【市本级】衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理

中标

鸡鸣护岸防护工程施工监理服务信息管理现场安全施工安全文明施工施工组织设计安全技术措施专项施工方案施工设备工程建设外部环境的协调工作旁站监理巡视跟踪检测平行检测工程保险监督工程施工进度核验建筑材料建筑构配件检查质量检验施工质量保证体系安全生产试验勘测设计建设工程监理施工计划施工技术方案施工进度计划施工机械设备测量控制基线各种报告履职考核用款审核工程量清单工程进度表付款凭证竣工结算设计变更业务联系单基础资料原材料半成品抽查复检复核工程验收保修维修整理技术档案资料隐蔽工程工程质量复评竣工验收监理人员高档办公用品设计技术交底会议编写会议纪要施工图工程设备到货验收资金控制付款计划资金流计划工程变更施工质量控制实验室条件工程施工合同文件设计文件检杳中间产品工程质量等级工程质量缺陷处理方案调查质量事故进度控制考勤机工程建设廉政责任书工程建设监理勘察设计建筑施工安装工程分包劳务健身交通工具办公生活设施通讯设施

金额

项目地址

浙江省

发布时间

2022/10/14

公告摘要

项目编号zlqz-2210134

预算金额880.84万元

招标公司衢州市信安湖管理中心

招标联系人郑工

招标代理机构浙江中兰工程项目管理有限公司

代理联系人小邱0570-3380568

中标公司-

中标联系人-

公告正文

【市本级】衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理

招标公告

1.招标条件

本招标项目衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）已由衢发改审〔2022〕209号批准建设，建设资金来源为政府投资，项目出资比例为100% ，项目招标人为衢州市信安湖管理中心，招标代理机构为浙江中兰工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

施工标审定预算：880.8495万元。

工程质量目标：合格。

工程概况：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度），工程等别为Ⅴ等，主要建筑物等级为 5 级。本次堤岸防护总长度 483.3 米,其中麻车里村段 253.8 米（面板冲毁段 62.9 米、上下游砼面板掏空段 20 米、坡脚防护段 170.9 米）、田畈村段 229.5 米（面板冲毁段 123.3米、砼面板掏空段 20 米、坡脚防护段 86.2 米）。

招标范围：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）的监理及相关服务。

监理服务期：监理服务期425日历天，其中施工期60日历天，缺陷责任期为365日历天。

3. 投标人资格要求

1）具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质。

2）拟派驻本项目的总监理工程师必须具有水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，并具有高级及以上技术职称证书,且在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任总监理工程师[在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日]。

3）投标人及拟派的总监理工程师已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息；外地进浙水利监理企业的授权代表人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。

4）投标人及拟派的总监理工程师未被项目所在地区（市级或省级）水利建设市场限制投标；

5）投标人及拟派的总监理工程师近3年（2019年1月1日以来）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网页面显示内容为准，有行贿犯罪行为以法院判决为准，时间以法院判决书判决的日期为准）；

6）本项目不允许联合体投标。

7）招标人对各阶段监理人员的数量及资格要求：

根据本项目特点，招标人提出以下监理人员要求，投标人应根据本条要求配置监理人员，并计算相应的投标报价。

序号	岗位	上岗证书要求	数量	服务阶段或服务期
1	总监理工程师	具有有效的水利部监理工程师资格证书，且专业为水利水电工程相关专业，并具有水利专业高级工程师职称证书	1	从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期结束为止（本工程监理服务期425日历天，其中施工期60日历天，缺陷责任期为365日历天）
2	监理工程师	具有有效的水利部监理工程师资格证书，专业为水利水电工程相关专业。	1
3	水利专业监理人员	水利专业监理人员（投标人自行聘任具有水利工程相关专业毕业）	1
注：1、根据浙江省水利厅浙水建[2013]31号文的有关规定，投标人应在本项目投标截至日前已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示拟派的总监理工程师和监理工程师相关信息；

四、招标文件的获取

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。

2、招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。

3、潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）办理投标人信息入库备案事宜。

1）未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。

2）CA办理：

（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。

（2）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：0570-3899008，15762980753。

（3）浙江CA互认办理流程：在统一登录界面右侧“CA办理入口”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：400-998-0000。

4、投标工具

投标工具有以下三家：擎州、品茗、招天下，投标人可自行选择。

擎洲公司联系方式，徐工，0570-8757622，杜工，15088719872；

品茗公司联系方式，姜工，15157078007；

招天下公司联系方式，400-0571-337。

擎洲软件生成组价请使用：广联达擎洲云计价平台：GCCP6.0。

5、潜在投标人可在衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆衢州市公共资源电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取。

6、潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

五、投标文件递交

1、投标文件递交截止时间2022年10月24日09时30分00秒。

2、投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）。

3、不见面开标大厅网址：（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）

六、发布公告媒介

浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网。

七、联系方式

招标人：衢州市信安湖管理中心

地址：衢州市府东街1090号

联系人：郑工

电话：0570-3082974

招标代理人：浙江中兰工程项目管理有限公司

地址：衢江区港汇商务广场1号楼

联系人：小邱、小余

电话：0570-3380568、17858207600

2022年10月14日

附件:
招标文件正文.doc 招标文件正文.doc [A330801001956001001]衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理.QZZF
招标文件反馈意见录入

更多咨询报价请点击 http://ggzy.qz.gov.cn//jyxx/002001/002001001/20221014/3749c936-607e-488a-af7b-3422c48a1caf.html

1、招标公告1目录二〇二二年十月施工监理招标文件衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）

招标人	：	衢州市信安湖管理中心
招标代理人	：	浙江中兰工程项目管理有限公司

2.5投标文件的递交122.4投标文件的编制102.3现场考察102.2招标文件的组成、澄清和修改92.1总则82、投标须知5

2.11签订合同152.10履约担保152.9重新招标152.8中标142.7开标与评标132.6投标文件的不予受理13

技术标目录4901、技术标495、投标文件格式474、合同文件223、评标办法172.12实质性响应招标文件资料及评审打分资料166

2、商务标61五、监理大纲60四、资格文件53三、诚信承诺书52二、法定代表人身份证明512一、授权委托书501

1.招标条件衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理招标公告1、招标公告二、投标报价计算书67一、投标报价书66商务标目录65

招标范围：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）的监理及相关服务。工程概况：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度），工程等别为Ⅴ等，主要建筑物等级为5级。本次堤岸防护总长度483.3米,其中麻车里村段253.8米（面板冲毁段62.9米、上下游砼面板掏空段20米、坡脚防护段170.9米）、田畈村段229.5米（面板冲毁段123.3米、砼面板掏空段20米、坡脚防护段86.2米）。工程质量目标：合格。施工标审定预算：880.8495万元。2.项目概况与招标范围本招标项目衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）已由衢发改审〔2022〕209号批准建设，建设资金来源为政府投资，项目出资比例为100%，项目招标人为衢州市信安湖管理中心，招标代理机构为浙江中兰工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行公开招标。

4）投标人及拟派的总监理工程师未被项目所在地区（市级或省级）水利建设市场限制投标；3）投标人及拟派的总监理工程师已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息；外地进浙水利监理企业的授权代表人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。2）拟派驻本项目的总监理工程师必须具有水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，并具有高级及以上技术职称证书,且在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任总监理工程师[在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日]。1）具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质。3.投标人资格要求监理服务期：监理服务期425日历天，其中施工期60日历天，缺陷责任期为365日历天。

四、招标文件的获取根据本项目特点，招标人提出以下监理人员要求，投标人应根据本条要求配置监理人员，并计算相应的投标报价。7）招标人对各阶段监理人员的数量及资格要求：6）本项目不允许联合体投标。5）投标人及拟派的总监理工程师近3年（2019年1月1日以来）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网页面显示内容为准，有行贿犯罪行为以法院判决为准，时间以法院判决书判决的日期为准）；

序号	岗位	上岗证书要求	数量	服务阶段或服务期
1	总监理工程师	具有有效的水利部监理工程师资格证书，且专业为水利水电工程相关专业，并具有水利专业高级工程师职称证书	1	从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期结束为止（本工程监理服务期425日历天，其中施工期60日历天，缺陷责任期为365日历天）
2	监理工程师	具有有效的水利部监理工程师资格证书，专业为水利水电工程相关专业。	1	从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期结束为止（本工程监理服务期425日历天，其中施工期60日历天，缺陷责任期为365日历天）
3	水利专业监理人员	水利专业监理人员（投标人自行聘任具有水利工程相关专业毕业）	1	从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期结束为止（本工程监理服务期425日历天，其中施工期60日历天，缺陷责任期为365日历天）
注：1、根据浙江省水利厅浙水建[2013]31号文的有关规定，投标人应在本项目投标截至日前已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示拟派的总监理工程师和监理工程师相关信息；

（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。2）CA办理：1）未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。3、潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）办理投标人信息入库备案事宜。2、招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。

品茗公司联系方式，姜工，15157078007；擎洲公司联系方式，徐工，0570-8757622，杜工，15088719872；投标工具有以下三家：擎州、品茗、招天下，投标人可自行选择。4、投标工具（3）浙江CA互认办理流程：在统一登录界面右侧“CA办理入口”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：400-998-0000。（2）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：0570-3899008，15762980753。

1、投标文件递交截止时间2022年10月24日09时30分00秒。五、投标文件递交6、潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5、潜在投标人可在衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆衢州市公共资源电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取。擎洲软件生成组价请使用：广联达擎洲云计价平台：GCCP6.0。招天下公司联系方式，400-0571-337。

招标人：衢州市信安湖管理中心七、联系方式浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网。六、发布公告媒介3、不见面开标大厅网址：（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）2、投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）。

联系人：小邱、小余地址：衢江区港汇商务广场1号楼招标代理人：浙江中兰工程项目管理有限公司电话：0570-3082974联系人：郑工地址：衢州市府东街1090号

2.1总则投标须知前附表2、投标须知2022年10月14日电话：0570-3380568、17858207600

序号	条款号	内容	说明与要求
1	2.1.1.1	招标工程名称	衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理
2	2.1.1.2	合同名称	衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理合同
3	2.1.1.3	项目编号	ZLQZ-2210134
4	2.1.1.4	招标人	名称：衢州市信安湖管理中心地址：衢州市府东街1090号联系人：郑工电话：0570-3082974
5	2.1.1.5	招标代理人	招标代理人：浙江中兰工程项目管理有限公司地址：衢江区港汇商务广场1号楼联系人：小邱、小余电话：0570-3380568、17858207600传真：0570-3380568
6	2.1.1.7	工程建设地点	衢州市信安湖
7	2.1.1.8	招标工程投资	本次招标范围内的工程施工审定预算为880.8495万元
8	2.1.1.9	资金来源	政府投资
9	2.1.1.10	招标范围	工程施工期和保修期的监理
10	2.1.1.11	监理服务期	监理服务期425日历天，其中施工期60日历天，缺陷责任期为365日历天。
11	2.1.1.12	招标方式	公开招标
12	2.1.3	投标人资格	详见招标公告
13	2.3.1	现场考察	不组织现场考察
14	2.3.2	标前会议	不召开标前会议
15	2.4.3.3	最高限价	本合同施工监理服务最高限价为22.2393万元
16	2.4.4.1	投标文件有效期	自投标截止时间起90天
17	2.4.5.1	投标保证金	本项目投标保证金采用承诺制（诚信投标承诺书格式见附件）。
18	2.4.6.1	投标文件份数	1、加密电子投标文件一份，上传至衢州市公共资源电子交易系统，作为投标文件正本。2、中标公示结束后，中标人应免费提供6份纸质投标文件副本。
19	2.5.2.1	投标截止时间	投标截止时间：2022年10月24日09时30分递交投标文件地点：将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://http://ggzy.qz.gov.cn/)
20	2.7.1.1	开标时间及地点	一、开标时间：同投标截止时间。二、开标大厅：（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）
21	2.7.1	开标程序	一、投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。二、开标程序（一）至投标截止时间，招标人委托公证处进行开标现场公证（公证费由招标人支付）。公证处工作人员宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。（二）投标人解密投标人解密时间：公证人员宣布开始解密后30分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市公共资源不见面开标大厅（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。（三）投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。（四）投标文件解密完成后，开标系统公布投标单位、投标报价、工期及其他内容。（五）投标人确认唱标完成后，投标人可通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，衢州市公共资源不见面开标大厅系统将视作自动确认。投标人对开标过程有异议的，应通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后5分钟。（六）评标结束后，招标人宣布中标候选人。公证处工作人员宣读公证词。招标人宣布开标会议结束。五、开标特别说明（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。（二）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。（三）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于3家。（四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
21	2.7.2.1	评标委员会的组建	评标委员会成员构成： 3 人，其中招标人代表 0 人，专家 3 人；评标专家确定方式：依法抽取。
21	2.7.2.2	推荐的中标候选人个数	1名
22	2.10.1	履约保证金	履约担保的形式：现金、银行保函或者保险公司保函。履约担保的金额：合同价格的2％。
23	2.11.1	合同签订	中标人收到中标通知书后7个工作日内
24	2.12	实质性响应招标文件资料及评审打分资料	在投标文件中附相关证书、证件及其他证明材料的复印件
25	投标人应按第5章“投标文件格式”规定的要求和格式填写，或格式略有改变但未致使招标文件的原意发生改变、内容不全或模糊不清、无法辨认，不影响投标文件实质性内容的评审。
投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准
注：在系统中上传投标文件时，《资格审查申请文件》模块只需放入封面即可。

2.1.1.5招标代理人：浙江中兰工程项目管理有限公司2.1.1.4招标人：衢州市信安湖管理中心2.1.1.3项目：ZLQZ-22101342.1.1.2合同名称：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理合同2.1.1.1招标工程名称：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理2.1.1概述

2.1.1.11监理服务期：监理服务期425日历天，其中施工期60历天，缺陷责任期为365日历天。质量目标：合格；2.1.1.10招标范围：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）的施工期及保修期监理；2.1.1.9资金来源：政府投资；2.1.1.8招标工程总投资及建安投资：本次招标范围内的施工招标审定预算为880.8495万元；2.1.1.7工程建设地点：衢州市2.1.1.6设计人：浙江九州治水科技股份有限公司

在招标领导小组决标前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。详见投标须知前附表。2.1.3投标人资格详见施工图纸。2.1.2工程概况2.1.1.12招标方式：公开招标。

2.1.6保密投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。2.1.5投标费用文件。2.1.4.1不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标2.1.4投标规则

2）投标须知；l）招标公告；招标文件包括下列文件：2.2.1招标文件的组成2.2招标文件的组成、澄清和修改招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.2.2.2招标人（或招标代理人）的答复将在投标截止时间3天前。2.2.2.1投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式通知招标人（或招标代理人）。招标人（或招标代理人）只对在投标截止时间5天以前收到的要求澄清的问题予以答复。2.2.2招标文件的澄清5）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。4）投标文件格式；3）合同文件；

2.2.4招标文件的质疑澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间5日前，以上款相同的形式发布。2.2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以以网上下载方式修改招标文件。2.2.3招标文件的修改澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间5日前，以上款相同的形式发布。2.2.2.3论是招标人根据需要，主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，均以补充文件为准。补充文件以网上下载方式通知所有投标人，补充文件作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的约束作用。

2.3.4招标人（或招标代理人）在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.3除由于招标人（或招标代理人）统一免费提供的条件外，在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。2.3.2投标人应对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件，其费用由投标人自行承担。2.3.1招标人不组织投标人勘察现场，投标人应根据投标工作的需要自行勘察。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。2.3现场考察投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日10天前同时向招标人、招标代理机构和招投标管理机构书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。

投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：2.4.2投标文件的组成投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。2.4.1投标文件的语言文字2.4投标文件的编制2.3.5招标人不组织召开标前会议。

5、投标保证金4、法定代表人身份证明3、授权委托书（如需）2、目录1、封面技术标：

3、投标报价书2、目录1、封面商务标：7、监理大纲6、资格文件

2.4.3.4投标报价计算书应包括各报价项目计算过程和报价汇总等内容。2.4.3.3本合同施工监理服务投标总报价最高限价为22.2393万元，超过最高限价的为无效投标。根据工程的特点、单位拟投入的人员等，投标人自行填报监理费。2.4.3.2投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金。2.4.3.1不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。2.4.3投标报价4、投标报价计算书

2.4.4.2招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将2.4.4.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。2.4.4投标文件有效期2.4.3.7投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改的投标报价计算书。2.4.3.6监理工作所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。2.4.3.5除招标人无偿提供的现场工作、生活条件外，投标人为实施监理另需的工作、生活设施及相关费用，在投标报价中单项列报并计入总报价。

2.4.6.1投标文件正本1份（即加密上传的电子投标文件），上传至衢州市公共资源电子交易系统。2.4.6投标文件的份数和签署要求2.4.5.2开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书7天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约保证金后7日内退还原账户。投标保证金不计息。2.4.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的投标保证金格式（诚信投标承诺书格式详见附件）。2.4.5投标担保以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，若接受招标人〔或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

2.5.2.1投标截止时间为2022年10月24日09时30分。2.5.2投标截止时间无2.5.1投标文件的密封和标记2.5投标文件的递交2.4.6.2电子投标文件中，应根据招标文件“第5章投标文件格式”规定的地方加盖法定代表人电子章及单位电子公章。

2.5.4投标文件的修改与撤回（或招标代理人）将不予接收。在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人2.5.3迟到的投标文件2.5.2.2招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://http://ggzy.qz.gov.cn/)。

（1）加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的；属于下列情况之一的，招标人不予受理其投标：2.6投标文件的不予受理2.5.4.3在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.6款的规定可没收其投标担保。2.5.4.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。2.5.4.1投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。招标人在本章第2.5.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。2.7.2.1开标时间和地点2.7.1开标2.7开标与评标（2）未在投标截止时间前完成上传的。

2.7.3算术性修正2.7.2.2本次评标采用综合评估法，详见第3章《评标办法》。2.7.2.1由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标办法对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。2.7.2评标开标程序：见投标人须知前附表。2.7.2.2开标程序

2.7.3.2评标委员会将按上述算术性错误修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准。l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：2.7.3.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标

2.8.1中标人的确定2.8中标2.7.4.3除按照本招标文件2.7.3.1条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。2.7.4.2投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。2.7.4.1评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。2.7.4投标文件的澄清

2.9重新招标在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，并在衢州市公共资源交易网站（http://ggzy.qz.gov.cn）依法公示，所有投标单位自行查询，不再另行通知其他未中标人。2.8.2中标通知2.8.1.3招标人将在衢州市公共资源交易信息网公示中标候选人的信息。2.8.1.2招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.8.1.1招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。

2.10.1中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人以采用现金或银行汇票或电汇或网汇或保函形式提交履约保证金，履约保证金为合同价格的2％。履约保证金在工程完工验收合格后的30天内无息退还。2.10履约担保(2)经考察，中标人候选人存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决其投标，重新招标。经评审，当有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。(1)投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1、企业部分：(1)营业执照副本；(2)资质等级证书副本；一、实质性响应招标文件资料2.12实质性响应招标文件资料2.11.2中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格。2.11.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起7个工作日内，订立书面合同。2.11签订合同

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员为3人。3.1评标组织根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择建设监理单位。3、评标办法3、投标人及拟派的总监理工程师在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的网页打印件（注：网页打印件必须是已对外公示的）。2、总监理工程师的水利部监理工程师证书和职称证书；

（3）投标人未按招标文件要求加盖单位电子印章或投标人的法定代表人未按招标文件要求盖电子章的；（2）拟派总监理工程师的资格不满足投标须知第2.1.3条要求的；（1）投标人的投标资格不满足投标须知第2.1.3条载明的投标资格条件的；开标后，评标委员会首先对技术标进行符合性审核，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标（即技术标审查不通过）处理：3.3投标文件的技术标符合性审查3.2本评标办法采用综合评估法。

3.4.1投标文件的监理大纲评审3.4技术标评标细则技术标符合性审查不通过的投标文件不再进行后续评审。（6）未响应招标文件中规定的其他实质性要求，或按照法律、法规和规章及招标文件的规定，其他应当认定投标文件无效标的。（5）投标文件未按照投标须知第2.4.2条规定的格式、内容和要求编写的；（4）投标文件字迹模糊导致无法确认涉及关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施等；

（1）投标文件中监理服务期、质量目标未响应投标须知2.1.1规定要求的；评标委员会只对技术标符合性审查已通过的其商务标进行符合性审核，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标处理：3.5投标文件的商务标符合性审查评分标准表由评标委员会全体成员在认真审阅、分析监理大纲主要内容的基础上，采用记名方式各自评分。在评审监理大纲的主要内容时，如对应评分因素有缺项的，则该项得分为0分。如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围内的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分的算术平均值。

序号	项目与标准	最高	最低
1	监理范围和服务内容是否满足招标文件的要求，监理依据是否充分	2	0.8
2	监理机构设置是否满足工程监理需要，监理人员岗位职责是否明确	2	0.8
3	监理工作程序、方法、手段和制度是否科学合理	3	1.2
4	三控制二管理一协调是否具有针对性	2	0.8
5	合同管理、信息管理、现场安全、文明施工及环境保护的管理措施是否具有针对性	2	0.8
6	监理工作重点与难点分析及对策是否切合工程特点，并具有针对性	3	1.2
7	投入的监理设施、设备及配置是否满足监理工作需要	2	0.8
8	现场安全、文明施工的管理措施是否全面	2	0.8
9	对业主或设计、施工、监理的合理化建议。	2	0.8
	合计	20	8

（7）未响应招标文件中规定的其他实质性要求，或按照法律、法规和规章及招标文件的规定，其他应当认定投标文件无效标的。（6）投标总报价超过最高限价的；（5）投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价；（4）投标文件未按照投标须知第2.4.2条规定的格式、内容和要求编制；（3）投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等；（2）投标人未按招标文件要求加盖单位电子印章或投标人的法定代表人未按招标文件要求盖电子章的；

3.5综合评分商务标评分细则（80分）评标委员会只对技术标和商务标均通过符合性审查的单位进行商务标评分计算。3.6商务标评分细则商务标符合性审查不通过的投标文件不再进行后续评审。

序号	项目与标准	得分
序号	项目与标准	最高	最低
1	（1）评分范围：通过商务部分符合性审查的所有投标文件进入评分范围。（2）评标基准价：首先确定评标控制价A:由公证处工作人员随机抽取评标控制价下浮率m，m值在6.0%(含)-10.0%(含)共九档（每0.5%为一档）中随机抽取一个值，则评标控制价A=(1-m)*投标最高限价。其次，以投标最高限价的85%作为成本控制价，在有效报价低于或等于A，高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为评标基准价，投标人报价低于成本控制价的工程部分商务评分得零分，如全部投标人报价均高于A时以A作为评标基准价。（6）计算得分以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。1）投标评标价等于评分基准价时，得满分（80分）。2）投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣 1分。3）投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣 2 分。以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。	80	0

（3）本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。经评标委员会评审，若有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。（2）投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。（1）评标委员会根据综合评分由高到低对投标人进行排序，并推荐1名中标候选人，以综合评分最高的投标人为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会采用抽签方式确定排序。3.6推荐中标候选人投标单位的综合得分为技术标和商务标得分的总和，最高得分为100分。以上内容评分时保留两位小数（第三位四舍五入）。

2）评标的内容、过程和结果；1）开标记录；(3)评标报告应包括以下内容：(2)评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。(1)评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。3.7评标报告

3.8决标(4)中标候选人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》要求进行公示，公示期为1天。投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。6）其他建议。5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；4）询标澄清纪要；3）废标情况详细说明及相关依据；

3)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；2)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；1)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；（4）凡在同一招标项目的评标中，发现有下列行为的，经评标委员会半数以上成员认定有串标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废标，不再对其进行评审，也不影响招标工程的继续评审：（2）如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，将重新依法组织招标。（1）中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人将重新组织招标。

委托人：水利工程施工监理合同书4、合同文件6)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。5)不同投标人的投标文件相互混装；4)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供（工程名称）依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人）,合同名称：项目编号：监理人：

5、工期：4、工程总投资（人民币，下同）:万元3、工程等别（级）:2、建设地点：1、工程名称：一、工程概况

三、监理服务内容、期限4、监理阶段：(施工期、保修期)3、监理项目投资：2、监理项目内容及主要特性参数:1、监理项目名称：二、监理范围

五、监理合同的组成文件及解释顺序监理正常服务酬金为（大写），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。四、监理报务酬金自年月日至年月日2、监理服务期限：l、监理服务内容:按专用合同条款约定

6、监理大纲：5、通用合同条款；4、专用合同条款；3、投标报价书；2、中标通知书；l、监理合同书（含补充协议）;

或授权代表人：（盖章）或授权代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）委托人：（盖章）监理人：（盖章）七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本份，委托人执份，监理人执份。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。7、双方确认需进入合同的其他文件。

开户银行：开户银行：传真：传真：电子信箱：电子信箱：电话：电话：邮政编码：邮政编码：单位地址：单位地址：

第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：词语涵义及适用语言第一部分通用合同条款签订时间：年月日签订地点：帐号：帐号：

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。十一、“现场”指监理项目实施的场所。十、“天”指日历天。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。通知和联系第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。监理依据

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求：第七条委托人享有如下权利：委托人的权利

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；第八条委托人赋予监理人如下权利：监理人的权利五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；五、审核和签发工程计量、付款凭证；四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；三、核查并签发施工图纸;

第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。第九条工程建设外部环境的协调工作。委托人的义务九、专用合同条款约定的其他权利。

理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。监理人的义务文件直接或间接用于其他工程建设之中。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。监理服务酬金第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。合同变更与终止第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。争议的解决第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条，第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。违约责任

第三条本合同的监理依据为：监理依据第二部分专用合同条款第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。其他第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双力仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。设计文件、技术要求和图纸；上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；相关的监理规范；国家法律、法规、规章及技术标准；

3、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的；2、未经发包人同意，擅自更换总监理工程师；1、未经发包人同意，入驻工地的总监及监理工程师与投标文件不一致。五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同；第七条委托人的权利

1、支付监理服务费超过合同规定时间3个月以上；八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：第八条监理人的权利4、总监每月驻工地时间未达到招标文件要求的。

第十条委托人向监理机构免费提供的资料为：委托人的义务九、委托人赋予监理人的其他权利：无

序号	资料名称	份数	提供时间	收回时间	保存和保密要求
1	施工招标文件	1	根据招标进度提供	按第十七条的规定	保存完整，不得泄露
2	施工投标文件	1	根据招标进度提供	按第十七条的规定	保存完整，不得泄露
3	施工图	8	根据工程进度，逐步提供	按第十七条的规定	保存完整，不得泄露
4	施工承包合同	1	签订施工合同后7天	按第十七条的规定	保存完整，不得泄露

监理期间监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。发包人不提供任何工作、生活设施。第十三条本条款改为：一般文件7天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复。第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一、人员及驻地要求本条款补充如下：第二十条监理服务内容衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）的施工期及保修期监理。监理人的义务第十七条监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，投保的费用应已计入报价中。

监理服务期限：自年月日至年月日。施工监理工作范围为：详见工程概况相关条款。二、监理范围及监理期限：3、在工程实施时，监理单位可以根据施工进度及施工强度合理调配监理人员驻扎工地的时间，如需调配人员的事先应报发包人审批同意后方可实施。2、拟派监理人员可以根据工程实际进度情况适当按排人数，但人数的增加或减少必须事先向委托人提出书面申请，征得委托人同意。1、总监理工程师或监理工程师未经委托人同意不得擅自更换。如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。

工程进度：按承包人投标文件中承诺进度控制，力争提前完工；工程质量：一次性验收合格；本工程项目监理目标为：（一）监理目标施工工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师行使监理合同委托的权限，全面负责受委托的监理工作，监理工作内容主要包括：工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工以及在工程建设期间涉及到的所有配套工程的监理，合格工程量审核签证，协调有关单位间的工作关系。三、监理工作内容及职责

按作业程序进行监理；出具建设工程监理工作报告；按编制的工程监理细则实施监理；按工程建设进度，分专业编制工程监理细则；（二）监理人的具体工作内容：工程安全：无死亡责任事故。

审批承包人编制的年、季、月施工计划，检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求承包人或提请发包人及时采取措施，确保计划工期。督促、检查承包人严格执行工程承包合同、现行规范、规程、标准和设计要求进行施工，控制工程施工质量。审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全文明施工保证体系，提出审查意见，并督促实施。检查施工机械设备的完好率及施工人员进场情况，核验测量控制基线的准确性，检查测量设备的鉴定证书。审查承包人的各项施工准备工作，协助发包人办理开工手续。若因监理人原因造成开工日期滞后，则监理人应承担相应的违约责任。（三）监理人的具体职责：做好监理部自身的规范化管理和督促项目部规范化管理。

在履约过程中，对于发包人和承包人提交的有关工程的通知和各种报告，需要监理人审核、核对或确认后转交的，监理人应在7天内审查和转交，若因越过时限给工程带来损失，应由监理人承担违约责任。根据施工承包合同，对承包人的现场管理人员进行履职考核。根据施工进度计划协助发包人编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，核实承包人提交的工程进度表和工程量清单，签发付款凭证；协助发包人进行工程竣工结算工作。对承包人及设计人提出的设计变更及业务联系单等要求进行审核，监理人应提供详实的基础资料，阐明必要的理由及处理意见，并报请发包人审批；对于追加工程造价的，必须报请发包人同意并签发，否则，结算时不予以追加工程造价。审查施工使用的原材料、半成品、成品设备的质量，并进行抽查和复检。原材料和半成品抽检率按规范执行，规范没有规定的，为规定的承包人（或材料供应商）自检数的10~20%。跟踪复核、验收承包方施工测量放样。

督促承包人及时完成保修期间的缺陷维修。检查、督促承包人整理合同文件和技术档案资料。组织单元工程和隐蔽工程的检查、验收；组织发包人和承包人进行分部工程验收；提出工程质量复评意见，参加单位工程验收、竣工验收。按时参加发包人召集的会议，及时传达、执行发包人有关工程建设的指令，定期向发包人提出书面监理报告，对突发的重大问题及时报告。当承包人管理水平低、技术素质差，不能保证工程质量与施工进度时，有权签发监理通知和建议调换施工队伍。接受质量监督机构以及发包人对监理工作的监督和检查，及时向发包人提交监理工作报告及发包人要求的有关专题报告或资料。

赔偿金=直接经济损失*10%监理人在责任期内因过失而造成发包人经济损失（包括质量和安全事故、工期延误等），应当进行赔偿，并在履约保证金中扣取或直接从监理费中扣除，不足部分另外支付。赔偿金按以下方法计算：（3）与所监理建设工程的承包人或建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系、经营性服务关系或者其他利害关系，而接受该工程建设单位的监理委托。（2）与被监理的建设工程承包人串通，弄虚作假，降低工程质量标准；（1）转让建设工程监理业务；（四）监理人在责任期内，应当严格履行监理合同约定的义务，严禁下列行为：

监理服务酬金第三十一条在本合同终止后365天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。第二十七条需旁站监理的工程重要部位、关键工序是：按照监理人提出经发包人确认的“监理大纲”要求，对工程的关键部位、关键工序进行旁站监理。本条款补充如下：监理人更换总监理工程师和其他主要监理人员按本专用条款第四十二条第二款第（三）项执行。第二十一条监理人应当在本合同生效后15天内组建监理机构，并进驻现场。赔偿金的总额不超过扣除已缴纳税收后的监理费总额。

第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：注：本项目施工标审定预算为880.8495万监理合同结算价=（本项目经审价后确定的结算造价╳本项目监理合同签约价）÷本标段的建安投资。监理服务费按每个季度支付一次，每次支付监理费＝本期施工核准已完工程造价×（本项目的监理合同签约价÷本标段的建安投资）×85％；该项目完工验收合格，经审价结束并递交齐全的监理资料后支付至本项目的监理合同结算价的98.5%；余下的1.5%在保修期满后且14天内结清。监理服务费采用可调总价承包，按项目经审价后确定的结算造价进行同比例调整。第三十二条监理正常服务酬金支付方法：

违约金：监理酬金的5‰/每次。第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约责任监理人应根据施工强度合理安排监理人力资源，并应充分考虑施工进度安排，完成监理任务。工期推迟或延误时监理服务酬金均不予增加，监理人在投标报价时应充分考虑该风险因素。本工程计划监理服务期为施工中标通知书发放之日进驻现场，直至竣工验收结束，提交竣工资料之日止（包括保修期），监理服务期包括监理前期（签订合同之日~下发监理进场通知）、现场监理期和工程保修期。本工程监理费用除合同约定条款外，不因政策性调整、调价、工期等任何因素而调整。监理机构的附加服务酬金，双方另行签订补充协议。

（三）监理人未实现合同约定的安全目标，发生死亡事故。（二）监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成经济损失。（一）未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任。一、在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：第四十二条删除本款全文，并代之以：第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：逾期付款违约金=违约金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。

（九）监理人的监理日记不能反映工程实际施工过程。（八）监理人未及时按指定要求配备交通工具及办公、测量、检测等设备。（七）监理人管理不严格，在工作中出现监理人员玩忽职守等情况。（六）监理人不按照有关规定进行监理工作或不体现业主合理的意图。（五）总监理工程师或其他监理人员现场履职当月脱岗。（四）监理人更换或擅自更换总监理工程师或其他监理人员。

1、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金1万元：（三）监理人更换总监理工程师或其他监理人员、总监理工程师或其他监理人员现场履职当月脱岗的违约按下列条款执行：（二）监理人因自身责任未能在约定时间内按监理规划组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，应承担违约责任，影响工期滞后，违约金按每天一千元计取；影响工期滞后一个月以上，违约金为合同金额的10%。（一）监理人在签订合同前未能向发包人提交合同金额2%的履约保证金，发包人可取消监理人中标资格。二、对上述的违约行为，监理人应按以下规定承担违约责任：（十）监理人不按施工承包合同对承包人的现场管理人员进行履职考核。

4、监理人擅自更换总监理工程师或其他监理人员的，除委托人有权解除合同外，按当月脱岗负违约责任。3、更换专业监理工程师、监理员的，按照上述收取项目总监理工程师更换的违约金标准的相同情形减半支付更换的违约金。监理人更换总监理工程师或其他监理人员的，重新拟派人员的资格及资历必须满足招标公告或招标文件中的要求，并经发包人同意后，方可更换。业主认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的。2、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金5000元：⑵有违法、违规、违纪行为，被暂停或吊销任职资格的；⑴因本人原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；

（九）监理人的监理日记不能反映工程实际施工过程，应支付合同金额的5%的违约金。（八）监理人未及时按规定要求配备交通工具及办公、测量、检测等设备的，发包人可在分期支付的监理费中扣留相应的设备费用。（七）监理人不按照有关规定进行监理工作，应承担违约责任，违约金为5万元。（六）监理人在责任期内因过失造成发包人经济损失，除支付违约金外，应当进行赔偿，赔偿方法同专用合同条款第二十条第二款第（四）项。（五）监理人发生专用合同条款第四十二条第一款第二项违约行为，应承担违约责任，违约金为合同金额的15%；造成经济损失的按直接损失的10%赔偿。（四）监理人因自身原因未实现合同约定的安全目标，每发生一次发生死亡事故或重大安全事故分别支付合同总价3%的违约金，并按有关安全规定，追究总监及相关人员责任。

（十二）由于监理方现场监理工作不到位或未及时向施工单位提出书面整改通知的，且经发包人检查督促监理方后，监理方仍未改正的，发包人可处1000元/次的罚款。本项罚款累计数额不超过合同签约价的10%。在项目实施时，招标人将对总监理工程师、专业监理工程师、监理员进行考勤。考勤方式采用业主单位的钉钉考勤。在工程实施时，监理单位可以根据施工进度及施工强度并经发包人同意后合理调配专业监理工程师和监理员驻扎工地的时间，驻扎工地后招标人将对其进行考勤，如需调配人员的事先应报委托人审批同意后方可实施。考核的时间为开工之日起，完工验收合格止。承包人的总监理工程师连续2个月及以上每月驻工地的天数少于21天，发包人有权解除合同。（十一）总监理工程师和其他监理人员应及时进驻工地且每月驻工地时间不得少于21天。若驻工地时间每月少于21天，则总监理工程师每不足一天扣2000元作为违约金，其他监理人员每人每不足一天扣1000元作为违约金。（十）监理人不按施工承包合同约定对承包人的现场管理人员进行履职考核，未能在每月25日前提交履职考核结果或篡改考核结果的，每发生一次，须支付违约金5000元。

二、仲裁机构为：合同履行所在地的仲裁机构。一、争议调解机构为：工程所在地上级主管部门。第四十三条争议调解、仲裁机构：争议的解决以上违约金的总额不超过扣除已缴纳税收后的监理费总额。

（一）设计方面本合同监理服务内容：第三部分附件第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方另行协商。其他

（二）采购方面5、其他相关业务。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。（三）施工方面3、其他相关业务。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。1、协助委托人进行采购招标。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划：向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。10、协调施工合同各方之间的关系。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

二、考勤时间：考勤时间为每天的7:30-9:30和16:30-18:30。一、本制度适用范围和对象：本考勤制度适用于市本级水利建设项目。考勤对象为现场业主代表，监理单位、施工单位按照投标文件要求所承诺到位的人员，主要包括监理单位的总监理工程师、监理工程师、监理员，施工单位的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员。为进一步规范市本级水利建设市场秩序，根据市监管办《衢州市政府投资项目建设工程标后管理办法（试行）》（衢监管办发〔2010〕12号）文件精神，拟定市本级水利建设项目施工现场重要岗位考勤制度。市本级水利建设项目施工现场重要岗位考勤制度15、其他相关工作。

（1）施工中标价200万元以内的，施工单位的项目负责人（或技术负责人）、安全员、监理单位的监理员1人（不同专业可合并计算）出勤天数须达到21天以上，不足天数按照每天1000元扣除违约金（下同）。如现场管理有需要的，施工单位、监理单位其他人员必须在现场，如未在现场的，作脱岗扣除相应违约金（下同）。2、监理、施工单位考勤要求（具体见招标文件和合同规定）：1、现场业主代表考勤要求：工程正常施工期间，要求现场业主代表一个月现场考勤到岗15天次以上。五、考勤要求四、考勤信息。考勤信息要求确保真实有效，由局机关纪委会同项目法人每月提取一次。如有发现监理、施工单位存在考勤信息弄虚作假，视情节轻重报市水行政主管部门予以处理。三、考勤机管理。考勤机使用及设备完好由监理单位负责管理，局机关纪委和项目法人设置管理密码，市纪委驻市水利局纪检组负责监督。考勤机一般固定安放在施工现场，未经批准不得擅自移动考勤机。考勤机出现故障应及时向业主代表报告，业主代表负责记录、保修，期间由局机关纪委会同项目法人到现场清点考勤。因机器故障未报而造成相关损失，由监理单位负责承担。

六、其它5、如监理、施工单位相关人员连续2天未在施工现场，需向业主代表书面请假，经批准同意后才能离岗。重要隐蔽工程施工期间，相应人员必须在岗，如未在岗的，按照旷工依规予以严肃处理。4、如非监理、施工单位原因造成工期延误的，合同工期外的人员到位情况根据现场施工要求，以书面形式重新明确后，需到场人员按要求考勤。3、如主要分部、分项工程因政策处理原因无法正常施工，次要分部、分项工程可以正常施工或无法施工的，由项目法人、监理、施工单位根据现场实际需要，约定需要到场人员，并作书面备案，需到场人员按要求考勤；如次要分部、分项工程因政策处理原因无法正常施工，但主要分部、分项工程仍可以正常施工的，监理、施工单位需按合同要求考勤。（3）施工中标价500万元以上的，施工单位项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员和监理单位总监理工程师、监理工程师、监理员出勤天数均应达到21天以上。（2）施工中标价200万至500万元的，施工单位项目负责人（或技术负责人）、施工员（或质检员）、安全员和监理工程师、监理员（不同专业可合并计算）的出勤天数须达到21天以上，如现场管理有需要的，施工单位、监理单位其他人员必须在现场。

工程项目名称：工程建设廉政责任书3、本制度自公布之日起试行，相关内容由项目法人负责解释。为防止不良企业恶意侵害项目建设，项目法人在合同签订前可与监理、施工单位约定自罚自律处理协定，减少不良企业对市本级水利建设干扰。2、监理单位、施工单位按合同需到位的人员考勤，有1人或以上一个月到位率不足50%，除上缴相应违约金外，项目法人报市水行政主管部门予以书面通报；出现2个月到位率不足50%，项目法人建议市水行政主管部门及相关监管部门作出相应处理。1、监理、施工单位考勤天数达不到合同要求的，按照合同规定，上缴相应违约金至衢州市水电发展总公司基本账户，如未及时上交的，则下月进度款不予支付。

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。监理单位（乙方）：建设单位（甲方）：工程项目地址：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方责任（四）发现对方在业务中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。（二）严格执行建设工程建设监理合同文件，自觉按合同办事。

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计，建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行合同，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。

第四条违约责任（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监管部门各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程监理合同的附件，与工程施工合同有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给预党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

5、投标文件格式年月日年月日电话：电话：地址：地址：（委托代理人）：（委托代理人）：法定代表人：法定代表人：

投标人：(加盖单位电子公章)投标文件技术标（项目编号：ZLQZ-2210134）衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理1、技术标

三、诚信承诺书二、法定代表人身份证明一、授权委托书（如需）技术标目录年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）

附：委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。一、授权委托书五、监理大纲四、资格文件

年月日身份证号码：委托代理人（姓名，无须签字或盖章）：身份证号码：法定代表人（盖法定代表人电子章）：投标人（盖单位电子公章）：

成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：二、法定代表人身份证明

投标人：（盖单位电子公章）附：法定代表人身份证复印件特此证明。职务：系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：身份证号码经营期限：

以下情形投标保证金将不予退还：我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。如果有违反以下投标保证金不予退还条款之一的，我单位愿意接受补缴1000元金额的投标保证金，并在规定时间内把款项打入招标人指定保证金专户，同时接受相关违法违规行为处罚。本单位参与项目投标活动，并郑重承诺：（招标人）：三、诚信承诺书年月日

日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）承诺单位：（盖章）3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

投标人：（盖单位电子公章）投标人基本情况表（格式）4.1投标人基本情况表四、资格文件

单位名称

通讯地址

传真

邮政编码

电话

联系人

电子信箱

成立时间

法定代表人

姓名

职务

职称

技术负责人

姓名

职务

职称

专业资质等级

资质等级证书编号

法人营业执照证号

注册资金

开户行名称

银行帐号

单位总人数（人）

其中

总监理工程师（人）

高级职称人员（人）

单位总人数（人）

其中

监理工程师（人）

中级职称人员（人）

单位总人数（人）

其中

其他（人）

初级职称人员（人）

近三年监理合同总价（万元）

4.2.1强制性资格条件——企业要求表4.2强制性资格条件年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）

序号	资格条件		投标人达到的程度	证明文件
1	企业资质	具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质		①营业执照；②资质证书；③在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的网页打印件

年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）2．按招标文件投标人须知第2.12条，附本表相关的复印件并加盖单位电子公章。注1．“投标人达到的程度”由投标人自行填写，填写的内容为“符合”或“不符合”。

法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）2．按招标文件投标人须知第2.12条，附本表相关的复印件并加盖单位电子公章。注1．“投标人达到的程度”由投标人自行填写，填写的内容为“符合”或“不符合”。4.2.2强制性资格条件——总监理工程师要求表

序号	资格条件		投标人达到的程度	证明文件
1	总监理工程师	具有水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，并具有高级及以上技术职称证书		1、水利部监理工程师证书；2、职称证书；3、在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的网页打印件（并加盖单位公章）

拟派本招标项目（招标项目名称）的总监理工程师（姓名）在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任总监理工程师的情形[在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日]。我公司及拟派总监理工程师（姓名）郑重承诺：（招标人名称）：4.3总监理工程师无在建工程的承诺书年月日

承诺书4.4投标人及拟派总监理工程师的诚信承诺书年月日法定代表人：(盖法定代表人电子章)投标人：(盖单位电子公章)以上承诺如有虚假，愿意接受由行政主管部门列入不良行为记录。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

（1）自愿放弃中标资格；（2）接受有关行政部门的相关处理。以上承诺如有虚假,且影响整个招投标活动时，自愿承担以下两项责任：3、我方所提供的所有资料真实可信，不存在弄虚作假情况。2、我方及拟派的总监理工程师未被项目所在地区水利建设市场限制投标。1、我方及拟派的总监理工程师自2019年1月1日以来无行贿犯罪记录。我方已仔细研究和阅读了招标文件，并郑重承诺如下：

年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）特此承诺。

说明：本表人员的更换须经发包人的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。序号姓名性别年龄学历专业职称从事监理工作年限监理工程师证书编号拟任职务拟进场时间序号姓名性别年龄学历专业职称从事监理工作年限监理工程师证书编号拟任职务拟进场时间表3.5–1拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表4.5主要监理人员情况

说明：1、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（岗位）证书等复印件；表4.5-2拟任本工程主要监理人员情况表年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

姓名	性别		出生年月
职称	学历		毕业时间
毕业院校		所学专业
监理专业
工作年限		从事监理工作年限
拟在本工程中承担的职务
主要工作经历及业绩：

一、监理工程概况；监理大纲应包括（但不限于）下列内容：五、监理大纲年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

七、监理工作重点与难点分析及对策；六、合同管理、信息管理、现场安全、文明施工及环境保护的管理措施；五、三控制二管理一协调；四、监理工作程序、方法、手段和制度；三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；二、监理范围和服务内容，监理依据；

（项目编号：ZLQZ-2210134）衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理2、商务标十、对业主或设计、施工、监理的合理化建议。九、现场安全、文明施工的管理措施；八、拟投入的监理设施、设备及配置计划；

商务标目录年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）投标文件商务标

衢州市信安湖管理中心：项目编号：ZLQZ-2210134项目名称：衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理一、投标报价书二、投标报价计算书一、投标报价书

联系人：电话：联系地址：邮编：3.本投标书自递交你方起90天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。2.我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起7个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并提交合同价的2%履约担保，履行规定的一切责任和义务。监理服务费（监理报酬）为人民币（大写）。监理总服务期为个日历天（其中）。项目总监理工程师为（身份证号码）。质量目标为合格。1.我方已全面阅读和研究了衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方发包的衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）的施工监理全部内容进行投标。

2.1报价组成二、投标报价计算书年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）电子信箱：传真：

单位：元监理服务酬金投标报价表衢州市本级鸡鸣护岸防护工程（2022年度）施工监理2.2报价组成计算投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标项目正常监理服务所需费用，包括监理人员费、工作生活设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金等。投标人应按上述5项分项计算列报，汇总计入投标报价。各投标人结合自身实际进行投标报价。

项号	项目	合价金额
A	监理人员费
B	设施设备购置和使用费
C	管理费
D	利润
E	税金
合计

单位：元A监理人员费计算表年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

序号	岗位设置	人月数	标准（元/人月）	金额
1	总监理工程师
2	监理工程师
3	辅助人员
4	合计

单位：元B设施设备购置和使用费计算表年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

序号	设施设备名称	规格	数量	购置费（或折旧费）	运行费用	金额（小计）
一	办公生活设施


二	通讯设施


三	交通工具

四	其他
	合计