工程名称：晶福苑西区音乐喷泉工程。工程名称、工程地点和工程范围依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。乙方（承包方）：甲方（发包方）：宁晋县兴和房地产开发有限公司晶福苑西区音乐喷泉工程施工合同

工期要求甲方未指定品牌的，乙方提供的材料必须符合国家相关的质量标准，入场前经设计、甲方、监理认可方可使用。甲方有权对不符合质量要求的材料进行品牌更换，造价不变。工程质量：合格承包方式：包工包料工程范围：工程量图纸与清单内的所有内容。工程地点：邢台市宁晋县晶福苑西区。

施工质量及安全检查按如下规范执行：（未及部分按现行规范执行）工期延误违约金支付标准：因乙方原因造成工期延误在5天（含）以内的，每延误一天，赔偿工程造价的千分之零点五；工期延误在10天（含）以内的，每延误一天，赔偿工程造价的千分之零点八；工期延误在11天（含）以上的，每延误一天，赔偿工程造价的千分之一；违约金上限为合同价的10%。非因甲方原因，并且乙方无合理理由，工期延误在90天及以上的，甲方有权单方终止本合同，并另行委托第三人完成后续工程，因此而给甲方造成的损失乙方予以赔偿。乙方工期延误违约金支付标准：3.除政策性停工及甲方原因造成的工期顺延外，其它不做顺延，具体开工日期按甲方工程部通知为准。乙方在接到甲方工程部通知后必须按照通知要求内容及时间内组织施工，因甲方原因造成的工期拖延，经甲方书面确认后，予以工期顺延。2.其它工期约定：/。1.计划工期从年月日起至年月日止，共日历天。实际开工日期以甲方开工令为准。

《供配电系统设计规范》GB50052-2009《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019《建筑照明设计标准》GB50034-2013《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008施工及验收规范：施工及验收规范：（如国家相关部门颁布新的技术规范及验收标准，则执行最新的相关标准及规范）。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015《环境照明工程技术规程》J11333-2009《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010《低压配电设计规范》GB50054-2011

《城市环境（装饰）照明规范》《城市照明自动控制系统技术规范》CJJ227-2014《灯具一般安全要求与实验》GB7000.1-2002《建筑LED景观照明工程技术规程》TCECS501-2018《接地装置施工及验收规范》GB50169-2016《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

1.履约保证金为合同价的5%，乙方应在签订合同前将履约保证金转至甲方指定账户。不履行或者不全面、适当地履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，当从履约保证金中扣除违约金后，乙方需重新补足履约保证金。履约保证金：现行相关的国家与行业规范夜景照明设计方案及设计文件《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)《城市智慧照明建设技术标准》DB13(J)T8391-2020

4.乙方应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.施工期间如有地方性政策性检查、环保治理、疫情管控等需停工整顿情形，期间所发生的一切费用由承包方承担，不得向发包方追加费用，工期顺延。2.本工程采用工程量全费用报价，除非合同中另有规定，工程量全费用报价均包括完成该工程的成本、安装费用、调试费用、利润、安全文明施工费、规费、税金、开办费、各项措施费、防尘防疫费、施工手续办理费、风险等所有费用，不得以不了解现场及当地政策等任何理由予以费用调增或工期顺延。对于没有填入或填写为零的综合单价、合价及总价项目，其费用将视为已包括在总价中。1.合同（工程）现金总价款人民币金额￥：元，大写：。合同价为固定总价，漏项、清单描述不符均不做调整（施工时以图纸为准）。结算时除甲方提出的变更、签证外不做任何调整（国家政策性调整除外）。合同价款2.履约保证金退还节点：工程完工后退还（无息）。

2.工程完成后付款至80%，验收合格办理结算手续及开具全额增值税专用发票后，付至审定造价的95%。剩余5%作为质量保证金，一年后无质量问题退还质保金（无息）1.本工程无预付款。工程款拨付方式8.水、电费：乙方水、电费自理，水费（如发生）按结算价的0.1%扣除。若乙方单独安装水、电表，则乙方按标准按时交费。7.工程所需全部检测、试验费用已包含在合同价中。5.图纸中涉及到二次深化设计的，乙方须无偿进行二次深化设计，合同价包含此项费用。（图纸中的发光字由乙方根据甲方提供的资料结合现场情况自行设计，并出具深化设计方案，须经甲方认可后，方可实施，）

3.主要材料单价，合同清单报价中有相同材料的，按照磋商响应文件《工程量清单计价表》中的单价乘以成交价与密封报价的比率执行（如比率大于1，则仍执行磋商响应文件《工程量清单计价表》中的单价）；合同清单中没有相同材料的，由乙方向甲方书面提出询价申请，甲方组织乙方及甲方集团相关部门共同认质认价并形成一致意见，按此意见执行。2．合同清单报价中没有相同项目的，综合单价按工程所在地现行定额及相应的取费标准计算后的总价下浮15%计算。人工费执行工程所在地磋商截止日前28日工程造价管理站发布文件。1.合同清单中有相同项目的，综合单价按照磋商响应文件《工程量清单计价表》中的单价乘以成交价与密封报价的比率执行（如比率大于1，则仍执行磋商响应文件《工程量清单计价表》中的单价）；结算调整：4.采用转账、电汇方式付款，每次付款前乙方须向甲方提供符合国家规定的、与合同内容一致的增值税专用发票，税率：%，支付到结算总额95%时需开具结算总金额全额发票。在合同执行过程中，如因国家税务政策调整，对于新增值税税率生效后发生的增值税应税行为，双方同意保持合同约定不含税金额不变，并根据变化的增值税金额相应调整合同含税总金额。3.因拖欠农民工工资造成上访的，一次扣除成交单位2万元，并且拉入黑名单。乙方因自身原因造成环保、住建等部门的行政处罚以及由此给甲方带来的损失概由乙方承担。

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：组成合同的文件：乙方项目经理：项目经理：5.办理结算程序和时限为：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算书及资料，甲方收到完整资料后60天内予以审核并出具结算意见，经双方同意后出具审核报告。4.如果乙方对磋商文件及工程量清单未提出异议，视为全部认可施工图纸、技术规范、工程量清单内容，按图纸、磋商文件、工程量清单要求能达到竣工验收条件，结算时除设计变更、签证外将不予调整图纸及清单任何内容。若乙方以漏报、少报为由拒绝实施图纸中项目或要求增加费用，由此造成的全部损失和费用，均由乙方承担。

5.履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证、洽商等文件）。4.专用条款。确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非磋商项目）。3.乙方响应文件及其附件（含磋商期间的澄清文件和补充资料）（适用于磋商项目）。2.成交通知书（适用于磋商项目）。1.协议书。

1.工程验收的时间：工程竣工后，一个月内进行验收。竣工验收9.磋商文件（含工程量清单）。8.图纸。7.标准、规范及有关技术文件。6.通用条款。

2．根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定工程的质量保修期如下：1．本工程的保修范围：本工程的全部内容和范围保修范围及保修期：4.工程验收合格的，乙方在验收合格的同时返还甲方的技术资料，并交付工程竣工验收资料及其他资料。3.验收不合格的乙方无条件立即进行修复，修复费用由乙方承担或在工程款中扣除；造成工期延误的乙方按本合同约定承担违约责任。修复后验收仍不合格或乙方拒绝修复的，甲方有权解除本合同，且乙方应赔偿因此给甲方造成的包括但不限于甲方律师费在内的一切损失和费用。2.验收标准：国家相关验收规范，质量合格。

在保修期内本工程如有任何除甲方和/或第三方人为损坏的质量问题均由乙方免费负责维修，因此给甲方造成损失的，由乙方承担。如乙方在接到甲方通知后在5日内未前来处理或者情况紧急的，甲方有权自行维修或者委托第三方进行维修，维修费用和因此给甲方造成的包括但不限于甲方律师费在内的一切损失和费用全部由乙方承担。工程保修期自竣工验收合格之日起计算。(4)供热及制冷系统为两个采暖期（供冷期）；(3)管线、给排水管道、设备安装工程为两年；(2)装修工程为两年；(1)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的和外墙面的防渗漏为五年；

工程质量：根据《工程质量管理条例》规定，工程竣工验收达不到合格要求的，乙方负责返工、修理，并赔偿因此给甲方造成的损失、承担其他违约责任。工程质量违约处理办法3.非乙方原因造成的缺陷，甲方负责组织维修，乙方不承担费用，且甲方不从质量保证金中扣除费用。2.缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷（指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及本合同的约定乙方负责及时维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不及时维修或不承担费用，甲方有权采取补救措施、从质量保证金中扣除相应的费用、并由乙方承担违约责任、费用超出保证金额的，甲方有权向乙方索赔。乙方维修和／或承担相应费用后，不免除对工程损失的赔偿责任。乙方缺陷责任期内的违约责任和损失的赔偿责任同质保期和／或合同其他条款的相关约定；当缺陷责任期的约定与质保期和／或合同其他条款的约定不一致时，甲方有权选择要求乙方合并承担或者按违约责任重的承担。1.本工程的缺陷责任期为1年。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。由于乙方原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。由于甲方原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在乙方提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期

双方的权利和义务5.如遇图纸或规范疑难，乙方应于当日书面形式向甲方指出问题，甲方须于二日内以书面回复乙方。4.如收到甲方通知需整改或返工时，乙方不在指定时间内返工修补，甲方有权聘用他人代为进行，乙方负责因此发生的费用。3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方除负责将工程返工至合格外，还应赔偿因此给甲方及第三人造成的损失。2.施工过程中严把质量关，隐蔽工程验收乙方须提前12小时，其他工序验收乙方须提前1天内通知甲方，如上道工序验收达不到合格标准，不得进行下道工序的施工，由上述原因造成的工期延误责任由乙方承担。如乙方未通知甲方参与验收，每发生一次，乙方须向甲方一次性支付违约金2000元（贰仟元整），甲方并有权责令乙方返工及停工，由此造成的一切责任、后果和损失（包括甲方及业主的损失）均由乙方承担。1.工程施工应符合施工图纸及相关施工规范和验收规范标准，甲方按图纸设计和图纸变更要求对乙方所承包的工程进行验收，验收如达不到合格标准，由乙方承担验收费用并负责返工、修改至验收合格，所需的一切费用及由此给甲方及第三方造成的损失由乙方承担，造成逾期交工的，乙方还需承担逾期交工违约责任。

2.乙方的权利和义务甲方有按约定支付工程价款的义务。甲方有对工程进行竣工验收的权利和义务；甲方在不影响乙方正常施工的情况下有随时检查施工质量、作业进度等权利；甲方提供有关的图纸、技术资料、组织图纸会审等义务；1.甲方的权利和义务

乙方保证施工现场清洁，文明施工，达到安全文明工地的有关规定，不得扰民、不得污染环境；乙方应做好料、具、周转材料、辅助材料的保管和使用，落实材料节约措施；乙方有按期完成工程的义务；乙方应严格执行已确认的施工技术方案，并接受甲方对施工质量、进度、投资及协调方面的管理。乙方应严格按照国家施工规范进行施工，确保工程质量，并不得偷工减料、不得自行改变施工范围和建筑主体、承重结构，保护好原有设施和设备；本工程承包范围内的工程项目一律不得转包、不得挂靠，一旦发现，立即取消乙方的承包资格，且履约保证金不再退还，由此引起的一切经济损失由乙方负责。本工程中的专业工程，乙方可分包给具有资质和专业施工能力的公司施工，但须事先经甲方书面同意并确认其专业资质和施工能力，同时，分包合同送甲方备案。乙方应建立健全现场管理责任体系，对工程施工全过程中的安全、质量负全责，并确保工程质量、工期达到磋商文件要求标准。

遵守甲方的相关管理制度及工程管理的有关规定接受甲方、监理工程师的检查、监督、按时参加甲方组织的各种会议。乙方应根据当地建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由乙方自行承担。乙方负有在隐蔽工程施工完毕后告知甲方进行验收的义务；乙方按时足额支付其工作人员的劳动报酬并为其施工人员办理工伤保险和其他保险；乙方负有安全施工的责任，并对在施工过程中由于乙方的原因造成其自身、甲方、任何第三方的人身损害和／或财产损失承担全部责任。在本工程磋商响应文件中确定的工程项目经理及相应资质的专业技术管理人员必须悉数到位，确保全天候履职施工现场并保证每月在施工现场不低于22天。未经甲方同意，乙方不得擅自更换和撤离，否则，甲方有权按合同的约定要求乙方承担相应责任。

2.所有材料必须经甲方事前认定生产资质和产品质量后方可进场使用，并接受甲方的监督，乙方对材料质量、材料数量及保管负全部责任。1.本工程由乙方采购的施工材料、建筑构配件、设备等符合国家标准和甲方要求的合格正品，并不得侵犯包括但不限于甲方和/或任何第三方知识产权在内的一切合法权利，同时乙方采购的任何材料需符合图纸设计要求。材料供应乙方负有在工程竣工验收合格后清理施工现场并处理工程垃圾的义务。如乙方未按工程师要求恢复临时占地，或者场地清理未能达到合同约定的，甲方可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应付或将支付给乙方的款项中扣除。按照甲方要求进行样板施工，样板完成后经甲方现场工程师验收，验收合格确认后方可大面积施工。负责编写收集整理施工资料，及向监理及甲方单位提交工程报验资料。

2.乙方必须配备各专业技术人员专人负责（土建、水电、资料等专业），施工期间禁止出现无专人指导情况，甲方将予经济处罚。乙方必须配合甲方相关管理人员。1.乙方应按照提交的进度计划按时完成施工任务，并满足甲方的质量、进度等方面要求，如现场质量及进度达不到时间节点要求，甲方将予以经济处罚；如甲方采取赶工措施安排其它施工单位完成的，费用按第三方实际发生费用在工程进度款中扣除；如因乙方原因导致施工不能正常进行的，甲方有权要求其退场，所发生的的工程量不予结算和支付，并追究其相关责任和损失。工程管理5.甲方要求材料设备封样的，必须经甲方认可封样后方可使用。4.需甲方签证价格的材料乙方在采购前应首先征得甲方对质量、价格签证认可。3.所有材料的采保费、搬运费、装卸车费用等已全部包括在合同总价款中，不论市场价格是否发生变化或费用是否增加，合同清单单价不调整。

本条款法律效力永久存续，不因本合同解除、终止、无效或者撤销而失效。甲、乙双方均应对本合同内容及在履行本合同过程中知悉的对方的秘密信息（包括但不限于商业秘密）和有关资料承担保密责任，未经对方书面许可不得擅自使用或者以任何方式提供、披露给第三方，否则即构成违约，赔偿对方包括但不限于律师费在内的一切损失。保密5.乙方发生的一切伤亡及安全事故由乙方承担；给甲方及第三方造成的损失，责任、费用亦由乙方全部承担。”4.乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。3.甲方或监理工程师发现质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，甲方将予以经济处罚。

3.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；2.合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；1.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；乙方具有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：合同签订后，未经双方一致同意，任何一方不得随意变更或解除本合同。乙方未经甲方同意单方解除合同的，除全额返还甲方已支付的工程款外（如有），并应赔偿甲方因施工计划受到影响造成的经济损失和其他一切损失；因甲方责任无故解除合同的，除继续支付按已完成的合格的工程量计算的、应付未付的工程款外，并应赔偿乙方因此造成的经济损失。违约责任与合同解除

3.不履行合同约定的协助义务的2.甲方提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备等不符合强制性标准的；1.未按约定支付工程价款的；甲方具有下列情形之一，致使乙方无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的，乙方可以解除本合同：5.本合同其他条款中约定的、甲方有权解除本合同的情形。4.将本建设工程非法转包、违法分包的；

安全、文明施工因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括：台风、海啸、水灾、火灾、地震、滑坡、泥石流、雪崩、暴雨、暴雪等自然灾害，以及战争、暴动、骚乱、罢工、疫情和国家法律及政策的变更等社会事件。不可抗力因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。解决争议的方法

乙方及其工作人员承诺在与甲方的经济往来中不向甲方工作人员进行任何形式的商业贿赂。如甲方在任何时候发现乙方及其工作人员有上述行为，除追究有关人员刑事责任外，甲方有权随时解除或终止合同，造成甲方损失的，还应当赔偿甲方的损失，具体参见本合同附件2《诚信廉洁合作协议》。廉政条款3.乙方要文明施工，活完场地清，交工前必须将施工现场的建筑垃圾（含各类施工用机械设备基础）清理干净达到验收标准。施工过程中如与第三方发生争端后果自负。2.施工过程中严格执行住建部建筑工地“七个百分百”、“两个全覆盖”要求。如因未达到要求而受到处罚和其他不良影响，乙方负全责。情节严重的，甲方将追究乙方相关责任。由甲方的原因产生的损失由甲方承担。1.乙方应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由乙方负责，由于保护措施不力造成的一切损失及相关费用（包括在施工现场对第三方造成的损害和损失）均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

其他甲方向乙方承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。2.甲方承诺乙方向甲方承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。1.乙方承诺承诺

2.本合同自签字盖章时生效。合同全部内容履行完毕时终止；但依合同条款的性质不宜终止的条款不因本合同的终止而终止，双方仍负有继续履行的义务。d‘，‘cd‘，‘cAVAVOO1.本合同一式7份，甲方执4份，乙方执3份。

口

龙洁

U2

甲方（公章）：乙方（公章）：（以下无正文）6.附件：2.诚信廉洁合作协议5.附件：1.安全生产和环境保护协议书4.本合同未尽事宜，由双方另行协商做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力。3.本合同是双方真实的意思表示，是双方共同协商的结果，甲、乙双方完全明白合同各个条款的含义并完全同意按合同的各个条款执行，因此，本合同既不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平、乘人之危等情况，也不存在倾向于任何一方的格式条款。

甲方代表（签字）：项目经理或代理人（签字）：联系方式：联系方式：职务：职务：法定代表人：法定代表人：住所：住所：宁晋县兴和房地产开发有限公司

签约日期：年月日签约日期：年月日账户名称：账户名称：账号：账号：开户行：开户行：电子邮箱：电子邮箱：联系方式：联系方式：

1、甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、指导的责任。第三条：甲方承担的安全责任、权利。第二条：甲乙双方必须共同遵守《建设工程安全生产管理条例》各项安全管理制度。第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。为了保证工程的安全施工管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，保证职工在施工中的人身安全和健康，确保施工生产顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关制度规定，经甲乙双方共同协商，就工程施工中的安全环保责任，达成如下安全生产协议，双方共同遵守。附件1安全生产和环境保护协议书

第四条：乙方的责任、权利：6、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。5、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按甲方相关规定要求乙方赔偿经济损失。4、甲方监督给乙方的安全防护设施应符合相关安全要求。3、甲方督促乙方对进场施工人员应进行安全教育。2、甲方人员在向乙方安排生产任务的同时，必须向相关人员进行安全技术交底并履行交底签字手续。

特种(设备)作业人员（起重、焊接、架子工、电工等）必须取得国家相关主管部门颁发的有效资格证书（在有效期内）才能上岗。3.上岗证书乙方必须建立安全责任制，制定各工种安全技术操作规程，按规定配备专(兼)职安全监督人员（具有相应资格证书），认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通信息。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。2.安全责任制乙方授权的项目经理（或负责人）是本工程项目的安全第一责任人，应全面负责本工程的安全管理工作，切实履行安全职责，并且应具有相关的资格证书。1、项目经理：

乙方应对施工人员进行三级安全教育，时间达到规定要求，开工前应组织全6.培训乙方负责所属施工人员着装整齐，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员，乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为负责。5.施工人员特种设备的使用、维护、检修管理应符合国家法规要求，并有相应的定期检验证书和证明。应有设备维护保养和定期检验记录。应确保在用施工设备的安全可靠。乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。否则，乙方应按1000元/次的标准向甲方支付违约金。4.检验证书

9.环境保护存在危险因素的作业场所设置安全警示标志。8.安全警示标志应根据生产及施工现场环境、周边情况、项目施工特点、以往经验教训辨识本项目施工过程可能存在的危害和安全隐患，并根据危害后果进行风险评价形成重要危险源和隐患清单（如：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、坍塌等），应针对重要危险源和可能存在的隐患，制定安全管理措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的工程乙方应在开工前10天制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。7.危险源体施工人员学习《中华人民共和国安全生产法》，甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，并经考试、体检合格方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安全监督人员审核备案。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理。每日上班前须进行安全讲话，并做好记录。

乙方配备专职安全员，专职人数应符合《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定。乙方进场后首先安排进行现场安全文明施工策划，15日内将方案报监理及甲方批准后实施。进入施工现场必须佩戴好安全帽，达到GB2811-2006标准；高空悬空作业必须系好安全带，符合GB6095-2009标准；按照规定搭设安全网（水平网、密目式立网），符合GB5725-2009标准。在施工现场必须做到：第五条：乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全文明施工管理，11.乙方在收到甲方开具的整改通知单3日整改完毕，如违反上诉规定，应按2000元/次的标准向甲方支付违约金。乙方保证施工现场卫生符合环境卫生管理的有关规定10.发生各类事故事件后，积极抢救、排险，保护现场，除向主管部门报告还应以最快方式向甲方报告。乙方应识别施工现场环境因素，如：扬尘污染、粉尘污染、生活污水、固体废弃物、施工噪音等造成的环境危害。制定针对现场环境因素的环境管理制度和环境保护措施。及时纠正和整改，听取业主以及周边居民提出的投诉和意见。

7、现场不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不准穿带钉易滑鞋。6.上班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟。设置合理的消防灭火器材，灭火器放置位置正确不过期；保证消防道路畅通；易燃易爆物品分类存放，木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材。临时施工用电，采用TN-S系统；采取三级配电、二级保护。配电柜或配电箱标准化；用电设备布置合理、使用安全、作业规范，须有砂箱和灭火器材、避雷接地措施、维修制度、禁令标志牌。施工现场用电电线、电缆敷设规范，无乱拉乱接、无破皮老化，施工现场电缆干线采用埋地或架空敷设，架空线设在专用电杆上。现场照明，并有漏电保护，特殊场按规定采用安全电压。物料提升机（龙门架、井子架）架体规范稳定，有安全防护装置且灵敏可靠、有验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志；外用电梯（人货两用电梯）设有安全装置和安全防护，经有关部门检测合格后方能使用；塔吊安装、拆卸、作业、指挥符合规范规定，使用前需经有关部门的检测合格后方能使用；基础设计有计算书和施工详图；装、拆队伍要有资质或施工方案；起重吊装设备，须有施工方案；施工机具（平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械等）安装施工符合规范规定，须有开关控制机具、防护设施并验收合格。楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口有防护措施，防护措施要形成定型化、工具化，有安全警示标志；立杆及栏杆刷醒目警示颜色油漆；电梯井、管道井内每隔两层或每隔10米设置一道水平防护。

13、搭拆施工用各类脚手架时，班组必须派2-3看护。12、施工过程中必须严格遵守安全操作规程。11、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩带防护工具。10.不得在脚手架上及高处临边竖立放置工具和线材。9、未经甲方负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施安装装置及安全标牌。8、非有关人员不得进入施工危险区，不得乱动机械设备。

发包人（甲方）：宁晋县兴和房地产开发有限公司在施工过程中发生伤亡事故的，一切后果由乙方承担。2、甲方对乙方施工人员在施工现场不戴安全帽者每人按200元/次支付违约金，戴安全帽而不系帽带者，每人按50元/次的标准向甲方支付违约金，高空悬空作业不系安全带者，每人按300元/次的标准向甲方支付违约金；凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全约定的，按每人每次500元/次的标准向甲方支付违约金。1、乙方在施工中遵守本协议规定，做到无任何安全事故发生。第六条：奖励及处罚14、不应疲劳作业，不得在操作面、脚手架上及楼层上睡觉。

为保障甲乙双方合法权益，充分体现公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，抵制商业贿赂和不正当竞争，特订立本协议。乙方：甲方：宁晋县兴和房地产开发有限公司诚信廉洁合作协议附件2承包人（乙方）：

3.甲方人员或其利害关系人借用乙方金钱、汽车、房屋等财物，或以营利为目的出借（租）金钱、汽车、房屋等财物给乙方；2.甲方人员或其利害关系人收受乙方提供的或向乙方索取的提成、回扣、有价证劵、购物卡、宴请及各类有偿服务等；1.甲方人员或其利害关系人获取的任何违反法律、法规、部门规章以及甲方及甲方所属集团制度、合同约定等规定的利益；（一）“不正当利益”是指下列情形之一：下列用于本协议的文字，除依其文义需做另外的解释外，均依本条要求解释：一、定义

9.甲方人员违背诚信原则、职业道德从乙方或通过乙方获取的其他利益。8.甲方人员或利害关系人违背诚信原则、职业道德以任何借口收受各种礼品、礼券或现金，利用工作之便利“吃、拿、卡、要”等作为；7.甲方人员或其利害关系人利用甲方人员职务便利为第三方谋取与乙方的交易机会；6.甲方人员或其利害关系人在乙方（含乙方相关公司）持股（含干股）等；5.甲方人员或其利害关系人接受乙方的各类馈赠，或以结婚、生日、丧葬、礼宴等名义收取乙方的礼金；4.甲方人员或其利害关系人与乙方共同参与赌博活动；

2.鼓励乙方向甲方举报甲方人员违反廉洁规定的行为；1.有责任向乙方明确说明甲方及甲方所属集团对双方廉洁合作的重大关切；二、甲方权利义务（四）“利害关系人”指甲方人员的近亲属及其他有利益往来的亲友。（三）“乙方相关公司”是指乙方或乙方人员控股或参股的其他组织，或虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配的其他组织，包括但不限于符合证监会规定的实际控制人情形等。（二）“甲方合作伙伴”是指与甲方发生或将要发生交易的个人、法人、其他组织及与之存在关联关系的组织，以及上述所有主体之员工、代理人、谈判代表等。

1.知晓双方签署本协议的目的，理解甲方及甲方所属集团对双方廉洁合作的重大关切，明白违反廉洁行为的后果，有责任向员工宣传贯彻，并遵照执行本协议；三、乙方权利义务6.对于乙方在合同履行过程中受到的甲方人员的故意刁难给予及时处理。5.乙方主动举报的，根据甲方相关奖励政策对乙方予以奖励；4.有责任为乙方的举报严格保密；3.鼓励乙方举报甲方人员或其利害关系人在甲方合作伙伴处的持股情况；

四、举报方式6.承诺如有违反本协议，自愿按照本协议第五条承担违约责任。5.如甲方人员或其利害关系人在乙方持股、甲方人员利用职务便利谋取与乙方交易机会的，应及时向甲方披露；4.承诺及时举报甲方人员在其他交易中谋取不正当利益的行为，并尽可能配合甲方的调查；3.承诺坚决拒绝甲方人员任何利用职务之便向乙方谋取不正当利益的要求，并及时向甲方举报；2.承诺严格依照法律规定、合同约定履行合同义务，不主动向甲方人员提供任何不正当利益；

4.微信公众号：廉洁晶龙3.QQ：13466941752.邮箱：JLfanfu@jinglong.net1.电话：0319-5856923乙方可通过以下方式投诉举报：

1.本协议自双方签章之日生效，其效力追溯至双方合作开始之日，不因双方业务合作终止而自动失效。六、其它约定3.基于本协议约定承担的违约责任，并不影响乙方依相关具体交易协议而承担的责任。2.若乙方违反本协议约定的，则甲方有权解除与乙方的相关交易协议，取消其作为合格供应商资格，可追究乙方主合同的违约责任，并保留通过法律途径追究当事人责任的权利。1.若乙方违反本协议约定的，乙方同意按不当利益的十倍，或上一年度（即从甲方发现乙方违反本协议约定之日起的前12个月）交易金额的20%向甲方支付赔偿金。甲方有权直接从其发生款项扣除乙方的上述赔偿金。五、违约责任

4.本协议书一式两份，甲方执一份、乙方执一份，具有同等法律效力。3.双方协商解决履行本协议过程中的争议，协商不成，提交甲方所在地人民法院裁决。2.本协议独立于双方之间因其他具体业务所签订的合作协议存在，不因合作协议的无效、终止、解除。双方合作协议的相关约定与本协议约定相冲突的，以本协议为准。