采购代理机构：江苏园景工程设计咨询有限公司采购人：无锡市园林绿化管理中心采购项目名称：太湖大道、蠡湖大道4座上跨人行天桥花箱美化布置项目政府采购编号：SZYLCG2022-7竞争性磋商文件无锡市政府采购项目

第四部分合同条款第三部分采购需求第二部分供应商须知第一部分磋商须知前附表目录二○二二年九月

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。（一）遵循原则：第二部分.供应商须知第一部分.磋商须知前附表第五部分附件

（三）磋商文件的解释：4．磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次竞争性磋商使用。3．供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。2．供应商应向江苏园景工程设计咨询有限公司购买文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则响应文件无效。1．磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。（二）磋商文件：

2．如需对磋商文件进行补充或修正，江苏园景工程设计咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为磋商文件的一部分，与磋商文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复江苏园景工程设计咨询有限公司，确认已收到修改文件。1．磋商截止时间五日前江苏园景工程设计咨询有限公司可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长磋商时间。（四）磋商文件的补充或修正：3．本文件的最终解释权归采购人。2．采购人、江苏园景工程设计咨询有限公司将按“供应商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。1．供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至江苏园景工程设计咨询有限公司，联系方式详见供应商须知前附表第13项。

投标供应商具有中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的营业执照或相关部门的登记证明文件、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖投标供应商公章（投标时必须提交原件或公证件，三证合一的单位只需提供营业执照）；关于资格的声明函（格式见附件）；1.1：资格、资信证明文件1.证明文件部分：响应文件分为证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术方案部分四部分组成，（装订成一册），同时提供响应文件电子光盘1份，包括上述响应文件全部内容。（五）响应文件的组成：

（8）投标供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；（7）投标供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2021年度的财务审计报告复印件加盖公章；项目负责人园林专业中级或以上职称证书复印件加盖投标供应商公章；投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖投标供应商公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

1.2补充证明文件：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。*投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://xzfw.wuxi.gov.cn/doc/2020/05/08/2909472.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。（10）承诺书一、二、三、四、五（格式见附件）；（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的2022年6月-2022年8月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

细目报价表开标一览表；响应函；2．响应函部分（格式见附件）：（2）供应商认为必须提供的其他证明材料。（1）供应商简介和经营情况说明；

项目管理机构配备情况表；项目管理机构配备情况；投标（响应）保证承诺书残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件；省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）中小企业声明函；（报价供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）；

一、投标总价表13.报价部分（参考格式见附件）；（9）项目施工班组项目管理机构配备情况辅助说明资料；项目技术负责人简历表；项目负责人简历表；

七、暂列金额明细表表7六、其他项目清单与计价汇总表表6五、总价措施项目清单与计价表表5四、综合单价分析表表4三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3二、单位工程投标报价汇总表表2

3）确保安全生产的技术组织措施2）确保工程质量的技术组织措施1)总体概述：施工准备工作4.技术方案九、规费、税金项目计价表表9八、专业工程暂估价及结算价表表8

9）花箱花卉布置方案：按照采购需求规定品种合理配置，设计具备观赏性和艺术性，提供7次更换的花卉布置方案A4彩图（方案介绍包括花卉品种、规格、数量、密度等）。8)花箱花卉质量把控措施7）滴灌设施日常养护方案6）花卉日常养护方案5）花箱日常养护方案4）确保文明施工的技术组织措施

投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。本项目招标文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本招标文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的项目内容，投标供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知投标供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，投标供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、总价措施项目费、其它项目费、规费和税金等。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。本项目的投标报价采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号规定的工程量清单计价格式。（六）报价要求：

投标供应商对下列不可竞争费用不得改变标准计取：投标供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费:基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）社会保险费；3）住房公积金；4）税金。投标供应商必须根据锡安办〔2021〕3号关于印发《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》的通知、无锡市市政和园林局关于贯彻落实《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》有关事项的通知投保安全生产责任保险，按照建筑施工行业安全生产责任保险保障范围B档投保，并包含在投标报价中，中标后由采购人监督强制投保，纳入行业发展和日常监管全过程，投保安全生产责任保险条款一并纳入本项目服务合同，投标人投标时必须提供安全生产责任保险承诺书，不提供按无效标处理。所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。投标人应根据施工现场的实际情况、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，充分考虑临时用地、临时通道以及配合规划管线施工或维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及由于工程现场情况将产生的二次搬运费用等，均可列入，凡未列入的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

本项目专业工程暂估价280000元本项目适用于营改增后的一般计税方法。如果采购人认为中标供应商的投标价构成有严重的不平衡，实际发生的工作量与投标时的工作量有较大调整，且投标报价严重超出市场价的，采购人有权对价格进行调整。合同实施时采购人可以对不平衡报价偏高的部分按合同协议书专用条款中合同价款调整方法或采购人认可的其他方法予以调整实施。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标供应商应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标供应商自理。各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。如改变上述费率，采购人将按招标文件规定，按无效响应文件处理。

4.响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。（七）响应文件的要求：经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效响应文件的确认：9.投标费用自理。8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。7.响应文件份数为正本份数1份，副本份数2份；响应文件光盘1份。（并在光盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称）。投标人应将响应文件正本和光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将响应文件副本密封在另外的封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”；所有响应文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。磋商文件中所需提供的原件资料单独提供，并清楚地表明“原件资料”6.响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，可编制目录和页码。5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；不具备磋商文件中规定的资格要求的；响应文件未按要求签署、盖章的；响应文件未按规定的期限、地点送达的；报价供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；不同投标人响应文件中的项目相关人员出现同一人的；不同投标人响应文件相互混装的；响应文件商务标未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

未按要求提供电子光盘文件的；未按要求提供技术方案文件的；不按评审小组要求澄清、说明或补正；响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

投标人的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；技术文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条例不清的；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；响应文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；不同投标人响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；不同投标评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有人的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；2.响应文件出现不一致情形的处理：1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。（九）开标、评标：有法律法规规定的其他围标、串标行为的；

3.1密封性审查：3.开标工作程序2.6正本与副本不符，以正本为准。2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照4.2.4条的规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其投标无效。2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.3报价供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标无需提供授权委托书）。3.2.2报价供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。3.2.1报价供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；由工作人员在公证或监督下，按照报价供应商签到时间顺序进行。审查内容有：3.2初步资格性审查：由报价供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.4.2报价供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按磋商小组要求澄清、说明或补正”，按无效响应文件处理。3.4.1在不改变报价供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、磋商报价的算术性错误、错漏项、磋商报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组对清标成果审议后，决定需要报价供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向报价供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。3.4对响应文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表（除价格以外的部分）。3.3.1经初步资格性审查确认无误后的响应文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照报价人签到时间顺序，当众唱标。3.3唱标

5.1.1磋商小组对响应文件进行资格性检查。5.1响应文件资格性检查。5.磋商、评审程序4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。4.1采购人或采购代理机构在开标截止时间前通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用中国（江苏）”（http://www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。4.信用信息查询

5.5磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。5.4磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。5.3澄清有关问题。磋商小组认为响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给报价供应商授权代表。报价供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，由报价供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认；报价供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。5.2.1磋商小组应当对符合资格的报价供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。5.2响应文件符合性检查。5.1.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备报价资格。

5.7.4评标方法和主要因素：5.7.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各报价供应商得分，确定各报价供应商总分和最终排序。5.7.2本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的报价供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。5.7.1响应文件资格性检查和响应文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。5.7比较与评价5.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效标处理。

（2）投标供应商评价20分（1）磋商报价15分（一）评分项目及总分（总分100分）综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。5.7.5评标标准和主要因素：本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术方案指标优劣顺序排列。

(1)磋商报价（15分）（二）各项目评分标准：（6）技术方案43分（5）投标文件规范性、完整性2分（4）项目施工班组5分（3）项目管理机构配备15分

②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）价格扣除：①价格扣除按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件执行，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于大中型企业与小微企业组成联合体投标的，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。各报价供应商的有效磋商报价，满足磋商文件要求的最低磋商报价为评标基准价，其价格为15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为15分：磋商报价得分=15×（评标基准价/经磋商后最终报价)。

3.企业信用管理评价2.项目负责人自2019年1月1日以来承担过类似项目的1个得1分，最多得3分（与投标供应商业绩不重复计分），提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，投标时需提供原件，不提供或者提供的原件不全则不得分。（3分）1.投标供应商自2019年1月1日以来承担过类似项目的1个得1分，最多得3分，提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，投标时需提供原件，不提供或者提供的原件不全则不得分。（3分）（2）投标供应商评价（20分）同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）项目施工班组（5分）项目管理组成员（施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、造价员）配备齐全的得基本分9分，上述成员中具备1名园林专业高级职称的得4分，具备1名园林专业中级职称的得1分，最高不超过15分。（投标时提供项目管理组成员与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的由供应商本企业为其依法缴纳的2022年6月-2022年8月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）、用人单位岗位证明、职称证书复印件加盖公章，投标时提供原件备查，不提供原件不得分）。（3）项目管理机构配备（15分）5.供应商在本项目投标截止日前三年内，未被设区市级及以上园林绿化行政主管部门通报批评的得5分,本项最高得5分（须提供承诺书，格式自拟，不提供不得分）。（5分）4.投标供应商获得质量管理体系认证证书（ISO9001）的得1分；获得环境管理体系认证证书（ISO14001）的得1分；获得职业健康与安全管理体系认证证书（ISO45001）的得1分。提供在有效期内的认证证书复印件加盖公章，投标时提供原件备查，不提供原件不得分。（3分）设区市级及以上园林绿化行政管理部门开展绿化施工养护企业信用评价的，投标供应商须提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的最新绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据，不提供不得分。凡所在设区市及以上园林绿化行政管理部门未开展绿化施工养护企业信用评价的投标供应商，按本项目其余有效供应商信用评价得分平均值计入分数。信用评价得分=（设区市级及以上的园林绿化行政管理部门出具的绿化养护企业或绿化施工企业信用分/100）×6，最终得分保留两位小数。同时提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标时查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。（6分）

确保工程质量的技术组织措施（4分）内容详实、贴合度高且条理清晰的得3分；内容可行、细节待完善的得2分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得3分。1)总体概述：施工准备工作（3分）（6）技术方案（43分）（5）响应文件的规范性（2分）：响应文件格式规范，内容完整，表述清楚，得2分。项目施工班组中具备园林绿化工持证上岗人员的，一个得0.5分，最多得5分；（投标时提供项目施工班组人员相关证书、法定的社保收缴部门出具的由供应商本企业为其依法缴纳的2022年6月-2022年8月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章，投标时提供原件备查，不提供原件不得分）。

花箱日常养护方案（5分）磋商供应商须针对确保文明施工的技术组织措施进行阐述。内容详实、贴合度高且条理清晰的得4分；内容可行、细节待完善的得3分；内容基本可行的得2分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得4分。4）确保文明施工的技术组织措施（4分）磋商供应商须针对确保安全生产的技术组织措施进行阐述。内容详实、贴合度高且条理清晰的得4分；内容可行、细节待完善的得3分；内容基本可行的得2分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得4分。确保安全生产的技术组织措施（4分）磋商供应商须针对确保工程质量的技术组织措施进行阐述。内容详实、贴合度高且条理清晰的得4分；内容可行、细节待完善的得3分；内容基本可行的得2分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得4分。

对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置科学合理，在系统性和可操作性等方面科学合理的，得5分；6）花卉日常养护方案（5分）对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置不合理，在系统性和可操作性等方面不合理的，或没有提供的，得0分。对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置基本合理，在系统性和可操作性等方面基本合理的，得2分；对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置较合理，在系统性和可操作性等方面较合理的，得3.5分；对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置科学合理，在系统性和可操作性等方面科学合理的，得5分；

对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置较合理，在系统性和可操作性等方面较合理的，得3.5分；对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置科学合理，在系统性和可操作性等方面科学合理的，得5分；7）滴灌设施日常养护方案（5分）对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置不合理，在系统性和可操作性等方面不合理的，或没有提供的，得0分。对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置基本合理，在系统性和可操作性等方面基本合理的，得2分；对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置较合理，在系统性和可操作性等方面较合理的，得3.5分；

磋商供应商按照采购需求规定品种配置科学合理，布置方案具有较高观赏性和艺术性的，得8分；9）花箱花卉布置方案（8分）磋商供应商须针对花箱花卉质量把控措施进行阐述。内容详实、贴合度高且条理清晰的得5分；内容可行、细节待完善的得3分；内容基本可行的得2分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得5分。花箱花卉质量把控措施（5分）对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置不合理，在系统性和可操作性等方面不合理的，或没有提供的，得0分。对养护项目相关情况、工作内容、工作重点布置基本合理，在系统性和可操作性等方面基本合理的，得2分；

确定成交供应商：加分因素：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。开标时提供认证证书复印件并加盖公章。注：评委为3人以上的单数（含3人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该评分项为零分，但如投标单位的投标文件中无技术文件的，按无效投标文件处理。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各磋商供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。磋商供应商按照采购需求规定品种配置不合理，缺乏观赏性和艺术性的，或没有提供的，得0分。磋商供应商按照采购需求规定品种配置基本合理，布置方案具有一般的观赏性和艺术性的，得3分；磋商供应商按照采购需求规定品种配置较合理，布置方案具有良好的观赏性和艺术性的，得5分；

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（十）采购项目的中止：4.响应文件正本及副本全部留存，原件退还各供应商。3.定标后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。1.磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按竞争性磋商文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定成交供应商。江苏园景工程设计咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网发布成交公告。如有质疑，供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:(一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(二)质疑项目的名称、编号；(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(四)事实依据；(五)必要的法律依据；(六)提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；1.符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：（十一）废标的确认：（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

拒绝履行合同义务的。将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；中标后无正当理由不与采购人签订合同的；（十二）成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：4.因重大变故，采购任务取消。3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；1.提供虚假材料谋取成交的；（十三）成交无效的确认：

2.江苏园景工程设计咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏园景工程设计咨询有限公司见证后生效。（十四）签订、履行合同：供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

（十七）政府采购信用担保（十六）其他：磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。2.本项目采购代理服务费包括代理费和编标费两部分：代理费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，中标金额100万以下费率为1.05%，中标金额100万－500万费率为0.56%；编标费以建安工程造价为计费基础，按差额定率累进法计算，中标金额500万以下费率为0.266%。1.本项目代理服务费由中标供应商充分考虑在投标报价中，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。（十五）成交服务费：

附件1.政府采购履约担保函（项目用）磋商文件的条款必须认真审阅，报价人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由报价人负责。（十九）其他：中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。（十八）合同融资：

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在（采购人）：编号：

我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。四、保证责任的终止

七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。六、争议的解决3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

各供应商：无锡市政府采购合同融资政策告知函附件2：年月日保证人：（公章）本保函自我方加盖公章之日起生效。

1.为进一步提升无锡城市的形象，营造现代、时尚的城市风貌，在太湖大道、蠡湖大道城市快速路上跨桥安装花箱进行美化。主要加装外挂式花箱、滴灌系统等绿化设施以及花箱花卉的更换养护。（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：采购需求贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据根据我市《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

2.花箱花卉种植全年开花品种不少于80%，品种选择以春季：矮牵牛、繁星花、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；五一：变叶木、四季秋海棠、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；夏季：天竺葵、百日菊、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；十一：一品红、一串红、孔雀草等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；冬季：羽衣甘蓝+三色堇+常春藤等（花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；元旦：紫罗兰、角堇等（花叶蔓长春、常春藤，花叶络石垂挂搭配），养护期内高档精品花卉换种不少于七次，均为F1代园艺品种，1.5加仑盆以上苗，日常发现问题及时更换，保证全年无死株、无枯株、无残花。更换方案每次由甲方、监理确认后实施，元旦、五一、十一等重大节假日确保花卉更换品质。1．质量标准：阶段性及竣工验收合格。（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《园林绿化工程施工及验收规范》（DGJ32/TJ201-2016）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》2015-00029、滴灌等安装工程施工及验收规范等。（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：2.为落实政府采购政策需满足的要求：执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除。执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：4.采购预算（最高限价）：211.4882万元（其中专业工程暂估价28万元）3．实施地点：大通路人行天桥、观山路人行天桥、体育中心人行天桥、夏家边人行天桥。2．实施时间：加装外挂式花箱、滴灌系统等绿化设施工期为：10日历天。误期违约金：合同总价的万分之五/天；1.本项目内容：在太湖大道、蠡湖大道城市快速路上跨桥安装外挂式花箱、滴灌系统等绿化设施。桥面长度约为354.4m,花箱个数约为1056个。为保证花卉连续效果，需要养护期内按照采购人及设计要求更换不少于7次花卉。（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

采购标的的其他技术、服务等要求：/按国家现行有关标准进行验收合格；（六）采购标的的验收标准：3.高档精品花卉换种不少于七次。2．养护等级要求：一级养护（按2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》执行）。1．缺陷责任养护期：15个月；花箱及滴灌系统设施质保期15个月，滴灌主材质保期3年。

住房城乡建设部制定制定（示范文本）建设工程施工合同（GF—2017—0201）第四部分．合同条款(格式,磋商时不需填写）

（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.项目地点：1.项目名称：一、项目概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：无锡市园林绿化管理中心

7.规格要求：花箱花卉种植全年开花品种不少于80%，品种选择以春季：矮牵牛、繁星花、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；五一：变叶木、四季秋海棠、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；夏季：天竺葵、百日菊、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；十一：一品红、一串红、孔雀草等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；冬季：羽衣甘蓝+三色堇+常春藤等（花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；元旦：紫罗兰、角堇等（花叶蔓长春、常春藤，花叶络石垂挂搭配），养护期内高档精品花卉换种不少于七次，均为F1代园艺品种，1.5加仑盆以上苗，日常发现问题及时更换，保证全年无死株、无枯株、无残花。更换方案每次由甲方、监理确认后实施，元旦、五一、十一等重大节假日确保花卉更换品质。6.工程承包范围：主要加装外挂式花箱、滴灌系统等绿化设施以及花箱花卉的更换养护等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.项目内容：4.资金来源：政府投资3.项目立项批准文号：

工程质量符合阶段性及竣工验收合格标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期

人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式

人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：

（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人负责人：。五、项目负责人2.合同价格形式：。

（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的项目维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。

十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十三、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在无锡市园林绿化管理中心签订。

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份。

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。第二部分通用合同条款见证单位：（公章）账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、(3)中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6)本合同专用条款、（7）本合同通用条款、(8)标准、规范及有关技术文件、(9)图纸。1.1.1合同1.1词语定义一般约定第三部分专用合同条款

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《政府采购法》《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相关的地方性规章和政策文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：无1.1.3.9永久占地包括：见规划红线图1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3工程和设备

1.4.3发包人对项目的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.1适用于项目的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情后我市建设工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见》（锡建建市（2020）4号）、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.4标准和规范

发包人向承包人提供图纸的数量：提供一式叁份施工图纸；发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、(3)中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6)本合同专用条款、（7）本合同通用条款、(8)标准、规范及有关技术文件、(9)图纸1.5合同文件的优先顺序

承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每月20日向发包人提供当月项目建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天。

1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。

电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事务。通信地址：。

3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：3套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。3.1承包人的一般义务

5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人办理有关手续，发包人协办。4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。3)承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作，如因承包人安全文明措施或夜间施工照明措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，所有责任由承包人承担。2)应提供计划、报表的名称及完成时间：设计交底后3天内提供进度计划、材料进场计划表。1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：。（6）承包人应履行的其他义务：

11）涉及到工程价款的签证，约定＞5万元变更的项目，需经无锡市政府投资评审管理中心确认后予以认可。应有监理方、审计方审核，发包方确认作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利。10）本工程确保按要求通过验收，全部“合格”。如验收达不到项目承诺标准，则承包方必须返修整改达到承诺标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。9)双方约定承包人应做的其他工作：①承包人安排施工进度时，须符合总包制定的计划工期和其它分包工程的施工工期，并协调好与其他各专业分包单位及专业工种的配合；②临时用地由总包人提供，临时用电、用水按总包管理范围内条款执行；③发包人在招标文件中指定品牌并由承包方自行采购的材料、甲控乙供材料、甲供材料，承包方必须提前45天将书面清单提交发包方确认；④如有需要，则双方协商确定。8)施工场地清洁卫生的要求：①所有的废水、污水应按相关部门的要求处理，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。②应符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求。要求如下：首要是施工期间不得影响周边群众的正常工作、生活并无条件接受有关部门的指挥、安排，要加强现场的封闭式管理。封闭围栏要做到整洁、美观、安全可靠。封闭围挡费用由承包人自行承担，费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。二是防止抛洒滴漏。按照锡政办发[2017]204号文，市政府关于建筑渣土管理的实施意见执行，因执行不到位导致的所有罚款由承包人承担。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或流溢，保证行使途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。不冲洗车辆不得出场。三是科学合理地确定交通组织方案。四加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料的堆放要做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道废料、垃圾及不需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包人的交底资料做好保护。属交底范围内的地下管线及其他需保护物损坏，属于承包人的责任，修理费用由承包人承担；若承包人对地下管线及其他需保护物有不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给与一定数额的罚款。6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款9.1.6条办理，在施工现场范围内，均由承包人承担，其余纳入总包管理、配合范围内的成品保护及损坏修复费用由总包人承担相应责任。

17）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。16）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。15）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。14）承包人应按投标承诺委派项目负责人，应保证投标的项目负责人及时到位并常驻现场，项目负责人不得任意调换，如果需要换，应事先取得发包人同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的项目负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止合同。承包人在投标书所列的各类专业技术人员、施工班组人员、管理人员、未经发包人批准，不应无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换的，应安排同等资历的人员且经发包人批准。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不足适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其它工程项目的工作。13）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均有承包人负责。12）根据招标文件中相关条款，承包人及其分包人任何车辆上路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并承担因损坏所通行的道路或桥梁（包括村镇道路）而发生的修复、加固等费用，这些费用和由此引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其它开支，发包人概不承担。

23）项目部项目负责人要求压证，项目竣工预验收后返回。22）工程施工过程中，如有任何新增、变更、缺项、漏项的项目，且无价格参照依据的，一律无条件先行施工，其价格最终以结算审计时审计部门确认价为准，否则按乙方违约处理。21）承包人应按照江苏省建筑工程管理局相关文件规定，办理好《企业信用管理手册》年检。若未按规定办理的，发包人将暂缓支付工程款和暂不结清工程尾款，直至手续办理。20）水电费按分表自行计量支付，并在当期支付工程款前先行支付，总分表损耗由施工单位承担。19）施工期间，乙方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按总合同价的2%扣除。18）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

3）每个年度养护周期内，考核扣分超过30分的。2）因管理不当，护栏花箱植物出现大面积死亡，严重影响护栏景观的。1）因中标人原因出现两次及两次以上无法在规定整改时间内完成花卉更换任务的。26）凡出现下列情况，甲方有权与中标人解除合同，追究损失，并通报中标人失信行为：25）养护期内采购人根据《市管绿地护栏花箱养护项目考核办法》，合同年度内中标单位累计扣分达15分的，扣减10%花卉更换和养护费用，由甲方在下一次付款周期时予以扣除；24）承包人应无条件接受财政或上级部门组织的复审,复审结果应作为决算最终依据。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人

承包人对项目负责人的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

其他关于分包的约定：无。允许分包的专业工程包括：无。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：本工程不得分包，若擅自违法分包，一旦发现，一次性扣除10万元，由此产生的一切损失由其承担，并纳入企业不良行为记录。3.5.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：/。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：苗木、设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，因偷盗产生的替补损失费用由承包人承担。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。关于监理人的监理权限：包括但不限于现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证，详见监理合同。关于监理人的监理内容：见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查5.1.2惩罚措施：在施工及质保养护期内发包人发现质量问题并发出整改通知书的，1处扣500元，整改不及时或整改不到位1处扣1000元。

合同当事人对文明施工的要求：承包人应当遵守工程建设安全生产相关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。执行安全施工与文明现场条款。发包人安全检查发现一处不符合《市管绿地绿化养护作业安全规范标准》并发出整改通知书的，1处扣500元，对发现的问题整改不及时或整改不到位的1处扣1000元，并计入绿化企业信用管理记录。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设行政主管部门的有关规定执行。6.1安全文明施工

7.1.2施工组织设计的提交和修改开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月20日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。7.3.1开工准备

7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。7.4测量放线

7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费不设上限。每拖延一天承包人需按合同总价的万分之五支付违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）双方另行协商；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备

9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在合同价中。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施

10.变更现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按补充条款执行。10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.1变更的范围

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

风险费用的计算方法：承包人在投标时已纳入投标报价中。综合单价包含的风险范围：各种因素（含政策性调整）引起的材料价格、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。

③因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的工程量清单项目套用2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》，材料价采用施工当期无锡市建设局发布的《无锡工程造价信息》中的指导价，苗木价采用施工同期月份所在半年度的苗木信息价，用上述方法后所组成的分部分项工程量清单单价乘以让利率为变更项目的清单单价，让利率为15%。②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、发包方同意后才可调整，否则不予调整。①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其它都不变。材料价格需同比例让利，让利系数＝1-材料投标价格/经评审的招标控制价中的材料价格。2）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更(分项变更价款超过5万元的，必须经评审管理中心和发包人共同确认后，方可实施作为决算依据)，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：1）未发生设计变更的计价：①实际施工过程中无论工程量减少多少，中标供应商必须履行合同义务；②招标图纸范围内投标报价时的综合单价不变，措施项目费以费率报价的费率不变，工程数量按实调整。风险范围以外合同价格的调整方法：

7）承包人应无条件接受财政或上级部门组织的复审,复审结果应作为决算最终依据。6）工程量超出原工程量清单中的数量的情况下：本工程若发生不合理报价，且当该清单项目工程量变化幅度超过10%，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当该清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007）、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（除设计要求外）规定的任何一项或几项，及材料价格超过投标同期《无锡工程造价信息》中的信息指导价（没有信息指导价的按市场价，苗木信息价按2022年第3期）组成的综合单价的10%时，视为不合理报价。发包人将对工程量变化幅度超过10%的部分对中标综合单价进行调整，按照计价表规定的含量和费率及无锡地区的配套规定计算，材料价格按照发标当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有信息价的按市场价），组成综合单价后让利，让利率为15%。对报价低的子目不做调整。5）人工工资单价不随政策性调整及指导价文件的调整而调整。4）材料价格的调整方法——不调整。3）本工程建设工程现场安全文明措施费、基本费足额计取，因无省级市政建筑安全文明施工标准化示范项目创建目标，故省级标化增加费不计取。④《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情后我市建设工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见》（锡建建市（2020）4号）。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。9）本项目计税方法为一般计税法。8）本项目不计取赶工措施费及工期奖。

预付款扣回的方式：/预付款支付期限：签订合同后。预付款支付比例或金额：合同总价的10%。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保

关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期

关于付款周期的约定：按工程进度支付。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：项目完成第一次花卉种植并进行竣工预验收后，根据当年批准预算支付，付款额度不超过签订合同价的50%；完成四次花卉更换种植任务后，付至签订合同价的75%；完成七次花卉更换任务，竣工验收合格审计结束并经相关部门作出批复后付至批复价的90%，缺陷责任养护期满无质量问题，付至签订合同价的97%；质保期满，付清余款。本项目实际付款进度还需根据年度计划拨付，延期支付合同款的利息发包人不承担。付款时，承包人应出具无锡市税务发票。12.4.2进度付款申请单的编制

12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后7天内。（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后7天内。12.4.4进度款审核和支付

关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

承包人向发包人移交工程的期限：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因未及时移交工程的由承包人承担养护费。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：见通用条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工付款申请14.竣工结算

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：四份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：见通用条款。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

缺陷责任期的具体期限：15个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。14.4.2最终结清证书和支付

（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。15.4.3修复通知15.4.2保修责任：见工程质量保修书。15.4.1工程保修期为：见工程质量保修书。15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行商定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行商定。

承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.2承包人违约的责任

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行关于其他保险的约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审20.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

十二、附件/（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容）21、需要调整的合同条款（2）向发包人人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：

附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件1：附件15.市管绿地护栏花箱养护项目考核办法附件14.安全生产责任保险承诺书附件13.信用承诺书附件12：廉政协议附件11：暂估价一览表

附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：无锡市园林绿化管理中心工程质量保修书

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期施工范围内所有花箱及滴灌系统设施的保修。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

缺陷责任养护期：15个月，花箱及滴灌系统设施质保期15个月。滴灌主材质保期3年。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；

2．对于保修范围、内容的项目，承包人应在发生台风、汛期、干旱、雪灾、火情、冰冻、病虫害等应急事件前，按照发包人要求做好预防工作，并在应急事件发生时做好应急抢险工作，并做好后续统计及灾后恢复工作。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期暂定为15个月，缺陷责任期自工程竣工预验收合格之日起计算，至竣工验收合格之日结束。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程预验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工预验收合格之日起计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，承包人承包范围内有草花的需按采购人采购需求次数进行更换，滴灌系统设施根据采购人采购需求进行维修更换，更换费用由投标人投标时自行考虑在投标报价中，不再另行计算费用。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（项目名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：电话：

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（项目名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

支付担保附件10:年月日传真：电话：邮政编码：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（项目名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：

廉政协议附件12：11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

法定代表人：法定代表人：甲方：乙方：第五条本协议有效期为各方签署之日起至本项目完工验收为止。第六条本协议作为合同的附件，经各方签署立即生效。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。第三条乙方应遵守以下规定：（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条双方违反上述规定应承担的责任：（1）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本协议第一、二条，合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，按照合同约定在验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由无锡市市政和园林局党组约谈该公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报无锡市财政局政府采购处和信用评价单位依法规处理。（2）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反政府采购相关规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方应遵守以下的规定：（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得在甲方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程施工、劳务等经济活动等。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐施工单位或养护单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。根据有关廉政建设的规定，为做好的党风廉政建设，保证项目高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目法人（以下称“甲方”）与承包人（以下称“乙方”），特订立本协议。第一条双方均应做到：（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及财政部的有关规定。

一、以诚实守信为荣，以见利忘义为耻，将诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。为推进社会信用体系建设，维护良好的市场营商环境，加强企业诚信自律，建立诚信经营长效机制，我单位公开向社会承诺:信用承诺书（格式）附件13：签约日期：或其授权的委托代理人：或其授权的委托代理人：

七、自觉参加各类公益活动，积极承担社会责任。六、加强企业管理，做好教育培训，培育诚信经营的企业文化。五、坚持以人为本，完善服务体系，及时合理地解决消费者与用户投诉。四、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者与用户利益。三、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。二、严格执行国家有关的法律法规，依法经营，自觉维护市场经营活动正常秩序，不违背社会公德，不生产销售假冒伪劣商品。

附件14：日期：年月日法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）八、自愿接受社会各界对本单位经营互动的监督。如有违法或失信行为，将自觉接受监督部门的惩戒和约束。

日期：年月日法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）我公司承诺：若中标，在收到中标通知书（中标公告发布）之日起一个月内提交符合招标文件要求缴纳的建筑施工行业安全生产责任保险保单原件。建筑施工行业安全生产责任保险保障范围为：B档：每次事故/累计赔偿限额为1000万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额50万元，医疗费用赔偿限额10万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到1000万元的，不再赔付第三者财产损失）；一个月内未提供的，视为我公司主动放弃中标资格。安全生产责任保险承诺书（格式）

采购编号：响应文件项目竞争性磋商第五部分.附件（响应文件格式）附件15：

其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或供应商：（盖公章）年月日时分开标，此时间以前不得开封；响应文件内容：项目名称：

我公司拟投入的项目负责人为：。一、根据已收到的项目编号为的（采购项目名称）的竞争性磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：，小写金额：￥的价格，按磋商文件中的要求承包本项目。致：江苏园景工程设计咨询有限公司响应函（一）响应函（格式）日期：年月日

关于资格的声明函（格式见附件）；1.1：资格、资信证明文件1.证明文件部分：1.证明文件部分：响应文件分为证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术方案部分四部分组成，（装订成一册），同时提供响应文件电子光盘1份，包括上述响应文件全部内容。二、我们愿意提供江苏园景工程设计咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料：

（7）投标供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2021年度的财务审计报告复印件加盖公章；项目负责人园林专业中级或以上职称证书复印件加盖投标供应商公章；投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖投标供应商公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；投标供应商具有中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的营业执照或相关部门的登记证明文件、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖投标供应商公章（投标时必须提交原件或公证件，三证合一的单位只需提供营业执照）；

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。*投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://xzfw.wuxi.gov.cn/doc/2020/05/08/2909472.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。（10）承诺书一、二、三、四、五（格式见附件）；（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的2022年6月-2022年8月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（8）投标供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

开标一览表；响应函；2．响应函部分（格式见附件）：（2）供应商认为必须提供的其他证明材料。（1）供应商简介和经营情况说明；1.2补充证明文件：

项目管理机构配备情况；投标（响应）保证承诺书残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件；省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）中小企业声明函；（报价供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）；细目报价表

3.报价部分（参考格式见附件）；（9）项目施工班组项目管理机构配备情况辅助说明资料；项目技术负责人简历表；项目负责人简历表；项目管理机构配备情况表；

六、其他项目清单与计价汇总表表6五、总价措施项目清单与计价表表5四、综合单价分析表表4三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3二、单位工程投标报价汇总表表2一、投标总价表1

2）确保工程质量的技术组织措施1)总体概述：施工准备工作4.技术方案九、规费、税金项目计价表表9八、专业工程暂估价及结算价表表8七、暂列金额明细表表7

8)花箱花卉质量把控措施7）滴灌设施日常养护方案6）花卉日常养护方案5）花箱日常养护方案4）确保文明施工的技术组织措施3）确保安全生产的技术组织措施

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。六、我们认为你们有权决定成交供应商。五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。9）花箱花卉布置方案：按照采购需求规定品种合理配置，设计具备观赏性和艺术性，提供7次更换的花卉布置方案A4彩图（方案介绍包括花卉品种、规格、数量、密度等）。

地址：邮编：电话：传真：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标供应商：（盖章）九、如果我方被确定为中标供应商。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。八、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

报价供应商全称（加盖公章）：采购编号：（二）开标一览表（格式）开户账号：开户银行：开户名称：

报价供应商名称（盖章）项目编号：（三）细目报价表（格式）1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。填写说明：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日

（2）表格不够可自行延长。c.监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，提供《监狱和戒毒企业声明函》。监狱和戒毒企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。b.残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。报价供应商《中小企业声明函》（格式见附件）；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。注：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

4、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究响应责任。3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、中小企业声明函不可删除，报价供应商非中小企业，请将空表列入报价文件。1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。编制说明：（四）中小企业声明函（格式）：

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程、服务）

（五）残疾人福利性单位声明函（格式）注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.成交报价人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。报价人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

致：（采购代理机构名称）：（六）投标（响应）保证承诺书法定代表人（签字或盖章）：报价供应商（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

（七）关于资格的声明函（格式）法定代表人或委托代理人(签字或签章)：日期：电子邮件：邮编：电话：传真：地址：投标（响应）供应商：（盖公章）

报价供应商（盖章）：我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：）进行磋商，响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。江苏园景工程设计咨询有限公司：日期：采购编号：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业江苏园景工程设计咨询有限公司：日期：采购编号：（八）法定代表人授权委托书（格式）法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：电话：姓名：性别：年龄：职务：被授权人情况：在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

（九）承诺书一（格式）年月日法定代表人（签字或盖章）：被授权人签名：报价供应商（盖章）：通讯地址：

年月日法定代表人签名或盖章：单位：（盖章）我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司主动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。致：（采购人名称）

法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）我公司保证参与（拟招标项目名称）投标的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人的职称证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标，我公司主动放弃中标资格并承担一切由此造成的法律后果。（采购人名称）：承诺书二项目负责人无在建工程承诺（格式）

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。本企业如果中标承建项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：致：（采购人名称）承诺书三不拖欠农民工工资承诺书（格式）年月日

法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。为了积极配合贵局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：承诺书四投标单位廉洁承诺书（格式）日期：年月日

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。（举报电话：0510—81823663）8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

承诺书五安全生产责任保险承诺书（格式）日期：年月日法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

日期：年月日法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）我公司承诺：若中标，在收到中标通知书（中标公告发布）之日起一个月内提交符合招标文件要求缴纳的建筑施工行业安全生产责任保险保单原件。建筑施工行业安全生产责任保险保障范围为：B档：每次事故/累计赔偿限额为1000万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额50万元，医疗费用赔偿限额10万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到1000万元的，不再赔付第三者财产损失）；一个月内未提供的，视为我公司放弃中标资格。

项目管理机构配备情况表（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料表4（3）项目技术负责人简历表表3（2）项目负责人简历表表2（1）项目管理机构配备情况表表1（十）项目管理机构配备情况（格式）

项目技术负责人简历表项目表2项目负责人简历表项目表1

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价供应商自行设计。项目表3项目管理机构配备情况辅助说明资料项目表2

投标供应商：（公章）后附上述人员相关资料复印件加盖公章。项目（十一）项目施工班组（格式）2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

表1一、投标总价（十二）报价文件格式日期：年月日法定代表人签名或盖章：

（大写）:投标总价（小写）:项目名称：招标人：

编制人：（单位盖章）或其授权人：法定代表人（单位盖章）投标人：

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表2二、单位工程投标报价汇总表编制时间：年月日（造价人员签字盖专用章）

五、总价措施项目清单与计价表表4四、综合单价分析表表3

七、专业工程暂估价及结算价表表6六、其他项目清单与计价汇总表表5

九、规费、税金项目计价表表8八、专业工程暂估价表表7

2）确保工程质量的技术组织措施1)总体概述：施工准备工作技术方案应包括以下内容：（十二）技术方案表9

8)花箱花卉质量把控措施7）滴灌设施日常养护方案6）花卉日常养护方案5）花箱日常养护方案4）确保文明施工的技术组织措施3）确保安全生产的技术组织措施

一、工程概况：清单编制说明（十三）工程量清单9）花箱花卉布置方案

2、本清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。1、规范及定额使用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)其它相关文件。三、工程量清单编制依据：设计图纸范围内的全部内容，具体详见工程量清单，涉及专业：园林工程、安装工程。二、工程量清单编制范围本工程建设单位为无锡市园林绿化管理中心，工作内容包括：花箱的制作安装、苗木种植、苗木养护、滴灌设施安装等，桥面长度约为354.5米，本清单依据无锡市太湖大道、蠡湖大道城市快速路上跨桥花箱美化工程设计施工图。

投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。本项目招标文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本招标文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的项目内容，投标供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知投标供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，投标供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、总价措施项目费、其它项目费、规费和税金等。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。本项目的投标报价采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号规定的工程量清单计价格式。四、其他说明：

临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决，临时接电费用包括接电电缆、租用临时变压器及接电等一切费用。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标供应商应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标供应商自理。各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。投标供应商必须根据锡安办〔2021〕3号关于印发《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》的通知、无锡市市政和园林局关于贯彻落实《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》有关事项的通知投保安全生产责任保险，按照建筑施工行业安全生产责任保险保障范围B档投保，并包含在投标报价中，中标后由采购人监督强制投保，纳入行业发展和日常监管全过程，投保安全生产责任保险条款一并纳入本项目服务合同，投标人投标时必须提供安全生产责任保险承诺书，不提供按无效标处理。所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。投标人应根据施工现场的实际情况、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，充分考虑临时用地、临时通道以及配合规划管线施工或维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及由于工程现场情况将产生的二次搬运费用等，均可列入，凡未列入的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

1、投标书中规定的有关工程量计算规则及工程内容编制的,该规范清单“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中内，工程量清单中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均应包括在投标报价的综合单价内。2）安装部分3、投标人应根据设计图纸要求考虑备用花箱，规格、材质按设计要求，用于整体花卉更换。2、花箱花卉种植全年开花品种不少于80%，品种选择以春季：矮牵牛、繁星花、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；五一：变叶木、四季秋海棠、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；夏季：天竺葵、百日菊、金叶甘薯等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；十一：一品红、一串红、孔雀草等（常春藤、花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；冬季：羽衣甘蓝+三色堇+常春藤等（花叶蔓长春、花叶络石垂挂搭配）；元旦：紫罗兰、角堇等（花叶蔓长春、常春藤，花叶络石垂挂搭配），养护期内高档精品花卉换种不少于七次，均为F1代园艺品种，1.5加仑盆以上苗，日常发现问题及时更换，保证全年无死株、无枯株、无残花。更换方案每次由甲方、监理确认后实施，元旦、五一、十一等重大节假日确保花卉更换品质。1、绿化部分养护费为15个月成活率养护。1）绿化部分

环境保护税费率在招标时暂按0%计取，结算时按工程所在地部门收取标准计取。现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表四、不可竞争费说明：3、挖管沟土方所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。2、所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

六、工程信息明细

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（无锡市园林绿化管理

中心）的（太湖大道、盖湖大道4座上跨人行天桥花箱美化布置项且）采购活动，

中小

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要

为

求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的

的

中小企业）的具体情况如下：

格

1.（太湖大道、荔湖大道4座上跨人行天桥花箱美化布置项目），属于（其他未

列明行业）：承建（承接）企业为（无锡市瑞景城市服务有限公司，从业人员

价

97人，营业收入为63864.48万元，资产总额为67420.48万元，属于（小型企

业）：

的

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为

（企业名称），从业人员人，营业收入为_万元，资产总额为万元，属

示

于（中型企业、小型企业、微型企业）：

中

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：无锡市瑞景城市服务有限公司

日期2022年9月26日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立

企业可不填报。2.成交报价人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。报价人按照

本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民

共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

248