空港云鼎广场临时用电设计及施工招标(空港云鼎广场临时用电设计及施工招标)

中标

临时用电设计电力设施工程施工电力工程施工总承包输变电工程专业承包送电工程电力承装工程设计

金额

项目地址

云南省

发布时间

2019/03/28

公告摘要

项目编号kmdz2019007

预算金额-

招标公司昆明空投城市资源开发有限公司

招标联系人-

招标代理机构云南晨晟招标咨询有限公司

代理联系人-

中标公司云南瑞森电力工程有限公司

中标联系人巫学

公告正文

空港云鼎广场临时用电设计及施工招标（空港云鼎广场临时用电设计及施工招标）

标段编号:

E5301000003018592001001

评标结果公示正文:

评标结果公示

备案登记编号：KMDZ2019007

招标人

昆明空投城市资源开发有限公司

联系电话

0871-67168510

招标代理机构

云南晨晟招标咨询有限公司

联系电话

0871-63139599

工程名称

空港云鼎广场临时用电设计及施工招标

开标时间

2019-03-27 10:30

开标地点

昆明市公共资源交易中心

招标方式

公开招标

评标办法

综合评分法

中标候选人名称

项目负责人

项目负责人相关证书名称和编号

技术负责人

技术负责人相关证书名称和编号

投标报价（元）

其他报价

综合评分得分

工期（交货期）

质量

响应招标文件要求的资格能力条件

其他

投标人资质登记

信誉要求

企业业绩

项目经理业绩

技术负责人业绩

其他响应条件

第一中标候选人

云南瑞森电力工程有限公司||云南思瑞电力勘察设计有限公司

巫学

二注册建造师：滇253071005520、安全生产考核证：云建安 B（2011）0077902-08

设计报价：下浮（25）%；施工报价：下浮（6.6）%

88.51分

30日历天（其中：设计周期10日历天，施工工期20日历天）

电力设施工程施工及质量经验收达到“合格”，符合国家现行有关强制性标准的规定；于竣工验收合格后的10日内配合供电运行部门完成投运前的竣工试验，施工成果同时应满足电力部门的各项管理要求。（质量违约金为工程结算价款的3%）

设计负责人及证书编号:罗跃文（工程师证：0110163245）

（1）在中华人民共和国境内注册，具备有效的企业法人营业执照。（2）同时具备①建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质；②国家电力监管委员会颁发的电力承装（修、饰）电力设施许可证四级及以上资质；③建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业设计丙级及以上资质。（3）具备有效的安全生产许可证并在有效期内。

2015年至今，没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，不存在挂靠、借用资质等不良行为记录。提供了企业及企业的法定代表人、拟派的项目经理及设计负责人无职务犯罪记录的“中国裁判文书网”查询结果，未被纳入“信用中国”失信被执行人名单的查询结果，企业的法定代表人、拟派的项目经理及设计负责人未被纳入“全国法院失信被执行人名单信息查询系统” 失信被执行人名单的查询结果。

类似业绩：文山市老保黑保障性住房供配电设施采购项目，楚雄市110kV 谢白线迁改工程，云南正林实业集团有限公司西山区47 号片区10kV 住宅供电设计，普洱供电局思茅、澜沧、孟连、西盟、江城无人值班改造设计，空港经济区云水路电力通道建设工程设计及施工。

（1）拟派的项目经理须具备贰级及其以上注册建造师执业资格（机电工程专业），具备有效的安全生产考核合格证书（年检合格），拟派的项目经理的注册建造师资格证书及安全生产考核证注册单位须与投标人名称一致。（2）设计负责人具有工程师及以上职称证书。

第二中标候选人

云南恒兴电力工程有限公司||云南协成电力勘察设计有限公司

茶文俊

二注册建造师：滇201121218746、安全生产考核证：云建安 B（2012）0082505-02

设计报价：下浮23%；施工报价：下浮7%

81.27分

30日历天（其中：设计周期10日历天，施工工期20日历天）

满足有关电力设施工程施工及质量验收规范的要求，质量经验收达到“合格”，符合国家现行有关强制性标准的规定；于竣工验收合格后的10日内配合供电运行部门完成投运前的竣工试验，施工成果同时应满足电力部门的各项管理要求

（1）设计负责人及证书编号:吴洪（高级工程师证：170361244）（2）工期承诺：30日历天（其中：设计周期10日历天，施工工期20日历天）未于竣工验收合格10日内配合供电部门完成投运前竣工试验的，愿意承担该项违约金100000.00元的处罚；其余执行通用合同条款执行。如未按时移交工程的愿意接受5000元/天的违约金罚款，以实际认定的天数累计计算。

类似业绩：老 320 国道升级改造工程路灯及信号灯外接电源及支线电力设施建设工程，昆明新机场生产生活配套服务区公共租赁住房（一期）10KV 配电工程，云时代广场供电及变配电工程，昆明·兰都荟商业中心项目永久用电工程项目，云南甬商置业滇池度假区金家社区城中村改造10KV 配电工程，金马片区回迁安置房一期（金马腾苑）建设项目供电系统、发电机房与配电室设备采购与施工，第三城？紫香园项目10kV 配电工程设计施工一体化，领东山语建设项目（A3地块）变配电工程设备采购与施工，官渡区文化生态新城（金家地地块、红星地块、新二地块）电力迁改设计施工总承包，国福现代城玉兰苑、玫瑰苑项目电力设计工程，昆明长坡泛亚国际物流园区安置房 A 区居民生活用电、11#综合楼商业用电及 26#幼儿园（非居民）用电工程设计，领东山语建设项目领东山语品山苑（A1 地块）、揽山景苑（A2 地块）变配电工程设计，澜湾俊园 17 号地块10KV 配电工程设计

第三中标候选人

昆明天际电气工程有限公司||昆明鼎能电力设计有限公司

杨文博

二注册建造师：滇253101003917、安全生产考核证：云建安 B（2010）0075037-02

设计报价：下浮（28）%；施工报价：下浮（7.5）%

80.45分

30日历天（其中：设计周期10日历天，施工工期20日历天）

符合有关电力设施工程施工及质量验收规范的要求，质量经验收达到“合格”，符合国家现行有关强制性标准的规定；于竣工验收合格后的10日内配合供电运行部门完成投运前的竣工试验，施工成果同时满足电力部门的各项管理要求

设计负责人及证书编号:朱藕新（高级工程师证：核总燃资证 0079608 号）

类似业绩：御府中央小区A2-1、3，A4-3 地块10kV 用电设计，昆明碧桂园凤凰湾项目 10kV配电工程设计，昆明恒大玖龙湾项目 A1、A2、A3 地块永久供电设计，昆明恒大傲珀澜庭城项目永久供电设计合同，固地尚城商务中心10kV 配电工程，泊岸临时用电施工，官渡区云南浙万置业魅力之城 A7 地块 10kV配电工程项目施工，昆明主城老旧排水管网改造及泵站建设工程（子项目一）--泵站配电改造工程施工（项目名称）2标段施工，云南白药七甸提取产能提升项目高压电器设备及工程施工，昆明市第十四水质净化厂建设工程施工临时用电工程，云南省公路局办公楼（D 栋）供电扩容改造项目设计施工一体化项目

备注

本项目未对技术负责人的资格及业绩进行要求，未对项目经理及设计负责人的业绩进行要求。

废标情况

被废标投标人名称	废标原因
云南元象电力工程有限公司\|\|河北创绘工程设计有限公司	“开标记录表”中设计报价为下浮20%，在投标函及商务部分投标报价一览表中设计报价为下浮24%，按形式响应性评审标准“报价唯一”的规定，未通过形式响应性评审。
楚雄市光明电力工程有限责任公司\|\|云南通达电力勘察设计有限公司	未提供设计业绩证明材料扫描件，按资格评审标准“业绩要求”的规定，未通过资格评审。
云南坤厚电力工程有限公司\|\|云南电力设计咨询研究院有限公司	提供的“信用中国”查询截图不满足要求，未提供项目经理建造师延续注册的证明材料，按资格评审标准“信誉要求”及“人员要求”的规定，未通过资格评审。
曲靖晋源实业有限公司\|\|曲靖东电电力设计有限公司	未提供国家电力监管委员会颁发的电力承装（修、饰）电力设施许可证四级及以上资质证书扫描件，按资格评审标准第一项“投标人资质条件”的规定，未通过资格评审。
云南林锦电力工程有限公司	未提供设计负责人“中国裁判文书网”、“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”的查询结果截图，按资格评审标准“信誉要求”的规定，未通过资格评审。