招标
【公开发包】2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目
亮化设施维修养护电子发包亮化设施零星维修费亮化设施养护费亮化设施巡查养护费应急抢修热线处理零星处理地埋管线配电电缆电缆接线井路灯控制箱专变设备养护维修机械服务综合保险发包代理服务设计图纸咨询施工机械设备路灯设施巡查日常巡视3CA加密电子竞包文件亮化设备商务文件审查路灯养护新建亮化设施材料及维护专项作业车升降车升高作业路面道板垫层气泵机械开挖材料运输垃圾清运拖拉机毛竹脚手架搭拆陆地移动脚手架搭拆路灯设施整改其他建设施工单位影响损坏电缆大面积被盗变压器故障更换路灯设施日常维护亮灯保障巡视应急保障零星故障处理道路维修灯具电器配线路灯配电控制设备路灯亮化路灯架空线地下管线领近建筑物构筑物古树名木安全设备施工现场清扫保护装置用电安全措施图纸会审记录设计变更通知书技术联系单隐蔽工程记录各类试验报告施工设施设备廉政文化进工程
金额
140万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/07/29
公告摘要
项目编号012022-006
预算金额140万元
招标公司浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
招标联系人曹志强
招标代理机构杭州市建设工程管理集团有限公司
代理联系人汤奕炜0572-3020763
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
【公开发包】2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目
|
2022
年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目发包公告
1.
发包条件
本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面竞包方式】。 本发包项目2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目，投资额约140万元，资金来源：自筹，出资比例为100%，发包人为浙江湖州南浔经济建设开发有限公司，发包代理为杭州市建设工程管理集团有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包，项目发包编号为012022-006。
2.
项目概况与发包范围
2.1发包范围：亮化设施维修养护 2.2 维护地点：南浔经济开发区（东迁街道）辖区 2.3发包规模：约140万元（含亮化设施零星维修费及亮化设施养护费） 亮化设施零星维修费约120万元；亮化设施养护费总包费约20万元（包含亮化设施巡查、应急抢修、热线处理、零星处理、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等亮化设施使用期限内故障的养护维修等）。 2.4服务期限：壹年（自合同签订起算） 2.5承包方式：包工包料包机械服务 3.竞包资格要求： 3.1竞包人资格要求：城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质（浙江省外企业须进浙备案，本工程不接受联合体竞包） 3.2项目负责人资格要求：机电工程注册建造师贰级及以上[二级注册建造师证书需在证书有效期内，不接受临时建造师证书]（浙江省外企业拟投入项目负责人须进浙备案，提供备案资料）本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供建设单位同意的证明资料。 注：本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包； 其他要求：竞包人及其相关人员在工程建设招竞包活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计），发包人拒绝其参加本项目的竞标。 其他要求：本项目采用电子招竞包，竞包单位须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。
4.
发包文件的获取
4.1 已注册用户，请登陆湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“湖州市限额发包平台”-“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件。 4.2 未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。 4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ； CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007
5.
竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2022年8月5日9时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—“上传竞包文件”模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。 5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6.
发布公告的媒介
本次发包公告同时在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、南浔区公共资源交易中心网上发布。
7.
联系方式
发 包 人：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 地址：湖州市南浔镇人瑞路601号 联 系 人：曹志强 电 话：0572-3010990 发包代理机构：杭州市建设工程管理集团有限公司 地 址：湖州市南浔区南浔镇月亮湾花园嘉业中路362号 联 系 人：汤奕炜 电 话：0572-3020763 发包监督小组：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司监督小组 地 址：湖州市南浔镇人瑞路601号 联 系 人：章文 电 话：0572-3010990
8.
软件技术支持
联 系 人：国泰新点客服 电话：400980000 联 系 人：国泰新点 电话：0572-2220028、18657183506、13023622671 远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录限额不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。 |
|
附件：
|
|
项目名称：2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目项目编号：012022-006[电子全流程]发包文件2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目
1.发包条件5第一章发包公告5目录日期：2022年7月发包代理机构：杭州市建设工程管理集团有限公司（盖章）发包人：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（盖章）
7.联系方式66.发布公告的媒介65.竞包文件的递交64.发包文件的获取53.竞包资格要求：52.项目概况与发包范围5
1.3发包范围、工期、质量要求121.2资金来源和落实情况121.总则12竞包人须知前附表8第二章竞包人须知88.软件技术支持6
1.9踏勘现场131.8计量单位131.7语言文字131.6保密131.5费用承担131.4竞包人资格要求12
2.2发包文件的澄清152.1发包文件的组成142.发包文件141.12响应和偏差141.11转包和分包141.10竞包预备会（本项目不作要求）14
3.4竞包保证金183.3竞包有效期183.2竞包报价173.1竞包文件的组成153.竞包文件152.3发包文件的修改15
5.开标（采用远程不见面方式）204.3竞包文件的修改与撤回194.2竞包文件的递交194.1竞包文件密封和标记194.竞包193.5竞包文件的编制18
6.2评审原则216.1评审委员会216.评审215.3开标异议215.2开标程序205.1竞包时间和地点20
7.4成交通知227.3评审结果异议227.2评审结果公示227.1定标方式217.合同授予216.3评审21
8.3对评审委员会成员的纪律要求238.2对竞包人的纪律要求238.1对发包人的纪律要求238.纪律和监督237.6签订合同227.5履约担保22
第三章评审办法2511.其他2410．电子发包竞包239.需要补充的其他内容238.5投诉238.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求23
3.评审程序292.2最终得分与评分标准272.1初步评审标准272.评审标准271.评审方法26评审办法前附表25
第五章合同主要条款36第四章发包需求323.4串通竞包行为303.3竞包文件的澄清、补正和否决303.2详细评审303.1初步评审29
本发包项目2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目，投资额约140万元，资金来源：自筹，出资比例为100%，发包人为浙江湖州南浔经济建设开发有限公司，发包代理为杭州市建设工程管理集团有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包，项目发包编号为012022-006。本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面竞包方式】。1.发包条件第一章发包公告第六章竞包文件格式43
2.4服务期限：壹年（自合同签订起算）亮化设施零星维修费约120万元；亮化设施养护费总包费约20万元（包含亮化设施巡查、应急抢修、热线处理、零星处理、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等亮化设施使用期限内故障的养护维修等）。2.3发包规模：约140万元（含亮化设施零星维修费及亮化设施养护费）2.2维护地点：南浔经济开发区（东迁街道）辖区2.1发包范围：亮化设施维修养护2.项目概况与发包范围
其他要求：竞包人及其相关人员在工程建设招竞包活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计），发包人拒绝其参加本项目的竞标。注：本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包；3.2项目负责人资格要求：机电工程注册建造师贰级及以上[二级注册建造师证书需在证书有效期内，不接受临时建造师证书]（浙江省外企业拟投入项目负责人须进浙备案，提供备案资料）本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供建设单位同意的证明资料。3.1竞包人资格要求：城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质（浙江省外企业须进浙备案，本工程不接受联合体竞包）3.竞包资格要求：2.5承包方式：包工包料包机械服务
5.竞包文件的递交4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=0100074.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.1已注册用户，请登陆湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“湖州市限额发包平台”-“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件。4.发包文件的获取其他要求：本项目采用电子招竞包，竞包单位须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。
发包人：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司7.联系方式本次发包公告同时在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、南浔区公共资源交易中心网上发布。6.发布公告的媒介5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2022年8月9日9时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—“上传竞包文件”模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。
发包监督小组：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司监督小组联系人：汤奕炜电话：0572-3020763地址：湖州市南浔区南浔镇月亮湾花园嘉业中路362号发包代理机构：杭州市建设工程管理集团有限公司联系人：曹志强电话：0572-3010990地址：湖州市南浔镇人瑞路601号
远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录限额不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。联系人：国泰新点电话：0572-2220028、18657183506、13023622671联系人：国泰新点客服电话：4009800008.软件技术支持联系人：章文电话：0572-3010990地址：湖州市南浔镇人瑞路601号
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》等有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行发包。1.1项目概况1.总则竞包人须知前附表第二章竞包人须知
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 发包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 发包项目名称 | 详见发包公告 |
| 1.1.5 | 维护地点 | 以具体承接项目为准 |
| 1.1.6 | 项目发包规模 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见发包公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见发包公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4 | 竞包人资格要求 | 详见发包公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | ☑不召开□召开，召开时间：召开地点： |
| 1.10.2 | 竞包人在竞包预备会前提出问题 | 时间： / 形式： / |
| 1.10.3 | 发包文件澄清发出的形式 | 通过湖州市公共资源交易系统进行发布 |
| 1.12.3 | 偏差 | ☑不允许□允许，偏差范围：发包需求中未标注“▲”的及发包文件中明确允许偏差的内容 |
| 2.1 | 构成发包文件的其他资料 | 发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；最高限价； |
| 2.2.1 | 竞包人提疑的截止时间 | 2022年8月3日23时59分59秒 |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：竞包人对发包文件有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招竞包交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—“建设栏-发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的修改发包文件截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网湖州市限额发包平台—“建设栏-发包公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。 |
| 2.3.1 | 竞包人确认收到发包文件修改 | 时间： / 形式： / |
| 3.1.1 | 竞包文件包括的内容 | ☑资格文件；☑技术资信文件； ☑商务文件；□其他： 。 |
| 3.2.1 | 报价方式 | 综合单价报价 |
| 3.2.2 | 最高限价 | □无☑有，竞包费率控制范围为：85%-100%；包含85%和100%。超出区间费率作无效竞包处理。本项目亮化设施零星维修费及亮化设施养护费二部分，二部分分别只允许有一个报价，可供选择的报价将不予接受。结算方式：1、亮化设施巡查养护费：亮化设施巡查养护费为整个服务期内包含路灯设施巡查、日常巡视、应急抢修、热线处理、零星处理、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等路灯设施使用期限内故障的养护维修产生的所有人工费用（不涉及更换设备），中标价一次性包干（固定价20万*承包费率）。2、亮化设施零星维修费2.1最终结算价=工程结算总价×承包费率（工程结算总价以最终审计为准），最终工程量按实结算。3.本项目亮化设施养护费中标后实行总价*承包费率一次性包干，无论工程造价的增减、服务区域的调整、路灯数量的变动、任何政策性调价等均应考虑在竞包报价内，零星人工总包服务费用不作调整。4.本项目亮化设施零星维修费最终以审计为准，按实结算。 |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 60日历天（从竞包截止之日起计算）。 |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | ☑不要求递交竞包保证金□要求递交竞包保证金 |
| 3.5.3 | 竞包文件签字或盖章要求 | 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 |
| 3.5.4 | 竞包文件加密要求 | 竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。 |
| 3.5.5 | 注册及标书制作工具下载网址 | http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/ |
| 4.1.1 | 竞包文件上传及包封要求 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登陆湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—“上传竞包文件”模块上传； |
| 4.2.1 | 竞包截止时间 | 2022年8月9日9时30分（以电子交易平台时间为准） |
| 4.2.2 | 递交竞包文件地点 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登陆湖州市限额发包交易系统上传； |
| 4.2.3 | 是否退还竞包文件 | 未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还 |
| 5.1 | 竞包时间和地点 | 竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://49.4.53.110/BidOpening。 |
| 5.2 | 竞包程序 | 竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；竞包人的在线签到人员必须是竞包人的法定代表人或其授权委托人，如签到人员与竞包人的法定代表人或其授权委托人不一致的，其竞包将按无效竞包处理。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人现场解密；6、公布发包文件规定的最佳报价方式；7、竞包文件导入等全程操作；8、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；9、宣布竞包会议结束。注：交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。注：1.在竞包过程中发包人及发包代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常竞包、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续竞包，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行竞包时间；3.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审小组构成：3人，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3 。评审小组确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内从市专家评委库中随机抽取。 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评审小组确定承包人） | □是☑否，推荐的承包候选人数：1-3人 |
| 7.2 | 评审结果公示媒介及期限 | 湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、南浔区公共资源交易中心网，公示期为3日 |
| 7.5 | 履约担保 | 履约担保的形式：☑现金或 ☑银行转账或☑银行履约保函或☑保险保单及保险保函/凭证☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：合同金额的2%。注：采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》（湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 成交后承包人须提供完整的竞包文件（书面文件）4份。 |
| 10 | 电子发包竞包 | □否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 |
| 11 | 竞包人硬件设备要求 | 各竞包人需要保障参与不见面竞包的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。6.竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 |
1.2资金来源和落实情况1.1.6项目发包规模：见竞包人须知前附表。1.1.5项目维护地点：见竞包人须知前附表。1.1.4发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.3发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.2发包人：见竞包人须知前附表。
1.3.3质量标准：见竞包人须知前附表。1.3.2服务期限：见竞包人须知前附表。1.3.1发包范围：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、服务期限、质量要求1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本发包项目中竞包。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按发包文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.2是否接受联合体竞包:本项目不接受联合体竞包，如为联合体竞包，还应遵守以下规定：1.4.1竞包人应具备以下要求：见竞包人须知前附表；1.4竞包人资格要求
（5）为本发包项目提供发包代理服务的；（4）为本发包项目的代建人；（3）为本发包项目的监理人；（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3其他要求：竞包人不得存在下列情形之一。
（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消竞包资格的；（9）被责令停业的；（8）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互任职或工作的；（7）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互控股或参股的；（6）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；
1.5费用承担（16）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。（15）竞包人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的。（14）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；（13）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
1.8计量单位发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。
1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
本发包工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得发包人同意。1.11转包和分包1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。1.10竞包预备会（本项目不作要求）
2.1.1本发包文件包括：2.1发包文件的组成2.发包文件1.12.2竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏差应当符合发包文件规定的偏差范围和幅度。1.12.1竞包文件应当对发包文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于发包人的响应，否则，竞包人的竞包将被否决。实质性要求和条件见竞包人须知前附表。1.12响应和偏差
（6）竞包文件格式；（5）委托人要求；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）竞包人须知；（1）发包公告；
2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2发包文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。（7）竞包人须知前附表规定的其他资料。
3.1竞包文件的组成3.竞包文件2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足2天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3发包文件的修改2.2.4本项目（仅指电子发竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。
②拟参加竞包的项目负责人有效安全生产考核合格证（B证）（接受有效合法的电子证书）；①拟参加竞包的项目负责人证书（详见发包公告要求，建造师证书接受有效合法的电子证书）及项目负责人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，如为退休人员，提供退休证明及企业聘用合同。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。）；（2）项目管理机构资料①企业营业执照；②企业资质证书（详见发包公告要求）；③有效期内的安全生产许可证（接受有效合法的电子证书）；④基本账户开户证明(开户许可证或基本存款账户信息）。（1）企业基本资料3.1.1资格文件主要包括以下内容：
（6）竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表（建设）；（5）竞包代表授权委托书及社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，如为退休人员，提供退休证明及企业聘用合同。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。）；（4）企业法定代表人身份证明书；（3）竞包声明书；④建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表；③企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）建设行政主管部门出具的有效安全生产考核合格证（A证）（接受有效合法的电子证书）；
（12）其他：/（11）《竞包承诺保证函》；（10）南浔区政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书；（9）不转包、不违法分包承诺书；（8）项目管理机构配备情况表；（7）浙江省外企业（项目负责人）需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》;
（4）应急保障措施；（如有，格式自拟）（3）关键点及重难点解决方案；（如有，格式自拟）（2）施工机械设备；（如有，格式自拟）（1）项目实施方案；（如有，格式自拟）3.1.2技术资信文件主要包括下列内容：注：以上资料由竞包人以扫描件或电子件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的扫面件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为按按相关法律法规处理。
（10）企业认证；（如有，格式自拟）（9）企业荣誉；（如有）（8）企业业绩；（如有）（7）合理化建议；（如有，格式自拟）（6）与发包人配合；（如有，格式自拟）（5）维修响应；（如有，格式自拟）
注：1.以上资料由竞包人以扫描件或电子件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的扫面件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为按相关法律法规处理。（3）发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务文件资料。（2）竞包一览表（报价表）；（1）竞包函；3.1.3商务文件主要包括下列内容：（11）发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料（格式自拟）。
1、亮化设施巡查养护费：3.2.3本项目亮化设施零星维修费及亮化设施养护费二部分，二部分分别只允许有一个报价，可供选择的报价将不予接受。结算方式：3.2.2、此费率为该成交人所有单个工程的统一费率；3.2.1、所有报价均应使用费率表示，费率率控制范围为：85%-100%；包含85%和100%，超出区间费率作无效竞包处理。3.2竞包报价2.以上内容竞包人可参照具体内容进行编制，电子标制作方式详见视频教程（视频链接网址如下）http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=6189e64d-9a56-4f1e-9cbb-722a1dddc319&CategoryNum=010008
3.2.4结算依据4.本项目亮化设施零星维修费最终以审计为准，按实结算。3.本项目亮化设施养护费中标后实行总价*承包费率一次性包干，无论工程造价的增减、服务区域的调整、路灯数量的变动、任何政策性调价等均应考虑在竞包报价内，零星人工总包服务费用不作调整。2.1最终结算价=工程结算总价×承包费率（工程结算总价以最终审计为准），最终工程量按实结算。2、亮化设施零星维修费亮化设施巡查养护费为整个服务期内包含路灯设施巡查、日常巡视、应急抢修、热线处理、零星处理、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等路灯设施使用期限内故障的养护维修产生的所有人工费用（不涉及更换设备），中标价一次性包干（固定价20万*承包费率）。
企业管理费费率、利润费率、施工组织措施项目费费率、规费费率和税金税率使用说明按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相关规定执行。根据双方确认的施工范围、图纸及有效签证联系单（有效是指经甲方签字盖章确认），以定额的“人工费＋机械费”作为取费基数。企业管理费、利润、施工组织措施项目费费率按中值计取（一般计税），其中安全文明施工基本费按市区工程计取。规费和税金按规定费率计取（一般计税）。本项目采用增值税一般计税方法执行。（3）建筑安装工程施工取费费率：（2）建筑安装工程费用计算程序：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）第3.4.3项第2条《竣工结算阶段建筑安装工程施工费用计算程序》执行，其中以下费用不予计取：施工组织措施项目费中的标化工地增加费、提前竣工增加费、行车行人干扰增加费和其他施工组织措施费；其他项目费中的施工总承包服务费和优质工程增加费。定额套用：（1）定额及计价规则:《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)。
3.3竞包有效期3.2.13各竞包人可根据自身实力，结合可竞争性项目的让利优惠，其市场风险由竞包人承担。3.2.12竞包文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。3.2.11承包人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令承包人退场，由此造成的经济损失，由承包人赔偿。2）无法套用定额或按照工程量套定额明显不合理的零星小工程量计价方式：按实际发生的人工、材料、机械计取，工程量按监理、业主签证为准，人工市场单价按《湖州市建设工程造价信息》施工当月的人工市场信息价中的二类人工计取，材料按当月信息价计，机械按实际市场价计，该费用只计取税金。（4）建安工程的材料及人工价格:材料价格按照施工期当月《湖州市建设工程造价信息》计取，湖州信息价无的则参照《浙江省造价信息》计取。人工费按《湖州市建设工程造价信息》施工当月的人工市场信息价计取。
3.5竞包文件的编制3.4.1本项目不要求递交竞包保证金。3.4竞包保证金3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。
注册及标书制作工具相关下载地址：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/3.5.5注册及标书制作工具3.5.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。3.5.3CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。3.5.2CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关供货安装调试期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.1CA加密电子竞包文件应按第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。
4.2竞包文件的递交4.1.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：网上竞包上传的竞包文件应使用数字证书认证并加密。4.1竞包文件密封和标记4.竞包湖州市公共资源交易信息网→湖州市限额发包平台→交易主体登录→下载发包文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→系统完善竞包信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。3.5.6电子竞包流程如下：
5.开标（采用远程不见面方式）4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知，发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。4.3.1在竞包人须知前附表4.2.1项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3竞包文件的修改与撤回4.2.2到竞包截止时间止，发包人收到的有效竞包文件（包含CA锁和电子竞包文件）少于2个的，发包人将依法重新组织发包。4.2.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登陆湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；
竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：5.2开标程序5.1.2竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招竞包交易平台—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。5.1.1发包人在竞包人须知前附表第5.1项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有竞包人应在竞包截止时间前登陆限额不见面开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.1竞包时间和地点
6、竞包文件导入等全程操作；5、发包人现场解密；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；竞包人的在线签到人员必须是竞包人的法定代表人或其授权委托人，如签到人员与竞包人的法定代表人或其授权委托人不一致的，其竞包将按无效竞包处理。1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；
竞包人对开标有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。5.3开标异议2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常竞包、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续竞包，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行竞包时间；8、宣布竞包会议结束。7、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；
6.1.4评审委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评审；6.1.3根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；6.1.2参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.1评审委员会按竞包人须知前附表规定的方式组建；6.1评审委员会6.评审
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评审原则6.1.8竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。6.1.7在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.6通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；6.1.5评审委员会将对确定为实质上响应发包文件要求的竞包文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评标办法3.1.3条执行；
7.1.1除竞包人须知前附表规定评标委员会直接确定成交人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评标委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人。竞包综合得分相等的，按技术资信分高的优先；技术资信也相等的，以报价低的优先；报价也相等的，以电子评标系统自动生成的排序为准或由发包人或其授权的评标委员会自行确定。7.1定标方式7.合同授予6.3.2评审完成后，评审委员会应当向发包人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的人数见竞包人须知前附表。6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再评技术资信文件，最后评商务文件）。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。6.3评审
7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2评审结果公示7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。
7.5履约担保7.4.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将承包结果通知未承包的竞包人。7.4.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评标委员会提出的承包候选人名单排序依次确定其他承包候选人为承包人，也可以重新发包。7.4成交通知竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。7.3评审结果异议
8.纪律和监督7.6.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向承包人退还竞包保证金；给承包人造成损失的，还应当赔偿损失。7.6.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.6签订合同7.5.2承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃承包，其竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为承包合同金额的2%。
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。8.3对评审委员会成员的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.2对竞包人的纪律要求发包人不得泄漏发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.1对发包人的纪律要求
9.1竞包人存在撤销竞包文件和无正当理由放弃承包、不与发包人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，发包人重新发包的，发包人可以拒绝竞包人再次竞包该项目。9.需要补充的其他内容竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。8.5投诉与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
1、本项目所需用水、用电由承包人自行负责接水口及接电口、自行接出，所需费用综合考虑在竞包报价中。第一承包候选人确定后，在湖州市公共资源交易信息网、湖州市南浔区公共资源交易中心网站公示3日。11.其他本项目采用电子发包竞包，对竞包文件的编制、递交、开标、评审等的具体要求，见竞包人须知前附表。10．电子发包竞包9.2需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表第9条款号。
7、本项目保修期不少于两年，服务期限内更换的亮化设备，服务期结束后承包人仍应按合同约定的保修年限承担保修义务。各亮化设备的保修期限自发包人验收合格之日起算。6、本项目服务期限内，如遇亮化设施故障发包人发出维修指令的，承包人需在自行承诺的现场响应时间内达到现场进行处理，每延期一小时扣罚200元在履约保证金中进行扣除。当次累计延期超过三小时或累计延期超过三次的，发包有权扣罚2000元，并可单方面解除合同，由此造成的损失均由承包人承担。5、如承包人在施工过程中出现明显违背招标文件、维护清单或合同所要求的情况，一经发现须无条件立即整改，由此产生的费用由承包人承担，若发包文件、合同等签署的相关文件中无明确写明处罚条款的，则根据本条款视情况罚款1000元-10000元不等。如补充条款签署的相关条款中，与本条款重复或者相违背，则以补充条款为准。4、本项目地处南浔开发区（东迁街道）辖区内，过往行人车辆多，竞包人应仔细勘察现场，按照本项目的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好的设施加以保护，在报价中充分考虑安全文明施工与现场临时围护措施，确保来往行人车辆安全。实际维修养护时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，竞包人可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在竞包报价中，不再单独计价；现场施工不得影响交通，负责施工期间与环保、交通等部门的沟通协调工作，确保施工的安全，所产生的其他一切费用均由竞包人综合考虑在投标报价中，承包后一律不增加。如因承包人原因受到处罚、赔款、纠纷、安全问题或因此而引起发包人经济损失的，均由承包人承担责任。所有内容实际维修养护中，发包人有权对本项目的工程量数量调整,增加或减少工程量，承包人不得以任何理由拒绝，需无条件服从。3、本项目为年度维修及养护，各亮化设施的维护更换存在不确定性，竞包人应根据亮化设施材料及维护项目清单及踏勘现场后，充分考虑可能发生的各种因素，根据不同路段不同设施的维修更换，准备好必要的施工设施设备，如专项作业车（升降车升高作业）、路面道板垫层气泵机械开挖、材料运输垃圾清运拖拉机、毛竹脚手架搭拆、陆地移动脚手架搭拆等，以满足本项目要求。2、本项目服务期限内，承包人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，由此产生的相关费用已充分考虑在竞包报价中，不得以此提出索赔。
第三章评审办法12、维护范围内场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。11、凡发包文件中要求进入报价的费用若在竞包人竞包文件中不体现，均视同优惠或已进入竞包总价。10、承包人在竞包报价时已充分考虑本项目的质量要求，对本项目各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间；已充分考虑施工中采取的各种组织措施、停电时自发电、二次搬运、施工场地不足、成品保护、试验检测、验收、质保维修等所需措施的一切费用，以及各种可能因素影响施工所增加的费用均应包括在竞包报价中，结算时不另增加费用。9、承包人应在服务期限内，做好日常巡视、及时发现故障并进行维修及设备更换，维修时不得中断交通。如因不及时维修造成第三方损失由承包人负责。维修的时间、区域顺序应无条件接受发包人安排。更换的设备品质不得低于原有设备品质。8、承包人应注意施工机械操作安全，必须持证上岗，防止应施工不当造成工程事故。如发生人员伤亡等事故，发包人概不负责，全部由承包人承担处理。
2.评审标准系统计算过程均保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入（如有特殊规定的按其规定执行）本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐承包候选人，但竞包报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以技术文件得分高的优先；技术文件得分相等的，以商务得分高的优先；商务得分相等的，以竞包报价低的优先。竞包报价相等的，以电子评标系统自动生成的排序为准或由发包人或其授权的评标委员会自行确定。1.评审方法评审办法前附表
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人资格要求 | 符合第二章竞包人须知1.4及发包公告要求等 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包书唯一 | 未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包人的在线签到人员与竞包人的法定代表人或其授权委托人不一致的；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
| 资格文件审查 | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
| 资格文件审查 | 资格评审标准 | 信用信息查询 | 评审时对“竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表（建设）”的真实性进行查询。 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件响应 | 符合发包文件中实质性的要求 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 符合第三章评审办法要求 |
| 技术文件审查 | 技术评审 | 详见技术标计分标准2.2.2 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包内容 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包报价 | 报价不得高于发包最高限价； |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 服务期限 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 质量标准 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包有效期 | 符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 其他要求 | 符合第二章“竞包人须知”第9项规定 |
| 评标分值计算 | 2.2 | 条款内容 | 编列内容 |
| 评标分值计算 | 2.2.1 | 分值构成 | 资格文件：通过制技术资信文件：100分商务文件：100分 |
| 评标分值计算 | 2.2.1 | 权重（100%） | 技术资信文件：30% ；商务文件：70% |
| 评标分值计算 | 2.2.3 | 技术资信文件评定 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
| 评标分值计算 | 2.2.2 | 商务文件评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
| 评标分值计算 | 2.2.2 | 商务文件得分 | 按第三章2.2.2条规定计算 |
| 评标分值计算 | 最终得分 | 最终得分=技术资信文件得分+商务文件得分 | |
| 串标形为 | 3.4 | 串通竞包的判定 | 按第三章3.4规定 |
2.2最终得分与评分标准2.1.4商务评审标准：见评审办法前附表。2.1.3技术资信评审标准：见评审办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。2.1初步评审标准
（一）在评定商务文件分值前，由评审委员会先对商务文件初步评审，存在以下情况之一的，作无效竞包处理：商务文件总分100分，按以下标准评定。2.2.2商务文件评定投标人的最终得分=技术资信得分×权重（30%）+商务得分×权重（70%）。各部分权重按评标办法前附表执行；评标总分值为100分，评标总分值由技术资信部分和商务部分二部分组成。2.2.1竞包人最终得分
（一）有效标的确定（二）竞包报价评定按以上要求进行评审后，去除无效报价后，剩余的为有效竞包报价。（3）其他不符合发包文件其他实质性条款的。（2）竞包单位的竞包报价超出区间；（1）竞包文件载明的发包项目服务期限不符合发包文件规定的期限；
当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.3分。当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.4分；当K值等于零时，得满分100分；K=（有效竞包报价—评审基准价）÷评审基准×100%2.以所有有效合理竞包报价的算术平均值为评审基准价。各有效竞包与评审基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：1.竞包单位的有效报价高于100%或低于85%的，则该报价为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。
评审说明：2.2.3技术资信文件评定注：评审基准价由评审委员会进行计算、复核并签字确认。评审基准价（除计算差错外）一经确定在项目的后续评审中不再调整（包括复评环节）。（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）以上商务报价评分保留小数2位，第三位四舍五入。最终得分=商务报价得分×权重（70%）
| 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| 项目实施方案 | 1.路灯养护方案：根据自身技术人员和机具情况、养护组织及作业安排等，制定维护组织方案，相应技术人员是否配备电工证、高空作业证等综合评审，最高得8分，未提供不得分； | 0-8分 |
| 项目实施方案 | 2.质量保证方案和措施：对各类养护内容是否有明确的养护质量目标、养护质量管理体系、养护控制计划承诺，且质量保证技术措施是否切实可行、考虑全面，综合评审，最高得6分，未提供不得分； | 0-6分 |
| 项目实施方案 | 3.安全文明保障方案：安全、文明施工保障措施是否符合政府部门及本项目要求，人员安全、车辆运输、项目施工过程的中各项安全文明是否均有体现、且编制合理、科学、可操作性强，综合评审，最高得6分，未提供不得分； | 0-6分 |
| 项目实施方案 | 4.路灯设施防偷盗措施：根据编制措施的合理性、科学性、针对性及可操作性等，综合评审，最高得6分，未提供不得分； | 0-6分 |
| 项目实施方案 | 5.管理制度：针对本项目制订的各项内部管理制度、考核监督制度等，视其制度的科学性、全面性、针对性及可操作性，综合评审，最高得6分，未提供不得分； | 0-6分 |
| 项目实施方案 | 6.资料管理方案：针对本项目的日常养护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整体归档方案，是否科学全面、合理可行，综合评审，最高得5分，未提供不得分； | 0-5分 |
| 施工机械设备 | 根据针对本项目的施工机械设备选用是否合理、能否保障项目实施，是否具有登高车等专业施工设备，投入计划编制是否有序合理等，综合评审，最高得6分，未提供不得分； | 0-6分 |
| 关键点及重难点解决方案 | 针对本项目情况找准关键点、重难点，并提出解决方案的科学性、有效性、可行性、合理性，综合评分，最高得6分，未提供不得分； | 0-6分 |
| 应急保障措施 | 针对本项目的应急保障措施（如防汛防台、抗冰除雪、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案以及落实专职人员等），视其方案覆盖全面性、科学理合性、针对性和可操作性，综合评审，最高得6分，未提供不得分； | 0-6分 |
| 维修响应 | 接到发包人报修通知（电话、电传等）后2小时现场响应得1分，每减少0.5小时加1分，最高加3分，本项最高得4分。注：由竞包人自行承诺，未承诺不得分。 | 0-4分 |
| 与发包人配合 | 针对本项目与发包人的配合方案，根据方案的科学有效性、全面合理性、落地实施性，综合评审，最高得5分，未提供不得分； | 0-5分 |
| 合理化建议 | 针对本项目的理解，结合自身专业优势，提出的合理化建议，根据其提出的建议的科学性、可行性、有效性，综合评审，最高得5分，未提供不得分； | 0-5分 |
| 企业业绩 | 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），已承接的同类项目业绩（亮化设施维护或新建），每个得5分，最高得20分，未提供不得分。注：提供体现签订时间的合同和中标通知书扫描件（合同或通知书中未能体现以上内容的提供相关证明资料），二者缺一不可，否则不予认可。 | 0-20分 |
| 企业荣誉 | 2018年1月1日至今（以获奖证书或颁发文件时间为准），有区级及以上，包含区级及以上政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得5分，最高得5分，未提供不得分。注：提供获奖证书或颁发文件扫描件，否则不予认可。 | 0-5分 |
| 企业认证 | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，最高得6分，未提供不得分。注：提供有效认证证书扫描件，否则不予认可。 | 0-6分 |
3.评审程序各竞包人最终价格得分=商务得分+技术得分4.最终得分=技术资信得分×权重（30%）3.竞包申请人竞包时提供的有关证书、文件等证明材料有关内容必须真实可靠，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照湖州市相关规章办法做出相应处理。2.评分时按所有有效专家评审分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。1.上述评分内容缺项的该项得0分。
（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（1）第二章“竞包人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1初步评审
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.2详细评审（1）系统生成《开标一览表》与竞包文件不一致时，以电子竞包文件为准。3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。
3.4串通竞包行为3.3.4因有效竞包不足二个使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3竞包文件的澄清、补正和否决
（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；（二）竞包人之间约定承包人；（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：
（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：
3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（十）不同竞包人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。（九）不同竞包人从同一竞包单位或同一自然人的ＩＰ地址下载发包文件、上传竞包文件、购买电子保函或参加竞包活动的人员为同一标段其他竞包人的在职人员的；（八）不同竞包人的电子竞包文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；（七）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出；
第四章发包需求及技术规范（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便。（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；（一）发包人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;
5．承包方式：包工包料包机械服务4．质量标准：合格3．服务期限：壹年（自合同签订起算）2．维护地点：南浔经济开发区（东迁街道）辖区1．项目名称：2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目一、项目描述
5.对主要道路维修（包括灯具、电器、配线、配电控制设备）需保证路灯配电控制设备使用率100%、亮灯率98%以上；4.其他零星路灯设施整改，如其他建设施工单位影响损坏、电缆大面积被盗、变压器故障更换、新增零星路灯安装等，按实结算；3.路灯设施日常维护，包含路灯、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等路灯设施使用期限内故障的养护维修等工作；2.亮化设施巡查（每星期一次）、夜间亮灯保障巡视（每星期一次）、应急保障及抢修（全年）、热线处理、零星故障处理（全年），如甲方有巡查需求，乙方需无条件配合；1.本项目维护范围为开发区（东迁街道）辖区片所有发包人管辖范围内的亮化设施管理及维修养护。基本工作是指每周每月定时巡视，及时发现亮灯现状及电缆状况，发现架空线、地埋电缆故障、路灯设施故障等及时处理、更换，保证亮化设施地埋管线、电缆线的安全使用和运行，巡视记录结果作为费用发放凭证；二、服务内容
三、结算方式：10.建立完整的巡视记录及维修记录台账资料，完善辖区路灯设施台账。9.接到各类报修、投诉事项，无特殊原因24小时内处理完成，市民满意率达到99%以上。8.及时补全由于车祸撞损的路灯亮化设施；7.路灯故障，无特殊原因在24小时内修复，保证亮灯率98%以上；6.维修所需一般材料、成品、设备等，均由承包人自行解决。对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择优先考虑与原品牌相符合，主要灯具品牌飞利浦、华荣照明、华普永明；也可以经发包人同意,采用不低于同类光源、电器的其他品牌。
3.3.本项目亮化设施养护费中标后实行总价*承包费率一次性包干，无论工程造价的增减、服务区域的调整、路灯数量的变动、任何政策性调价等均应考虑在竞包报价内，零星人工总包服务费用不作调整。1最终结算价=工程结算总价×承包费率（工程结算总价以最终审计为准），最终工程量按实结算。3.2、亮化设施零星维修费亮化设施巡查养护费为整个服务期内包含路灯设施巡查、日常巡视、应急抢修、热线处理、零星处理、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等路灯设施使用期限内故障的养护维修产生的所有人工费用（不涉及更换设备），中标价一次性包干（固定价20万*承包费率）。3.1、亮化设施巡查养护费：本项目亮化设施零星维修费及亮化设施养护费二部分，二部分分别只允许有一个报价，可供选择的报价将不予接受。结算方式：
3、本项目为年度维修及养护，各亮化设施的维护更换存在不确定性，竞包人应根据亮化设施材料及维护项目清单及踏勘现场后，充分考虑可能发生的各种因素，根据不同路段不同设施的维修更换，准备好必要的施工设施设备，如专项作业车（升降车升高作业）、路面道板垫层气泵机械开挖、材料运输垃圾清运拖拉机、毛竹脚手架搭拆、陆地移动脚手架搭拆等，以满足本项目要求。2、本项目服务期限内，承包人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，由此产生的相关费用已充分考虑在竞包报价中，不得以此提出索赔。1、本项目所需用水、用电由承包人自行负责接水口及接电口、自行接出，所需费用综合考虑在竞包报价中。四、其他要求3.5结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价规范》（2013）浙江省补充条款、浙江省建设工程计价规则（2018版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目实际情况编制。主要材料价格参考《湖州市建设工程造价信息》及《浙江省建设工程造价信息》计取，其他无价材料按业主签证计取；税金采用增值税（按一般计税方法）计取，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发【2019】92号规定计取。3.4.本项目亮化设施零星维修费最终以审计为准，按实结算。
9、承包人应在服务期限内，做好日常巡视、及时发现故障并进行维修及设备更换，维修时不得中断交通。维修的时间、区域顺序应无条件接受发包人安排。更换的设备品质不得低于原有设备品质。8、承包人应注意施工机械操作安全，必须持证上岗，防止应施工不当造成工程事故。如发生人员伤亡等事故，发包人概不负责，全部由承包人承担处理。7、本项目保修期不少于两年，服务期限内更换的亮化设备，服务期结束后承包人仍应按合同约定的保修年限承担保修义务。各亮化设备的保修期限自发包人验收合格之日起算。6、本项目服务期限内，如遇亮化设施故障发包人发出维修指令的，承包人需在自行承诺的现场响应时间内达到现场进行处理，每延期一小时扣罚200元在履约保证金中进行扣除。当次累计延期超过三小时或累计延期超过三次的，发包有权扣罚2000元，并可单方面解除合同，由此造成的损失均由承包人承担。5、如承包人在施工过程中出现明显违背招标文件、维护清单或合同所要求的情况，一经发现须无条件立即整改，由此产生的费用由承包人承担，若发包文件、合同等签署的相关文件中无明确写明处罚条款的，则根据本条款视情况罚款1000元-10000元不等。如补充条款签署的相关条款中，与本条款重复或者相违背，则以补充条款为准。4、本项目地处南浔开发区辖区内，过往行人车辆多，竞包人应仔细勘察现场，按照本项目的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好的设施加以保护，在报价中充分考虑安全文明施工与现场临时围护措施，确保来往行人车辆安全。实际维修养护时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，竞包人可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在竞包报价中，不再单独计价；现场施工不得影响交通，负责施工期间与环保、交通等部门的沟通协调工作，确保施工的安全，所产生的其他一切费用均由竞包人综合考虑在投标报价中，承包后一律不增加。如因承包人原因受到处罚、赔款、纠纷、安全问题或因此而引起发包人经济损失的，均由承包人承担责任。所有内容实际维修养护中，发包人有权对本项目的工程量数量调整,增加或减少工程量，承包人不得以任何理由拒绝，需无条件服从。
发包人（全称）：（以下简称甲方）（仅供参考）第五章合同主要条款12、维护范围内场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。11、凡发包文件中要求进入报价的费用若在竞包人竞包文件中不体现，均视同优惠或已进入竞包总价。10、承包人在竞包报价时已充分考虑本项目的质量要求，对本项目各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间；已充分考虑施工中采取的各种组织措施、停电时自发电、二次搬运、施工场地不足、成品保护、试验检测、验收、质保维修等所需措施的一切费用，以及各种可能因素影响施工所增加的费用均应包括在竞包报价中，结算时不另增加费用。
3.质量标准：.2.维护范围：.1.项目名称：.一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、本次发包结果及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：（以下简称乙方）
4、亮化设施巡查养护费：3、合同价款包括：2、签约费率为：%1、工程价款及调整采用固定费率合同（采用建安造价审计折扣率进行结算）；二、合同金额4.承包方式：.
9、结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价规范》（2013）浙江省补充条款、浙江省建设工程计价规则（2018版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目实际情况编制。主要材料价格参考《湖州市建设工程造价信息》及《浙江省建设工程造价信息》计取，其他无价材料按业主签证计取；税金采用增值税（按一般计税方法）计取，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发【2019】92号规定计取。8、本项目亮化设施零星维修费最终以审计为准，按实结算。7、本项目亮化设施养护费中标后实行总价*承包费率一次性包干，无论工程造价的增减、服务区域的调整、路灯数量的变动、任何政策性调价等均应考虑在竞包报价内，零星人工总包服务费用不作调整。6、最终结算价=工程结算总价×承包费率（工程结算总价以最终审计为准），最终工程量按实结算。5、亮化设施零星维修费亮化设施巡查养护费为整个服务期内包含路灯设施巡查、日常巡视、应急抢修、热线处理、零星处理、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等路灯设施使用期限内故障的养护维修产生的所有人工费用（不涉及更换设备），中标价一次性包干（固定价20万*承包费率）。
2、现场响应时间：。1、服务期限：壹年，自年月日起至年月日止。三、服务期限2、乙方必须全额支付民工工资，并且甲方有监督的权利；如乙方未按规定兑现，甲方有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。1、支付方式：每季度结算一次（亮化设施零星维修费结算价格=具体已完工程量×成交费率），支付至结算价格的80%；亮化设施养护费按季度平均分配，每季度支付应付费用的80%；整体服务期结束付至应付款的98.5%，余1.5%待所有项目保修期结束后一次性付清（无息）。三、支付方式
4.其他零星路灯设施整改，如其他建设施工单位影响损坏、电缆大面积被盗、变压器故障更换、新增零星路灯安装等，按实结算。3.路灯设施日常维护，包含路灯、地埋管及配电电缆、电缆接线井、路灯控制箱、专变设备等路灯设施使用期限内故障的养护维修等工作；2.亮化设施巡查（每星期一次）、夜间亮灯保障巡视（每星期一次）、应急保障及抢修（全年）、热线处理、零星故障处理（全年），如甲方有巡查需求，乙方需无条件配合；1.本项目维护范围为开发区辖区片所有甲方管辖范围内的亮化设施管理及维修养护。基本工作是指每周每月定时巡视，及时发现亮灯现状及电缆状况，发现架空线、地埋电缆故障、路灯设施故障等及时处理、更换，保证亮化设施地埋管线、电缆线的安全使用和运行，巡视记录结果作为费用发放凭证；四、管理维护标注3、保修期：年。
10.建立完整的巡视记录及维修记录台账资料，完善辖区路灯设施台账。9.接到各类报修、投诉事项，无特殊原因48小时内处理完成，市民满意率达到99%以上。8.及时补全由于车祸撞损的路灯亮化设施；7.路灯故障，无特殊原因在48小时内修复，保证亮灯率98%以上；6.维修所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决。对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择优先考虑与原品牌相符合；也可以经甲方同意,采用不低于同类光源、电器的其他品牌。5.对主要道路维修（包括灯具、电器、配线、配电控制设备）需保证路灯配电控制设备使用率100%、亮灯率98%以上；
5.为保证路灯设施的完好，甲方应告知乙方已批复南浔开发区辖区内开挖建设涉及路灯设施的事项，乙方应提出相关建议或由乙方与相关单位协商解决；4.如遇不可抗拒自然灾害及偷盗造成的设施的重大损失由甲乙双方商议解决补救方法，费用由甲方承担；对已超出国家规定使用年限的路灯亮化设施，乙方应向甲方提出申请整改，如甲方未同意则所发生的安全事故的责任及相关费用由甲方承担；3.乙方在路灯设施管理维护过程中，作业区域应设置警示标志，作业人员应穿戴安全、防护服帽，严格遵守安全操作规程，落实安全防范措施，无安全生产事故；2.由于架空及地下各种管线的复杂性，路灯架空线、地埋管线及电缆接线井的故障及损坏的修复需经甲方同意，且修复需及时，相关修复费用跟甲方另行结算；1.甲方有权对辖区内路灯设施的完好及亮灯率进行抽查，如未达要求，视为不合格并作为不良记录在案；达到三次不良记录，甲方有权扣减下一季拨付的管理维护费，扣减标准为亮灯率98%以上维护费全额拨付、95%—97%维护费扣减5%、94%维护费扣减10%；五、乙方应履行的其他义务
⑤乙方在施工现场应设置安全宣传牌、警示牌、安全护栏，还要在危险部位悬挂明显的规定标志，夜间还应设警示红灯、人员穿着反光背心。④乙方在施工现场必须符合安全、防火的要求，并服从业主的管理。现场内材料堆放必须按规定的地点分类堆放整齐稳固。③乙方应建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对安装操作人员安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。②乙方应以“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全生产的法律、法规和行业安全规章、规程。乙方必须建立健全安全生产责任制度。如在施工中发生一切安全事故，造成人员伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。①乙方应对承包的工程施工安全负全部责任。6.施工责任
六、材料与设备⑩乙方必须无条件接受甲方管理。施工场地周围地下管线和领近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按有关文件由承包方负责保护、费用由甲方承担，不再另外补偿。如保护不力由承包方负责赔偿。⑨乙方在施工时应配备安全管理人员及安全设备。非甲方原因施工中造成其它设施的损坏，应承担一切责任。⑧甲方应对乙方安装操作人员进行安全内容的交底，甲方将对乙方施工过程定期检查和不定期抽查，对安全生产进行监督管理和验收。⑦施工完成以后，乙方应做好施工现场清扫，做到工完场清。⑥乙方在施工现场的配电、保护装置、用电安全措施等要严格按照规定进行，由专业人员操作。
④若发现乙方以伪劣产品充抵或与甲方确认的材料设备不符，甲方有权让乙方更换直到甲方和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对乙方进行罚款，由甲方从合同价款中直接扣抵；甲方有权在项目施工中对材料、设备等进行数量、规格或品种的调整，其产生的施工单位利润变化和其他风险包含在投标总价中。对甲方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在甲方规定时间内拒绝调整的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时甲方也可以解除合同。③本工程以设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、隐蔽工程记录、各类试验报告等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的现行建筑工程施工验收技术规范进行验收。②因乙方自行采购的材料（设备）质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。如甲方和监理人对某种或某些材料（设备）的质量有异议，有权提出停止使用的要求，乙方必须服从该要求。若该材料经法定检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由乙方负责。①工程所需材料均由乙方自行采购，应满足设计图纸和招标文件规定的产品技术规范要求的质量等级，乙方选定的材料须经甲方和监理人认可方可进场，且应提供产品合格证明和检验资料，否则将不予接收。2.乙方自行采购部分：1.甲方供应的材料设备的保管费用的承担：甲方清点后由乙方妥善保管，保管费用由乙方承担，因乙方原因发生丢失毁损的，由乙方负责赔偿。
八、合同文件构成适用于工程的标准规范包括：项目验收标准包括但不限于：《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）、《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）等，及现行国家、浙江省、湖州市相关规定执行。有施工图的以施工图明确的标准或规范为准，包括国家标准、行业标准、地方标准，以及相应的规范、规程。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，乙方应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和甲方的同意后实施。七、适用的标准规范⑦所有材料必须符合设计及甲方要求，满足消防、人防、节能、环保部门的检测和验收要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价。⑥承包方要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师或业主递交高于合同指定材料的质量证明，经甲方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求。⑤承包方采购的材料都必须经甲方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由乙方负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由乙方承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受。
（6）其他相关资料。（5）补充协议；（4）投标文件；（3）本合同条款；（2）投标函及其附表；（1）成交通知书；
3、甲方和乙方通过发投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。九、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
5、如乙方在施工过程中出现明显违背招标文件、维护清单或合同所要求的情况，一经发现须无条件立即整改，由此产生的费用由乙方承担，若发包文件、合同等签署的相关文件中无明确写明处罚条款的，则根据本条款视情况罚款1000元-10000元不等。如补充条款签署的相关条款中，与本条款重复或者相违背，则以补充条款为准。4、本项目地处南浔开发区辖区内，过往行人车辆多，乙方已仔细勘察现场，按照本项目的需要，统一服从甲方及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好的设施加以保护，在报价中充分考虑安全文明施工与现场临时围护措施，确保来往行人车辆安全。实际维修养护时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，乙方已在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在竞包报价中，不再单独计价；现场施工不得影响交通，负责施工期间与环保、交通等部门的沟通协调工作，确保施工进出口的安全，所产生的其他一切费用均由竞包人综合考虑在投标报价中，承包后一律不增加。如因乙方原因受到处罚、赔款、纠纷、安全问题或因此而引起甲方经济损失的，均由乙方承担责任。所有内容实际维修养护中，甲方有权对本项目的工程量数量调整,增加或减少工程量，乙方不得以任何理由拒绝，需无条件服从。3、本项目为年度维修养护，各亮化设施的维护更换存在不确定性，竞包人应根据亮化设施材料及维护项目清单及踏勘现场后，充分考虑可能发生的各种因素，根据不同路段不同设施的维修更换，准备好必要的施工设施设备，如专项作业车（升降车升高作业）、路面道板垫层气泵机械开挖、材料运输垃圾清运拖拉机、毛竹脚手架搭拆、陆地移动脚手架搭拆等，以满足本项目要求。2、本项目服务期限内，乙方应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，由此产生的相关费用已充分考虑在竞包报价中，不得以此提出索赔。1、本项目所需用水、用电由乙方自行负责接水口及接电口、自行接出，所需费用综合考虑在竞包报价中。十、其他约定条款
11、凡发包文件中要求进入报价的费用若在竞包人竞包文件中不体现，均视同优惠或已进入竞包总价。10、乙方在竞包报价时已充分考虑本项目的质量要求，对本项目各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间；已充分考虑施工中采取的各种组织措施、停电时自发电、二次搬运、施工场地不足、成品保护、试验检测、验收、质保维修等所需措施的一切费用，以及各种可能因素影响施工所增加的费用均应包括在竞包报价中，结算时不另增加费用。9、乙方应在服务期限内，做好日常巡视、及时发现故障并进行维修及设备更换，维修时不得中断交通。维修的时间、区域顺序应无条件接受甲方安排。更换的设备品质不得低于原有设备品质。8、乙方应注意施工机械操作安全，必须持证上岗，防止应施工不当造成工程事故。如发生人员伤亡等事故，甲方概不负责，全部由乙方承担处理。7、本项目保修期不少于两年，服务期限内更换的亮化设备，服务期结束后乙方仍应按合同约定的保修年限承担保修义务。各亮化设备的保修期限自甲方验收合格之日起算。6、本项目服务期限内，如遇亮化设施故障甲方发出维修指令的，乙方需在自行承诺的现场响应时间内达到现场进行处理，每延期一小时扣罚200元在履约保证金中进行扣除。当次累计延期超过三小时或累计延期超过三次的，发包有权扣罚2000元，并可单方面解除合同，由此造成的损失均由乙方承担。
十二、补充协议（2）向南浔区人民法院起诉（1）向湖州市仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：十一、争议解决12、维护范围内场地清洁卫生由乙方负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章确认后生效。本合同在签订。本合同于年月日签订。十三、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：(公章)承包人：(公章)
账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：
我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受招竞包监管部门的行政处罚。本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：（发包人名称）：竞包声明书（未提供格式的，格式自拟）第六章竞包文件格式
（姓名）是（单位名称）法定代表人身份证明书年月日法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖单位章）特此声明。
法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖章）特此证明的法定代表人，身份证号码为。
| 法人代表身份证（正、反面） |
代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的项目的竞包活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。竞包代表授权委托书日期：年月日
| 代理人代理人身份证（正、反面） |
南浔区政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：
4.成交后将项目转包，或违法分包；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交结果；1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；一、严格遵守《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》等相关法律法规，决不发生以下行为：本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：
3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：6.其他违反发包竞包等相关法律法规的行为。5.成交后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；
法定代表人：签字或盖章上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。5.无偿或明显低于市场价装修住房。4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；
2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。注：1.“竞包人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决竞包处理。竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)承诺日期：承诺单位：（公章）
| 竞包人名称 | 企业资质等级 | |||
| 企 业 地 址 | 联 系 电 话 | |||
| 统一社会信用代码 | 拟派竞包项目负责人 | |||
| 竞包人信用信息情况 | 竞包截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。竞包人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 | |||
| 竞包人信用信息情况 | 竞包截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内竞包。 | |||
| 竞包人信用信息情况 | 竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 | |||
| 竞包人信用信息情况 | 竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 | |||
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 | 竞包截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 | |||
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 | 竞包截止日前有无被行政机关通报限制本区域内竞包。 | |||
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 | 竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。 | |||
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 | 竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 | |||
| 投标人声明 | 以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目竞包资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 竞 包 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 | |||
工程名称：项目管理机构配备情况表5.与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：竞包人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反发包竞包规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。
| 姓名 | 身份证号 | 拟任岗位 | 相关证书或职称名称（如有) | 已承担过的工 程 情 况（如有） | |
| 姓名 | 身份证号 | 拟任岗位 | 相关证书或职称名称（如有) | 项目数 | 主要项目名称 |
| 项目负责人 | |||||
| …… | |||||
| 一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 | |||||
我公司参加了的竞包，若能确定承包，我公司郑重承诺如下：：不转包、不违法分包承诺书3、配备情况表中人员需按发包文件要求提供由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，竞包人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。2、竞包人须按发包文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按无效竞包处理；注：1、附上述人员如有相关证书则需提供扫描件并加盖公章；
日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：竞包人（盖章）：3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。2、如我公司违背了发包文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。
3.与发包人或者其他竞包人相互串通投标；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交结果；1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；一、严格遵守《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》等相关法律法规，决不发生以下行为：本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：南浔区政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书
2.报销应由上述单位或个人支付的费用；1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：6.其他违反发包竞包等相关法律法规的行为。5.成交后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；4.成交后将项目转包，或违法分包；
上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。5.无偿或明显低于市场价装修住房。4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；
承诺人（盖章）：我单位参加（项目名称）的公开发包，我单位承诺按照发包文件的规定，履行有关义务，如被确定为承包人，将按发包文件的规定与发包人签订合同协议，否则发包人有权拒绝我单位再次竞包该项目。竞包承诺保证函承诺日期：承诺单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）
我单位经研究本项目发包文件、发包文件补充、修改通知、竞包答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目竞包。我以（竞包人全称）法定代表人身份授权（姓名）为我单位的全权代理人，参加贵方组织的项目发包的有关活动，并对贵方发包项目进行竞包。据此函，我方兹宣布同意如下：致：{发包人名称}竞包函年月日法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：
7、我单位同意所提交的竞包文件在竞包有效期内有效，在此期间我单位的竞包有可能承包，我单位将受此约束；6、我单位保证所提供的服务及货物质量符合国家强制性规范和标准，达到发包文件规定的要求；5、同意按照竞包人须知前附表中规定的工期内保质保量完成本发包范围内的所有工作内容；4、同意提供发包人可能另外要求的与竞包有关的任何数据或资料；3、我单位已详细审核全部发包文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对发包文件提出质疑的权利；2、竞包报价以《竞包一览表（报价表）》为准。
3）保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。2）保证遵守发包文件中的有关规定和收费标准。1）我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务。9、在此我方郑重承诺：8、除非另外达成协议并生效，发包文件、发包文件补充、修改通知、技术规范、成交通知书和本竞包文件将构成约束我们双方的合同；
竞包一览表（报价表）日期：年月日邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：竞包人：（盖章）
竞包人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）竞包人：（加盖公章）项目编号：012022-000
| 发包单位 | 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 | |
| 项目名称 | 2022年-2023年南浔经济开发区（东迁街道）亮化设施维修养护项目 | |
| 服务期限 | 年 | |
| 质量标准 | ||
| 投标费率（%） | ||
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部