招标
【公开发包】南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目
曳引驱动乘客电梯曳引式客梯试运行部分或全部测试自动扶梯杂物电梯病床电梯商务文件电梯修理电梯安装单位必须为投标品牌电梯设备制造运输装卸电梯井道排除积水污物安装调试到货验收文明预埋件脚手架井道照明主机工字钢搁梁设备就位国内外运杂费保险费关税增值税海关费进口手续费安全钳质保期内的工作工程建设运行维护电梯制动系统防粘联方法及装置智能防火方法电梯曳引机减震缓冲装置加密器电梯设备设备检验修复电梯用钢丝绳电梯T型导轨土建勘测咨询服务卸车起吊费用系统和主要部件常见故障说明水电管线敷设施工设备运输警示围护安保措施设备成品保护清洁安装质量问题造成的二次检验的整改控制柜土建基坑土建装修资格审查设计竞包书中文培训材料备品备件售后服务维修技术力量供货设备样本电/扶梯门洞机房吊钩电源板开关标高线设备调试设备安装图电焊气割操作工质量检验库房产品保管电梯调试临时电缆设备存放场地电梯底坑爬梯井架搭拆搭设防护围挡电梯试验电梯制造电梯操作装置信号及附件交流电梯电动机制造监制出厂检验开门保护装置顶层高度产品样本说明书技术规格书电路电气控制图电梯机房布置方案图门锁限速器缓冲器安全装置试验报告维护手册接地方式系统原理图五方通讯系统交换机通讯电缆更换安装方法打孔位置和尺寸吊装预留孔吊装荷载通道用于固定土建工程土建图通风降温吊勾装置的布置图辅助线路图防火系统电气设备维修方法设备测试紧急安全措施的建议例行维修保养协调现场管理物业技术人员操作人员简单操作工地培训技术培训完工装修辅助设备安全防范措施土建结构挖掘沟槽耐压漏电保护程序和表格工具仪器设备劳务钢制件产品保护验收设备免费维修和保养维修服务常规检查调整润滑检修设备测试需要的附件零部件中文操作维修手册32位IT高速数字信号处理速度电流双闭环反馈控制VVVF调速系统中分旁开中分门保护装置红外线光幕门保护轿厢顶开关门轴流吹风机安全紧急出口轿厢灯自动节能功能轿厢壁轿厢门脚踏板数字型楼层指示器门套变频变压调速系统门机不锈钢地坎铝合金轿厢地面大理石轿厢操作盘面板层位显示方向箭头隐蔽式对讲机五方通话照明开关风扇开关自动再平层终端楼层保护自动返回基站轿厢关门延迟保护内部通话装置轿厢内紧急照明轿顶检修驱动装置曳引元件设备竞包设备
金额
60万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/09/06
公告摘要
项目编号072022040
预算金额60万元
招标联系人王金新
招标代理机构永信恒昌工程管理有限公司
代理联系人谢佳俊0572-2505377
标书截止时间-
投标截止时间2022/09/14
公告正文
【公开发包】南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目
南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目发包公告
1. 发包条件本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面开标方式】
本项目南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目已由/ 批准建设，投资估价约60万，资金来源为自筹，出资比例为100%，发包人为湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社，发包代理机构为永信恒昌工程管理有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目的进行公开发包,项目编号为072022040。
2. 项目概况与发包范围项目规模：4台电梯
项目建设地点：南浔区菱湖镇永丰村（具体地点由发包人指定）
发包范围：电梯供应、安装、调试、试运行、验收开通、免费质保等，本项目要求所有的曳引式客梯必须为同一品牌。
计划工期：接到排产通知后15日历天内货全到工地，自甲方发出开工令起30日历天内完成安装、调试并验收合格（具体供货、安装时间以甲方通知为准，费用不作调整）
项目质量目标：达到国家验收规范合格标准
3. 竞包资格要求竞包人必须同时满足以下要求：
1、竞包人具备独立法人资格，且必须是本项目竞包品牌电梯的制造商；
2投标品牌电梯制造商必须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》证书（病床电梯B级及以上、曳引式客梯C级及以上、自动扶梯C级及以上，杂物电梯C级及以上），或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯制造；许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】
3.本项目电梯安装单位必须为投标品牌电梯的制造商原厂安装，且本项目电梯安装单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯安装C级及以上、自动扶梯安装C级及以上、杂物电梯安装C级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯安装；许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】；
4本项目电梯维保单位必须为投标品牌电梯的制造商原厂维保，且本项目电梯维保单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯维修C级及以上、自动扶梯维修C级及以上、杂物电梯维修C级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯修理：许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】；
5本次招标不接受联合体投标。
其他：（1）本工程拒绝竞包人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标（竞包）、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本工程竞包；（2）本项目采用电子招竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册；（3）其他要求详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款。
4. 发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市限额发包交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件。
4.2 未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。
4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ； CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007。
5. 竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2022年9 月14 日9时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—“上传竞包文件”模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。
5.2 逾期上传电子竞包文件，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介本次发包公告在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）上发布。
7. 联系方式发 包 人：湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社
地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇永丰村
联 系 人：王金新 电 话：0572-3351613
发包代理机构：永信恒昌工程管理有限公司
地址：湖州市红旗路360号凯欣名座3楼301室
联 系 人： 谢佳俊电话：0572-2505377
发包监督小组：湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社发包监督小组
地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇永丰村
联系人：沈先生 电话：18768388639
8. 软件技术支持电 话：0572-2220028
联系人：国泰新点客服 电话 ：4009980000
远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装
项目
发包文件
（电子全流程）
项目编号：072022040
发包人：湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社（盖章）
发包代理机构：永信恒昌工程管理有限公司（盖章）
日期：2022年9月
发包人：湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社（盖章）项目编号：072022040（电子全流程）发包文件南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目
2.项目概况与发包范围31.发包条件3第一章发包公告（公开发包）3目录日期：2022年9月发包代理机构：永信恒昌工程管理有限公司（盖章）
8.软件技术支持57.联系方式46.发布公告的媒介45.竞包文件的递交44.发包文件的获取43.竞包资格要求3
4.竞包173.竞包文件132.发包文件121.总则10竞包人须知前附表6第二章竞包人须知6
第三章评审办法249.需要补充的其他内容218.纪律和监督217.合同授予196.评审195.竞包（采用远程不见面方式）18
第五章发包范围及技术规范40第四章合同主要条款313.评审程序282.评审标准261.评审方法26评审办法前附表24
本项目南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目已由/批准建设，投资估价约60万，资金来源为自筹，出资比例为100%，发包人为湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社，发包代理机构为永信恒昌工程管理有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目的进行公开发包,项目编号为072022040。本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面开标方式】1.发包条件南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目发包公告发包公告（公开发包）第六章竞包文件格式55
项目质量目标：达到国家验收规范合格标准计划工期：接到排产通知后15日历天内货全到工地，自甲方发出开工令起30日历天内完成安装、调试并验收合格（具体供货、安装时间以甲方通知为准，费用不作调整）发包范围：电梯供应、安装、调试、试运行、验收开通、免费质保等，本项目要求所有的曳引式客梯必须为同一品牌。项目建设地点：南浔区菱湖镇永丰村（具体地点由发包人指定）项目规模：4台电梯2.项目概况与发包范围
4本项目电梯维保单位必须为投标品牌电梯的制造商原厂维保，且本项目电梯维保单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯维修C级及以上、自动扶梯维修C级及以上、杂物电梯维修C级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯修理：许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】；3.本项目电梯安装单位必须为投标品牌电梯的制造商原厂安装，且本项目电梯安装单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯安装C级及以上、自动扶梯安装C级及以上、杂物电梯安装C级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯安装；许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】；2投标品牌电梯制造商必须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》证书（病床电梯B级及以上、曳引式客梯C级及以上、自动扶梯C级及以上，杂物电梯C级及以上），或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯制造；许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】1、竞包人具备独立法人资格，且必须是本项目竞包品牌电梯的制造商；竞包人必须同时满足以下要求：3.竞包资格要求
4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007。4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.1已注册用户，请登录湖州市限额发包交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件。4.发包文件的获取其他：（1）本工程拒绝竞包人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标（竞包）、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本工程竞包；（2）本项目采用电子招竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册；（3）其他要求详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款。5本次招标不接受联合体投标。
联系方式本次发包公告在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）上发布。6.发布公告的媒介5.2逾期上传电子竞包文件，发包人不予受理。5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2022年9月14日9时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—“上传竞包文件”模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。5.竞包文件的递交
联系人：谢佳俊电话：0572-2505377地址：湖州市红旗路360号凯欣名座3楼301室发包代理机构：永信恒昌工程管理有限公司联系人：王金新电话：0572-3351613地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇永丰村发包人：湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社
联系人：国泰新点客服电话：4009980000电话：0572-22200288.软件技术支持联系人：沈先生电话：18768388639地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇永丰村发包监督小组：湖州市南浔区菱湖镇永丰村股份经济合作社发包监督小组
1.总则竞包人须知前附表第二章竞包人须知远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 发包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 发包项目名称 | 南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见发包公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见发包公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见发包公告 |
| 1.4.1 | 竞包人资格要求 | 详见发包公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清的时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 2.1 | 构成发包文件的其他材料 | 发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；发包控制价； |
| 2.2.1 | 竞包人提疑的截止时间 | 2022年9月8日 23 时 59 分59 秒 |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：竞包人对发包文件、工程量清单、施工图纸等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招竞包交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—“建设栏-发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的修改发包文件截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网湖州市限额发包平台—“建设栏-发包公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。 |
| 2.3.1 | 发包人修改发包文件截止时间 | 2022年9月9日 23 时 59 分59 秒 |
| 3.1 | 构成竞包文件的主要组成部分 | ☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他： 。 |
| 3.2.8 | 竞包最高限价（发包控制价） | 最高限价：人民币 60 万元整（大写：陆拾万元整） |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | R不要求递交竞包保证金□要求递交竞包保证金需要提供《竞包保证承诺函》，若出现承诺函中的禁止行为，自愿接受暂停6个月在南浔区范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 |
| 4.1.1 | 竞包文件上传及包封要求 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登陆湖州市限额发包交易信息网上传； |
| 4.1.2 | 封袋上应载明的信息 | / |
| 4.2.1 | 竞包截止时间 | 2022年9月14日9时30分（以电子交易平台时间为准） |
| 4.2.2 | 竞包文件递交地点 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登陆湖州市限额发包交易信息网上传； |
| 4.2.3 | 是否退还竞包文件 | ☑否，已在线签到的、已解密的竞包文件不予退还。 □是 |
| 5.1 | 竞包时间和地点 | 竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：限额不见面开标大厅限额不见面开标大厅登录方式：湖州市限额发包交易信息网-选择限额不见面开标大厅登录即可。网址：http://49.4.53.110/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。 |
| 5.2 | 竞包会议程序 | 主持人按下列程序主持竞包会议：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录限额不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登陆限额不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；竞包人的在线签到人员必须是竞包人的法定代表人或其委托代理人，如签到人员与竞包人的法定代表人或其委托代理人不一致的，其竞包将按无效竞包处理。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1）在开标过程中招标人及招标代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字；2）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3）电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审小组构成：3人，其中技术、经济等方面的专家不得少于 2/3；评审小组确定方式：其中一人为业主代表（要求业主参与），其余由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评审委员会确定承包人） | □是☑否，推荐的承包候选人数：1-3人 |
| 7.2 | 评审结果公示媒介及期限 | 湖州市限额发包交易信息网公示期为不少于3日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或银行履约保函或履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）履约担保的金额：成交价的2%。注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 1、成交后承包人再提供完整的竞包文件（书面文件）3份。2、临时用水、用电、材料放置仓库须竞包人自行解决，发生的相关费用包含在报价中；3、承包人必须在签订合同时提供安全、文明承诺，保证在工作中无安全事故发生；4、本工程为交钥匙工程，发包人所提供的图纸和发包文件中未明确部分，请竞包人在竞包文件提疑截止时间前向发包人提出，未提出视为已经包含在竞包报价中，由承包人负责。5、其他事项请参照发包答疑。6、本项目采用电子发包竞包，具体要求：（1）各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁供竞包文件解密；（2）发包人对各竞包文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效标处理。 |
| 竞包人硬件设备要求 | 各竞包人需要保障参与不见面竞包的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。 | |
1.1.5本发包项目建设地点：见竞包人须知前附表。1.1.4本发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.3本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.2本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行公开发包。1.1项目概况
1.3.2计划工期：见竞包人须知前附表。1.3.1发包范围：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、供货期、质量要求1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况
（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3其他要求：竞包人不得存在下列情形之一：1.4.2是否接受联合体竞包:本项目不接受联合体竞包。1.4.1竞包人应具备以下要求：见竞包人须知前附表；1.4竞包人资格要求1.3.3质量标准：见竞包人须知前附表。
（7）与本发包项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的；（6）与本发包项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；（5）与本发包项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；（4）为本发包项目提供代理服务的；（3）为本发包项目的代建人；（2）为本发包项目的监理人；
（13）近三年被录入检察机关行贿犯罪档案的；（12）在最近三年内有骗取承包或严重违约或重大工程质量问题被取消投标资格的；（11）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目竞包的。（10）财产被接管或冻结的；（9）被暂停或取消竞包资格的；（8）被责令停业的；
参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。1.5费用承担（15）竞包人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的。（14）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；
1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字
1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。1.10竞包预备会1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。
2.1.1本发包文件包括：2.1发包文件的组成2.发包文件本发包工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得发包人同意。1.11转包和分包1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式通知所有潜在竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。
（6）竞包文件格式；（5）发包需求（4）合同主要条款；（3）评审办法；（2）竞包人须知；（1）发包公告；
2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2发包文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。（7）竞包人须知前附表规定的其他材料。
3.1竞包文件的组成3.竞包文件2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.3.1规定的方式进行发布。2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足5天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3发包文件的修改2.2.4本项目（仅指电子发竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。
（4）投标品牌电梯制造商必须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》证书（病床电梯B级及以上、曳引式客梯C级及以上、自动扶梯C级及以上，杂物电梯C级及以上），或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯制造；许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】（3）授权代理人授权委托书及社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；（2）企业法定代表人身份证明书；①企业营业执照;②基本帐户开户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）；（1）企业基本资料；3.1.1资格文件主要包括以下内容：
（10）竞包声明书；（9）湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书；（8）竞包人信用信息情况表；（7）竞包品牌乘客电梯制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）（含经销商、乘客电梯安装单位、乘客电梯维保单位）；（6）本项目电梯维保单位必须为投标品牌电梯的制造商原厂维保，且本项目电梯维保单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯维修C级及以上、自动扶梯维修C级及以上、杂物电梯维修C级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯修理：许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】；本项目乘客电梯维保单位在湖州设有售后服务维修点证明材料（须经当地技监部门认可，证明出具时间为2022年1月1日至今的任意一日均可）；或提供承诺书（承诺内容必须包含：在承包后15个工作日内在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点）；（5）本项目电梯安装单位必须为投标品牌电梯的制造商原厂安装，且本项目电梯安装单位必须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》证书（乘客电梯安装C级及以上、自动扶梯安装C级及以上、杂物电梯安装C级及以上）或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书【许可项目包含电梯安装；许可子项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯、杂物电梯。】；
（3）竞包产品的总体介绍，基本功能详述（配置功能不得低于发包文件中要求的基本功能）；（2）竞包项目实施方案；（1）商务条款响应表（不填本表，将认为竞包方完全接受发包文件的要求）；3.1.2技术文件主要包括下列内容：（12）竞包人针对资格文件需要说明的其他内容。（11）投标品牌电梯制造商2019-2021年度任意一年第三方出具的年度财务审计报告；
（9）随机专用工具及备品备件明细表；（8）安装人员配备表；（7）竞包人提供设备的主要部件清单；（6）竞包产品成套设备清单；（5）技术偏离表（不填写本表，将认为竞包方完全接受发包文件的要求）；（4）竞包货物的技术规范和技术参数规格要求响应情况；
（15）竞包产品质量保证期后大包及小包维保费一览表；（其价格单列，不计入竞包总价）（14）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括在湖州市长期售后服务机构的详细介绍,资质资格、技术力量、成立时间和相关证明资料；（13）企业证书；（附相关证明材料）（12）企业业绩一览表；（附相关证明材料）（11）企业实力一览表；（附相关证明材料）（10）拟竞包设备的最新型式试验报告，如是英文文本请翻译成中文并附在英文文本的后面，同时装订在标书内；（格式自拟）
（4）发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务文件资料。（3）竞包设备报价明细表（格式自拟）；（2）竞包设备报价汇总表（格式见附件）；（1）竞包函（格式见附件）；3.1.3商务文件主要包括下列内容：（16）发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料（格式自拟）。
3.2.3本项目为“交钥匙工程”，以上竞包报价为全部电梯供货到工地并全部安装完成验收合格正式交付使用并进行技术培训，完成约定保修期所有约定保修工作所发生的一切费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、电梯井道排除积水污物、安装调试、验收、所有涉及施工的技术、安全、文明等施工措施费，预埋件、脚手架、井道照明、主机工字钢搁梁、设备就位、质保期内的工作及其他所需全部费用等，不论是否明列都包括在竞包报价中，均由竞包人自行考虑。发包人不再支付成交价格以外任何费用。3.2.2发包人设有最高竞包限价（即发包控制价）的，竞包人的竞包报价不得超过最高竞包限价，最高竞包限价详见竞包人须知前附表3.2.1竞包人应按发包文件中相关附表格式填写。竞包报价为本发包项目全部工作内容的报价。3.2竞包报价电子技术标制作方式详见视频教程（视频链接网址如下）http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=6189e64d-9a56-4f1e-9cbb-722a1dddc319&CategoryNum=010008注：以上资格文件、技术文件、商务文件所需的资料由竞包人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。
3.2.9发包人拒绝接受竞包报价高于最高限价的承包人成为承包候选人。3.2.8合同的施工和交货地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，竞包人在竞包总价中的价格均包括完成该工程项目的设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、电梯井道排除积水污物、安装调试、验收、所有涉及施工的技术、安全、文明等施工措施费，预埋件、脚手架、井道照明、主机工字钢搁梁、设备就位、质保期内的工作及其他所需全部费用。3.2.7技术规范要求的费用应包括在竞包报价中。3.2.6竞包人应按发包文件要求在《竞包设备报价汇总表》中列出的项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，竞包人未填单价或合价的项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。3.2.5竞包人的竞包报价，应是完成本须知前附表第2项和合同条款上所列发包工程范围、交货期及安装工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为竞包人计算单价或总价的依据。3.2.4如果承包人提供的电梯与实际土建情况不符，均由承包人负责整改，所有费用含在竞包总价中而不做调整。如果在承包人提供电梯布置图并经设计院和业主确认后土建单位未按图纸施工部分均由土建单位整改，以上整改均不得损坏主体结构。
3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。3.3竞包有效期3.2.12竞包文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表式。3.2.11除非本发包文件对报价另有说明的，否则，竞包人应按发包文件中的项目和数量进行报价。3.2.10竞包人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
③电子保函：应在指定电子保单平台内申请投标保证金保险，承保金额须大于或等于本项目投标保证金金额。电子保函生成流程：投标人登录湖州市公共资源信息网→交易主体登录→“业务查询”模块点击“保单信息查看”→点击进入电子保函平台（或直接复制保单网址打开）→使用本单位CA锁登录平台→选择电子保函出具机构→点击“我要申请”并选择要投保的项目→确认收费标准并填写经办人相关信息→确认投标电子保函信息→签订协议并加盖电子公章→使用企业基本账户支付相关费用→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）→电子保函信息（其中被保人须为招标人）可查看确认已发放的保单。②《湖州市工程建设项目年度竞包保证金预缴证明书》：应确保在系统中已录入。①网银或电汇形式：竞包保证金必须从竞包人的银行基本帐户中转出，汇入竞包人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在竞包文件提交截止时间前到帐。3.4.1竞包人应按竞包人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳竞包保证金3.4竞包保证金3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以发包文件补充文件的形式在湖州市公共资源交易信息网发布通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。
（3）竞包人串标、围标、弄虚作假行为的。（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保。（1）竞包人在规定的竞包有效期内撤销或修改其竞包文件；3.4.4有下列情形之一的，竞包保证金将不予退还：3.4.3发包人与中标人签订合同后5日内，向未中标的竞包人和中标人退还竞包保证金。采用现金转账（网银或电汇）缴纳竞包保证金的，支付银行同期存款利息。3.4.2竞包保证金是竞包文件的一个组成部分。竞包人不按本章第3.4.1项要求提交竞包保证金的，评标委员会将否决其竞包。
3.5.5注册及标书制作工具3.5.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。3.5.3CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。3.5.2CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关供货期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.1CA加密电子竞包文件应按3.1竞包文件的组成和第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.5竞包文件的编制
竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：网上竞包上传的竞包文件应使用数字证书认证并加密。4.1竞包文件密封和标记4.竞包湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）→交易主体登录→下载发包文件→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→系统完善竞包信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。3.5.6电子竞包流程如下：注册及标书制作工具相关下载地址：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/
4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知，发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。4.3.1在竞包人须知前附表4.2.1项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3竞包文件的修改与撤回4.2.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于2个的，发包人将依法重新组织发包。4.2.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包人须知前附表4.2.1项规定的竞包截止时间前在登陆湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）—交易主体登录—“上传竞包文件”模块上传CA加密后的电子竞包文件；4.2竞包文件的递交
1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录限额不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；主持人按下列程序主持竞包会议：5.2竞包程序5.1.1发包人在竞包人须知前附表第5.1项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登陆限额不见面开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.1竞包时间和地点5.竞包（采用远程不见面方式）
7、宣布竞包会议结束。6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登陆限额不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；竞包人的在线签到人员必须是竞包人的法定代表人或其委托代理人，如签到人员与竞包人的法定代表人或其委托代理人不一致的，其竞包将按无效竞包处理。
6.1.1、评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数见竞包人须知前附表。6.1评审委员会6.评审竞包人对竞包有异议的，应当在限额网上不见面开标大厅当场提出，发包人当场作出答复，并制作记录。5.3竞包异议注：在竞包过程中发包人及发包代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。
（5）与竞包人有其他利害关系的。（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
6.2评审原则6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；
7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评审委员会自行确定。7.1定标方式合同授予评审委员会按照发包文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。发包文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。6.3评审评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2评审结果公示查询网址：中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）。7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位行贿犯罪记录进行查询。7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。
7.4.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为承包合同金额的2%（或提供等额银行保函）。7.4履约保证金7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将成交结果公告发布在湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）—工程建设-承包结果公示（网址：http://49.4.53.110/HZfront/jcjs/）的方式通知未承包的竞包人。7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响承包结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的排名第二的承包候选人为承包人，排名第二的承包候选人因同样原因的，可以确定排名第三的承包候选人为承包人，发包人也可以重新发包。7.3成交通知竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。
8.1对发包人的纪律要求8.纪律和监督7.5.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向承包人退还竞包保证金；给承包人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.4.2承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃承包，其竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。
8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。8.3对评审委员会成员的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.2对竞包人的纪律要求发包人不得泄漏发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
（2）各竞包人须自行考虑施工周期，承包后无论工期长短，成交单价均不作调整。（1）为进一步加强建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》（详见附件）。9.需要补充的其他内容竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人的纪检或发包人监督小组投诉。8.5投诉与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
（8）对招投标过程中，发生竞包单位出现恶意质疑投诉行为：捏造事实伪造材料进行质疑投诉、未按要求方式质疑投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意质疑投诉属实，发包单位有权拒绝该竞包单位在浙江南太湖控股集团有限公司及下属子公司所属项目中的竞包。（7）本工程结算价格以审计为准，如为中介审计，则结算审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由发包人支付审计基本费，由承包单位支付审计追加费及核增部分费用,承包单位支付部分由发包人从应付工程价款中扣缴。如为国家直审或复审项目，结算价格及审计费以审计局、财政局出具的报告为准，结算审计相关费用按国家审计成本收费规定计取，发包人仍按照《浙价服〔2009〕84号》文件规定支付审计基本取费部分，剩余的审计费均由承包单位支付，并由发包人从应付工程价款中扣缴。（6）承包单位须配合质监、节能等部门完成各项相关验收；发包人将工程项目移交使用方后，承包单位应配合完成相关资料、手续等移交工作。（5）承包单位必须在签订合同时提供安全、文明承诺，保证在工作中无安全事故发生。（4）施工期间要严格注意施工安全，制定安全防护措施，并由专人负责安全生产。竞包人的雇员及设备的保险等保险取费由竞包单位自行考虑，计入竞包总价。如施工过程中发生安全事故，由承包单位负全责。（3）在工程实施过程中，发包人将视工程具体情况提出电梯安装施工进度有关要求，承包人应根据发包人的要求及时完成电梯的安装、调试，当承包人自身因素之外的各项条件满足电梯验收要求时（或经相关协调后可以对电梯进行验收时），承包人必须及时完成电梯的检测、验收（原则上自发包人提出验收要求至验收通过的时间不得超过一个月）。如因承包人原因造成电梯检测、验收拖延，发包人有权根据其影响工程施工及相关工作的程度对承包人给予每台电梯5000元至50000元的经济扣罚（直接在合同价款支付时扣除）。
（14）在工程实施过程中，发包人将视工程具体情况提出电梯安装施工进度有关要求，承包人应根据发包人的要求及时完成电梯的安装、调试，当承包人自身因素之外的各项条件满足电梯验收要求时（或经相关协调后可以对电梯进行验收时），承包人必须及时完成电梯的检测、验收（原则上自发包人提出验收要求至验收通过的时间不得超过一个月）。如因承包人原因造成电梯检测、验收拖延，发包人有权根据其影响工程施工及相关工作的程度对承包人给予每台电梯5000元至50000元的经济扣罚（直接在合同价款支付时扣除）。（13）必须符合《湖州市电梯使用安全条例》规范，并配置具有安全管理运行参数采集和网络远程传输等功能的智能化装置，费用列入报价，今后费用不作调整。（12）承包后承包人再提供完整的竞包文件（书面文件）3份、完整竞包文件的电子版1份，电子版以U盘或光盘的形式提供。（11）合同签订过程中，在核对发包人的合同电子文档或书面文档时，不得擅自修改，应另行标注。如不经发包人同意直接修改的，每发现一处扣罚2000元，并无条件进行改正。情节恶劣的取消承包资格。（10）合同的签订，必须在成交通知书发出后30天内签订，否则每延迟一天扣罚2000元。（9）工程履约保证金，必须在成交通知书发出后25日内提交发包人，否则每延延迟一天扣罚2000元。
评审办法前附表第三章评审办法（16）其他事项请参照发包答疑。（15）新电梯的成品保护与运行维护均由承包人负责，相关费用综合考虑在竞包报价中。
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与营业执照一致 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人条件 | 符合第二章竞包人须知1.4.1~1.4.4及发包公告要求等 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清； |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件唯一 | 未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包文件，未声明哪一份有效的”情形 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
| 资格文件审查 | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
| 资格文件审查 | 资格评审标准 | 信用信息查询 | 评审时对“竞包人信用情况表”的真实性进行查询，查询以“湖州市公共资源交易信用信息查询平台”为主，不限于其他渠道经查证属实的信用信息。 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，实质性内容无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件响应 | 符合发包文件中实质性的要求 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 符合第三章评审办法要求 |
| 技术文件审查 | 技术评审 | 详见技术文件计分标准2.2.2 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 竞包人对发包人提供的设备清单中所列的项目项目名称、计量单位、设备数量等未进行更改。 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包内容 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包报价 | 1、报价不得高于最高竞包限价；2商务竞包报价应加盖企业公章、法定代表人或其竞包委托代理人签字或盖章。 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 计划工期 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 工程质量 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包有效期 | 符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 其他要求 | 符合第二章“竞包人须知”第3.1.3项符合第三章“评审办法”第2.2.3项 |
| 评审分值计算 | 条款内容 | 编列内容 | |
| 评审分值计算 | 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 商务文件： 100 分技术文件： 100 分 |
| 评审分值计算 | 2.2.1 | 权重 | 商务文件：40%，技术文件：60% |
| 评审分值计算 | 2.2.1 | 最终得分 | 最终得分=商务文件得分×商务文件权重+技术文件得分×技术文件权重 |
| 评审分值计算 | 2.2.2 | 技术标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
| 评审分值计算 | 2.2.3 | 商务标评定 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
| 评审分值计算 | 2.2.3 | 商务标得分 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
| 竞串包形为 | 3.4 | 串通竞包的判定 | 按第三章3.4规定 |
2.1.2资格文件评审标准：见评审办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评审标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。1.评审方法
2.2.2技术文件得分（权重60%）2.2.1竞包人最终得分：详见评审办法前附表评审分值计算；2.2最终得分与评分标准2.1.4商务文件评审标准：见评审办法前附表。2.1.3技术文件评审标准：见评审办法前附表。
| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 项目实施方案 | 1、投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-10分；2、确保供货的组织措施：0-5分；3、确保项目整体实施的组织班子和人员：0-5分；4、确保供应货物质量的措施：0-5分；5、与招标单位的配合：0-4分；6、投入本项目施工设备情况：0-3分；7、现场安装的安全保证措施：0-5分；8、安装、调试、验收的方案计划：0-5分。9、提供轿厢装潢设计图，根据电梯轿厢装潢设计图横向对比；0-5分以上方案未提供不得分。 | 0-47 |
| 2 | 货物技术性能 | 1、响应竞包文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度（竞包机型在型号规格、主要技术参数、质量标准、备品备件、专用工具、材质、尺寸等方面）得基本分15分。 （所有技术指标每一项数据负偏离的在基本分的基础上减1分，扣完基本分为止。）产品节能及稳定性2.1所投品牌电梯制造商拥有电梯制动系统防粘联方法及装置的得1 分, 没有不得分，需提供由政府权威机构颁发的相关证明材料。2.2所投品牌电梯制造商拥有电梯的智能防火方法及其系统的得1分，没有不得分，需提供由政府权威机构颁发的相关证明材料。2.3所投品牌电梯制造商拥有电梯曳引机的减震缓冲装置的得1分，没有不得分，需提供由政府权威机构颁发的相关证明材料。 | 0-18 |
| 3 | 售后服务承诺 | 1、质保期及免费保养服务期：竞包人提供1年的质保期和免费保养服务的不得分，每延长6个月的加2分，最多加4分；质保期限与免费保养服务期限不同的，以最短的年限为准进行评审。本项最多得4分。2、维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后2小时现场响应得1分，每减少30分钟加1分，最高得4分；3、竞包人在保修期内易损易耗件、备品备件等情况的响应情况，0-3分。4、竞包人提供免费培训，培训内容全面、合理、有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施，0-9分。 | 0-20 |
| 4 | 企业认证 | 评委根据竞包人或竞包品牌乘客电梯制造商提供有效的质量、环保管理、职业健康等体系认证证书：1.具备有效质量管理体系认证证书的得2分；2.具备有效环境管理体系认证证书的得2分；3.具备有效职业健康体系认证证书的得2分。注：须提供有效证书扫描件加盖公章，未提供不得分。 | 0-6 |
| 5 | 企业业绩 | 评委根据竞包人提供的2019年7月1日至今同类项目（电梯）合同进行评定：竞包人每提供1个项目合同（电梯销售合同）的得1分，最高得5分。注：必须提供合同扫描件加盖公章，未提供不得分。 | 0-5 |
| 6 | 企业实力 | 评委根据竞包人提供的竞包品牌乘客电梯制造商有效的与电梯相关的国家专利，每个专利得1分，最高4分。注：须提供有效的相关证书扫描件加盖公章，未提供不得分。 | 0-4 |
2、竞包报价中有明显且严重低于成本价，且2/3以上评标委员会认定为恶意竞争和扰乱市场，则该报价为无效竞包报价。1、竞包单位的有效报价高于发包控制价的，则该报价为无效竞包报价。（一）有效竞包的确定2.2.3商务文件评定（权重40%）技术文件得分按照所有评审专家评分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。上述技术评分，由评委根据竞包人的竞包文件予以评审，评审项目缺项时，该项得零分。
（三）商务文件得分取所有最终有效竞包报价的平均值作为最佳报价。（二）竞包报价评定有效竞包报价中去除无效竞包报价后，剩余的为最终有效竞包报价。4、经商务评审标准及上述有效标的确定评审合格的竞包人报价，称为有效竞包报价，其余的为无效竞包报价。3、竞包报价明细表对发包人提供项目名称、项目特征、数量、单位进行修改的，竞包报价明细表中另有规定的除外。
注：各竞包人的价格得分按此方法计算后，结果保留2位小数，第3位四舍五入。当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.06分。当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.08分；当K值等于零时，得满分100分；K=（最终有效竞包报价—最佳报价）÷最佳报价*100%各最终有效竞包报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务标得分：
（1）第二章“竞包人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1初步评审3.评审程序商务分最低为零分。
3.2详细评审（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；
3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（1）按本章第2.2.4规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（二）竞包人之间约定承包人；（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：3.4串通竞包行为3.3.4因有效竞包不足二个使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织竞包。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；
3.4.3。有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（七）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出；（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；
（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人承包而采取的其他串通行为。（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；（一）发包人在竞包前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;
除本合同协议书外，下列文件构成本合同的组成部分：1、合同文件工程所需电梯设备委托以号发包文件在国内公开发包。经发包人决标为承包人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。（一）承包合同协议书说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《承包合同》要求的内容相一致。第四章合同主要条款
f.技术规格书e.竞包文件d.发包文件c.询标记录及相关承诺b.成交通知书a.合同主要条款
4、合同总价本合同要求提供的设备和数量见技术规格书。3、设备和数量本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。2、合同范围和条件当发包文件与竞包文件不一致时，以发包文件为准。
7、合同的生效本合同货物的交货时间和交货地点见合同主要条款。6、交货时间及交货地点本合同的付款方式在合同主要条款中规定。5、付款方式：本合同总价为万元人民币（含设备、安装等费用），分项价格见竞包设备数量、价格表。本价格为完税闭口价。
工程所需台电梯设备以（发包编号：）发包文件发包。公司为承包人（附成交通知书）。就电梯供应、安装、调试、试运行、验收开通、免费质保等，本项目要求所有的曳引式客梯必须为同一品牌，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。联合体成员：卖方（乙方）（联合体牵头人）：买方（甲方）：（二）合同主要条款本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。
4、合同交货及完工期卖方应根据买方所提供的电梯井道尺寸及参数要求实施供货及安装。若买方对电梯技术参数有变更，卖方应无条件配合。3、图纸的确认及井道的确认本项目为“交钥匙工程”，以上合同价为全部电梯供货到工地并全部安装完成验收合格正式交付使用并进行技术培训，完成约定保修期所有约定保修工作所发生的一切费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、电梯井道排除积水污物、安装调试、验收、所有涉及施工的技术、安全、文明等施工措施费，预埋件、脚手架、井道照明、主机工字钢搁梁、设备就位、质保期内的工作及其他所需全部费用等，不论是否明列都包括在竞包报价中，均由竞包人自行考虑。）如果卖方提供的电梯与实际土建情况不符，均由卖方负责整改，所有费用含在合同价中而不做调整；如果在卖方提供电梯布置图并经设计院和买方确认后土建单位未按图纸施工部分均由土建单位整改，但不得损坏主体结构。2、本买卖合同价为：人民币（大写）：整（小写：￥元），其中为安装费用人民币（大写）：整（小写：￥元），合同价为完税闭口价。1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：
货物的运输、装卸和货物清点工作及费用由卖方负责。6、接货通知并负责卸货（具体按买方指定地点）。5、交货地点买方如遇特殊情况，可能会在上述时间范围内变更交货时间，但本合同的价格保持不变（因交货期退后所发生的产品保管费用全部包含在竞包报价中），应提前日历天书面通知卖方，卖方应认可。接到排产通知后日历天内货全到工地，自甲方发出开工令起日历天内完成安装、调试并验收合格（具体供货、安装时间以甲方通知为准，费用不作调整）；具体供货、安装、调试及验收时间以发包人通知为准，承包人应无条件配合，费用不做调整。
8、设备检验及到货验收（4）电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。（3）卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。（2）设备运输至工地，由卖方自行负责清点和保管货物。（1）货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。7、运输及装卸保险
（2）支付应使用人民币；合同签订后支付设备总价的10%作为预付款，发出书面排产通知，工厂提供生产计划后支付设备总价的25%作为备料款；货到项目安装现场经拆箱验证合格后7天内，支付至设备总价的85%；电梯在安装完成并通过质监局验收合格后支付至合同价的98.5%；质保期满后支付合同总价的1.5%。（1）付款条件：9、付款方式（2）货到现场，由卖方负责清点箱件验收。卖方在接到买方安装通知后自行开箱清点，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回。（1）按发包文件第六部分制造监制和出厂检验款之规定。
卖方负责免费对买方的4名技术人员进行安装现场的技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格。10、技术服务3）本工程工程决算书。2）技术监督部门验收合格证书及双方签字交付使用证书一份。1）生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；（3）乙方提交下列单据后结算：
GB8903-2005（电梯用钢丝绳）GB50310-2012（电梯工程施工质量验收规范）GB10060-2011（电梯安装验收规范）GB/T10059-2009（电梯试验方法）GB7588-2003（电梯制造与安装安全规范）11、关于制造、安装的标准和要求
浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范GB/T10058-2009（电梯技术条件）GB/T22562-2008(电梯T型导轨)GB/T30560-2014（电梯操作装置、信号及附件）GB/T24478-2009（电梯曳引机）GB/T12974-2012(交流电梯电动机通用技术条件)
由（承包单位名称）负责安装调试，该单位即为本项目的安装单位。12、安装调试以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。............................其他有关的中国标准和规定GB50016-2014（建筑设计防火规范）
2）提供符合要求的电梯井道，排除基坑积水、污物；1）提供电梯井道和基坑的土建设计图纸。（1）甲方责任和费用承包人应事先踏勘现场及周边情况，充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及预计到安装阶段工程所施工进度和周边的情况的不利因素，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。电梯安装前，安装单位必须根据竞包承诺的工期提供完整的安装计划进度表，并经买方同意后，作为考核依据，每推迟一天处罚1000元。卖方提供设备的安装、调试、试运行及验收等时间计划须服从买方的安排，如买方因土建等其它原因，要求适当调整交货期、安装调试期等，卖方应予以积极配合，费用不增加。
2）在设备到货后，会同建设单位、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。1）在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。（2）乙方责任和费用5）配合承包人向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出开工及验收申请。4）按合同约定按时支付工程款项；3）全部工程完工后及时组织竣工验收；
8）负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。7）参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。6）遵守施工现场的有关规章制度。5）按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。4）负责井道内脚手架租搭以及货到现场后的卸车、起吊工作及费用。3）在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。如在电梯进场安装后或安装完毕，因乙方原因发生停工或无法按期报检验收，则该期间的保管责任由乙方承担。
14）临时水电管线的敷设、施工产生的水电费由乙方承担，相关费用包含在竞包报价中。13）乙方在电梯的运输、安装、调试、试运行阶段，应做好警示和围护工作以及必要的安保措施。必须保证无人员伤亡事故发生，若发生人员安全事故，相关的所有费用及责任由乙方承担。12）工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备移交给发包人后正常运行为止。11）设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。因乙方原因造成的相关损失要赔偿给甲方。10）负责配合甲方向当地负责特种设备安全监督管理的部门进行开工和验收申报，并配合当地负责特种设备安全监督管理的部门进行现场验收工作并承担验收费用。9）负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。
（2）验收合格条件（1）电梯安装调试完成后，承包人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至电梯设备验收合格、正常运行后向发包人移交完成为止。13、设备最终验收17）设防护围挡，确保施工安全。16）设备由乙方安装就位后，需修整和完善设备与土建接口的费用由乙方负责。15）保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。
f．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。e．设备在交由发包人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。d．发包人有权委托湖州市质量技术监督局或其他具有相应资质的检测单位对承包人所提供的电梯各部件进行检验（包含各项参数、指标等），如与竞包文件中承诺不一致的，按竞包总价的35%向发包人支付违约金，并重新按竞包承诺供货、安装。c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到发包人的认可。a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
15、售后服务质保期内免费更换损坏的机件，质保期内设备的主要部件更换后，质保期应自维修完毕之日起重新计算。在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的保证期将相应延长，并赔偿相应损失。卖方保证所提供的产品按发包文件要求、竞包文件承诺规定的材料由公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。经项目全部整体竣工验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期。（如竞包单位在竞包时，对质保期另有更优承诺的，按承诺的年限执行）14、产品质量保证（3）设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格之后，甲乙双方共同签署验收移交单。
每起制动运行60000控制柜失效（故障）次数≤3次/台（如竞包单位在竞包时，对故障次数另有更优承诺的，按承诺的故障次数执行）。如超出，每次罚款2000元，按次累计。（4）每起制动运行60000整机故障次数≤3次/台（如竞包单位在竞包时，对故障次数另有更优承诺的，按承诺的故障次数执行）。如超出，每次罚款2000元，按次累计。（3）在质保期内或在签订在质保期外维保服务合同后，卖方须每月至少2次的常规检查、调整和润滑。并由使用方签字确认。否则处罚2000元/每次。（2）卖方须提供项目全部整体竣工验收合格之日起计算24个月的质保期，在质保期内，免费无偿提供维修保养服务（包括平时的保养、维护，电梯所有故障的修复，零部件的更换等），并承担规定的年度检验费用。每年提供电梯年检前的全面维修服务及协助甲方进行报检工作。接到通知0.5小时未到，罚款1000元/次。一般故障修复时间：4小时，如超出，每天罚款1000元，按天累计。重大故障修复时间：48小时，如超出，每天罚款3000元，按天累计。如未能及时修复造成群众严重不满并造成群体性事件的，罚款5000元/次。（1）卖方须在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到电话后须在0.5小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。如未能按约提供服务，甲方有权委托第三方，所发生费用由乙方承担。
18、进口件清单：按发包文件规定和竞包承诺。17、装修要求：按发包文件规定和竞包承诺。基本功能：按发包文件规定和竞包承诺。操作方法：按发包文件规定。控制方法：按发包文件规定。16、电梯的基本配置、基本功能如下：
20、违约责任（4）卖方按标准应提供的技术资料（3）须提交有关相应进口证明文件资料（2）电梯操作维护手册（1）装箱清单19、随机文件清单
卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算，并赔偿由此造成的买方损失。（2）卖方不能交货或买方中途退货卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，卖方以合同总价1‰向买方支付违约金。（1）逾期交付使用如协商无效，按下列规定处以违约金。除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。
21、仲裁（6）卖方需积极且无偿配合发包人进行消防调试、检测、验收，包括配合发包人进行后期的涉及电梯迫降的消防内部调试、第三方消防检测、消防主管部门的验收等工作。在以上工作期间，应买方的需要，卖方需派专人无偿配合，如因承包方不积极配合，影响消防工程的调试、检测和验收，买方将根据实际情况对承包方给予10000元的经济扣罚。（5）卖方在看竞包时承诺的进口件、所有货物的技术参数等在货到工地后发现与竞包承诺不一致的，按竞包设备总价的35%向买方支付违约金。（4）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。（3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第2）条卖方不能交货处理。买方中途无故退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。
下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为诉讼依据本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。22、适用法律（3）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。（2）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。（1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。
27、本合同双方签字盖章后开始生效。26、本合同一式十份，甲方执六份，乙方执四份，同等有效。25、如果承包人不按发包文件的要求和竞包文件的承诺签署合同，发包人将有充分理由废除授标另定承包人。24、发包文件、竞包文件及询标澄清文件的记录及承包人承诺等均作为合同的不可分割的组成部分。23、履约保证金按成交价的5%计取。（1）成交通知书；（2）本合同协议书（3）专用合同条款及其附件；（4）询标纪要及承诺书；（5）工程量清单；（6）发包文件及竞包疑问回复；（7）竞包书及其附件；（8）技术标准和要求。
| 买 方 （盖章） | 卖 方 （盖章） |
| 代 表： | 代 表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |
（1）此份技术规格书是发包文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。竞包人应根据各自的技术和商务优势，对全部内容进行竞包，否则按无效标处理。发包人有权选择竞包人的承包范围。2、概述本次发包为南浔区菱湖镇永丰村电梯采购及安装项目，数量为：4台曳引式客梯。竞包人竞包前，在响应发包人提供的电梯井道尺寸要求下，如有必要可自行前往施工现场进行实际勘察。1、工程简介（一）概要第五章发包范围及技术规范
3、电梯发包范围（6）整套设备及主要部件的产地须明确标注在竞包文件中。（5）竞包人须对发包文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，发包方概不负责。（4）竞包人须对发包文件中的各个条款一一给予实质性答复。（3）在竞包之前，竞包人须仔细阅读发包文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，竞包人须向发包代理机构咨询。（2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，竞包人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。
（一）提供的设备承包人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。（本次发包包含土建基坑及土建装修部分）4、工作范围本次发包将从资格审查、设计、制造、竞包书、运输、装卸、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对承包人进行全方位的综合考核。详细资料见四．电梯的技术规格和要求。此份规格书包括下列项目：
e．运输：负责设备运输至发包人建设工地并负责卸货；d．按发包人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；b．按发包人和设计需要完成设备的具体设计；承包人单独提供土建设计资料，包括井道、土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图（承包人要对提供建筑物预留电梯井道结构图纸负责）；提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：
（3）严格按国家有关电/扶梯安装标准组织施工，确保工程质量。（2）按约定的正式开工日期安排人员进场开工。（1）进行安装前的勘查工作，派专业人员在正式开工日期前到工地现场依照《电/扶梯土建总体布置图》要求检查发包人提供的土建（包括但不限于预埋件、预留孔、门洞、机房吊钩、电源板开关、标高线及轴线和各层墙面装饰厚度等等）。承包人需按发包人的要求和认可负责设备调试及试运行。（二）设备安装及调试f．交钥匙工程方式所需完成的各项工作。
（9）将电/扶梯设备运到相应的层站并就位。（8）负责工作人员食宿费用。（7）电/扶梯部件安装中所需电焊气割设备及具备相应资质的操作工和安装辅助工。（6）配合特种设备监管部门对电/扶梯安装工程的质量检验工作。（5）除本协议另有规定或双方另有约定外，负责安装期间库房、井道、机房内的电/扶梯零部件的产品保管。（4）保证施工人员自觉遵守施工现场的有关规定。
（15）中标人应对电梯调试及试运行负全权责任。（14）电梯安装调试进度应符合发包人现场要求。（13）施工用水、用电由中标人与房建总包施工单位协商解决，中标人利用施工现场临时供电进行电梯调试，其用电可靠性由中标人自行采取措施解决，电梯调试时使用的临时电缆由中标人自理，相关费用包含在投标总价中，发生后不再计取。设备存放场地的协商解决、电梯底坑井道及机房内清除污水污物、设备制造、设备运输装卸、井道照明及爬梯、井道内井架搭拆、调试、验收、质保期内的工作（包括质保期内的年度检验费）等全部包括在投标报价内。（12）在收到厂检报告后一周内报当地特种设备监管部门检测验收，并承担费用。（11）到当地特种设备监管部门办理电/扶梯安装的开工手续并承担当地特种设备监管部门对电/扶梯安装工程所征收的各类费用。（10）按发包人提供的图纸搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除。
详见第（四）条电梯的技术规格和要求。5、设备清单和基本需要竞包人在竞包文件中未对此工作范围给予书面承诺的，视为完全响应发包人要求，无偏离。（18）搭设防护围挡，确保施工安全。（17）本项目工程为交钥匙工程,在电梯验收合格、移交给发包人之前，所有的设备成品保护与运行维护均由中标人负责；偷盗产生的相关费用由中标方支付。（16）设备到施工现场及安装验收合格，移交给发包人前的设备。
（1）适应性要求：所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当承包人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。1、工地条件（二）总体要求供货周期（交货期及安装工期）见发包公告，请竞包人在竞包时提供最短的供货周期。6、工期要求
所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。（2）抗地震要求：频率：50Hz电压波动：±7%接地电阻要求：≤4欧姆电压：～380V，3相5线制～220V，单相②电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。①湖州市—室外环境温度：-10℃—45℃
GB/T10059-2009（电梯试验方法）GB7588-2003（电梯制造与安装安全规范）由竞包人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（1）中华人民共和国标准和国外标准竞包产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，竞包人应符合最新版本要求。2、产品标准和规范
GB/T30560-2014（电梯操作装置、信号及附件）GB/T24478-2009（电梯曳引机）GB/T12974-2012(交流电梯电动机通用技术条件)GB8903-2005（电梯用钢丝绳）GB50310-2012（电梯工程施工质量验收规范）GB10060-2011（电梯安装验收规范）
............................其他有关的中国标准和规定GB50016-2014（建筑设计防火规范）浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范GB/T10058-2009（电梯技术条件）GB/T22562-2008(电梯T型导轨)
在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。承包人须提供由发包人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，承包人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给发包人。在设备制造期间，发包人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，承包人应提供方便。尤其是在设备出厂之前，制造商须邀请2名发包人的有关人员至制造厂家进行为期1周的检验，往返机票及在工厂所在城市的工作、生活费用由承包人负责并包含于竞包报价中。3、制造监制和出厂检验（2）竞包人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向发包人及时解释清楚。·由发包人认可的其它国家的其它权威标准。以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。
校核土建相关尺寸的符合性（如底坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、顶层高度等），并做相关说明；设备详细配置（如有进口件，需附进口件清单）；产品样本说明书及技术规格书（中文版本）；下列资料须包含在竞包书中，由竞包人免费提供。4.1竞包所需资料4、所需资料
设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；电梯机房的施工图及对发包人的要求；井道施工图；布置方案图；（1）发包人与承包人签订合同后，承包人须按建设进度要求提供下列资料：4.2合同签订后须提交下列所有文件：
承包人认为有必要提供的其他文件和技术资料。提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）接地方式；电路电气控制图、系统原理图；五方通讯系统施工图（含交换机、通讯电缆的规格型号）；
主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交发包人审查，以便审查有效。（3）图纸审查包括：如果有任何图纸未被认可，须由承包人按发包人建议做好修改，并再次送审直到认可。图纸一式六份在接到成交通知书后十个工作日内需交发包人审查并认可。（2）设计图纸要求
（4）承包人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。主要设备的电源负荷和通风降温要求。主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。
·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。·所有设备规格和详细操作说明。每本手册应包括下列基本材料。（7）在试运行前两周内，承包人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于发包人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。（6）在培训期间，承包人须免费提供中文培训材料给发包人。（5）承包人须在完成合同范围的调试工作后，两星期内提交所有相关的记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。
承包人须在合同签订前，制订出提交资料和安装的进度表，此进度表应为发包人所认可，并应符合设计、制造、土建、调试等工程建设进度的需要。4.3提供资料时间（8）在设备测试期间，承包人须提交一式6份各式报告给发包人。·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。·紧急安全措施的建议。·例行维修保养项目和期限的建议。
(1)竞包人对调试、试运行等负责，直至电梯移交给发包人，验收和移交费用包括在总价中。1、制造及协调（三）需要完成的工作（2）竞包人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。（1）承包人须对发包方（现场管理及物业等）的4名技术人员、维修人员及操作人员进行培训，应对简单操作及紧急情况。培训为工地培训。竞包人须在竞包书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。5、技术培训
(5)完工装修在运输装卸过程，承包人负责所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。人员的安全防范措施及意外事故由承包单位全权负责。(4)保证设备在运输装卸过程中的安全。任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交发包人认可。井道内及机房内的所有工作均由承包单位负责。(3)沟槽与通道(2)设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。
承包人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给发包人。(2)程序和表格承包人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。(1)工具、材料、仪器设备和劳务人员2、测试和试运行在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，起防腐措施必须得到发包人的认可。
(1)产品保护3、验收设备试运行应在有关部门及发包人有关人员的监督下进行。(4)试运行部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，承包人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给发包人。如发包人对测试报告有疑问，发包人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由承包方负责，承包方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由发包人自负。(3)测试
d．发包人有权委托湖州市质量技术监督局或其他具有相应资质的检测单位对承包人所提供的电梯各部件进行检验，如与竞包文件中承诺不一致的，按竞包总价的35%向发包人支付违约金，并重新按竞包承诺供货、安装。c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到发包人的认可。a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。(2)验收合格条件电梯安装调试完成后，承包人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至电梯设备验收合格、正常运行后向发包人移交完成为止。
(2)竞包人承诺对合同中规定的整套电梯提供至少2年的产品质保期及免费维修和保养时间，产品质保期及免费维修和保养的起始时间以项目全部整体竣工验收合格之日起计算。(1)竞包人必须在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点或在承包后15个工作日内在湖州设有经当地技监部门认可的售后服务维修网点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。4、售后服务承诺设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格，项目全部整体竣工验收合格之后，甲乙双方共同签署验收移交单。f．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。e．设备在交由发包人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。
a．服务范围(7)承包人需提供维修和保养合同范本此合同应有如下内容：(6)修好后，承包人需一式两份报告给发包人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。(5)在质保期结束前一个月内，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由承包人自费解决并取得发包人的同意。(4)质保期内承包人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担规定的年度检验费用。(3)在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在竞包时说明。
f．发包人保留是否签此合同的权利e．其他f．双方各负其职的内容d．不承担责任的内容c．服务内容b．服务期限
(3)所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。(2)所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。(1)须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在竞包书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。5、检验和维修设备及工具竞包人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。4、备件供应
注：1、电梯技术规格表（四）电梯的技术规格和要求承包人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。6、商标与铭牌
| 参数内容电梯 | 家宴中心1# | 家宴中心2# |
| 电梯种类 | 有机房电梯 | 无机房电梯 |
| 数量（台） | 1 | 1 |
| 载重（Kg） | 800 | 1600 |
| 提升速度（m/s） | 1 | 1 |
| 层站门及层数 | 2层2站 | 2层2站 |
| 提升高速（m） | 现场踏勘 | 现场踏勘 |
| 井道尺寸（宽*深mm） | 2000*1970 | 2850*2100 |
| 厅门尺寸（高*宽mm） | 800*2100 | 1100*2100 |
| 顶层高度（mm） | 4780 | 4780 |
| 底坑深度（mm） | 1700 | 1700 |
| 配置要求驱动方式 | 变压变频驱动 | 变压变频驱动 |
| 传动方式直接传动 | 直接传动 | 直接传动 |
| 控制方式 | 应用64位CPU，64位高速数字信号处理器（DPS），VVVF矢量控制变频变压调速系统。 | 应用64位CPU，64位高速数字信号处理器（DPS），VVVF矢量控制变频变压调速系统。 |
| 门机系统 | 采用32位IT高速数字信号处理，速度电流双闭环反馈控制，VVVF调速系统；要求调速平滑，运行可靠。 | 采用32位IT高速数字信号处理，速度电流双闭环反馈控制，VVVF调速系统；要求调速平滑，运行可靠。 |
| 开门方式 | 中分 | 旁开或中分 |
| 门保护装置 | 采用红外线光幕门保护（全光束≥128束） | 采用红外线光幕门保护（全光束≥128束） |
| 电源适应动力 | 交流三相380V±7%，50±1HZ；照明：交流单相，220V/50HZ | 交流三相380V±7%，50±1HZ；照明：交流单相，220V/50HZ |
| 性能要求 | 额定速度允许误差满足国家标准 | 额定速度允许误差满足国家标准 |
| 垂直方向和水平方向的振动加速度 | 垂直≤100mm/s²，水平≤100mm/s² | 垂直≤100mm/s²，水平≤100mm/s² |
| 平层准确度 | ≤±3mm | ≤±3mm |
| 噪声 | 轿厢≤55DB、开关门≤60DB | 轿厢≤55DB、开关门≤60DB |
| 轿厢顶 | 配有足够亮度的照明色彩要与轿厢内颜色协调，优雅美观(具体方案由买方与中标人签订合同时商定，报价含在投标总价中)，配轴流吹风机及安全紧急出口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。 | 配有足够亮度的照明色彩要与轿厢内颜色协调，优雅美观(具体方案由买方与中标人签订合同时商定，报价含在投标总价中)，配轴流吹风机及安全紧急出口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。 |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢材质 | 发纹不锈钢材质 |
| 脚踏板铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轿厢地面大理石 | PVC （大理石选配） | PVC （大理石选配） |
| 轿厢操作盘面板材质 | 数字型楼层指示器 | 数字型楼层指示器 |
| 显示器显示内容 | 层位显示及方向箭头 | 层位显示及方向箭头 |
| 操作功能 | 1.含隐蔽式对讲机；（五方通话）2.标示厂牌，用途、乘人数、限载重量及操作说明；一个以钥匙操作之开关箱内有照明开关，风扇开关；3.操作盘面板上端附加“禁烟”二字。 | 1.含隐蔽式对讲机；（五方通话）2.标示厂牌，用途、乘人数、限载重量及操作说明；一个以钥匙操作之开关箱内有照明开关，风扇开关；3.操作盘面板上端附加“禁烟”二字。 |
| 标示要求 | 数字型楼层指示器 | 数字型楼层指示器 |
| 按钮要求 | 黄色紧急呼叫按钮（ALARM）；具有与停靠层同数之微触式楼层按钮 | 黄色紧急呼叫按钮（ALARM）；具有与停靠层同数之微触式楼层按钮 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 厚度 | ≥1.2mm | ≥1.2mm |
| 颜色 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 |
| 门套材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 厚度 | 厚度≥1.2mm | 厚度≥1.2mm |
| 颜色 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 |
| 楼层召唤显示内容 | 显示电梯的位置和运行方向，当电梯处于关闭、暂停服务或维修状态下时，应能给予乘客明确的提示。 | 显示电梯的位置和运行方向，当电梯处于关闭、暂停服务或维修状态下时，应能给予乘客明确的提示。 |
| 面板材质 | 采用连体式发纹不锈钢操作面板。 | 采用连体式发纹不锈钢操作面板。 |
| 安装位置 | 厅门右侧（从大厅往轿内看）。 | 厅门右侧（从大厅往轿内看）。 |
| 地坎 | 铝合金 | 铝合金 |
| 参数内容电梯 | 党群服务中心 | 日间照料中心 |
| 电梯种类 | 无机房电梯 | 无机房病床电梯 |
| 数量（台） | 1 | 1 |
| 载重（Kg） | 1000 | 1600 |
| 提升速度（m/s） | 1 | 1 |
| 层站门及层数 | 3层3站 | 2层2站 |
| 提升高速（m） | 现场踏勘 | 现场踏勘 |
| 井道尺寸（宽*深mm） | 2400*2000 | 2550*3360 |
| 厅门尺寸（高*宽mm） | 900*2100 | 1100*2100 |
| 顶层高度（mm） | 4630 | 4500 |
| 底坑深度（mm） | 1000 | 1500 |
| 配置要求驱动方式 | 变压变频驱动 | 变压变频驱动 |
| 传动方式直接传动 | 直接传动 | 直接传动 |
| 控制方式 | 应用64位CPU，64位高速数字信号处理器（DPS），VVVF矢量控制变频变压调速系统。 | 应用64位CPU，64位高速数字信号处理器（DPS），VVVF矢量控制变频变压调速系统。 |
| 门机系统 | 采用32位IT高速数字信号处理，速度电流双闭环反馈控制，VVVF调速系统；要求调速平滑，运行可靠。 | 采用32位IT高速数字信号处理，速度电流双闭环反馈控制，VVVF调速系统；要求调速平滑，运行可靠。 |
| 开门方式 | 中分 | 旁开 |
| 门保护装置 | 采用红外线光幕门保护（全光束≥128束） | 采用红外线光幕门保护（全光束≥128束） |
| 电源适应动力 | 交流三相380V±7%，50±1HZ；照明：交流单相，220V/50HZ | 交流三相380V±7%，50±1HZ；照明：交流单相，220V/50HZ |
| 性能要求 | 额定速度允许误差满足国家标准 | 额定速度允许误差满足国家标准 |
| 垂直方向和水平方向的振动加速度 | 垂直≤100mm/s²，水平≤100mm/s² | 垂直≤100mm/s²，水平≤100mm/s² |
| 平层准确度 | ≤±3mm | ≤±3mm |
| 噪声 | 轿厢≤55DB、开关门≤60DB | 轿厢≤55DB、开关门≤60DB |
| 轿厢顶 | 配有足够亮度的照明色彩要与轿厢内颜色协调，优雅美观(具体方案由买方与中标人签订合同时商定，报价含在投标总价中)，配轴流吹风机及安全紧急出口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。 | 配有足够亮度的照明色彩要与轿厢内颜色协调，优雅美观(具体方案由买方与中标人签订合同时商定，报价含在投标总价中)，配轴流吹风机及安全紧急出口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。 |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢材质 | 发纹不锈钢材质 |
| 脚踏板铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轿厢地面大理石 | PVC （大理石选配） | PVC （大理石选配） |
| 轿厢操作盘面板材质 | 数字型楼层指示器 | 数字型楼层指示器 |
| 显示器显示内容 | 层位显示及方向箭头 | 层位显示及方向箭头 |
| 操作功能 | 1.含隐蔽式对讲机；（五方通话）2.标示厂牌，用途、乘人数、限载重量及操作说明；一个以钥匙操作之开关箱内有照明开关，风扇开关；3.操作盘面板上端附加“禁烟”二字。 | 1.含隐蔽式对讲机；（五方通话）2.标示厂牌，用途、乘人数、限载重量及操作说明；一个以钥匙操作之开关箱内有照明开关，风扇开关；3.操作盘面板上端附加“禁烟”二字。 |
| 标示要求 | 数字型楼层指示器 | 数字型楼层指示器 |
| 按钮要求 | 黄色紧急呼叫按钮（ALARM）；具有与停靠层同数之微触式楼层按钮 | 黄色紧急呼叫按钮（ALARM）；具有与停靠层同数之微触式楼层按钮 |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 厚度 | ≥1.2mm | ≥1.2mm |
| 颜色 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 |
| 门套材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 厚度 | 厚度≥1.2mm | 厚度≥1.2mm |
| 颜色 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 | 具体颜色由买方与中标人签订合同时商定。 |
| 楼层召唤显示内容 | 显示电梯的位置和运行方向，当电梯处于关闭、暂停服务或维修状态下时，应能给予乘客明确的提示。 | 显示电梯的位置和运行方向，当电梯处于关闭、暂停服务或维修状态下时，应能给予乘客明确的提示。 |
| 面板材质 | 采用连体式发纹不锈钢操作面板。 | 采用连体式发纹不锈钢操作面板。 |
| 安装位置 | 厅门右侧（从大厅往轿内看）。 | 厅门右侧（从大厅往轿内看）。 |
| 地坎 | 铝合金 | 铝合金 |
（1）全集选：电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。2、客梯功能配置及要求：（4）质保期2年。（3）上述标注尺寸仅供参考，具体现场实际测量后为准，费用不作调整。（2）客梯需配置无障碍功能（根据实际需求）；（1）所有电梯的轿厢尺寸、开门尺寸全部由各竞包人根据厂家标准自行设计，但不得影响电梯的功能及正常使用。
（7）数字式大厅/轿内显示：在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。（6）自动再平层：轿厢到站停靠后，轿厢地坎与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。（5）终端楼层保护：当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。（4）超载保护：当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能起动。（3）满载直驶：当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。（2）自动返回基站：可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。
1、在工地的建设活动中，承包人有责任与监理单位、土建单位及其他供应商保持联系和合作，此责任包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据，标准和资料等工作。3、其他要求：（11）轿厢关门延迟保护：当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。（10）内部通话装置：用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板上的，轿顶上的，轿底的对讲装置保持与顶层或监控中心的语音联系，且顶层与监控中心也能语音联系。（9）轿厢内紧急照明：在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。（8）轿顶检修：电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。
(五)制造6、由于工程速度和正式使用的不同需求，承包人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据买房需要，得到认可后再投入运行。5、承包人运行准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。4、在安装期间承包人应遵守有关部门的管理，并遵照相关规定。3、承包人应于所有相关部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。2、承包人参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理、遵守工地的安全和建筑规定。
（姓名）是（单位名称）法定代表人身份证明书第六章竞包文件格式竞包人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB/T10058-2009标准和相应的国际标准。(六)设备性能竞包人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。
法定代表人：（签名或盖章）竞包人：（盖章）特此证明的法定代表人，身份证号码为。
| 身份证扫描件 |
代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的工程的竞包活动。代理人在竞包会议、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。授权代理人授权委托书日期：年月日
| 代理人身份证扫描件 |
授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：
4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。注：1.“竞包人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。竞包人信用信息情况表
| 竞包人名称 | 企业资质等级 | |||
| 企 业 地 址 | 联 系 电 话 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 竞包人信用信息情况 | 投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 | |||
| 竞包人信用信息情况 | 投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 | |||
| 竞包人声明 | 以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如未如实反应而骗取投标资格或影响中标结果的，一经发现，取消投标资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 投 标 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 | |||
2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；一、严格遵守相关法律法规，决不发生以下行为：本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书5.工程建设相关的不良行为和行政处罚是指与工程建设有关联的市场行为、工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治、施工排污方面被相关行政主管部门处罚的不良行为和行政处罚。
1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：6.其他违反发包竞包等法律法规的行为。5.成交后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；4.成交后将项目转包，或违法分包；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；
四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。5.无偿或明显低于市场价装修住房。4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；
竞包声明书承诺日期：承诺单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。
法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖单位章）特此声明。我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受监管部门的行政处罚。本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：（发包人名称）：
3.此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。2.竞包人在竞包时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。注：1.本表所列项目应全部计入竞包总价。竞包产品成套设备清单年月日
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 产地 | 备 注（内容） |
| 1 | 主 机 | 台 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 随机备品备件 | |||||
| 9 | 随 机 文 件 |
注：1.本表所列为随竞包设备所带的专用工具和备品备件。随机专用工具及备品备件明细表日期：法定代表人或授权代表：签字或盖章竞包人：（盖章）
| 竞包设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 | |
| 竞包设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 专用工具： | ||||||
| 备品备件： | ||||||
日期：法定代表人或授权代表：签字或盖章竞包人：（盖章）4.如无此项内容，竞包时需说明。3.此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写。2.本表中所列价格应计入竞包总价。
法定代表人或授权代表：签字或盖章竞包人：（盖章）2.此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要及发包文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。注：1.本表所列项目须全部计入竞包总价，不同规格电梯须分别填写。竞包产品电梯配置功能一览表
| 序号 | 本次竞包产品已配置功能 | 是否为发包文件要求的基本功能 | 功能说明 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
竞包人：（盖章）商务条款响应表竞包产品技术规格偏离表日期：
| 楼号（电梯编号） | 发包文件技术要求 | 是否存在偏离 | 偏离原因 |
| 注：竞包人必须根据发包文件电梯技术规格表中参数并结合所投产品的规格如实填写本表，竞包人未填写本表或未提供本表的将被视为无效标。竞包人： （盖章）法定代表人或授权代表： 签字或盖章日期： | |||
| 项目 | 发包文件要求 | 是否响应 | 竞包人的承诺或说明 |
| 售后技术服务要求主要条款 | 详见发包文件 | ||
| 交货时间及地点 | 详见发包文件 | ||
| 付款方式 | 详见发包文件 |
2、后附相关证明材料。注：1、表格可根据需要自行增加。企业实力一览表日期：法定代表人或授权代表：签字或盖章
| 名称 | 内容 | 获得时间 | 备注 |
授权代表签字：竞包人（盖章）：注：1.各竞包商可以根据各自竞包产品的业绩量准备充分的表格（附证明材料）。竞包人全称（加盖公章）：发包编号：竞包人企业业绩一览表
| 型号规格 | 主要参数（载重、速度、层站） | 数量 | 所用项目名称 | 业主电话 | 投入运行日期 |
1、竞包人应提供并承诺竞包设备在质保期满后前5年内的小包费与后5年的大包费，其价格单列，不计入竞包总价。注：所有电梯的维保费用均列入。发包项目名称：发包编号：竞包产品质量保证期后大包及小包维保费一览表日期：
| 序号 | 名称/编号 | 规格 | 数量 | 单价（元/月/台） | 5年维保费用总价（元）（单价×数量×12×5） | 备注 | ||
| 序号 | 名称/编号 | 规格 | 数量 | 小包 | 大包 | 小包 | 大包 | |
3、一旦我方承包，我方保证（工期）。具体供货、安装、调试及验收时间以发包人通知为准，我方无条件配合，费用不做调整。2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。1、根据已收到贵方的发包编号为的（项目名称）的发包文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)元(RMB：￥元)的竞包报价并按上述合同条款、技术规范的条件要求承包上述设备的供货、安装、调试、验收等并承担任何质量缺陷保修责任。致：（发包人名称）：竞包函2、本表格竞包人按发包要求的规格填写。
邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）竞包人：（盖章）单位地址：6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本竞包文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。5、我方同意所递交的竞包文件在“竞包须知”第13条规定的竞包有效期内有效，在此期间内我方的竞包有可能承包，我方将受此约束。4、如果我方承包，我方愿意按照规定提交上述总价5%作为履约保证金。
发包编号：项目名称：竞包设备报价汇总表日期：年月日开户银行帐户：开户银行名称：
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地、品牌 | 数量 | 竞包单价 | 合计 | 供货周期 |
| 01 | |||||||
| 竞包总报价 | 大写： 万元人民币（小写：￥ ） | ||||||
项目名称：发包编号：单位：元竞包设备报价明细表日期：法定代表人或授权代表：签字或盖章竞包人：（盖章）以上竞包总报价应与“竞包设备报价明细表”中的“总价”相一致
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 序号 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 其中综合单价包含（元/台） | 备注 | |||||||
| 序号 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 含税设备费(包括主机、附件、到现场运杂费、备品备件费) | 技术、组织措施费 | 培训费 | 检验调试费 | 专用工具费 | 成品保护费 | 安装费 | 完成项目所需的其它一切费用 | 备注 |
| 竞包总价 | 大写： 万元人民币 （小写：￥ ） | ||||||||||||||
3、逻辑关系：7=4×6，6=8+9+10+11+12+13+14+152、为方便合同签订，第8栏为设备价，第9+10+11+12+13+14+15栏为安装价。注：1、到现场运杂费是指制造厂运至发包人装置地点全部货物运杂费（含100%保险费和卸车费）。日期：法定代表人或授权代表：签字或盖章竞包人：（盖章）
联系我们
上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
bd@datauseful.com
关注给力商讯公众号
下载给力讯息APP
返回顶部