焦作车务段集团公司货运实训基地学员餐厅改造项目发包公告
（项目编号：JZCWD-LXGC-2023-059）

1.发包条件
本发包项目 焦作车务段集团公司货运实训基地学员餐厅改造项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。
2.项目概况与发包范围
2.1土建装饰工程
3号仓库中部拆除既有轻质隔墙，封堵南侧门窗，新做加气砼砌块隔墙及构造柱（卫生间采用轻钢龙骨硅酸钙板内隔墙），将既有库房东侧296.70m2分隔为餐厅、操作间、粗加工间、主食库、副食库、更衣室、卫生间；西侧维持现状(仅屋面治漏)。屋面治漏：拆除防水层，重新找平，新做4mmSBS卷材防水。
装饰标准：操作间、粗加工间新做800*800mm地板砖地面，瓷砖墙裙1.8m高，上部乳胶漆墙面，轻钢龙骨铝扣板吊顶；餐厅、主食库、副食库、更衣室新做800*800mm地板砖地面，乳胶漆墙面，轻钢龙骨铝方通吊顶；卫生间新做防水，采用防滑地板砖，瓷砖墙面，轻钢龙骨铝扣板吊顶；室外门更换为不锈钢玻璃地弹门，窗户更换为彩铝中空玻璃推拉窗。盥洗台采用成品大理石台面，盥洗台前做防水防雾镜；大便器隔断采用抗倍特板。
2.2室内外给排水工程
食堂操作间水源自既有给水干管就近接引。室内外给水管采用无规共聚聚丙烯给水管（PP-R），热熔连接。室内排水管采用硬聚氯乙烯管道（PVC-U），室外排水管采用HDPE双壁波纹管。室外新做隔油池1座，食堂废水经隔油池处理后排入新建卫生间污水检查井。食堂设油烟净化设备1套，油烟经净化后排放。
2.3照明及动力配电系统，弱电系统；消防设施配备。
2.4其他的整治项目；
2.5相关事项以现场实勘和图纸为准；
2.6建设地点：焦作车务段；
2.7发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。
2.8计划工期：60日历天。
2.9包段划分：发包范围按一个包段划分。
3.承包人资格要求
3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。
3.2本次发包不接受联合体承包。
3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。
3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。
4.公示、报名及获取发包文件
4.1凡有意参加承包者，请于2023年9月27日至2023年10月9日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。
5.承包文件的递交
5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。
7.联系方式
发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段
地址：河南省焦作市解放区车站街18号
邮编：454000
联系人：郭工
电话：0391-2564882
电子邮件：2646670100@qq.com

中国铁路郑州局集团
有限公司焦作车务段
2023年9月27日