中标
[浙江省·湖州市·交投公司]安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理
移动电话费用监理施工安全监理办公用房水准仪彩电现场音视频记录仪额外服务劳动保护费进度监理施工图交底工程监理工程投资进行控制洗衣机附加监理服务工资性津贴驻地监理工程师施工准备期监理施工监理监理机构环评报告下朱家自然村公路路面提升汽车项目进度管理空调工程图纸资料制作会议费文明施工监理工作合同其他事项管理移交加班费现场费用测定地面线总监办中心试验室乙供材料固定资产使用费旅行监理基础工程桥梁改造归档安全防护措施基本工资单反相机有关协调施工项目安全风险评价报告文件资料管理施工环境保护措施环境保护实施监理职工福利费工地临时试验室辅助人员费用补充综合管线工程施工质量监理会议桌椅农村公路提升热水器派驻监理人员公路工程固定电话林区道路传真机复印机工程结算工地试验室监理交底会住房公积金施工及交工验收期监理电动车生活用房施工组织设计施工进度计划施工质量控制开工预付款支付证书资料柜监理服务费的调整因增加附加监理服务试验仪器驻地试验室施工测量放线工会经费隐蔽工程相关服务社会保险费用控制桩点复测施工变更签证高速辅道公路路域综合整治通讯设备电脑督促施工单位及时整理技术资料试验检测设备正常监理服务缺陷责任期阶段监理动员预付款监督各专业工程的施工施工环境保护监理修复信息管理冰箱检测设备仪器企业管理费业务招待费施工安全监督施工环境监理环境保护管理全站仪职工教育经费施工机械设备监理细则零星固定资产购置费竣工验收监理费会议室施工图的设计档案室临时设施费带传真功能环境调查监理服务费用应急救援抢险方案现场监理杨家滩公路路面提升咨询论证会差旅交通费监理简报办公费上舍-横岭公路路面提升
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/02/15
公告摘要
公告正文
[浙江省·湖州市·交投公司]安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理
安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理
项目交易公告
1、交易条件
本交易工程安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目经有关部门批准，该项目已具备交易条件，现对本项目的施工监理进行公开交易。本次交易采用综合评分法确定交易成交人。
2、最高交易限价
本项目监理服务费最高交易限价为人民币叁拾捌万元整（￥380000.00元）。
3、项目概况与交易范围
项目概况：一期拟在安吉县梅溪镇上舍村、三山村建设8个项目，共11.533公里 ，一期总投资650万元，项目详情如下：
1.上舍-横岭公路路面提升4.313 公里，宽5米，沥青路面 。
2.上舍西洋坞水库露营烧烤基地公路新建 0.5公里，宽5米 ，沥青路面。
3.下朱家自然村公路路面提升1公里，宽3.5米，沥青路面 。
4.三山村罗岭脚自然村公路路面提升0.5公里，宽4米，沥青路面。
5.西坞里自然村公路路面提升0.6公里，宽3米，沥青路面。
6.何家边自然村公路路面提升0.6公里，宽3米，沥青路面。
7.凉城头-西坞公路桥梁改造 20 米，宽 5 米。
8.初夏农业观光园公路路面提升4公里，宽3米，沥青路面。
二期拟在安吉县梅溪镇石龙村建设11个项目，共17.5公里，二期总投资800万元，项目详情如下：
1.童子头自然村公路路面提升 3.5 公里，宽 3 米，沥青路面；
2.人民路至童子头公路路面提升 1.5 公里，宽 5 米，沥青路面；
3.大塘口自然村公路路面提升 1.2 公里，宽 3 米，沥青路面；
4.富家自然村公路路面提升 1.5公里，宽 3 米，沥青路面；
5.杨梅岭自然村公路路面提升 0.7 公里，宽 3 米，沥青路面；
6.里冲自然村公路路面提升 2.6 公里，宽 3-5 米，沥青路面；
7.石口自然村公路路面提升 0.65 公里，宽 3 米，沥青路面；
8.鸡笼山自然村公路路面提升 0.55 公里，宽 3.5 米，沥青路面；
9.陈嵘森林公园公路新建1.3公里，宽 6 米，沥青路面。
10. 高速辅道 公路路域综合整治 3 公里；
11.杨家滩公路路面提升 1公里，宽 3 米，水泥路面。
项目地点：安吉县梅溪镇
交易范围：整个施工阶段、保修阶段的全过程施工监理和相关服务。
4、交易申请人资格：
交易申请人资质要求：具有独立法人资格并具有交通运输主管部门核发的公路工程丙级及以上监理资质。且在监理业绩，监理人员和履约信誉等方面具有相应施工监理经验和能力。
（1）报名单位须完成安吉县公共资源电子交易平台相关注册；
（2）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为准）；
（3）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；
（4）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录；
（5）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人未被列入失信被执行名单；
5、资格审查方式：资格后审，本项目技术标采用暗标评审，技术标副本中禁止出现或显示交易申请人的信息。
6、交易申请人的报名时间与程序及交易文件获取时间与程序
(1)交易报名时间与程序：请于2023年 2月 15日9时至2023年2月 23日16时，报名人自行登录安吉县公共资源交易网报名。
(2)交易文件及图纸获取时间与程序：于交易申请文件截止时间前在安吉县公共资源交易网自行下载。
7、本项目纳入标后履约考评，参与考评的关键岗位人员为项目总监项目月考勤合格率为80%，项目整体考勤合格率为60%。
8、交易申请文件的递交
交易申请文件递交的截止时间为2023年2月24日13时30分，地点为安吉县交通投资发展集团有限公司二楼开标室（安吉县拥军路101号）。逾期送达的或者未送达指定地点的交易申请文件，发包人不予受理。
交易申请人必须派其法定代表人或委托代理人参加交易会议，法定代表人参加的需持身份证原件及身份证明书原件，委托代理人参加的需持身份证原件、社保缴费证明、授权委托书原件及注册监理工程师执业资格证书原件, 并在指定登记册上签名报到。若交易申请人未派上述人员出席交易会议，或者上述人员未按本交易文件要求携带以上证件的，则视为该交易人自动放弃交易。
注：授权代理人应当是交易申请人的在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具或从政务服务网打印，证明上提供查询网址及查询授权码（有效期内），以近5个月内任一月的社保缴费证明（已到帐）为准。
9、发布公告的媒介
本次交易公告在安吉县公共资源交易网（http://ggzy.anji.gov.cn/）上发布。
10、其他
为减少人员聚集风险，本项目递交交易申请文件采用即交即走的方式，交易申请人在交易截止前派委托代理人携相关资料登记完成签到并同步递交交易申请文件，委托代理人应佩戴好口罩。交易申请文件递交完成后即可离开，相关评审结果详见成交公示。
11、联系方式
发包人：安吉县两山生态资源资产经营有限公司、浙江安吉高速公路有限公司
交易代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司
地 址：浙江省安吉县灵芝东路299号递二社区综合楼二楼
联系电话：15957222451
联系人：汪先生
附件：
安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目.doc
安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目.doc
单位名称:
联系人:
联系方式:
反馈内容:
提交
330102
005031
征求意见反馈
安吉县小额交易工程监理交易文件
项目编号：/
交易工程名称:安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目
发包人:安吉县两山生态资源资产经营有限公司、浙江安吉高速公路有限公司（盖章)
交易代理人：杭州建设工程造价咨询有限公司(盖章)
备案单位:安吉县交通投资发展集团有限公司公共资源交易分中心（盖章）
日期：2023年2月15日
目录
施工监理交易公告3
第一章、交易申请人须知6
一、交易须知前附表6
附录1：资格审查条件（资质条件）9
附录2：资格审查条件（业绩要求）10
附录3：资格审查条件（主要监理人员资格要求）11
附录4：资格审查条件（信誉要求）12
二、交易须知13
(一)总则13
(二)交易文件17
(三)交易申请文件的编制18
(四)交易申请文件的递交21
(五)交易22
(六)评审23
(七)合同的授予24
第二章合同条款及格式26
第一节合同通用条款26
1．定义与解释26
2．监理人的义务27
3．发包人的义务33
4．责任和保障34
5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除36
6．监理服务的费用与支付38
7．其他42
8．争端的解决43
第二节合同专用条款44
1．定义与解释44
2．监理人的义务45
3．发包人的义务51
4．责任和保障52
5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除54
6.监理服务的费用与支付55
7．其他57
8．争端的解决57
9．补充条款57
监理合同附件格式58
附件一：合同协议书格式58
附件二：履约保证金格式60
附件三：廉政合同格式61
附件四：工程质量责任合同格式63
附件五：安全监理责任合同格式65
附件六：环境保护监理责任合同格式67
附件七：项目图纸资料保密承诺书格式69
附件A：综合评分法70
第三章、交易申请文件格式74
一、外包封面76
二、施工监理交易申请文件封面77
三、交易函79
四、法定代表人身份证明书80
五、授权委托书81
六、监理机构82
七、资格条件审查资料83
（一）交易申请人基本情况表83
（二）交易申请人近年已完工的类似工程一览表84
（三）交易申请人在监的和新承监的项目一览表86
（四）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员汇总表87
（五）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表88
（六）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员（试验员）承诺书89
（七）交易申请人履约信誉情况表90
（八）交易申请企业市场行为信用档案情况表（监理项目）91
八、履约保证金承诺92
九、廉洁守信承诺书93
十、疫情防控承诺书94
十一、纳入标后履诺考评承诺书95
十二、资信业绩及能力自评表96
十三、投标函97
十四、监理服务费报价98
1、监理服务费报价说明98
2、监理服务费报价表98
2.1监理服务费报价汇总表98
2.2施工阶段监理服务费计算表99
2.3缺陷责任期阶段监理服务费计算表100
2.4其他费用计算表101
安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理
项目交易公告
1、交易条件
本交易工程安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目经有关部门批准，该项目已具备交易条件，现对本项目的施工监理进行公开交易。本次交易采用综合评分法确定交易成交人。
2、最高交易限价
本项目监理服务费最高交易限价为人民币叁拾捌万元整（¥380000.00元）。
3、项目概况与交易范围
项目概况：一期拟在安吉县梅溪镇上舍村、三山村建设8个项目，共11.533公里，一期总投资650万元，项目详情如下：
1.上舍-横岭公路路面提升4.313公里，宽5米，沥青路面。
2.上舍西洋坞水库露营烧烤基地公路新建0.5公里，宽5米，沥青路面。
3.下朱家自然村公路路面提升1公里，宽3.5米，沥青路面。
4.三山村罗岭脚自然村公路路面提升0.5公里，宽4米，沥青路面。
5.西坞里自然村公路路面提升0.6公里，宽3米，沥青路面。
6.何家边自然村公路路面提升0.6公里，宽3米，沥青路面。
7.凉城头-西坞公路桥梁改造20米，宽5米。
8.初夏农业观光园公路路面提升4公里，宽3米，沥青路面。
二期拟在安吉县梅溪镇石龙村建设11个项目，共17.5公里，二期总投资800万元，项目详情如下：
1.童子头自然村公路路面提升3.5公里，宽3米，沥青路面；
2.人民路至童子头公路路面提升1.5公里，宽5米，沥青路面；
3.大塘口自然村公路路面提升1.2公里，宽3米，沥青路面；
4.富家自然村公路路面提升1.5公里，宽3米，沥青路面；
5.杨梅岭自然村公路路面提升0.7公里，宽3米，沥青路面；
6.里冲自然村公路路面提升2.6公里，宽3-5米，沥青路面；
7.石口自然村公路路面提升0.65公里，宽3米，沥青路面；
8.鸡笼山自然村公路路面提升0.55公里，宽3.5米，沥青路面；
9.陈嵘森林公园公路新建1.3公里，宽6米，沥青路面。
10.高速辅道公路路域综合整治3公里；
11.杨家滩公路路面提升1公里，宽3米，水泥路面。
项目地点：安吉县梅溪镇
交易范围：整个施工阶段、保修阶段的全过程施工监理和相关服务。
4、交易申请人资格：
交易申请人资质要求：具有独立法人资格并具有交通运输主管部门核发的公路工程丙级及以上监理资质。且在监理业绩，监理人员和履约信誉等方面具有相应施工监理经验和能力。
（1）报名单位须完成安吉县公共资源电子交易平台相关注册；
（2）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为准）；
（3）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；
（4）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录；
（5）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人未被列入失信被执行名单；
5、资格审查方式：资格后审，本项目技术标采用暗标评审，技术标副本中禁止出现或显示交易申请人的信息。
6、交易申请人的报名时间与程序及交易文件获取时间与程序
(1)交易报名时间与程序：请于2023年2月15日9时至2023年2月23日16时，报名人自行登录安吉县公共资源交易网报名。
(2)交易文件及图纸获取时间与程序：于交易申请文件截止时间前在安吉县公共资源交易网自行下载。
7、本项目纳入标后履约考评，参与考评的关键岗位人员为项目总监项目月考勤合格率为80%，项目整体考勤合格率为60%。
8、交易申请文件的递交
交易申请文件递交的截止时间为2023年2月24日13时30分，地点为安吉县交通投资发展集团有限公司二楼开标室（安吉县拥军路101号）。逾期送达的或者未送达指定地点的交易申请文件，发包人不予受理。
交易申请人必须派其法定代表人或委托代理人参加交易会议，法定代表人参加的需持身份证原件及身份证明书原件，委托代理人参加的需持身份证原件、社保缴费证明、授权委托书原件及注册监理工程师执业资格证书原件,并在指定登记册上签名报到。若交易申请人未派上述人员出席交易会议，或者上述人员未按本交易文件要求携带以上证件的，则视为该交易人自动放弃交易。
注：授权代理人应当是交易申请人的在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具或从政务服务网打印，证明上提供查询网址及查询授权码（有效期内），以近5个月内任一月的社保缴费证明（已到帐）为准。
9、发布公告的媒介
本次交易公告在安吉县公共资源交易网（http://ggzy.anji.gov.cn/）上发布。
10、其他
为减少人员聚集风险，本项目递交交易申请文件采用即交即走的方式，交易申请人在交易截止前派委托代理人携相关资料登记完成签到并同步递交交易申请文件，委托代理人应佩戴好口罩。交易申请文件递交完成后即可离开，相关评审结果详见成交公示。
11、联系方式
发包人：安吉县两山生态资源资产经营有限公司、浙江安吉高速公路有限公司
交易代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司
地址：浙江省安吉县灵芝东路299号递二社区综合楼二楼
联系电话：15957222451联系人：汪先生
第一章、交易申请人须知
一、交易须知前附表
| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1.1 | 交易工程名称 | 安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目 |
| 1.2 | 发包人 | 安吉县两山生态资源资产经营有限公司、浙江安吉高速公路有限公司 |
| 1.3 | 交易工程地点 | 安吉县梅溪镇 |
| 1.4 | 交易代理机构 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 |
| 1.7 | 资金来源和落实情况 | 资金来源自筹，资金落实情况已落实； |
| 1.9 | 分包 | 本交易项目不允许分包。 |
| 2.1 | 交易工程范围 | 整个施工阶段、保修阶段的全过程施工监理和相关服务。 |
| 2.2.1 | 监理服务期 | 监理服务期为：本次监理服务期自本工程开工之日起至施工结束为止进行全过程、全方位监理（其中监理服务期至项目实际验收结束，并免费延长到审定工程结算为止；在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。缺陷责任期1年。 |
| 2.3.1 | 质量要求 | 工程竣(交）工验收的质量评定：合格。 |
| 3.1 | 资质要求 | 交易申请人资质要求：具有独立法人资格并具有交通运输主管部门核发的公路工程丙级及以上监理资质。且在监理业绩，监理人员和履约信誉等方面具有相应施工监理经验和能力。（1）报名单位须完成安吉县公共资源电子交易平台相关注册；（2）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为准）；（3）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；（4）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录；（5）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人未被列入失信被执行名单； |
| 3.2 | 交易申请人资质要求审查方法 | 资格后审，先开启资信部分和技术部分，待评审完毕后开启商务报价部分。 |
| 5.1 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由交易申请人自行踏勘 |
| 7.1 | 交易申请人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会；交易申请人在交易申请文件截止时间前3天向发包人书面提出。 |
| 12.1 | 交易报价 | 本项目监理服务费最高交易限价为人民币叁拾捌万元整（¥380000.00元），高于或等于最高限价的交易报价，作无效交易报价处理。 |
| 14.1 | 交易有效期 | 60日历天（从交易截止之日算起） |
| 15.1 | 交易保证金 | 交易保证金数额：人民币7600元整；投标人应按要求提交交易保证金，并采用下列任何一种形式：（1）投标保证金保险单，符合湖公管办〔2018〕17 号《湖州市公共资源交易管理办公室关于开展投标保证金保险试行工作的通知》；（按安吉县公共资源交易网电子开标模块显示是否已缴纳为准）。（2）交易保证金必须按招标文件要求从交易申请人的银行基本帐户中汇出，汇入发包人或招标代理机构指定的银行帐户中，不得通过第三者转入或现金介入，否则视为该交易申请人无投标诚意，其交易申请将被拒绝。在交易申请文件递交截止时间前一日 16 时前汇入安吉县公共资源交易中心的银行账户中。户名：安吉县交通投资发展集团有限公司；开户行：浙江安吉农村商业银行股份有限公司灵峰支行；子账号：201000166695451000082开标系统保证金显示未缴纳的，投标文件将被拒绝。具体操作办法请咨询新点软件公司，联系电话：0572-5352835。交易保证金不计息。 |
| 16.1 | 交易申请文件份数 | 其中：①资信部分正本1套，副本2套；②商务部分正本1套、副本2套；③技术部分 3套（无需标注正副本）。技术部分实行暗标评审，技术文件中禁止出现或显示交易申请人及其人员的信息，封面为白色光面卡纸且不得有底纹、凹凸面（封面格式见附表），否则按废标处理。注：成交单位成交后另行提供副本2份 |
| 17.1 | 交易申请文件的装订、密封 | 资信部分、技术部分、商务部分分别装订成册，单独密封在三个外包封内。 |
| 18.1 | 交易申请文件递交地点及截止时间 | 交易申请文件递交地点：安吉县交通投资发展集团有限公司二楼开标室（安吉县拥军路101号）交易截止时间：2023年2月24日13时30分（北京时间） |
| 21.1 | 交易会 | 交易申请文件递交地点：安吉县交通投资发展集团有限公司二楼开标室（安吉县拥军路101号）交易截止时间：2023年2月24日13时30分（北京时间） |
| 30 | 评审标准及方法 | 综合评分法，具体详见附件 |
| 35.1 | 履约保证金 | 履约保证金：成交价的2%履约保证金的形式：详见履约保证金承诺。 |
| 36 | 投诉和监督部门 | 监督部门：安吉县交通投资发展集团有限公司纪检办； 联系方式：0572-5220516投诉参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院2012年第613号令）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号令）办理 |
| 37 | 标后履约考评 | 成交单位应按安吉县公共资源交易管理办公室安公管办发【2021】8号《关于推行工程建设项目中标单位标后履诺考评工程的通知》的要求，严格落实项目总监及专监在岗履职，并接受业主单位及相关监管部门的监督检查。具体内容详见通知（http://ggzy.anji.gov.cn/zcfg/002001/002001004/20210728/3e4818f9-7425-46fd-8787-f5702f53d605.html）. |
| 补充 | 交易文件及图纸 | 交易申请人在安吉县公共资源交易网自行下载 |
| 备注 | 代建费说明 | 发包人、中标方双方协商一致约定，由中标方或承建方开具正规发票给发包人（业主方），发包人（业主方）收到发票后，资金拨付至发包人（代建方），再由发包人（代建方）拨付至中标方。 |
附录1：资格审查条件（资质条件）
| 项 目 | 条 件 | 备 注 |
| 资 质 | 交易申请人具备独立法人资格，并具有交通运输主管部门核发的公路工程丙级及以上监理监理资质，持有市场监管部门核发的有效企业法人营业执照。 |
附录2：资格审查条件（业绩要求）
| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| 业 绩 | (1)自2019年9月1日（以实际交工日期为准）以来按一个监理合同段完成过：①合计1公里及以上；②三级及以上等级公路工程；以上条件必须同时具备。 |
注：
1、监理业绩证明文件需提供：(1)施工监理合同协议书；(2)发包人出具的交工验收证书或竣工（交）工质量验收（评定）报告或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。
2、上述资料中的监理人名称与交易申请人名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
3、工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，交易申请人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。
附录3：资格审查条件（主要监理人员资格要求）
| 序号 | 监理岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 总监理工程师 | （1）具有交通运输部（原交通部）核发的专业监理工程师（道路与桥梁专业）及以上资格或住房和城乡建设部核发的注册监理工程师监理资格（公路工程专业） 或交通运输部最新核发的注册监理工程师（交通运输专业）；（2）具有工程师及以上职称且年龄60周岁及以下。（3）需提供社保缴纳证明，最近5个月内任一月的社保证明（以已到帐为准），社保缴费凭证必须由社保部门出具。 | 1 | 自有人员 |
注：1、交易申请人应在交易申请文件中提供主要监理人员身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件（或清晰可辨的扫描件）。
2、主要监理人员均须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中2012年1月1日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》的彩色打印件（或清晰可辨的复印件）。
3、主要监理人员根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分在24分（不含）以下。
附录4：资格审查条件（信誉要求）
| 项 目 | 要 求 | 备注 |
| 信誉要求 | 1、不存在交易须知第1.3项的情形；2、近三年（自 2019年9月1日以来），交易申请人及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为（发包人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）对拟成交单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。 |
注：交易申请人及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为交易申请人须提供中国裁判文书网查询页。
二、交易须知
(一)总则
1、工程说明
1.1.1本交易工程名称见交易须知前附表；
1.1.2本交易工程发包人见交易须知前附表；
1.1.3本交易工程地点见交易须知前附表；
1.1.4本交易工程交易代理机构见交易须知前附表；
1.1.5本交易工程资质条件见交易须知前附表；
1.1.6本交易工程业绩要求见交易须知前附表；；
1.1.7本交易工程总监理工程师资格要求见交易须知前附表；
1.1.8本交易工程信誉要求见交易须知前附表；
1.1.9本交易工程按照有关法律、法规、办法规定已办理交易申请，现通过公开交易来择优选定监理单位。
1.2.1交易资料的获取：在安吉县公共资源交易网上自行下载。
1.3交易申请人不得存在下列情形之一：
（1）与发包人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；
（2）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一投标项目投标；
（3）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构有隶属关系；
（4）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（5）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互控股或参股
（6）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互任职或工作
（7）被责令停业的；
（8）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省交通建设市场且处于有效期内；
（9）财产被接管、冻结或破产的；
（10）在最近三年内有弄虚作假骗取中标、围标串标行为或严重违约等的。
2、交易范围、工期、质量及监理服务内容及要求
2.1本次交易的工程范围见前附表2.1所述；
2.2监理服务期：
2.2.1本交易工程的监理服务期要求见前附表2.2.1所述。
2.3质量：
2.3.1本次交易的工程质量要求见前附表2.3.1所述。
2.4监理服务内容及要求（包括但不限于）
监理服务总体要求在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。
2.4.1施工阶段监理服务内容和要求（包括但不限于）
2.4.1.1协助发包人审核施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要。
2.4.1.2参与发包人与承包商签订施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。
2.4.1.3协助发包人做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经发包人同意下达开工令。
2.4.1.4审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。
2.4.1.5审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助发包人安排甲供材料的供应计划。
2.4.1.6协助发包人负责对施工变更签证，复核施工变更，主持施工图交底，参与设计变更的签证。
2.4.1.7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议并做好会议纪要，调节有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。
2.4.1.8检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量。
2.4.1.9督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。
2.4.1.10协助发包人对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。
2.4.1.11参加审核工程结算，协助发包人审核工程造价，努力降低工程费用。
2.4.1.12及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。
2.1.1.13履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。
2.4.1.14协助发包人组织进行交工验收及竣工验收。
2.4.1.15正确、合理的处理好总承包方与各专业承包方之间的关系，及承包方与发包人之间的关系。
2.4.1.16监督各专业工程的施工，督促施工单位落实好各分项工程及整体工程的施工进度。
2.4.1.17完成监理规范要求的其他工作内容。
2.4.2质量保修期监理服务内容和要求（包括但不限于）
2.4.2.1检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定归属。
2.4.2.2审核修复方案和修复费用，监督修复过程并验收。
2.4.3项目投资控制（包括但不限于）
2.4.3.1按合同原则和计量支付管理办法的规定，在每月规定的时限内（1～5日）审核签认施工单位按规定上报的计量支付各项报表。工程竣工结算必须控制在批复的项目概算范围内。
2.4.3.2严格按《现场签证管理办法及实施细则》督促施工单位及时办理签证手续，认真负责审理每一签证内容，拒绝事后追认的现象，对签证的真实性、及时性和准确性负责。逾期审核或签证内容不实者，签证无效，并承担违约责任，情节严重追究其法律责任。
2.4.3.3监督施工单位严格执行《现场签证管理办法及实施细则》的有关规定，防止出现超验、超计，并对现场签证合法性、真实性、准确性、完整性负责，对审核的工程量承担责任。
2.4.3.4监理工程师应具有高度的责任性，对施工单位提交的工程量计算，要逐一认真核查、修改、更正。对材料、设备的质量把关，对计量支付资料的真实性、准确性、完整性负责，对施工单位提供的资料不真实、不完整、不准确和不详细，应及时要求施工单位进行更正、补充和完善，对达不到计量支付要求的项目不得计量。
2.4.4施工质量控制（包括但不限于）
2.4.4.1审查承建单位的质量控制体系和措施，核实质量文件。
2.4.4.2依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行监督，以单位工程为基础，对基础工程、隐蔽工程、分项分部工程的质量进行检查、签证和施工质量的评价。组织质量事故调查，分类评定质量事故等级，审批质量事故处理措施。
2.4.5项目进度管理（包括但不限于）
在实施进度计划的过程中，不断检查、记录和收集实际进度数据内容，并及时向发包人汇报。
2.4.5.1检查期内实际完成和累计完成的工程量。
2.4.5.2实际使用的人数、机械数及效率。
2.4.5.3窝工人数、机械台班数及原因分析。
2.4.5.4进度偏差及纠偏情况。
2.4.5.5影响进度的特殊原因分析。
2.4.6施工安全监督（包括但不限于）
2.4.6.1审核安全施工专项方案。
2.4.6.2审查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施等，并负责检查、监督落实执行。
2.4.6.3参加重大安全事故调查并提出处理意见。
2.4.7乙供材料设备采购监理（包括但不限于）
2.4.7.1根据经监理审核的，由施工单位进场后，按招投标的工程量清单填报的《乙供材料或设备清单表》是乙供材料、设备采购的主要依据，应与发包人的现场代表共同进行监督检查。
2.4.7.2乙供材料设备的产品必须按规定进行验证。根据采购合同检查交付的产品和质量证明材料，填写产品交验记录。收集相关资料，必要时留置小样，提供质量或结算的依据。符合条件的产品，才可办理接收手续。对采购的产品存在漏、缺、损、残等不合格状态，应予以记录，并按规定处置，拒绝不合格产品使用到工程项目中。
2.4.8项目合同管理（包括但不限于）
2.4.8.1对合同执行实施监督。
2.4.8.2监督总承包人、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。
2.4.8.3检查施工单位项目管理人员到位情况，并定期报告发包人。
2.4.9工程资料要求
2.4.9.1监理工程师必须督促施工单位及时完成施工资料，并在工程完工时提供齐全的符合有关要求的竣工资料，并向发包人提交完整的监理档案资料叁套。
2.4.9.2监理工程师必须对这些资料进行严格的审核，以减少发包人为此而额外承担的风险。同时，监理工程师还必须及时按照质量监督单位、工程管理咨询单位和发包人的要求完成自身的监理资料，并在完工后15天内将齐全的且通过有关部门检查的监理资料提交工程管理咨询单位和发包人。
3、合格的交易申请人
3.1交易申请人资质等级要求见前附表3.1所述。
3.2本工程采用前附表3.2所述的资格审查方法确定合格交易申请人。
3.3本工程交易不接受联合体交易申请。
4、交易费用
交易申请人应承担其编制交易申请文件与递交交易申请文件所涉及的一切费用。不论交易结果如何，发包人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
5、踏勘现场
5.1交易申请人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由交易申请人自己承担。
5.2发包人向交易申请人提供的有关现场的资料和数据，是发包人现有的能使交易申请人利用的资料。发包人对交易申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
5.3交易申请人自行踏勘工程现场，但交易申请人及其人员不得因此使发包人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。交易申请人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
(二)交易文件
6、交易文件的组成
6.1发包人在交易期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是交易文件的组成部分，对交易申请人起约束作用;
6.2交易申请人领取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，如有残缺应向发包人书面提出，否则，由此引起的交易损失自负；交易申请人同时应认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果交易申请人的交易申请文件没有按照交易文件要求提交全部资料或者交易申请文件没有对交易文件做出实质性响应，其风险应由交易申请人自行承担并根据有关条款规定，其交易申请文件将被拒绝。
7、交易文件的答疑
7.1交易申请人在收到交易文件后，对交易文件任何部分若有任何疑问，任何要求答疑交易文件的交易申请人，均应在前附表7.1规定时间前以书面形式向发包人提出，要求发包人答疑。
7.2根据交易申请人的要求对交易文件做出答疑，发包人都将在交易截止日期2天前在安吉县公共资源交易网(http://ggzy.anji.gov.cn/)公布。答疑纪要的内容作为交易文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。
8、交易文件的澄清修改
8.1交易文件发出后，在交易截止日期2天前的任何时候，无论出于何种原因，发包人有权主动对交易文件进行修改。
8.2交易文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在交易截止日期2天前公布。交易文件的修改作为交易文件的组成部分，并具有约束作用。
8.3交易文件、交易文件澄清（答疑）纪要、交易文件修改和补充均在安吉县公共资源交易网上(http://ggzy.anji.gov.cn/)予以公布，各交易申请人自行关注网站信息，如有遗漏交易申请人自行负责（包括7.2规定）。当交易文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。
8.4发包人保证交易文件澄清答疑纪要和交易文件修改补充通知在交易截止日期至少2日前按规定形式发给所有交易申请人。为使交易申请人在编写交易申请文件时有充分时间对交易文件的修改部分进行研究，发包人可以酌情延长递交交易申请文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
(三)交易申请文件的编制
9、交易申请文件的语言
9.1交易申请人与发包人之间对交易有关的所有往来通知、函件和交易申请文件均使用中文。交易申请人随交易申请文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
10、交易申请文件的由以下三部分文件组成：
10.1资信部分
一、交易函
二、法定代表人身份证明书
三、授权委托书
四、监理机构
五、资格条件审查资料
（一）交易申请人基本情况表
（二）交易申请人近年已完工的类似工程一览表
（三）交易申请人在监的和新承监的项目一览表
附表：交易申请人近年已完工的类似工程明细表
（四）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员汇总表
（五）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表
（六）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员（试验员）承诺书
（七）交易申请人履约信誉情况表
（八）交易申请企业市场行为信用档案情况表（监理项目）
六、履约保证金承诺
七、廉洁守信承诺书
八、疫情防控承诺书
九、纳入标后履诺考评承诺书
十、资信业绩及能力自评表。
十一、其他
10.2技术部分（技术部分实行暗标评审，技术文件中禁止出现或显示交易申请人及其人员的信息，封面为白色光面卡纸且不得有底纹、凹凸面（封面格式见附表），否则按废标处理。）
技术部分内容主要为监理大纲，应包括（但不限于）以下内容如下：
第一节工程概述
第二节监理工作的范围
第三节主要监理岗位的职责
（一）总监理工程师的职责
（二）其他主要监理人员及岗位的职责
第四节本工程监理工作重难点分析及对策
第五节监理工作的程序与措施
（一）施工准备期监理的程序和措施
（二）施工及交工验收期监理的程序和措施
1、安全监理的程序和措施
2、质量监理的程序和措施
3、费用监理的程序和措施
4、进度监理的程序和措施
5、施工环境监理的程序和措施
6、合同管理的程序和措施
7、信息管理的程序和措施
8、组织协调的方法和措施
（三）缺陷责任期阶段监理的程序和措施
（四）记录和报告格式
第六节对本工程的建议
第七节其他
10.3商务部分
（1）投标函
（2）监理服务费报价（“监理服务费交易报价”相关表式）
11、交易申请文件格式
交易申请文件包括本须知第10条中规定的内容，交易申请人提交的交易申请文件必须毫无例外地使用交易文件所提供的交易文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。交易申请文件纸型统一采用A4纸。
12、交易报价
12.1本项目监理服务费最高交易限价为人民币肆拾万元整（¥400000.00元），高于或等于最高限价的交易报价，作无效交易报价处理。本项目监理服务费一经报价，总价包干，不因工程量增加或工期的延长增加服务费。
12.2监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、安全、通讯、设备（仪器）、劳力、资料、知识产权、保险、利润、税收等以及所有有关的管理成本。
12.3监理费报价应按交易文件中规定的格式填写明细。
13、交易货币
本工程交易应以人民币报价。
14、交易有效期
14.1交易有效期见本须知前附表第14.1项所规定的期限，在此期限内，凡符合本交易文件要求的交易申请文件均保持有效;
14.2在特殊的情况下，发包人在原定交易有效期满之前发包人可以根据需要以书面形式向交易申请人提出延长交易有效期的要求，对此要求交易申请人须以书面形式予以答复，交易申请人可以拒绝发包人这种要求，而不被没收交易保证金或交易保函。同意延长交易有效期的交易申请人既不能要求也不允许修改其交易申请文件，但需要相应的延长交易担保的有效期，在延长的交易有效期内本须知第15条关于交易保证金或交易保函的退还与没收的规定仍然适用。
15、交易保证金
15.1交易保证金金额见前附表规定；
15.2交易保证金交纳：交易保证金必须按时间要求从交易申请人的基本银行帐户中汇出，汇入发包人或代理机构指定的银行帐户中，不得通过第三者转入或现金解入，否则视为该交易申请人无交易诚意，其交易申请文件将被拒绝。
15.3对于未能按要求提交交易保证金的交易，发包人将视为不响应交易文件予以拒绝;
15.4未成交的交易申请人的交易保证金将在交易会议结束之后5日内退还；达成交易的交易申请人的交易保证金按照本须知第34条规定签定合同并按本须知第35条规定提交履约担保后5日内予以退还（不计利息）。
16、交易申请文件的份数和签署
16．1交易申请人应按本交易须知有关的规定编制前附表16.1规定份数的交易申请文件;
16.2交易申请文件的正本和副本均需全部采用打印胶装（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在交易申请文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
16.3交易申请文件（技术文件除外）均须逐页加盖交易申请人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的交易申请文件，必须同时提交交易申请文件签署授权委托书，交易申请文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则交易申请文件作无效文件处理;
16.4除交易申请人对错误之处必须修改外，全套交易申请文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖交易申请人公章，或其法定代表人或其委托代理人签字确认。
(四)交易申请文件的递交
17.交易申请文件的装订、密封和标记
17.1交易申请文件的装订要求：交易申请文件的资信部分、技术部分、商务部分分别装订成册，单独密封在三个外包封内。
17.2交易申请文件密封袋及封面格式应使用交易文件提供的格式。
17.3如果交易申请文件没有按本交易须知第17.1款、第17.2款规定加写标记和密封,发包人将拒收，并退还给交易申请人。
18、交易截止时间
18.1交易申请人应按前附表18.1所规定的地址并在交易截止时间前将交易申请文件送达指定地点。
18.2.1不再交易
有下列情形之一的，发包人将不再进行交易：
（1）交易申请截止时间止，交易申请人少于3个的；
（2）经交易评审小组评审后否决所有交易申请的；
（3）法律规定（参照招标投标相关法律、法规、规定）的其他情形。
18.2.2小额交易项目第一次交易失败后，业主单位可按原条件或降低条件重新组织交易，或经业主单位领导班子集体研究，在不背离交易文件实质性条款和报价不超过原有交易最高限价的条件下直接确定成交人。
19、迟交的交易申请文件
在前附表18.1所规定的交易截止时间以后递交的交易申请文件,将被拒绝或返回给交易申请人。
20、交易申请文件的补充修改
20.1交易申请人在递交交易申请文件以后,在规定的交易截止时间之前，可以书面形式补充修改已提交的交易申请文件。补充、修改的内容为交易申请文件的组成部分;
20．2交易申请人的补充、修改通知,应按本须知第17条有关规定密封、标志和递交，并在交易申请文件密封袋上清楚标明“补充修改”字样;
20.3根据本须知第18条规定，在交易截止时间以后,不得补充修改交易申请文件;
20.4根据本须知规定，在交易截止时间至交易申请人在交易函中规定的交易有效期满之前的这段时间内,交易申请人不得撤回其交易申请文件,否则其交易保证金将被没收。
(五)交易
21、交易
21.1发包人将于本须知前附表21.1所规定的时间和地点公开举行交易会议，并邀请所有交易申请人代表参加交易会议;
21.2所有交易申请人均应按前附表规定的时间地点准时参加交易会。交易申请人必须派其法定代表人或委托代理人参加交易会议，法定代表人参加的需持身份证原件及身份证明书原件，委托代理人参加的需持身份证原件、社保缴费证明、授权委托书原件及注册监理工程师执业资格证书原件，并在指定登记册上签名报到。若交易申请人未派上述人员出席交易会议，或者上述人员未按本交易文件要求携带以上证件的，则视为该交易人自动放弃交易。
注：授权代理人应当是交易申请人的在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具或从政务服务网打印，证明上提供查询网址及查询授权码（有效期内），以近5个月内任一月的社保缴费证明（已到帐）为准。
21.3交易申请文件有下列情形之一的，发包人应当拒收：
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按交易文件要求密封、装订和标记的；
21.4交易会议由发包人或交易代理机构主持。
(1)发包人、交易申请人及有关人员签到，并核验交易保证金；
(2)发包人或交易代理人宣布交易会议开始，并宣布交易纪律；
(3)发包人或交易代理人校验交易申请文件递交时间及文件密封情况；
(4)发包人或交易代理人对交易申请人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；
(5)发包人或交易代理人按照宣布的顺序拆封各交易申请人的交易申请文件；交易评审小组对交易申请人的交易申请文件进行评审，由相关监管部门派员到场监管；
(6)主持人宣布交易申请文件审查结果。
(7)确定成交人：参照“附件A：综合评分法”；
(8)交易申请人授权代表对各自的评审结果予以签字确认（如拒绝签字或不签字则视为其对评审结果认可，并可没收其交易保证金）；
(9)主持人宣布交易结果及交易会议结束。
22、交易申请文件的有效性审查
交易申请文件有下列情形之一的，作为无效交易申请处理：（详见附件：综合评分法）
(六)评审
23.交易评审委员组成
根据《安吉县小额公共资源交易管理办法》规定组建本工程的交易评审委员，人数为3人及以上单数。
24、交易
交易休会期间，评审由交易评审委员负责，评审采用封闭式方式进行。
25、评审过程的保密
25.1交易后，直到和成交人签订书面合同止，凡属于对交易申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密;
25.2在交易活动中，交易申请人试图向发包人和交易评审委员施加影响的，将拒绝其交易。
25.3交易结束后，发包人不对未成交人就评审过程情况以及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。
26、交易申请文件的澄清
26.1为了有助于交易申请文件的审查、评价和比较，交易评审委员可以用书面形式要求交易申请人对交易申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、交易申请人应以书面形式进行，但对交易报价和实质性的内容不得更改。
26.2在评审过程中，如对交易申请文件中有疑问，交易评审委员需要对交易申请人进行询问，或要求补充资料说明时，交易申请人不得拒绝。
27、交易申请文件的符合性鉴定
27.1开启交易申请文件后，评委先对交易申请人交易申请文件进行符合性审查，是否实质性响应了交易文件的要求，所谓实质性响应是指交易申请文件应与交易文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，符合性审查不合格的交易申请人，不得进入下一步评审程序。
27.2如果交易申请文件实质上不响应交易文件各项要求，交易评审委员将予以拒绝，并且不允许交易申请人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的交易。
28、交易申请文件的评估和比较
28.1交易评审委员将按照交易文件规定对交易申请文件进行评估和比较;
28.2交易评审委员依据交易文件规定的评审方法进行评审和比较，产生成交候选人，并提交评审报告。
29、交易评审方法
本工程采用综合评分法交易评审方式。
由评审小组先对交易申请人的交易申请文件进行符合性评审，交易申请文件符合性评审合格的交易申请人再进入确定成交人程序。具体评审办法见“附件：综合评分法”。
30、成交公示
30.1确定成交候选人后，将在相关媒介进行公示3天（最后1天若为节假日，顺延至上班第1个工作日）。交易申请人对本次交易活动有异议的，请在公示期内向发包人提出。投诉受理、处理按相关规定执行。
(七)合同的授予
32、合同授予标准
本工程的监理合同将授予本次交易确定的成交人。
33、成交通知书
成交公示结束后，开出成交通知书。
34、合同协议书的签订
34.1发包人与成交人将于成交通知书发出之日起7日内，应与发包人签订本工程监理合同并提交履约保证金。监理合同必须根据国家有关合同法，省、市工程监理有关条例及交易文件，交易申请文件的要求、承诺及交易结果签订。
34.2成交人如不按本交易须知第34.1款的规定与发包人签订合同，将取消其成交资格，并没收其交易保证金，给发包人造成的损失超过交易担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任;
34.3成交人应按照合同约定履行义务,完成成交项目监理,不得将成交项目转让(转包)给他人。
34.4如果根据本须知34.2、35.2规定，发包人取消了第一成交候选人的成交资格，在此情况下，发包人可将合同授予第二成交候选人。
35、履约保证金
35.1合同协议书签署之前，成交人应按前附表35.1规定的金额向发包人提交履约保证金，待工程竣工验收合格后1个月内退还。
35.2如成交人未按35.1规定执行，将取消其成交资格，并没收其交易保证金，给发包人造成的损失超过交易担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
35.3在签订合同前，向发包人缴纳成交价的2%作为履约保证金，如未按时、按要求缴纳，成交单位将视为自动放弃本项目成交资格并一年内禁止参加公共资源交易中心辖区内所有项目的招投标及小额交易活动资格。
36、投诉和监督部门
交易申请人和其他利害关系人认为本次交易活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉参照《中华人民共和国交易投标法实施条例》（中华人民共和国国务院2012年第613号令）和《工程建设项目交易投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。
监督部门和联系方式见交易须知前附表。
争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：湖州市仲裁委员会
第二章合同条款及格式
第一节合同通用条款
发包人在编制交易文件时，对本合同通用条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照合同专用条款的编写原则在专用条款中进行修改、删除或补充。
1．定义与解释
1.1定义
本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。
1.1.1工程为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用条款中指明。
1.1.2服务监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。
1.1.3发包人委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.4监理人受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.5监理机构由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。
1.1.6一方发包人或监理人。
双方发包人和监理人。
第三方一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其他当事人。
1.1.7监理合同一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）、技术规范、双方签认的澄清文件。
1.1.8书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.9日即日历日。
1.1.10月根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。
1.1.11正常监理服务指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。
1.1.12附加监理服务指除正常监理服务范围以外的监理工作。
1.1.13额外服务指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作。
1.2解释
1.2.1监理合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同进行解释。
1.2.2为了简练文字，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。
1.2.3组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：
1.2.3.1监理合同协议书及附件。
1.2.3.2中标通知书。
1.2.3.3投标文件。
1.2.3.4合同专用条款。
1.2.3.5合同通用条款。
1.2.3.6工程专用规范。
1.2.3.7监理规范。
1.2.3.8技术规范。
1.2.3.9在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。
2．监理人的义务
2.1监理服务的形式、范围与内容
2.1.1服务形式
监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。
2.1.2服务范围
2.1.2.1监理服务的工程范围：在专用条款中约定。
2.1.2.2监理服务的工作范围：监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。
（1）正常监理服务的范围：除非专用条款另有约定，正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。
（2）附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。
（3）额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。
2.1.3服务目标
2.1.3.1监理服务履约目标：除专用条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。
2.1.3.2对第三方履约管理的服务目标：在专用条款中约定。
2.1.4服务内容
监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）及相关法律、法规开展监理服务。发包人须依据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）要求对监理机构的设置方式进行选择，并在专用条款中予以约定。各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容，发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。
2.1.4.1在工程设置二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）时，总监理工程师办公室的监理服务内容为：
（1）总监办中心试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到专用条款中约定的检查项目及频率要求；
（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；
（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；
（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；
（5）参加设计交底；
（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；
（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；
（8）签发开工预付款支付证书；
（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；
（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；
（11）主持召开监理交底会；
（12）主持召开第一次工地会议；
（13）签发合同工程开工令；
（14）审批重要工程材料及混合料配合比；
（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；
（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；
（17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；
（18）组织编写监理月报；
（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；
（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；
（21）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；
（22）参加发包人组织的合同工程交工验收；
（23）编写监理工作报告，并提交发包人；
（24）签认交工结账证书；
（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；
（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；
（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；
（28）签认最后支付证书；
（29）参加工程竣工验收。
2.1.4.2在工程设置二级监理机构，即总监办和驻地办时，驻地监理工程师办公室的监理服务内容为：
（1）按合同要求建立驻地试验室，配备现场抽查常用的试验检测设备，并在专用条款中明确检查项目和频率的要求；
（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；
（3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；
（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；
（5）参加设计交底；
（6）按规定程序初审本驻地监理合同承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；
（7）初审本驻地监理合同承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；
（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；
（9）验收承包人测定的地面线；
（10）确认承包人提交的场地占用计划；
（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；
（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；
（13）审批施工测量放线；
（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；
（15）审查施工组织及人员配备；
（16）审查承包人进场的施工机械设备；
（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；
（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；
（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；
（20）验收构配件或设备；
（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；
（22）对关键工序进行签认；
（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；
（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；
（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；
（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；
（27）编写本驻地监理合同的监理月报；
（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；
（29）编制合同段监理竣工文件；
（30）编写本驻地监理合同的监理工作报告；
（31）参加本驻地监理合同合同工程的交工验收；
（32）初审交工结账证书。
2.1.4.3在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：
（1）按监理合同要求建立总监办中心试验室；
（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；
（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；
（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；
（5）参加设计交底；
（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；
（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；
（8）审核承包人的工地试验室；
（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；
（10）验收承包人测定的地面线；
（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；
（12）确认承包人提交的场地占用计划；
（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；
（14）签发开工预付款支付证书；
（15）主持召开监理交底会；
（16）主持召开第一次工地会议；
（17）签发合同工程开工令；
（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；
（19）审批施工测量放线；
（20）审批工程原材料及混合料配合比；
（21）审查施工组织及人员配备；
（22）审查承包人进场的施工机械设备；
（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；
（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；
（25）审批分项（分部）工程的开工申请；
（26）验收构配件或设备；
（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；
（28）对关键工序进行签认；
（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；
（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；
（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；
（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；
（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；
（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；
（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；
（36）组织编写监理月报；
（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；
（38）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；
（39）参加发包人组织的合同工程交工验收；
（40）编写监理工作报告，并提交发包人；
（41）签认交工结账证书；
（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；
（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；
（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；
（45）签认最后支付证书；
（46）参加工程竣工验收。
2.1.5发包人对监理人的授权
监理人根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。授权权限在专用条款中约定。
2.2监理服务的依据
2.2.1适用的法律、法规、规章。
2.2.2国家和行业有关标准、规范、规程。
2.2.3监理合同。
2.2.4施工合同。
2.2.5工程前期有关文件。
2.2.6工程设计文件和图纸。
2.2.7工程实施过程中有关的函件。
2.3监理职责
2.3.1监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。
2.3.2如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：
（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；
（2）根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；
（3）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。
2.4监理人员
2.4.1监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求和《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）的规定，除非专用条款另有约定。
2.4.2为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。
2.4.3监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到发包人的同意。
2.4.4即使是发包人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。
2.4.5发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。
2.4.6监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。
2.5保密
在监理合同有效期间及以后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。但专用条款另有约定的除外。
3．发包人的义务
3.1监理工作条件
发包人应按照监理合同约定向监理人提供履行监理服务所必需的工作条件。
3.2文件和资料
发包人在监理合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向监理人免费提供下述文件、资料：
3.2.1发包人与承包人签订的施工合同1份。
3.2.2发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份。
3.2.3合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。
3.2.4合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。
3.2.5其他。
3.3协助
发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金)。
3.4决定
发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日，重大问题不得超过28日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。
3.5代表
发包人应指定一名授权代表，与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知监理人。
3.6授权通知
发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。
3.7支付费用
发包人须按合同约定向监理人支付监理服务费用。
3.8发包人指令的下达
发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。
3.9支付担保
发包人要求监理人提供履约保证金或其他形式履约担保的，应同时向监理人提供支付担保。
4．责任和保障
4.1监理人的违约及赔偿责任
4.1.1监理人的违约
4.1.1.1监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包。
4.1.1.2监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备。
4.1.1.3监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。
4.1.1.4监理人未按《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。
4.1.1.5违反合同专用条款约定的其他情形。
发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：
监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。
4.1.2监理人的违约赔偿责任
监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用条款另有约定，赔偿金应按下式计算：
赔偿金=发包人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例
监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。
4.1.3监理人对发包人未授权的监理服务范围不承担监理责任。
4.2发包人的违约和赔偿责任
4.2.1发包人的违约
4.2.1.1发包人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。
4.2.1.2发包人未按合同约定履行其他应尽义务。
发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。
4.2.2发包人的赔偿责任
发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，除非专用条款另有约定，发包人应据实赔偿监理人的直接经济损失。
4.3赔偿责任的期限
发包人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。
4.4赔偿的限额
鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。
监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的30﹪，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。
发包人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。
4.5保障
4.5.1在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。
4.5.2监理人在签订监理合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。
4.5.3在签发合同工程交工证书后，监理人应按发包人要求的格式，以履约担保金额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，发包人向监理人返还缺陷责任期保函。
4.6保险
监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除
5.1监理合同协议书的生效
监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。
5.2监理服务的时间和期限
监理人必须按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。
5.3监理合同的终止
监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。
5.4监理合同的变更
5.4.1任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。
5.4.2发包人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和监理合同约定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。
5.4.3因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致增加的监理服务工作量或工作时间，其费用按合同条款约定进行调整，监理人完成相应服务的时间亦应予以延长。
5.4.4在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。
5.4.5在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按合同条款约定进行调整。
5.5监理合同的暂停与解除
5.5.1出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人。并且：
5.5.1.1不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的监理服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整。
5.5.1.2全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。
5.5.1.3因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除监理合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和合同专用条款约定的其他情形。
5.5.2发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。
5.5.3监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约担保。
5.5.4发包人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。
5.5.5监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。
5.6转让和分包
5.6.1监理人不得转让工程监理业务。
5.6.2监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
6．监理服务的费用与支付
6.1监理服务费用内容
监理人服务费用应包括如下内容：
6.1.1派驻监理人员费用
6.1.1.1基本工资。
6.1.1.2工资性津贴。
6.1.1.3职工福利费。
6.1.1.4劳动保护费。
6.1.1.5其他。
6.1.2现场费用
6.1.2.1临时设施费。
6.1.2.2办公费。
6.1.2.3会议费。
6.1.2.4差旅交通费
6.1.2.5固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费）。
6.1.2.6通讯设备购置、使用费。
6.1.2.7测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等。
6.1.2.8零星固定资产购置费。
6.1.2.9其他。
6.1.3企业管理费
6.1.3.1工会经费。
6.1.3.2职工教育经费。
6.1.3.3业务招待费。
6.1.3.4财务费用。
6.1.3.5社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）。
6.1.3.6住房公积金。
6.1.3.7其他。
6.1.4利润和税金
6.2监理服务费计费方法
监理服务费用由正常监理服务、附加监理服务和额外服务三个方面的监理费用组成。
6.2.1正常监理服务的费用
正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。正常监理服务费用中施工阶段监理服务费应依照监理工程的建筑安装工程费，按照《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）计算；除专用条款另有约定外，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费应依照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准计算，服务时间应按实际发生的工日数计算。
6.2.2附加监理服务的费用
附加监理服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定：
6.2.2.1附加工程工作量×中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。
6.2.2.2附加服务工作日数×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。
6.2.2.3提供的服务目标变化：服务目标变化部分所对应的监理服务费×大于1的调整系数。
6.2.3额外服务的费用
额外服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定。
6.2.3.1额外工作工作量×中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。
6.2.3.2额外服务工作日数×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。
6.2.4监理服务费的调整
因增加附加监理服务、额外服务或工程概算变化时，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按第6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按第6.2.3项约定予以调整。工程概算变化时，施工阶段监理服务费用应依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），以变更后投资额所对应的基价，按中标时监理人所报专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算调整。
6.2.5加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。
6.3支付
6.3.1动员预付费
为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后7日内按监理服务费总额的10﹪向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。
6.3.2履约担保
6.3.2.1履约担保的提交和返还按照交易申请人须知第24条和监理合同通用条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。
6.3.3.2发包人没收监理人的全部或部分履约担保时，不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。
6.3.3违约金和赔偿金
6.3.3.1根据监理合同通用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中扣回。
6.3.3.2根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。
6.3.4支付担保
6.3.4.1发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给监理人。
6.3.4.2支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。
6.3.4.3支付担保的有效期应至发包人按照合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。
6.3.5支付方式与支付内容
6.3.5.1发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。
（1）除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付；
（2）附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；
（3）基于工程概算变化而导致的监理服务费调整后费用，其增加或减少的费用经双方协商确认后于当月至施工阶段结束期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；
（4）依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回；
（5）依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；
（6）依据合同条款第7.3款约定对监理人的奖励，发包人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付。
6.3.5.2监理人应于每月7日前将上月加班费上报发包人审批，发包人应于收到后7日内批复并与监理服务费一同支付。
6.3.5.3交工验收与缺陷责任期阶段内，监理人依据合同条款第6.2.1项的约定，于每月7日前将上月交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。
6.3.6动员预付款的扣回
动员预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”的80﹪时扣完。
6.3.7结算
6.3.7.1在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减动员预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。
6.3.7.2在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由发包人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由发包人从监理人扣回的款项的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用，同时发包人向监理人返还缺陷责任期保函。
6.3.8监理服务费用的支付期限
发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。发包人在约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照同期银行贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的监理人的权力。
6.3.9支付争议
发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的约定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。
6.4货币
除专用条款另有约定外，发包人支付监理人旅行监理服务的费用一律采用人民币付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中约定。
7．其他
7.1合同双方的关系
合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。
7.2语言和法律
7.2.1除专用术语外，本监理合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
7.2.2适用于本监理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
7.3奖励
监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人可按国家有关规定在专用条款中约定给予奖励。
7.4利益矛盾
未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。
7.5版权
7.5.1对监理人拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。
7.5.2如果在专用条款中没有另外约定，则监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。
7.6通知
本监理合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。
8．争端的解决
双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节合同专用条款
本合同专用条款是依据通用条款进行编制，发包人根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。
1．定义与解释
1.1定义
1.1.1工程
项目名称：安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目；
发包人名称：安吉县两山生态资源资产经营有限公司、浙江安吉高速公路有限公司；
立项审批情况：已审批；
初步设计审批情况：已审批；
资金组成及到位情况：已到位；
交易文件备案情况：已备案；
征地拆迁完成情况：/；
工程地点：湖州市安吉县；
起迄桩号：；
施工标段划分：两个段；
监理标段划分：两个段；
工程概况：一期拟在安吉县梅溪镇上舍村、三山村建设8个项目，共11.533公里，一期总投资650万元，项目详情如下：
1.上舍-横岭公路路面提升4.313公里，宽5米，沥青路面。
2.上舍西洋坞水库露营烧烤基地公路新建0.5公里，宽5米，沥青路面。
3.下朱家自然村公路路面提升1公里，宽3.5米，沥青路面。
4.三山村罗岭脚自然村公路路面提升0.5公里，宽4米，沥青路面。
5.西坞里自然村公路路面提升0.6公里，宽3米，沥青路面。
6.何家边自然村公路路面提升0.6公里，宽3米，沥青路面。
7.凉城头-西坞公路桥梁改造20米，宽5米。
8.初夏农业观光园公路路面提升4公里，宽3米，沥青路面。
二期拟在安吉县梅溪镇石龙村建设11个项目，共17.5公里，二期总投资800万元，项目详情如下：
1.童子头自然村公路路面提升3.5公里，宽3米，沥青路面；
2.人民路至童子头公路路面提升1.5公里，宽5米，沥青路面；
3.大塘口自然村公路路面提升1.2公里，宽3米，沥青路面；
4.富家自然村公路路面提升1.5公里，宽3米，沥青路面；
5.杨梅岭自然村公路路面提升0.7公里，宽3米，沥青路面；
6.里冲自然村公路路面提升2.6公里，宽3-5米，沥青路面；
7.石口自然村公路路面提升0.65公里，宽3米，沥青路面；
8.鸡笼山自然村公路路面提升0.55公里，宽3.5米，沥青路面；
9.陈嵘森林公园公路新建1.3公里，宽6米，沥青路面。
10.高速辅道公路路域综合整治3公里；
11.杨家滩公路路面提升1公里，宽3米，水泥路面。
1.1.6补充以下内容：承包人
承包人指与发包人签订施工合同协议书的当事人或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.7删除原内容，修改为：
监理合同一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）、施工技术规范、双方签认的澄清文件。
1.1.8代建费说明;甲、乙双方协商一致约定，由乙方（即中标方或承建方）开具正规发票给甲方（业主方），甲方（业主方）收到发票后，资金拨付至甲方（代建方），再由甲方（代建方）拨付至乙方。
1.2解释
1.2.3删除原内容，修改为：
组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：
1.2.3.1监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）。
1.2.3.2中标通知书。
1.2.3.3投标函、交易函。
1.2.3.4合同专用条款（含补遗书中与此有关的部分）。
1.2.3.5合同通用条款。
1.2.3.6通用施工监理规范；
1.2.3.7施工技术规范（含施工招标文件补遗书中与此有关的部分）；
1.2.3.8交易申请文件（交易申请函、报价函除外）；
1.2.3.9在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。
2．监理人的义务
2.1监理服务的形式、范围、目标与内容
2.1.1服务形式
本工程按一级监理机构设置，共设1个监理工程师办公室（简称监理办）。监理办设总监1名。本工程实行总监负责制。
按工程内容，各监理办下设道路等专业组（详见本合同专用条款2.4表1），专业监理工程师为相应专业组的负责人。
2.1.2服务范围
2.1.2.1监理服务的工程范围：整个施工阶段、保修阶段的全过程施工监理和相关服务。
2.1.2.2删除原内容，修改为：
监理服务的工作范围：包括对工程施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项管理及有关协调等。
补充2.1.2.3目：
2.1.2.3正常监理服务的范围：指在合同约定的工程范围和工作范围内及约定的监理服务期限内进行的监理服务。
2.1.3服务目标
2.1.3.1对第三方履约管理的服务目标：工程竣(交）工验收的质量评定：合格。
2.1.4服务内容
监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）、本交易文件的专用监理规范及相关法律、法规有关要求开展监理服务。
2.1.4.1删除原内容，本工程不适用。
2.1.4.2删除原内容，本工程不适用。
2.1.4.3（1）删除原内容，修改为：
（1）按监理合同要求委托符合规定的试验检测单位。
2.1.5发包人对监理人的授权
发包人对监理人的授权：监理人根据监理合同、发包人与第三方签订的合同的有关规定，有权独立履行监理服务内容的职责和权限，以及根据本工程的特点授予监理人的下列权力：
（1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监有权责令承包人限期撤换；
（2）根据工程需要，总监具有要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，总监可向发包人提出中止施工合同、课以履约担保等追究承包人违约责任的建议；
（3）总监有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包人(含指定分包人)联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力；
（4）发包人认为必要的其它权限。
补充2.1.6项
2.1.6监理人应按规定及时在交通运输部公路（水运）建设市场信用信息管理系统（新）进行人员从业登记和业绩登记，在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统发布在建项目信息；在项目交工后6个月内依据两个系统登记信息到项目主管质量监督机构办理监理项目评定书。
补充2.1.7项
2.1.7监理人应合理使用发包人支付的监理服务费，保证现场监理工作的正常开展，监理人不得擅自挪作他用，对监理人员工资发放实行专人专卡，银行盖章的工资发放流水清单（回执）应归档，并接受发包人对监理服务费使用情况的监督和检查。
2.4监理人员
2.4.1补充监理服务人员要求如下：
监理人员要求表表1
| 监理岗位 | 标段人数 | 专业技术职称 | 监理资格 | 年龄要求 | 评价周期内监理人员信用评价累计扣分 |
| 总监工程师 | 1 | 见资格审查条件 | |||
| 监理员 | 2（须满足项目要求） | 初级及以上 | 交通运输部门核发的监理员证书或培训证书及以上资格 | 60岁及以下 | 小于24分 |
注：1、总监理工程师须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中2012年1月1日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》。
2.4.1.1本表要求的监理人员中，总监的人数原则上保持不变，因部分工程施工开始或结束时间不同，部分专业监理工程师的进、退场可有先有后，监理员的人数也应根据工程进展情况作出适当的调整。监理人员的进、退场情况应事先取得发包人的书面同意。
2.4.1.2监理服务的人月数建议如下：。
2.4.1.3监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用计入监理服务费。
2.4.3补充以下内容：
2.4.3.1监理人应派遣交易申请文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换交易申请文件中承诺的总监和监理员等主要监理人员，不得配置不符合交易文件要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。
2.4.3.2以下情况为正常调换：
（1）交易截止期后90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且发包人未按合同规定支付监理服务费的；
（2）因故连续停工超过90天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；
（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职责的正常履行的；
（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；
（5）发包人认为合理并可接受的其他特殊原因。
2.4.3.3以下情况为非正常调换：
（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；
（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；
（3）因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的；
（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、质量监督部门或发包人书面要求调换的；
（5）替换人根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内信誉档次有降低的；
（6）发包人认为不可接受的其他原因。
2.4.3.4有以下情况之一的，应视为监理人违约：
1、属非正常调换；
2、属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准
3、替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足资格审查条件要求。
2.4.3.5同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：
（1）属正常调换；
（2）按2.4.3.6的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准（发包人超过14天未予审批的，视为默认）；
（3）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于合同强制性要求且评价周期内交通运输部监理工程师个人信用评价结果档次未下降；
（4）有关材料齐全（因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级及以上医院出具的相关证明材料）。
2.4.3.6若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：
（1）书面请示报告；
（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等有关证明材料的彩色打印件或清晰可辨的复印件（原件备查），其中主要监理人员的基本信息应当与浙江交通网站（或交通运输部网站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交通网站与通运输部网站的信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。
2.4.3.7若监理人要求调换监理员，应报发包人备案（发包人超过7天无异议的，视为默认）。
2.4.3.8监理人更换监理人员构成违约的，按4.1.1.5目标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。
2.4.6补充以下内容：
监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加班，其加班费按合同专用条款6.2.5项计算。
监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。
补充2.4.7项
2.4.7监理人应当结合本工程特点，对全体监理人员进行必要的业务学习和考核，并接受发包人按规定组织进行的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任监理工作岗位而予以调换，监理人必须选派合格的监理人员进场替换，所需费用由监理人自行承担。
补充2.4.8项
2.4.8缺陷责任期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。
补充2.4.9项
2.4.9总监的直系或旁系亲属不得在其领导的监理办从事监理工作，也不得在监理办管辖的任何承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位工作。
补充2.6款
2.6监理办基本设施
2.6.1监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按《浙江省公路水运工程监理办标准化建设实施细则》有关要求进行监理办标准化（含信息化）建设，其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。上述费用及监理办配套辅助人员由交易申请人在交易文件给定的范围内报价，专款用于监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用，其支付办法详见合同专用条款，交易申请人报价按交易文件“监理服务费报价”相关表式进行填报。监理办必须配备（但不限于）以下设施、设备：
主要办公、生活用房配备要求表2
（适用于第1监理标段）
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 办公用房 | ㎡ | 20 | |
| 2 | 会议室 | ㎡ | 满足要求 | |
| 3 | 生活用房 | ㎡ | 满足要求 | |
| 4 | 档案室 | ㎡ | 满足要求 | |
| …… |
主要办公设备配备要求表3
（适用于第1监理标段）
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电 脑 | 台 | 1 | |
| 2 | 复 印 机 | 台 | 1 | |
| 3 | 单反相机 | 架 | 1 | |
| 4 | 传 真 机 | 台 | 1 | |
| 5 | 桌 椅 | 套 | 满足要求 | |
| 6 | 资 料 柜 | 只 | 满足存放资料 | |
| 7 | 会议桌椅 | 套 | 1 | |
| 8 | 空 调 | 台 | 1 | |
| 9 | 现场音视频记录仪 | 台 | 1 | |
| …… |
主要通讯、交通设施配备要求表4
（适用于第1监理标段）
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 固定电话 | 部 | 1 | 带传真功能 |
| 2 | 移动电话 | 部 | 每人一部 | |
| 3 | 汽 车 | 辆 | 1 | |
| 4 | 电动车或自行车 | 辆 | 满足现场需求 | |
| …… |
主要生活设施配备要求表5
（适用于第1监理标段）
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 彩 电 | 台 | 1 | |
| 2 | 空 调 | 台 | 1 | |
| 3 | 洗 衣 机 | 台 | 1 | |
| 4 | 床、被、褥 | 套 | 每人一套 | |
| 5 | 冰 箱 | 台 | 1 | |
| 6 | 热水器 | 台 | 1 | |
| …… |
主要测量仪器设备配备要求表6
（适用于第1监理标段）
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全站仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
| …… |
2.6.2监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，发包人有权购买任何未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。
补充2.7款
2.7监理人的试验检测任务
2.7.1规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担，其检测费用计入监理服务费报价。监理人应经发包人同意委托具有计量认证证书和交通运输主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位进行试验检测任务。
2.7.2特殊试验由发包人根据工程实际情况决定，费用由发包人另行支付。
补充2.8款
2.8发包人财产
本工程所有设计文件、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料（包括摄像、录音和电子文档等）均属发包人财产。监理人在监理服务完成或合同中止前，应将上述文件、图表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料，按交办发【2010】382号《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》和浙交【2019】184号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》并结合浙交【2002】138号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定，进行汇总、整理、装订成册，作为施工监理的竣工或阶段性资料，交付给发包人，监理人保留一份副本。上述资料中监理用表应采用《浙江省公路工程施工监理统一用表（2018年修订版）》（浙交监【2018】116号）。其所需费用应包含在监理服务费报价中。
3．发包人的义务
3.1监理工作条件
删除原内容，改为：
监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见合同专用条款2.6款规定。
3.2文件和资料
3.2.5项修改为：
3.2.5本项目环评报告及批复
补充3.2.6、3.2.7、3.2.8项
3.2.6施工项目安全风险评价报告。
3.2.7发包人应按规定及时在交通运输部公路（水运）建设市场信用信息管理系统（新）发布在建项目信息。
3.2.8其他。
3.3协助
删除原内容，改为：
发包人在项目所在地对监理人提供如下协助：
3.3.1建立监理服务费用的财务通道；
3.3.2避免监理人根据合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）；
3.3.3解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的返回和相关事宜。
3.5代表
发包人授权代表：。
4．责任和保障
4.1监理人的违约及赔偿责任
4.1.1.5监理人的其他违约责任：
（1）自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、监理员（含试验员）的；
（2）监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换的；
（3）总监的休假未经发包人书面同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的；
（4）无正当理由监理人员每个月驻工地的时间和人数少于本专用条款2.4.6项要求的；
（5）监理人员未按规定巡视、旁站的；
（6）在接到承包人书面申请检查约定时间后的24小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造成质量问题的；
（7）原材料、构配件、设备及已完工程实体质量的抽检频率不足的；
（8）将不合格的工程、工序、材料、构配件和设备按合格签字的；
（9）在地面线被扰动前，对原始地面线的复测频率达不到合同要求，或土石方数量计算资料不全，或工程量审核不符合合同要求的；
（10）监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；
（11）因监理人原因未达到合同约定的质量目标的；
（12）监理人员有吃拿卡要或其它不良行为的。
（13）违反第2.4.8项的规定的；
（14）违反第2.4.9项的规定的；
（15）监理人不按时提交完整的交竣工资料的；
（16）在合同实施过程中，监理办标准化（含信息化）建设不满足招标文件合同专用条款2.6款要求的；
（17）交易申请文件中承诺的监理人员（含试验室主任、专业监理工程师、监理员、试验员）信用评价周期内累计扣分大于等于12分的。
补充4.1.1.6目
4.1.1.6因监理人违约，除执行4.1.1.5目已明确的违约处理外，发包人视其违约情节分别采取以下处理方法：
a.有4.1.1.2情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按承诺进场，每人每天课以500元的违约金。
b.有4.1.1.4情形，每人次课以5000元的违约金；
c.有4.1.1.5（1）情形，总监理工程师每人次课以10000元的违约金，专业监理工程师每人次课以5000元的违约金，监理员（含试验员）每人次课以3000元的违约金；
d.有4.1.1.5（2）情形，每人次课以500元的违约金；
e.有4.1.1.5（3）情形，每人次课以500元的违约金；
f.有4.1.1.5（4）情形，每人每天课以500元的违约金；
g.有4.1.1.5（5）情形，每次课以1000元的违约金；
h.有4.1.1.5（6）情形，每次课以2000元的违约金；
i.有4.1.1.5（7）情形，每次课以5000元的违约金；
j..有4.1.1.5（8）情形，每次课以2000元的违约金；
k.有4.1.1.5（9）情形，每次课以10000元的违约金；
l.有4.1.1.5（10）情形，每次课以1000元的违约金；
m.有4.1.1.5（11）情形，课以2%的违约金；
n.有4.1.1.5（12）情形，每次课以1000元的违约金；
o.有4.1.1.5（13）情形，每次课以1000元的违约金；
p.有4.1.1.5（14）情形，每次课以1000元的违约金；
q.有4.1.1.5（15）情形，每次课以1000元的违约金；
r.有4.1.1.5（16）情形，每次课以监理办标准化（含信息化）建设完成及配套辅助人员费用总额的2%；
s.有4.1.1.5（17）情形，补充监理人员（含试验室主任、专业监理工程师、监理员、试验员）信用评价周期内累计扣分大于等于12分的且小于18分的，试验室主任、专业监理工程师每人课以500元的违约金，监理员、试验员每人课以500元的违约金；信用评价周期内累计扣分大于等于18分的且小于24分的，试验室主任、专业监理工程师每人课以500元的违约金，监理员、试验员每人课以500元的违约金；
t.有4.1.1.1目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同；
u.有4.1.1.3目造成工程质量、安全的情形时，发包人按事故大小、造成损失程度向监理人课以违约金和赔偿金，直至终止合同；
v.有4.1.1.3目监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失的情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。
违约金在履约担保或支付的监理服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按合同通用条款4.1.2项规定另行承担赔偿责任）。
4.5保障
4.5.2删除原内容，改为：
发包人与监理人应在发包人发出中标通知书7天内签订监理服务合同协议书，中标人应在签订上述合同之前向发包人提交履约担保。履约担保形式为现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函。履约担保的金额：履约保证金金额为签约成交价的2％，出具履约担保的银行级别为：县（区、市）级支行及以上银行。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。
5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除
5.2监理服务的时间和期限
本次监理服务期自本工程开工之日起至施工结束为止进行全过程、全方位监理（其中监理服务期至项目实际验收结束，并免费延长到审定工程结算为止；在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。缺陷责任期1年。
5.4监理合同的变更
5.4.3按6.2款计算调整。
5.4.4删除原内容，改为：
发包人对在监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费增减的补偿不予考虑。
5.4.5删除原内容，改为：
在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，应进行调整，具体调整方法：引起监理服务费用增加的，双方协商签订补充合同；引起服务时间延长的，按附加监理服务的费用予以计算。
5.5监理合同的暂停与解除
5.5.1.1按合同专用条款6.2款进行调整。
5.5.1.2按合同专用条款6.2款进行调整。
5.5.3补充以下内容：
当发包人认为监理人无能力履行合同时，发包人按规定报备后有权单方面中止合同，重新招标或指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给发包人造成的损失由监理人承担。
5.5.4按合同专用条款6.2款进行调整。
6.监理服务的费用与支付
6.1监理服务费用内容
6.1.1.5目修改为：
6.1.1.5加班费
补充6.1.1.6目
6.1.1.6其他
6.1.2.9目修改为：
6.1.2.9辅助人员费用
补充6.1.2.10目
6.1.2.10其他
6.2监理服务费计算方法
6.2.1正常监理服务的费用
删除原内容，改为：
正常监理服务费用为施工阶段、缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。本项目监理服务费实行市场调节价，其中，施工阶段监理服务费应依照施工阶段监理服务费计算表（监理服务费报价表2.2），交易申请人结合国家相关规定根据投入监理人员数量、服务时间，结合自身因素及相关风险，进行投标报价；缺陷责任期阶段监理服务费应依照缺陷责任期阶段监理服务费计算表（监理服务费报价表2.3）中的监理人员数量、服务时间计算，总额包干。
6.2.2附加监理服务的费用
附加监理服务费用的计算方法附加服务工作日数×监理人数×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。
其中因非监理人原因造成监理服务期延长的（包括施工准备期延长），附加监理服务费按上式计算。
因非监理人原因造成监理服务期延长的（包括施工准备期延长），延长部分的监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用按下述方式计算：该项费用按月为计算周期，以监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用除以合同协议书中列明的施工阶段监理服务期的月份数得出的金额予以支付。
6.2.3额外服务的费用
额外服务费用的计算方法：额外服务工作日数×监理人数×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。
6.2.4删除原内容，改为：
监理服务费按以下方式调整：因增加附加监理服务、额外服务，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按合同专用条款6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按合同专用条款6.2.3项约定予以调整。工程概算（或预算）变化时（附加服务、额外服务所含内容除外），监理服务费用不予调整。
6.2.5删除原内容，改为：
加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。监理人在编制监理服务费投标报价表时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。发包人不再另行支付监理人加班费，监理人也不得以加班费或任何其它名义向承包人计取额外的报酬。
6.3支付
6.3.2履约担保
6.3.2.1删除原内容，改为：
履约担保的提交和返还按照交易申请人须知和监理合同专用条款、监理合同通用条款执行。
6.3.3违约金和赔偿金
6.3.3.1删除原内容，改为：
根据监理合同通用条款和专用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从监理人的履约担保或日常支付中扣回。
6.3.3.2删除原内容，改为：
根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在支付担保或日常支付中向监理人支付。
6.3.4支付担保
6.3.4.1发包人在签订合同时，按监理服务费的2﹪办理支付担保，额度与履约担保同等，并将此担保交给监理人。
6.3.5支付方式与支付内容
6.3.5.1目修改为：
6.3.5.1工程完工后支付至合同款的90%，工程交工验收后支付最终监理费的100%。
（3）删除原内容，改为：
工程概算（或预算）变化时（附加服务、额外服务所含内容除外），按合同专用条款6.2.4项调整。
（4）删除原内容，改为：
依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从履约担保或当期对监理人的支付费用中一次性扣回；
（5）删除原内容，改为：
依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于金额确定后在支付担保或对监理人当期支付费用中一次性支付；
6.3.5.2删除原内容，改为：
按合同专用条款6.2.5项约定执行。
6.3.5.3删除原内容，改为：/
缺陷责任期阶段内，监理人依据合同专用条款第6.2.1项的约定，总额包干，每季（或半年）支付一次，监理人于下季第一个月7日前将当期缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。
6.3.6动员预付款的扣回
删除原内容，改为：/
6.3.7结算
6.3.7.1删除原内容，修改为：
在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书签发之日前实际发生的监理服务费用，扣减监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。
补充6.3.7.3目
6.3.7.3若本工程提前完成，导致工期缩短，发包人应按施工阶段监理服务费原费用支付给监理人。如另有奖励的，按合同专用条款7.3款约定的执行。
6.3.8监理服务费用的支付期限
其中的“按照同期银行贷款利率计算相应的利息”，修改为：按同期中国人民银行短期贷款利率计算相应的利息。
7．其他
7.3奖励
本项目不适用。
争端的解决
双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由（安吉县人民法院）解决。
9．补充条款
需补充的其他条款。
监理合同附件格式
附件一：合同协议书格式
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称、施工监理标段），已接受（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函、报价函；
（4）合同专用条款（含补遗书中与此有关的部分）；
（5）合同通用条款；
（6）《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）；
（7）施工技术规范（含施工招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）投标文件（投标函、报价函除外）
（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序在先者为准。
3、监理服务费总价：（大写）元（￥）；
其中：施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）监理服务费元；
缺陷责任期阶段监理服务费元；其他元。
4、总监理工程师：，监理资格证书编号：。
5、监理人承诺按合同约定提供监理服务。
6、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。
7、监理服务期：年月日至年月日共个月，其中施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）年月日至年月日共个月，缺陷责任期阶段监理年月日至年月日共个月。
8、本协议书双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。
9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
10、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份，双方各执份。
发包人（全称并盖章）：监理人（全称并盖章）：
法定代表人法定代表人
或其委托代理人（签字）或其委托代理人（签字）
日期：年月日日期：年月日
单位地址：单位地址：
邮编：邮编：
电子邮箱：电子邮箱：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
附件二：履约保证金格式
履约保证金
致：（发包人全称）
鉴于______（发包人名称，以下简称“发包人”）接受__________（监理人名称）（以下称“监理人”）于______年____月____日参加______（项目名称）_________标段监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）____元（￥_____）。
2.担保有效期自发包人与监理人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和监理人按合同条款第5.4款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：___________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：____________
邮政编码：___________
电话：_____________
传真：___________
______年_____月_____日
注：监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。
附件三：廉政合同格式
廉政合同
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好项目工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（发包人全称）（以下称甲方）与（监理人全称）（以下称乙方），特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。
（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。
发包人：（盖章）监理人：（盖章）
法定代表人或法定代表人或
其授权代理人：（签名）其授权代理人：（签名）
地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
附件四：工程质量责任合同格式
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目工程的发包人（以下称甲方）与监理人（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条本建设项目的工程质量目标为，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人。
第二条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。
（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。
（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。
（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。
（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
（四）乙方如建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得《工地试验室管理手册》。乙方如委托具有相应资质和试验检测能力的试验检测单位进行的，则该委托试验检测单位须经交通质量监督部门和发包人批准同意。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（五）乙方必须按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。
（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。
第五条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。
本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。
发包人：（盖章）监理人：（盖章）
法定代表人或法定代表人或
其授权代理人：（签名）其授权代理人：（签名）
地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
附件五：安全监理责任合同格式
安全监理责任合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在项目工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人（以下简称“甲方”）与监理人（以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90—2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3.建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。
4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。
6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：（盖章）监理人：（盖章）
法定代表人或法定代表人或
其授权代理人：（签名）其授权代理人：（签名）
地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
附件六：环境保护监理责任合同格式
环境保护监理责任合同
根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和有关规范要求，为在项目工程施工监理服务过程中切实做好环境保护监理工作，发包人（以下简称“甲方”）与监理人（以下简称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体要求。
2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。
3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。
4．根据“三同时制度”即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、弃土场的设置及边坡防护等设计要求。
5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监督承包人做好各项环境保护工作。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工环境保护监理职责。
2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。
3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。
4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。
5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。
6．配合当地环保主管部门的有关工作。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人：（签名）其授权的代理人：（签名）
地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
附件七：项目图纸资料保密承诺书格式
项目图纸资料保密承诺书
（监理人名称）将完善（项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
承诺人：（盖监理人单位章）
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）
年月日
附件A：综合评分法
综合评分法
第一条：评审按下列程序进行：
（一）依法组建交易评审小组；
（二）评审前准备；
（三）交易申请文件评审；
（四）完成评审报告。
第二条：按照《安吉县小额公共资源交易管理办法》规定组建交易评审小组，交易评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
第三条：评审前准备工作
交易评审小组评审前应当熟悉交易项目的相关情况、主要技术要求标准以及评审定标程序、标准和方法等内容。发包人或交易代理机构做好评审前的其他准备工作。
第四条：符合性评审
交易申请文件出现下列情形之一的，交易申请文件作无效申请文件处理，不再进入后续评审：
逾期送达的或者未送达指定地点的；
未按交易文件要求密封、装订和标记的；
交易申请文件未釆用胶装或胶装不完整的，交易申请文件胶装后存在脱页或存在资料粘贴的；
交易申请文件无法区分正、副本的（技术部分除外）；
交易申请文件未按交易文件规定的格式（包括表格、格式、证明、承诺、数据等）编制的；
交易报价高于最高限价的；
交易函未按交易文件格式填写或内容填写不完整的；
交易函中履约保证未按交易文件要求填写的；
经交易评审小组评定、交易申请人的交易申请文件之间有多处雷同的；
未经同意擅自变更项目总监的（报名总监与投标总监不一致）；
未如实填写《交易申请人市场行为信用档案情况表（监理项目）》的；
交易申请文件附有发包人不能接受的条件；
未按交易文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；
交易申请人递交两份或两份以上内容不同的交易申请书，未声明哪一份有效的；
交易申请文件载明的交易项目监理服务期期限不符合交易文件规定的期限；
所提供的证书未在有效期之内的；
未实质性响应交易文件要求的；
有关法律、法规规定（参照招标投标相关法律法规）构成废标或否决其投标的其他情形。
第五条：详细评审
符合性评审审查合格的，可以进行下一步详细评审，审查不合格的即为不通过，作为无效，予以废除，不得进行下一步详细评审。
评审采用百分制综合评分法。其中资信部分为20分，商务部分为20分，技术部分为60分。
（一）技术部分计分标准---（60分）
评审委员会将对有效的交易申请文件进行全面评审，并按以下方面进行评审：
| 序号 | 项目与标准 | 最高得分 | |||
| 1 | 监理大纲 | 60 | |||
| 1.1 | 主要监理岗位的职责 | 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的得 12-15 分；较好得9-12分；一般得 6-9分。 | 15 | ||
| 1.2 | 本工程监理工作重难点分析及对策 | 针对本合同工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得 12-15 分；较好得 9-12分；一般得 6-9分。 | 15 | ||
| 1.3 | 监理工作的程序与措施 | 针对本合同工程监理工作的程序与措施计划严谨措施得力得 12-15 分；计划可行措施较好得 9-12分；计划和措施均一般得 6-9分。 | 15 | ||
| 1.4 | 对工程的建议 | 针对本合同工程的建议具有针对性得 12-15分；较好得9-12 分；一般得 6-9分。 | 15 | ||
评审说明：
1、技术部分（监理大纲）采用暗标评审，禁止出现或显示交易申请人及其人员的信息，否则按废标处理。上述评分内容缺项的该项得0分。
2、以上内容评分时保留一位小数，计算评分值时保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。
3、由交易评审小组全体成员在认真审阅、分析监理大纲主要内容的基础上，采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。评审得分取交易评审小组平均分，汇总后根据编号对应单位确定各单位技术标得分。
（二）资信业绩及能力计分标准——（20分）
| 序号 | 项 目 与 标 准 | 最高得分 | |
| 1 | 企业业绩 | 满足交易文件资格审查最低要求的，得2分，每增加一个业绩得4分，最高14分。 | 14分 |
| 2 | 企业信誉 | AA级：得4分；A级：得 3.5分；B级：得2.5分；C级：扣1分；D级：扣 2 分（监理人信用等级以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的按B级计算）。须提供相关证明材料。 | 4分 |
| 3 | 项目总监理工程师信誉 | 1、根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分大于等于12分但小于18分的，扣1分，累计扣分大于等于18分但小于24分的，扣2分。2、浙江省交通运输厅公布的最近三年浙江省公路水运工程总监信用评价结果得分。评价结果得分计算原则如下：（1）评价结果得分=N1×1+N2×0.6+N3×0.4（2）近三年（由近至远）信用评价等级得分分别N1、N2、N3。（3）总监的信用评价等级得分为：AA得1分；A得0.5分；B得0分；C得-0.5分；D得-1分。（4）对于未参加总监信用评价的，按B级计算，其在浙江省交通建设市场参与交易时不加分也不扣分。（5）加分奖励标准与总监岗位登记单位挂钩，对于总监岗位登记发生变更的，变更之前的一年的信用评价若为AA、A级的，每变更一次按降一级计算，若为B级及以下的，按原等级计算。（6）须提供相关证明材料。 | 2分 |
（三）商务部分计分标准---（20分）
1.交易申请人的报价高于最高限价的或者低于最低限价的，则该报价为无效报价，其余为有效报价。
注：本项目最低限价为所有通过商务评审的交易报价的平均值下浮8%。
2.商务报价采用取全部有效报价进行算术平均，所有低于算术平均值以下的有效报价再次进行算术平均，四舍五入精确到元，(当所有低于算术平均值以下的有效报价只有一家时，则该报价作为最佳报价值)作为最佳报价值。
3.各有效交易报价与最佳报价进行比较，计算出监理费报价的评分值，即:
●交易报价等于最佳报价值，得20分；
●交易报价每低于最佳报价值一个百分点，扣0.1分；
●交易报价每高于最佳报价值一个百分点，扣0.2分；
以上内容计算报价分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。
4.当全部有效报价仅剩一家或二家时，可以继续评审，也可以否决本次交易，依法组织重新交易。
第六条：确定成交候选人
1、各交易申请人最终得分按：资信部分得分+商务部分得分+技术部分得分
2、交易评审小组完成评审后，应当向发包人提出书面评审报告。交易评审小组推荐的成交候选人应当限定在1至2人，并按最终得分高低标明排列顺序，评分相同时报价低者优先。评分、报价均相同时，以监理大纲最高得分优先，如监理大纲得分也相同时由交易评审小组全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。
3、发包人应当根据评审结果确定排名第一（得分最高）的为第一成交候选人。
4、如发生投诉争议等情况时，经查实第一成交候选人存在违法、违规行为，不符合成交条件，且该行为在评审时是无法发现和确认的，发包人人可以在其他成交候选人中按照推荐的排序确定成交人，也可以依法组织重新交易。
第六条完成评审报告
交易评审小组应根据评审情况和结果，提交书面评审报告。评审报告由交易评审小组成员起草，按少数服从多数的原则通过。交易评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。
评审报告应包括以下内容：
（一）交易记录；
（二）交易内容、过程和结果；
（三）无效处理情况说明及依据；
（四）询问澄清纪要；
（五）其他建议
第三章、交易申请文件格式
监理单位应按下列名称、顺序、格式，并依据“交易申请人须知”的要求编列交易申请文件：
第一部分资信部分
一、交易函
二、法定代表人身份证明书
三、授权委托书
四、监理机构
五、资格条件审查资料
（一）交易申请人基本情况表
（三）交易申请人在监的和新承监的项目一览表
（四）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员汇总表
（五）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表
（六）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员（试验员）承诺书
（七）交易申请人履约信誉情况表
（八）交易申请企业市场行为信用档案情况表（监理项目）
六、履约保证金承诺
七、廉洁守信承诺书
八、疫情防控承诺书
九、纳入标后履诺考评承诺书
十、资信业绩及能力自评表。
第二部分技术部分
技术部分主要为监理大纲，应包括（但不限于）以下内容如下：
第一节工程概述
第二节监理工作的范围
第三节主要监理岗位的职责
（一）总监理工程师的职责
（二）其他主要监理人员及岗位的职责
第四节本工程监理工作重难点分析及对策
第五节监理工作的程序与措施
（一）施工准备期监理的程序和措施
（二）施工及交工验收期监理的程序和措施
1、安全监理的程序和措施
2、质量监理的程序和措施
3、费用监理的程序和措施
4、进度监理的程序和措施
5、施工环境监理的程序和措施
6、合同管理的程序和措施
7、信息管理的程序和措施
8、组织协调的方法和措施
（三）缺陷责任期阶段监理的程序和措施
（四）记录和报告格式
第六节对本工程的建议
第三部分商务部分
1、投标函（详见格式）；
2、监理服务费报价（“监理服务费交易报价”相关表式（表2.1、表2.2、表2.3、表2.4））
一、外包封面
| 项目编号： 工程名称： 发包人： 交易申请人： 交易申请文件类型： (商务部分)或(资信部分)或（技术部分) 注意： 年 月 日 时 分交易，交易申请文件此时间前不得开启。交易申请人：（盖 章）法定代表人：（签字或盖章） |
二、施工监理交易申请文件封面
正本正本
施工监理交易申请文件
交易工程名称：
发包人：
交易申请人：（单位名称并盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
交易申请人地址：
交易申请文件类型：商务部分或资信部分
日期：年月日
施工监理交易申请文件
交易工程名称：
交易申请文件类型：技术部分
日期：年月日
三、交易函
致：（发包人名称）：
1、我方已仔细研究了（项目名称）施工监理交易文件的全部内容（含第号至第号补遗书）后，在此郑重表示，愿意按照递交的资信及技术文件中确定的投入力量和工作方法，遵照监理交易文件中提出的各项要求，以商务报价文件中填报的监理服务总费用承担并完成本工程在施工阶段及缺陷责任期阶段的监理服务工作，监理服务期为个月，对第三方履约管理的服务目标为。
总监理工程师：（姓名），职称：；监理资格证书编号：。
2、我方承诺在交易有效期内不修改、撤销交易申请文件。
3、随同本交易函提交交易保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。
4、如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订施工监理合同。
（2）我方承诺按照交易文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺在接到发包人的书面进驻通知后在发包人要求的期限内进驻现场并开展监理工作。
5、我方在此声明，所递交的交易申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“交易人须知”第1.3项规定的任何一种情形。
6、（其他补充说明）。
交易申请人（全称并盖章）：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
电话：
传真：
邮编：
日期：年月日
四、法定代表人身份证明书
（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为。
特此证明
| 法定代表人身份证复印件 |
交易申请人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日
五、授权委托书
本授权委托书声明，我（姓名）系（交易申请人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的工程的交易活动。代理人在交易、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
| 委托代理人身份证复印件 |
代理人：性别：年龄：_______
身份证号码：职务：联系方式：
交易申请人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
联系方式：
授权委托日期：年月日
后附社保凭证
六、监理机构
交易申请人拟派驻监理机构组织框图
七、资格条件审查资料
（一）交易申请人基本情况表
| 交易申请人 | ||||||||||
| 营业执照 | ||||||||||
| 营业执照编号 | 注册资金 | |||||||||
| 发照机关 | 注册地址 | |||||||||
| 成立时间 | 企业性质 | |||||||||
| 经营范围 | ||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 证书编号 | |||||||||
| 发证机关 | 业务范围 | |||||||||
| 领导层构成情况 | ||||||||||
| 姓名 | 职务 | 职称 | 联系电话 | |||||||
| 法定代表人 | ||||||||||
| 企业负责人 | ||||||||||
| 技术负责人 | ||||||||||
| 财务负责人 | ||||||||||
| 人员职称构成情况 | ||||||||||
| 人员总数 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 | ||||||
| 管理人员 | 监理人员 | 后勤人员 | ||||||||
| 45岁以下 | 45-60岁 | 60岁以上 | ||||||||
| 自 年到 年营业额情况（万元） | ||||||||||
| 年 | 年 | 年 | ||||||||
注：本表后应附法人营业执照副本、监理资质证书副本、基本账户开户许可证等相关资料的复印件并加盖公章。
（二）交易申请人近年已完工的类似工程一览表
| 序号 | 工程名称 | 规模 | 总投资（万元） | 建设单位 | 建设起止时间 | 备注 |
附表：交易申请人近年已完工的类似工程明细表
| 1 | 工程名称 | ||||
| 1 | 工程地点 | ||||
| 2 | 建设单位 | 名称 | 联系人 | ||
| 2 | 建设单位 | 地址 | 联系电话 | ||
| 3 | 施工单位 | 名称 | 联系人 | ||
| 3 | 施工单位 | 地址 | 联系电话 | ||
| 4 | 合同身份（标明其中之一）□ 独立承监人 □ 联合体牵头人 □ 联合体成员 | ||||
| 5 | 工程施工合同总价： | ||||
| 6 | 工程质量等级、获得何种荣誉： | ||||
| 7 | 工程开工及竣工时间： | ||||
| 8 | 工程规模和主要工程内容： | ||||
注：1、监理业绩证明文件需提供：(1)施工监理合同协议书；(2)发包人出具的交工验收证书或竣工（交）工质量验收（评定）报告或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。
2、上述资料中的监理人名称与交易申请人名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
3、工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，交易申请人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。
（三）交易申请人在监的和新承监的项目一览表
| 序号 | 工程名称 | 规模和主要工程内容 | 总投资（万元） | 建设单位 | 建设起止时间 |
注：附中标通知书和（或）施工监理合同协议书复印件。
（四）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员汇总表
| 序号 | 姓 名 | 拟任监理职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业技术职称 | 监理持证证号 | 专业工作年限 | 根据交通运输部最新信用评价结果，个人评价周期内累计扣分值 |
（五）交易申请人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||||||
| 职称 | 毕业院校 | |||||||||||
| 毕业时间 | 最高学历 | 专业 | ||||||||||
| 监理资格 | 证书编号 | |||||||||||
| 拟出任岗位 | 专业工作年限 | 监理工作年限 | ||||||||||
| 主要工作经历 | ||||||||||||
| 年月 | 单位 | 工程名称 | 在项目中担任岗位 | 主要工作 | 证明人 | 联系电话 | ||||||
| 目前在监的和新承监的项目名称 | ||||||||||||
| 担任职务 | ||||||||||||
| 在监的和新承监的项目计划交工时间 | ||||||||||||
| 奖惩情况 | ||||||||||||
注：后附资料详见交易申请人须知附录3的相关要求。
（六）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员（试验员）承诺书
致：（发包人全称）
我谨代表（交易申请人全称）郑重承诺：若我单位成为项目/工程第/监理标段的中标人，将保证派遣满足交易文件规定的监理办设施设备及监理工程师和监理员（试验员）到场，即基本设施设备及监理人员的人数、技术职称、监理资格、工作经历和年龄等所有各项条件均满足交易文件合同专用条款的规定要求，为本工程监理工作服务。
特此承诺。
交易申请人：（盖章）
法定代表人（或其授权代理人）：（签字或盖章）
日期：年月日
（七）交易申请人履约信誉情况表
| 项目 | 交易申请人情况 | 交易申请人如实填写 |
| 1交易申请人应如实填写下列内容：1、不存在交易须知第1.3项的情形；2、近三年（自 2019年9月1日以来），交易申请人及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为（发包人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）对拟成交单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。 | ||
| 2．监理人信用等级（监理人信用等级以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的按B级处理。当浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为B级及以下，交通运输部最新公布的信用评价结果低于浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果时，以信用等级低的为准）。 | 浙江省交通运输厅最新信用等级： 。交通运输部最新信用等级： 。 |
（八）交易申请企业市场行为信用档案情况表（监理项目）
| 交易申请人名称 | 企业资质等级 | |||
| 企 业 地 址 | 联 系 电 话 | |||
| 统一社会信用代码 | 拟派项目负责人 | |||
| 交易申请人信用信息情况 | 有无被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准） | |||
| 交易申请人信用信息情况 | 有无被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准） | |||
| 交易申请人信用信息情况 | 至交易截止日前三年内，有无行贿犯罪记录 | |||
| 交易申请人信用信息情况 | 至交易截止日前三年内，有无被列入失信被执行人名单 | |||
| 拟派项目负责人信用情况 | 有无被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准） | |||
| 拟派项目负责人信用情况 | 有无被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准） | |||
| 拟派项目负责人信用情况 | 至交易截止日前三年内，有无行贿犯罪记录 | |||
| 拟派项目负责人信用情况 | 至交易截止日前三年内，有无被列入失信被执行人名单 | |||
| 交易申请人声明 | 以上内容是本交易申请人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目成交资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章）交易申请人： （单位公章）日 期： 年 月 日 | |||
注：1.“交易申请人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。
2.如有被提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。
八、履约保证金承诺
发包人名称：
（1）如果我方成交，我方将在签订合同前，向发包人缴纳成交价的2%作为履约保证金。履约保证金采用银行/网银转账、电子汇款的形式缴纳或者保函。如未按时、按要求缴纳，我方将自愿放弃本项目成交资格。
（2）如果我方成交，我方将按照交易文件的规定提交成交价的2%作为履约保证金或者保函，并在交易文件中规定的期限内与贵方签定承包合同，承担承包单位的一切义务和责任。
交易申请人：（盖单位章）
法定代表人：（签字并盖章）
时间：年月日
九、廉洁守信承诺书
本公司决定参加项目交易。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：
1.以他人名义交易，允许其他单位或个人使用本单位资质交易；
2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交资格；
3.与发包人或者其他交易申请人相互串通交易；
4.成交后将项目转包，或违法分包；
5.成交后与发包人签订背离交易文件及合同实质性内容的私下协议；
6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。
二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：
1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；
2.报销应由上述单位或个人支付的费用；
3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；
4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；
5.无偿或明显低于市场价装修住房。
三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。
四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合发包人开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。
上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。
（本承诺书由交易申请人法定代表人签名，并加盖公章；一式两份，发包人与交易申请人各持一份，与交易申请文件一并递交。）
法定代表人（签字或盖章)：
承诺单位（公章）：
承诺日期：
十、疫情防控承诺书
为了积极配合浙江省省委省政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，作为安吉县梅溪镇农村公路提升项目（林区道路）一期、二期监理项目（项目编号：）的交易申请人（授权委托人），作出如下承诺：
承诺我单位参与本次交易活动的人员并遵守疫情防控期相关的监管措施。
交易申请人：（全称并盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
时间：年月日
十一、纳入标后履诺考评承诺书
我单位参加项目投标，若中标，我单位承诺：严格按照招标文件的要求配备相关人员，并按照安吉县公共资源交易管理办公室《关于推行工程建设项目中标单位标后履诺考评工作的通知》的要求，参与标后履诺考评。如违反，自愿接受相关处理。
承诺单位：（盖单位章）
年月日
十二、资信业绩及能力自评表
自评表格式自拟，自评分应按自身提供的材料按实填写，并提供对应页码，如不按要求填写的，有可能造成其交易无效。
十三、投标函
致：（招标人名称）
1、我方已全面阅读和研究贵方的项目编号为的工程监理交易文件和补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程交易的全部有关情况。同意接受交易文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理交易申请的全部内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。监理费合计为人民币（小写）元，（大写）元，负责本工程总监是，监理人数为人，监理服务期为本次监理服务期自本工程开工之日起至施工结束为止进行全过程、全方位监理（其中监理服务期至项目实际验收结束，并免费延长到审定工程结算为止；在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任，缺陷责任期为1年，施工质量控制目标为。
2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及交易文件的规定参加交易，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。
3、如由我方中标，在接到你方发出的成交通知后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签定监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。
4、我方承认该交易申请文件格式为投标文件的组成部分。
5、本投标文件自投标截止之日起天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。
投标单位（盖章）：法定代表或授权代表（签字或盖章）：
联系人：联系地址：
电话：邮编：
开户银行：账号：
日期：年月日
十四、监理服务费报价
1、监理服务费报价说明
1.1本监理服务费报价是完成合同条款中约定监理服务阶段的监理服务范围和内容所需要的监理服务费用。
1.2本监理服务费报价应与交易文件中的交易申请人须知、合同通用条款、合同专用条款、标准以及交易范围涵盖工程内容一起阅读和理解。
2、监理服务费报价表
监理服务费报价汇总表
监理标段名称：
| 序号 | 项目名称 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 施工阶段监理服务费（含施工准备期、施工及交工验收期） | ||
| 2 | 缺陷责任期阶段监理服务费 | ||
| 3 | 其他费用 | ||
| 4 | 监理服务费总价 | =（1）+（2）+（3） |
交易申请人：（全称并盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：年月日
联系我们
上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
bd@datauseful.com
关注给力商讯公众号
下载给力讯息APP
返回顶部