建设工程检测服务合同

合同编号：

工程名称：

工程地点：广州市南沙区

发包人（建设单位）：

发包人（建设管理单位）：

承包人：

xxxxxx工程检测合同

目录

第一部分协议书

一、工程概况

二、服务范围及工作内容

三、服务期限

四、检测费用合同价款及计算方式

五、合同文件的构成

六、承诺

七、词语定义

八、建设管理单位的授权

九、补充协议

十、合同生效

十一、合同份数

第二部分通用条款

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

1.2语言

1.3合同文件的优先顺序

1.4适用法律

2.发包人的权利、义务

2.1现场监督

2.2提供资料和工作条件

2.3成果确认及验收支付

2.4其它

3．承包人的权利、义务

3.1人员配备

3.2资质条件

3.3工作要求

3.4检测成果

3.5工期顺延

3.6其它

4.违约责任

5.支付

5.1支付货币

5.2检测项目费用计算方式、金额

5.3支付方式

5.4支付申请资料

xxxxxx工程检测合同

5.5有异议部分的支付

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.2合同解除

6.3合同终止条件

7.争议解决

7.1协商

7.2仲裁或诉讼

8.其它

8.1保密

8.2通知与送达

8.3知识产权

第三部分专用条款

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2语言

1.3合同文件的优先顺序

1.4适用法律

2.发包人的权利、义务

2.1现场监督

2.2提供资料及工作条件

2.3成果确认及验收支付

2.4其它

3.承包人的权利、义务

3.1人员配备

3.3工作要求

3.4检测成果

3.6其他

3.6.3履约担保

4.违约责任

5.支付

5.2检测项目费用计算方式、金额

5.3支付方式

5.4支付申请资料

6.合同变更、解除与终止

xxxxxx工程检测合同

6.1合同变更

6.2合同解除

7.争议解决

7.2仲裁或诉讼

8.其它

8.1保密

8.2通知与送达

8.3知识产权

第四部分合同附件

附件1检测费用报价清单

附件2廉政合同/南沙区建设工程项目廉洁责任合同

附件3履约保函

附件4拟投入本项目的主要技术人员一览表

附件5拟投入本项目的主要试验检测设备一览表

xxxxxx工程检测合同

第一部分协议书

发包人（建设单位）：

发包人（建设管理单位）：

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，双方在遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托检测及相关服务事项

协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1项目名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4投资金额：

1.5资金来源：

1.6其他：

二、服务范围及工作内容

2.1双方约定的服务范围：

2.2工作内容：

2.3服务方式：常规检测（含现场检测）。

2.4检测标准：必须符合国家、广东省、广州市、南沙区相关规范、标准、

规程和文件以及设计的要求。

2.5服务要求：工程的检测要符合国家、广东省、广州市、南沙区有关技术

标准、规范规程和规定的要求及设计要求，确保工程质量，达到相关主管部门和

发包人所要求的内容和深度，保证技术成果能够一次性通过相关主管部门认可，

确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

三、服务期限

xxxxxx工程检测合同

四、检测费用合同价款及计算方式

4.1检测费用合同价款暂定为：¥元（人民币大写：）。

4.2计算方式：□单价包干；□总价包干；□其它：

4.3具体计算方式内容及检测费用清单详见专用条款、附件。检测费用结算

价最终以财政审定的金额为准。

五、合同文件的构成

5.1下列文件成为合同文件的组成部份，并均具有法律效力，合同文件应是

互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

（1）发包人要求执行的政府及相关主管部门关于本工程的有关文件；

（2）合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书或发包通知书（如有）；

（5）专用条款及附录；

（6）发包人关于工程管理的各项制度、规定和管理办法；

（7）通用条款；

（8）合同附件；

（9）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）（如有）；

（10）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（如有）；

（11）国家及广东省、广州市、南沙区的标准、规范及有关技术文件；

（12）组成本合同的其他文件。

5.2上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5.3当上述文件按优先顺序解释仍然存在多义性或不一致解释时，双方同意

先由发包人作出解释和校正，并就此作出书面说明；承包人对发包人的解释和校

正有异议的，应在接到发包人书面说明之日三日内提出书面异议，由发包人与承

xxxxxx工程检测合同

包人协商解决，如承包人期满未提出书面异议的，视为同意发包人的解释和校正。

双方协商不成的情况下，双方同意由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的

原则作出决定。

六、承诺

6.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供检测服

务依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

6.2承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供检测及相关服务。

6.3发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的

各项权利和义务。

6.4承包人承诺遵守发包人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管

理办法等。合同生效后，承包人应履行合同义务及职责，并视为接受及认同发包

人制订的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，包括但不限于管理制

度、工作指引（或作业指导书）、工作流程等。如承包人违反发包人相关制度、

规定和管理办法等的，发包人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求承包人

承担违约责任及赔偿损失。

6.5承包人承诺按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；

采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，

达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加发包人的成本负担。

6.6因资金管理的需要，发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审

核、支付流程及支付方式等进行调整，承包人承诺配合相关工作。

七、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们

的定义相同。

八、建设管理单位的授权

因项目建设管理需要，发包人（建设单位）有权委托建设管理单位（或代建

单位）负责本工程的建设管理，承包人应服从建设管理单位（或代建单位）管理

并配合其开展工作。发包人（建设单位）委托管理的权限、内容、范围等将另行

签订书面合同予以明确，建设管理单位（或代建单位）按合同约定代表发包人（建

xxxxxx工程检测合同

设单位）履行项目建设管理职责。如本项目有建设管理单位（或代建单位），则

本合同中所约定的有关承包人报发包人审核或确认等内容，均应按项目建设管理

流程先由承包人报建设管理单位（或代建单位）审核确认，再由建设管理单位（或

代建单位）报发包人（建设单位）批准后方可执行。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充合同，补充合同是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同订立时间：

本合同订立地点：广州南沙开发区

本合同自发包人、承包人法定代表人或其委托代理人签字(或签章)并加盖公

章之日生效。至合同约定所有检测工作完成及合同双方的责任、义务履行完毕时

终止。

十一、合同份数

本合同正本一式份，各方各执一份，副本一式份，发包人（建设单

位）执份，发包人（建设管理单位）执份，承包人执份，正副本

具同等法律效力。

（以下无正文）

xxxxxx工程检测合同

发包人（建设单位）（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区进港大道466号之一南沙传媒大厦6-8楼

邮政编码：511457

电话：39053528

传真：39078181

发包人（建设管理单位）（盖章）：

法定代表人：

联系人：

地址：

联系电话：

传真：

邮政编码：

承包人（盖章）：

法定代表人：

联系人：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

xxxxxx工程检测合同

粘贴中标通知书/发包通知书复印件

xxxxxx工程检测合同

发包人（建设单位）（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

发包人（建设管理单位）（盖章）：

法定代表人：

地址：

电话：

承包人（盖章）：

法定代表人：

地址：

电话：

xxxxxx工程检测合同

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

（适用于公开招标项目）

发包人（建设单位）：

发包人（建设管理单位）：

承包人：

建设工程项目：

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加

强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实

施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位

的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他

工程项目可参照执行。

第二条发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正

当利益，包括下列行为：

2.1索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式

的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车

辆、贵重物品等；

2.2接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料

和设备；

xxxxxx工程检测合同

2.5私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介

服务；

2.6要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企

业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材

料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，

包括下列行为：

3.1同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨

询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、

有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付

旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、

咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位

及其工作人员的商业贿赂。

3.5其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招

投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设

工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，

xxxxxx工程检测合同

加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到

位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提

醒和纠正。

第六条廉洁违约责任

6.1发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应

受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包

人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部

门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，

承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过

100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包

人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包

人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除

主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项

目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，

建议给予通报并向社会进行公示。

第七条监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，

可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名

举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的

依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

xxxxxx工程检测合同

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目

涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、

承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

(以下无正文)

37

xxxxxx工程检测合同

发包人（建设单位）（公章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

或党委书记/纪委书记（签字）：

发包人（建设管理单位）（公章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

或党委书记/纪委书记（签字）：

承包人（公章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

或党委书记/纪委书记（签字）：

xxxxxx工程检测合同

附件3履约保函

银行保函（中标后提交，投标时不需要提交）

（无固定期限格式）

银行编号：

致：（发包人），.

(地址)，.

鉴于，[承包人的名称和地址]（下称承包人）已保证按中标通

知书（年月日签署）实施（工程名称），又鉴于你

方在招标文件中要求承包人按规定金额提交一份已经认可的银行保函作履约担

保，本行已同意为承包人出具保函。

本行作为保证人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币（大写）的

责任，在收到你方第一次书面付款要求后，不挑剔、不争辩、并不要求你方出具

证明或说明理由，即在上述担保金范围内向你方支付。

本行放弃你方应先向承包人要求索赔上述金额然后再向本行提出要求的权

利。

本行还同意，在你方和承包人之间的合同条件发生补充或修改后，本行所承

担保函的责任不变，有关补充或修改亦无须通知本行。

本保函从合同生效之日起生效，直至你方通知撤销前一直有效。

担保银行名称（公章）：

法定代表人或其授权人（签章）：

联系人：

联系电话：

地址：

日期：

xxxxxx工程检测合同

银行保函（中标后提交，投标时不需要提交）

（固定期限格式）

银行编号：

致：（发包人），.

(地址)，.

鉴于，（以下称承包人）已保证按中标通知书（年月

日签署）实施(工程名称)，又鉴于你方在招标文件中要求承包人按

规定金额提交一份已经认可的银行保函作履约担保，本行已同意为承包人出具保

函。

本行作为保证人并代表承包人向你方承担支付人民币元的责任，

在收到你方第一次书面付款要求后，不挑剔、不争辩，并不要求你方出具证明或

说明理由，即在上述担保金范围内向你方支付。

本行放弃你方应先向承包人索赔上述金额然后再向本行提出要求的权利。

本行还同意，在你方和承包人之间的合同条件发生补充或修改后，本行所承

担保函的责任不变，有关补充或修改亦无须通知本行。

本保函从合同生效之日起生效，有效期至年月日止。

担保银行名称（公章）：

法定代表人或其授权人签章：

联系人：

联系电话：

地址：

日期：

xxxxxx工程检测合同

承诺书

（承诺书原件提交给发包人，合同内粘贴复印件）

致：发包人（建设单位）

发包人（建设管理单位）

我方于年月日中标工程名称，按照招标文件要求

我方须按规定金额提交一份真实有效的银行保函作履约担保。

因，，我方无法开具无固定期限的银行保函，现申请开具

有效期不低于年的固定期限银行保函；并承诺当保函的有效期已满达年

但项目未完成竣工验收且未完成项目结算时，我方不挑剔、不争辩，也不要求你

方出具证明或说明理由，主动办理新保函续保，且新保函有效期不低于年。

我单位将对由我方提交的银行保函的真实性、有效性负责。若违反上述承诺，我

单位自愿承担由此而产生的责任风险以及违反履约承诺不良行为带来的一切后

果，包括但不限于接受被发包人暂停或限制由发包人负责实施项目的投标（或摇

珠）资格。

单位名称：

法定代表人或其授权人（签章）：

联系电话：

地址：

日期：

xxxxxx工程检测合同

附件4拟投入本项目的主要技术人员一览表

附件5拟投入本项目的主要试验检测设备一览表

执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等

项目第三方检测

招标文件

济技

1方

招标单位

州建达到设备有限

招标代理机构：7

日期：

2027月

目录

第一卷

第一章招标公告（适用于公开招标）

第二章投标人须知

投标人须知前附表

1.总则

1.1招标项目概况

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.4投标人资格要求

1.5费用承担

1.6保密

1.7语言文字

1.8计量单位

1.9踏勘现场

1.10投标预备会

1.11分包

1.12响应和偏差

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.2招标文件的澄清

2.3招标文件的修改

2.4招标文件的异议

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.2投标报价

3.3投标有效期

3.4投标保证金

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.6备选投标方案

3.7投标文件的编制

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.2投标文件的递交

4.3投标文件的修改与撤回

5.开标

5.1开标时间和地点（B）

5.2开标程序

5.3开标异议

6.评标

6.1评标委员会

6.2评标原则

6.3评标

-1-

7.合同授予

7.1中标候选人公示

7.2评标结果异议

7.3中标候选人履约能力审查

7.4定标

7.5中标通知

7.6履约保证金

7.7签订合同

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

8.2对投标人的纪律要求

8.3对评标委员会成员的纪律要求

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.5投诉

9.是否采用电子招标投标

10.需要补充的其他内容

附件一：开标记录表

附件二：问题澄清通知

附件三：问题的澄清

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

1.评标方法

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.2分值构成与评分标准

3.评标程序

3.1初步评审

3.2详细评审

3.3投标文件的澄清

3.4评标结果

第四章合同条款及格式

第二卷

第五章检测清单

第三卷

第六章投标文件格式

目录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价的检测清单

六、资格审查资料

-2-

七、检测技术方案

八、投标单位情况介绍

九、其他资料

-3-

第一卷

-4-

第一章招标公告（适用于公开招标）

（另册）

-5-

第二章投标人须知

投标人须知前附表

-6-

-7-

-8-

-9-

五、已标价的检测清单

（按照招标文件第五章的格式填报）

-53-

六、资格审查资料

注：资格审查详细资料附于本表后。

-54-

（1）投标申请公函（格式）

投标申请公函

致：（招标人）：

按照《，（项目名称）招标公告》对资格审查文件的要求，我们递交

有关资格审查的资料文件，以便贵单位审查我们参加（项目名称）的投标资格。

此申请是，（单位名称）以（人名）为全权代表身份递交

的。

我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交资料的真实性负有相应的法律责任。

我们理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

投标人：，（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）

年月日

-55-

（2）投标人声明（格式）

（格式见招标公告）

（3）投标承诺函（格式）

（格式见招标公告）

-56-

七、检测技术方案

（格式自定）

-57-

八、投标单位情况介绍

（1）一般情况表

注：1、联系人栏应填写两个人的联系方式以便联系。

-58-

（2）投标单位简历表

注：本表中应简述试验检测投标单位成立时间、单位主要人员结构、单位业绩、试验检测

业务能力、与本试验检测项目类似的试验检测业绩。

（3）拟委派的项目负责人、技术负责人及投入本项目的主要技术人员一览表

-59-

（4）拟委派的项目负责人、技术负责人及投入本项目的主要技术人员简历表

注：1、按招标文件附上相关人员职称证、上岗证等证明材料扫描件并盖单位公章。

2、拟投入人员简历不够填写，可另编页增写。

-60-

（5）拟投入本项目的主要试验检测设备一览表

备注：1、本表所列仪器须附购买发票、仪器设备检定或标定证书相关证明材料的扫描件并盖单

位公章。

（6）投标单位近五年（2017年1月1日至今）完成过的类似项目业绩

注：1、业绩须按招标公告、招标文件要求附其有效证明。

-61-

九、其他资料

如：其他证明企业资信实力、获奖证明资料等。

-62-

执信中学南沙学校后勤和综合服务中心

等项目第三方检测

招标公告

宝济

招标单位：

有限公

南

州建达建设管繁有限

招标代理机构

日2022年7月期：

执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目第三方检测招标公

告

1.招标条件

本招标项目执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目已由广州南沙经济技术

开发区发展和改革局以穗南发改项目〔2019〕68号文、穗南发改项目〔2018〕195号文、

穗南发改项目[2017]51号批准建设，项目业主为广州南沙经济技术开发区建设中心，

建设资金来自开发区财政资金，出资比例为100%，招标人为广州南沙经济技术开发区

建设中心。项目已具备招标条件，现对上述项目的检测服务进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目第三方检测

2.1.2工程建设地点：广州市南沙区。

2.1.3工程建设规模：

（1）执信中学南沙学校后勤和综合服务中心项目：拟建地块总建筑面积2000㎡，

主要建设内容包括新建一层后勤和综合服务中心及3个连廊、改造1号楼和2号楼的首

层部分场室、接通学校煤气管道、新建电车充电棚。

（2）黄阁镇安置区五期项目：总建筑面积197516平方米，包含住宅建筑面积121800

平方米、配套公建8099平方米、架空层建筑面积4000平方米、地下建筑63617平方米。

（3）珠江街安置区二期项目：新建安置区总建筑面积455257.5平方米。包括安置

房、配套公建及配套商业、地下停车场及架空层等；新建两条城市支路，建设面积为

10375.32平方米。

（4）横沥镇灵山安置区二期项目：安置区总用地面积：107219平方米。安置区建

设10栋共15座高层住宅楼及垃圾压缩站、村委等，设有社区居委会、物管、老年服务

站、公厕等配套公建。二期总建筑面积约21.8万㎡，设一层地下室，共建设安置房1740

套，首层部分架空

2.2招标范围：

2.2.1标段划分：本项目设1个标段。

-1-

2.2.2招标内容：

执信中学南沙学校后勤和综合服务中心项目、黄阁镇安置区五期项目、珠江街安置

区二期项目以及横沥镇灵山安置区二期项目按招标人提供的全套施工图纸、设计说明及

补充说明，承包执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目工程结构、地基与基础、

建筑物理与节能、智能建筑、材料检测、消防检测等。（详见招标文件、检测清单）

2.2.3服务期限：自发出中标通知书之日起至完成本合同约定的全部工作内容为止。

具体开工日期以发包人书面通知为准，部分工作内容须待场地问题解决后方能开始实

施，服务周期必须满足实际施工要求。

2.2.4最高投标限价：人民币2294848.39元(其中：执信中学南沙学校后勤和综合

服务中心项目最高投标限价245138.00元；黄阁镇安置区五期项目最高投标限价

590926.06元；珠江街安置区二期项目最高投标限价362792.00元；横沥镇灵山安置区

二期项目最高投标限价1095992.33元）。

注:投标人投标总报价超过最高投标限价的投标文件作废标处理。

其中工程量清单的综合单价限价详见招标文件第五章《检测清单》（投标人在最高

投标限价及工程量清单的综合单价限价以内（含本数）自行填报，超出最高投标限价或

综合单价限价的报价作废标处理）。

本项目总价及清单项的综合单价均分别设置招标限价，投标人需在限价范围内进行

报价。工程量按经发包人核定的实际发生量计取。

3.投标人资格要求

3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

3.2投标人均具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人

证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在营业期限内；

3.3本次招标要求投标人具备以下相应资质：

3.3.1投标人具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测

范围须覆盖以下招标主要内容：（1）主体结构工程现场检测；（2）地基基础工程检测；

（3）见证取样检测；如检测机构资质证书中的检测项目与上述名称不同，但表达的意思

一致也视为满足该项条件），且资质证书在有效期以内；

3.3.2投标人需具备质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（认证范围应

-2-

涵盖本次招标的主要内容：①工程结构②地基与基础③建筑物理与节能④智能建筑⑤材

料检测⑥消防检测。如CMA计量认证合格证书中的认证项目与上述名称不同，但表达的

意思一致也视为满足该项条件），且在有效期内；

3.4投标人已在广州市住建行业信用管理平台建立诚信档案（具体按穗建筑〔2022〕

34号“广州市住房和城乡建设局关于正式启用广州市住建行业信用管理平台的通知”的

要求执行。）及时做好信息完善和确认工作，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信

档案中的在册人员；

3.5投标人拟担任本工程项目负责人应为具有工程类中级工程师或以上技术职称；

3.6投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的《投标人声明》；

3.7投标人已按照招标公告附件二的内容签署盖章的《投标承诺函》；

3.8投标人未处于被招标人拒绝投标的限制期内（详见招标公告附件三，若有更新，

以招标人在投标截止日期前发布的最新文件为准）；

3.9关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

3.10近二年（从2020年1月1日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在

伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门

行政处罚或通报的（按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审）。

3.11、投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人（如为联合体，含联

合体中各单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人

声明》第六条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控

股、管理关系的情形，则不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，

否则均视其不符合投标人合格条件予以处理。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年7月16日00时00分至2022年8月8日

10时00分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站

（http://www.gzggzy.cn）（电子招标投标交易平台）下载电子招标文件。

4.2本项目采用资格后审方式。

5.发布招标公告、递交投标文件、开标时间

-3-

5.1招标公告发布日期（含本日）：

自2022年7月16日00时00分至2022年8月8日10时0分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

5.2投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在

递交电子投标文件截止时间前，登陆广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上

投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广

州公共资源交易中心交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）。

5.3递交电子投标文件备用光盘时间：2022年8月8日9时45分至10时

00分，递交地点：广州公共资源交易中心南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇

街2号南沙城商务楼A栋2楼）开标室。电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录

到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

5.4开标时间：2022年8月8日10时00分，地点为广州公共资源交易中心

南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）开标室。

5.5递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交

易中心网站的相关信息。

5.6逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国

招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标

监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源

交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布

的文本为准。

7.联系方式

招标人：广州南沙经济技术开发区建设中心

地址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼

联系人：张工，联系电话：020-39910657

-4-

招标代理机构：广州建达建设管理有限公司

地址：广州市番禺区大龙街广华北路13号

联系人：彭工，联系电话：18922375306

异议受理部门：广州南沙经济技术开发区建设中心

异议受理电话：020-39910657

地址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼

-5-

附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加，投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的，如我司成为

本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的所有内容

（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向

招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资

格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司没有在投标登记截止

时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。投标登记截止日期前三年内，本公司

没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为

准），本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。在投标登记截止日期前三年内没

有建设行政主管部门巳书面认定的重大工程质量问题。本公司未在以往工程中因不诚信

行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标；本公司未被纳入联合惩戒范围；

本公司近二年（从2020年1月1日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪

造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行

政处罚或通报的。

四、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编

写、监理工作；本公司与承担本招标项目施工和监理业务的单位没有隶属关系或其他利

害关系；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本

工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关

系。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包

括。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的

相关单位的名称；如无，则填写“无”。)

-6-

七、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

八、本公司承诺，中标后严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人

将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人做出

的违约责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由

此造成的一切损失和不利后果均由本公司自行承担。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开

通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定

被记录为失信信息，本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。承担由此带来的法律后

果。

特此声明。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

-7-

附件二：

投标承诺函

致：

经认真研究，（项目名称）的招标公告

要求，现郑重承诺：

我方一旦中标，跟本项目相关的施工承包方委托的相关检测业务均不再承接。

特此承诺！

投标申请人：，（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

-8-

附件三：

来开发区

说明：

在拒绝投标期限内，拒绝上述单位参与列表中广州南沙经济技术开发区建设中心广州市南沙区建设

中心招标项目的投标活动。

若上述单位名单及拒绝期限发生变化的，则以广州南沙经济技术开发区建设中心广州市南沙区建设

2

中心的最新书面文件为准

--9

执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目第三方检测招标公告日期：2022年7月招标代理机构：广州建达建设管理有限公司招标单位：广州南沙经济技术开发区建设中心招标公告执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目第三方检测

2.1.2工程建设地点：广州市南沙区。2.1.1招标项目名称：执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目第三方检测2.1招标项目概况2.项目概况与招标范围本招标项目执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目已由广州南沙经济技术开发区发展和改革局以穗南发改项目〔2019〕68号文、穗南发改项目〔2018〕195号文、穗南发改项目[2017]51号批准建设，项目业主为广州南沙经济技术开发区建设中心，建设资金来自开发区财政资金，出资比例为100%，招标人为广州南沙经济技术开发区建设中心。项目已具备招标条件，现对上述项目的检测服务进行公开招标。1.招标条件

2.2招标范围：（4）横沥镇灵山安置区二期项目：安置区总用地面积：107219平方米。安置区建设10栋共15座高层住宅楼及垃圾压缩站、村委等，设有社区居委会、物管、老年服务站、公厕等配套公建。二期总建筑面积约21.8万㎡，设一层地下室，共建设安置房1740套，首层部分架空（3）珠江街安置区二期项目：新建安置区总建筑面积455257.5平方米。包括安置房、配套公建及配套商业、地下停车场及架空层等；新建两条城市支路，建设面积为10375.32平方米。（2）黄阁镇安置区五期项目：总建筑面积197516平方米，包含住宅建筑面积121800平方米、配套公建8099平方米、架空层建筑面积4000平方米、地下建筑63617平方米。执信中学南沙学校后勤和综合服务中心项目：拟建地块总建筑面积2000㎡，主要建设内容包括新建一层后勤和综合服务中心及3个连廊、改造1号楼和2号楼的首层部分场室、接通学校煤气管道、新建电车充电棚。2.1.3工程建设规模：

注:投标人投标总报价超过最高投标限价的投标文件作废标处理。2.2.4最高投标限价：人民币2294848.39元(其中：执信中学南沙学校后勤和综合服务中心项目最高投标限价245138.00元；黄阁镇安置区五期项目最高投标限价590926.06元；珠江街安置区二期项目最高投标限价362792.00元；横沥镇灵山安置区二期项目最高投标限价1095992.33元）。2.2.3服务期限：自发出中标通知书之日起至完成本合同约定的全部工作内容为止。具体开工日期以发包人书面通知为准，部分工作内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期必须满足实际施工要求。执信中学南沙学校后勤和综合服务中心项目、黄阁镇安置区五期项目、珠江街安置区二期项目以及横沥镇灵山安置区二期项目按招标人提供的全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包执信中学南沙学校后勤和综合服务中心等项目工程结构、地基与基础、建筑物理与节能、智能建筑、材料检测、消防检测等。（详见招标文件、检测清单）2.2.2招标内容：2.2.1标段划分：本项目设1个标段。

3.3本次招标要求投标人具备以下相应资质：3.2投标人均具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在营业期限内；3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；3.投标人资格要求本项目总价及清单项的综合单价均分别设置招标限价，投标人需在限价范围内进行报价。工程量按经发包人核定的实际发生量计取。其中工程量清单的综合单价限价详见招标文件第五章《检测清单》（投标人在最高投标限价及工程量清单的综合单价限价以内（含本数）自行填报，超出最高投标限价或综合单价限价的报价作废标处理）。

3.7投标人已按照招标公告附件二的内容签署盖章的《投标承诺函》；3.6投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的《投标人声明》；3.5投标人拟担任本工程项目负责人应为具有工程类中级工程师或以上技术职称；3.4投标人已在广州市住建行业信用管理平台建立诚信档案（具体按穗建筑〔2022〕34号“广州市住房和城乡建设局关于正式启用广州市住建行业信用管理平台的通知”的要求执行。）及时做好信息完善和确认工作，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员；3.3.2投标人需具备质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（认证范围应涵盖本次招标的主要内容：①工程结构②地基与基础③建筑物理与节能④智能建筑⑤材料检测⑥消防检测。如CMA计量认证合格证书中的认证项目与上述名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件），且在有效期内；3.3.1投标人具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围须覆盖以下招标主要内容：（1）主体结构工程现场检测；（2）地基基础工程检测；（3）见证取样检测；如检测机构资质证书中的检测项目与上述名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件），且资质证书在有效期以内；

4.1凡有意参加投标者，请于2022年7月16日00时00分至2022年8月8日10时00分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）（电子招标投标交易平台）下载电子招标文件。4.招标文件的获取3.11、投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人（如为联合体，含联合体中各单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第六条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均视其不符合投标人合格条件予以处理。3.10近二年（从2020年1月1日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的（按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审）。3.9关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。3.8投标人未处于被招标人拒绝投标的限制期内（详见招标公告附件三，若有更新，以招标人在投标截止日期前发布的最新文件为准）；

5.2投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交电子投标文件截止时间前，登陆广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广州公共资源交易中心交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）。注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。自2022年7月16日00时00分至2022年8月8日10时0分。5.1招标公告发布日期（含本日）：5.发布招标公告、递交投标文件、开标时间4.2本项目采用资格后审方式。

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn/)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。6.发布公告的媒介5.6逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。5.5递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站的相关信息。5.4开标时间：2022年8月8日10时00分，地点为广州公共资源交易中心南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）开标室。5.3递交电子投标文件备用光盘时间：2022年8月8日9时45分至10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心南沙交易部（广州市南沙区环市大道中成汇街2号南沙城商务楼A栋2楼）开标室。电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

地址：广州市番禺区大龙街广华北路13号招标代理机构：广州建达建设管理有限公司联系人：张工联系电话：020-39910657地址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼招标人：广州南沙经济技术开发区建设中心7.联系方式

投标人声明附件一：地址：广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼异议受理电话：020-39910657异议受理部门：广州南沙经济技术开发区建设中心联系人：彭工联系电话：18922375306

四、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司没有在投标登记截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。投标登记截止日期前三年内，本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准），本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。在投标登记截止日期前三年内没有建设行政主管部门巳书面认定的重大工程质量问题。本公司未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标；本公司未被纳入联合惩戒范围；本公司近二年（从2020年1月1日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的，如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）进行公开。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：本招标项目招标人及招标监管机构：

特此声明。本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定被记录为失信信息，本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。承担由此带来的法律后果。八、本公司承诺，中标后严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人做出的违约责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由本公司自行承担。七、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。)五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目施工和监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

致：投标承诺函附件二：日期：年月日法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：投标单位（盖公章）：

年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标申请人：（盖单位章）特此承诺！我方一旦中标，跟本项目相关的施工承包方委托的相关检测业务均不再承接。经认真研究（项目名称）的招标公告要求，现郑重承诺：

附件三：

开发区

说明：

在拒绝投标期限内，拒绝上述单位参与列表中广州南沙经济技术开发区建设中心广州市南沙区建设

中心招标项目的投标活动。

若上述单位名单及拒绝期限发生变化的，则以广州南沙经济技术开发区建设中心广州市南沙区建设

2

中心的最新书面文件为准