中标
莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村投标邀请书
农村生活污水提升治理软基处理1m深块石换填道路工程桥梁工程排污工程污水排水管塑料检查井消能井一体化泵站隧道工程路灯土方工程路面拆除与修复工程污水管道施工机械台班水泥混凝土路面拆除计井字脚手架基坑/沟槽支护围堰便道及便桥洞内临时设施大型机械设备进出场及安拆施工排水降水材料二次搬运运距爆破安全措施试验爆破措施大型机械基础大型机械检测水上支架平台施工围挡天然中砂河砂净干砂机制砂混合砂管道回填砂接户管管件PE化粪池重型井盖轻型井盖De160管De110管管道底换填彩钢夹心板围挡可移动式临时围挡抽水台班给排水燃气管道电线电缆甲供材料HDPE双壁波纹管隔油池市政公用工程施工房屋建筑和市政基础设施工程总承包给水工程橡胶圈施工组织设计咨询建筑装修幕墙智能化钢结构消防环境卫生甲供甲控设备号码球安装材料永久占地临时占地进场设备明细表资质证书安全许可证施工材料合格证明施工进度计划专项施工方案工程拨款申请书预算书知识产权运输超大件超重件交通设施维修养护场内交通现场施工管理隐蔽工程验收记录工程量的确认劳保核定卡地质勘察报告施工图纸竣工图纸工程联系单现场签证单总承包服务自来水通信线路工程照管半成品保护工程设备隐蔽工程检查治安保卫地下管线电力杆线地下供水管线缆线路桥设施保护工作防雷电防火防空中坠落物安全防护计生外来人员暂住手续施工现场文明施工检查安全文明施工修改测量放线测量基准点基准线水准点样品试验设备检验修建临时设施电讯线路立户接入点水表自备发电机施工设备工艺试验设计变更工程勘察设计施工图设计小规模工程钢材钢构件单机无负荷试车投料试车无负荷联动试车照明警卫护栅警告标志施工场地清洁卫生施工现场应清洁卫生建筑物构筑物文物保护建筑古树名木施工场地交通环卫施工噪音管理相关费用大宗设备建筑材料装修材料材料的保管成品半成品土方及垃圾渣土弃运房屋建筑和市政基础设施工程施工污水管网工程井底加固打圆木桩沉泥井倒虹井围墙挡墙型钢螺纹钢筋线材镀锌铁丝圆钢
金额
-
项目地址
福建省
发布时间
2022/11/29
公告摘要
公告正文
莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村投标邀请书
[2022]木澜莆招字H043号
1.招标条件
本招标项目莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村已批准建设，项目业主为莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 ，建设资金来自财政拨款，招标人为莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 ，委托的招标代理单位为福建木澜项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。邀请单位为：中建鹭港建设有限公司、福建鑫晟嵘建筑工程有限公司、福建省万陆建设发展有限公司。
2.项目概况和招标范围
1)建设地点：莆田市荔城区 ；
2)工程建设规模：约232万元 ；
3)招标范围和内容：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明) ；
4)工期要求：总工期：90个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/ ；
3.投标人资格要求及审查办法
1)本招标项目要求投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上 资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；
2)投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二 级市政公用(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；
3)本招标项目不接受联合体投标；
4)非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；
5)投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；
6)投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；
7)投标人不得属于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单，且在“黑名单”管理有效期内的企业；
8)投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；
9)本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。
4.招标文件的获取
4.1招标人自2022年11月29日起在莆田市荔城区人民政府网上发布投标邀请书，投标人可登录网站自行下载招标文件。
5. 书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田市荔城区人民政府网下载的为准。
6.评标办法
本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。
7.投标保证金的递交
7.1本招标项目的投标保证金为肆万元整 （￥40000元）投标人必须在开标时与递交投标文件的同时以现金形式向招标人缴交，投标保证金需用档案袋密封好并加盖公章。未按要求缴交投标保证金的投标文件招标人不予接收，接收的予以退还。
7.2未中标单位投标保证金当场退还。中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内退还。
8.投标文件的递交
1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2022年12月9日10时00分，提交地点为：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司三楼会议室。
2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
9.发布公告的媒介
招标人同时在莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）发布投标邀请书。
10．公告其他说明：参加开标活动的人员应佩戴口罩，主动接受体温检测，无异常状况及体温检测合格后方可进入开标场地并服从现场工作人员安排。递交投标文件时需排队递交（间隔1米）并出示八闽健康码，否则不予接受投标文件。
11.联系方式
招标人：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司
地址：莆田市荔城区
电话：陈先生
联系人：13599897956
招标代理机构：福建木澜项目管理有限公司
地址：莆田市城厢区
电话：15860004673
联系人： 陈先生
时间：2022年11月29日
附件下载：
- 发布材料（莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村）.rar发布材料（莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村）.rar
更多信息请点击http://www.ptlc.gov.cn/zwgk/ggzypz/gcztb/202211/t20221129_1780314.htm查看
工程名称：莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村市政工程招标控制价编制说明
建设地点：莆田市荔城区；项目概况和招标范围本招标项目莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村已批准建设，项目业主为莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司，建设资金来自财政拨款，招标人为莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司，委托的招标代理单位为福建木澜项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。邀请单位为：中建鹭港建设有限公司、福建鑫晟嵘建筑工程有限公司、福建省万陆建设发展有限公司。招标条件[2022]木澜莆招字H043号投标邀请书
投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级市政公用(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；本招标项目要求投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；投标人资格要求及审查办法工期要求：总工期：90个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/；招标范围和内容：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明)；工程建设规模：约232万元；
投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；投标人不得属于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单，且在“黑名单”管理有效期内的企业；投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；本招标项目不接受联合体投标；
本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。6.评标办法5.书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田市荔城区人民政府网下载的为准。4.1招标人自2022年11月29日起在莆田市荔城区人民政府网上发布投标邀请书，投标人可登录网站自行下载招标文件。招标文件的获取本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。
2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2022年12月9日10时00分，提交地点为：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司三楼会议室。投标文件的递交7.2未中标单位投标保证金当场退还。中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内退还。7.1本招标项目的投标保证金为肆万元整（¥40000元）投标人必须在开标时与递交投标文件的同时以现金形式向招标人缴交，投标保证金需用档案袋密封好并加盖公章。未按要求缴交投标保证金的投标文件招标人不予接收，接收的予以退还。投标保证金的递交
地址：莆田市荔城区招标人：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司11.联系方式10．公告其他说明：参加开标活动的人员应佩戴口罩，主动接受体温检测，无异常状况及体温检测合格后方可进入开标场地并服从现场工作人员安排。递交投标文件时需排队递交（间隔1米）并出示八闽健康码，否则不予接受投标文件。招标人同时在莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）发布投标邀请书。发布公告的媒介
联系人：陈先生电话：15860004673地址：莆田市城厢区招标代理机构：福建木澜项目管理有限公司联系人：13599897956电话：陈先生
时间：年月日
工程名称：莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村清单编制说明
招标人：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司(盖单位章)招标编号：[2022]木澜莆招字H043号招标项目名称：莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村（邀请招标）施工招标文件莆田市房屋建筑和市政基础设施工程
(一)总则第二章投标须知第一章投标邀请书目录日期：2022年11月招标代理机构：福建木澜项目管理有限公司(盖单位章)
第三章合同条款(六)标后管理(五)授予合同(四)开标、评标及定标(三)投标文件(二)招标文件
招标条件第一章投标邀请书第五章工程预算价文件法定代表人授权委托书(格式)法定代表人资格证明书(格式)第四章投标文件格式
工期要求：总工期：90个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/；招标范围和内容：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明)；工程建设规模：约232万元；建设地点：莆田市荔城区；项目概况和招标范围本招标项目莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村已批准建设，项目业主为莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司，建设资金来自财政拨款，招标人为莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司，委托的招标代理单位为福建木澜项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。邀请单位为：中建鹭港建设有限公司、福建鑫晟嵘建筑工程有限公司、福建省万陆建设发展有限公司。
投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；本招标项目不接受联合体投标；投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级市政公用(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；本招标项目要求投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；投标人资格要求及审查办法
4.1招标人自2022年11月29日起在莆田市荔城区人民政府网上发布投标邀请书，投标人可登录网站自行下载招标文件。招标文件的获取本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；投标人不得属于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单，且在“黑名单”管理有效期内的企业；投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；
7.2未中标单位投标保证金当场退还。中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内退还。7.1本招标项目的投标保证金为肆万元整（¥40000元）投标人必须在开标时与递交投标文件的同时以现金形式向招标人缴交，投标保证金需用档案袋密封好并加盖公章。未按要求缴交投标保证金的投标文件招标人不予接收，接收的予以退还。投标保证金的递交本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。6.评标办法5.书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田市荔城区人民政府网下载的为准。
10．公告其他说明：参加开标活动的人员应佩戴口罩，主动接受体温检测，无异常状况及体温检测合格后方可进入开标场地并服从现场工作人员安排。递交投标文件时需排队递交（间隔1米）并出示八闽健康码，否则不予接受投标文件。招标人同时在莆田市荔城区人民政府网（http://www.ptlc.gov.cn/）发布投标邀请书。发布公告的媒介2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2022年12月9日10时00分，提交地点为：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司三楼会议室。投标文件的递交
招标代理机构：福建木澜项目管理有限公司联系人：13599897956电话：陈先生地址：莆田市荔城区招标人：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司11.联系方式
1.招标项目说明(一)总则第二章投标须知联系人：陈先生电话：15860004673地址：莆田市城厢区
1.6合同价格形式：固定总价合同1.5资金来源：财政拨款1.4招标范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明)1.3建设规模：约232万元1.2建设地点：莆田市荔城区1.1项目名称：莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村
3.2投标人资质等级要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上(不分主、增项差别)资质，并具有有效的安全生产许可证。3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。3.投标人的资格及资质要求2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标人承担。2.1本招标项目的定额工期为/日历天，招标人要求招标工期不超过90日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日10000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日/元奖励中标人。2.招标项目的工期和质量标准
3.8投标人不得存在下列情形之一:3.7投标人不得属于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单，且在“黑名单”管理有效期内的企业。3.6投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整。3.5投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）。3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作。3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。
(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；(4)为本项目(标段)的代建人；(3)为本项目(标段)的监理人；(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；(11)财产被接管或冻结的；(10)被暂停或取消投标资格的；(9)被责令停业的；(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。5.投标费用本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。4.资格审查方式(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(二)招标文件本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。7.分包6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。6.现场踏勘
本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。10.招标文件的制定依据投标人可登录莆田市荔城区人民政府网自行下载招标文件。9.获取招标文件方式本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件(格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。8.招标文件的组成内容
12.工程预算价、工程发包价和工程预算价的编制11.4招标人将在2022年12月2日17：30前，在莆田市荔城区人民政府网发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。11.3投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2022年12月1日17：00前直接向招标人提出疑问。11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充
本招标项目的工程预算价下浮率为12%工程发包价=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为2032958元(人民币)。本招标项目的工程发包价按以下公式计算：12.2工程发包价本招标项目的工程预算价为2310179元(人民币)。12.1工程预算价
5、人材机价格：4、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；3、预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）;1、按照科设勘察设计有限公司设计的《莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）--西利村》施工图。12.3工程预算价的编制依据
1、工程类别：市政工程；取费标准6、其他：无。（3）材料设备价格：福建省建设工程工料机信息网（glj.fjgczj.com）发布的莆田市2022年9月综合材料信息价并结合市场询价(以上均为不含增值税价)。（2）施工机械台班单价：2019年第3季度机械台班，按照闽建筑[2022]1号文：福建省住房和城乡建设厅关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。（1）人工费指数：按照《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》莆田市建设工程人工费动态指数调整为1.1888。
13.主要材料、设备要求其他未尽事宜详见审后预算编制说明。5、受行人、行车干扰施工降效：不考虑。4、其他：执行标准化管理；3、税率：9%（闽建筑[2019]11号文）；2、总承包管理费率：无；
(三)投标文件注：招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌。13.3本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：13.2财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，根据莆市工信运行【2019】150号等文件，本工程凡涉及该文件所列材料，优先推荐使用我市名优地产品。13.1招标人所需材料、设备,按《莆田市人民政府关于进一步促进工业企业稳定增长七条措施的通知》（莆政明电[2013]1号）文件规定，优先选用公布的《甲供甲控设备材料供应商名录》产品，名录内品牌直接进入招标人招标文件所列的品牌名单。
(4)提供企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、项目负责人的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件复印件（加盖投标人公章）(3)提供福建省建设行业信息公开平台的企业信息和拟派项目负责人信息的复印件并加盖公章。(2)法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）(1)投标承诺函投标文件由下列内容组成。14.投标文件的组成
16.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。16.2未中标单位投标保证金当场退还。中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内退还。16.1本招标项目的投标保证金为肆万元整（¥40000元）投标人必须在开标时与递交投标文件的同时以现金形式向招标人缴交，投标保证金需用档案袋密封好并加盖公章。未按要求缴交投标保证金的投标文件招标人不予接收，接收的予以退还。16.投标保证金本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。15.投标有效期
(5)中标人放弃中标的；(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；16.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：
17.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。17.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。17.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。17.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。17.投标文件的编制(6)法律、法规规定的其他情形。
19.3.至截标时间止，递交投标文件的投标人不足3家的，招标人将重新组织开标。19.2.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。19.1投标文件的递交地点为：莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司三楼会议室，投标文件的递交截止时间是：2022年12月9日10时00分19.投标文件的递交地点、递交截止时间投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。18.投标文件的密封及标记
20.3资格审查小组20.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。20.1开标会定于2022年12月9日10时00分在莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司三楼会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。20.开标(四)开标、评标及定标
1）投标文件逾期送达的；20.4.3查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：20.4.2主持人宣布开标纪律。20.4.1主持人介绍参加开标会的有关单位；20.4开标程序：招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。
20.4.5查询投标人的投保证金缴纳情况、法人或项目负责人或委托代理人身份等信息。20.4.4主持人宣布进入资格审查的投标人名单。5）非邀请的投标单位。4）投标人的企业季度信用得分低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）；3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；2）投标人代表未按要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；
21.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；21.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证或拟派的项目负责人不符合招标文件要求的；21.1资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：21.评标20.4.7投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。20.4.6宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期及其它必要的内容。
21.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。21.1.7投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息无法在福建省建设行业信息公开平台查询到或查询到信息不完整的；21.1.6投标人未按招标文件要求提供企业或个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的；21.1.5投标人拟派出项目负责人不满足招标文件要求的；21.1.4具有投标须知第3.8条情形之一的；21.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；
22.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；22.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。22.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。22.2招标人或招标代理机构宣布抽取规则：22.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。22.确定中标人
23.中标通知和中标公示22.4经过审查，若达不到三家（包含三家）以上合格投标人的，则此次招投标为流标，需重新招投标。22.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。22.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。22.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；22.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；
(五)授予合同24.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。24.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。24.附则23.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉后5日内通知中标人领取中标通知书。23.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在莆田市荔城区人民政府网公示，评标结果公示时间不得少于3个日历天。
25.5招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。25.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。25.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。25.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。25.1招标人与中标人应于公示期满5天内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。25.签订合同
(六)标后管理26.4承包人提供的履约保函须明确承诺以下内容：在本保函有效期内，发包人有权发函履约保证人，保证人收到发包人的书面通知后，7个工作日内无条件全额支付履约担保金。26.3若承包人提交的原履约保函保证期限到期而工程尚未通过竣工验收，则承包人应在原保函到期后的7个工作日内无条件继续提供新的履约保函，保函有效期至承包人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工验收之日后28天止；如若承包人未及时提供新保函，须向发包人缴纳每日3000元的违约金，时间自原保函失效日起直至完成新保函开具，同时发包人将暂停支付一切工程款项，并发函担保单位要求支付全额担保金。待发包人收到新的履约保函或担保人支付的履约保证金，承包人缴清违约金后，发包人再恢复工程款项支付。26.2投标人采用履约保函的，应能够通过互联网且无需任何授权即可在履约保证人的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。同时，履约保证人应是符合文件规定的有资格保证人，保证保险条款应当经中国保监会批准或备案，保险人应在保函中明确承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付。保函有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天以上，若保函时效没有达到上述规定，必须补足时效，若保函失效但承包人未完成施工合同约定的施工项目，则承包人应继续提交新的保函。否则，发包人将暂停支付工程进度款。26.1中标人在签定施工合同前，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金应采用现金转账或银行保函或担保保函或保险保函的方式提交。采用现金支付的，需由承包人基本账户直接转账到建设单位的指定账户，待承包人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明向发包人申请一次性无息返还履约保证金；采用现金转账以外的形式，须严格按莆田市住房和城乡建设局关于修订《进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程投标、履约和质量保证金管理工作》的通知（莆建管[2021]4号文件）规定执行。投标人采用现金转账以外的形式缴纳履约保证金的不予支付工程预付款。26.履约担保
拟派出主要施工管理人员配备评审标准附表1：27.2上述第27.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理的通知》（莆政综〔2020〕47号）。27.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。27.标后管理
(5)投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。(4)以上人员配备为最低要求，最终人员配备以闽建建[2018]37号及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员（闽建建[2018]36号文件有规定除外）不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。备注：
1.一般约定29.3专用合同条款29.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。29.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。29.合同条款第三章合同条款
名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、上级部门关于本项目的通知要求、会议纪要、监理人发布经发包人确认的变更指示、工程现场签证、工程会议纪要及备忘录及项目补充协议等。1.1.1合同1.1词语定义
名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的用于施工的场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.4.1适用于工程的标准规范包括：省、市行政部门颁发的现行有关房屋建筑与市政基础设施工程的部门规章，有出入的则较严格的为准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：工程所在地《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）以及国家、福建省、莆田市、荔城区政府现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：本合同工程规划红线范围内。1.1.3.9永久占地包括：本合同工程规划红线范围内。
合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
（6）通用合同条款；（5）专用合同条款及其附件；（4）招标文件；（3）投标函及其附录；（2）中标通知书；（1）合同协议书；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（10）其他合同文件。（9）已标价工程量清单或预算书或控制价；（8）图纸；（7）技术标准和要求；
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：2套；发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知中载明的开工日期前14天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：7天。承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；承包人提供的文件的数量为：一式伍份；承包人提供的文件的期限为：以发包人要求为准；需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件（包括派驻现场的其他各主要岗位的技术和管理人员名单、进场设备明细表、资质证书、施工企业营业执照和安全许可证、施工材料合格证明、施工进度计划、施工组织设计、施工方案或专项施工方案、工程拨款申请书等），并提供当月完成工程量报表、预算书，及次月的进度计划，工程师另行要求提交分项分部计划、报表的；
承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人所在的单位；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
关于出入现场的权利的约定：发包人仅提供现有的道路，中标人投标时已视为同意可行，如需另行修造施工道路，方案及费用由中标人自行承担。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监。监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；承包人指定的接收人为：项目负责人。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。且承包人修建的临时道路和交通设施应无条件提供发包人和监理人使用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工图设计范围为界。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
发包人代表：2.2发包人代表2.发包人中标通知书发出之日起28天内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过28天的，发包人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由发包人会同承包人向财政部门提出调整，财政部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为财政部门审核、调整的参考，最终以财政部门的审核结论作为双方结算依据。允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：1、负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，督促监理工程师按照监理合同约定行使权利、履行义务；2、协调各方工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资等。
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工后应向相关部门提交的所有资料，包含但不限于：(1)承包人编制的竣工结算报告；(2)本合同及合同的各项组成文件；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；(4)承包人的劳保核定卡；(5)图纸会审纪要；(6)开、竣工报告及工期延期联系单；(7)竣工验收记录；(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；(9)地质勘察报告；(10)施工图纸（由发包人提供）和竣工图纸；(11)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(12)设计变更单（由发包人提供）、技术核定单、工程联系单；(13)现场签证单；(14)隐蔽工程验收记录；(15)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(16)其他与工程造价有关的工程资料；（17）其他材料以发包人书面通知要求为准。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。2.5资金来源证明及支付担保
①有发生分包时，承包人对分包人施工的分包工程承担连带责任，所有由发包人向承包人发出的与分包工程有关的指令，承包人须及时通知分包人，并督促分包人正确执行。同时,承包人须按照分包合同的约定，向分包人提供总承包服务。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：具体以发包人书面通知为准。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内向发包人移交完整的竣工资料，承包人若未按时交付完整的工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。承包人提交的竣工资料的费用承担：概由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。
⑦承包人应严格遵守劳动保障部和建设部劳社部[2004]22号《关于印发〈建设领域农民工工资支付管理办法〉的通知》，按时足额支付农民工工资。如发现拖欠农民工工资的，发包人将不予支付工程款，并没收履约保证金。⑥承包人必须为电力、自来水、燃气、通信线路等施工提供方便并做好配合工作，产生的配合费由承包人承担。⑤承包人若发现施工图纸存在不符合规范或不完善之处，应以书面方式通知发包人。④中标人应派专人负责配合签订合同、办理施工许可证、质量监督、安全备案等前期手续。在签订合同时应一并提供授权委托书及身份证复印件。合同签订后，在签订施工合同后15日内协助招标人办理完毕《工程质量安全监督》及《施工许可证》，否则按每日10000元扣款（扣除招标人原因）。③承包人应当按照发包人的要求，对施工场地邻近的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木采取适当措施予以保护，保护费用由承包人承担。②为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。
身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人⑨承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。⑧承包人必须执行闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》文件的规定，进行劳务实名制管理。
电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。经监理人、发包人同意，工程开工后，除不可抗力（包括死亡、犯罪、被行政主管部门吊销执行资格）以外,中标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人、技术负责人、施工负责人以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等，因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。更换项目经理或项目技术负责人每人次支付违约金20000元人民币，更换施工员等其他人员每人次支付违约金10000元人民币。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予项目经理每人次5000元、技术负责人每人次3000元、其他人员每人次1000元罚款，以上违约金均以现金转账方式缴纳。造成损失的，承包人承担相应经济、法律责任。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付人民币3万元的违约金，以现金转账的方式向发包人缴纳，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险或更换条件的项目负责人。如承包人拒不执行，发包人可直接解除与承包人的合同关系。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月在场25天，离开现场应报监理人、发包人同意。承包人对项目负责人的授权范围如下：工程实施过程中与工程相关的所有事项。通信地址：；
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任更换项目经理或项目技术负责人每人次支付违约金20000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金10000元人民币，以上违约金均以现金转账方式缴纳，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应提前通知监理人，并征得发包人书面同意，且离开施工现场前应指定一名同等资质人员临时代行其职责。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理。同时，发包人有权没收履约保证金，乃至解除合同，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，同时，发包人有权没收履约保证金，乃至解除合同，由此引发的一切责任、后果由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：按相关标准、规范认定。禁止分包的工程包括：本工程不允许转包和违法分包。主体工程、关键性工程及法律、法规明确规定，不能分包的。3.5.1分包的一般约定3.5分包以上违约金均以现金转账方式缴纳，承包人拒不缴纳的，委托人有权暂缓拨付当期施工费。存在以上承包人服务工作不到位的情况，委托人有权暂缓支付施工费，所产生的一切经济责任由承包人承担，承包人不得以工程费未拨付而拒绝履行职责，否则每次处于伍仟元罚款，否则业主有权直接从承包人的工程款中扣抵。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予，项目经理每人次5000元、技术负责人每人次3000元、其他人员每人次1000元罚款，以上违约金均以现金转账方式缴纳。由此引发的一切责任、后果由承包人承担。
3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：承包方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为承包方的违约与疏忽。允许分包的专业工程包括：若部分分项工程确需分包时，须取得发包方书面同意。承包方应将分包合同副本提交发包方备案。3.5.2分包的确定
4.监理人履约保证金为中标合同价的10％，承包人可以采用现金转账或履约保函方式提交。采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；（采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。采用保函的，履约保证金有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将暂停支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款；采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。）若履约保证金采用保函的，保函须履行以下条款：①在担保有效期内，因中标人原因导致工程无法如期顺利施工的；或因中标人违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给招标人造成经济损失的，招标人有权要求担保人在7天内无条件立即支付全额担保金。②（如保函有效期为具体日期的）过期：履约保函有效期截止前一个月，中标人需提供等额等内容的新履约保函，如若中标人未提供新履约保函，招标人将暂停支付一切工程款项，同时自保函过期之日起，招标人有权按5000元/天扣罚相应违约金，待中标人出具新履约保函（或缴纳等额现金）且缴清违约金后，予以恢复支付工程款。若中标人拒不提供新保函或超过3个月未提供的，发包人有权没收履约保函，乃至解除合同，且不再支付未支付的所有工程款。③中标人提供的履约保函需有此条内容：在本保函有效期内，招标人有权发函担保单位，担保单位收到招标人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金。④因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，中标人需无条件出具延期履约保函。⑤若担保单位无法履行履约保函约定的担保义务的，中标人需在2个工作日内从基本账户向招标人指定账户支付全额履约保证金，并承担保函担保金额20%的违约金。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：负责对已完成工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用；若发包人要求采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应的费用。
总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。关于监理人的监理权限：按监理合同约定。关于监理人的监理内容：按监理合同约定。4.1监理人的一般规定
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；
5.1.1特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。5.1质量要求5.工程质量在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按监理合同约定。4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。
6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：执行通用条款小时。监理人不能按时进行检查时，应提前执行通用条款小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须安全文明施工，若发现存在安全文明施工的问题，发包人以书面形式通知承包人限期整改，如未及时整改，发包人有权处罚3000元/次。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人自行负责施工现场的人员、物资等治安保卫工作，含有关人员和附近来往群众进入现场的安全工作，并及时做好各项安全防护措施。若在施工现场及过程中发生任何事故，均由承包人承担，发包人概不负责。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：中标人文明施工和安全生产应满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，在实施和完成本合同工程过程中，应做到：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护；必须负责邻近建筑物和地上电力杆线及地下供水管线、缆线、路桥设施的安全。若因承包人车辆过行或施工影响而致建筑物及管线出现运行使用问题或损坏，承包人应承担建筑物及管线爆裂、损坏等抢修及断水赔偿等所有的经济损失和责任。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火、防空中坠落物等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若在施工现场发生任何事故，均由承包人全部负责。④若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。6.1安全文明施工
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，但最迟不得晚于开工日期前7天。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：通用条款及主管部门要求内容。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在同期工程进度款内按实申报，同比例支付。
7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内完成审核和批准或提出修改意见。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内确认或提出修改意见。
7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起365天内发出开工通知的，承包人有权对无法施工的部分提出价格调整要求，但可施工部分承包人必须先行施工。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：以发包人书面通知为准。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：《施工组织设计》约定的期限。
7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1)提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行；(2)变更图纸导致致使施工不能正常进行；(3)提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行；(4)发包人或监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（5）因发包人拆迁未及时及因此产生的纠纷阻碍工程施工的；（6）发包人、承包人双方共同协商认为应工期顺延的其他情况。在合同履行过程中，因发包人原因导致无法施工或工期延误的，施工工期予以顺延，且双方互不追究工期延误责任和费用。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天内。
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题或技术问题需作整改的；（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10%。超过上限的，发包人有权没收履约保证金乃至终止合同，由此给发包人造成的其他损失概由承包人负责赔偿。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成施工的，每延误一日，应向发包人支付逾期竣工违约金每日人民币壹万圆整（￥10000元），违约金以现金方式缴纳。提前完工不予奖励。
7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款约定执行。7.6不利物质条件（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；（4）承包人自身原因待工待料的；
8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。7.9提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）不可抗力如发生地震、台风、洪水暴雨等自然灾害造成停工，经工程师确认的，确认某事件是否为不可抗力应以当地政府有关部门发布为准；。
9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工所需的水、电、电讯线路在开工前由承包人自行接通至施工现场范围内，立户费由发包人承担并予以配合办理，使用过程中的费用由承包人承担。（2）施工现场以外部分和立户的费用由发包人承担，场内临时接入点发包人配合协调，承包人承担接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发包人要求，承包人应事先提供材料样品或样本。经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。发包方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供指定式样、色调和规格的样品或样本。
现场工艺试验的有关约定：具体约定以监理人指示为准。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：根据相关规定配备。施工现场需要配备的试验设备：根据相关规定配备。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.2试验设备
10.4.1变更估价原则10.4变更估价发包人对工程、材料设备的品牌、规格、等级等进行变更的，也属于变更内容。关于变更的范围的约定：10.1变更的范围10.变更
（3）不在工程量清单内的项目综合单价，按照预算编制原则及中标价降幅系数计算。（2）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）（1）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）2、增减工程量的单价确定1、地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的关于变更估价的约定:
3、材料(设备)变更的价格确定（5）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)（4）若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)
拟变更不用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)（3）拟变更不用的材料(设备)，其价格按发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料(设备)价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)（2）拟变更使用的材料(设备)属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)（1）拟变更使用的材料(设备)属发包人材料(设备)价格明细表已有的，根据发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。
(3)原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的。(2)因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；(1)因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；1、工程施工过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：10.4.2变更管理（4）上述发布媒介没有公布的材料(设备)单价，按发包人、承包人、监理人三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。
在合同价1%（含1%）或金额40万元（含40万元）以下的，发包人应当事先报项目行政主管部门备案；非小规模工程的：依据莆政综〔2020〕47号、莆建综〔2020〕49号文件规定，财政性投资项目设计变更和现场签证累计增加工程造价，具体如下：3、设计变更实行分级审批与备案制度：2、确需设计变更的，应书面进行申请，按莆政综〔2020〕47号、莆建综〔2020〕49号文件规定，经国资委确认或同意后，按规定权限进行报送备案或审批。(4)有关部门检查、领导调研视察、各级政府文件或纪要等作出要求的。
违反前款规定的，不得实施；已经实施的，不予确认，其新增工程量和新增预算不得进入工程结算造价，并由监管部门追究相关单位和当事人的违法违规责任。因设计变更和现场签证累计增加造价致编制结算价超工程概算的，发包人应报财政部门审核后报项目审批部门一次性调整概算。因甩项造成的造价变更应事先报行政主管部门批准。发包人不得故意以甩项方式抵消累计造价、规避变更审批。任何单位和个人不得以分拆或化整为零的方式规避设计变更审批。设计变更和现场签证累计增加造价原则上不得超过合同价的10%。确因设计图纸存在缺陷或错误、无法保证施工质量和安全，需设计变更累计增加造价超过合同价10%或金额800万元以上的，发包人应当事先报行政主管部门、行政监督部门及财政部门审核，并经工程领域招投标联席会议研究通过后，由联席会议小组提请区政府研究批准。达到合同价3-10%（含10%）或金额200-800万元（含800万元）的，发包人应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门及财政部门审核，并由主管部门先行审核后提请工程领域招投标联席会议进行研究确认审批;达到合同价1-3%（含3%）或金额40-200万元（含200万元）的，发包人应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门审批;
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。10.5承包人的合理化建议6、设计变更工程的施工一般由承包人承担。若单次报批设计变更增加造价超过合同价10%或金额400万元以上的，发包人原则上将依据招标投标相关规定另行选择施工单位；确系与主体工程施工不可分割、需由承包人承包的，由承包人在设计变更经审批后由承包人施工。5、设计变更工程的勘察设计应当由项目的原勘察设计单位承担。4、设计变更申请审批后，发包人应当及时开展设计变更的施工图设计和预算价编制工作，其中按有关规定应履行施工图审查的设计变更须经施工图审查通过后方可组织实施。小规模工程:变更类别按累计增加造价在4万(含4万元)以下的,发包人应当事先报项目行政主管部门备案;累计增加造价在4-40万元(含40万元),发包人应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门审批,不以比例控制.小规模工程变更类别累计超过40万元的;变更类别按累计增加合同价比例和金额共同确定,发包人应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门及财政部门审核,并由主管部门提请工程领域招投标联席会议进行研究确认。变更后结算总价不得超过400万元。
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率（6%-10%之间约定）。
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
风险范围以外合同价格的调整方法：/。综合单价包含的风险范围：/。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：（1）可调主要材料为钢材。发生钢材价格大幅度波动的，即施工期当月相关工程造价部门发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。
3）施工期间除主要材料(指钢材)以外的其他材料价格变化的；2）市场变化、政策性调整导致主要材料(指钢材)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；1）工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的(指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；总价包含的风险范围：本项目为总价合同，双方约定承包内容以施工图纸为准并结合工程量清单、工程预算编制说明以及总价合同包含的风险范围。风险范围以内的费用不作调整。2、总价合同。
9）工程所涉及的一切保险费用；8）工程排污所产生的费用；7）施工图中未明确的安全防护，施工干扰，新工艺新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能产生的费用；6）措施项目费用及施工方法客观变化产生的费用；5）人工、机械进出场及安拆与清单、预算不同而增加的费用；4）天水文、气候、地质等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；
15）非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；14）材料的二次搬运费的增加，赶工期所产生的费用；13）土石方类别、外运运距与清单不同导致增加的工程费用；12）地上、地下设施临时保护费用；11）施工取水接电发生增加的费用；10）为确保周边建筑物或构筑物安全而采取的必要沉降观测和减震措施费；
21）电力、自来水、燃气、弱电线路等施工配合产生的费用；20）钢构件场外运输费用；19）机械进出场及安拆与清单、预算不同而增加的费用；18）因现场实际地形、地貌与施工图偏差而引起的相关费用；17）施工过程中产生的排水降水费用；16）行车、行人、商户、住户对施工的干扰；
⒈增减工程量的单价确定（三）由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：（二）钢材等主要材料价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。⒉地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的；⒈按规定需要调整劳保费用的:/;风险范围以外合同价格的调整方法：（一）有下列情形之一的,可以调整合同价:
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）
拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)⑵拟变更使用的材料（设备）属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料（设备）价格＝发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)2.材料（设备）变更的价格确定。⑴拟变更使用的材料（设备）属发包人材料（设备）价格明细表已有的，根据发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。⑸中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。⑷上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按发包人、承包人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。拟变更不用的材料（设备）价格＝发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)⑶拟变更不用的材料（设备），其价格按发包人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。
工程量计算规则：/。12.3.1计量原则12.3计量预付款扣回的方式：工程进度款累计支付到合同价款（年度工作计划用款）的50％时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50％扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。预付款支付期限：发包人应在双方签订合同后的一个月内预付工程款。1、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。2、在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金，否则发包人不予承包人支付工程预付款。3、履约保证金采用非现金形式提交的，发包人不支付工程预付款。预付款支付比例或金额：合同价款的8%（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款）。
关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：/。12.3.2计量周期
关于付款周期的约定：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见30个工作日内支付进度款，其中:12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为质量保证金，缺陷责任期满后一个月内无息返还。质量保证金支付按保修协议执行。工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷（工程预算价-安全文明施工费）×100%施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应当在接到监理单位审核确认意见7个工作日内审查确认，并在30天内向承包人支付该计量周期的工程进度款，并由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的3天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。余款待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行发包人支付进度款的期限：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后3个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见30个工作日内支付进度款，其中:施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷（工程预算价-安全文明施工费）×100%。
13.2竣工验收关于延期最长不得超过：执行通用条款小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前执行通用条款小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车12.6人工费用拨付数额或比例：按现行标准内容执行。
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。竣工资料内容:承包人向发包人提供竣工图一式四份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。竣工资料份数:一式四套（其中一套为原始材料）。关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序
（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：未按时移交工程，承担相应的保管、成品保护、工程照管等工程有关的各项费用，并承担给发包人带来的相应损失。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后30天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：（1）承包人编制的竣工结算报告；（2）本合同及合同的各项组成文件；（3）发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件；（4）承包人的劳保核定卡；（5）图纸会审纪要；（6）开、竣工报告及工期延期联系单；（7）竣工验收记录；（8）招标文件及招标文件的各项组成文件；（9）地质勘察报告；（10）施工图纸和竣工图纸；（11）经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；（12）设计变更单、技术核定单、工程联系单；（13）现场签证单；（14）隐蔽工程验收记录；（15）与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；（16）其他与工程造价有关的工程资料。承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算报告,并提交完整的结算材料；承包人未能在规定的时间内提交完整的竣工结算资料的，由此产生的一切责任及后果均由承包人承担。14.1竣工结算申请14.竣工结算
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：14天内。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人在10天内审核确认并无息退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以解除担保)。承包人不能履行保修责任，且工程出现过重大质量缺陷的，发包人有权押后审核承包人提交的最终结清申请单，延期退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以延长担保期限)。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后的头两年内，若承包人能履行工程质量缺陷保修责任，且工程未出现过重大工程质量缺陷的，则承包人在工程竣工验收合格满两年后的7天内向发包人提交最终结清申请单。
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计24个月。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；
工程保修期为：详合同附件《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修2、保函的保证人及格式内容应按《进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程投标、履约和质量保证金管理工作》的通知（莆建管[2021]4号）文规定执行，发包人在收到有效的银行保函后14天内一次性无息退还质量保证金。关于质量保证金的补充约定：1、根据《莆田市住房和城乡建设局莆田市财政局关于转发《建筑工程质量保证金管理办法》的通知》（莆建管〔2017〕109号）文件规定，承包人预留工程质量保证金的，可以向发包人提供质量保证金银行保函以替换现金，担保金额应为工程结算款的3%，有效期应当至合同约定缺陷责任期满之日后90天止；（3）其他扣留方式:/。
发包人违约的其他情形：执行通用条款。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款。15.4.3修复通知
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：本项目为政府性投资项目，工程建设资金均由上级财政下拨，若因上级财政资金未及时拨付到位造成工程款未能按时支付的，不作为违约情形。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任
16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。
关于承包人违约解除合同的特别约定：若承包人在施工过程中不能履行合同或造成重大质量安全事故，导致工程无法正常开工、建设、竣工验收合格交付使用等的，或给发包人造成重大经济损失的，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，同时有权向承包人追偿所有经济损失并要求其承担一切责任。若承包人不响应发包人提出的对履约保函等索赔所需的相关证明文件，发包人有权不予出具解除承包人的履约担保的证明文件且有权直接从工程进度款中扣除，不予支付尚未支付的工程款，同时，有权向承包人追偿由此造成的所有经济损失并要求其承担一切责任。16.2.3因承包人违约解除合同由承包人承担全部费用并承担关法律责任。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：在任何情况下承包人未经发包人同意而擅自停工或拖延施工进度的。16.2.1承包人违约的情形
17.4因不可抗力解除合同不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.1不可抗力的确认17.不可抗力因承包人违约解除合同后，发包人有权继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：解除合同后，承包人已投资建设的部分无偿归发包人所有，同时发包人有权无偿继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，且发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
关于其他保险的约定：承包人应按规定投保工程工伤保险。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人应按规定投保工程工伤保险。18.1工程保险18.保险因不可抗力解除合同的，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后双方另议天内完成款项的支付。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：车辆及设施被盗、被损保险,操作人员人身意外险、工伤保险、第三者责任险,社保及项目的其他一切保险费用由承包方负责。承包人需在签订合同之日起一个月内提供所交的保险材料（复印件加盖公章）给发包人，如逾期，每逾期一天，承包人需要向发包人支付3000元违约金，逾期超过30天未提供保险材料发包人有权解除合同。
20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定
21.补充其他（2）向工程所在地荔城区人民法院起诉。（1）向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。
承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于/_平方米的办公用房和必要的办公设施；（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：由发包人自理。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。（1）为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。21.2承包人为他人提供条件的内容:21.1甲方支付工程进度款可用银行承兑汇票支付。
（8）双方约定承包人应做的其它工作：（7）施工场地清洁卫生的要求：施工现场应清洁卫生,并承担因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：负责做好施工场地周围建筑物、构筑物及地下管线的保护，保护费用由发包人签证确认。承包人原因引起损坏的，承包人承担责任。负责对已完成工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用；若发包人要求采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应的费用。（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
承包人提供的材料和工程设备⑤承担总承包服务的承包人须负责全部总承包合同工程包括由与其订约之指定分包单位所进行之工程。所有由发包人向承包人发出有关专业工程分包单位所进行之工程之指令，承包人须立即通知分包单位及确保指令被正确地执行。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。
（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。（1）承包人采购的材料、设备的规格、品牌、质量等级应符合合同的约定。工程材料、设备进场后，发包人及监理工程师有权核验材料、设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等指标，并按国家产品质量标准规范进行验收或抽检，承包人应提供产品合格证等产品资料以供核对。材料和工程设备的检验和交货验收：承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：各种常用的主要材料和工程设备计划进场前15天，承包人应制定采购计划报送监理人审批；大型工程设备承包人应至少提前30天制定采购计划，报送监理人审批，经发包人书面确认后，方可采购进场。
21.4政府投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：21.3建设单位必须严格按批准的项目投资概算、预算、建设标准和建设规模委托设计和组织建设。对超概算、超标准、超规模委托设计的政府投资项目，由行政监督部门追究建设单位和设计单位违规责任，并责成建设单位不予支付或扣回设计费用。（8）承包人必须配合发包人、监理、设计单位对材料设备生产厂家的考察及调查（费用由发包人承担），并提供能满足工程各项技术参数要求的材料设备合格证书。承包人选定的材料设备的供货时间应不影响工程施工进度。（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
设计变更申请书应包括拟变更设计的项目名称、项目基本情况、设计变更的类别、变更的主要内容、变更的主要理由、变更草图、预估的造价变更等主要内容。确需设计变更的由提出变更的单位书面申请并经建设、监理、施工和设计单位四家共同确认签章，按莆政综（2020）47号文、莆建综〔2020〕49号文规定向监管部门分类报批或备案。（四）因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。（三）原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的；（二）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；（一）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；
21.10基础施工过程中如出现地下水，乙方自行负责排水和降水措施，甲方不增加费用。21.9土方及垃圾渣土弃运的运距按预算规定的公里数包干，中标后不予调整。21.8开工后，中标人每月必须提供上月完成工程量报告及本月工作计划，未提供一次按1000元罚款，罚款以现金方式缴纳。21.7发包人有权根据上级部门要求或其他原因进行甩项。涉及甩项或施工现场未实施部分的建设费用直接从施工合同价中扣除，承包人应按实际完成的工作量向发包人申请工程款。21.6施工过程中，要求施工单位要积极配合建设单位的工作(包含配合审计、财政、建设等相关部门)，若业主书面通知要求相关人员到位，未按通知履行，有权作相应处罚。21.5发包人不提供履约担保、支付合同价款的相应资金来源证明及支付担保。
（2）省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业未缴纳工资保证金，连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；（1）施工单位发生挂靠、转包、违法分包施工任务、计划工期进度延误3个月或发生重大质量安全事故的；21.14施工单位退场相应条款：21.13鉴于本工程为公共基础设施工程，具有公益性和开放性，承包人同意：在部分工程或全部工程完工但未通过竣工验收时，发包人有权先将完工的部分工程或全部工程先行投入试运行，承包人确认发包人上述行为不构成“擅自使用”，不构成发包人对工程质量的认可，工程质量最终以竣工验收为准；不影响发包人关于工程质量的异议和权利主张，不减免承包人所要承担的包括工程质量、竣工验收等在内的所有合同责任。21.12中标人应在签订《建设工程施工合同》后第二天立即进场，未按规定时间进场的，每延误一天处罚违约金5万元。超过15天未进场的，发包人有权取消其中标资格、解除本合同，并没收履约保证金，发包人可进行重新招投标，同时由此造成的一切损失与责任由原中标人全部承担。21.11临时用水、用电由甲方指定的地点接入，接入的费用及后期维护的费用乙方承担。甲方仅提供现状的道路，如现场施工需要另行开辟施工道路的，甲方不增加费用。
21.18承担施工任务的中标企业在施工期间未按招标人的要求在规定的时间开工的或在规定的时间完工的，以及施工期间出现安全责任事故的，中标企业应承担相应经济和法律责任，招标人不承担任何经济及法律责任且有权终止合同。21.17承包人应按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，还应当按照莆田市人民政府办公室关于印发《莆田市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法》的通知莆政办〔2017〕99号文件规定和《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》闽人社发〔2018〕8号文件规定及时支付农民工工资，否则业主有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由投标人自行承担，同时发包人有权解除合同、没收履约保证金并追究承包人责任。21.16承包人须在合同规定工期前项目全部竣工并验收交付使用，投标人不得以任何借口阻碍招标人使用，竣工验收日期是指建设单位主持的五方竣工验收合格日期，每逾期一天，应向发包人支付逾期竣工违约金每日人民币壹万圆整（￥10000元），违约金以现金方式缴纳。提前完工不予奖励。21.15本项目为政府投资项目，发包人在上级资金拨款到位后在规定时间内支付；承包人不得以发包人进度款支付不及时为由停止施工及拖延工期，否则发包人有权追究承包人违约责任并解除施工合同。当施工单位发生上述违约行为之一时，履约保证金不予退还，建设单位应责成施工单位清场退出施工现场，及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算。余下的工程量由建设单位重新招标确定施工单位，由此产生的费用超过原施工单位中标价部分由原施工单位负责赔偿，并及时把处理结果以书面形式向相关行政监督部门报告，由市级以上行政监督部门依法依规对严重违约的施工单位进行处理。（3）施工单位拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。
投标文件（随机抽取法）房屋建筑和市政基础设施工程施工第四章投标文件格式合同附件格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)21.19承包人在承担施工任务过程中对发包人提供的材料须进行损耗控制在3%以内，超出部分由施工单位自行承担或从工程结算款中扣除。
目录日期：年月日法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)投标人：(盖单位章)招标项目名称：（本）
致：{招标人名称}（一）投标承诺函（四）、提供企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、项目负责人的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件复印件（加盖投标人公章）（三）、提供福建省建设行业信息公开平台的企业信息和拟派项目负责人信息的复印件并加盖公章。（二）、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）（一）、投标承诺函
6、若我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。5、若我方中标，我方将派(姓名)(建造师证书注册编号，项目负责人安全生产考核证编号)担任项目负责人。4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期{工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到标准。3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.8款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)元(RMB：￥元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
投标人：(盖单位章)11、我方承诺，我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假行为，愿意承担法律和经济责任。10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保。7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。
投标人名称：。1、法定代表人资格证明书（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)日期：年月日法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日期：年月日投标人：(盖单位章)特此证明。系(投标人名称)的法定代表人。姓名：身份证号码：。地址：。
法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）代理人无转委托权。本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(招标人名称)的(项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。2、法定代表人授权委托书本格式用于投标人代表参加开标时使用。
（三）、提供福建省建设行业信息公开平台的企业信息和拟派项目负责人信息的复印件并加盖公章。本格式用于投标人代表参加开标时使用。年月日委托代理人身份证号码：委托代理人：（签字或盖章）法定代表人身份证号码：
(另附)第五章工程预算价文件（四）、提供企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书、身份证等相关证书证件复印件（加盖投标人公章）。
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部