宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基
句招标公告
拓,扁号 GG_ 022-ZB-253)
项目所在地区:广西壮族自治区南宁市,宾阳县
一、招标条件
本宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基建、
开采工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金180000万元,
招标人为南宁交投昆仑实业投资有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:1、根据矿山地形实际情况,设计矿山基建采准布置在矿区中部三个山头,形成
三个工作面(具体以矿山基建终了平面图为准)。
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基
建、开采总承包;
三、投标人资格要求
(001宾阳黎塘旗山年产 500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基
建、开采总承包)的投标人资格能力要求:1.投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业
执照、以及有效的税务登记证及机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照。
2.投标人应具备建设行政主管部门核发有效的下列资质:
具有矿山工程施工总承包一级资质,具有有效的安全生产许可证,同时具有爆破作业单位许
可证二级资质及以上资质(不具备二级及以上爆破资质的须分包),并持应急管理部门颁发
的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应能力。
3.投标人拟派项目经理须具备一级矿业工程注册建造师资格,有安全生产考核合格证书(B
类),具有矿业专业高级职称,具有矿山工程管理业绩经验。本项目不接受有在建、已中标
未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。提供项目经理在本公司
1年以上社保证明。(证书复印件需加盖公章,原件备查)。
4.投标人拟派其他专业技术人员:注册安全工程师(金属非金属矿山专业或者煤矿专业)不
少于1人,专职安全管理人员(安全C证)不少于2人,采矿、地质、测量、机电等技术员
各不少于1人。上述人员应提供在本公司近期6个月及以上的社保证明。
5.投标人业绩须满足以下一项:
①近五年内(指竣工时间至投标截止时间不超过五年)至少有一个合同结算金额1500万元
及以上的类似矿山基建工程业绩,且已竣工验收合格(提供中标通知书,合同、竣工验收证
明复印件加盖公章,原件备查).
②近五年内(指合同签订时间至投标时间不超过五年)至少有一个年产 500万吨及以上非煤
露天矿山开采总包业绩。(提供合同、合同期内2张结算发票复印件加盖公章,原件备查)。
6.项目经理业绩近五年内(指项目竣工时间至投标截止时间不超过五年)至少一项年产500
万吨及以上露天矿山开采总包项目(含合同关键页、中标通知书及竣工验收证明等复印件加
盖公章,要求原件备查)。本项目不接受在投标截止时间有在建项目的建造师作为项目经理
(投标时提供承诺书)。
7.信誉要求:有要求:投标人在最近3年内(投标截止日前36个月)内未发生一般及以上
安全事故,且经营状况良好,没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态 无法院
判决后不执行等不良记录;近三年半内没有骗取中标和严重违约问题。(出具声明)
8.本次招标不接受联合体投标。
9.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》
(法(2016〕285号)规定,投标人不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网
站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2022年12月23日09时00分到2022年12月30日17时00分
获取方式:由企业法定代表人或委托代理人携带以下材料购买招标文件:法定代表人身
份证原件(或授权委托书原件及委托代理人身份证原件)及复印件、营业执照副本复印件、
资质证书正副本复印件、业绩证明资料复印件(所有复印件加盖公章)。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2023年01月12 HY 09 ifj 30分
递交方式广西桂工建设管理咨询有限公司(中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆
歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331)纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2023年01月12日 09时30分
开标地点:广西桂工建设管理咨询有限公司(中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆
歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331 )
七、其他
一、招标条件
本招标项目宾阳黎塘旗山年产 500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山基
建、开采工程,招标人为南宁交投昆仑实业投资有限公司_,招标代理机构为广西桂工建设
管理咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的基建及开采总承包进行公开招标。
本次招标采用资格后审。
二、项日概况与招标范围
1.项目名称:宾阳黎塘旗山年产500万吨优质石灰石建筑骨料及10万吨干混砂浆项目矿山
基建、开采总承包
2.建设地点:广西南宁市宾阳县黎塘镇启明村
3.建设规模:
1、根据矿山地形实际情况设计矿山基建采准布置在矿区中部三个山头,形成三个工作面(具
体以矿山基建终了平面图为准)
工作面一:+275m标高以上全部削顶,在+260m 标高形成采准平台,长约114m,宽约 55m.
工作面二:+275m 标高以上全部削题在+260m 标高形成采准平台,长约95m, 宽约50m.
工作面三:+260m标高以上全部削顶,在+245m 标高形成采准平台,长约120m,宽约50m.
2、基建采准工程量
矿山采场基建采准平台工程量约117.23万m³(322.38万t),详见矿山开采计划进度表中
基建工程量。
矿山加工场地三个小山头平场,工程量约235.82万m²(648.50万t),加工场地山头削平
工程道路修建1144m,工程量约3.2万m 3
矿山基建期主运输道路长1970.305m, 连接三个山头(工作面)的支道路总长1338.13m,工
程量约10.50万 3
工作面一上部截水沟(西南侧),基建期修建长度 62m,工程量约23.25m³
矿山基建总工程量约363.55万 I
3、矿区可采矿量
经估算,边坡压占资源量为251.8万m²(合 692.6万t),可利用资源量为5409.6万m³
(合14876.4万t).
4.项目暂估价:18亿元(本项目为固定单价合同,实际结算以中标单价为准)。
5.招标范围
(1)矿山基建总承包期的服务内容,包括但不限于清表、运矿运废道路及联系道路开拓、
剥离、削顶、基建采准、矿山防排水、排土场、临时卸料平台、约103亩的临时设施场地平
整等相关矿山基建工程,并达到招标人使用条件的全部工作(根据设计施工满足安全生产许
可证办理、矿山生产等需求,并通过发包方组织验收),具体详见设计文件、施工图。承包
人负责挖、填施工范围内清表、钻孔、爆破、大块矿石解小(<70cm)、清运到指定地点以及
施工手续办理,火工材料申请、购买、运输、保管,协调政府部门,协调施工期间与周边村
民关系等工作。
(2)矿山开采总承包期的服务内容,包括但不限于清表、穿孔、爆破、含大块矿石解小(<90cm)
铲装、剥离、运输、排土、截排水、矿山区域污水处理、废土废石运至排土场等作业工序及
其附属设施建设、维护,矿山和排上场地质环境治理与上地复垦(含复绿),绿色矿山建设(达
到自治区级绿色矿山企业、二级及以上安全标准化企业标准),以及生产过程中的安全隐患
治理工作和职业病防护日作将符合质量要求的石灰岩原矿运输并卸到发包人指定位置。
承包人需严格执行有关安全、环保生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无重大生
产安全环保责任事故发生。
6.工期要求:
(1)矿山基建施工期:基建期需将工业场地三个小山头削平至+125m 标高,工期暂定为24
个月,原则上每年开采量不少于350万吨三个小山头场坪完成后,需于6个月内完成主运
矿道路修建及工作面采准。基建总工期暂定为30个月(具体工程内容以设计施工图为准)。
(2)矿山基建、开采期自签订合同之日起至《采矿许可证》有效期限止(《采矿许可证》
有效期限至2052年07月08日,总服务年限约为29.8年)。在《采矿许可证》有效期限内
提前完成设计开采矿石总量的,以实际完成设计开采矿石总量的时间为终止合同时间,如《采
矿许可证》有效期限发生变化的,实际服务期限以《采矿许可证》的有效期限为准。
7.招标计价方式:固定综合单价。
8.招标控制价招标控制价将于开标前7个工作日内公布,高于控制价的投标视为废标。
三、投标人资格要求
1.投标人须其有独立法人资格,具有有效的营业执照、以及有效的税务登记证及机构代码证
或加载统一社会信用代码的营业执照。
2.投标人应具备建设行政主管部门核发有效的下列资质:
具有矿山工程施工总承包一级资质,具有有效的安全生产许可证,同时具有爆破作业单位许
可证二级资质及以上资质(不具备二级及以上爆破资质的须分包),并持应急管理部门颁发
的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应能力。
3.投标人拟派项目经理须具备一级矿业工程注册建造师资格,有安全生产考核合格证书(B
类),具有矿业专业高级职称,具有矿山工程管理业绩经验。本项目不接受有在建、已中标
未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。提供项目经理在本公司
1年以上社保证明。(证书复印件需加盖公章,原件备查).
4.投标人拟派其他专业技术人员:注册安全工程师(金属非金属矿山专业或者煤矿专业)不
少于1人,专职安全管理人员(安全C证)不少于2人,采矿、地质、测量、机电等技术员
各不少于1人。上述人员应提供在本公司近期6个月及以上的社保证明。
5.投标人业绩须满足以下一项:
①近五年内(指竣工时间至投标截止时间不超过五年)至少有一个合同结算金额1500万元
及以上的类似矿山基建工程业绩,且已竣工验收合格(提供中标通知书,合同、竣工验收证
明复印件加盖公章,原件备查)
②近五年内(指合同签订时间蚕投标时间不超过五年)至少有一个年产 500万吨及以上非煤
露天矿山开采总包业绩。提供合问、合同期内2张结算发票复印件加盖公章,原件备查)。
6.项目经理业绩近五年内(指项日竣工时间至投标截止时间不超过五年)至少一项年产 500
万吨及以上露天矿山开采总包项目(含合同关键页、中标通知书及竣工验收证明等复印件加
盖公章,要求原件备查)。本项目不接受在投标截止时间有在建项目的建造师作为项目经理
(投标时提供承诺书)。
7.信誉要求:有要求:投标人在最近3年内(投标截止日前36个月)内未发生一般及以上
安全事故,且经营状况良好,没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态 无法院
判决后不执行等不良记录;近三年半内没有骗取中标和严重违约问题。(出具声明)
8.本次招标不接受联合体投标。
9.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》
(法(2016〕285 号)规定,投标人不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网
站(www.creditchina. gov.cn)查询的结果为准)。
10.发布公告的媒介:中国采购与招标网 www.chinabidding.com.cn 广西壮族自治区招标
投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)
四、招标文件的获取及参与投标确认
1.请于2022年12月23日~2022年12月30曰节假日除外上午9:00≈12:00,下午15:00~17:00)
到广西桂工建设管理咨询有限公司(南宁市良庆区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三
层1331室)购买公开招标文件,售价300元/份,售后不退。
2.由企业法定代表人或委托代理人携带以下材料购买招标文件法定代表人身份证原件(或
授权委托书原件及委托代理人身份证原件)及复印件、营业执照副本复印件、资质证书正副
本复印件、业绩证明资料复印件(所有复印件加盖公章)。
五、投标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2022 年1月12日9时30分;递交
地点广西桂工建设管理咨询有限公司开标室(南宁市良庆区庆歌路20号富雅·国际商务大
厦B栋十三层1331室)。
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以
拒收。
3.为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,现对本项目相关事项通知如下:投标人可自行选
择到现场递交响应文件或通过邮寄方式送达,具体要求如下:
六、采用现场递交方式送达:
(1)现场递交响应文件的投标人代表须要提供健康码绿码,否则由此导致其不能正常参与
项目的责任自负。
(2)投标文件现场递交地址:广西桂工建设管理咨询有限公司(中国(广西)自由贸易试
验区南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋卞三层1331),逾时送达或未按要求密封
将予以拒收。
(3)投标文件现场递交接收时间:2022年1月12日上午09时00分至09时30分(北京
时间)。
(4)如因疫情防控要求而导致逾时递交或无法递交所产生的后果由供应商自行负责。投标
应自行评估风险,招标人及代理机构不承担由此带来的任何责任。
七、采用邮寄方式送达:
(1)投标文件必须在递交截止时间之前送达投标文件邮寄地址,寄出不能等同于送达,招
标代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间,逾时送达的投标文件无
效。逾时送达的,后果由投标人自行承担。
(2)为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达,投标人应充分预留响应文件邮寄、送达所
需要的时间,应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。
(3)投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后,应使用不透明、防水的邮寄袋或箱
子再次包裹已密封的投标文件,并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的
电子邮箱、联系人及联系方式的纸质表格(格式自拟)(注:投标人未按上述要求提供联系
方式或联系方式无效,或因自身原因未能保持电话畅通的,后果由投标人自行承担).
(4)投标文件邮寄地址:广西桂工建设管理咨询有限公司(中国(广西)自由贸易试验区
南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331 ),收件人梁工,联系电话
0771-5533898。
(5)投标文件邮寄接收时间:至投标文件递交截止时间之前的正常工作时间,正常工作时
间是指每天9:00-12:00,15:00-18:00,双休日和法定节假日不接收响应文件
八、投标保证金
投标人缴纳投标保证金可采用纸质银行保函或银行转账的方式。采用纸质银行保函的,必须
由投标人基本账户所在银行出具;采用银行转账的,必须从投标人基本账户转入以下账户,
且投标保证金于投标截止时间前转出。
全称:广西桂工建设管理咨询有限公司
账号:中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行
开户行:4505 0160 4473 0998 8888
投标保证金的金额:80万元(如多标段且多投一中或多投多中时应注明按标段缴纳)
注:在转账底单的附言中须注明
项目(项目名称,可简写)\标段投标保证金。
投标人将纸质银行保函或银行转账底单的复印件装订在投标文件相应位置。
采用纸质银行保函方式的,投标人必须在开标会上把银行保函交由招标人保管。
九、联系方式
招标人联系方式
招标人:南宁交投昆仑实业投资有限公司
联系人: 王工
联系电话: 0771-2615685
地址:南宁市青秀区江北大道凌铁段20号1号综合楼办公室二层220室(矿产开发部)
招标代理机构联系方式
招标代理机构:广西桂工建设管理咨询有限公司
联系人:梁工
联系电话:0771-5533898
邮箱:gxggjl@163.com
地址:南宁市良庆区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331;
备注:负责解释招标文件内容的相关事宜,电话无法接通时,可邮件咨询
八、监督部门
本招标项目的监督部门为南宁交投昆仑实业投资有限公司。
九、联系方式
招标人:南宁交投昆仑实业投资有限公司
地 址南宁市青秀区江北大道凌铁段20号1号综合楼办公室二层220室(矿产开发
部)
联系人:王工
电 话:0771-2615685
电子邮件:
招标代理机构:广西桂工建设管理咨询有限公司
地 址: 南宁市良庆区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331
联系人: 梁工
电 话:0771-5533898
电子邮件: gxggjl@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):
2
又签名)
招标人或其招标代饥构: (盖章)