西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项目比选文件

中标

金额

项目地址

四川省

发布时间

2023/02/01

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司四川攀西高速公路开发股份有限公司

招标联系人刘先生

中标公司四川丽攀高速公路有限责任公司

中标联系人-

公告正文

西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项目比选文件

比选公告.pdf比选公告.pdf

西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项目比选文件.pdf西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项目比选文件.pdf

比选公告

依据交通运输部《公路工程质量监督规定》（交通运输部令2005年第4号）、《公路工程竣（交）

工验收办法》（交通运输部令2004年第3号）、《公路工程质量检验评定标准（第二册机电工程）》

（2182-2020），经四川攀西高速公路开发股份有限公司（以下简称：“攀西公司”）2022年第14次专题

党委会同意采用比选方式选择西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检

测服务单位，资金来源为通行费收入，现由攀西公司作为比选人（以下简称“比选人”），对攀西公司

（发包人1）、四川丽攀高速公路有限责任公司（发包人2）本项目涉及的机电大中修养护工程交工验

收试验检测服务单位进行比选，有意向且符合条件的单位（以下简称“申请人”）均可参加本次比选。

1.比选项目概况

G5京昆高速公路（西攀、攀田段）位于四川省西南部的凉山州和攀枝花市境内，路线起于，接G5

京昆高速公路泸黄段终点，止于攀枝花市田房（川滇界），大致呈南北向，全线共长221.915公里。路

段包括隧道37078延米/50个单洞，收费站13个（黄水、德昌、蒲坝、永郎、白马、米易、撒莲、新

九、盐边、金江、攀枝花、大田、平地），服务区3对（德昌、米易、攀枝花），停车区1对（大田）。

四川丽攀高速公路有限责任公司管辖G4216蓉丽高速公路（丽攀段）位于四川省攀枝花市境内，

路线起于攀枝花市金江镇，经金江枢纽互通连接攀田高速，止于云南省丽江市华坪县荣江镇，全线共

长63.24公里。路段包括隧道23080延米/20个单洞，收费站7个（银江、瓜子坪、新庄、陶家渡、庄

上、民主、华坪），服务区1对（攀枝花西）。

2.比选内容及服务期限

2.1项目名称：西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项

目。

2.2比选范围及服务内容：攀西公司（比选人）负责本项目的比选工作，中选人需分别与以下两

个发包人签订检测服务合同。

（1）发包人1：四川攀西高速公路开发股份有限公司2022年4个机电大中修养护工程，分别是“西

攀、攀田高速隧道配电房补偿柜改造工程”、“西攀、攀田高速公路防雷接地系统整改工程”、“西

攀、攀田高速服务区户外LED大屏及监控升级改造工程”、“西攀、攀田隧道消防监测系统升级改造

工程”的交工验收试验检测。

（2）发包人2：四川丽攀高速公路有限责任公司2022年3个机电大中修养护工程，分别是“丽攀

高速公路隧道感温光缆及主机更换工程”、“丽攀高速攀枝花西服务区LED大屏及监控升级改造工程”、

“丽攀路隧道消防监测系统升级改造工程”的交工验收试验检测。

2.3工作内容：比选范围内7个机电大中修养护工程的交工验收试验检测。

2.4进场检测时间：签订检测合同后，以发包人通知时间为准进场检测。每个工程发包人均出具

任务单，任务单将明确具体的进场时间。

2.5计划工期：自合同签订之日起，中选检测单位在接到发包人委托进场检测的5日内派驻相关

人员和检测设备进场进行检测，发包人及时提交所需文件、资料、图纸等情况下，中选检测单位按照

发包人的要求每个项目分别在7个自然日内完成对应机电工程的检测任务，并分别在检测工作结束后

30个自然日内，向发包人提交对应工程的全部检测资料和检测报告，后期服务至项目机电工程通过交

工验收止。

3.比选申请人资格要求

3.1本次比选要求比选申请人必须同时满足以下资格条件：

（1）资质要求：

①具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存

款账户信息（基本账户开户行出具并盖章）；

②持有交通运输部公路工程交通工程试验检测等级证书和省级及以上质量技术监督局颁发的计量

认证证书。

（2）业绩要求：

近3年（2019年7月1日～比选申请截止日，以合同协议书签订时间为准）至少承担过3个及以

上高速公路机电工程完工或交（竣）工验收检测项目。

（3）信誉要求：

①在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（黑

名单）信息的比选申请人，不得参加比选；

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国

执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列为失信被执行人的比选申请人，不

得参加比选；

③在2019年7月1日至本项目比选申请截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、项目负

责人没有被人民法院生效判决为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），

提供承诺函。

（4）主要人员（项目负责人）要求：

①具有工程师及以上技术职称，且具有交通运输部门颁发的试验检测工程师证书或试验检测师证

书（证书必须包含交通工程专业或机电工程专业）；

②近3年（2019年7月1日～比选申请截止日，以合同协议书签订时间为准）至少承担过1个及

以上高速公路机电工程完工或交（竣）工验收检测项目的项目负责人或技术负责人；

③提供比选申请文件递交截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请单位连续6个月参

加社保的证明1①。

3.2本次比选不接受联合体申请。

3.3与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的单位、不得参加比选。法定代表人为同一人或者

存在控股、管理关系的不同单位，不得参加比选，否则，相关比选申请均无效。

注：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有

股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会、

股东大会的决议产生重大影响的股东。

3.4本次比选还应遵循“检测标段回避”的原则，申请人不得是本项目机电大中修养护工程的设计、

施工、监理单位，否则其报价无效，与上述单位具有第3.3条关联关系的单位也不能参加本次询价。

本项目工程范围内的机电大中修养护工程设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司；

本项目工程范围内的机电大中修养护工程施工单位：四川智慧高速科技有限公司；

本项目工程范围内的机电大中修养护工程施工监理单位：四川省公路院工程监理有限公司。

4.评审办法

本次比选采用资格后审，单信封形式，评审方法采用经评审的最低价法。

5.比选文件的获取

（1）凡有意参加的申请人，请于2023年2月1日00时00分至2023年2月8日09时30

分，在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站（https://pxgs.scgs.com.cn/）免费匿名下载比选文

件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

（2）补遗书（如果有）在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站（https:

//pxgs.scgs.com.cn/）自行查阅和下载。申请人应在申请期间适时关注上述网站，并及时下载相关

内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为申

请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由申请人负责。

（3）比选申请人应在申请期间适时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行

通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无

任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

6.比选申请文件的递交及相关事宜

（1）比选人不召开比选预备会。

（2）比选申请文件送交的时间为2023年2月8日上午9:00～9:30时（北京时间），截止时间为

2023年2月8日上午9:30时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面

①例如:比选申请截止日所在且为“2021年12月”,则提供“2021年6~11月”或“2021年5~-10月”在其比选申请单位连续6个月参加社保的证明材料。

交方式送达比选人指定地点：四川省西昌市河东大道一段110号惠民写字楼六楼会议室。比选人定于

比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，申请人应派代表出席并签认开标结

果，否则视为默认开标结果。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的比选人不予受理。

7.比选工作公开接受社会监督

比选人在收到评审报告之日起3日内，将评审结果在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站

（https://pxgs.scgs.com.cn/）上公示3个工作日以接受社会公开监督。申请人或者其他利害关系

人对评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。同时比选人将把中选候选人申请文件中所提

供的近年完成类似项目情况作为公示资料在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站

（https://pxgs.scgs.com.cn/）进行公示。公示截止日同评审结果公示截止日，公示期间接受社会公

开监督。

8投诉处理

比选人、比选人上级主管部门及交通主管部门按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国

办发【2012】第613号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004年7月6日国家发改

委等七部委令第11号）、《关于规范交通重点建设项目招标投标处理行为的通知》（川交函[2008]331

号）的规定接受针对公示内容的投诉和举报。举报材料要求、举报受理条件及查处参照七部委令第11

号和川交函[2008]331号对投诉的规定执行。超出投诉或举报时效的，可不予受理。

9.比选保证金

不要求递交比选申请保证金。

10.联系方式

比选人：四川攀西高速公路开发股份有限公司

地址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号10楼

电话：0834-2500442

联系人：刘先生、谭先生电话：0834-2500442

四川攀西高速公路开发股份有限公司

2023年2月1日

西攀、攀田、丽攀高速公路

2022年机电大中修养护工程交工验收试验

检测服务项目

比选文件

比选人：四川楚西高速公路开发股份有限公司

：〇三三年三月

第一章比选公告

第二章比选申请人须知

第三章评审办法

第四章合同条款

第五章比选申请文件格式

第一章比选公告

依据交通运输部《公路工程质量监督规定》（交通运输部令2005年第4号）、《公路工程竣（交）

工验收办法》（交通运输部令2004年第3号）、《公路工程质量检验评定标准（第二册机电工程）》

（2182-2020），经四川攀西高速公路开发股份有限公司（以下简称：“攀西公司”）2022年第14次

专题党委会同意采用比选方式选择西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试

验检测服务单位，资金来源为通行费收入，现由攀西公司作为比选人（以下简称“比选人”），对攀

西公司（发包人1）、四川丽攀高速公路有限责任公司（发包人2）本项目涉及的机电大中修养护工程

交工验收试验检测服务单位进行比选，有意向且符合条件的单位（以下简称“申请人”）均可参加本

次比选。

1.比选项目概况

G5京昆高速公路（西攀、攀田段）位于四川省西南部的凉山州和攀枝花市境内，路线起于，接G5

京昆高速公路泸黄段终点，止于攀枝花市田房（川滇界），大致呈南北向，全线共长221.915公里。

路段包括隧道37078延米/50个单洞，收费站13个（黄水、德昌、蒲坝、永郎、白马、米易、撒莲、

新九、盐边、金江、攀枝花、大田、平地），服务区3对（德昌、米易、攀枝花），停车区1对（大

田）。

四川丽攀高速公路有限责任公司管辖G4216蓉丽高速公路（丽攀段）位于四川省攀枝花市境内，

路线起于攀枝花市金江镇，经金江枢纽互通连接攀田高速，止于云南省丽江市华坪县荣江镇，全线共

长63.24公里。路段包括隧道23080延米/20个单洞，收费站7个（银江、瓜子坪、新庄、陶家渡、庄

上、民主、华坪），服务区1对（攀枝花西）。

2.比选内容及服务期限

2.1项目名称：西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项

目。

2.2比选范围及服务内容：攀西公司（比选人）负责本项目的比选工作，中选人需分别与以下两

个发包人签订检测服务合同。

（1）发包人1：四川攀西高速公路开发股份有限公司2022年4个机电大中修养护工程，分别是“西

攀、攀田高速隧道配电房补偿柜改造工程”、“西攀、攀田高速公路防雷接地系统整改工程”、“西

攀、攀田高速服务区户外LED大屏及监控升级改造工程”、“西攀、攀田隧道消防监测系统升级改造

工程”的交工验收试验检测。

（2）发包人2：四川丽攀高速公路有限责任公司2022年3个机电大中修养护工程，分别是“丽攀

高速公路隧道感温光缆及主机更换工程”、“丽攀高速攀枝花西服务区LED大屏及监控升级改造工程”、

“丽攀路隧道消防监测系统升级改造工程”的交工验收试验检测。

2.3工作内容：比选范围内7个机电大中修养护工程的交工验收试验检测。

2.4进场检测时间：签订检测合同后，以发包人通知时间为准进场检测。每个工程发包人均出具

任务单，任务单将明确具体的进场时间。

2.5计划工期：自合同签订之日起，中选检测单位在接到发包人委托进场检测的5日内派驻相关

人员和检测设备进场进行检测，发包人及时提交所需文件、资料、图纸等情况下，中选检测单位按照

发包人的要求每个项目分别在7个自然日内完成对应机电工程的检测任务，并分别在检测工作结束后

30个自然日内，向发包人提交对应工程的全部检测资料和检测报告，后期服务至项目机电工程通过交

工验收止。

3.比选申请人资格要求

3.1本次比选要求比选申请人必须同时满足以下资格条件：

（1）资质要求：

①具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存

款账户信息（基本账户开户行出具并盖章）；

②持有交通运输部公路工程交通工程试验检测等级证书和省级及以上质量技术监督局颁发的计量

认证证书。

（2）业绩要求：

近3年（2019年7月1日～比选申请截止日，以合同协议书签订时间为准）至少承担过3个及以

上高速公路机电工程完工或交（竣）工验收检测项目。

（3）信誉要求：

①在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（黑

名单）信息的比选申请人，不得参加比选；

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国

执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列为失信被执行人的比选申请人，不

得参加比选；

③在2019年7月1日至本项目比选申请截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、项目负

责人没有被人民法院生效判决为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），

提供承诺函。

（4）主要人员（项目负责人）要求：

①具有工程师及以上技术职称，且具有交通运输部门颁发的试验检测工程师证书或试验检测师证

书（证书必须包含交通工程专业或机电工程专业）；

②近3年（2019年7月1日～比选申请截止日，以合同协议书签订时间为准）至少承担过1个及

以上高速公路机电工程完工或交（竣）工验收检测项目的项目负责人或技术负责人；

③提供比选申请文件递交截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请单位连续6个月参

加社保的证明1①。

3.2本次比选不接受联合体申请。

3.3与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的单位、不得参加比选。法定代表人为同一人或者

存在控股、管理关系的不同单位，不得参加比选，否则，相关比选申请均无效。

注：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有

股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会、

股东大会的决议产生重大影响的股东。

3.4本次比选还应遵循“检测标段回避”的原则，申请人不得是本项目机电大中修养护工程的设计、

施工、监理单位，否则其报价无效，与上述单位具有第3.3条关联关系的单位也不能参加本次询价。

本项目工程范围内的机电大中修养护工程设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司；

本项目工程范围内的机电大中修养护工程施工单位：四川智慧高速科技有限公司；

本项目工程范围内的机电大中修养护工程施工监理单位：四川省公路院工程监理有限公司。

4.评审办法

本次比选采用资格后审，单信封形式，评审方法采用经评审的最低价法。

5.比选文件的获取

（1）凡有意参加的申请人，请于2023年2月1日00时00分至2023年2月8日09时30

分，在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站（https://pxgs.scgs.com.cn/）免费匿名下载比选文

件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

（2）补遗书（如果有）在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站（https:

//pxgs.scgs.com.cn/）自行查阅和下载。申请人应在申请期间适时关注上述网站，并及时下载相关

内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为申

请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由申请人负责。

（3）比选申请人应在申请期间适时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行

通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无

任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

6.比选申请文件的递交及相关事宜

①例如:比选申请截止日所在且为“2021年12月”,则提供“2021年6~11月”或“2021年5~-10月”在其比选申请单位连续

6个月参加社保的证明材料。

（1）比选人不召开比选预备会。

（2）比选申请文件送交的时间为2023年2月8且上午9:00～9:30时（北京时间），截止时间为

2023年2月8日上午9:30时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面

交方式送达比选人指定地点：四川省西昌市河东大道一段110号惠民写字楼六楼会议室。比选人定于

比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，申请人应派代表出席并签认开标结

果，否则视为默认开标结果。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的比选人不予受理。

7.比选工作公开接受社会监督

比选人在收到评审报告之日起3日内，将评审结果在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站

（https://pxgs.scgs.com.cn/）上公示3个工作日以接受社会公开监督。申请人或者其他利害关系

人对评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。同时比选人将把中选候选人申请文件中所提

供的近年完成类似项目情况作为公示资料在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站

（https://pxgs.scgs.com.cn/）进行公示。公示截止日同评审结果公示截止日，公示期间接受社会公

开监督。

8投诉处理

比选人、比选人上级主管部门及交通主管部门按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国

办发【2012】第613号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004年7月6日国家发改

委等七部委令第11号）、《关于规范交通重点建设项目招标投标处理行为的通知》（川交函[2008133

号）的规定接受针对公示内容的投诉和举报。举报材料要求、举报受理条件及查处参照七部委令第11

号和川交函[2008]331号对投诉的规定执行。超出投诉或举报时效的，可不予受理

9.比选保证金

不要求递交比选申请保证金。

10.联系方式

比选人：四川攀西高速公路开发股份有限公司

地址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号10楼

电话：0834-2500442

联系人：刘先生、谭先生电话：0834-2500442

四川攀通速公路开发股份有限公司

023年2月1日

第二章比选申请人须知

条款号	条款名称	编列内容
1	比选人	名称：四川攀西高速公路开发股份有限公司地址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号10楼邮编：610000联系人：刘先生、谭先生电话：0834-2500442
2	项目名称	西攀、攀田、丽攀高速公路2022年机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项目
3	比选范围	同比选公告
4	地点	四川省凉山州、攀枝花市
5	发包人	发包人1：四川攀西高速公路开发股份有限公司发包人2：四川丽攀高速公路有限责任公司
6	计划工期	同比选公告
7	质量要求	（1）检测过程应符合现行实施的交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]第65号）、《公路工程质量检验评定标准》第二册机电工程（JTG2182-2020）、《公路工程竣工验收工程质量鉴定工作规定》（质监字[2012]第25号）、《公路水运工程质量监督管理办法》（2017年第28号令）等现行的国家、交通运输部、四川省颁布的行业标准、法规、规范、规程、文件等。（2）抽样检查频率不低于《公路工程质量检验评定标准》第二册机电工程（JTG2182-2020）的规定。
8	安全目标	符合国家、省市及地方相关安全法律法规、管理规定的要求，无重、特大安全责任事故发生。
9	比选申请人资格要求	同比选公告
10	分包	不允许违法分包
11	联合体	不接受

12	比选申请人要求澄清比选文件	比选申请人在递交比选申请文件截止之日2个工作日前，以书面形式要求澄清比选文件。
13	比选文件的澄清（或修改）	比选申请文件递交截止时间1个工作日前，比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清（或修改），补遗书公布在比选人指定网站四川攀西高速公路开发股份有限公司网站（https://pxgs.scgs.com.cn/）上，由比选申请人自行查阅和下载。比选申请人应在申请期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人负责。（注：比选申请人要求澄清比选文件时，不提供比选申请人的信息）。
14	比选保证金	本次比选不收取比选保证金
15	评审办法	本次比选采用资格后审，单信封形式，评审办法为经评审的最低价法。
16	报价方式	本项目采用报价比例（以百分比表示，保留小数点后两位，形如“92.01%”）的形式进行报价，报价时所报的报价比例将作为单项机电大中修养护工程交工验收试验检测服务项目费用统一的报价比例。
17	公布的最高限价	单项机电大中修养护工程发包人上级主管单位批复的竣（交）工验收试验检测费的100%；申请人不对具体金额进行报价，只报报价比例,即申请人所报的报价比例必须小于或等于100%，否则按否决报价处理。检测费用为包干经费，即检测所涉及的高速公路通行费、人员费用以及其他与检测相关的所有费用均包含在检测费用中，不再另行计量支付。凡是超过最高限价比例的报价，相应比选申请文件作无效标处理。
18	比选申请有效期	自递交比选申请文件截止之日起60天
19	签字或盖章要求	（1）单位公章其内容必须与单位营业执照名称一致；（2）法定代表人或其委托代理人必须在比选申请文件上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

（三）比选申请人信誉情况表

项目	比选申请人情况
国家企业信用信息公示系统网页截图（事业单位除外）	未列入严重违法失信企业
通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网”网站结果网页截图	未列入失信被执行人名单
无犯罪承诺函	没有被人民法院生效判决为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）

注：

1.比选申请人应按照比选文件比选公告中“信誉要求”的规定，逐条说明其信誉情况。

2.比选申请人应在本表后附：

（1）“国家企业信用信息公示系统”网站中比选申请人（单位）在“列入严重违法失信企

业名单（黑名单）信息”的相关查询网页信息资料查询示例。（事业单位除外）（见查询示例网

页）。

（2）“信用中国”网站查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网”网站失信被执

行人查询的网页信息资料（见查询示例网页）。

（3）比选申请人需提供比选申请人（单位）、法定代表人、项目负责人的无行贿犯罪的承

诺函。

3.若比选申请人单位名称有变更，因上述系统可能存在还未及时录入或更新的情况，比选申

请人应提供相关说明及相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料，并对应上述信誉要求填写

并提供比选申请人单位名称变更前后的信誉情况。

4.若上述网站网页因网站原因在项目比选申请文件递交截止日后发生了变化，将以比选人在

评审阶段协助评审委员会在相关网站最新查询为准。

“国家企业信用信息公示系统”网站中比选申请人（单位）

在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的相关查询网页截图示例

口首页企业信息填报信息公告使用帮助导航登录注册

国家企业信用信息公示系统Q企业信用信息经营异常名录严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

NationalEnterpriseCreditInformationPublicitySystem

四川攀西高速公路开发股份有限公司存续（在营、开业、在册）

营业执照存续（在营、开业、在册）发送报告

统一社会信用代码：91510000709113790H

信息分享

法定代表人：韩璃萱

登记机关：四川省市场监督管理局

信息打印

成立日期：1998年09月12日

基础信息行政许可信息行政处罚信息1列入经营异常名录信息

一列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

列入严重违法失信企移出严重违法失信企

作出决定机关作出决定机关

序号类别业名单（黑名单）原列入日期业名单（黑名单）原移出日期关注

（列入）（移出）

因因

暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

共查询到0条记录共0页

异议

主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区路八号邮政编码：P备16053442号-1

“信用中国”网站查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网“网站结果网页截

图示例

http://zxgk.court.gov.cn/shixinc搜索

信用中国全国法院失信被执行人名单..x

辑（E）查看（）收藏夹（A）工具（日帮助（H）

中国执行信息公开网

司法为民司法便民

命首页国执行公开服务

失信将受到信用惩戒！

失信被执行人（自然人）公布失信被执行人（法人或其他组织）公布

姓名/名称证件号码姓名/名称证件号码

钟来平5129211973**3853北京远翰国际教育咨询有限责任公司55140080-1

恋先全5129011961*911河池市弘农加油站9145120159****977J

张雪飞1302811988***005X河池市弘衣加油站9145120159****977

丁朝伦5102321963*6314河池市弘衣加油站9145120159****977

何智南5180011977****0846上海立钧物资有限公司70316927-5

边强51010819760314浙江普利金型胶有限责任公司79336119-8

查询条件

被执行人姓名/名称：四川学西高速公路开发股份有限公司

身份证号码/组织机构代码：需完整填写

省份：全部-

验证码：WUFSWUFS验证码正确！查询

查询结果

在全国范围内没有找到四川拳西高速公路开发股份有限公司相关的结果

比选申请人（单位）、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪的承诺函示例

无行贿犯罪的承诺函

四川攀西高速公路开发股份有限公司：

我单位（比选申请人名称）（营业执照或事业单位法人证书编号）、法定代表人（姓

名）（身份证号）、项目负责人（姓名）（身份证号）在2019年7月1日至本项目报价截止

日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿

罪、介绍贿赂罪等）。若在中选合同签订之前发现我单位或承诺人员在上述期间存在行犯贿罪的，

可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存

在行贿犯罪的，可从合同款中扣除签约合同价的5%作为违约金。

特此承诺。

比选申请人：，（盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名）（签字）

日期：年月日

（四）本项目拟任项目负责人情况表

基本信息	基本信息	基本信息	基本信息	基本信息	基本信息
姓名		年龄		身份证号码
技术职称		专业		证书编号
专业技术证书	□试验检测工程师证书□试验检测师证书	专业	□交通工程专业□机电工程专业	证书编号
是否要求提供社保资料	☑是□否	提供社保时间段	提供社保时间段	年月～年月	年月～年月

近年完成类似项目情况

（自2019年7月1日起至今）

序号	1	2	...
项目名称
合同内容
开工日期
完工日期
工程或工作质量
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
备注

注：1．本表后应附比选申请人拟任参与本项目的人员证明材料：

（1）身份证；

（2）技术职称证、试验检测工程师证或试验检测师证书；

（3）社保证明；

（4）项目负责人近3年业绩（2019年7月1日～比选申请截止日，以合同协议书签订时间

为准）证明材料：合同协议书。

2.如果上述证明材料不能反映比选文件要求的资格审查和详细评分要求相关内容情况的，

还须补充提供项目业主出具的证明材料或验收证书或检测报告进行补充和完善。所附证明材料必

须能对人员信息进行清楚描述，若描述不清楚或未出具证明材料，该人员无效。

3．表中的“合同协议书签订时间”填写的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2013年5月1

日，填写为20130501；2013年5月，填写为201305。

（五）技术建议书

主要内容至少包括（但不限于）：

1.对本项目的理解和服务工作思路

2.检测工作的程序与方法

3.拟投入检测的主要设备、人员计划

4.检测工作服务的目标及保证

5.重点和难点分析及对策措施

（六）拟分包项目情况表（如果有）

拟分包的工程项目	主要工程内容	预计金额（万元）	备注
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。
			注：若无分包计划，则比选申请人应在本表填写“无”。

四、检测项目清单

序号	项目名称	工程所在路段	工程内容简述	交工验收试验检测费规模（万元）	备注
1	西攀、攀田高速隧道配电房补偿柜改造工程	西攀、攀田	（1）更新25座隧道的配电房原有补偿柜并进行补偿容量扩容改造等；（2）拆除原有电力监控设备和安装新设备。	4.86（已取得批复）	发包人1：四川攀西高速公路开发股份有限公司
2	西攀、攀田高速公路防雷接地系统整改工程	西攀、攀田	对西攀高速、攀田高速25座隧道的防雷接地系统进行整改，内容主要包括：（1）修复已损坏的隧道接地网；（2）更换配电房或箱变的各级SPD及空气开关；（3）优化避雷针，增加或修复人工接地体；（4）增加或修复接地干线、支线等工作。	9.87（已取得批复）	发包人1：四川攀西高速公路开发股份有限公司
3	西攀、攀田高速服务区户外LED大屏及监控升级改造工程	西攀、攀田	（2）增设服务区全彩大屏；（2）增设服务区全景摄像机、高清枪击；（3）增设服务区匝道卡口监控设备。	5.64（已取得批复）	发包人1：四川攀西高速公路开发股份有限公司
4	西攀、攀田隧道消防监测系统升级改造工程	西攀、攀田	9座配置有水消防的隧道：（1）为隧道内出入口、高低点等位置消火栓箱内增加数字压力表及网关设备，在线监测隧道消防管道水压状态；（2）为隧道消防水池（高低位水池）增加数字液位计及网关设备，在线监测水池水位状态；（3）为消防泵配置联动控制柜，实现对泵的状态采集及控制；（4）构建物联网消防监管系统软件平台，可视化全局在线展示路段隧道消防系统运行现状，同时实现水压、液位等异常状态告警，并可实现依靠水压、液位在线监测数字与消防控制柜联动，实现自动补水、增压等动作。	2.4（暂估）	发包人1：四川攀西高速公路开发股份有限公司
5	丽攀高速公路隧道感温光缆及主机更换工程	丽攀	（1）更换新庄、狮子石隧道光纤光栅信号处理主机和配套温度探测单元；（2）敷设新庄、狮子石光纤光栅火灾报警传输光缆。	4.27（已取得批复）	发包人2：四川丽攀高速公路有限责任公司
6	丽攀高速攀枝花西服务区LED大屏及监控升级改造工程	丽攀	（1）增设服务区全彩大屏；（2）增设服务区全景摄像机、高清枪击；（3）增设服务区匝道卡口监控设备。	1.41（已取得批复）	发包人2：四川丽攀高速公路有限责任公司
7	丽攀路隧道消防监测系统升级改造工程	丽攀	3座配置有水消防的隧道：（1）为隧道内出入口、高低点等位置消火栓箱内增加数字压力表及网关设备，在线监测隧道消防管道水压状态；（2）为隧道消防水池（高低位水池）增加数字液位计及网关设备，在线监测水池水位状态；（3）为消防泵配置联动控制柜，实现对泵的状态采集及控制；（4）构建物联网消防监管系统软件平台，可视化全局在线展示路段隧道消防系统运行现状，同时实现水压、液位等异常状态告警，并可实现依靠水压、液位在线监测数字与消防控制柜联动，实现自动补水、增压等动作。	1.35（暂估）	发包人2：四川丽攀高速公路有限责任公司（盖单位章）法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名）（签字）日