招标公告
国家电投集团远达环保股份有限公司
2023 年度第 4 批集中招标
招标公告
中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。
1．招标条件
招标人：国家电投集团远达环保股份有限公司 招标代理机构：中国电能成套设备有限公司 项目业主：详见招标文件
立项情况：已立项
项目资金来源：企业自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目地点：详见招标文件
建设规模：详见招标文件
项目整体进度：详见招标文件
1
招标公告
2.2 招标范围

序 号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求/服 务期限/交货 期	招标文件 价格（元）
1	CPCECFD-YDHB- 2023-04-01	D04-01：宿 州埇桥区大 营镇50MW风 电场项目勘 察设计	风电场内及升压站勘察设计（详见招标文件第二卷第五 章发包人要求）	详见第二卷 第五章发包 人要求	1000
	CPCECFD-YDHB- 2023-04-02	D04-02：宿 州埇桥区大 营镇50MW风 电场项目风 电场场区土 建工程	主要工作内容包括但不限于下列内容：（1）风电场场区（不含集电线路，升压站，外送线路）全部土建工程，包括但不限于：风电场区场内外、进入升压站、集电线 路的临时、新建及改造道路（包括从分界点（从风机及 塔筒运输到场的最后高速公路出口作为分界）开始至各 机位的新建及改扩建道路），乡村道路（桥涵）改造、加固及恢复、线路管路改造及恢复、影响运输和作业的 房屋、牌坊等其他设施的改造及恢复，合同期间施工范 围内所有道路的维护、加固及维修等；设备材料堆场设 置（满足 10 套风机、塔筒及相关其他设备的堆放）；施 工测量及沉降观测（全场沉降观测检测记录与报告）；所有地基处理（含桩基）；风机平台、各类设备基础，箱变围栏，操作平台，防洪涝设施，接地（含接地检测 报告），电缆沟，护坡,水土保持工程施工和环境保护工 程（依据环评报告和水保方案落实挡墙、排水沟、植被 恢复、绿化等措施，最终应满足当地政府相关部门及承 包人的验收要求）及需要配套的所有项目。 （2）分包人在施工过程中超越道路或临时场地征地红线 所造成的所有林地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设 施损坏和对敏感区域造成的影响等均由分包人负责赔（补）偿并承担相应责任； （3）分包人在开工前充分向当地有关部门了解施工区域 内的地下设施分布、永久用水源等敏感区，必要时采取 保护措施，在施工中造成地下设施损坏由分包人负责赔 偿	收到中标通 知书三日内 管理人员到 场，五日内施 工人员及工 器具到场，七 日内满足现 场开工条件。 计划开工时 间：2023 年 8 月 10 日（暂 定）；首台机 组并网：2023 年 12 月 15 日；全容量并 网完成：2024 年 5 月 20 日。	1000
	CPCECFD-YDHB- 2023-04-03	D04-03：宿 州埇桥区大 营镇50MW风 电场项目风 电场场区安 装及送出线 路、升压站 工程	风电场工程所有设备材料安装、设备材料（承包人及发 包人釆购的设备材料除外）釆购、试验、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、负责承包人及发包人釆购的设 备材料的卸车保管，开箱验收、场内转运及牵引等。包 括单体、联调及整套启动调试、试运行，以及相关试验、验收。 110kV 送出工程所有涉及到的勘察设计、安装工程、土建 工程、设备及材料采购、涉网试验、施工辅助工程、环	工程进度里 程碑节点： 计划开工时 间：2023 年 8 月 10 日；首 台风机并网 完成 2023 年 12 月 15 日；	1000

2
招标公告

序 号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求/服 务期限/交货 期	招标文件 价格（元）
			保工程、水保工程、植被恢复以及调试工程等。 110kV 升压站安装工程、土建工程；材料及其附件的采购（除承包人供货范围外）、电缆分接箱、110kV 设备及其 附件、母线桥、配电装置、动态无功补偿成套装置、全 站防雷及设备接地（包括电气设备、设备支架、构架和 辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地）、全站电 缆及电缆防火封堵、电气一次、电气二次、通讯及远动 系统、远程监控、控制及直流系统、站用电系统、AGC 系 统、AVC 系统、备用电源、二次安防、安全网络监测装置、火灾报警系统、消防系统、全站照明、供冷（暖）、通 风及空调设备釆购、系统集成、试验、调试等，调试包 括单体、联调及整套启动调试。 集电线路所有安装施工、土建工程；设备材料（承包人 及发包人釆购的设备材料除外）釆购、试验、运输、保 险、接车、卸车、仓储保管、负责承包人及发包人釆购 的设备材料的卸车保管，开箱验收、场内转运及牵引等	全容量并网 完成：2024 年 5 月 20 日。 投标人需 承诺：收到中 标通知书三 日内管理人 员到场，五日 内施工人员 及工器具到 场，七日内满 足现场开工 条件。
	CPCECFD-YDHB- 2023-04-04	D04-04：福 建瑞锆新材 料公司 BIPV 屋顶光伏项 目 EPC 总承 包	EPC 总承包包括：整体系统工程勘察设计；光伏系统（容 量 6.5MW）及配套接入系统等工程总承包。 1、设计范围 负责利用福建瑞锆工厂 2#、3#厂房以及办公楼建设容量 为 6.5MW 光伏电站的全部勘察设计工作包括但不限于以 下内容： （1）负责全部光伏系统（含屋面彩钢瓦）、接入系统等 全部勘察设计、施工图设计及设计优化、设计变更、配 合设计评审、竣工图编制及各设备技术规范书编制。（2）负责施工全过程的设计服务，安排经验丰富的设计 代表常驻现场。 （3）负责工程消防、防雷、环保、给排水、劳动与工业 卫生、安全设施等设计工作。 2、施工范围 负责光伏系统 6.5MW（含屋面彩钢瓦）等全部土建、给排 水、电气、控制及安装调试工程，包括但不限于以下内 容： （1）负责接入系统内全部土建、电气、安装及调试工程，及其所有试验、保护定值、调试、全容量试运等工作；（2）负责 6.5MW 光伏系统（含屋面彩钢瓦）、支架、组 件、箱逆变等全部土建、电气、安装和接入系统等配套 设施建设，光伏系统设备单体调试、消缺、性能试验、试运、技术和售后服务等工作； （3）负责本工程范围内的消防、防雷、环保、劳动与工	计划开始工 作日期：实际 开工时间以 采购人通知 时间为准。 1．2#、3#厂 房屋面彩钢 瓦 完工日期： 2023.8.30 （暂定） 2．2#、3#厂 房以及办公 楼 6.5MW 光伏 系统及电网 接入 调试、试运行 完成日期： 2023.12.31 （暂定）	1000

3
招标公告

序 号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求/服 务期限/交货 期	招标文件 价格（元）
			业卫生、安全文明设施等的施工。 3、设备供货范围 负责本项目所有设备、材料供货，包括但不限于以下内 容： （1）负责彩钢瓦、光伏组件及其支架、箱变、汇流箱、并网箱（柜）、桥架、电缆及电缆附件、电缆保护管、防雷和接地材料、电气一次设备、电气二次设备，并网 相关设备和材料、给排水相关设备及材料、设备材料的 备品备件等的供货； （2）本项目建设所需的所有设备及材料的供货、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、转运、验收、功能试 验及仓储保管均由承包人负责。 （3）主要电气设备采购的品牌需得到采购人的认可，并 提供备品备件。 （4）组件的监造、检测单位由采购人指定，费用含在 EPC 合同中； （5）负责提供设备材料临时堆场，并对所有设备、材料（含甲供材）保管及出入库管理，如有损坏、丢失需无 偿补充并不得影响工程进度。 4、验收及手续办理范围 负责完成本工程内竣工验收涉及到的各阶段所有验收工 作，包括但不限于以下内容： （1）配合采购人完成本项目现场验收工作，并取得各阶 段质量监检报告或转序证明文件。 （2）配合本项目的达标投产验收、档案组卷归档工作，并通过采购人的验收。 （3）负责办理本项目（6.5MW 全容量所涉及的全部工程）的安全设施等全部专项验收手续工作。 （4）本项目为交钥匙工程，直至项目并网验收通过后才 移交采购人，在此之前所产生的所有费用均由投标人承 担。 5、其他： （1）采购人向投标人移交工程场地后，投标人负责本工 程范围内所有清障工作，并承担相关费用。 （2）投标人负责办理包括但不限于本工程所有人员的工 伤保险、建安工程一切险、建设工程设计责任险以及投 标人认为需要参加的保险，若因投标人未参与保险而造 成的的损失由投标人自行承担。 （3）投标人在中标后合同执行期间，若未按照本工程的 工作范围完成相应工作，且采购人 3 次要求仍没有执行，采购人则有权另行委托，并从合同款中扣除相应费用，

4
招标公告

序 号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求/服 务期限/交货 期	招标文件 价格（元）
			投标人应无条件同意。 （4）负责外部关系协调，包括但不限于政府相关职能部 门及房屋产权单位的协调。 投标人应对上述工作范围内的工作负全部责任。 试运期间售电收入归采购人所有。建设期间施工及生活 用电、用水由承包人自理。

注：1、以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求
（1）基本资格要求：
1.具有独立订立合同的资格。
2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
3.经营状况良好。
4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 形。
5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投 标或者未划分标段的同一招标项目投标。单位负责人是指法定代表人。
6.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名 单。
7.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信 被执行人名单。
（2）专项资格要求：

序 号

标段名称

资格要求

5
招标公告

序 号	标段名称	资格要求
1	D04-01：宿 州埇桥区大 营镇 50MW 风 电场项目勘 察设计	（1）投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或电力行业甲级设 计资质，且具有工程勘察综合甲级资质； （2）投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全 责任事故； （3）投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)完成至 少 2 个同类型同等级或同规模及以上的工程勘察业绩（需提供合同复印件（包括合同 首页、勘察范围、签字页）、竣工验收证明（竣工验收证明或业主出具的证明文件或 其他有效证明资料））； （4）项目设计总工程师必须具有相应等级的注册类执业资格，具有类似工程管理经验；（5）投标人拟派专职安全管理部门主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效 的安全生产考核合格证书； （6）本标段不接受联合体投标。
	D04-02：宿 州埇桥区大 营镇 50MW 风 电场项目风 电场场区土 建工程	1、资质要求： 具有建筑工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质证书，营业执照及安全生产许可证。 2、信誉要求： （1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名 单； （2）未被最高人民法院在“信用中国”网站；（www.creditchina.gov.cn）列入失信 被执行人名单； （3）在“信用中国”网站；（www.creditchina.gov.cn）无因拖欠农民工工资被联合 惩戒记录； 3、业绩要求： 投标人完成过新能源建筑工程，单项合同装机容量不小于 100MW。 4、人员资格： （1）项目经理具备国家一级建造师资格和安全生产管理培训 B 证；具有类似工程施工 管理经验（提供证明文件）。 （2）技术负责人具备中级工程师及以上职称。 （3）项目安全管理人员持有安全生产管理培训合格证或具有注册安全工程师证。 5、其他要求： （1）提供近 3 年内未发生一般及以上安全事故证明或承诺。 （2）提供安全质量承诺书。 （3）未在“国家安全生产失信企业名录” 网站（www.mem.gov.cn）中或没有处于因严重不良行为受到招标人处置的状态，且没 有处于被招标人认定资格不合格处理期间。 （4）提供项目经理、项目技术负责人及项目安全员在投标单位缴纳的社保、医保及工 伤保险。（扫描件）
	D04-03：宿 州埇桥区大 营镇 50MW 风 电场项目风	1、资质要求： （1）满足下列条件 ①电力工程施工总承包二级及以上资质； （2）安全生产许可证；

6
招标公告

序 号	标段名称	资格要求
	电场场区安 装及送出线 路、升压站工 程	2、信誉要求： （1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名 单； （2）未被最高人民法院在“信用中国”网站；（www.creditchina.gov.cn）列入失信 被执行人名单； （3）在“信用中国”网站；（www.creditchina.gov.cn）无因拖欠农民工工资被联合 惩戒记录； 3、业绩要求： 投标人近三年承建过两个新能源工程。新能源工程规模不小于 50MW。 4、人员资格： （1）项目经理具备国家一级建造师资格和安全生产管理培训 B 证；具有类似工程施工 管理经验。 （2）技术负责人具备中级工程师及以上职称。 （3）项目安全管理人员持有安全生产管理培训合格证或具有注册安全工程师证。 5、其他要求： （1）提供近 3 年内未发生一般及以上安全事故证明或承诺。 （2）提供安全质量承诺书。 （3）未在“国家安全生产失信企业名录”网站（www.mem.gov.cn）中或没有处于因严 重不良行为受到招标人处置的状态，且没有处于被招标人认定资格不合格处理期间。（4）提供项目经理、项目技术负责人及项目安全员在投标单位缴纳的社保、医保及工 伤保险。（扫描件）
	D04-04：福 建瑞锆新材 料公司 BIPV 屋顶光伏项 目 EPC 总承 包	1、投标人具有如下之一：①具有住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包叁级及 以上资质，同时具有合格有效的安全生产许可证。②具有综合甲级设计资质或电力行 业乙级及以上设计资质。 2、具有近 5 年至少完成 2 个 6MWp 及以上分布式光伏电站总承包业绩（需提供与项目 业主单位签订合同、竣工验收证书等证明文件），如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。 3、项目经理须为投标人在编的注册一级建造师，具有有效的安全生产考核 B 证，并提 供证明文件。项目经理须具有近 3 年至少担任过 1 个光伏发电项目的项目经理职务（需提供公司任命文件或业主单位出具的证明文件，并提供项目经理在投标人公司近 半年以来的社保证明）。 设计负责人：应当具备工程设计类注册执业资格，具有 1 个以上光伏项目设计负责业 绩。 施工负责人：取得二级注册建造师职业资格和有效的安全考核合格证，且担任过类似 工程项目的项目副经理或技术负责人或施工负责人。

4．招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入
7
招标公告
国家电投电子商务平台官方网站（https://ebid.espic.com.cn），注册账号并下载【电 能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2 招标文件发售时间
2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 27 日 17 时 30 分（北京时间）。
热线服务：上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:30（法定节日除外）。
4.3 招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件 自愿购买，一经售出，费用不退。
4.4 招标文件购买和获取
（1）购买招标文件
登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票 信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户 名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。
中招互连 app 办理：国家电投电子商务平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成 扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下 载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。
在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术 问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：400-810-7799/010-56995650（一个工作日内 一般均会完成审核）。
（2）支付方式：线上支付。
8
招标公告
（3）获取招标文件
购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。
5．招标文件澄清
有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。
6．投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）详见“电能 e 招采投标管家”客 户端（可能发生变更，请随时查看），投标人应在投标截止时间前通过“国家电投电子 商务平台”递交投标文件。
招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表在“电能 e 招采投 标管家”客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同 一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与相关工作）。
6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。
6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。
7．发布公告的媒介
本公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中国电力设备 信息网(www.cpeinet.com.cn)和国家电投电子商务平台(https://ebid.espic.com.cn)上 公开发布。
8．联系方式
招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。
招 标 人：国家电投集团远达环保股份有限公司 地 址：重庆市北部新区黄环北路 10 号 1 幢
9
招标公告
邮 编：401120
联 系 人：孙灵袆
电 话：023-67030561
邮 箱：sunlingyi@spic.com.cn
招标代理机构：中国电能成套设备有限公司
地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号
邮 编：100080
联 系 人：朱 健
电 话：010-56995358
邮 箱：
电子招投标系统技术支持
电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 9．其他事项
无。
（签名） （盖章）
二〇二三年七月二十一日
10