供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

2、我公司提供的所有关于此次比价项目的文件、证明、陈述均是真实、准确、合法有效的。若有违背，我公司愿意承担由此产生的一切后果。1、我公司已详细审查全部询比价文件，在报价时已经落实询价物资的规格型号、数量、技术要求。如询价物资不在我单位经营范围内，少报或漏报，贵公司可取消我公司报价资格。我代表（报价公司名称），在此作如下承诺：我公司自愿参与贵公司组织的项目的比价.中煤大同能源有限责任公司：承诺函

8、若中选，本承诺函将成为项目相关合同不可分割的一部分，具有相应的法律效力。7、我公司如果违反上述六条中任何一条规定，贵公司均可将我公司列入自采物资采购黑名单，按规定禁止我公司参与贵公司自采物资采购活动。6、若中选，我公司将按照询比价文件最终结果与贵公司签订合同，并严格履行合同义务。在合同履行过程中，如果不能按期、保证安全和质量低于合同约定标准的，或者出现严重产品质量问题影响贵公司生产经营的，我公司将在第一时间按贵公司要求完成整改、更换或无条件更换，并承担相应的经济责任及其他违约责任。5、我公司同意询比价评比为总价中选，中选后的项目全部按要求提供服务，不得分包或转包。4、在该项目询比价有效期间内，该报价不变。所报价格包含但不限于承担该项目的全部费用及相关税费（符合税法要求的增值税）。3、我公司同意提供按照贵方可能要求的与本项目询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受价格上的最低报价。

年月日法定代表人（或委托代理人）签字：报价人：（盖单位章）

安装环保自动监控综合管控设施项目

询价书

询价书编号：DTNYFW2023003

采购人：中煤大同能源有限责任公司

二零二三年二月

总目录

第一章询价公告

第二章报价须知

第三章合同条款

第四章报价书相关格式

第五章技术规格及要求

询价公告

项目名称：安装环保自动监控综合管控设施项目

询价书编号:DTNYFW2023003

类别：公开询比

询价人：中煤大同能源有限责任公司

发布公告媒介：中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)

根据相关法律法规，现对大同能源公司电厂安装环保自动监控综合管控设施项目进行公开询比，现将具体要求公告如下：

1.项目概况及技术要求：

为了满足晋环函[2022]676号、同环发[2022]30号文件对自动监控系统站房门禁、视频监控、用电监控、动态管控设施安装、联网、参数上传的要求，中煤大同能源电厂烟气在线小间（2台机组各有1个出口烟气在线小间，共2间）需加装综合管控设施，具体实施方案等内容，详见：第五章技术规范书。

2.报价人的资格要求:

*2.1报价人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有依法独立承担民事责任、独立签订合同的能力；

*2.2报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资信证明）；

*2.3报价人（或制造商）提供的产品在近三年具有三个以上类似供货业绩（合同原件关键内容扫描件）。

*2.4报价人报名时，要求上传营业执照、业务员被授权委托书、业绩（合同原件关键内容扫描件）等；近两年无不良服务记录和重大质量、安全事故记录（提交承诺书）；

2.5询价方不组织集中踏勘，询价方不组织集中踏勘，报价人需向询价方提出申请后自行到现场进行踏勘，并在报价文件中提交踏勘证明；

2.6报价人需提供项目经理与报价人签订的劳动合同、并提供公司所缴纳社保资料，且在施工期间内有效；

2.7报价人为授权委托人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2022年10月至2022年12月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与询价文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）并提供劳动合同；

2.8报价人没有列入中煤“内部市场禁入名单”（黑名单）。

3.报名

有意向参与本项目的供应商可登录中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)报名注册，报名时必须提交带“*”的证照扫描件。通过初步审核，方可参加本项目的线上询比价。

4.报价文件递交及开标：

报价文件应于公告中报价揭示时间之前电子版递交到中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)，未按时递交的报价文件将被拒绝。

5.联系方式

联系人：刘秀红

地址：山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公司

电话：0352-4060328

第二章报价须知

一、总则

1.适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目。

2.询价费用

报价人应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书

1.询价书构成

(1)询价公告

(2)报价须知

(3)合同条款

(4)技术规格及要求

(5)报价书相关格式

2.询价书的变更和澄清

任何澄清或变更均应在报价截止日前以书面形式进行操作（如果属于询价人原因，相关人员将在询价公告中上传变更通知）。询价单位可酌情延长报价截止日期，并通知每一个报价人。

三、报价书的编制

1.报价书的组成

(1)按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2)技术规格及商务规格偏离表；

(3)按要求出具的资格证明文件；

(4)其它需要说明的事项。

2.报价要求

(1)应在报价书中的报价表上标明，拟提供服务/工程的名称、数量、单价和总价。每种服务/工程只允许有一种报价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

(2)在填报报价时，必须有详细的分项报价表：加工类包括材质、工艺、价格组成明细；维修类包括详细的维修方案、维修内容及所更换配件的明细。工程类应按要求清单报价或预算。按照询价书中的技术要求进行加工、维修或施工，产生的全部费用由报价人承担（包括人工、工具、施工、安装、调试及修理加工项目所需的一切耗材），合理核算成本，并得出最终报价，一次性报出最具竞争力的价格，所报价格为含税价，注明税率。在分项价格表中，要详细列明价格的各组成部分。

要求报价人报含税价（注明税率）。报价人在报价前，务必做好现场勘察工作，充分了解现场实际施工情况及可能发生的工程量变化。对于没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在其他工程量子目中其他相关子目的单价或价格之中。对于价格明显偏低或低于市场价而且无法提供合理解释的报价，将否决此项目报价。

(3)填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，在计算报价时可考虑一定的风险系数。

(4)以人民币报价。进口货物可以使用外币报价。

(5)付款方式的填报：询价人要求所有报价人的付款方式应满足询价书中的要求。

(6)交货时间的填报，询价人要求所有报价人的交货时间应满足询价书中的要求。但报价人也可根据自己的实际情况，在报价表上指定位置上填报（同等条件下询价单位优先选择满足询价人要求的报价人）。

3.报价书的式样和签署

(1)报价人应在报价书上加盖公章后上传扫描件并提交报价。

(2)报价格式按本询价书中要求编制。

4.报价有效期要求为90天。

四、报价文件的递交

1.报价截止日期

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

2.不得在报价截止日起至报价书有效期期满前撤回报价书。

五、询价揭示及评审

1.询价人将根据评审工作安排进行报价线上揭示。

2.询价人工作

(1)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(2)报价截止后，询价人将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A.如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(3)评审期间可分别要求报价人对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3.评审办法

(1)、询价文件做为评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

(2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审确认后将不被推荐成交。

(3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务/工程、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。

(4)、所报相关服务/工程须与其营业执照的经营范围相一致。

六、确定成交人

1.确定成交人准则

(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价人。

(2)不能保证最低报价的单位最终成交。

2.授予合同

(1)询价人应将合同授予能够履行合同义务的成交人。

(2)询价人在授予合同时有变更数量的权利。

3.成交通知书

(1)在报价有效期期满之前,询价人以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。

(2)成交通知书将是合同的一个组成部分。

(3)询价人对未成交原因不作任何解释。

4.签订合同

(1)成交人按《成交通知书》中要求与询价人签订合同。

(2)询价文件、成交人的报价书及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

5.转让和分包

成交人不得部分或全部转让或分包其应履行的合同义务。

第三章合同条款

GF—2017—0201

合同编号：DTNY-2022-

安装环保自动监控综合管控设施合同

制定制定中华人民共和国住房和城乡建设部

表1-1数据段结构组成表扩充

表1-2命令编码表

表1-3现场端信息编码表

国家市场监督管管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：中煤大同能源有限责任公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中煤大同能源电厂安装环保自动监控综合管控设施项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：安装环保自动监控综合管控设施。

2.工程地点：山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公司电厂区域内。

4.资金来源：发包人自筹。

5.工程内容：完成自动监控站房门禁、视频监控、用电监控、自动监控设备动态管控设施安装、联网、参数上传工作，并将相关数据通过各市国发平台上传至省监控平台；同时，对门禁监控技术参数、视频监控技术参数、用电监控技术参数、自动监控设备动态管控参数上传。

6.工程承包范围：等，具体工程量、技术方案等内容，详见《技术协议》。

二、合同工期

计划开工日期：20年月日。

计划竣工日期：20年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期由发包人以书面形式通知承包人，承包人应在规定的工期总天数内保质保量完成施工内容。承包人保证在总工期内，接到发包人通知后随时组织人员到现场进行工程施工。

三、质量标准

工程质量符合《建设工程质量管理条例》及相应强制性国家标准执行；无强制性国家标准的，以发包人按通常合格标准或符合合同目的的标准验收为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同总价（含税）：人民币（大写）元整(¥元)；不含增值税金额为：元；增值税税款为：元。其中：安装费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元；增值税税款为：元；设备费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元。本合同履行过程中，如遇国家增值税税率调整，应以本合同价款不含增值税数额执行国家最新增值税税率政策核定结算合同价款。

2.合同价格形式：固定总价。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）工程量清单、施工方案；

（8）合同附件及其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在山西省大同市云冈区签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。合同未尽事宜及履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成或不愿协商的，向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或者其委托代理人（附授权委托书）签名并加盖单位合同专用章（或者公章）之日起生效。

十二、合同份数及通知送达

本合同正本份，副本份；发包人与承包人各执正本一份、副本份，各正本具有同等法律效力，副本与正本内容完全一致、留存备查。

十三：合同资料的送达

双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照合同协议书末尾签名盖章处的地址、联系人、联系电话，以书面信函或者传真方式进行。信息发生变更的，变更方应提前5日以书面形式通知另一方，未及时通知的，发送的通知均视为送达。本条约定，适用于双方因本合同引起的诉讼、仲裁或者调解过程中的送达。

发包人：(盖章)承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签名）（签名）

地址：大同云冈区塔山工业园地址：

邮政编码：037001邮政编码：

法定代表人：张仲清法定代表人：

委托代理人：赵斌委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

开户银行：建行大同云冈区支行开户银行：

账号：14001626208050500601账号：

税号：91140200764693433P税号：

签订日期：签订日期：

第二部分通用合同条款

略，详细内容以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为准。

第三部分专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：无。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：见《技术协议》。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书、专用条款、技术协议。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：无；

发包人向承包人提供图纸的数量：无；

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：三措一案（组织措施、技术措施和安全措施以及作业方案），入场资料（营业执照、法定代表人身份证、入场人员花名册、入场人员健康体检证明、入场人员保险、项目管理机构及施工现场管理人员安排报告复印件加盖单位公章、）；

承包人提供的文件的期限为：合同签订生效后2日内；

承包人提供的文件的数量为：2份；

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：山西省大同市云冈区中煤大同能源公司；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：大同市云冈区中煤大同能源公司室；

承包人指定的接收人为：。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归双方共同所有。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：与本工程现场有关所有事宜。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按照合同中条款约定期限。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人如果因工程的需要使用现场可供的电、水、汽和其他服务，其详细规定如下：

施工用电：发包人提供电源点，承包人自行接引。

施工用水：发包人提供施工现场给水点，承包人自行接引。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：预验收资料、竣工验收报告（2份）。

承包人需要提交的竣工资料套数：一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负责。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格出具报告2日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版送达。

（10）承包人应履行的其他义务：无。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：；

身份证号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：与本工程有关所有事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：合同工期在10日内的要求全程在施工现场，工期超过10日的在现场时间不得低于施工工期的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险或更换项目经理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次给予警告，再次承包人向发包人支付1000元违约金，屡次不改解除合同并按照合同通用条款中的违约条款处理。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付给发包人1000元违约金。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理现场工作失职，经发包方提出3日内更换项目经理，拒绝更换的承包人应承担违约金2000元。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订生效后2日内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承担500元违约金。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须取得发包方书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担500元违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担500元违约金。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：与合同期限同步。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：执行国家行业质量标准及要求。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：无。

关于延期最长不得超过：无小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全施工无事故。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：加强对施工人员的宣传、教育，遵守相关管理规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照发包人现场要求编制。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在施工过程中应严格遵守国家、行业相关安全作业规定及发包人现场安全制度，由于承包人原因致使承包人人员或第三方人员发生人身及设备损坏事故的，承包人应承担全部经济赔偿及其他法律责任，发包人不承担任何责任；该事故同时造成发包人相关损失及不利影响的，承包人仍应赔偿发包人各项损失并向发包人支付合同总价30%的违约金。

承包人提供的现场工作人员，应具备相应的资质、能力、经验，并在进入发包人现场前由承包人完成现场工作交底及安全文明施工作业教育。

承包人因履行本合同使用农民工的，应按照《保障农民工工资支付条例》规定的要求，建立健全保障农民工工资支付机制，并做好农民工其他相关权益保障工作。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订生效后2日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期：2日内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2日内。

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订生效后2日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后2日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后2日内。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延长合同期，具体天数以发包方书面通知天数为准。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包方如果不能在合同约定的工期内竣工，根据工期节点每延迟一天，扣除1000元的违约金，延迟超过7天，发包方有权单方解除合同，同时承包方还应承担由此给发包方造成的损失的赔偿责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的30%。

承包人应对其账户信息之准确性负责，如承包人账户信息变更，承包人应立即书面通知发包方并提供变更后的账户信息，任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知发包方所造成的损失均有承包人承担；

承包人未能按发包方要求提供增值税专用发票或提供的增值税发票不合规，致使发包方未能及时付款的，责任由承包人自行承担。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人自行承担。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

2、总价合同。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：承包人完成合同约定全部内容并经发包人验收合格后，发包人支付给承包人合同总额的97%。

发包人付款前，承包人应提供符合发包人财务要求的增值税专用发票及付款所需其他资料；因承包人原因致使发包人未能及时付款的，责任由承包人自行承担。

13.验收和工程试车

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照发包人规定进行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同期内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：参照合同中7.5.2条款。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人出具合格验收报告之日起7日内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：发包人出具验收报告之日起5个日历天。

竣工结算申请单应包括的内容：按照发包人规定提供。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：自发包人出具合格验收报告之日起10个工作日。

发包人完成竣工付款的期限：30日内。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：整体维修项目缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程完工后，经发包人验收合格，承包人向发包人提供合同价款100%的增值税专用发票后，按发包人结算流程办理结算手续，发包人向承包人支付合同价款的97%，合同价款的3%作为保修金，质保期在工程验收合格后法律规定的质保期（法律无相关规定的质保期为12个月）。缺陷责任期内若无出现因承包人原因造成的质量问题，则在缺陷责任期满后一次性无息付清保修金。因承包人原因影响结算进度，发包人不承担任何责任。在工程项目竣工前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：法律规定的质保期（法律无相关规定的质保期为12个月）。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天内。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满5天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：参照合同中相关条款、技术协议及安全管理协议。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：参照合同中相关条款、技术协议及安全管理协议。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人负责。

18.保险

18.3承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为改造合同聘请的第三方的人员。承包人应为其施工设备等办理财产保险。

20.争议解决

因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成或不愿协商的，向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。

附件

附件1：技术协议

附件2：安全管理协议书

附件3：供需双方廉洁互保协议

附件4：供应商廉洁承诺书

附件1：

技术协议

参考《技术规范书》

附件2：

安全管理协议

发包单位（以下简称甲方）：中煤大同能源有限责任公司

承包单位（以下简称乙方）：

为保障外委施工队员工的生命与财产安全，明确甲乙双方各自的安全责任和应采取的安全保障措施，依据有关法律法规，结合服务作业现场的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿的原则，严格履行各自的安全职责和应采取的保障措施，确保作业安全。

现就作业中有关安全、环保、消防、职业健康、内部治安保卫等相关事宜达成一致意见，签订本协议。

一、总则

1、乙方应当依照有关法律、法规、规章和标准的规定，以及安全管理协议的约定，接受甲方的安全监督和管理，遵守发包单位的安全管理规定，开展安全生产标准化创建达标工作，按计划工期施工，做好承包项目相关的安全生产工作。

2、乙方单位负责人是本单位安全、环保工作的第一责任人，对本单位安全、环保工作负全面领导和管理责任。乙方单位负责人必须对所辖单位的安全、环保、职责健康和安全环保意识教育的全面管理责任，在安全管理工作中，严格执行国家、地方政府企业内部相关政策、法规、制度、完善本部管理，建章建制、按章办事、责任落实到人。

3、为了保证作业安全，乙方不得以任何方式将甲方承包给乙方的项目进行分包、转包或挂靠给任何单位和个人。

二、甲方安全生产职责和应采取的保障措施

1、贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和管理规定，对乙方进行全面的安全生产监督管理，对于多个生产施工单位在同一现场的生产施工作业进行统一的协调和管理，有权查处乙方的违章违规行为。

2、设立安全管理组织机构或配备专职安全管理人员。各职能部门在各自安全职责范围内对乙方的安全生产工作进行监督、检查、管理，对于不称职的安全管理人员有权要求乙方将其调离该岗位。

3、建立健全安全生产规章制度和安全操作规章，除依据《安全教育培训制度》对乙方人员进行安全生产教育培训外，还应检查、指导乙方开展安全生产教育培训工作，也可视情况直接对乙方从业人员进行必要的安全生产教育培训。

三、乙方安全生产职责和应采取的保障措施

1、乙方必须制定切实可行的安全生产、环保管理的制度和措施，建立、健全安全生产组织机构、层层落实安全责任。甲方有权随时对其进行检查，并对查出的问题作出相应处理，乙方有权拒绝甲方违反安全生产法律、法规的指令。

2、为落实乙方的安全主体责任，保证生产安全事故抢险、救灾的顺利进行及乙方安全生产有效投入，乙方同意甲方将合同总价的10%作为安全保证金，乙方施工完毕，经甲方确认无安全事故后，按合同约定付款；乙方在施工过程中如若发生安全事故，安全保证金在合同价款中扣除。

3、用电、水及环境保护责任

⑴乙方负责人必须严格按《环境保护法》及《水保法》合理安全生产。

⑶乙方要加强对生产生活区的用水、用火、用电管理和卫生管理，规范用电，配置消防器材，保持环境整洁，垃圾定点堆放处理，严禁污染水源。

⑷乙方严格按既定施工范围施工，严禁跨界施工，破坏既定施工范围外环境。

⑸乙方要制定工程项目文明施工管理规定，工程项目文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序，工完料净场地清；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件。

⑹乙方施工完毕后，要求尽快拆除临建设施、清除场地，恢复原有地形，并向公司提出书面申请，经公司现场检查合格后，方可退场，否则公司将按有关规定扣除工程款用以环境恢复。

4、安全生产责任制

⑴乙方法定代表人是安全生产的第一负责人，工程技术负责人对安全生产工作负技术责任，施工人员对所管辖范围内的安全生产工作负直接责任。

⑵乙方要建立健全安全管理体制，结合作业特点，建立健全各种安全管理规章制度；乙方负责人应经常组织现场作业人员进行文明生产，安全施工教育，并严格执行甲方有关安全生产规定；作业区域及场所设立安全警示标志，设置专职安全检查员。

⑶严禁违章操作和盲目蛮干，安全责任落实到人。

⑷乙方按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》负责和录用员工签订《安全生产承诺书》及《劳动用工合同》，明确双方责任和义务。

⑸乙方做好对作业人员的安全教育工作，使作业人员提高安全意识，掌握安全操作规程和必要的救护措施。

⑹乙方要对工作区域进行经常性的安全检查，做好作业人员的防高空坠落、防坍塌、防滑坡、防火灾、防物体打击、防意外伤害等安全预防工作，乙方要制定现场应急处置预案，并纳入甲方应急救援预案体系。

⑺乙方健全各类施工记录，设备运转和检修记录，安全档案。

⑻乙方如发生安全事故及伤亡事故，乙方承担全部责任，甲方不承担任何连带责任。乙方对甲方安全检查指出的安全隐患、提出的合理整改建议及意见要无条件按甲方提出的要求限期进行整改。

⑼乙方必须推行安全标准化工作，做到安全管理标准化、安全制度标准化、作业施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准化。

5、乙方必须为从业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用品及用具，并负责督促、检查从业人员的正规佩戴和使用；严禁穿戴不齐和不正规的从业人员进入施工现场，为保证劳动安全防护用品的质量，乙方购买的各种劳动安全防护用品、用具必须具有“三证一标”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志）。

6、乙方必须及时、如实向甲方填报项目作业人员的姓名、性别、年龄、家庭住址、联系电话、身份证明复印件等。

7、乙方严禁雇佣童工、有职业禁忌的人员和身份不明的人员。

8、乙方负责人应随时教育现场人员遵纪守法，服从公司保卫人员的治安管理，严禁一切非法活动，坚决打击歪风邪气和不法分子，发生刑事犯罪事件，乙方和犯罪嫌疑人承担一切责任。

四、事故管理

1、发生生产安全事故（或治安、刑事案件及发现火工品丢失、被盗），必须迅速采取有效措施、组织抢险救护、控制事态发展、保护事故现场，按规定向公司和当地政府有关部门报告。

2、事故、事件的调查处理应坚持“四不放过”原则，乙方事故的调查处理必须甲方参加，并认真听取甲方的意见和建议。

3、因甲方责任造成生产安全事故的，由甲方承担责任；因乙方责任造成生产安全事故的，由乙方承担责任；由于双方责任造成生产安全事故的，根据双方责任的划分各自承担相应的责任。

4、因乙方违反本协议约定的安全生产职责和措施而被政府及有关部门处罚，乙方除承担相应的直接经济损失外，还应赔偿因此给甲方造成的其它直接和间接经济损失。

5、对于甲方下达的安全隐患整改通知书或指令，如乙方不落实整改措施或整改不彻底，甲方有权处罚乙方。

五、其它

1、本协议一式肆份，甲乙双方各执二份。

2、本协议自签订之日起生效，同时具有法律效力，双方共同遵守。

3、本协议有效期：自协议签订之日起至合同期满。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

项目主管负责人（签章）乙方负责人（签章）：

年月日年月日

附件3：

廉洁互保协议

发包方：（以下简称甲方）中煤大同能源有限责任公司

承包方：（以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条甲乙双方共同的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

（2）双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

（3）发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

（4）对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

（5）未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

（6）双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条甲方的廉洁责任

（1）甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

（2）甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

（3）甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

（4）甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条乙方的廉洁责任

（1）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

（2）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（3）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（4）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

（6）乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（7）乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

（8）其它违反廉洁规定的行为。

第四条甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

（1）情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

（2）导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

（3）给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：中煤大同能源有限责任公司乙方：

（盖章）（盖章）

授权代表：（签字）授权代表：（签字）

电话：电话：

附件4：

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签名）

年月日

第四章报价书相关格式

目录

封面

报价函

报价一览表

分项价格表

偏离表

资格证明文件

（项目名称）

询价书名称：

询价书编码：

报价人：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

采购人：中煤大同能源有限责任公司

报价日期：

1、报价函（格式）

致：中煤大同能源有限责任公司

根据贵方(询价书名称)询价项目(询价书编码：XJ)的询价公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，地址)提交下述文件电子版一份（网页上传电子版）。

1.1报价函

1.2报价一览表（报价书及唱标函中都需要体现）

1.3分项报价表

1.4偏离表

1.5资格证明文件

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

所附价格表中规定的应提供的工程总价为：￥元(大写：元整)不含增值税金额为：元；增值税税款为：元。其中：安装费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元；增值税税款为：元；设备费用（含税%）：人民币（大写）元整(元)；不含增值税金额为：元。

(2)我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3)我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4)在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5)如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6)同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7)我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人：（签名）

（盖公司章）

日期：

2、报价一览表（含税报价）

报价人名称：询价编号：

报价单位（盖章）：代理人签名：时间：

注：报价人按表中格式填报价格，税率须符合税务要求。

3、分项报价表

（1）编制说明

（2）报价依据

（3）根据第五章技术规格及要求

自拟预算报价。

4.偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

注：报价人递交的报价文件中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受招标文件的要求。

报价人名称：

（盖章）

代理人签名：

5、资格证明文件

（不满足*条款将被废标）

*1、报价人需提供最新年检的企业营业执照、法人代表身份证、法人授权委托书及被授权人身份证的复印件等相关证件。

*2、报价人必须具有中华人民共和国独立签订合同的能力（提供营业执照扫描件），满足所承包工程项目要求的营业执照。

*3、报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资信证明）；

*4、报价人或制造商提供的产品近三年具有三个及以上类似供货业绩（合同原件关键内容扫描件）；

*5、现场施工人员必须具有相关特殊工种职业证书；

*6、报价人为授权委托人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2022年10月至2022年12月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）并提供劳动合同。

*7、现场踏勘证明；

*8、必填：企业经营、资信状况承诺书（见下面格式）；

*9、必填：供应商廉洁承诺书（见下面格式）。

10必填：提供未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入重点关注名单和黑名单的截图。

5.1法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号：询价书名称：）项目的报价文件递交及报价文件的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

授权人代表签名（盖章）：

代理人(被授权人)签名（盖章）：

单位名称：

（盖章）

附双方的身份证件。

5.2业绩（格式）

报价单位名称：询价书编号：

代理人签名：

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

5.3企业经营、资信状况承诺书

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

公司法定代表人：

公司名称：

（盖章）

年月日

5.4供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签名）年月日

技术规格及要求

一、总则

本规范书对中煤大同能源有限责任公司电厂（以下简称中煤大同电厂）安装环保自动监控综合管控设施项目提出了技术方面和有关方面的要求。

1.1本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方应提供符合本规范书和有关工业标准要求的优质控制系统。

1.2如果投标方未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标方提供的设备和控制系统满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.3所有文件、图纸及相关通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。

1.4报价书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用法定计量单位。

1.5只有招标方有权修改本规范书。经买卖双方协商，最终确定的规范书应作为控制系统合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.6投标方的报价书至少应包括下列内容：

1.6.1供货范围，包括所有硬件、软件、服务和有关图纸资料。

1.6.2详细说明，包括系统说明、子系统功能、接口、系统性能等。

1.6.3投标方详细的加装方案和施工、调试计划。

1.6.4对规范书意见和同规范书的差异。

1.6.5投标方认为有助于提高系统性能的建议和替代方案。

1.6.6对于提供的系统软件、应用软件及配合工作应列出目录清单，分别报价。对所供硬件设备做详细的分项报价。

1.7投标方对供货范围内的设备负有全责，即包括采购的产品。凡在投标方供货范围之内的外购件或外购设备，技术上均由投标人负责归口协调。

1.8投标方须具备独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标方或制造商提供的产品近三年具有三个及以上类似供货业绩。

1.9招标方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权利，投标方应予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.10由于该项目为环保项目，要求投标方必须到现场踏勘熟悉现场情况取得踏勘证明放在投标文件中，否则投标文件将被否决。

1.11工期：签订合同后20天内。

二、工程概况

根据晋环函(2022)676号《关于在全省火电行业试点开展自动监控综合管控设施安装联网工作的通知》，要求全省的火力发电行业污染源需要完成自动监控站房门禁、视频监控、用电监控、自动监控设备动态管控设施安装、联网、参数上传工作，并将相关数据通过各市国发平台上传至省监控平台；同时，对门禁监控技术参数、视频监控技术参数、用电监控技术参数、自动监控设备动态管控参数上传做出了明确的要求。

为了满足晋环函[2022]676号、同环发[2022]30号文件对自动监控系统站房门禁、视频监控、用电监控、动态管控设施安装、联网、参数上传的要求，中煤大同能源电厂烟气在线小间（2台机组各有1个出口烟气在线小间，共2间）需加装综合管控设施。

我厂出口CEMS系统主要设备简介如下：

三、投标方的工作范围

3.1投标方应提供满足本规范书要求的门禁监控系统（2套）、视频监控系统（至少6套）、用电监控（上传数据量满足文件要求）、自动监控设备动态管控仪（2套）及其他配套的设备。

3.2本项目不允许分包。

3.3要求投标方投标前需进行现场踏勘，踏勘后向招标方提供安全、可靠的改造方案。

四、规范和标准

4.1本规范书中包括的所有设备应遵照下列组织的适用标准和规范进行设计、制造、检验。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本。当参照的规范和标准与本规范书存在明显冲突时，投标方应向招标方指出冲突之处并取得招标方的书面意见。

4.2这些标准和规范中的规定为最低限度要求。如投标方根据自身判断，并经招标方同意，认为采用更好或更为经济的材料可实现所供设备的成功连续运行，则其设计可超出相应标准和规范中的规定要求。

4.3投标方应保证向招标方提供的所有材料和服务遵循招标方所在国和当地的法律、法规及适用的规范和标准。

4.4投标方可提出其他相当的替代标准，但需经招标方确认。

4.5引用的规范和标准（或相当的中国标准和欧洲标准）。

4.6《关于在全省火电行业试点开展自动监控综合管控设施安装联网工作的通知》晋环函(2022)676号

4.7关与转发《山西省生态环境厅关于在全省火电行业试点开展自动监控综合管控设施安装联网工作的通知》同环发（2022）30号。

五、技术要求（具体要求见《山西省生态环境厅关于在全省火电行业试点开展自动监控综合管控设施安装联网工作的通知》晋环函(2022)676号文件要求）

5.1门禁监控技术参数要求

5.1.1支持双重认证功能，人脸识别+IC卡或密码识别方式。

5.1.2可存储并主动上传开门记录，包括开门时间、操作人员等，用电采用与自动监控同一线路。

5.1.3支持门开关状态的记录。

5.1.4具有防拆报警、设备故障信息输出功能。

5.1.5支持RS485和TCP/IP通讯协议。

5.1.6数据传输及编码规则应符合HJ212第6章通讯协议的要求。

5.1.7门禁系统引用GB/T16706-1996，系统编码81。

5.1.8常用监测因子和设备信息编码见表1-1、1-2和1-3。

表1-4上传门禁监控信息

5.1.9通信协议报文示例见表1-4。

5.1.10数据采集时间间隔为15分钟一次，数据传输终端至监控中心端系统的实时监控数据应在5分钟内完成报送。

5.2视频监控技术参数要求

5.2.1在站房内、采样点等安装视频监控系统，站房内采用壁挂或吊装安装方式，至少安装2台摄像机，360°无死角拍摄站房内情况。根据实际情况确定摄像机位置，其中一台主要拍摄站房门，能清楚拍摄进出站房人员;另一台拍摄各类监测仪器，拍摄范围应覆盖所有在线仪器设备正面。采样点视频可以拍到自动监控设备采样安装点以及在采样点活动人员的情况，用电采用与自动监控同一线路。

5.2.2应采用高清网络摄像机，不少于200万像素，图像应具有60Hz:30fps(1920*1080)帧率。具有手动控制变焦、聚焦功能，支持H.264、H.265等视频码流编解码格式，应具有自动补光功能，满足夜间拍摄要求。

5.2.3支持GB28181视频传输协议进行实时视频、历史视频。

5.2.4具有人脸识别、设备运维操作违规或不当识别等功能，能实现诊断报警事件主动上报，如区域入侵侦测主动上报等功能。

5.2.5视频数据储存在现场的硬盘录像机中，至少保留6个月。现场软件的视频内容不得随意删除，如可删除，需前置上报功能。

5.2.6硬盘录像机通过有线网络与生态环境部门监控平台联网，保证联网率，确保生态环境部门随时通过网络调阅视频信息。

5.3用电监控技术参数

5.3.1用电监控数据采集方式分为直接采集、间接采集，应优先选择直接采集方式。

5.3.2用电监控参数采集见下表：

5.3.3数据传输及编码规则应符合HJ212第6章通讯协议的要求。

5.3.4用电监控属于HJ212所约定的设施用电量监控，其系统编码为44.

5.3.5用电监控编码为“d”。

5.3.6用电监控参数采集时间间隔为15分钟一次，数据传输终端至监控中心端系统的实时监控数据应在5分钟内完成报送。

5.3.7用电监控常用监测因子和设备信息编码见下表：

表4自动监控设备动态管控工作参数和设备运行状态标记参数代码

5.3.8用电监控通信协议数据结构、代码定义及报文示例满足晋环函(2022)676号文件要求

5.4自动监控设备动态管控参数上传要求

5.4.1依据《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(晋环函〔2021〕707号)附件2的要求完成。

5.4.2数据传输及编码规则应符合HJ212第6章通讯协议的要求。

5.4.3用电量监管数据上传要求：将采集的电流、电压并计算功率等用电量数据通过Lora传输至用电量数据采集传输仪，用电量数据采集传输仪将依照212扩展协议将数据打包上传至4.2平台。

5.4.4自动监控设备动态管控工作参数和设备运行状态标记扩展参数代码见表4.

备品备件和专用工具

6.1备品备件

6.1.1投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主设备功能相同并能兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后五年（二者之中取时间长的一种）。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

6.1.2投标方应提供所供设施进行在线联调、现场可利用率测试（SAT）以及一年运行维护所必需的备品备件（备品备件费用包含于合同总价中）并提供报价清单，以后按不高于此报价清单的价格提供备品备件。

6.1.3报价书中应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件用于那些具体项目上。

6.1.4投标方用于控制系统的标准组件如有改动，则编制备品备件清单时应作相应修改。

6.1.5投标方应提供有关备品备件的保管资料，如：存放期限，是否需干燥剂等。

6.1.6所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在控制系统中正常运行。

6.2专用工具

6.2.1投标方应提供所有便于维护和安装所使用的专用工具。

6.2.2除专用工具外，投标方还应向招标方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

七、包装、运输

7.1投标方对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备在运输时完好如初。

7.2投标方应包装所有的供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染、机械损伤、和性能下降。

7.3设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实防护，使之不受污损。

7.4装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

7.5所有设备均应分别包装、装箱或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

7.6在包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。

7.7大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

7.8投标方应向招标方提供整套有关现场准备、运输和搬运的指导书。

八、现场培训

8.1投标方应提供招标方认为必要的培训.

8.2投标方应派出有关工程师到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与厂家所述的培训相仿。

8.3现场培训为1-2天，人数待定。

8.4现场培训至少应有下列内容：

8.4.1所供设施的工作原理及通讯方式；

8.4.2所供设施的安装、检查、排除故障，在线联调和维修等。

九、竣工及验收

9.1投标方必须严格按照设计方案、厂家说明书和有关的技术文件及国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并做好调试记录，确保调试质量。

9.2调试过程中投标方除做好自检外，要接受并协助招标方质检部门的抽检。若达不到质量要求需返工时，发生的费用及由此造成的一切损失均由投标方承担。

9.3质量验收标准执行国家及行业现行的质量检验评定标准，并满足晋环函[2022]676号文件及其它相关环保文件要求。因投标方原因达不到上述要求而造成的经济损失由投标方承担。

9.4投标方负责整套系统的供货、安装、调试及环保相关验收工作。

十、供货范围

10.1一般要求

10.1.1本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。

10.1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

10.1.3所列数量均为本项目所需。

10.1.4提供18个月的质保服务。

10.2供货范围

10.2.1设备范围(表格见下)

投标方要确认此范围并提供细化清单

(注：价格一项在商务报价中填写)

10.2.2专用工具

10.2.3备品备件

随机备件、1年用备件须单独列表

(注：价格一项在商务报价中填写)

询价公告

项目名称：安装环保自动监控综合管控设施

类别：公开询比

询价方：中煤大同能源有限责任公司

发布公告媒介：中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)

根据相关法律法规，现对大同能源公司电厂安装环保自动监控综合管控设施项目进行公开询比，现将具体要求公告如下：

1.项目概况及技术要求：

大同能源公司电厂安装环保自动监控综合管控设施项目为了满足晋环函[2022]676号、同环发[2022]30号文件对自动监控系统站房门禁、视频监控、用电监控、动态管控设施安装、联网、参数上传的要求，中煤大同能源电厂烟气在线小间（2台机组各有1个出口烟气在线小间，共2间）需加装综合管控设施，具体实施方案等内容，详见：第五章技术规范书。

2.报价人的资格要求:

*2.1报价人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有依法独立承担民事责任、独立签订合同的能力；

*2.2报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资信证明或承诺书）；

*2.3报价人（或制造商）提供的产品在近三年具有三个以上类似供货业绩（合同原件关键内容扫描件）。

*2.4报价人报名时，要求上传营业执照、业务员被授权委托书、业绩（合同原件关键内容扫描件）等；近两年无不良服务记录和重大质量、安全事故记录（提交承诺书）；

2.5询价方不组织集中踏勘，报价人需向询价方提出申请后自行到现场进行踏勘，并在报价文件中提交踏勘证明；

2.6报价人需提供项目负责人与报价人签订的劳动合同、并提供公司所缴纳社保资料，且在施工期间内有效；

2.7报价人为授权委托人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2022年10月至2022年12月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与询价文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）并提供劳动合同；

2.8报价人没有列入中煤“内部市场禁入名单”（黑名单）。

3.报名

有意向参与本项目的供应商可登录中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)报名注册（如已注册可直接登录报名），报名时必须提交带“*”的证照扫描件。通过初步审核，方可参加本项目的线上询比价。

4.注意事项：询价方不组织集中踏勘，询价方不组织集中踏勘，报价人需向询价方提出申请后自行到现场进行踏勘，并提交踏勘证明。

4.1报价企业必须详细阅读报价须知并按照报价模板要求上传资料，不符合上述要求视为不满足资格要求。

4.2踏勘申请截止时间：2023年2月10日上午11时

踏勘方式：2月10日自行踏勘踏勘地点：大同能源电厂

踏勘联系人：官同宇13753216282

4.3报价企业踏勘人员进入现场须核酸检测报告或当天抗原检测结果。

5.报价文件递交及开标：

报价文件公告中的报价揭示时间之前电子版递交到中煤易购—中煤集团采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)，未按时递交的报价文件将被拒绝。

6.联系方式

联系人：刘秀红

地址：山西省大同市云冈区塔山工业园中煤大同能源有限责任公司

电话：0352-4060328