招标公告


郑州客运段洛阳地区培训教室整修改造发包招标公告


郑州客运段洛阳地区培训教室整修改造发包公告
发包编号：ZJKY-2023-02 1. 发包条件
郑州客运段洛阳地区培训教室整修改造已由中国铁路郑州局集团有限公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。 2. 项目概况与发包范围
2.1建设地点：河南省洛阳市。
2.2项目概况：楼地面拆除原楼地面，新做防静电地板楼地面；房屋内墙铲除原粉刷层，新做文化展板墙；跌级石膏板吊顶；整修房屋室内电线路，配套设置电视等。
2.3发包范围：郑州客运段确定的本项目全部内容。
2.4工期：计划工期30日历天。
2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：PXJSSG-01。 3. 竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
3.3业绩要求：竞包人应具有2021年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求：在2020年～2021年（近2年）中平均营业收入不应小于300万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于100万元。
3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。 4. 发包文件的获取
4.1 凡有意参加竞包者，请于 2023 年3月27日至 2023 年 3月 31日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（http:// www.bidding-crmsc.com.cn/）完成注册并线上支付标书款，即可自行下载发包文件。
4.2 发包文件每套售价50元，售后不退。
4.3未完成国铁采购平台注册竞包人应在本项目递交竞包文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。
4.4 本项目发包文件不提供邮寄。 5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2023 年4月10日14 时 30 分地点为郑州市二七区大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院1号楼2004室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。 6. 发布公告的媒介
本次发包公告同时在国铁采购平台（https://cg.95306.cn/）、中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。 7. 联系方式
发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段
地 址：郑州市二七区二马路80号
联 系 人：张建峰
电 话：0371-68350452

发包代理机构：中铁物总国际招标有限公司
地 址：郑州市二七区大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室
联 系 人：史智伟、秦继伟
电 话：15904668893、0371-55939011
电子邮件：zbgsjyebzz@163.com
2023年3月27日