中标
上湖村光明组美丽乡村扩面工程招标公告
美丽乡村扩面工程施工园林绿化工程工程标底审核咨询市政土建工程园林绿化垫层模板拆除路面侧石高湖石排水沟木栏杆降水茶梅球杜鹃球金边黄杨胡颓子球铸铁盖板芝麻灰花岗岩板余方弃置塘渣碎石入口标识热轧带肋钢筋青砖木模板老石板块石金叶女贞市政工程预拌砂浆传统砂浆砌筑砂浆混合砂浆抹灰砂浆水泥砂浆抹灰砂浆抹灰砂浆混合砂浆地面砂浆混凝土Q235B钢材材料临时堆放场地复耕临时施工围墙围墙加高新建基础资料量化喷淋建筑材料水泥砂浆地面砂浆花岗岩溪石菠萝格防腐木铝合金型材不锈钢饰面现浇构件钢筋施工图设计图纸施工组织设计永久占地施工技术措施各项资源需要量的计划场内交通桥梁超重件超大件场外交通施工现场围挡地下管线地下通讯光缆军用光缆场地内临时道路修建养护电讯接口建筑物古树名木保护方案排查摸底管线迁改图纸会审水准点坐标控制点竣工图竣工内业资料检测报告防涝抗台抗旱燃气场地总平布置安全生产劳动力安排工程进度款申请表交通组织方案施工临时便道便桥支路施工场地清洁卫生办公生活房屋监理人员跟踪审计工程设备施工机械运输车辆施工人员征地拆迁各配套专业工程进退场时间方便各个专业工程提供线位高程井位轴线复核工程照管半成品隐蔽工程检查测量基准点基准线测量放线地下障碍物和污染物清理施工设备临时设施试验设备检验试验人员工程验收工程试车总价合同支付分解表的编制投料试车设备保管临时工程工程保险财产保险住宅小区给排水设施供热供冷系统采暖期供冷期电气管线给排水管道安装住房装修屋面防水卫生间房间外墙面防渗地基基础工程主体结构材料设备供应工程分包劳务防火管理督促检查劳动防护用品安全用具水源临时围栏警告标志设施设备工器具安全防护用具施工安全保证金小额建设工程施工园林项目负责人信息录入表电子加密标书
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/12/13
公告摘要
项目编号y3301100000008767003001
预算金额141.62万元
招标公司杭州余杭上湖股份经济合作社
招标联系人马工
招标代理机构金信联合建设咨询有限公司
代理联系人曾工13616517175
中标公司天尚设计集团有限公司
中标联系人-
公告正文
上湖村光明组美丽乡村扩面工程招标公告
上湖村光明组美丽乡村扩面工程
施工
招标公告
（招标编号:Y3301100000008767003001）
1.招标条件
上湖村光明组美丽乡村扩面工程已由杭州余杭上湖股份经济合作社以上湖村经济合作社社员（股东）大会决议纪要批准建设，建设资金来自镇街资金，出资比例为100%，招标人为杭州余杭上湖股份经济合作社，委托代理机构为金信联合建设咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本次招标工程的建安工程造价 141.63万元，建设规模 ：项目预算1416297元。建设地点：浙江省-杭州市-余杭区余杭街道。
2.2 招标范围：施工图纸及工程量清单所列的工程内容。
2.3 施工总工期：30日历天。
3.投标人资格要求
（本次招标不设立报名环节，采用资格后审）
3.1具备合法有效营业执照的独立法人企业（绿化工程适用）；
3.2 进入现行小额预选承包商名录库的园林绿化工程类别内的企业；
3.3经杭州市余杭区园林绿化管理处登记的项目负责人，登记在投标人单位（绿化工程适用）。如在投标截止时间存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的或中标（或拟中标或其他原因）加锁的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 投标人须将企业和人员基本信息录入余杭区小额工程全流程电子招投标系统，并自行做好维护工作；开标时，企业和人员基本信息与余杭区小额工程全流程电子招投标系统不一致的，按最不利于投标人的为准。
3.6限制市场行为的企业不得参加投标活动（含余杭街道）。
4.
招投标方式
（B）线上招投标
5.招标文件的获取
5.1 本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件在余杭区政府门户网站>走进余杭>专题专栏>余杭小额交易（http://www.yuhang.gov.cn/col/col1229373441/index.html）以网上下载方式发放。
5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录余杭区政府门户网站>走进余杭>专题专栏>余杭小额交易（http://www.yuhang.gov.cn/col/col1229373441/index.html）自行下载招标文件。
5.3 招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。
6.投标文件的递交
6.1（B）电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2022年12月19日 10时30分00秒 (北京时间)，递交方式为使用专用密钥（CA锁）上传至余杭区小额工程全流程电子招投标系统的相应工程。
7.联系方式
招标人：杭州余杭上湖股份经济合作社 地址：余杭区余杭街道上湖村 联系人：马工 联系电话：13735828170 |
招标代理机构：金信联合建设咨询有限公司 地址：余杭区仓前街道万通中心1幢23楼 联系人：曾工 联系电话：13616517175 |
2022年12月12日
公告.pdf公告.pdf
上湖村光明组美丽乡村扩面工程(招标文件).zip上湖村光明组美丽乡村扩面工程(招标文件).zip
上湖村光明组美丽乡村扩面工程施工招标公告
（招标编号:Y3301100000008767003001）
1.1.招标条件
上湖村光明组美丽乡村扩面工程已由杭州余杭上湖股份经济合作社以上湖村经济合作社社员（股东）大会决议纪要批准
建设，建设资金来自镇街资金，出资比例为100%，招标人为杭州余杭上湖股份经济合作社，委托代理机构为金信联合建设
咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。
2.2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本次招标工程的建安工程造价141.63万元，建设规模：项目预算1416297元。建设地点：浙江省-杭
州市-余杭区余杭街道。
2.2招标范围：施工图纸及工程量清单所列的工程内容。
2.3施工总工期：30日历天。
3.3.投标人资格要求（本次招标不设立报名环节，采用资格后审）
3.1具备合法有效营业执照的独立法人企业（绿化工程适用）；
3.2进入现行小额预选承包商名录库的园林绿化工程类别内的企业；
3.3经杭州市余杭区园林绿化管理处登记的项目负责人，登记在投标人单位（绿化工程适用）。如在投标截止时间存
在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的或中标（或拟中标或其他原因）加锁的，不得以拟派项目负责人的身份参
加本次投标。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5投标人须将企业和人员基本信息录入余杭区小额工程全流程电子招投标系统，并自行做好维护工作；开标时，企业
和人员基本信息与余杭区小额工程全流程电子招投标系统不一致的，按最不利于投标人的为准。
3.6限制市场行为的企业不得参加投标活动（含余杭街道）。
4.4.招投标方式
（B）线上招投标
5.5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件在余杭区政府门户网站>走进余杭>专题专栏>余杭小额
| 交易（http://www.yuhang.gov.cn/col/col1229373441/index.html）以网上下载方式发放。 |
5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录余杭区政府门户网站>走进余杭>专题专栏>余杭小额交易
（http://www.yuhang.gov.cn/col/col1229373441/index.html）自行下载招标文件。
5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。
6.6.投标文件的递交
6.1（B）电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为20222022年1212月1919日10时3030分0000秒10(北京时间)，递交方式
为使用专用密钥（CA锁）上传至余杭区小额工程全流程电子招投标系统的相应工程。
7.7.联系方式
| 招标人：杭州余杭上湖股份经济合作社地址：余杭区余杭街道上湖村联系人：马工联系电话：13735828170 | 招标代理机构：金信联合建设咨询有限公司地址：余杭区仓前街道万通中心1幢23楼联系人：曾工联系电话：13616517175 |
2022年12月12日
咨询报告日期：2022年11月7日咨询单位名称：杭州永信工程造价审计招标代理有限公司咨询项目类别：工程标底审核咨询项目全称：上湖村光明组美丽乡村扩面工程杭永工预审（2022）273号工程造价咨询报告书
预算审核的报告上湖村光明组美丽乡村扩面工程杭永工预审（2022）273号杭州永信工程造价审计招标代理有限公司
2、设计单位：天尚设计集团有限公司1、建设单位：杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处工程概况：本工程送审预算金额1416297元，审核后预算金额1347397元，核增金额0元，核减金额68900元，净核减金额68900元，净核减率4.86%。受贵方委托，并根据委托书要求，本公司对上湖村光明组美丽乡村扩面工程预算造价进行了审核，我们的审核工作是按照国家基本建设有关法规，建设工程计价依据及后列审核依据进行的，对审核报告的合规性及审核结果与审核依据的一致性负责。建设单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。在审核过程中，我们根据该工程的实际情况实施了工程量计算、与编制单位核对等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处：
三、审核依据：施工图纸范围内的市政、园林绿化工程等。具体详见招标清单。二、招标范围：5、其他概况：/4、建设地点：余杭街道3、编制单位：金信联合建设咨询有限公司
6、杭建招标造价中心[2021]84号关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知；5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；4、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；3、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；1、招标文件、工程量清单、工程预算书、建设单位提供的施工图纸；
2、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，取费基数为定额人工费+定额机械费，具体如下：市政土建工程，费率为18.75%；园林绿化工程，费率为30.97%。1、安全文明施工费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙建建发2022（37）号规定，本工程按市区一般工程中值费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费，具体如下：市政土建工程，费率为9.79%；园林绿化工程，费率为7.37%。四、相关费率：9、人工单价按《杭州造价信息》2022年第10期人工信息价计入。8、材料信息价按照《杭州造价信息》2022年第10期、《浙江造价信息》2022年第10期除税价计取；无信息价的按照市场除税价计入；7、浙建建发2022（37）号关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；
市政土建（一）工程量清单：五、审核说明：5、税金按《关于增值税调整后浙江省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》浙建建发〔2019〕92号文件规定的9%计取。4、利润按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的中值费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费，具体如下：市政土建工程，费率为9.99%；园林绿化工程，费率为11.07%。3、企业管理费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的中值费率计取,安全生产责任保险费用根据杭建招标造价中心[2021]84号规定的中值费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费，具体如下：市政土建工程，费率为17.04%+0.33%=17.37%；园林绿化工程，费率为18.51%+0.33%=18.84%。
大型机械设备进出场及安拆，清单单位改为“项”。垫层模板，清单工程量计算有误，“545.76m2”调整为“364.68m2”拆除路面，项目特征描述中增加“厚度”描述。侧石，项目特征描述中增加“砼靠背”描述。侧石材质图纸为芝麻白，图纸答疑中为高湖石，两者不一致，建议核实。排水沟，有盖和无盖清单项分列。
市政土建（二）定额套用：施工过程中导致道路破损、修复，送审按1万元/项计入，建议调整为实物量。木栏杆，清单单位调整为“m”。园林绿化排水、降水，清单单位改为“m3”。
茶梅球C、杜鹃球C，种植定额“1-149”调整为“1-145”，养护定额“1-284”调整为“1-307”。金边黄杨A、胡颓子球C，种植定额“1-149”调整为“1-147”，养护定额“1-285”调整为“1-308”。园林绿化侧石安砌，定额子目砼垫层计算有误，“159.91m3”调整为“66.86m3”。砼残值回收，统一按20元/m3考虑。排水沟、混凝土管：定额“6-291”调整为定额“6-311”。
附件：上湖村光明组美丽乡村扩面工程预算审核书六、其他说明：/（四）其他项目：/人工单价按《杭州造价信息》2022年第10期人工信息价计入。材料信息价按照《杭州造价信息》2022年第10期、《浙江造价信息》2022年第10期除税价计取；无信息价的按照市场除税价计入。（三）材料价格：
2022年11月7日杭州永信工程造价审计招标代理有限公司
工程名称：上湖村光明组美丽乡村扩面工程工程量清单编制说明
道路修复按200厚混凝土路面铲除；设计回复：光明组道路沟渠修复按100厚C20现浇混凝土计入；设计回复：光明组绿化植被养护期1年设计回复：光明组绿化四周按安砌侧石计入，做法同上；设计回复：光明组侧石做法：1000*100*200厚高湖石，30厚1：3干硬性水泥砂浆，100厚C20混凝土，100厚碎石垫层；上湖村光明组美丽乡村扩面工程招标过程中有关问题的回复
设计回复：光明组青砖矮墙压顶为芝麻灰花岗岩；设计回复：光明组青砖矮墙砖基础为混凝土实心砖；设计回复：光明组青砖矮墙钢筋混凝土梁配筋为纵筋4B10,箍筋B10-100/200；设计回复：光明组青砖矮墙100厚混凝土垫层，混凝土强度为C20；设计回复：光明组青砖矮墙在道路一侧挖方按道路修复计入；设计回复：光明组A1000混凝土管采用承插式接口；
设计单位：(签章)建设单位：(签章)设计回复：上湖池暂按2米水深。设计回复：光明组河埠头浆砌块石高度为3米；设计回复：光明组入口标识矩形柱混凝土强度为C35；设计回复：光明组青砖矮墙门头底标高-0.68；设计回复：光明组青砖矮墙门头2个钢筋混凝土柱配筋纵筋4B12，箍筋B12-100/200；
日期：2022年11月02日代理单位：(签章)
法定代表人：（签字或盖章）中介机构法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）招标人：（盖章）工程量清单封面上湖村光明组美丽乡村扩面工程
编制时间：2022年11月概预算人员：（签字或盖资格章）及注册证号：（签字或盖执业专用章）造价工程师
住房和城乡建设部制定制定承包人：发包人：工程名称：建设工程施工合同（GF—2013—0201）
一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书国家工商行政管理总局
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：工程招标范围内的所有内容（含设计变更）。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：。
三、工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）等相关工程施工质量验收规范“合格”标准。工期总作业天数：天。工期总作业天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总作业天数为准。计划竣工日期：年月日（以竣工报告为准）。计划开工日期：年月日（以开工报告为准）。二、合同工期6.工程承包范围：施工图、设计图纸、联系单范围内及招标文件所规定的所有内容及质量保修期、缺陷责任期内承担工程质量保修责任及其缺陷责任期缺陷修复（含有可能发生的工程变更所引起的工程量增减）。本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包方式。
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；其中：1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；四、签约合同价与合同价格形式
（1）专用合同条款及其附件；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成五、承包人项目经理：。2.合同价格形式：。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
（7）投标函及其附录；（6）经审核的预算标底；（5）图纸；（4）技术标准和要求；（3）通用合同条款；（2）招标文件及附件、中标通知书；
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。
十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十三、合同份数本合同自签字盖章日生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。
（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份。发、承包人各执正本壹份，副本贰份，正副本均具有同等法律效力。
电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：社会信用代码：社会信用代码：
账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：
1.1.1.10其他合同文件包括：⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）；（4）施工图审查报告；（5）预算审核标底；（6）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（7）设计变更及工程量签证的联系单；（8）施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款第二部分通用合同条款（略）
电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方
电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。
1.3法律1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定，临时占地的审批手续及费用由承包人承担。临时占地在法定期满后，由承包人将土地上的建筑物和构筑物拆除复原，并承担相关费用。1.1.3.9永久占地包括：施工合同及图纸红线范围内用地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：工程合同范围的所有用地；如有需要使用红线以外其他场所的由承包人自行协调解决，并自负费用。1.1.3工程和设备通信地址：。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；国内没有相应标准、规范时的约定:由承包人、设计人、监理单位、发包人、业主共同商定，报质监部门认可。“现行标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，施工质量要求或工艺标准以两者之间相对较高的为准。“合同图纸”不符合“现行标准，规范及有关技术说明”，承包人有义务及时向发包人提出；标准、规范及有关技术说明有出入的以严格的为准，颁布时间有前后的，以新的为准；1.4.1适用于工程的标准规范包括：以设计施工图纸明确的标准、规范为准，包括国家现行的设计规范、施工规范、验收规范和质量验收评定标准及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。并按如下办法确定适用的标准、规范：1.4标准和规范《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）等国家、浙江省、杭州市颁发的相关法律、法规、规章、条例，以及余政办[2011]224号、余财建[2018]2号、余街〔2018〕49号等余杭区政府、余杭街道及相关部门文件（如有冲突，按就高原则处理）。
（1）合同协议书；合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家、行业和地方的规范、规程及标准由承包人自行准备。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；
（7）经审核的预算标底；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）招标文件及附件、答疑纪要及补充招标文件、中标通知书；（2）专用合同条款及其附件；
1.6图纸和承包人文件双方签署的经主管部门批准的最新文件或协议书具有优先解释权。②其他：联系单及有关纪要。①施工组织设计；（9）其他合同文件：（8）投标文件及附件；
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施及各项资源需要量的计划等及发包人要求的其他文件；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。发包人向承包人提供图纸的数量：四套，如有不足由承包人自行负责并承担相关费用；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后，进场前七天内提供现有施工图；1.6.1图纸的提供
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行，如有违反，承包人应向发包人支付违约金10000元/次。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件之日起七天内。承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子文本，提交发包人住现场代表、监理人，实行签收记录。承包人提供的文件的数量为：肆份，如需增加，承包人无条件增加并承担相关费用；承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后七天内；
承包人指定的接收人为：项目经理。承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络
1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监或总监代表。监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；
本工程的超重件：。本工程的超大件：。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决工程施工需要的场内道路和交通设施并承担相应费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场围挡。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行，如有违反，承包人应向发包人支付违约金10000元/次，并承担由此引起的相关责任及损失。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行，如有违反，承包人应向发包人支付违约金10000元/次，并承担由此引起的相关责任及损失。工程竣工完成备案后，除承包人存档需要的文件外，承包人应将剩余文件退还给发包人。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。1.11知识产权
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。2.发包人调整合同价格的修正时间：。允许调整合同价格的工程量偏差范围：；出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：；1.13工程量清单错误的修正
联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天提供。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）代表发包人行使权利和义务，负责工程的外部协调，对工程投资影响因素的确认，对图纸变更的确认，及时以书面形式向承包人提供图纸、批件、指令，并履行其它约定的义务，必要时亦可口头指令，承包人接到批件、指令应在24小时回复，逾期则视为承包人已认可；（2）协调施工各方的关系；核实工程进度，审核工程（进度）款支付；协调解决由承包人提出的需由发包人解决的事项。通信地址：。电子信箱：；
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人委托承包人办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等施工所需的许可、批准或备案，费用在措施费中列项报价。若未在措施费中列项并报价的，视为该类费用已包含在相应工程综合单价中。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前发包人尽可能地收集地下管线资料供承包人参考，承包人应在施工前再作仔细核对和调查，如发现与提供的资料不符，尽早通知发包人，同时在施工过程中应小心开挖，特别对地下通讯光缆、军用光缆等，更应谨慎核实，在确认不被破坏的前提下再开挖作业。（2）发包人仅提供通往指定区域的道路。场地内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。施工中承包人应保证现状道路的正常通行。场内、场外的施工通道承包人必须用砼硬化。（1）施工用水、用电、电讯接口由承包人自行接入，费用在措施费中列项报价。若未在措施费中列项并报价的，视为该类费用已包含在相应工程综合单价中。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.4.2提供施工条件
发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人在施工前对场地范围内和周围建筑物、地下管线等进行排查摸底，并提出保护方案。如需管线迁改的由发包人负责协调处理。（6）图纸会审和设计交底时间：合同签订后双方协商确定。（5）水准点与坐标控制点交验要求：发包人在开工前7天将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图3套；竣工内业资料2套（根据实际需要增加的，承包人应无条件增加），电子版本各一套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的施工技术资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与相关影像资料），符合工程所在地建设工程质量安全监督站要求及余杭区城建档案馆的存档要求。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。
3）防汛、防涝、抗台、抗旱等工作：承包人应在施工组织设计中制定应急预案和保证措施，并在工程实施过程中切实执行。如因未按应急预案、保证措施执行或未按发包人的指令进行此项工作，承包人应按合同价1.5%-3%/次向发包人支付违约金，由此造成的一切损失和后果由承包人承担。2）承包人应对设计图纸仔细查阅，并结合设计图纸踏勘现场及现场周边情况，影响施工及可能给施工带来不便的因素形成书面报告提交发包人，未提交或不及时提交的，相关增加费用由承包人承担，工期不予顺延。严禁擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则一切责任和损失由承包人承担。1）办理好施工所需的一切许可、批准或备案并承担相应费用。（6）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件（电子文件刻成光盘或U盘形式）。承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应于竣工验收合格后14天内提交竣工资料。
9）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。8）承包人施工时必须与电信、移动、联通、广电、给水、燃气、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。7）承包人应合理安排施工进度，做好与其他专业施工单位的相关技术衔接及进度计划、场地总平布置、安全等的衔接工作，承包人须无条件服从发包人、监理人的总体进度计划、场地总平布置、安全安排。6）承包人在施工中应采取措施保护周边已有各类基础设施并承担相应费用，如因承包人保护不力或施工不当而损坏，则一切责任及经济损失由承包人承担。5）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、安全、施工干扰等问题，确定社会交通组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中予以实施。4）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。
对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按监理人及发包人批复意见的要求在3天内提交一份修订后的进度计划重新报送审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，发包人有权要求承包人采取有效措施赶上进度，承包人应在3天内按经重新批准后的进度计划编制一份赶工措施报告报送监理人及发包人审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。现场项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行协调解决，履行管理责任，服从发包人、监理人现场总协调做出的决定。按发包人及监理人要求提供详细的书面施工进度计划、已完成的工作量报表、进度计划、资金计划、劳动力安排等施工月报/周报、工程进度款申请表等相关材料及发包人、监理人所需的其他报表。如若未能按时提供的，发包人有权暂缓审批当期工程计量款，承包人不得因此影响工程进度。开工前一周提供施工总进度计划、实施性的施工组织设计、交通组织方案及发包人要求的各项报表，经监理人审查后报发包人批准。11）应提供计划、报表的名称及完成时间：10）施工临时便道、便桥由承包人负责完成，相关费用包含在相应措施费中。
①承包人应对设计图纸中的道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理（抄报发包人）协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人负责。15）双方约定的承包人应做的其他工作：14）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按余杭区“双标化”工地要求实施。承包人施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，同时承担施工范围内及公共道路的清洁费用，做到“工完、料净、场地清”。如达不到“杭州市余杭区安全生产文明施工标准化达标工地”规范要求，或工地大门口未安装进出车辆冲洗设备，承包人应向发包人支付违约金10000元。13）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应根据现场情况及发包人所能提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物、古树名木的保护项目和数量，提出应采取的防护具体方案，经相关部门同意审批后实施，相关费用均已包含在本合同总价中。如需设计单位出具专项设计方案的，费用均已包含在本合同总价中。如因承包人保护不力或施工不当导致损坏，一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。12）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供发包人驻工地代表、监理人员及跟踪审计办公用房各一间，面积不少于15平方米，并提供必要的生活工作便利、设备。分项的施工组织设计在分项工程开工前向监理人和发包人提供。
⑦工地所产生的水、电费用均应按供水、供电部门的通知，在规定时限内由承包人自行结算。⑥承包人必须有足量的措施费，确保正常施工；⑤承包人必须根据发包人的指令，明确要求施工机械、运输车辆及施工人员等无条件服从发包人代表及现场监理的指挥调度。④跟踪本项目范围内的征地拆迁工作（如有）进展情况，协调解决施工中与当地村民发生的矛盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。③承包人必须对拟派驻本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。②承包人负责各配套专业工程进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业工程施工提供方便；负责为各个专业工程的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核。
建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理
承包人对项目经理的授权范围如下：按照本合同约定全面负责工程施工全过程的组织、管理、协调，及时处理施工中的日常事务。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：每发生一次承包人应向发包人支付违约金20000元。（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：原则上不予更换，经发包人书面同意更换的，继任人员必须具有同资质或更高等级资质。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人支付违约金10000元/天；若项目经理每月在工地天数不足招标文件要求或投标承诺天数（特殊情况经发包人书面同意例外），每不足一天承包人支付违约金10000元；累计二次及以上或影响工程进度或工程质量的，发包人有权要求更换项目经理。项目经理、技术负责人必须参加每次工程例会及其它发包人要求参加的会议，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向发包人请假并在获得批准后方可缺席。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为项目经理不到位，无权履行职责，发包人有权要求更换，同时，承包人应向发包人支付违约金20000元/次，并承担由此产生的一切法律责任，造成发包人损失的，应予赔偿。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按照招标文件要求及投标文件承诺执行，关键工序施工时项目经理必须在场，否则，承包人应向发包人支付违约金10000元/次。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人或总监理工程师批准认可方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：无正当理由拒绝撤换项目总工的向发包人支付10000元/人次的违约金，无正当理由拒绝撤换其他主要技术人员的向发包人支付5000元/人次的违约金；且发包人有权要求承包人暂停施工，由此产生的一切责任、损失及费用由承包人承担；承包人逾期7日仍未更换的，发包人有权终止合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：原则上不予更换，经发包人书面同意更换的，继任人员必须具有同资质或更高等级资质。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每发生一次承包人应向发包人支付违约金20000元，且发包人有权要求承包人暂停施工，由此产生的一切责任、损失及费用由承包人承担；承包人逾期7日仍未更换的，发包人有权终止合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每天向发包人支付违约金5000元/人；若每月在工地天数不足招标文件要求或投标承诺天数（特殊情况经发包人同意例外），每不足一天承包人支付违约金10000元/人；累计二次及以上或影响工程进度或工程质量的，发包人有权要求更换主要施工管理人员。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换项目总工的向发包人支付10000元/人次的违约金，擅自更换其他主要技术人员的向发包人支付5000元/人次的违约金。
3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：无。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定
4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价%。如承包人履行合同达到合同相关要求，则发包人应在工程竣工验收合格、整体移交、完成竣工退场及城建备案且提交全部结算审计资料后无息退回给承包人，反之则相应扣减，直至扣完为止。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
总监理工程师：4.2监理人员需要取得发包人批准才能行使的职权：①涉及工程进度的开工、停工、复工令；②涉及增减工程款的设计变更、工程量变更、工程价款变更、材料变更等签证；③涉及工期顺延、工期增加的签证；④工程款的确认和支付；⑤索赔事件的确认和支付；⑥任何免除承包人义务的决定；⑦根据监理委托合同约定须要征得发包人同意的其他职权。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人按监理人及发包人要求提供，并承担相关费用。关于监理人的监理权限：以发包人和监理单位签订的委托合同条款为准。关于监理人的监理内容：以发包人和监理单位签订的委托合同条款为准。
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；
（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定4.3监理人的指示：监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，不视为批准，承包人应书面催告监理人。监理人的批准不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。关于监理人的其他约定：。
关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：以国家或行业的质量评定标准为依据，达到合格标准。5.1质量要求5.工程质量（4）。（3）；
6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，并不视为隐蔽工程检查合格，承包人应书面催告监理人，不得擅自完成覆盖工作。未经验收合格承包人擅自隐蔽的,每次处以1万元/处的违约金。5.3隐蔽工程检查
（1）承包人应加强施工区域内的安全保卫工作，施工区域设置明显警示标志。如发生下列事故，承包人应向发包人及时递交有关报告。“质量事故报告”：事故发生之时起48小时内。“安全生产事故报告”：伤亡事故应在发生之时起24小时内（含机械设备事故）汇报。6.1.4关于治安保卫的特别约定：（3）如发生安全事故或因承包人的安全措施不力，受到余杭政府主管部门的处罚，如责令停工、通报批评、罚款等，发包人有权视情节轻重程度每次处以违约金10000-100000元。（2）承包人应认真落实各项安全保护措施，避免安全事故的发生，施工区域内发生的一切安全事故的责任和由此发生的费用全部由承包人承担。（1）施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准，并承担与此相关的全部费用。（1）承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由承包人负责解决并承担经济支出。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工前编制完成施工场地治安管理计划，并报监理人审批、发包人备案。（2）对发包人、监理人在安全检查中发现的问题，承包人未在限定时间内落实解决的，发包人有权根据情节轻重程度每次处以违约金10000-100000元/天，直到承包人落实解决为止。
7.工期和进度（2）其他：。（1）视相关措施的落实情况与进度款同期支付。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：（5）上述手续办理费用约定如下：由承包人承担。（3）其他：承包人应严格按照“杭州市余杭区文明双标化（达标）工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。依据《杭州市建筑工地文明施工管理规定》市政府令第113号等杭州市政府相关文件和余杭区政府的相关文件执行。
7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划（网络进度计划）。逾期不提交的，每逾期一日，向发包人支付违约金5000元，因此影响工程施工的，责任由承包人承担。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按发包人要求执行。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2.2施工进度计划的修订
7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前提供，提供后由承包人负责保护并承担费用。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求执行。
无论何种原因导致的工期顺延，均需发包人签字盖章确认，否则工期不予顺延；除发包人过错导致工期顺延外，其他任何情况导致工期顺延均不做补（赔）偿。杭州市余杭区季节性雨水、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，原则上不予顺延。②其他：1）发包人明确指令暂时停止施工的（不包括承包人因质量、安全和管理不善等非发包人因素引起的停工）；2）如遇政策问题造成或其他特殊情况造成工程延误的，经发包人、监理人共同确认同意后工期顺延；3）群体工程中根据发包人安排延迟开工并造成工期延误的。①重大设计变更引起的工期延误；（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误
（1）施工场地周围地下管线由承包人保护，涉及的费用由承包人承担；不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限，如果违约金突破履约保证金或者发包人按施工进度计划分阶段检查，认为承包人不能按期完成，也无能力采取补救措施的，发包人有权另择其他单位施工，所需费用由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误30天以内的，处以违约金元/天；延误30天及以上的，处以违约金20000元/天；给发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任。当发包人认为必要时，可以安排其他承包人完成剩余工作，一切费用及损失由承包人承担。7.5.2因承包人原因导致工期延误
（1）台风：24小时陆地平均风力达到8级以上或者阵风10级以上并可能持续。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件（4）其他：施工过程中，如承包人发现事先未知的地下文物等，应及时通知发包人，并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用协商确定。（3）邻近建筑物、构筑物由承包人保护，涉及的费用由承包人承担；（2）地下障碍物和污染物清理，涉及费用由承包人承担；
7.9提前竣工的奖励7.8.4紧急情况下的暂停施工：监理人未在接到承包人通知后24小时内发出指示的，并不视为同意承包人暂停施工，承包人应书面催告监理人。（5）低温：气温低于零下5度的连续降温5天以上。（4）高温：24小时内最高气温将升至37℃以上。（3）暴雨：6小时内降雨量达50毫米，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；（2）大风：12小时内，平均风力可达8级以上，或者阵风9级以上；或者阵风9-10级并可能持续。
8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。
9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施8.7.2监理人未在收到承包人通知后14天向承包人发出经发包人前人的书面指示的，并不视为发包人和监理人同意使用替代品，承包人应书面催告监理人。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人采购的材料、设备，承包人应在规定的时间内，按照工期进度计划、材料设备品牌表及招标文件规定向监理工程师报送材料、设备的使用计划，需要认价的材料、设备应提供达到合同或图纸规定质量要求；材料设备未在品牌表中约定的，施工单位需提供类似档次的至少3个品牌，并提供市场参考价格。发包人在收到承包人的材料报价单后在三方共同询价后给予确认。发包人、监理人对材料样品的确认，不免除承包人的任何责任。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行解决。施工现场需要配备的试验设备：承包人自行解决。施工现场需要配置的试验场所：承包人自行解决。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员
10.变更现场工艺试验的有关约定：按质检部门的要求进行试验，符合相关规范政策及余杭当地相关要求，并报发包人审核。9.4现场工艺试验试验、检测费用约定：按发包人相关规定执行。试验、检测单位选择约定：按发包人相关规定执行；试验、检测单位资质条件约定：按发包人相关规定执行；
当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。10.1变更的范围
10.4.2变更估价程序：按通用条款执行。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，并不视为发包人认可承包人提交的变更估价申请，承包人应书面催告发包人。其他：由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应内容调差补差调整综合单价。施工过程中遇到新增项目、需变更项目的，承包人必须无条件服从发包人的要求，并及时实施，按时完成。在施工过程中遇到发包人因工程需要对清单工程量项目取消、减少的，承包人必须无条件服从发包人的要求，同时承包人不得就因清单工程量项目取消、减少造成的损失提出索赔。承包人违反本条款约定内容时（如自行施工、提出索赔等），视为违约，发包人对承包人自行施工工程量将不予计量和计费，并就额外的损失保留索赔权利。3）如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程均不予调整。2）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算）2013版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠，材料价格有信息价的参照开标当期信息价，没有信息价的由承包人进行上报，发包人组织市场询价并进行签证主材价；对不能套用（包括套用换算）的，则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价，仅计取农民工工伤保险和税金。1）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算确定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠。发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引起工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按发包人相关规定执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目若采用第（1）种方式，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，并不视为该书面申请已获同意，承包人应书面催告发包人。对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
其他：按余建[2011]285号文和余建[2012]269号文执行；政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（一）种方式约定执行：第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
（1）按时间进度分段结算：。2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：（2）材料价格的风险幅度（10%）（1）人工费的风险幅度（6%）1、风险范围及幅度的约定：其中：
综合单价包含的风险范围：1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付（3）竣工后一次性结算。（2）按工程形象部位(目标)分段结算：。
2、总价合同。（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1约定。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：按余杭区政府相关文件规定执行。（2）其他：除不可抗力、设计变更外，均为本合同包含的风险范围。（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动及施工技术与安全等一切风险因素。
12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：。
预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：在每月（当期）支付工程进度款时同时扣回。预付款支付期限：合同签订并提供履约保证金、开工后呈报财政申请支付预付款，具体时间以财政审核为准。预付款支付比例或金额：。
12.3.2计量周期（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。工程量计算规则：12.3.1计量原则12.3计量
监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量并不视为承包人实际完成额工程量，承包人应书面催告监理人。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量并不视为承包人实际完成的工程量，不能据此计算工程价款，承包人应书面催告监理人。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。
关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
（6）首次工程款申请支付时必须附本项目的意外伤害保险凭证复印件并提供原件核验。（5）发包人付款前，承包人必须提交符合要求的发票，否则发包人有权拒绝支付，具体付款流程按照发包人财政审批流程执行。（4）如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程均不予调整。工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算。（3）经结算审计后支付至审定金额的95%，剩余的5%作为工程质量保证金，待质保期满复验合格后无息付清；（2）工程竣工经验收合格、资料完成城建归档并提交有效的工程结算审计资料后，凭资料结算审计受理单支付至实际完成合同内的计量款（扣除甩项工程）的80%（含预付款）；（1）按月或形象进度在经过监理和业主审核后支付实际完成合同内的计量款的70%进度款（含预付款，不含新增工程量）；
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日，按实际完成工程量上报总监理工程师审核报发包人审定。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：承包人按完成工程编制工程量（工程进度款）申报资料及建设资金支付申报审批会签表（以下简称会签表）一式三份。12.4.2进度付款申请单的编制
12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计违约金，承包人不得以发包人拖欠进度款为由暂停施工或延缓施工进度。（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款12.4.1条约定。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内，发包人逾期未完成审批且未提出异议的，并不视为已签发进度款支付证书，承包人应书面催告发包人。（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。12.4.4进度款审核和支付
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。发包人逾期未完成支付分解表的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，承包人提交的支付分解表并不视为已经获得发包人批准，承包人应书面催告发包人。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，并不视为自验收合格后第15天起已颁发工程接收证书，承包人应书面催告发包人。当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按发包人要求无条件整改，并承担整改费用；如承包人拒绝或怠于整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。本工程竣工验收结论报告由五方主体（包括业主方、监理方、设计方、勘测方、施工方）或工程实际的相关主体方共同参与验收并盖章，初评通过后方可到备案机关备案。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。
13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：视为工期延误，按合同专用条款第7.5.2条执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计违约金。承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程
13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：按通用条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按发包人相关规定执行。承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格通过后28天内，承包人应向发包人提交承包人盖章、总经理、项目经理签字的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款约定或发包人相关规定执行）。承包人不按期报送竣工结算资料的，视为工期延误，按专用条款7.5.2条执行。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：工程验收合格后7天内。13.6.1竣工退场
（1）结算审计按余街{2018}49号文件执行。根据余财建〔2012〕465号文件规定，为严格控制高估冒算工程结算造价，节约建设资金，提高财政资金使用效益，凡余杭街道范围内所有政府工程建设项目（包括村、社区），除按上级规定应由施工单位承担的审计费用外，审计核减资金占送审结算造价的5%之内，施工单位不承担核减额的10%上交款，超过5%以上部分的核减资金按10%上交街道财政所。结算审计约定：关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按发包人相关规定执行。发包人完成竣工付款的期限：按发包人相关规定执行。发包人审批竣工付款申请单的期限：按发包人相关规定执行。14.2竣工结算审核
承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人相关规定执行。承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人相关规定执行。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清（3）无论本合同其他条款如何规定，承包人在接受竣工付款证书、结算定案表或类似文件后，无权再向发包人提出任何工程竣工前所发生的索赔或其他权利主张，发包人也不再就本工程承担任何工程结算价款之外的费用支付、赔偿或补偿责任。（2）政府性投资项目按国家造价管理及余杭区政府性投资管理的有关规定，以发包人委托的审计中介机构或区政府投资审计中心或区财政局审定的工程进行结算，并与承包人办理最终价款结算手续。
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按发包人相关规定执行，发包人逾期支付的不计违约金。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人相关规定执行。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，并不视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，也并不视为自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起已颁发最终结清证书，承包人应书面催告发包人。14.4.2最终结清证书和支付
（2）审定价5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金
（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算依据审计文件一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：保修期满复验合格后无息付清（扣除违约金、赔偿金等各款项）。
发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：无。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：无。
（6）未按合同约定进行工程照管与成品、半成品保护或材料、设备保管与使用，造成损坏的；（5）未按合同约定或发包人相关规定进行安全文明施工、环境保护或为施工人员提供劳动保护或生活条件的；（4）未按发包人要求的期限、数量、内容提供相关文件的；（3）未按发包人提供的图纸施工的；（2）未按期进场开工或组建项目管理机构、派驻施工现场人员的；（1）未按合同约定或发包人要求办妥施工所需的各项许可、批准或备案的；
（12）未按合同约定报送、封存或保管样品的；（11）未经发包人书面同意擅自暂停施工的；（10）私自将工程隐蔽部位覆盖的；（9）工程质量不符合合同约定标准或发包人要求，承包人拒绝或怠于无条件返工的；（8）拒绝或怠于按发包人或监理人发出的指示或整改通知执行的，或承包人虽按发包人或监理人发出的指示或整改通知执行，但执行后仍不符合发包人或监理人要求的；（7）未按期及时提供足额履约保证金的；
承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同有约定的按约定；约定不一致的，按就高原则处理；没有约定或约定不明的，发包人有权没收相应履约保证金，并视情节轻重程度每次每项要求乙方支付5000-200000元的违约金，给发包人造成的损失超过该违约金的，承包人照实赔偿。承包人应承担的违约金、赔偿金等各款项发包人有权从履约保证金或任一期待付工程款中直接扣除。16.2.2承包人违约的责任（16）承包人未能按照本合同约定或发包人要求履行其他义务的。（15）竣工验收后未按合同约定或发包人要求移交工程或竣工退场的；（14）竣工验收不合格拒绝或怠于无条件返工、修复或采取其他补救措施的；（13）未按合同约定或发包人要求提交工程量报告、进度付款申请单、竣工报告、备案归档资料、结算资料的；
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）7级以上的地震；(2)日降雨量达到200毫米以上；（3）其他非发包人承包人双方责任造成的爆炸、水灾、社会动乱。对以上几种形式应以造成灾害和影响施工为准。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：没收履约保证金，承包人向发包人支付本合同总价款30%的违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失，直至追究法律责任。16.2.3因承包人违约解除合同
关于工程保险的特别约定：承包人须落实安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其它事故由承包人负责，同发包人无关；根据相关规定，承包人须办妥场内人员险和第三者责任险，费用在投标报价时综合考虑，并向发包人备案。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同以下不可预见因素等同于不可抗力：（1）余杭区级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的；（2）虽未发文，但余杭区政府以上领导在媒体或公开场合口头指令，涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。
20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人参照相关文件执行，费用由承包人承担。关于其他保险的约定：由承包人承担通用合同条款中约定的工程保险费用。18.3其他保险
争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审
（1）提交仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列解决方式中第（2）种方式解决争议：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。
（4）承包人在施工过程中无论遇到何种情形（经发包人书面同意除外），均不得以任何理由（如发包人未签证费用等）擅自停工或者变相停工，否则由此产生的一切后果及经济损失，全部由承包人承担，同时发包人有权要求承包人承担违约责任。（3）承包人的合理利润已包含在本合同总价款中，故本合同通用条款中涉及“发包人应支付承包人合理的利润”的条款均不予执行，发包人无需支付承包人合理的利润。（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付材料、设备、货款和民工工资等费用，不得拖欠。若出现拖欠民工工资现象，按发包人核实的金额并经政府相关部门同意，发包人有权代为支付，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项，若未到付款节点，发包人提前支付的，承包人须承担发包人提前支付价款的利息损失，同时发包人有权根据情节轻重处以5000元-500000元/次的违约金。（1）合同生效后10日内，承包方向发包方支付合同价10%的履约保证金，其中20%为安全文明施工保证金，20%为项目经理及主要施工技术人员保证金，20%为工程工期保证金，20%为工程质量保证金，20%为工程竣工资料在合同约定的时间内报送的保证金。21．其他补充事项的约定（2）依法向工程所在地人民法院起诉。
附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件
附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录
社会信用代码：社会信用代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式
传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：
承包人（全称）：发包人（全称）：杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处工程质量保修书账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的费用，造成的损失均由承包人承担。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。三、缺陷责任期7．其他项目保修期限约定如下：2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。如本合同约定的质量保修期短于国家、地方、行业等有关规定的，按照最高规定执行。
1.质量保证金为本工程结算审计价的5%，至保修期满复验合格后无息退还；若承包人不在约定期限内派人保修，发包人有权对承包人处以10000元/次的的违约金，且有权另行委托其他单位保修，所需费用从质量保证金内直接扣除，且承包人不得以此为由拒绝履行后期保修义务。给发包人或其他第三方造成损失的，承包人负责全额赔偿。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：2.工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处（以下简称甲方）与承包人（以下简称乙方），特订立如下合同：廉政责任书邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。第一条甲乙双方的权利和义务
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。第二条甲方的义务（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。第三条乙方义务（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格质量保修期满后止。本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。第五条双方约定（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任
年月日年月日法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第八条本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。第七条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。1、在开工前，甲方应向区安全监督管理部门办理相关安全手续。第一条甲方安全责任为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商，就工程，建设业主单位杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特签订本协议书。工程施工安全协议书甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）
8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。6、乙方在施工中发生的安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。4、甲方委托监理单位负责与乙方联系安全生产方面的工作。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
第二条乙方安全责任（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。（4）发生违章作业、冒险作业不听劝阻的；（3）发生场内火灾事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（1）人身伤亡事故；
5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度，并严格执行。1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
第四条施工安全保证金第三条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于12小时内予以响应。15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。13、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。第五条违约责任（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。（2）发生人身重伤事故和设备事故，扣除50%安全保证金；（1）发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部安全保证金；施工安全保证金为合同价的2%，包含于履约保证金，乙方不单独提交。乙方在施工过程中未发生人身重伤和设备及以上事故，于工程竣工验收后将履约保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：
第六条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。6、施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担5000元至100000元/次的违约责任。5、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按5000元至50000元/天承担违约责任。4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
签订时间：年月日签订时间：年月日地址:地址：甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:第九条本协议经双方法定代表人签字盖章后生效。第八条本协议有效期限：自该工程项目开工之日起至该工程项目竣工验收合格质量保修期满之日止。第七条本协议作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。
招标代理机构:金信联合建设咨询有限公司(盖章)招标人:杭州余杭上湖股份经济合作社(盖章)（招标编号:Y3301100000008767003001）招标补充文件上湖村光明组美丽乡村扩面工程
1、余杭街道辖区内小额建设工程限制市场行为企业名单（名单详见附件）。1、本项目招标文件中第三部分中标候选人选定办法(A2明标抽签法加诚信定标)第四款符合性审查第一条（对确定的3家入围投标人进行符合性评审，存在以下情形之一的，符合性评审不予通过，否决其投标）补充条款如下：上湖村光明组美丽乡村扩面工程招标文件补充内容如下：各潜在投标单位：日期:2022年12月12日
一、投标人须知前附表