在本标段 工程担任职务 | |||||
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 | ||||||
| 经 历 | |||||||
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 | ||||
| 获奖情况 | |||||||
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 | ||||||
| 目前任职 项目状况 | 担任职位 | ||||||
| 目前任职 项目状况 | 可以调离日期 | ||||||
| 备注 | |||||||
致：（招标人全称）日期：地址：银行名称：银行信贷证明（四）财务格式要求
银行电话：银行主要负责人的姓名、职务：(打印)银行主要负责人（签字）：银行（盖章）：此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。兹开具最高限额为人民币万元的银行信贷，供（投标人注册地点）（投标人名称）于年月日之前，在（项目名称）需要时使用。我行保证由（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。
致：（招标人全称）财务能力承诺书3、开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改《银行信贷证明格式中的实质性内容。银行传真：
日期：年月日或其授权的代理人：（签字）法定代表人投标人：（盖章）特此承诺。我谨代表（投标人全称）郑重承诺：若我单位有幸在（项目名称）工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）元（￥）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。
3.投标人业绩已在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的，应提供含有该系统水印的类似项目《主要业绩信息一览表》截图。业绩是否公开以投标截止日期为准。2、按照投标人须知前附表3.5.3项要求提供附件。注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。（五）2017年1月1日以来完成的类似项目情况表注：要求投标人提供不少于万元的流动资金；
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 合同价格 | |
| 开工日期 | |
| 交工日期 | |
| 承担的工作 | |
| 工程质量 | |
| 项目经理 | |
| 项目总工 | |
| 总监理工程师及电话 | |
| 项目描述 | |
| 备注 |
（七）诚信系统信息表注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。（六）2019年1月1日以来发生的诉讼及仲裁情况1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。4、施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：
| 项目 | 投标人情况说明 |
| 投标人全称 | ||||||
| 企业资质 | ||||||
| 是否列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系 统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录 | （填是或否） | |||||
| 浙江省交通运输厅近最新公布的公路工程施工企业信用评价结果 | （AA、A、B、C、D或未参加） | |||||
| 是否在本标段投标中使用信用等级得分 | （填是或否） | |||||
| 在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中，投标人已完业绩信息公开情况 | ||||||
| 项目名称 | 是否在信息系统中公开 （填是或否） | |||||
| （项目1） | ||||||
| （项目2） | ||||||
| …… | ||||||
| 在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 | ||||||
| 人 员 | 姓 名 | 是否在信息系统中公开 （填是或否） | 备 注 | |||
| 项目经理 （公路工程专业二级及以上注册建造师证书（不含临时执业证书）信息、职称证信息、安全生产考核合格证书（B类）信息） | 本表后附带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。未按要求填写或未附打印件的，相关内容视作未公开。 | |||||
信用评价结果使用承诺书附件：信用评价结果使用承诺书格式投标人应在本表后附列入“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）严重失信黑名单的查询结果截图。投标人在本标段投标中使用信用等级得分的，还应在本表后附从浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中打印的含有该系统水印的《信用评价结果使用承诺书》，否则信用等级不予得分。注：
日期：年月日法定代表人：（签名）承诺人：（投标人名称并加盖单位公章）在此，本投标人郑重承诺所填报的信用等级真实无误，且本次信用等级得分的使用未超出规定次数。若所承诺事项与事实不符，本投标人同意按提供虚假材料处理，并作为投标失信行为纳入信用评价。根据浙江省交通运输厅最新（公路工程或水运工程，二选一）施工企业信用评价结果，本投标人（投标人名称）的最新一年企业信用等级为级，现决定将该信用等级得分使用在项目标段，开标时间为：。（招标人名称）：
（八）履约行为表3.本次信用等级得分为第次使用，还剩余有效次数次。2.投标人不使用信用评价结果得分的，本承诺书可不提供。1.投标人若使用信用评价结果得分的，则本承诺书应在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印，且含该系统水印。经投标人的法定代表人签字和加盖单位公章（红章）后，扫描后上传至电子投标文件《诚信信息系统一览表》后。注：
| 投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 | |
| 1、自2021年1月1日以来，有无被省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的； 2、自2019年1月1日以来，投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有无行贿受贿行为（以中国裁判文书网查询结果为准）。 | |
在签订合同协议书前，如招标人认为我方所报工程量清单的各章之间或工程子目中报价存在明显不平衡，我方将无条件接受招标人对工程量清单和单价分析表的不平衡报价调整；在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如果中标，依法在本项目所在地平湖市税务部门缴纳增值税及相关税费，并在支付价款时提供缴纳增值税及相关税费的原件和复印件。我方参加了（项目名称）标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：（招标人名称）：八、承诺函
九、投标人须知前附表规定的其他材料年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
第二信封（投标报价和工程量清单）年月日投标人：（盖单位章）第二信封（投标报价和工程量清单）投标文件（项目名称）/标段施工招标
（招标人名称）：一、报价函三、合同用款估算表二、已标价的工程量清单一、报价函目录
投标人：（盖单位章）4.（其他补充说明）。3.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。号至第号），愿意人民币（大写）元（￥）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。1.我方已仔细研究了（项目名称）/标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第
邮政编码：传真：电话：网址：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）
注：1.投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。三合同用款估算表投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.2）。二、已标价工程量清单年月日
| 从开工月算起的时间（月） | 投标人的估算 | ||||
| 从开工月算起的时间（月） | 分 期 | 累 计 | |||
| 从开工月算起的时间（月） | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） | |
| 第一次开工预付款 | |||||
| 1～3 | |||||
| 4～6 | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| 缺陷责任期 | |||||
| 小计 | |||||
| 投标价： | |||||
| 说 明 | |||||
2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部