1、招标条件

本招标项目射阳县城市公墓项目经由射阳县行政审批局以《新建射阳县城市公墓项目》（射行审投资审[2021]509号）批准建设。招标业主为江苏彤阳建设工程有限公司，工程所需资金来源多渠道筹集，已落实。项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目射阳县城市公墓项目一体化消防泵站工程进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2、项目概况与招标范围

2.1 招 标 人：江苏彤阳建设工程有限公司。

2.2 项目名称：射阳县城市公墓项目。

2.3 标段名称：射阳县城市公墓项目一体化消防泵站工程。

2.4 建设地点：射阳县经济开发区后湾居委会境内。

2.5 招标工程内容：本工程包含（但不限于）城市公墓一体化消防泵站基础、泵房（消防水箱）等施工，具体详见施工图纸、工程量清单、现状条件及招标人实际需求为准，招标人保留对工程量清单更改的权利。

2.6 标段划分：上述招标工程内容为一个标段。

2.7 招标控制价（投标最高限价）：82.46万元。

2.8 工期要求：60日历天，根据项目部进度计划要求，确保与装饰施工进度同步。

计划开工日期：2022年10月，竣工日期：2022年12月；开工时间以招标人批准的开工报告日期为准，中标人不得因招标人确定的开工时间延迟而提出任何费用补偿要求；

2.9 招标范围：本工程施工图纸、工程量清单、总承包合同、设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有项目和为完成以上工程而需进行的辅助工作及配合其他分包单位需完成的配合工作。投标报价中包含但不限于以下内容：清单内所有工作量；现场文明施工费用；各种安全防护栏和防护棚等各类安全设施费用；临时设施、测量放线、检验试验、样板施工；材料卸车、转运、堆码用工；窝工、停工损失等；开槽、封堵、吊洞、局部修补；因施工需要的临边拆除、恢复用工；垃圾清理、现场清扫用工；二次搬运费、垂直运输费、让工、窝工及人工降效，材料卸货上楼费等各项费用均由投标人承担；因现场材料检测、工程检查验收等发生的其他费用均由投标人承担；其中主要材料的采购必须为一线品牌优质产品；如招标人要求增减工程量或工程项目的，投标人不得以任何理由拒绝；

2.10 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程竣工验收备案及竣工验收合格及缺陷责任期内的保修；

2.11 工程质量标准：合格；

2.12 招标计价方式：采用工程量清单计价。

3、投标人资格要求

3.1 投标人须具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.1 资质条件：

（1）具备建设行政主管部门核定的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

（2）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。

3.1.2 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3.1.3 业绩要求：无。

3.1.4 信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在失信行为的，被行政主管部门在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”上公布，且在公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（3）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（4）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

3.1.5 项目负责人资格要求：项目负责人须为投标申请人本单位的职工，具有建设行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上建造师注册证书，同时具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）。

3.1.6 其他要求：

（1）项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③项目负责人担任其他公司法定代表人。

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3）项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

4）在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（2）投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从2022年03月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险，中标候选人公示前、异议（投诉）提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。（例：如开标日期为2015年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳）。

（3）本工程投标时，仅需提供项目经理相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

（4）投标项目负责人若中标，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%，如发生更换或出勤率少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价2%的扣款。

3.2 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

（1）企业和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包违法行受到建设等有关部门行政处罚的。

（2）企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

（3）企业近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。

（4）投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的（履约评价不合格的名单应当在资格预审公告与招标公告中予以明示）。

3.3 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

4.4 本次招标不接受联合体投标。

4、工程款支付办法

关于付款周期的约定：根据《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》（盐建建筑【2016】35号）文件精神要求，按照形象进度付款：

（1）基础完成、设备全部进场支付合同价40%的工程款；

（2）工程验收合格付至合同价60%的工程款；

（3）工程验收合格满一年付至审计价80%的工程款（如审计未完成则付至70%）；

（4）工程验收合格满二年按审计结论结清工程款。

（5）如招标人根据上级部门要求从农民工工资专户代发工资的，按实发金额从投标人应付款中扣除。

（6）按以上进度付款，无任何利息补偿。

备注：中标方应按时足额发放农民工工资，如因农民工工资发放不及时、未足额等造成农民工上访、闹事等问题的，每次罚款1万元，在结算款中扣除。

注：1）根据相关规定，农民工实行实名登记、日常考勤管理，农民工工资实行专户管理发包人应按照保障农民工工资按时足额支付的要求，按月将人工费用（农民工工资）拨付至承包人开设的农民工工资专用账户。发包人支付的农民工工资总额不得突破合同约定的应付工程款总额，已支付的农民工工资从应付工程款中予以扣除。

2）承包人承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定实名制管理制度，配备实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

3）如无法办理施工许可证和农民工工资支付专用账户，发包人有权要求承包人就农民工工资造表，并进行审查，通过审查后打入中标方的基本账户支付农民工工资。

5、投标保证金

5.1 投标保证金数额：1.60万元。

5.2 投标保证金交纳时间：投标截止时间前。

5.3 投标保证金交纳方式：从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至招标文件载明的“保证金专户”或电子保函（具体详见操作手册和链接http://218.92.184.170:8191/financeplatform/）。

6、招标文件的获取

6.1 招标文件获取时间为：2022年10月09日—2022年10月19日08:59时。

6.2 招标文件获取方式：请符合资格条件的投标人登录射阳县公共资源交易平台（http://218.92.184.170:8191/TPBidder）下载招标文件等资料（投标人必须在招标文件领取截止时间前下载招标文件，逾期未下载造成无法投标的，责任自负）。

6.3 特别说明：

（1）我系统驱动为江苏省互联互通版，技术支持电话：18961945611或4009980000（请在工作时间拨打，感谢理解）

（2）办理CA锁以及电子签章相关事宜，咨询电话：0515-69083424。

（3）投标工具请勿使用其他投标工具，只能使用盐城射阳投标工具制作软件，下载地址为：射阳县公共资源交易平台（http://218.92.184.170:8191/TPBidder），会员登录首页→投标文件制作软件下载，进行下载安装，如使用别的地区投标工具制作文件导致的一系列问题，由投标人自行负责。

7、网上电子投标文件的递交截止时间（开标时间）

7.1 投标截止时间为：2022年10月19日09:00时。

7.2 逾期将无法在系统中上传投标文件，因逾期造成的一系列问题，由投标人自行负责。

8、资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件。

9、评标方法

本次招标采用合理低价法（入围法），评标标准和方法详见招标文件。

10、发布公告的媒介

本次招标公告在射阳县人民政府网上发布。

11、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。

12、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

13、其他

本工程采用远程“不见面开标”模式。投标人应在投标截止时间前登陆射阳县不见面开标大厅（http://218.92.184.170:8191/BidOpening），按系统提示参加开标并完成开标有关程序。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

14、联系方式

招 标 人：江苏彤阳建设工程有限公司

地 址：射阳县解放东路32号

联 系 人：姜陈陈

电 话：0515-82880096

招标代理机构：江苏荣业咨询有限公司

地 址：射阳县幸福大道五洲国际广场B区5幢13楼1301室

联 系 人：高翔

联系电话：18036303862