招标
遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程施工招标公告
运动场提升改造足球运动场人造草坪更换教育优质均衡县创建提升改造运动场地提升改造接水接电生活用水用电安全防护公共道路施工便道地下管线邻近建筑物构筑物三通一平土地征用及补偿施工组织设计咨询临时占地永久占地安全专项方案施工现场内临时道路超重件的运输场内道路场内交通修筑便道损坏原通行道路修复行人车辆通讯半成品保护土石方建筑垃圾外运相关手续办理沿线政策处理道路维护清扫通行安全日常维护临时办公用房硬化层办公房工棚围墙工程照管半成品工程设备隐蔽工程检查试验与检验施工设备临时设施现场工艺试验试验设备都市论坛甲供材料工程试车投料试车临时工程第三方责任险工程保险工程渣土建筑垃圾运输车住宅小区给排水管道配套供热供冷系统采暖电气管线设备安装装修防水卫生间房间外墙面防渗地基基础主体结构安全检查安全宣传教育安全帽防护用品施工监理工程施工
金额
44.82万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/07/12
公告摘要
项目编号浙金丽建招[2022]046号
预算金额44.82万元
招标公司遂昌县妙高小学
招标联系人张老师
招标代理机构浙江金穗工程项目管理有限公司
代理联系人吴晓枫0578-2750189
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程施工招标公告
报名倒计时
-
天
-
小时
-
分钟
报名已结束
招标编号：浙金丽建招[2022]046号
一、遂昌县妙高小学的建设项目遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程已经主管部门批准建设，项目批准文号 遂发许〔2022〕255号文件建设资金已落实，工程前期准备工作已就绪，已具备招标条件，现决定对该工程的施工采用 公 开 发包方式招标。
二、浙江金穗工程项目管理有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。
三、工程概况：
（1）建设地点：遂昌县妙高小学内；
（2）建筑规模：遂昌县妙高小学足球运动场人造草坪更换等（具体详见工程量清单）；
（3）招标范围：本工程施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单）；
（4）工期要求：2022年8月25日前完工；
（5）招标控制价：44.8270万元；
（6）下浮区间：4.0%～9.9%；
（7）质量要求： 合 格 ；
（8）投标保证金：捌仟元整。
四、投标人资格要求:
1、投标人资质类别和等级：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业；
2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且无在建或预中标工程；
3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；
4、近三月（2022年4月、5月、6月）企业人员总数每月不少于50人；
5、要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格；
6、其他：本次招标不接受联合体投标。
五、招标公告等资料索取途径：
1、2022年07月12日在“丽水市公共资源交网http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/→其它交易栏发布公告并供下载。如需纸质招标文件的，每本收取工本费300元人民币。
2、本项目补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人（含招标代理机构）不再一一通知。
六、本工程采用资格后审方式确定合格投标人：
七、投标人需要持以下资料进场：
1、法定代表人参加投标活动的持有效身份证明参加开标会议；
2、法定代表人授权委托代理人参加投标活动的，委托代理人需持法定代表人授权委托书、代理人身份证及在投标企业连续三个月由社保机构出具的养老保险参保证明和有效身份证明原件参加开标会议；
3、开标现场递交投标承诺书。
4、未递交以上资料或逾期递交视为放弃投标资格。
八、其他
1、投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，谢绝参加本项目开标会议。投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。
2、定标方式：两随机中标法 。
3、该项目招标代理费由业主支付，不足叁仟元的按叁仟元计算。
4、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。
九、开标时间：2022年07月15日10时30分（北京时间）；
开标地点：浙江金穗工程项目管理有限公司（浙江省遂昌县西街十七弄1-8号3楼）
十、联系方式
招标人：遂昌县妙高小学 招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司
地 址：遂昌县妙高街道上南路129号 地 址：丽水市庆春街909号5楼
联系人：张老师 联 系人：吴晓枫
电 话：13587165233 电 话：0578-2750189
发布单位（盖章）：遂昌县妙高小学
发布公告时间：2022 年07月12日
附件- 遂昌县妙高小学运动场提升改造.zip遂昌县妙高小学运动场提升改造.zip
（1）建设地点：遂昌县妙高小学内；三、工程概况：二、浙江金穗工程项目管理有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。一、遂昌县妙高小学的建设项目遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程已经主管部门批准建设，项目批准文号遂发许〔2022〕255号文件建设资金已落实，工程前期准备工作已就绪，已具备招标条件，现决定对该工程的施工采用公开发包方式招标。招标编号：浙金丽建招[2022]046号遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程施工招标公告
（7）质量要求：合格；（6）下浮区间：4.0%～9.9%；（5）招标控制价：44.8270万元；（4）工期要求：2022年8月25日前完工；（3）招标范围：本工程施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单）；（2）建筑规模：遂昌县妙高小学足球运动场人造草坪更换等（具体详见工程量清单）；
4、近三月（2022年4月、5月、6月）企业人员总数每月不少于50人；3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且无在建或预中标工程；1、投标人资质类别和等级：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业；四、投标人资格要求:（8）投标保证金：捌仟元整。
六、本工程采用资格后审方式确定合格投标人：2、本项目补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人（含招标代理机构）不再一一通知。1、2022年07月12日在“丽水市公共资源交网http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/→其它交易栏发布公告并供下载。如需纸质招标文件的，每本收取工本费300元人民币。五、招标公告等资料索取途径：6、其他：本次招标不接受联合体投标。5、要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格；
八、其他4、未递交以上资料或逾期递交视为放弃投标资格。3、开标现场递交投标承诺书。2、法定代表人授权委托代理人参加投标活动的，委托代理人需持法定代表人授权委托书、代理人身份证及在投标企业连续三个月由社保机构出具的养老保险参保证明和有效身份证明原件参加开标会议；1、法定代表人参加投标活动的持有效身份证明参加开标会议；七、投标人需要持以下资料进场：
开标地点：浙江金穗工程项目管理有限公司（浙江省遂昌县西街十七弄1-8号3楼）九、开标时间：2022年07月15日10时30分（北京时间）；4、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。3、该项目招标代理费由业主支付，不足叁仟元的按叁仟元计算。2、定标方式：两随机中标法。1、投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，谢绝参加本项目开标会议。投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。
发布单位（盖章）：遂昌县妙高小学电话：13587165233电话：0578-2750189联系人：张老师联系人：吴晓枫地址：遂昌县妙高街道上南路129号地址：丽水市庆春街909号5楼招标人：遂昌县妙高小学招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司十、联系方式
发布公告时间：2022年07月12日
招标代理人（盖章）：浙江金穗工程项目管理有限公司招标人（盖章）：遂昌县妙高小学招标编号：浙金丽建招[2022]046号施工招标文件遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程
招标公告……………………………………………………………………………………………………2目录编制时间：二○二二年七月法定代表人（签章）：
五、投标文件9四、招标文件8三、投标人资格8二、总则7一、投标须知前附表5第一章投标须知4
第二部分合同通用条款（略）17第一部分合同协议书14第二章合同主要条款及附件13八、授予合同11七、其他11六、开标10
二、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证49一、投标承诺书（格式）48第四章开标时提供的资料48第三章技术规范47第四部分合同附件格式39第三部分专用合同条款17
二、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证【复印件】55一、承诺函54投标文件目录53第六章中标后需提供资料（格式）52第五章定标办法51三、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证50
八、项目管理班子配备情况表58七、社保机构出具的投标人2022年4月、5月、6月人员总数不少于50人的社会保险参保证明；57六、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证【复印件】；57五、项目经理建造师注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）【复印件】；57四、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡【复印件】；57三、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证【复印件】56
三、工程概况：二、浙江金穗工程项目管理有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。一、遂昌县妙高小学的建设项目遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程已经主管部门批准建设，项目批准文号遂发许〔2022〕255号文件建设资金已落实，工程前期准备工作已就绪，已具备招标条件，现决定对该工程的施工采用公开发包方式招标。招标编号：浙金丽建招[2022]046号遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程施工招标公告九、投标单位资格自查表59
（6）下浮区间：4.0%～9.9%；（5）招标控制价：44.8270万元；（4）工期要求：2022年8月25日前完工；（3）招标范围：本工程施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单）；（2）建筑规模：遂昌县妙高小学足球运动场人造草坪更换等（具体详见工程量清单）；（1）建设地点：遂昌县妙高小学内；
3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且无在建或预中标工程；1、投标人资质类别和等级：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业；四、投标人资格要求:（8）投标保证金：捌仟元整。（7）质量要求：合格；
2、本项目补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人（含招标代理机构）不再一一通知。1、2022年07月12日在“丽水市公共资源交网http://lssggzy.lishui.gov.cn/scweb/→其它交易栏发布公告并供下载。如需纸质招标文件的，每本收取工本费300元人民币。五、招标公告等资料索取途径：6、其他：本次招标不接受联合体投标。5、要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格；4、近三月（2022年4月、5月、6月）企业人员总数每月不少于50人；
4、未递交以上资料或逾期递交视为放弃投标资格。3、开标现场递交投标承诺书。2、法定代表人授权委托代理人参加投标活动的，委托代理人需持法定代表人授权委托书、代理人身份证及在投标企业连续三个月由社保机构出具的养老保险参保证明和有效身份证明原件参加开标会议；1、法定代表人参加投标活动的持有效身份证明参加开标会议；七、投标人需要持以下资料进场：六、本工程采用资格后审方式确定合格投标人：
开标地点：浙江金穗工程项目管理有限公司（浙江省遂昌县西街十七弄1-8号3楼）九、开标时间：2022年07月15日10时30分（北京时间）；3、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。2、定标方式：两随机中标法。1、投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，谢绝参加本项目开标会议。投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。八、其他
发布公告时间：2022年07月12日电话：13587165233电话：0578-2750189联系人：张老师联系人：吴晓枫地址：遂昌县妙高街道上南路129号地址：丽水市庆春街909号5楼招标人：遂昌县妙高小学招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司十、联系方式
前附表二前附表一一、投标须知前附表第一章投标须知
1、工程名称：遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-高坪小学运动场地提升改造。（一）项目概况及要求二、总则注：招标人可根据工程实际情况，在招标公告或投标邀请书中增减内容。日程若有变动，以补充通知或修改文件通知为准。前附表三
7、现场条件：6、工程招标范围：本工程施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单）。5、工程内容：遂昌县妙高小学足球运动场人造草坪更换等（具体详见工程量清单）；4、工程投资性质及资金落实情况：已落实。3、工程地点：遂昌县妙高小学内。2、招标人：遂昌县妙高小学。
8、工期要求：2022年8月25日前完工投标人在投标前应先到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制情况，施工过程中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。（4）其它：①接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由承包人自行解决，费用包含在合同总价中；②公共道路开工前开通，施工便道由承包人负责修建，费用自理；③承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护要求及费用承担调查、核对，施工期间做好保护，一切费用由承包人负责。如因承包人原因造成的损失由承包人负责。（3）现场交通条件：可以满足施工要求，具体由投标人自行前往现场踏勘并考虑相关费用。（2）三通一平情况：可以满足施工要求。（1）土地征用及补偿情况：由招标人负责征用及补偿。
（三）本工程招标□允许不允许投标人组织联合体投标。2、投标货币：为人民币。1、投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。（二）投标费用10、安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。9、工程质量目标：合格。
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；2、投标人不得存在下列情形之一：1、投标人应具备承担本工程施工的资质条件：见招标公告。（四）投标人资格条件三、投标人资格
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本项目提供招标代理服务的；（4）为本项目的代建人；（3）为本项目的监理人；
（五）招标文件的组成四、招标文件（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；
（5）招标控制价及工程预算书或审定的预算书；（4）合同条款及格式；（3）本招标文件及定标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；1、招标文件包括以下内容：
2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人不能实质性响应招标文件要求的，责任由投标人承担。（10）根据本章第（八）条、第（九）条对招标公告所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标承诺书格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸
3、招标人不按规定作出答复的，投标人可向有关行政监督部门进行投诉。2、招标人自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动。1、投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间1日前向招标人提出。（七）招标文件和招标控制价的异议本工程设立R不设立工程招标控制价。（六）工程招标控制价
1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。（九）勘察现场3.当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。2.为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。1.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容的，招标人应当在投标截止时间前，通过见招标公告□投标邀请书发布补充招标文件的形式通知所有投标人。（八）招标文件的澄清和修改
五、投标文件(2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。(1）投标截止后投标人撤销或修改投标文件的；投标人有下列情形之一时，投标保证金将不予退还：（十）投标保证金2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。
的养老保险参保证明【复印件】（资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险参保证明）；3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证【复印件】及在投标企业连续三个月由社保机构出具2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证【复印件】；1）承诺函；１.投标文件组成（十一）投标文件组成
8）项目管理班子配备情况表；7）社保机构出具的投标人2022年4月、5月、6月人员总数不少于50人的社会保险参保证明；6）项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证【复印件】；5）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）【复印件】、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平”未处于锁定状态的查询打印页、在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”录入状态的查询打印页；付保证金缴存卡或免缴卡【复印件】；企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本、丽水市建筑业企业农民工工资支
开标由招标人或招标代理人主持，采用“两随机中标法”确定中标人，并按以下程序进行：（十二）开标六、开标2.投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。10）投标保函【复印件】；9)投标人资格自查表；
5、招标人代表将抽取到对应号码的投标人定为中标人，随机抽取的下浮率为本工程中标（结算）下浮率。招标人代表当场宣布中标人、结算下浮率。4、招标人代表公开随机抽取一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人，抽签结束后，各投标人代表在抽取确认表上签字确认。抽取结束后，中标人代表在中标（结算）下浮率确认表上签字确认。中标价=（工程招标控制价）×（1-中标下浮率）。3、由招标人代表在招标控制价下浮率范围4.0%～9.9%中随机抽取，先抽取整数部分（即4～9共6个整数位），再抽取小数部分（即0.0～0.9共10个小数位），二者组合产生下浮率作为中标（结算）下浮率。2、经符合性审查后，按提交投标承诺书的顺序，该顺序号就是代表该投标人的号码，由投标人签字确认,并当众宣布每个号码所对应的投标人。1、招标人和招标代理机构对各投标人提交投标保证金、投标承诺书、委托书进行符合性审查；
（十五）是否“被行政监督部门限制参与投标”的认定：根据投标人及项目经理具体行为以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金(2016)2798）号规定等有关法律、法规、规定，结合《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》、相关行业信用评价管理办法进行认定。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该工程通过竣工验收或单位工程质量竣工验收（市政工程为交工验收、竣工验收或单位工程质量竣工验收）或合同解除日期。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意，否则视为有在建工程。（十四）项目经理是否有在建工程的认定（十三）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。七、其他6、招标人应当采取必要的措施，保证开标过程在公开的情况下进行。
（十八）合同签订2、对结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。1、招标人将抽取到对应号码的投标人，当场确定为中标人。投标人对评标结果有异议的，在开标现场立即向招标人提出。（十七）中标八、授予合同（十六）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。
第二章合同主要条款及附件5、合同签订后应在15个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。4、确定的中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，招标人将按有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起3日内。3、合同签订前，中标人还需向招标人提交一正三副投标文件。2、合同签订前，中标人应当向招标人提交履约保证金，履约保证金为中标合同金额的2%（不含暂列金），采用转帐或担保保函【由遂昌县政策性融资担保有限公司出具】的形式缴纳。否则,取消其中标资格,并将其上报行业行政监督部门按照其行业信用评价管理办法对其不良信用信息进行动态核定。招标人重新组织招标。1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件订立书面合同【合同采用（GF-2017-0201）《建设工程施工合同》范本】，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件的内容一致。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的，取消其中标资格。
住房城乡建设部制定制定（示范文本）建设工程施工合同（GF—2017—0201）
一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：遂昌县妙高小学第一部分合同协议书国家工商行政管理总局
6.工程承包范围：本工程施工图范围内的全部工程【具体详见工程量清单】5.工程内容：遂昌县妙高小学教学楼地面、天棚、墙面改造及配电安装，运动场塑胶地面更换、新做水沟及原水沟盖板更换等（具体详见工程量清单）；4.资金来源：上级补助和县财政统筹。3、项目实施批复文号：遂发许〔2022〕255号2.工程地点：遂昌县妙高小学内。1.工程名称：遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目-妙高小学运动场提升改造工程。
工程质量符合合格标准。三、质量标准工期总日历天数：2022年8月25日前完工，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期
（1）安全文明施工费：其中：2.合同价格形式：总价下浮，工程量按实计算。人民币（大写）(¥元，中标下浮率：%)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式
（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理3、合同结算下浮率：%。人民币（大写）(¥元)。
（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；
本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点
地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：法定代表人或其委托代理人（签字）：法定代表人或其委托代理人（签字）：发包人(公章)：承包人(公章)：本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数
电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：
专用合同条款格式第三部分专用合同条款按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）规定执行第二部分合同通用条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：
1.1.2合同当事人及其他相关方其它有关双方洽商、变更等书面协议文件。1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充修改通知、明确双方权利、义务的纪要和协议、1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定
通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：
通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：
适用于合同的其他规范性文件：现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：见规划红线图。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备
1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件。1.4标准和规范
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供完整施工图二套，承包人需要多套施工图，自费复印；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序。
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等；1.6.4承包人文件
承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：遂昌县妙高小学；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。相关费用已包含在合同总价内，发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为边界。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：其费用已包含在合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款第11.3条和11.4条。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第11.3条和11.4条。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、负责办理法律规定由发包人办理的有关许可、批准或备案；2、工程变更的审批；3、项目管理班子人员（即主要施工管理人员）到位的认定；4、对外工作联系，如设计等；5、已完工程量的计量及认定等。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；
2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期七天前向承包人移交施工现场。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交工程完整竣工资料（含竣工图）及竣工图电子文档，并符合丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
3.2项目经理（6）承包人应履行的其他义务：a、施工、生活用水用电及场内施工道路由承包人自行解决，因工程施工需要，承包人需修筑便道的，经发包方审核同意，费用由承包人负责。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。b、在土石方及建筑垃圾外运过程中，相关手续办理、沿线政策处理及道路维护、清扫、通行安全等事项由承包人负责（费用自理）。c、在未交付给发包人之前，承包人必须负责场地内的日常维护（费用自理）。d、承包人若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续，在工程交工验收前施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等，在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净（费用自理）。否则，发包人将安排其他单位拆除清理，相关费用从承包人计量款或履约证中扣除，且按工期延误处理。e、承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护并承担调查、核对费用，未经允许不得砍伐树木，施工期间做好保护，所需费用由承包人负责。如因承包人责任造成的损失由承包人负责。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式同时提供及电子版，并符合丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内，超过一个月按工期延误违约执行。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：四套（另含一套电子竣工资料）。
建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付违约金壹万元，并且发包人有权终止合同，由此给发包人造成的损失从工程进度款或履约担保金中扣除。同时根据情况对企业或个人进行不良行为上报处理【具体详见《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）】3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：按壹万元/人向发包人支付违约金，并根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/天向发包人支付违约金，并按照《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）文件规定进行不良行为上报。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：本工程一律不允许分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人按1000元/天，其它人员按500元/天向发包人支付违约金，并按照《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）文件规定进行不良行为上报。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定
4.监理人履约保证金在工程完工验收合格且提供完整施工资料后，结清并退还（不计息）。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款2%的现金作为履约保证金。承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人的监理内容：见监理合同。4.1监理人的一般规定
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；
（3）。（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求5.工程质量
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，并另行签订“安全生产责任合同”。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在工程开工后28天内支付安全文明施工费的50%，其余部分纳入进度款支付（承包人在申报每期工程款时需列明当期的安全文明施工费，待安全文明施工费进度款达到50%后开始支付，工程完工后支付至安全文明施工费的80%时停止支付）。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后7天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的30%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：500元/天。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。因前述原因导致工期延误，需经发包方代表签证认可，未经发包方代表签证认可的，不视为发包人原因导致工期延误。
7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）另行协商；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件
8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.4材料与工程设备的保管与使用8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。招标文件对材料、工程设备有品牌要求的，承包人必须按承诺的品牌供货。采购前要先提交样品（质量等级、规格等），经监理、发包人确认方可批量采购。8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：工期提前按500元/天奖励给承包人，招标人要求工期提前且在招标人要求提前时间内完工时奖励，自行提前工期的不予奖励，总额不超过合同总价的0.5%。
9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程施工实际需求，并按相关管理部门要求和发包人需求确定。8.6.1样品的报送与封存
9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员
变更程序：遵循“先批准、后变更；先设计、后施工”的原则，按遂昌县有关管理部门制定的变更管理办法执行。10.3变更程序关于变更的范围的约定：按通用条款执行。10.1变更的范围：10、变更现场工艺试验的有关约定：。
发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按本合同专用条款“11.3工程量清单项目和工程量调整”和“11.4综合单价调整”规定执行。10.4.1变更估价原则10.4变更估价
11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款的调整，以及发生索赔、现场签证确认和创标化工地等的费用，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。10.8暂列金额本项目不设暂估价。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：按通用条款执行；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整
都市论坛k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑（B÷C－0.95）×C×E当B≤0.95C时；_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式A=∑（B÷C－1.05）×C×E当B≥1.05C时；VP（）人工费的调整，人工费上涨或者下降5%及以内不予调整；超过5%时予以补差，上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。（1）（）（）都市论坛_E4T4v_^_m第3种方式：其他价格调整方式（2）关于基准价格的约定：投标截止日前28天。
0d6^_l9J$a0其中：A为材料差价合计，3Z_X4LV's$R_e)D0B为合同前80%工期月份的材料信息价平均值（过程结算的按分段节点前80%工期月份的材料信息价平均值），_]D_n_GX_a_S_C为投标截止日前28天所在月份的材料信息价，都市论坛_z_o%O+]G&CE为单种规格材料定额用量，都市论坛_`;\_?_F0s_i$V_F为材料差价合计对应的增值税（销项税额），都市论坛.d都市论坛_L!l/|X&d6Ii+SA=[∑（B-C）×E+F]＋0.03G当[∑(B-C)×E＋F]≤-0.03G时o"t_S8D_E[_th_f_?0计算式A=[∑（B-C）×E+F]－0.03G当[∑(B-C)×E＋F]≥0.03G时；_a（2）_XT_[!xV0材料费的调整，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在3%及以下时不予调整；大于3%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。_t_f"i.)_B_Zme_C0其中：A为人工费差价合计，都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为合同前80%工期月份的人工信息价平均值（过程结算的按分段节点前80%工期月份的人工信息价平均值），都市论坛2__E+I_qh_xC为投标截止日前28天所在月份的人工信息价，都市论坛_R0B_l+f_O;G_q}E为一、二、三类定额人工用工量。
11.3工程量清单项目和工程量调整（6）以上涨（跌）幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格。（5）差价只计取增值税（销项税额），不计其他费用。（4）施工期人工、材料信息价按照《丽水市建设工程造价信息》《浙江造价信息》。《丽水市建设工程造价信息》和《浙江造价信息》没有的，由业主、监理根据市场实际价格签证确定。BK_M_b__*k'Q"U-SJ_C,T0（3）因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。t%{_Cq_B7I'CG为工程合同总价。
①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；（2）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。②工程变更引起新增或减少清单项目；①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；（1）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整:
（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；其工程量增减超过本项工程量15%及以上，增减工程量单价则按11.4条第（3）款没有适用的综合单价处理。因11.3条的工程量清单或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：11.4综合单价调整（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。②工程变更引起的工程量的增减。
招标工程:承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按11.4条第（3）款重新计算综合单价。②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
（1）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：11.5投标综合单价异常处理③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。非招标工程：承包人报价浮动率=（1-报价/预算价）×100%
②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量，按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按11.4条第（3）款重新确定综合单价，计算合价。（2）综合单价异常按以下原则处理:③其他异常情况。②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；
（3）施工组织措施项目、规费按投标报价包干，其中安全文明施工费按实封顶，未发生的施工组织措施项目不予计取。（2）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分□重新组价□不重新组价（包干）；（1）采用综合单价计价的措施项目，按综合单价调整规定计价；工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，按以下原则调整：11.6措施项目调整③招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的，合同单价进行修正：依据编制招标控制价的编制依据、组价原则、询价资料和承包人中标报价下浮幅度重新进行组价。
12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；（1）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；11.7其他项目费调整
（3）其他价格方式：／。风险范围以外合同价格的调整方法：按投标文件相关条款执行。风险费用的计算方法：按投标文件相关条款执行。总价包含的风险范围：按投标文件相关条款执行。（2）总价合同12.1.1采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、工程结算以实际完成的工程量为依据，实际完成工程量根据施工图、设计变更签证单、工程变更联系单及图纸交底纪要，由承包单位现场实量、监理工程师和发包人签证确认的实际工程量为准并按有关工程量计价依据确定。b、定额套用《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算额定额》为计价依据；施工取费按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）及省、市造价文件计取。c、材料价格：有信息价的按施工期间的信息价执行；无信息价的材料按业主签证价结算，但需在事先征得业主认可后才能进行采购,否则不予结算。d、本工程采用总造价下浮率形式招标。结算造价=总造价×（1-中标下浮率）。e、需要业主签证的工程量必须提前告知，否则事后业主不予认可签证。f、本工程暂定价的材料如由承包方采购，需经业主认可。承包方在采购无价材料和暂定价材料前，其质量、价格、产地、规格等均需事先征得业主方认可并签证同意，对此投标人不得拒绝。g、甲供材料的价格：甲供材料是业主采购的材料，其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确，并按下列条件约定：1）甲供材料的数量按招标文件甲供材料清单中甲供数量；2）业主按甲供材料数量提供给承包商，承包商负责验收；3）双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量，除非另有协议；4）因设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起甲供材料数量变化，双方协商解决。
12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：在开工后28天内支付。预付款支付比例或金额：安全文明施工费基本费预付款：预付该费用总额的50%。12.2.1预付款的支付12.2预付款
浙江省建设工程计价规则（2018版）。工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。
关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期
关于付款周期的约定：工程计量款按阶段支付，工程计量款支付，第一次支付在工程量完成50%，支付工程款至合同价的20%；第二次付款在工程完工并竣工验收合格后，支付工程款至合同价款的70%；第三次付款在第三方审计后支付至工程结算款的98.5%，剩余1.5%为质量保证金（质量保证金不计息），竣工验收合格后24个月内不出现质量问题的，给予支付。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制注：农民工工资支付按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《丽水市住房和城乡建设局关于进一步推进“丽水无欠薪”建设领域相关工作的通知》（丽建发[2018]92号）、《遂昌县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（遂建设〔2018）23号及其它有关文件规定执行，农民工工资保障金按其它有关文件规定或相关行业规定执行。在承包人完成全部工程内容且竣工验收合格后10天内，由发包人出具工程完工证明并退还履约保证金（不计息）或保函。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。关于竣工验收程序的约定：由建设单位组织验收，并按规定的程序执行（具体要求按通用条款执行）。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误规定进行处罚。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程
13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：/。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：按工程竣工验收实际需要及相关规定进行。13.6.1竣工退场
14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清14.2竣工结算审核：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送第三方造价咨询机构进行审计，并根据审计结果由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修承包人应按实事求是的原则编制工程结算，经审核，如审定造价核减超过送审造价的5%，承包人承担核减（增）追加费，计取办法如下：按超过送审造价5%以外的核减额、核增额的5%计算追加费。追加费由发包人在工程款中代扣。14.4.3发包人收到承包人提交的工程结算资料后，按政府投资项目管理规定委托中介机构进行结算审核或自行组织结算审核，审核结果经承包人核对确认后，作为工程结算的依据。发包人承包人核对确认的审核结果在主管部门、财政、审计等部门监管时发现有错误的，应按监管部门意见进行调整，调整后如工程款少计的，发包人应按实支付，如工程款多支付的，承包人应无条件按实退还。（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后28天内完成支付。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）1.5%的工程款；
15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:/。
16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后48小时内。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：签订合同后施工单位未及时办理开工安全条件审查相关手续。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约
17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程协商处理，其他费用不予支付。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
关于其他保险的约定：承包人必须为本方职工投投保人身意外伤害险、以及第三方责任险等，费用由承包人自行承担。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定
20.6合同补充条款（2）向遂昌县人民法院起诉。（1）向丽水市仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。
6、承包人必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，加强安全教育，落实各项安全技术措施，制订严格的安全施工方案，消除事故隐患，确保施工现场的安全生产和文明施工，切实做好安全围护工作。合理设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，确保安全。所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。在施工过程中由于承包人安全措施不力等原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。承包人在施工运输过程中，在施工区的进出口位置应设立交通警示标志牌，加强驾驶员的安全教育，运输车辆应严格管理，确保车辆行驶安全，若发生交通安全事故，其责任全部由承包人负责。5、承包人在投标书中的承诺，选定的工程项目经理及相应资质的专业技术管理人员不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。在合同执行期间，发包人将对项目部人员到位实行考勤制度，考勤表应张贴于墙上显眼处，随时接受发包人及行业主管部门的检查。4、承包人在发包人颁发工程接收证书后56日历天内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工作并交发包人。3、承包人应根据丽建发[2013]29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。2、工程结算按政府投资项目要求，送第三方造价咨询机构审核，审定价即为工程结算造价。审核费用根据浙江省有关收费标准执行。工程结算承包人按实事求是的原则编制，并对结算资料的真实性和完整性负责。如经审核，超过送审造价的5%核减额、核增额，承包人承担追加咨询服务费，计取办法如下：按核减（增）额超过送审造价5%幅度以外的核减（增）额的5%分别计取追加审计费。合计审计计算公式如下：D=(B－A×5%)×5%＋(C－A×5%)×5%（A—送审造价、B—核减额、C—核增额、D—追加审计费）1、在本工程承包施工过程中，因承包人拖欠民工工资、材料机械款、工程款等原因发生诉讼纠纷，导致发包人承担相关责任的，除发包人可以向承包人追偿该责任款外，发包人也可向承包人追偿因参与该诉讼而支付的包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、误工费等费用。据此发包人有权在承包人的工程款中直接扣除以上费用。
12、承包人负责在本工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全，并承担由此造成的一切责任及损失。发包人不承担承包人或其他任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。11、承包人必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，加强安全教育，落实各项安全技术措施，制订严格的安全施工方案，消除事故隐患，确保施工现场的安全生产和文明施工，如在既有校园内施工，要严格隔离施工区与教学区，切实做好安全围护工作，实行工程施工封闭管理。承包单位要根据师生活动范围，搭设防护通道，合理设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，确保在校师生和施工人员的人身安全。所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。在施工过程中由于承包人安全措施不力等原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。承包人在施工运输过程中，在施工区的进出口位置应设立交通警示标志牌，加强驾驶员的安全教育，运输车辆应严格管理，确保车辆行驶安全，若发生交通安全事故，其责任全部由承包人负责。在学校上学、放学时段，承包人停止运输，严禁车辆行驶，确保师生安全。10、竣工验收合格后承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误违约处理。9、所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求。所有材料和设备到达施工现场后，需经发包人验收合格后才能进行使用、安装。8、施工时临时占用的场地及临时搭建的工棚，在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净（费用自理），否则将按工期延误违约处理。7、承包人要做好施工现场周边安全防护工作，费用已包含在合同总价中。
第四部分合同附件格式16、为进一步加强建筑垃圾运输管理，规范建筑垃圾、工程渣土等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目建筑垃圾运输车应符合根据相关法律法规、《遂昌县城市建筑垃圾管理实施细则》及《遂昌县城市建筑垃圾管理实施细则》的有关规定。15、施工现场应采取防止扬尘和防止噪声干扰措施，夜间施工应经发包人同意并经有关部门批准。14、弃渣废料和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施13、还应符合《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准、规范以及创文明城市的的相关要求。
附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）合同附件格式执行
附件9：工程项目建设廉政合同附件8：安全生产责任合同附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件4：主要建设工程文件目录（略）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：遂昌县妙高小学工程质量保修书附件3：附件10：工程预算书或审定的预算书
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期承包方负责承建的所有工程项目。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；3．装修工程为贰年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：按国家有关规定执行。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。保修金返还：保修金在保修期期满后返还（若发生发包人安排维修事项的，则需扣除发包人安排维修的费用）。六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定工程结算总价的1.5%作为工程质量保修金（不计息）。
邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
第一条本建设工程的安全生产目标是：根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，遂昌县妙高小学（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。安全生产责任合同附件：8附件6：承包人主要施工管理人员表