（全流程电子化）采购文件竞争性磋商无锡市政府采购项目

2022年5月采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司采购项目名称：玉祁中心小学体育馆修缮工程代建单位：无锡惠玉投资控股有限公司采购人：无锡市惠山区玉祁街道办事处采购编号：HSJSSHXCG2022-0502

第五部分附件…………………………………………………29第四部分合同条款…………………………………………26第三部分采购需求…………………………………………24第二部分投标供应商须知……………………………………9第一部分磋商邀请……………………………………………3目录

（二）磋商文件：公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。（一）遵循原则：第二部分.投标供应商须知分.磋商邀请

1．投标人如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商邀请”规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至指定地点，联系方式详见磋商邀请。（三）磋商文件的解释：4．磋商文件仅作为本次采购投标使用。3．投标人应在磋商邀请函规定的地点及方式获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。2．磋商文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。1．磋商文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

3．投标人应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。2．澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的接收截止时间。1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件组成部分，与磋商文件具有同等约束力。（四）磋商文件的补充或修正：3．本文件的最终解释权归采购人。2．采购人、江苏省华厦工程项目管理有限公司将按“磋商邀请”规定的时间对投标人针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；（1）关于资格的声明函；第一部分：资格证明文件：1.证明文件：响应文件由证明文件、响应函、报价文件、技术部分四部分组成。（五）响应文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020或2021年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；（6）项目负责人有效的二级及以上注册建造师证书（房屋建筑工程专业）原件扫描件、有效的建筑施工企业项目负责人《安全生产考核合格证书》原件扫描件；（5）供应商的资质证书（建筑工程(2015新标准)三级及以上资质）原件扫描件、供应商的安全生产许可证原件扫描件；（4）供应商法定代表人身份证原件扫描件及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

*上述资格证明文件必须全部提供，否则视为资格证明文件不完整。投标供应商所提交的资格证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。（13）报价供应商必须为中小企业，提供《中小企业声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。（12）承诺书（格式见附件）；（11）授权委托人及项目负责人《职工养老保险手册》（内附2021年11月-2022年04月的缴费清单）或由社保机构出具的本企业为其依法缴纳的2021年11月-2022年04月的社保证明材料；（磋商时必须提交原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件扫描件，法定代表人亲自参与的除外）（10）授权委托人及项目负责人与供应商企业签订的劳动合同原件扫描件；（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

2)项目负责人简历表（格式见附件）1)实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）（3）实施项目管理机构配备情况：（2）报价供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）；（1）报价供应商简介和经营情况说明；第二部分：补充性证明文件：

3、报价文件（格式见附件）：（2）开标一览表（格式见附件）；（1）响应函；2、响应函部分（格式见附件）：4)项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）。3)项目技术负责人简历表（格式见附件）

（6）综合单价分析表表6（5）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5（4）单位工程投标报价汇总表表4（3）单项工程投标报价汇总表表3（2）建设项目投标报价汇总表表2（1）投标总价表1

（12）计日工表表12（11）专业工程暂估价及结算价表表11（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表表10（9）暂列金额明细表表9（8）其他项目清单与计价汇总表表8（7）总价措施项目清单与计价表表7

表17（17）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）（16）发包人提供材料和工程设备一览表表16（15）总价项目进度款支付分解表表15（14）规费、税金项目计价表表14（13）总承包服务费计价表表13

（2）施工现场平面布置和临时用地布置；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；4、技术部分（技术方案）：（19）品牌选定表表19表18（18）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

*注：上述资格证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件扫描件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件扫描件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标供应商所提交的资格证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。（7）劳动力、机械设备和材料投入计划。（6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；（5）安全保障措施；（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

5、响应文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改；响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。4、响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。3、如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。2、响应文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。（六）响应文件的要求：

4.除非采购人对磋商文件予以修改，报价供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。3.本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照（1）国家相关法律、法规。（2）广州亚泰建筑设计院有限公司设计的玉祁中心小学体育馆修缮工程CAD图纸。（3）中华人民共和国住房和城乡建设部于2013年7月1日颁发的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。（4）苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。（5）江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)《江苏省修缮建筑定额》(2007年)、《江苏省修缮安装定额》(2007年)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）。（6）《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价【2016】154号文。（7）苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价【2018】298号、苏建函价【2019】178号增值税计价政策调整的通知。（8）江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。（9）《江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(2019)第19号。（10）无锡市建设局有关文件计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，报价供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知报价供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，报价供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。2.报价供应商的投标报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。1.本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》、锡建价〔2014〕5号文规定的工程量清单计价格式。（七）报价要求：6、响应文件按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录和页码。

10.设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，报价供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的技术文件要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的技术文件，自主合理报价。各报价供应商应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工时工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的成交供应商。9.各种材料的价格当采购人未提供价格时，由报价供应商自行进行市场调查后决定报投标价，但各报价供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，风险调整方法详见施工合同。超过部分根据相关文件双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，报价供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。8.报价供应商不得改变不可竞争费用标准收取：（1）现场安全文明施工措施费、（2）规费、（3）税金、（4）磋商文件中已明确的材料设备及暂定费用、（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。7.报价供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调正，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。6.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入报价供应商认为合适的细目中，在采购清单分析中反映出来。采购清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在报价供应商认为合同的细目报价中。5.报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（4）水、电费用请投标供应商自行考虑，费用纳入投标报价中。施工用水、电源由投标供应商自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续。（3）采购人不提供超出定点线外的临时用地。若另需租用土地，费用请纳入合适的报价工程中；（2）自开工之日起，成交供应商应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程完工交工验收通过。照管期间，如发生损失，应由成交供应商自理；（1）成交供应商应负责做好施工场地周围和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并将预计可能发生的费用列入投标报价；12.报价应考虑的其它事项：11.本项目采用固定单价报价方式：投标供应商应根据施工现场的实际情况、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。

2.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。1.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标截止时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取磋商文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据)，并在报价截止时间之前上传响应文件。（八）网上报价：15.本工程采用营改增后一般计税方法。14.报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交供应商今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。13.经竞争性磋商小组认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，供应商必须在30分钟内通过政府采购交易管理一体化系统提供书面说明并加盖电子公章，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标处理。

投标供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：（九）无效响应响应文件的确认：6.报价供应商进行网上报价请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。5.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等)扫描上传至投标系统。4.报价供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。3.报价供应商按磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；响应文件未按要求密封、签署、盖章的；电子响应文件未按规定的期限报价的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不同供应商的响应文件内容出现非正常一致的；不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；不同供应商响应文件相互混装的；响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；不同供应商响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；投标报价高于磋商文件规定的最高限价；未提供技术文件的；响应文件内容不全或不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他无效情形的；同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

项目经理有在建工程的（在建工程是指新建、改建、扩建工程）。经评审小组认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在30分钟内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各投标分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。企业名称、项目负责人与报名时不一致；响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的，均同为无效；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

2.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：响应文件的评审依据：由专家组成磋商小组，并实行回避制度。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。磋商、评审工作由江苏省华厦工程项目管理有限公司负责组织。（十）磋商、评审：

3.磋商开始工作程序同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2.1.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.响应文件资格性检查采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。4.信用信息查询3.3响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行评审。3.2解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。3.1所有供应商在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件。

6.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。6.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。6.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。6.磋商、评审程序5.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。5.1响应文件资格性检查由磋商小组负责。

6.1.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。6.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的内容和要求、合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购交易管理一体化系统同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购交易管理一体化系统重新提交响应文件，由其授权的代表应答并加盖电子公章。6.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。6.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过政府采购交易管理一体化系统发起。供应商的澄清、说明或者纠正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。6.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。6.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

6.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。6.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。6.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。6.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。6.2比较与评价6.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（一)评分项目及分值（总分100分）本次评标评分保留小数点后两位。8.评分标准（总分100分）评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,中标候选人并列的按方案优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。通过初审和磋商，并提交最后报价的报价人，可进入综合评分阶段。7.评审方法

满足竞争性磋商文件要求且经磋商后最终的最低投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：（1)报价：（满分30分)（二)各项目评分标准（3）技术文件50分（2）投标人综合实力评价20分（1）报价30分

供应商具有有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书的，得2分；具有有效的ISO14001系列环境管理体系认证证书的，得2分；具有有效的职业安全健康管理体系认证证书，得2分，本项最高得6分，须提供有效期内的证书原件扫描件附入响应文件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。2）管理体系（6分）项目管理机构配备齐全（项目负责人一名、技术负责人一名、专职安全员一名、施工员一名、质量员一名、资料员一名），配备齐全得基本分5分；上述人员中技术负责人具有高级工程师及以上职称的，加2分；其他人员除上岗证书外另具有工程师及以上职称的，有一个加1分，最多加3分；人员不得兼任，同一个人员以最高职称计分，本项最高10分。须提供上述人员的上岗证书、职称证书、与供应商企业签订的劳动合同及由社保机构出具的供应商为上述人员缴纳的2021年11月-2022年04月社保证明，磋商时须提供原件扫描件或带二维码可电子查询的打印件扫描件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分；人员不齐本项不得分。1）项目管理班子的配备情况（10分）（2）投标人综合实力评价（20分）报价得分=(评标基准价／最终报价)×30。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）（2）施工现场平面布置和临时用地布置（6分）（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（7分）（3）技术部分（50分）供应商承担过的项目被省级及以上建设行政主管部门评定为“优质工程”的，有一个得2分，同一项目不重复计分，本项最高4分。证书有效期自本工程发布公告首日起往前推算，国家级有效期3年，省级有效期2年，提供证明文件或证书原件扫描件附入响应文件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。3）企业荣誉（4分）

技术标评委一般按照下列评分幅度对施工组织设计进行评分：注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”。（7）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）（6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施（7分）（5）安全保障措施（8分）（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）

3.在发布成交公示的同时，江苏省华厦工程项目管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。1.磋商小组根据磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。江苏省华厦工程项目管理有限公司自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布中标、成交结果公告，同时向中标、成交供应商发出中标、成交通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法规处理。(十一)确定成交供应商：加分因素：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，予以加1分（节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）。90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。（取所有评委打分分值的平均值）。

（十三）成交无效的确认：3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：(十二)采购项目的中止：

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；3.与招标采购单位、其他报价供应商恶意串通的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；1.提供虚假材料谋取成交的；

(十五)政府采购信用担保：3.江苏省华厦工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。2.成交供应商须自成交通知书发出之日起十日内向采购人交纳成交合同总金额10%的履约保证金证。履约保证金应该以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具保函等非现金形式提交。履约保证金在本项目验收合格并按相关规定扣除处罚款后退还，不计利息。属于中小企业的可以根据财库[2011]124号文件精神，采取专业担保机构出具的履约担保函(格式详见附件)的形式交纳履约保证金。1.采购人代表应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。(十四)签订、履行合同：报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。2.融资担保履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。1.履约担保政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括、履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

磋商文件的条款必须认真审阅，报价人应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由报价人负责。（十七）其它：采购代理费由采购人支付（采购代理费按照差额定率累进法计算，按下列费率打八折计取：100万元以下1%,100万-500万0.7%，500万-1000万0.55%，1000万-5000万0.35%；编标费按照差额定率累进法计算，按下列费率打六折计取：500万元以下3.8‰,500万-1000万3.4‰，1000万-5000万3‰）。（十六）中标服务费：4．合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年（采购人）：编号：政府采购履约担保函（项目用）附件：

（2）。（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额

三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。四、保证责任的终止2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

保证人：（公章）本保函自我方加盖公章之日起生效。七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。六、争议的解决

2.采购范围：招标图纸范围内的建筑装饰改造、机电安装工程及室外景观绿化内容,共包括：体育馆修缮、新建器材室的土建装饰、水电安装及部分室外管网；1.项目名称：玉祁中心小学体育馆修缮工程；一、工程概况分．采购需求年月日

8.工程计价方式：固定单价；7.质保期：两年（自本工程竣工验收合格之日起计算）6.质量违约金：合同价的5%；5.质量标准：一次性验收通过，100%合格；4.误期违约金：中标价的万分之八/天；3.施工工期：90日历天，具体的开工时间以采购人通知为准；

1.投标报价供应商的磋商报价的总额应是报价供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。三、有关说明二、工程量清单在发放磋商文件时由采购代理机构统一提供（详见附件）。11.工期、误期违约金、质量标准、质保期及质量违约金不得变更，否则为无效响应文件。10.付款方式：工程竣工验收合格后付至合同总额的40%；审计结束后付至审定总额的70%；审计报告出具之日起一年期满付至审定总额的97%，3%作为质保金待工程质量保修期满后一次性支付。但承包人应于每次付款前出具项目所在地预交税金及相应的无锡市税金发票，否则发包人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。本工程款由代建单位无锡惠玉投资控股有限公司支付。9.踏勘现场：投标人自行踏勘；

7.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。6.投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。5.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行。由代建单位（无锡惠玉投资控股有限公司）负责组织验收，依据为国家有关规定、磋商文件、中标方的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。4.投标报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.报价人须对采购项目的全部内容进行响应，并不得出现选择性报价，只报其中部分内容的，为无效报价。2.除非采购人对磋商文件予以修改，投标报价供应商应按采购人提供的清单及其计价格式，填报单价和合价。投标报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，结算时工程量可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

江苏省建设委员会监制监制玉祁中心小学体育馆修缮工程建设工程施工合同合同条款及格式

一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就玉祁中心小学体育馆修缮工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人：发包人：无锡市惠山区玉祁街道办事处（代建单位：无锡惠玉投资控股有限公司）一、合同协议书江苏省工商行政管理局

6.工程内容：玉祁中心小学体育馆修缮工程5.资金来源：自筹4.工程立项批准文号：/3.工程地点：惠山区玉祁街道玉祁中心小学内2.标段名称：/1.项目名称：玉祁中心小学体育馆修缮工程

三、质量标准与质量保修期工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日计划开工日期：2022年月日（具体开工日期以发包人通知为准）二、合同工期7.工程承包范围：招标图纸范围内的建筑装饰改造、机电安装工程及室外景观绿化内容,共包括：体育馆修缮、新建器材室的土建装饰、水电安装及部分室外管网。

五、项目经理2.合同价格形式:固定单价。人民币(大写)：(¥元)；1.签约合同价为:四、签约合同价与合同价格形式1.工程质量符合合格标准；质量保修期根据《建设工程质量管理条例》规定

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成安全生产考核合格证书号：；联系电话：。身份证号：；证书编号：；姓名：；职称：；承包人项目经理：

（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；

(3)若承包人在收到审计事务所出具的审定单30天内,未提出异议,又未在审定单上签字盖章确认,则该工程审定价以审定单上的审定金额为准,并出具审计报告。(2)在工程造价确定过程中如发生争议请无锡市造价管理部门裁定。(1)工程结算审计中，审减率<5%(含5%)的，审计费用由发包人承担；审减率5%-10%(含10%)的，审计费用由发包人、承包人双方各承担50%；审减率>10%的，由承包人全额承担。若审减率>25%，除审计费用由承包人全额承担外，另按工程审减额的3%进行处罚。承包人承担的相应审计费用，由发包人在其对应的项目工程款中代扣。4.审计事项约定：3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同在无锡惠玉投资控股有限公司签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

地址：承包人：收件人姓名：；电话：；地址：发包人：收件人姓名：；电话：；发包人、承包人按下列约定的方式送达书面材料，双方确认邮寄送达方式为EMS邮政快递，一经送达即生效十一、送达方式

本合同一式陆份，签字盖章后生效,发包人执肆份，承包人执贰份。十四、合同份数本合同自双方签字盖章生效。十三、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、补充协议

见证单位：（盖章）日期：年月日日期：年月日日期：年月日地址：地址：地址：（盖章及签字）：（盖章及签字）：（盖章及签字）：法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人发包人：（盖章）代建单位：（盖章）承包人：（盖章）

1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定三专用合同条款按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。二、通用条款

联系电话：/；资质类别和等级：/；名称：/；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

联系电话：/；资质类别和等级：/；名称：/；1.1.2.5设计人：通信地址：/。电子信箱：/；

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3工程和设备通信地址：/。电子信箱：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商约定；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定；1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款，其他按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.3法律

1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书、(2)中标通知书、(3)投标书及其附件、(4)本合同专用条款、(5)本合同通用条款、(6)技术标准和要求、(7)图纸、(8)已标价工程量清单、（9）招标文件、（10）其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有涉及，双方另行协商约定。发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定。

承包人提供的文件的期限为：正式开工前；需要由承包人提供的文件，包括：需要由承包人提供的文件，包括：全套投标文件、完善细化投标时的施工组织设计，提供切实的材料、设备、人员进场计划及工程进度计划。工程进度计划要充分考虑本项目总体进度情况。每月25日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况每月25日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：招标期间提供电子版图纸；发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前3天；

1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。承包人提供的文件的形式为：书面文本；承包人提供的文件的数量为：监理人、跟踪审计、发包人各一份；

监理人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；承包人指定的接收人为：承包人：收件人姓名：；电话：；地址：。承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；发包人指定的接收人为：发包人指定的接收人为：发包人：收件人姓名；电话：；地址：，送达方式：发包人、承包人按下列约定的方式送达书面材料，双方确认邮寄送达方式为EMS邮政快递，一经送达即生效。1.7.2发包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程施工现场大门为界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在竣工结算审核时，工程量清单上所列的分部分项工程量按实调整。在施工图纸及招标文件明确的内容，在工程量清单中无相应子目，视为漏项，可以提出核价签证申请，核定完成程序后可作为新增内容进入结算；有相应清单子目但项目特征描述不完整的，而该内容在图纸中已描述清楚或按规范必须有的内容、招标答疑未提出，视为已自行考虑在投标报价的综合单价内，结算时不另行增加费用；投标人报价未填单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。合同签订，视为承包人对清单和图纸符合性确定无误，并将所有问题已在答疑中全部解决。所有签证承包人必须在事件发生后7天内报出签证申请，逾期作为让利。承包人不得对下列任一情况提出增加费用或延长工期的索赔要求：a、一个有经验的承包人根据以往的施工经验能合理预见到的事情；b、一个有经验的承包人能合理预见到在工程建设过程中可能发生的事件；c、承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响，或无实质的影响；d、承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺，导致的各种影响；e、经现场管理人员多次提醒，而承包人却未对此引起足够的重视或未采取有效措施或采取的措施不到位的情况。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

职务：/；身份证号：/；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人

2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，处理施工过程中的各有关事宜。通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；

发包人是否提供支付担保：否。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由承包人自理。施工用电用水费用由承包人含在合同价中。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。承包人需要提交的竣工资料套数：四套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及竣工资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。

施工期间，承包人要做到文明施工，确保文明工地，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000元/次扣款。施工过程中，承包人必须接受发包人代表及监理的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从发包人有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失由承包人负责。已竣工工程未交付发包人前，承包人负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版）。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。

6.3承包人须向有关政府部门办理缴纳的一切施工手续费用（如工伤保险费、担保费、技术服务费、施工交易服务费、渣土费、粪便代扫费等等）；6.2因承包人原因造成的工程延期，造成人员窝工以及暂时无法预测(不可抗力因素的除外)的停工所发生的费用；6.1由于施工要求进行夜间作业而发生的费用；单价除了包含人工费和材料费等常规费用外，同时还已包括：不准使用社会闲、散、游及身份不明人员施工，技术及特种人员必须持证上岗，所有进入施工现场的人员包括发包人人员均须佩带由承包人专门人员发放的出入证。严格执行相关安全生产的规范条例，承包人应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。

6.9施工意外伤害保险费及政府规定的与工程施工人员有关的其他保险费用；6.8承包人负责协助发包人办理施工现场的进场、消防等许可手续及费用；6.7室外施工时受天气影响所产生的费用；6.6工程施工期间损坏原有应保留的设施的恢复费；6.5施工现场所用临时运输道路费用、线路接驳费用；6.4承包人所应缴纳的各种管理费、税金、规费、发票及其他不可预见费、风险费、施工临建费、文明施工费、现场办公费、材料损耗费、材料检测费、检验试验费、开荒保洁费、竣工资料整理存档费等；（备注：材料检测费、检验试验费指承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅现行的关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场）。

6.15除上述费用以外的其他所有承包人应付的费用。6.14本协议未列明但规范所要求包含的工序内容所包含的费用；6.13工程所在地政府规定的承包人应交纳的社保基金；6.12承包人应充分考虑其承包范围内的所有工序应采取的安全防护、质量保证等各个方面的措施费用，此费用已包含在投标报价中；6.11不因为承包人在投标报价时对现场情况考察不详细，不因为除工程变更、签证和发包人允许调整的主材价格以外的任何事由而调整造价；6.10安全事故处理费；

12、承包人权利和义务：12.1.承包人对整体施工质量及施工进度、工程安全管理负责，并承担责任；12.2.协助办理工程施工所需办理的各种批文、许可证或批准证书等手续（施工许可证及安监、质检站及主管部门规定的其它证照，费用由发包人和承包人负责各自应负责的费用）；12.3.本工程水电无甲供，水、电费用请承包人自行考虑，费用纳入投标报价中。施工用水、电源由承包人自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续；12.4.委派承包人驻工地代表并书面（须法定代表人签名并加盖单位公章）通知发包人，其代表负责施工现场的全面工作，根据协议规定处理现场有关事宜，该代表必须参加生产协调会，代表承包人作出决定，遵照发包人指示开展工作，负责处理现场有关本工程设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商签证等事宜。若承包人更换代表，须提前七天以书面形式通知发包人并经认可，其后任必须承担前任应负的责任。12.5.承包人应无条件服从发包人的监督和管理，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人代表签字后递交发包人项目负责人，发包人项目负责人在回执上签署姓名和收到时间。承包人应及时提供发包人所需的管理资料。对违抗及不服从发包人正常工作管理的承包人人员发包人有权要求撤换。12.6.承包人必须建立现场管理办公室并指定办公室管理人员名单，使信息得到及时传递。12.7.对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责。12.8.加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行。12.9.遵守政府有关部门对施工场地交通、市容、环卫和环保的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反规定而受到的罚款。12.10.协助发包人做好规划放线、验线等工作，以及提供足够之测量器材供发包人作查核使用。12.11.严格按照政府颁布的有关监理工作文件要求进行工作，按受发包人和监理公司管理人员的监督和检查，遵照其指示开展工作，并为其日常监督、检查提供便利和安全条件。12.12.对于政府有关部门发出所有关于本工程施工现场的任何意见及通知，承包人须彻底执行并承担相关责任。12.13.在协议有效期内购买及维持承包人施工人员的劳动保险和人身意外伤害保险及其他一切工程保险。12.14.自行解决现场施工用棚架、工棚等临时设施，严禁在施工作业区住宿。12.15.文明施工维护现场清洁，严禁在施工现场随地大小便。12.16.开工前编制施工组织设计（应是完备和切实可行的）、工程进度计划和材料清单、材料设备进场计划，书面报发包人审核确认后严格执行，如有变更承包人应在合理时间内提前上报发包人，避免出现因供应问题导致工期拖延。12.17.承包人进场施工后，不得无理中途停工、推脱施工内容，否则发包人不予任何结算，一切后果由承包人承担。12.18.做好施工原始记录，如实际进度与报送进度不符，发包人有权不予支付工程进度款。12.19.根据施工要求、设计变更、检测结果通知单和国家的施工验收规范以及本地有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐蔽验收工作，做好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因承包人原因而引起的责任和经济费用均由承包人承担。12.20.按施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员及过往人员生命、财产的安全，若发生事故，应积极处理并承担因此发生的费用，并立即书面报告发包人。12.21.承包人的材料进场、堆放应服从发包人项目负责人的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他专业分包商的任何物料。12.22.施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾及生活垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾及生活垃圾应清理出施工区域，按政府有关规定处理，否则由此引起的一切费用和损失由承包人负责。12.23.严格按照施工图与工程规范进行施工，确保工程质量，按本协议规定的时间如期竣工和交付。12.24.承包人作为总包单位应随时监控、监管各施工工序的质量、进度(包括甲供、甲专业分包项)，凡因监管不到位造成的费用，发包人一律不予承担，并有权扣除承包人相应的管理费用。12.25.承包人负责现场所有施工单位的协调管理以确保工程按期竣工并交付发包人正常使用。12.26.承包人应积极配合发包人办理退回发包人代缴的民工工资保证金的相关事宜。12.27.工程竣工后，向发包人提交壹套竣工图纸及四套竣工资料，竣工图纸及竣工资料必须符合发包人规定，若竣工图纸及竣工资料不齐或不按时提交则发包人有权不予验收且该工程不予结算。12.28.工程竣工验收并移交后，承包人的人员必须在15天内全部撤离施工现场（回修人员除外），否则，发包人有权拒绝再支付任何款项，并以每天5元/平方米标准向承包人收取地租费，此费用在工程结算款或预留款中扣除并追究承包人因此而造成发包人的一切损失。12.29.遵守工程所在地的有关规定，并已获得在本地区从事该项工程施工的资格。12.30.承包人在施工中发现设计错误应及时提出，并立即停止设计错误部位的施工及通知发包人和设计单位的有关人员进行处理；若承包人继续设计错误部位的施工，由此造成的损失由承包人负责。安全生产11.1承包人在施工过程中要服从发包人及监理人员的统一指挥，做好各项防护措施。11.2承包人应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因违反规定造成的损失和发生的费用均由承包人负责。11.3承包人要确保安全施工，派专人负责具体的安全工作，并经常组织学习安全宣传活动，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如因承包人原因发生事故，责任由承包人承担，与发包人无关，承包人同时保护现场并及时上报有关部门。11.4承包人应对所承包的工程进行安全技术交底，负责全面安全管理工作，并提出明确的安全生产要求。工程签证、变更10.1任何引起调整工程造价的事由（包括变更工程项目、增减工程量、更换设备材料及其他事由），均必须事先得到发包人项目负责人、跟踪审计单位及监理书面批准后，方可按照发包人批准的内容施工及调整相应的工程造价；没有事先得到发包人项目负责人及监理书面批准而擅自施工增加工程造价的，增加的工程款发包人不予结算，责任由承包人自行承担，且不得影响本工程项目的按期合格交付。10.2发包人指定、提供的材料以及设备、材料的更改，价格发生调整时，只调整材料差价部分及差价部分相应的现场安全文明施工费、规费和税金，其他费用不得调整。承包人必须以自有施工队伍施工，未经发包人同意，承包人不得将本工程进行任何形式的转让与专业分包，否则一经发现发包人有权解除备案合同，承包人须于接到发包人书面退场通知后三天内无条件撤离施工场地承包人已视察施工现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程之详细资料，并取得一切可影响造价的所有资料，承包人以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。造价允许调整的范围：7.1经发包人、监理单位和承包人签字确认的工程洽商，若涉及设计单位的，须设计单位共同签字确认；7.2经设计单位、发包人、监理单位和承包人四方签字确认的设计变更；

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目经理未获发包人同意擅自离职，按每天2000元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应安排同等资历的人员且经发包人批准后替换原项目经理。如承包人拒不替换，发包人有权扣除中标价5%的违约金直至终止合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每周一至周六常驻工地现场。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止合同。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人批准，主要施工管理人员不应无故不到位或被擅自更换，若确实无法到位或需更换的，应安排同等资历的人员且经发包人批准。若承包人擅自更换管理机构成员则视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。并应指定一名同等资历人员临时履行其职责。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人认为委派的管理机构成员的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的管理机构成员，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不足适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：施工图纸及工程量清单范围内的工程。禁止分包的工程包括：本工程未经发包人书面同意严禁分包。主体结构、关键性工作的范围：发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止合同。3.5.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人临时设施区内应统一考虑监理办公用房的布置。其他详见监理合同。关于监理人的监理权限：发包人委托的施工期间和保修期间的“五控”、“二管”、“一协调”，即质量、进度、造价、安全、环境保护控制；合同管理、信息管理；全面组织协调。关于监理人的监理内容：本工程的全部施工内容。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签定合同时提供中标价10%的银行保函。

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）按照建设部颁布的建设工程监理规范（GB50319-2000）对工程质量、造价进度进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：需要取得发包人批准才能行使的职权：A、同时担任多个项目的总监；B、调整批准的监理规划；C、调换总监代表或主要专业监理工程师；D、签发开、停工令；E、处理施工索赔问题，审批工期延长；F、审批工程变更的费用和工期费用。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，并满足发包人的使用要求，一次性验收合格。5.1质量要求5.工程质量（3）/。（2）/；

6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应在工程开工前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。治安管理须特别针对本工程而制定，安全事故由承包人承担一切后果。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按有关施工验收规范以及监理细则执行。所有隐蔽工程均须报监理验收，按建设主管部门的规定需报质监站验收的，必须报质监站验收。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求，关于延期最长不得超过：48小时。承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅现行的关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。5.3隐蔽工程检查

7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。合同当事人对文明施工的要求：一、达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。符合江苏省及无锡市有关施工现场的文明卫生要求。在颁发任何移交证书之前，承包人应从该移交证书所涉及的那部分现场，清除并运出承包人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使监理工程师和发包人满意的使用状态。二、工程施工期间的交通组织均由承包人自行解决。各工地可按工程进度分段设置围档，加强封闭式管理。本工程施工范围内的施工围挡按“锡政办发[2020]34号”文执行，所需费用已包含在投标人的合同总价内，工程竣工结算时不得另行计算。封闭围栏高度应大于3米并做到整洁、美观、安全可靠。施工过程中做到不扰民。三、禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道、农田排放）。四、是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：为承包人提交后14天。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：设计交底后3天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：设计交底后3天内向发包人提交2份格式与内容一致的工程进度计划，以及为完成该计划而采取的施工安排和施工方案的说明。施工方案应包括主要工作横道图和每月完成的工作量和形象进度。如果发包人认为有必要或工程实际进度不符合进度计划要求，可要求承包人每月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。承包人向发包人提交上述计划与说明，或用款计划，不能因此解除承包人根据合同应负的责任和义务。。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前完成全部施工准备工作。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后4天内，但不得晚于开工前7天。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：为承包人提交后14天。

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知

7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价。承包人未能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天按万分之八支付误期违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

（3）/。（2）双方另行确定；（1）按通用条款执行；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励

9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。承包人采购的材料设备，施工前均须提供封样，经发包人确认后方可批量采购进场施工。承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。一般的，除发包人供应的材料外，该工程的所有材料均由承包人采购，必需确保为原厂产品。为保证工程质量，对承包人购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备的材料品牌和生产厂家等，发包人有建议权及监督权。承包人采购材料的采购和供应，应得到发包人和监理工程师的批准或认可。未经监理工程师的批准或认可，承包人不得私自将材料设备运进现场，更不得将材料设备用于本工程。承包人所使用的所有物料必须满足相关验收要求。承包人投标时自报价格部分的材料必须进行充分的市场考察，确保满足购买条件，实施时承包人投标时的品牌未经发包人书面同意不得调换。材料设备的供应时间以保障工程施工顺利进行为原则，由承包人自理。具体事宜由承包人与材料供货商在签订的供应合同中明确，供应合同中应明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点，发包人和监理工程师有权对承包人的供货合同进行审查。对承包人采购和供应管理的一般要求：（1）承包人应根据采购量在其项目负责人部中配置有专门的、熟悉业务的采购人员；（2）承包人采购的材料设备应严格按照设计要求和有关标准、规范进行加工制造、检验、运输；（3）发包人和监理工程师有权对材料供货商进行考察，并可使用对不符合要求的材料供货商的否决权；发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供货商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担经济责任；（4）设备及材料按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格证书及使用、维修说明书等其他相关技术文件应要求供货商与货物同时交付，并作为竣工结算文件的一部分妥善保存，以备竣工时移交发包人；（5）承包人签订的材料采购合同应报发包人处备案。每月25日前,承包人上报月材料采购和使用报表,应附原始单证(可以是复印件),至发包人处备案；（6）对于发包人要求材料品牌中的材料，若承包人提供的材料不合格，发包人有权要求调换品牌，结算时单价不得调整。。8.6.1样品的报送与封存

9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员

10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：按通用条款执行。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。

2）、其它无综合单价的变更工程的综合单价确定方式：套用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)、《江苏省修缮建筑定额》(2007年)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价【2019】178号增值税计价政策调整的通知、2014版《江苏省建设工程费用定额》，材料价格按施工期间无锡市建设局公布的同期信息指导价，无信息指导价的按施工期间跟踪审计询价、结算审计确认的市场价，不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费计算出综合单价乘以报价让利系数（该让利系数为：（中标价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额），若以上公式计算得出的让利系数≥90%时，则让利系数取90%），确定结算价（甲供材和甲控乙供材不让利），在清单中以综合暂定价形式和暂列金额形式列入的等所有对造价作调整的项目均按此承诺的计价方法计算。1）、已定品牌、规格、型号的设备、材料：发包人对设备、材料的品牌、规格、型号等施工期间有权进行变更；发包人只承担因变更引起的材料价差，不承担因此而引起的其他任何索赔费用；价差以施工期间的市场价与合同基准期（递交投标文件截止日期前28天）期间的市场价的差为准。施工期间市场价的确定模式：承包人采购前7天上报，跟踪审计单位进行市场询价并初步审核，结算审计时最终核定。报价中有综合单价的按报价中的综合单价（同一子目有不同综合单价的按加权平均值计算综合单价）执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经跟踪审计审核确认后作为结算依据：2、发包人有权对设计方案进行进一步调整，因此而产生的造价变动，工程造价按下述约定调整，发包人不承担任何额外的索赔费用。1、未发生设计变更的计价：按中标价计量。关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议7、在施工期间，当发包人对工程实施单位工程实质性内容未发生重大调整时，承包人自行在“措施项目清单计价”中相应增加措施项目均按项（总价）计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整；费率措施项目中除安全文明施工措施费外，以费率形式计取的项目，费用不因工程造价调整而随费率调整；单价措施项目中按综合单价计价的，若发生设计变更时时按变更原则执行，若未发生设计变更其费用在结算时包干使用不再调整；单价措施项目中按项计量的由承包人综合考虑并将其费用报入该项费用中，其费用包干使用，结算时不再另行调整。6、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核、无锡市有权部门认定后可列入结算。5、如果投标报价高于市场价或套用定额×115%的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额×85%的综合单价，可界定为不平衡报价。如果投标报价高于市场价或套用定额×115%的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过10%及以上，超出原工程量清单110%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额×85%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少30%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款或工程量清单计价规范。4、材差调整：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。主要建筑材料差价的计取：应以《无锡工程造价信息》发布的材料指导价为基准（缺指导价的材料以发承包双方确认的市场信息价为准），差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。调差计算公式：材料差价施工期加权平均指导价－基准期指导价*[1±10%(或5%)]；第一类主要建筑材料包含的材料范围为：商品砼、预拌砂浆、砌块、水泥、砂、碎石、玻璃。第二类主要建筑材料包含的材料范围为：钢材、铝型材、电线、电缆。此外，单位工程中，材料价格占单位工程总造价比率≥5%/10%的，界定为一类/二类材。商品砼调差时根据不同的砼标号均按非泵送进行调差。工期延误的，延误期间的差价计算方法按上述约定不变。如果工期拖延原因是承包人造成的，上涨则不予调增，下跌则予以调减。3、安全文明施工措施费基本费按《江苏省建设工程费用定额（2014年）》营改增调整内容计取；标化工地增加费按该项目实际取得市级或省级标准化示范工地等级计取，计取办法按锡建建市〔2018〕17号及相关文件在工程结算时计取相应标化增加费。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂定价部分按相关规定确定最终结算价格。合同价款中，发包人另行发包的专业性工程，甲供设备、材料等暂列金额，在支付工程进度款时应予以扣除。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：可调整，详见合同条款12条中“风险范围以外合同价款调整方法”。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金额。暂列金额是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：无锡市造价部门公布的2022年第04期信息价；人工费按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》《苏建函价〔2022〕062号》计取。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法、政策性调整因素、不可抗力及拆迁因素”外，合同价款不调整。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。

6）、人工工资按政策性调整而调整。5）、安全文明施工措施费基本费按《江苏省建设工程费用定额（2014年）》营改增调整内容计取；标化工地增加费按该项目实际取得市级或省级标准化示范工地等级计取，计取办法按锡建建市〔2018〕17号及相关文件在工程结算时计取相应标化增加费。4）、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核认可调整合同价款。3）、如果因投标用的工程量清单中的工程量数量有误，应按实调整，引起的工程数量增减，应执行原有的综合单价。2）、暂定价部分按无锡市相关规定确定最终结算价格。合同价款中，发包人另行发包的专业性工程，甲供设备、材料等暂列金额，在支付工程进度款时应予以扣除。风险范围以外合同价格的调整方法：1）、在施工期间，当发包人对工程实施单位工程实质性内容未发生重大调整时，承包人自行在“措施项目清单计价”中相应增加措施项目均按项（总价）计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整；费率措施项目中除安全文明施工措施费外，以费率形式计取的项目，费用不因工程造价调整而随费率调整；单价措施项目中按综合单价计价的，若发生设计变更时按变更原则执行，若未发生设计变更其费用在结算时包干使用不再调整；单价措施项目中按项计量的由承包人综合考虑并将其费用报入该项费用中，其费用包干使用，结算时不再另行调整。

2、总价合同。11）、最终结算总价以审计为准。10）、承包人采用不平衡报价，竣工结算时由发包人、承包人按以下原则执行：如果投标报价高于市场价或套用定额×115%的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过10%及以上，超出原工程量清单110%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额×85%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少30%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款或工程量清单计价规范。9）、主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可预见的范围时，材料单价可以调整。调整方法详见10.4.1条款。但材料价格高于合同基准期政府指导价的以及无政府指导价但材料价格明显高于市场价的材料不予调高材料价格。8）、承包人应接受并积极配合惠山区审计局组织的工程结算审计。(1)工程结算审计中，审减率<5%(含5%)的，审计费用由发包人承担；审减率5%-10%(含10%)的，审计费用由发包人、承包人双方各承担50%；审减率>10%的，由承包人全额承担。若审减率>25%，除审计费用由承包人全额承担外，另按工程审减额的3%进行处罚。承包人承担的相应审计费用，由发包人在其对应的项目工程款中代扣。(2)在工程造价确定过程中如发生争议请无锡市造价管理部门裁定。(3)若承包人在收到审计事务所出具的审定单30天内，未提出异议，又未在审定单上签字盖章确认，则该工程审定价以审定单上的审定金额为准，并出具审计报告。7）、工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。

预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。

12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：/。12.3.2计量周期工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)、《江苏省修缮安装定额》(2007年)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价【2019】178号增值税计价政策调整的通知、2014版《江苏省建设工程费用定额》。12.3.1计量原则12.3计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用条款执行。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按本合同约定的计量原则，按实际量。

12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制工程竣工验收合格后付至合同总额的40%；审计结束后付至审定总额的70%；审计报告出具之日起一年期满付至审定总额的97%，3%作为质保金待工程质量保修期满后一次性支付。但承包人应于每次付款前出具项目所在地预交税金及相应的无锡市税金发票，否则发包人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。本工程款由代建单位无锡惠玉投资控股有限公司支付。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到付款申请单后7天内。（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到付款申请单后7天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

本工程由代建单位（无锡惠玉投资控股有限公司）组织施工单位、监理、跟踪审计、使用单位等根据国家有关规定、磋商文件、响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。13.2.2关于竣工验收程序的约定：13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天，按中标价的万分之八/天支付给发包人违约金，逾期竣工违约金的上限：合同价。。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。但发包人不承担违约金。承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程/。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车

14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的14天内，项目结算：结算方式按实结算。由承包人编制工程结算书，经发包人审核后，由发包人认可的具有相应工程造价咨询资质等级的工程造价咨询单位审核确定。发包人审批竣工付款申请单的期限：收到后28天内。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。承包人提交竣工结算申请单的期限：本工程竣工验收通过后，承包人在28天内提供全部结算资料，由审计单位进行结算审核，审计结果由发包人和承包人确认后作为结算依据，逾期提交发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后14天内）。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后7天内）。承包人提交最终结清申请单的份数：6份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程款的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格后2年。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后7天内）。

15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式

15.4保修关于质量保证金的补充约定：质保期满后一个月内支付。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形

16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部赔偿或费用并承担相关法律责任。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家规定的相关不可抗力标准，并经无锡市有权机构认定。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：如有发生双方另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：监理人发出开工通知7日内，承包人未能开工，经催告7日内，仍未开工，发包人有权单方解除合同。其余按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同

18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设施办理保险。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款（28）天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同

20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：①承包人须对本工程向保险公司以承包人为受益人进行投保，使其免受一切损失或损害。此类保险应能使发包人和承包人自开工日期起，至颁发工程移交证书之日止均能得到赔偿。②承包人应为履行本协议引起的并在工程移交证书颁发之前发生的人和物资财产的损失或损害，或任何人员的伤亡办理第三方保险。③承包人应将人员伤亡和财产损害的保险合同的副本在开工日后10天内提供给发包方。④运至施工场地内用于工程的发包人的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。⑤承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械、设备办理保险，支付保险费用。⑥保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。。

其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

（2）向无锡市惠山区人民法院起诉（1）向建设行政主管部门仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定

承包人：发包人：无锡市惠山区玉祁街道办事处（代建单位：无锡惠玉投资控股有限公司）安全生产协议附件一：(合同附件由双方在合同谈判时，根据投标文件和招标文件的相关内容完成)合同附件

（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方自负。（一）甲方有权审查乙方施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。二、甲方权利义务坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。一、目标和任务为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。三、乙方权利义务（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。（五）乙方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（十五）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查，经常教育由乙方负责。（十四）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。（十三）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市惠山区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送甲方安全生产管理办公室。（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（二）发生人身重伤事故，扣除50%保证金。（一）发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金。乙方应向甲方缴纳工程投资额的4%（不少于5万元）作为施工安全保证金，由甲方在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下：四、安全施工保证金（十七）做好安全生产法律法规规定的其他工作。（十六）乙方须建立安全生产管理台帐，接受甲方及上级有关部门检查。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。若发生以上事故，乙方按上诉条款执行后，仍追究其他责任。（四）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1%-10%保证金。（三）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金。

附件二：日期：年月日日期：年月日日期：年月日（盖章及签字）：（盖章及签字）：（盖章及签字）：法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人发包人：（盖章）代建单位：（盖章）承包人：（盖章）本合同一式陆份，签字盖章后生效,发包人执肆份，承包人执贰份。

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：无锡市惠山区玉祁街道办事处（代建单位：无锡惠玉投资控股有限公司）工程质量保修书

3．房建工程为贰年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按合同承包范围内容。

三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：建设单位和施工单位如有约定，从其约定，如双方没有约定，则均为两年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；绿化工程养护期为一年,三级养护标准。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

发包人：（盖章）代建单位：（盖章）承包人：（盖章）工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

发包人：无锡市惠山区玉祁街道办事处（代建单位：无锡惠玉投资控股有限公司）建设工程廉政责任书附件三:日期：年月日日期：年月日日期：年月日（盖章及签字）：（盖章及签字）：（盖章及签字）：法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。一、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人发包人：（盖章）代建单位：（盖章）承包人：（盖章）本责任书一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，具有同等效力。六、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期

承包人（全称）：发包人（全称）：无锡市惠山区玉祁街道办事处（代建单位：无锡惠玉投资控股有限公司）建设工程农民工工资支付承诺书附件四：日期：年月日日期：年月日日期：年月日（盖章及签字）：（盖章及签字）：（盖章及签字）：

四、期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：三、劳务分包人承诺在收到农民工工资后5日内全部如数发到农民工本人。二、承包人承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。一、发包人承诺在竣工之日起1个月内按合同约定向承包人支付工程款。于年月日竣工。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：劳务分包人（全称）：

3、所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或劳务分包人，并由其签收。2、发包人未按合同约定支付工程款的，由发包人无条件支付农民工工资，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。（3）、剩余工程款小于拖欠数额时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人以剩余工程款的[（2-N）×100]%为支付额度，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款，（2）、剩余工程款大于等于拖欠数额但小于拖欠数额的N倍时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人支付拖欠数额的[（2-N）×100]%，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款；（1）、剩余工程款大于等于拖欠数额的N倍（N为合同中所确定的系数）时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数N向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；1、发包人按合同约定支付工程款的：

年月日法定代表人或委托代理人：（签字及盖章）承包人:(盖章)系数N取值表五、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。

项目名称：项目编号：响应文件工程标段第五部分．附件（响应文件格式）

响应函（格式）：日期：年月日其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或投标人：（盖公章）年月日时分开标，此时间以前不得开封；

四、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，并承担违约责任如下：。三、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并响应磋商文件各条款。一、根据已收到的采购编号为的（采购项目名称）的磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币(大写)元（RMB￥元）的磋商报价并按上述合同条款质量标准和工程量清单的条件要求承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。致江苏省华厦工程项目管理有限公司：响应函

九、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。八、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商截止之日起90天。七、我方愿意提供江苏省华厦工程项目管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料；我公司出具的项目负责人为：，资质及职称情况：。六、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到等级，并承担违约责任如下：。五、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

报价供应商：（盖章）十四、如果我方被确定为成交人，我方愿意在签订合同时交纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。十三、我方愿意按磋商文件的规定交纳人民币/万元的磋商保证金。如我放在报价截止期后撤回报价及成交拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则磋商保证金将被贵方没收。十二、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。十一、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏省华厦工程项目管理有限公司协调解决。十、我方认为你们有权决定成交人。

开户账号：开户银行：开户名称：地址：邮编：电话：传真：法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

我公司（单位）愿针对（项目名称）进行磋商，响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。江苏省华厦工程项目管理有限公司：采购编号：关于资格的声明函

江苏省华厦工程项目管理有限公司：采购编号：法定代表人授权委托书日期：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：供应商（盖章）：

身份证号码：电话：姓名：性别：年龄：职务：被授权人情况：在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对（项目名称）的磋商等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

承诺书一(格式)年月日法定代表人（签字或盖章）：被授权人签名：单位名称（盖章）：通讯地址：

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(一)具有独立承担民事责任的能力；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：我公司(单位)愿针对（项目名称）进行响应。致：江苏省华厦工程项目管理有限公司

法定代表人签名或盖章：供应商：（盖章）若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。(六)响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的；(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

供应商：（盖章）我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的职称证书/注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。致：江苏省华厦工程项目管理有限公司承诺书二（无在建工程格式）年月日

我公司承诺，在施工过程中产生的垃圾当天产生当天清运，如发现一次扣款200元，情节严重的，采购人可单方面中止合同，并且我方愿意支付合同价10%的违约金。江苏省华厦工程项目管理有限公司：承诺书三(格式)年月日法定代表人签名或盖章：

致：江苏省华厦工程项目管理有限公司承诺书四不拖欠农民工工资承诺书(格式)年月日法定代表人或其授权代理人：（签字和盖章）报价供应商：（公章）

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。本企业如果中标承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：承诺书五（廉洁承诺书格式）年月日法定代表人或其授权代理人：（签字和盖章）报价供应商：（公章）

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他报价供应商或串通投标。2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

年月日法定代表人或其授权代理人：（签字和盖章）报价供应商：（公章）我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

法定代表人或其委托代理人：（签字）申请人：（盖单位章）特此承诺我公司理解并支持公司，关于______________（项目名称）标段（以下简称“本工程”）加强监管的初衷和做法。郑重承诺：在本工程中标后，严格执行采购人关于质量、安全、文明施工、进度工期、工程款支付、结算审计等规章制度。不更换投标项目经理且项目组成员悉数到场参与项目管理。不违法转包、分包。如若在本工程建设过程中，有违反上述的情况或被行政主管部门通报的，则立即清退出场。工程完工后，如若因质量、工期、文明施工方面的问题被主管部门督办或举报、投诉，则接受罚款、暂缓支付工程款等处罚，并承担一切因上述引发的后果。江苏省华厦工程项目管理有限公司：承诺书六（格式）

项目总报价（人民币）大写：小写：工期误期违约金质量标准质量违约金项目负责人项目总报价（人民币）大写：小写：工期误期违约金质量标准质量违约金项目负责人投标人全称（加盖公章）：采购编号：响应函附录（开标一览表）年月日

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下中小企业声明函1、响应函附录的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按响应函附录中内容为准，响应函附录中必须盖章或签字。填写说明：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日

企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。日期：

项目表1（1）项目管理机构配备情况表实施项目管理机构配备情况：日期：企业名称（盖章）：

项目表3（3）项目技术负责人简历表项目表2（2）项目负责人简历表

报价部分格式2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价供应商自行设计。项目表4（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表5四、单位工程投标报价汇总表表4三、单项工程投标报价汇总表表3二、建设项目投标报价汇总表表2一、投标总价表1目录

十一、专业工程暂估价及结算价表表11十、材料（工程设备）暂估单价及调整表表10九、暂列金额明细表表9八、其他项目清单与计价汇总表表8七、总价措施项目清单与计价表表7六、综合单价分析表表6

十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）十六、发包人提供材料和工程设备一览表表16十五、总价项目进度款支付分解表表15十四、规费、税金项目计价表表14十三、总承包服务费计价表表13十二、计日工表表12

表1一、投标总价十九、品牌选定表表19表18十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表17

（单位盖章）投标人：（大写）:投标总价（小写）:工程名称：招标人：

编制时间：年月日（造价人员签字盖专用章）编制人：（单位盖章）或其授权人：法定代表人

六、综合单价分析表五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表4四、单位工程投标报价汇总表

八、其他项目清单与计价汇总表表7七、总价措施项目清单与计价表表6

十、材料（工程设备）暂估单价及调整表表九九、暂列金额明细表表8

十二、计日工表表11十一、专业工程暂估价及结算价表表10

十四、规费、税金项目计价表表13十三、专业工程暂估价表表12

十六、发包人提供材料和工程设备一览表表15十五、总价项目进度款支付分解表表14

表17（适用造价信息差额调整法）十七、承包人提供主要材料和工程设备一览表表16

表19十九、品牌选定表表18（适用于价格指数差额调整法）十八、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（13）报价供应商必须为中小企业，提供《中小企业声明函》

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（无锡市惠山区玉祁街道办事处）的

（玉祁中心小学体育馆修缮工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中

小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情

况如下：

1.（玉祁中心小学体育馆修缮工程），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（无

锡双龙艺术装潢有限公司），从业人员120人，营业收入为16739.511560万元，资产

总额为12179.980674万元，属于（中型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企

业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小

型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，

将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：无锡双龙艺术装潢有限公司

日期：2022年6月1日