招标监管机构

备案盖章

建设工程招标公告

（施工总

程名

自筹100%

招标代理机构（招标人（公章）：

A

代理项目负责人餐字：吴伟城

招标人：台州市黄岩高新产业开发有限公司（盖章）招标工程：黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）备案登记号：台建招备[2022]2084号招标文件台州市建设工程

地址：台州市黄岩区西城街道迎熏路111号电话（FAX）：0576-84271355邮箱：tzhyzbb@126.com招标监管机构：台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心（盖章）代理项目负责人：吴伟斌招标代理机构：台州鸿询工程管理有限公司（盖章）

3.投标文件132.招标文件12投标人须知前附表4第一卷第一章招标公告2目录2022年8月

9.纪律和监督178.重新招标和不再招标177.合同授予166.评标155.开标154.投标15

1．图纸目录64第二卷第六章图纸62第二部分通用合同条款（略）271.评标方法20评标办法前附表1910.需要补充的其他内容18

三、主要施工机械设备表-77-二、技术负责人简历表-76-一、项目负责人简历表-75-第八章投标文件格式-73-第七章技术标准和要求-67-2．图纸-65-

九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书83八、法定代表人授权委托书82七、台州市建设工程诚信投标承诺书81六、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表80五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表79四、台州市建设工程投标人资格自查表-78-

第一章招标公告第一卷十三、法定代表人身份证明87十二、未验收证明86十一、停工证明85十、危大工程清单及安全管理措施表84

1.1工程概况1.总则投标人须知前附表第二章投标人须知详见网上招标公告（台州市公共资源交易网，http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）。

1.2资金来源和落实情况1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1）项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：（3）其他要求：（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本招标工程的资质、资格和其他要求。1.4投标人资格要求

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。如发生以上情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。d.工程已竣工，而在管理部门网站上仍载明为项目负责人岗位在岗的（须提供竣工（交工）验收记录、原工程所在地建设（建筑业）行政主管部门）（工程已竣工验收）证明）。c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

（3）为本工程的监理人；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：投标人不宜安排同一项目负责人同时参加多个项目投标。若拟派同一项目负责人的投标人同日在多个项目被推荐为第一（或唯一）中标候选人，只能承接一个项目（投标人应主动报告，在规定期限内作出选择，否则招标人可以根据实际情况视为其已放弃本项目中标候选人或中标资格）；招标人可以根据实际情况对投标担保金额的部分或全部作出处理。项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

（9）被责令停业的；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本工程提供招标代理服务的；（4）为本工程的代建人；

1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。1.5费用承担（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

2.1招标文件的组成2.招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包

（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：

2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。（8）投标人须知前附表规定的其他材料。（7）技术标准和要求；（6）图纸；

3.1投标文件的组成3.投标文件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2.3招标文件的修改2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价的。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用2018年浙江省定额编制，具体金额见投标人须知前附表。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填报相应表格。3.2投标报价投标文件的组成：见投标人须知前附表。

（1）中标人在合同签订后退还；3.4.3投标担保按以下方式退还：3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。3.4投标担保3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的；（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；3.4.4投标人有下列情形的，投标担保将部分或全部不予退还：（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后凭招标人（招标代理机构）出具的《投标保证金退还告知单》退还。（2）未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；

3.6投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.5备选投标方案3.4.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。（5）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议的；（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.1.1投标人应在投标人须知前附表第2.3项规定的投标截止时间前上传投标文件。4.1投标文件的递交4.投标3.6.2台州网络投标工具7.0.2打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

4.2.2投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.加密标书”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。4.2.1在投标人须知前附表第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。4.2投标文件的修改与撤回4.1.5逾期送达的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。4.1.4招标人（台州市公共资源交易管理系统）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

6.评标开标程序：见投标人须知前附表。5.2开标程序招标人在投标人须知前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时进入钉钉开标群参加。5.1开标时间和地点5.开标

6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。6.1评标委员会

7.1.3涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各评标专家（名字不予公布，以评标专家一、二等对应）针对各投标人资信标内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料）,技术标等内容的评分情况，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。7.1中标候选人公示7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，推荐前附表规定名数的中标候选人。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。7.2中标通知书

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人须对投标报价书面报表进行打印和制作。中标人投标报价书面报表（含电子光盘）一式三份存档。7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保可以采用工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）或现金形式。如不能办理工程保函采用现金的，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。7.3合同签订

8.2不再招标（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标办法前附表第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法

3.评标程序分值构成与评分标准：见评标办法附件。2.2分值构成与评分标准2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。3.1初步评审

（2）投标人之间约定中标人；（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（5）不同投标人的投标文件相互混装；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：3.1.4商务标修正。（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。3.2详细评审按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4评标结果3.3.4各投标人委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

（一）投标人的信用评价分（5分）二、资信标评审（10分）评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。一、资格审查综合评估法（1）评标办法附件

三、技术标评审（10分）（三）资信标得分＝投标人的信用评价分＋项目负责人的信用评价分。投标人和项目负责人的信用等级情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）信用评价系统发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站发布的5月份信用等级）。与招标项目相同专业类别的项目负责人信用等级AAA的，得5分；AA+的，得4.8分；AA的，得4.3分；A的，得3.8分；B的，得3.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的项目负责人或项目负责人信用等级未在投标单位取得的，其信用评价分为3分。（二）项目负责人的信用评价分（5分）与招标项目相同专业类别的投标人信用等级AAA的，得5分；AA+的，得4.8分；AA的，得4.3分；A的，得3.8分；B的，得3.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为3分。

例：2、投标人的技术文件和项目负责人答辩的最终类别按中位数法（即对评标委员会给出的类别排序，取中间类别）确定:1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术标（技术文件和项目负责人答辩）给出评审意见，划分类别。评标委员会成员针对投标人的技术标（技术文件和项目负责人答辩）的内容进行独立评审。具体步骤如下：（一）评审步骤

（三）项目负责人答辩评分标准（5分）技术文件的编写内容为：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。评标委员会按投标人技术文件得分从高到低进行排名（排名不并列，若有得分相同的技术文件，由招标人代表抽签确定排名先后）。如此时经评审的有效投标人技术文件（S家），S≤10时，所有经评审的有效投标人技术文件均予以通过；如此时S＞10时，排名靠后的T家（T=S×10%,T保留整数，小数点后第1位四舍五入，下同）技术文件不予通过，技术文件不予通过的投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段（含项目负责人答辩）评审，投标文件作无效标处理。（二）技术文件评分标准（5分）3、评标委员会成员按技术文件评分标准和项目负责人答辩评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的打分平均值作为投标人技术文件和项目负责人答辩的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）；

调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数，小数点后第一位四舍五入。）（一）评标标底价四、商务标评审（80分）技术标得分=技术文件得分+项目负责人答辩得分。注：取消项目负责人答辩环节。所有投标人的项目负责人答辩分按满分计入总分。

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序推荐中标候选人：中标候选人的确定投标人的评标总得分＝资信标得分＋技术标得分＋商务标得分。五、评标总得分的确定投标人的投标报价等于评标标底价的得80分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=80-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。（二）商务标得分

第四章合同条款及格式评标委员会对第一中标候选人的投标人项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的一名投标人为本工程的第一中标候选人。（四）抽签确定。（三）投标报价低者；技术标得分高者；资信标得分高者；

承包人（全称）：发包人（全称）：台州市黄岩高新产业开发有限公司第一部分合同协议书合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

4．资金来源：自筹100%。3．工程立项批准文号：赋码2201-331003-04-01-374879。2．工程地点：黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧。1．工程名称：黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

2、其他专业工程（包括室外配套工程）由招标人通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理。其他专业工程暂估价合计为20000000元。1、招标范围为招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包含的土建工程（包括基坑围护、桩基、地下室（含人防）、主体结构）、幕墙、给排水、电气、消防、通风、抗震支架、智能化、电梯等内容。本次为施工总承包招标。6．工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5．工程内容：。

三、质量标准形象进度工期要求：。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期

（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）（¥元）；1．签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。

（4）暂列金额：人民币（大写）（¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；

（2）简易计税方法。（1）一般计税方法。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）、《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，并开具增值税专用发票。2．合同价格形式：单价合同。人民币（大写）（¥元）。

（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理

（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；

八、承诺安全文明施工创/。工程质量创/。七、创优目标上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、词语含义4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、补充协议本合同在签订。十一、签订地点本合同于年月日签订。十、签订时间

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（公章）承包人：（公章）本合同一式捌份（其中正本贰份、副本陆份），均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十四、合同份数本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。十三、合同生效

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：（签字）（签字）

账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《台州市本级政府投资项目工程变更管理办法》（台政办函〔2019〕25号）、黄财发[2013]20号文件《关于转发省财政厅《浙江省政府投资预算管理办法实施细则》的通知》、《关于印发黄岩区政府投资项目工程变更管理若干意见的通知》（黄政办发[2018]43号）、《关于加快推进建设领域人工费用与其他工程款分账管理制度的通知》（黄防欠办发〔2018〕1号）、黄防欠办发（2018）10号《黄岩区工程建设领域农民工工资支付分账管理指导管理》文件执行、黄发改（2018）89号文件《关于进一步推进黄岩区建设工程应用预拌砂浆的通知》及黄岩区相关文件规定、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款第二部分通用合同条款（略）

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备通信地址：。

发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价依据（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）〔以下按工程专业填〕《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款（注：如有特殊要求另编列顺序）。1.5合同文件的优先顺序（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案(含危大工程,下同)、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔贰〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；

1.7联络关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人接收文件的电子信箱：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。发包人接收文件的电子信箱：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10交通运输发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。监理人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。监理人接收文件的电子信箱：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由已包含在签约合同价中。

2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对承包人的工程质量管理、安全文明施工和施工进度管理等进行监督，协调施工现场，配合完成验收，按有关规定办理接收手续。通信地址：。

2.6支付合同价款发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。

3.1承包人的一般义务3.承包人承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.7组织竣工验收发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：两套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：/。（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。c.本项目施工安全由承包人负总责。b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。3.3承包人人员

允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。3.5.1分包的一般约定3.5分包

3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：。

4.1监理人的一般规定4.监理人非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。。发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订工程合同时提供履约保函，保函形式为银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函，金额为签约合同价的2%。承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室1间使用。关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；

（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；

6.安全文明施工与环境保护隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。5.3隐蔽工程检查

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。6.1安全文明施工

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。7.1施工组织设计7.工期和进度安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的30%，金额为（）元，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；7.1.2施工组织设计的提交和修改

7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。7.3.1开工准备7.3开工

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天（15000）元。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件

发包人提供的/材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）本工程中/材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。8.1发包人供应材料与工程设备8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励

（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。（3）本工程要求使用材料要求（注：如商品砼、商品砂浆、保温节能材料、新型材料等）。（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。8.2承包人采购材料与工程设备（注：应具体约定发包人提供材料数量、价格的计算方法）

8.6样品（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（）%计算。（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（）%计算。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（注：如有要封存样品，明确具体样品名称）。8.6.1样品的报送与封存

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员

现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验（4）检验单位经双方协商一致确定；若不能协商一致的，则由发包人确定。（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。10.1变更的范围10.变更

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则按专用条款10.4.1（3）款重新计算综合单价。清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）变更后项目与已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。综合单价异常：是指投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。（1）变更后项目与已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占签约合同价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%及以上时；或投标清单中合价金额占签约合同价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加超过本项目工程数量25%及以上时，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）条约定调整。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。10.4.2变更估价程序（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单价，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。

10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14天内审批完毕。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额发包人另行发包的专业工程：。需总承包人配合的具体事项：。发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数（大型设备以其安装费为取费基数），乘以费率1.2%计算。10.7.4专业发包工程管理费

市场价格波动是否调整合同价格的约定：11.1市场价格波动引起的调整11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整创优质工程增加费计算方法：本工程无创优质工程目标。〔本工程创〔国家、省、市级〕优质工程，创优质工程增加费率（）%，实际达到或高于该目标的，工程结算时按该费率计算（计算基数为投标人工费与机械费之和），取得获奖文件后支付；未达创优目标的不予计算〕。创标化工地增加费计算方法：本工程无创标化工地目标。〔本工程创〔国家、省、市级〕安全文明标准化工地，创标化工地增加费率（）%，实际达到或高于该目标的，工程结算时按该费率计算（计算基数为投标人工费与机械费之和），取得获奖文件后支付；未达创标化目标的不予计算〕。

1．列入调差范围的人工、材料种类：具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、主要材料（钢材、水泥、商品砼、预拌砂浆、砖、砂、石、电缆、钢管、铝合金门窗、PC构件）。其差价计算方法如下：调整金额为可调整人工、材料差价乘对应数量。人工、材料数量根据分部分项及技术措施项目的工程数量乘对应综合单价所包含的人工、材料用量计算；人工、材料调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金；人工、材料差价计算时间均为在合同工期（包括发包人同意顺延的工期）范围内。人工、材料差价按下列方式计算：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：。3．除上述第1、2点可调差情形外，其余材料及机械费（除机上人工）施工期市场价格波动不调整价格。2．未列入调差范围的材料，如其合价（含税材料价）超过30万元或占签约合同价2%（指同一材质材料），且在施工期的市场平均价相对基准价格（或招标控制价中对应价格）涨跌幅度超过20%，则超过部分的差价调整。（3）材料（人工）差价=A2－A1。（2）施工期市场价格A2的确定：桩基及围护工程的A2=施工期《台州造价》（正刊）（工程所在地）价格按桩基及围护工程实际施工期的《台州造价》（工程所在地）每月算术平均价；地下室顶板以下（不含桩基及围护工程）工程（仅指土建工程）的A2＝施工期《台州造价》（正刊）（工程所在地）价格按地下室顶板以下工程结构实际施工期（指以基础垫层砼开始施工所在月份开始计，至完成地下室顶板砼浇筑所在月份止）的《台州造价》（工程所在地）每月算术平均价；地下室顶板以上（包含地下室装饰装修、安装工程等）工程的A2＝施工期《台州造价》（正刊）（工程所在地）价格按地下室顶板以上工程实际施工期的前70%月份[若地下室顶板以上工程实际施工期超过合同总工期的70%的，则该部分实际施工期按合同总工期的70%计（遇有小数即进位取整）]的《台州造价》（工程所在地）每月算术平均价。（1）基准价格A1的确定：A1=编制招标控制价（预算书）时所采用《台州造价》（工程所在地）对应月份的人工、材料价格。

1．单价合同。本合同价款采用第1种方式单价合同确定。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付11.2法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。备注：上述主要材料中，钢材是指圆钢、螺纹钢、钢板、型钢、方钢，砖是指多孔砖、ALC墙板、实心砖和砖砌块，石是指碎石、块石。

（4）计日工单价：技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日，工日数经发包人签证;该项费用仅另计算税金；（3）规费费率、税金税率；（2）施工组织措施费费率；（1）综合单价；本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：综合单价包含的风险范围：

e.土方处置费本项目中另列清单，土方处置费投标报价时以暂定价32元/m3（除税价)计算，结算时根据发包人签证凭黄岩区政府出台的土方消纳有关规定及开具的增值税发票按实结算，结算时的土方量不得大于弃土外运的总土方量。d.挖出土方除回填土方外，弃土外运预算编制时按装车外运35公里计入，综合单价的计量单位为m3*公里，结算时运距根据发包人签证距离进行结算。c.回填部分所需土方，采用挖出土方外运集中堆放，堆放场地费用及来回运输费用承包人在投标报价时已经综合单价中，运距按2km计算。b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。（5）其他可能发生的费用：

k.本工程的第三方责任险、人身意外伤害险费都包含在投标总价内不得另行计取。j.承包人不得因施工场地、周边环境、施工道路等因素向发包人要求追加任何费用，人行道占用手续等全由承包人自行办理。i.非泵送混凝土的水平运输费在投标综合单价中已经综合考虑，结算时不再另行调整；商品砼泵送方式，如与投标时的清单特项目特征不同，结算时不作调整。h.现有场地平整、临时围墙、泥浆池、河塘回填等其他为满足工程质量和进度要求的外购塘渣挖运回填及施工期间临时道路,由承包人根据现状自行施工组织布置，满足施工要求及桩基检测等工程验收、检测要求，同时满足桩基检测所有场地要求，以上费用以“项”为单位，按投标报价一次性包死，结算时不再另行调整。g.本工程所有混凝土均采用商品混凝土，运距按7km考虑，砂浆采用预拌干混砂浆，运距按15km考虑,结算时不再另行调整。f.泥浆现场无固化场地，需将泥浆运至泥浆固化企业进行集中固化。工地至泥浆集中固化场所间泥浆运输，集中固化费用（含固化土方外运处置）等由投标人综合考虑在报价内。

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及有关部门审核。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：已包含在合同价内。n.根据浙建站定[2020]8号通知，从2020年3月23日三级响应起，建筑工程施工项目因疫情防控产生的费用由发承包双方协商解决。本工程约定在“浙建站定[2020]8号”有效期内或疫情级别降低的情况下，疫情期间防控费用承包人在投标报价时已经综合考虑，结算时不再另行增加（政策另外约定的除外）。m.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。处理好同工程所在地周边居民的关系，由此发生的监测、协调、赔偿等费用全部由承包人负责。如果出现扯皮现象，发包人有权从工程款中代扣相应费用。l.承包人必须与各分包单位签订安全施工协议，在安全文明施工、组织协调、进度安排等方面进行统一指挥。

b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。合同另有规定的按规定执行。a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1条约定调整。（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按专用条款10.4.1条执行。（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：。2．总价合同。（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整措施费用计算基数。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程进度款。预付款支付期限：按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内。预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额（）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。12.2.1预付款的支付12.2预付款3．其他价格方式：。

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照〔以下按工程专业填〕《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保

12.3.4总价合同的计量（4）确认的工程量和单价仅作为本期工程进度款支付的依据。关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期：

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。

其余按合同通用条款。本工程施工过程中实行分段结算，具体按第21.1条方法支付。合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的90%（包含已支付的10%预付款）。工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，然后发包人付清余款。工程实际竣工验收合格后满两年后工程质量保证金保函自动失效。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%（不含预付款，若当月实际应支付进度款未达到1000万元的，不予以支付，待下月累计达到1000万元之后并入下期支付）工程价款。人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：按月支付。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交

2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。发包人将当期应付工程款及当期进度款的(20)%拨付到承包人的农民工工资专用账户：；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。12.5支付帐户3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。

14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车

14.2竣工结算审核2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并单独向发包人提交完整的工程结算资料两套。1.承包人提交竣工结算申请的期限：14.1竣工结算申请

14.4最终结清（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服【2009】84号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在对应工程款中扣除直接支付给中介审核机构。（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（180）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。（1）发包人结算审核时间：本工程施工过程中实行分段结算，具体办法详21.1条。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：2份。14.4.1最终结清申请单

15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）1.5%的工程结算价款；（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5%的工程结算价款；质量保证金采用以下第（1）种方式：

质量保证金按以下第/方式退回：15.3.3质量保证金的退还关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

15.4.1保修责任15.4保修（4）其它：（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。

16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。15.4.3修复通知工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（10）%计算；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔30%〕以上时，可解除施工合同。（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的〔10〕%。

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。17.2不可抗力的通知除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。17.1不可抗力的确认17.不可抗力16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同按通用条款。17.3不可抗力后果的承担

关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。

选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审20.争议解决

20.4仲裁或诉讼20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。合同当事人关于本项的约定：按通用条款。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。

21.1.1本工程按施工完成的工程形象进度节点实施分段结算，分段结算节点划分如下：桩基及围护工程、地下室顶板以下工程和地下室顶板以上工程。脚手架、垂直运输费用在工程最后一段结算时一次性计价。各分段结算节点的工程内容完工后，承包人28天内向发包人（或其委托监理、造价审核单位）提交该节点前未结算工程内容的结算资料。21.1工程分段结算21．补充条款（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

21.1.3分段结算价款支付：因非承包人原因，各分段结算未在约定的时间内完成，而导致最终工程结算逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，因非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核，发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算。发包人收到承包人递交的最终工程结算申请后，在（28）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。21.1.2各分段节点工程结算审核时间：发包人或监理人收到承包人递交的各分段工程结算报告及结算资料后，桩基及围护工程、地下室顶板以下分段验收合格后（180）天内、地下室顶板以上全部工程完工后（180）天内审核完毕，并签发结算审核报告，该审核报告作为最终工程竣工结算的依据。工程竣工验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。承包人完成合同范围内全部施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，可在28天内向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请单，包括已完成的各分段工程结算审核报告等（详合同专用条款14.1.2条）。

（1）作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；21.3本工程总承包服务费费率为1.2%。总承包服务费内容包括：21.2本工程招标控制价计价依据：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、[以下根据专业工程选择填写：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》]、相关补充定额及省、市行业主管部门发布的计价文件；《台州造价（工程所在地）》2022年第（6）期，《浙江造价信息》2022年（6）期等，其余详本工程招标控制价编制说明。发包人逾期支付结算价款的违约金的计算方式：支付应付工程价款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算。〕〔本工程分段结算审核完成后，分段结算价款支付：发包人14天内向承包人支付至该段节点工程结算价款的（85）%（即按比例扣除工程预付款、该段节点内已付工程进度款后的余款）。本工程分段结算审核完成后，工程价款纳入最终工程结算后支付。

（7）向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料；（6）负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施；（5）承包人须做好安排，以使其他分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间；（4）向分包人提供工地内已有的机械设备、储存仓库、辅助设施及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要的帮助；（3）各分包工程竣工资料的归档工作；（2）各分包工程的工期、质量安全的管理与协调；

21.7承包人必须严格按照图纸、规范、技术规程进行施工，否则，针对施工质量、进度、安全等方面，在质量监督站、建工处等主管部门的监督下，监理方可视情形对承包人进行经济处罚，相关费用发包人可直接从工程款中扣除。21.6纳入总承包管理的所有工程，若由于总承包管理人管理不到位（包括通知不及时）等原因引起已完工的结构凿除、修复或重新返工，其责任由承包人承担；造成发包人损失的，相关损失将从工程款中扣除。21.5双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。21.4由于总承包工程与其他专业施工单位的进展项目有交错或其它特殊原因，发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，合同价作相应调整，承包人不得拒绝。（9）承包人向分包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供取费费率中总包配合、管理费描述的其他配合服务内容。（8）在承包人所施工的设计图纸以外，如因分包人专业需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务；

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：21.9本工程须设置安装在线监测系统，此项费用包含在合同总价中。承包人在确保“施工现场在线监测系统”的基础上（在线监测系统是指在施工现场采集视频、音频信号，通过网络传输和信息处理后接入城管行政执法局信息中心建筑工地监控专网及发包方指定办公室），实现对建设工地24小时不间断监控及录像。通过在线监测系统及时反映施工现场基本状况及形象进度、工程安全文明施工动态、噪声控制、夜间施工等情况，做到项目现场（施工区、样板区、工程材料主要出入口、材料堆场、民工宿舍等区域）全覆盖无死角，实现相关管理部门、发包人对施工现场多级远程网络监控和管理。所发生的费用包含在合同总价内。应由具备相应设计资质的设计单位进行深化设计并出正式施工图，涉及的向有关部门图纸报审、鉴章、施工、验收申请均由承包人负责并承担费用，由于审查未通过而需增加的所有费用由承包人自行承担。21.8铝合金门窗深化设计要求：承包人必须进行施工图深化设计，并考虑到所有使用功能性、技术性问题及材料规格、加工制作、施工安装、检测检验、现场配合协调、竣工验收和保修因素。铝合金门窗等应符合发包人提供的建筑效果及设计风格要求，充分体现景观建筑的特点，符合安全、实用、经济、美观的设计理念，铝型材规格、玻璃厚度符合设计要求及国家现行规范和标准，且经济合理。承包人不得擅自对设计进行调整，或以不能满足验收或使用功能等任何理由提出设计变更进而追加费用，并承担由此给发包人带来的一切损失。

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：附件委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件4：主要建设工程文件目录（略）附件3：工程质量保修书

发包人（全称）：台州市黄岩高新产业开发有限公司工程质量保修书附件3：附件11：暂估价一览表（略）附件10：支付担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）

二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：2年。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

5.工程质量保修期间，发包人以书面文件送达至承包人或发送电子邮件，即视为承包人已收到发包人的相关通知。4.如因施工质量原因维修后，保修期限相应顺延，相应保修金退还时间亦顺延。3.由于承包人原因造成维修所产生的其它相关费用（如因维修造成其它已完工程损坏等）也由承包人承担。2.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人可以委托他人修理，承包人除应承担相应维修费用外，还须承担额度为维修费用的15%的管理费。1.保修范围为施工图范围内属承包人施工部分的全部内容。双方约定的其他工程质量保修事项：

地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。6.按上述办法计算出的费用总额由发包人书面知会承包人，无需征得承包人书面签收意见即可直接从承包人保修款中扣除。指定接收邮箱：承包人维修联系人：联系电话：

账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

施工单位（乙方）：建设单位（甲方）：台州市黄岩高新产业开发有限公司工程项目地址：黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧工程项目名称：黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）第四部分工程建设项目廉政责任书邮政编码：邮政编码：

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。1.2工程量清单由招标人提供，投标人填报综合单价。综合单价指完成一个规定清单项目（或定额项目）所需人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润及一定范围内的风险费用，但不包括规费及税金。人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用由投标人自报。其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。企业管理费、利润费率由企业自主确定。人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用内容按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》确定。1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。第五章工程量清单年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）

1.7其他项目费包括施工总承包服务费和优质工程增加费。施工总承包服务费是指施工总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，包括发包人发包专业工程管理费（以下简称“专业发包工程管理费”）和发包人提供材料及工程设备保管费（以下简称“甲供材料设备保管费”）。优质工程增加费是指建筑施工企业在生产合格建筑产品的基础上，为生产优质工程而增加的费用。（2）施工组织措施项目费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工费（安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（简称“标化工地增加费”），提前竣工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰增加费（*行车、行人干扰增加费，仅指边施工边维持行人与车辆通行的市政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程工程设定）和其他施工组织措施费等费用。施工组织措施项目费的取费费率按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的范围，由投标人自行报价。施工组织措施项目费取费基数中的人工费和机械费按投标人自报的人工费和机械台班费计取。（1）施工技术措施项目费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括通用施工技术措施费（大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费）、专业工程施工技术措施项目费和其他施工技术措施费等以综合单价形式报价。1.6措施项目费是指为完成建筑安装工程施工，按照安全操作规程、文明施工规定的要求，发生于该工程施工前和施工过程中用作技术、生活、安全、环境保护等方面的各项费用，由施工技术措施项目费和施工组织措施项目费构成，包括人工费、材料费、机械费和企业管理费、利润以及风险费用。1.5分部分项工程费是指根据设计规定，按照施工验收规范、质量评定标准的要求，完成构成工程实体所耗费或所发生的各项费用，包括人工费、材料费、机械费和企业管理费、利润以及风险费用。1.4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程量计算规范、《建设工程工程量清单计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

2.2投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。2.投标报价要求1.9税金应根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及国家税法规定的税率计取。规费的计算基数以投标人自报的人工费和机械台班费计取。1.8规费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金等“五险一金”。投标人应根据本企业实际缴纳“五险一金”情况在《浙江省建设工程计价规则（2018版）》标准费率的30%~100%范围内自主确定规费费率。

1．图纸目录第六章图纸第二卷工程量清单：详见后缀名为“.招标文件”的电子招标文件。3.工程量清单与计价表2.3投标人的报价要求详见“台州网络投标工具-招标概况-投标报价要求”，未按要求报价的，作无效标处理。

1.工程概况第七章技术标准和要求第三卷（http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）详见台州市公共资源交易网施工图纸2．图纸

2.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。2.技术规范及标准1.4建设地点：位于黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧1.3招标控制价:招标控制价电子数据详见附件（仅供投标人参考）1.2建设规模：位于台州市黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧,工程由1#~21#楼及地下车库组成，砼框架结构、剪力墙结构，总建筑面积约323362.60平米。1.1招标工程：黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《工程测量规范》GB50026-2016

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003《屋面工程技术规范》GB50345-2012《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2010《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

……《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

3.2材料的质量保证（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。3.1材料选择3．材料质量要求2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。3.3供应要求（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

5.1.1电梯设备参数一览表1（以下数据仅供参考，生产时需现场核对各项参数）5.1、电梯技术规格书．其他4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。4．工程管理的要求

5.1.2客梯技术要求d.电梯维保不到位导致的所有责任由承包人负责，承包人提供的电梯保修期为工程综合验收合格之日起两年。c.未来根据发包人及设计院要求对尺寸进行调整，承包人应予以配合，费用不另行增加。b.楼层最终实际标高尺寸可能会有所变化，承包人须按实际层高提供电梯。承包人需根据自身技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整，以提高本项目的档次。注：a.以上各表中土建尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。

5）相对湿度：85%（+25℃）且满足沿海地区4）环境温度：室外-10℃~50℃，室内0℃~40℃3）海拔高度：≤500m，沿海地区2）安装场所：户内1）气候：亚热带湿润气候所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

配置要求接地电阻要求：≤4欧姆波动范围：电压±7%，频率±2%220V50Hz单相7）电源条件：380V50Hz三相五线制（TN-S系统）6）地震烈度：须适应6度地震烈度，建筑结构正常的前提下，能正常运行

b)控制柜：主板、变频器及其他主要零部件与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品，属国内合资或外商独资产品的，必须先进、可靠、稳定。a)曳引机：与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品；属国内合资或外商独资产品的，其主要零部件必须先进、可靠、稳定。4）配置：3）开门系统采用VVVF门机系统或其它性能相当的门机系统。2）采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统。1）梯型要求：技术较先进、市场使用较成熟的合资品牌或外商独资品牌住宅永磁同步无齿轮曳引机客梯、担架梯。

b、原产地装箱清单；a、原产地出厂合格证；在合同签订之后进口件必须提供：除对重架、对重块、线槽、厅门、小门套、导轨支架及承载钢梁、曳引机承载钢梁、井道照明等安装附件外，其余部件应根据产品安全性能和生产情况配置最先进的零部件。如涉及到进口件，进口件产地在日本、欧洲、美国的。d)门保护：与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品；其主要零部件必须先进、可靠、稳定。c)门机：与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的、高端的产品。

曳引机采用钢丝绳或者钢带均可。操作方法：并联控制、单控无障碍电梯应按国家标准要求进行设置。e、中国商检检验合格等证明文件。d、中国海关报关证明文件；c、原产地船运单；

平衡系数:在0.4～0.5之间。平层精度：在±3mm范围之内。噪音指数:运行时，轿内噪声≤48dB（A）、开关门噪声≤52dB（A）、井道噪音≤65dB（A）、机房≤65db。起动加速度和制动减速度:电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.75m/s2。电梯的水平振动、垂直振动加速度:电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于10cm/s2和13cm/s2。门保护：光幕，（≥154束红外线）。

轿厢壁：纯304发纹不锈钢，壁厚不小于1.2mm。具体式样由发包人确认，费用不另行增加。电梯装修要求-轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮)装修要求轿厢导轨：≧13kg/m。称重装置：精密度±1%。电梯每起制动运行60000次中,控制柜失效(故障)次数不应超过2次。电梯每起制动运行60000次中失效(故障)次数不应超过3次。特种设备管理部门验收合格后，在正常使用和维保情况下，故障修复时间超过一小时的记一次故障发生，如其中某台电梯超过一次允许故障率，则此台电梯质保期免费延长一年。

轿厢门坎：铝合金踢脚板：发纹不锈钢操纵盘：每台电梯设一个主操纵盘。装有触摸式发光二极管背景照明的楼层按钮，轿厢内应有楼层显示、方向显示。发包人可以在样本范围内任意选择，费用不另行增加。轿门：自动双扇中分门，纯304发纹不锈钢，轿门厚度不小于1.2mm，红外线光幕保护。轿厢顶：顶部含灯光、通风扇、风口，中档偏上装修。如中标，发包人可以在样本范围内任意选择，费用不另行增加。轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆(由承包人提供至少3个吊顶方案供业主选择，发包人可以在样本范围任意选择，费用不另行增加)。地面：耐磨塑胶地板。承包人提供至少3种符合上述要求的塑胶地板供业主选择，发包人可以在样本范围任意选择，费用不另行增加。

电梯门在关闭状态下，耐火极限不低于1.0小时。轿厢装修后净高不小于2400mm。门厅按钮及显示：楼层显示器与按钮装在同一发纹不锈钢面板上，装有微动发光二极管照明的触摸式按钮，颜色同操作盘。呼梯盘采用明装，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示，电梯外召唤面板无预埋底盒，电梯外召唤面板与井道内连通孔定位开孔及指示器留孔，召唤面板与墙面的空隙须封堵，费用已计入电梯报价中。全层厅门及小门套均为单层纯304发纹不锈钢。扶手型式：不锈钢扁扶手或不锈钢圆扶手，由投标人送样业主方确认为准。厅门坎：铝合金

要电梯的标准功能须包括或更优于下列功能，承包人推荐的其它合适的功能可能被接受。5.1.3电梯基本功能：3）本项目所有客梯须为同一品牌。2）免费质保期内电梯若有损坏，应由承包人先行维修，保证电梯正常运行，再由责任方支付费用（电梯保修期为工程综合验收合格之日起算，为两年。）。1）电梯供货及安装完成后，承包人须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，包括电梯轿厢的成品保护设置，直至设备验收合格并取得政府有关部门的使用证书，交付业主方之日为止。移交物业前由于承包人成品保护不到位造成成品损坏的，如承包人无法追责责任人的，相关费用由承包人承担。其它要求：

e.厅及轿厢方向灯（轿厢运行方向由LED显示）d.厅数字式位置指示器（位于大厅呼梯装置上，数字式显示轿厢所在位置）c.厅和轿厢呼梯/登记（当按下铵钮，按钮将出现光环以显示该呼梯已被登记）b.轿厢数字式位置指示器（位于轿厢内，包括轿厢位置、消防、超载等信息显示）a.警铃（若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向小区控制中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。）通讯功能

e.全集选控制（对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。）d.开、关门按钮（按下按钮可使电梯门立即打开或关闭，且按住开门按钮可使电梯保持开门状态。）c.关门时间保护（当电梯门在规定的时间内不能正常关闭时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次还不能关门时。则门将保持打开状态，然后每两分钟再试关一次。）b.开门时间保护（当电梯门在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。电梯将移动至三个不同的层站以试图将门打开。如果门还是不能完全打开，则电梯停止运行，门关闭。a.设立独立的厅、轿门时间（可以调整开关门速度及时间、提高电梯运行效率）运行功能

k.自动再平层。通过再平层提高平层精度（无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在±3mm内。）j.满载不停梯（当轿厢达到满载负荷时，电梯不再接受厅门呼梯而直驶目的层站，以提高电梯运行效率。）i.取消错误呼叫功能（如果错按轿厢操作盘的选层按钮，在0.3-1.0秒内再连续二次按此钮，可以取消。）h.本层再开门（在电梯关门过程中，按同方向大厅呼梯按钮，电梯将重新开门。）g.重复关门（若关门受阻，电梯会重复关门动作，直至杂物被清除。）f.称重启动（电梯根据轿厢状况，自动选最佳启动力矩，使电梯启动平稳舒适。）

a.轿厢紧急照明（轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。）应急功能如果在规定时间内无呼梯信号，轿内通风及轿厢照明自动关闭以节省能源。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音，照明装置应采用节能环保型产品。节能功能（轿内通风及照明自动控制功能）m.无呼自返基站功能。l.有无司机操作（可通过轿厢操纵盘内的专用开关选择自动操作或有无司机操作。）

c.顶与机房紧急操作（启动位于操纵箱内的此开关，可使用轿顶或机房内的一个装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。）电梯机房、底坑、轿顶、管理中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和管理中心呼叫、通话。承包人负责轿内、底坑、轿顶、机房、安全中心的对讲设备，负责五方通讯中的机房与轿内、底坑、轿顶、的接线及调试工作，此费用已计入电梯报价中；承包人负责电梯机房至管理中心的通讯管线的系统调试等，并提供管理中心与各电梯通讯用交换机。b.内部电话（五方通话）：a.红外线光幕装置(红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持。)安全功能b.紧急消防操作（假如火险发生，所有电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。）

g.电动机过热保护：当电动机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命。f.运行次数显示功能：控制柜设有运行次数计数器，即时显示电梯已运行次数。如果电梯门保持开门的时间超过预定的时间，强制功能工作，蜂鸣器发声，门开始以缓慢的速度关闭。e.强迫关门：当轿厢负载超过额定值，轿厢内蜂鸣器发声，超载批示灯亮，电梯停留在该层并开门，直到负载减少到额定值以下。当超重现象消除时,警报自动解除,电梯恢复正常运行。d.超载不启动（含警示灯及蜂鸣器）：

l.门过载保护功能：如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将往相反方向运行。k.轿内反向召唤消除：控制柜自动取消与轿厢运行方向相反的轿内呼梯登记，以提高电梯运行效率。j.电源缺相故障检测：电梯自动检测电源状况，当出现缺相状态时，主机停止运动以保护主机。控制轿厢位置，若轿厢上行时触碰极限保护开关，极限保护装置发生作用，使电梯停止运动，杜绝冲顶的可能。i.极限保护功能h.超速保护功能：当电梯运行速度超过预设值时，超速保护装置发生作用，电梯将自动减速并停止运行。

a.电梯如果正处于上行中，则立即在最近层停靠，不开门，然后返回首层站，并自动打开电梯门。消防梯需满足当发生火灾时，受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下，应达到：消防功能控制柜内故障自动检测、储存、显示功能，控制柜自动检测电梯运行状况，当故障发生时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。n故障自动检测功能m.安全停靠：若电梯因故停在非开门区，电梯将自动进行安全检测，若符合启动要求，则电梯将就近停层开门。

每台电梯均需配置整套空气调节系统（轿厢通风风扇）。f.关门按钮无自保持功能。e.恢复轿厢内指令按钮功能，以便消防队员操作。d.各楼层的叫梯按钮失去作用，召唤切除。c.如果电梯已在首层，则立即打开电梯门进入消防员专用状态。b.如果电梯处于下行中，立即关门返回首层站，并自动打开电梯门。

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。安全设备其它按照国家标准规范要求的电梯标准功能。随行电缆：要求含有监控摄像所需的视频及电源随行电缆。电梯安全运行监控系统（96333要求）与电梯日常维护保养单位的电梯安全运行监控中心联网，质量技术监督部门的检验费均包括在总价中（含安装调试完毕的验收费用）。远程监控接口、BA接口功能

(6)紧急停止按钮；(5)安全钳；(4)限速器；(3)缓冲器；(2)上、下终点开关和上、下极限开关；(1)断相和错相保护；

电梯安全运行监控系统管理平台（中心）的要求电梯安全运行监控系统验收以TSGT7001-2009《电梯监督验收和定期验收规则—曳引与强制驱动电梯》、GB/T24475-2009《电梯远程报警系统》和GB/T24476-2009《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》为法规、标准依据。电梯安全运行监控系统属电梯辅助设备，必须符合有关规定的安装位置、系统配置和中心联网等总体要求。电梯安全运行监控系统安装前后，应不影响TSGT7001-2009规定的检验项目的具体实施。电梯安全运行监控系统要参照GB/T24475-2009和GB/T24476-2009实施。制定和验收依据5.1.4电梯安全运行监控系统技术规范书(8)轿门安全设施。(7)层门安全设施；

⑴软件系统可以管理所属所有品牌电梯的运行参数采集功能的电梯安全运行监控系统；软件系统具体要求：平台软件中应提供各类统计报表。对电梯故障进行统计、分类、分析，为监管提供技术支撑。支持可配置优先级的短信告警，告警号码可设置5个；支持电梯困人报警时语音安抚。支持实时查看电梯运行状态数据，电梯故障时能自动报警，报警时应有自动弹出窗口和报警声音；

⑹支持电梯困人报警的应急处置：接到电梯运行监控系统故障报警时，维保单位监控中心对每次故障报警以表单的形式进行管理：内容包括电梯的基本信息：电梯注册编码、电梯设别码、电梯内部编号、使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、维保单位、24小时值班专用手机号码、维保单位负责人、手机号码；故障报警应急处置：报警时间、故障类型、接警时间、接警人、派遣时间、派遣维修人员、故障原因、维修情况记录、维修完成时间。维保单位监控中心通过数据接口将每次电梯故障报警及应急处置信息上报到台州市特种设备应急处置中心，每24小时发送一次。⑸支持电梯故障报警的应急处置：⑷支持可配置短信告警；⑶支持电梯困人报警时语音对讲功能和视频查看功能，为保护电梯隐私，视频查看功能仅在电梯困人时激活；⑵至少支持实时查看三个电梯运行状参数，包括运行方向、当前层站、轿门开闭，至少能够支持电梯五种故障（门区外停梯、冲顶、蹲底、运行中开门、超速）及困人事件的自动报警，报警时应有声光报警；

第二：电梯发生故障时电梯相关运行参数及故障信息。第一：正常运行时电梯相关运行参数。概述：电梯运行参数发送包含两种情况：电梯运行参数接口接口接到困人报警时，维保单位监控中心能够在电梯安全运行监控系统的处置窗口对事故进行监控和管理，窗口中能支持自动显示该电梯的基本信息：电梯注册编码、电梯设别码、电梯内部编号、使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话，维保单位、24小时值班专用手机号码、维保单位负责人、手机号码；困人报警应急处置：困人报警时间、接警时间、接警人、困人数量、有无人员伤亡（如有，是否通知120，通知时间）、派遣时间、派遣救援人员、手机号码、到达时间、是否解救成功、解救困人数量、救援完成时间、困人原因、电梯是否能正常运行（如不行，需维修，维修完成时间）。维保单位监控中心能够通过数据接口实时将每次电梯困人报警及应急处置信息上报到台州市特种设备应急处置中心，台州市特种设备应急处置中心可以根据接收到的数据动态监督维保单位对困人事故的处理过程。

(2)处置信息：困人报警时间、接警时间、接警人、困人数量、有无人员伤亡（如有，是否通知120，通知时间）、派遣时间、派遣救援人员、手机号码、达到时间、是否解救成功、解救困人数量、救援完成时间、困人原因、电梯是否能正常运行（如不行，维修完成时间）(1)基本信息：电梯注册编码、电梯识别码、电梯内部编号、使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、维保单位、24小时值班专用手机号码、维保单位负责人、手机号码。对于困人事件，需以窗口形式实时提供以下数据：(2)处置信息：报警时间、故障类型、接警时间、接警人、派遣时间、派遣维修人员、故障原因、维修情况记录、维修完成时间。(1)基本信息：电梯注册编码、电梯识别码、电梯内部编号、使用单位名称、地址、电梯安全管理员、联系电话、维保单位、24小时值班专用手机号码、维保单位负责人、手机号码。内容：对于一般的电梯故障，需以表单形式提供以下数据：

电梯安全运行监控系统能够支持不同的网络传输方式(无线,以太网，VPN等)中的一种或多种，确保与维保单位电梯安全运行监控中心进行实时通畅传输。维保单位电梯安全运行监控中心计算机设备必须接入互联网，所提供网络带宽＞2M，丢包率<5‰，故障率<3％，延时<50ms，保证监控信息与台州市特种设备处置中心管理平台进行实时通畅交换。联网(2)故障（困人事故）处置状态定义（以下表格仅作示例）(1)通过web服务，数据传输通过自定义节点的统一XML进行传输传输方式

网络通讯（3）电梯运行参数采集装置应至少保存最近的10条电梯故障记录，记录的时间和日期应以电梯运行参数采集装置的内部时钟为基准，内部时钟与北京时间对齐。在主电源断电的情况下，也能保存7天以上。（2）电梯运行参数采集装置至少能够采集到四个电梯运行参数，包括：运行方向、当前层站、轿门开闭。至少能够报出五种电梯故障，包括：门区外停梯、冲顶、蹲底、运行中开门、以及困人故障。（1）电梯运行参数采集方式若为加装独立传感器采集方式，加装的传感器应不影响电梯原有的机械结构，且与电梯原有电气回路无任何连接。若为主控制器通讯采集方式，通讯协议无电梯运程控制指令，且保证电梯停电时，采集电梯信息准确。电梯运行参数采集装置电梯安全运行监控系统终端的要求

（1）主电源断电的情况下，后备电源应能使电梯安全运行监控系统继续工作2小时以上。后备电源（2）每台电梯的安全运行监控系统涉及的模块应置于同一金属壳机箱内，若机房和轿顶都有模块，则在机房和轿顶分别设置机箱。（1）轿顶、井道和机房所有布线应整洁，无导线外露。施工电梯安全运行监控系统所使用的网络,若为有线网路,应具有足够的带宽和稳定性,若为无线网络,应具有足够的带宽和信号强度。

（2）支持双机热备功能。（1）要有多级用户权限，便于管理。系统平台：应具备远程升级功能，系统管理平台以远程访问的形式改变监测终端的相关工作参数。ID卡管理功能，应具备非接触式ID卡读取窗口，可实现维保人员、特种设备巡查人员及管理人员ID卡签到和管理等功能。（2）后备电源仅在主电源断电的情况下使用。

提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家最新标准和相应的国际标准。5.1.6设备性能提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置、控制系统等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。5.1.5制造其他：电梯安全运行监控系统必须根据台州市质监局特种设备应急中心的要求与其应急管理中心平台相连。接口标准符合其要求，如其更改，本系统必须相应调整。电梯安全运行监控系统的知识产权要求：系数统供应方所提供的所有设备都不得损害第三方的利益，如发生知识产权的法律责任，由承包人全权承担。

4、相关材料的样式和颜色由发包人统一考虑；钢材须达到国标要求。3.以上所有材料进场前必须提供样品，经由发包人选样确认后对材料进行封样，承包人进场施工时必须提供与封样产品一致的材料，且同时提供该材料的合格证，与封样产品不一致或不能提供有效合同证的材料，不得用于本工程。2.若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先；注：注：1.所有产品以该一览表中品牌、生产厂家的产品为先，必须提供原厂原装产品，若采用其他品牌（或相当于该一览表中的品牌档次）、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品且经发包人签证认可；附件：主要设备材料备选品牌一览表

目录第八章投标文件格式第四卷6、玻璃必须提供原厂原片。弹性涂料产品性能符合JG/T172-2014《弹性建筑涂料》的要求。5、涂料、乳胶漆施工时符合JGJ/t29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规范》的规程；

六、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表四、台州市建设工程投标人资格自查表三、主要施工机械设备表二、技术负责人简历表一、项目负责人简历表

十二、未验收证明十一、停工证明十、危大工程清单及安全管理措施表九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书八、法定代表人授权委托书七、台州市建设工程诚信投标承诺书

法定代表人（签字或盖章）：项目负责人简历表黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）一、项目负责人简历表十三、法定代表人身份证明

技术负责人简历表黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）二、技术负责人简历表日期：年月日投标人（盖章）：

主要施工机械设备表黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）三、主要施工机械设备表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）四、台州市建设工程投标人资格自查表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：台州市建设工程投标人资格自查表

六、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）信用评价系统发布的评审结果，我公司及项目负责人的信用评价等级如下：台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）（工程项目名称）的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程诚信投标承诺书七、台州市建设工程诚信投标承诺书

法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：手机：六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

本授权委托书声明：我（姓名）系（参考样张）法定代表人授权委托书八、法定代表人授权委托书年月日投标人（盖章）：

代理人：性别：年龄法定代表人（盖章）：投标人（盖章）：授权代表联系电话：代理人无转委权，特此委托。（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加台州市黄岩高新产业开发有限公司（招标人）的黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程安全生产任职资格承诺书黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书授权委托日期：年月日身份证号码：职务：

危大工程清单及安全管理措施表黄岩区院桥镇兴华路北侧、纬二路东侧商业、住宅项目（施工总承包）十、危大工程清单及安全管理措施表投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。停工证明十一、停工证明投标单位在投标时应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。注：1：以上危大工程清单由招标人列出。

法定代表人身份证明十三、法定代表人身份证明注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。未验收证明十二、未验收证明

经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：（参考样张）

投标人：（盖单位公章）特此证明。职务：系（投标人名称）的法定代表人。联系电话：身份证号码：姓名：性别：年龄：

年月日