开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）

公选公告

1、公选条件

开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）已由开水利[2023]4号批准建设，

公选人为开化县华埠镇人民政府，建设资金来源为上级补助。项目已具备公选条件，现对

该项目的施工在开化县范围内进行公开选择。

2、项目概况与公选范围

2.1开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇），建设地点：开化县华埠镇

总投资约44万元，计划工期45日历天。

2.2公选范围及内容：施工图纸范围内的护岸修建等工程，具体详见工程预算和图纸

3、响应人资格要求

3.1响应人资质要求：开化县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级

及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拟任项目负责人资格：须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书

（不含临时执业证书）和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。

3.4响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、

企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管

安全生产的副经理须有任命文件。

3.5响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。

3.6响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。

3.7本次公选不接受联合体响应。

4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。

5、公选办法：本次评审采用《开化县法定招标限额以下政府投资工程建设项目施工招投标

管理试行办法》

下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见公选文件评审办法附件）。

6、公选文件的获取

6.1本工程实行电子招投标和电子评标，响应文件采取电子版形式编制。投标工具请使

用衢州开化投标工具V1.2.2（2021-5-13）版本，请各投标人前往广易招平台→资料下载→

开化广易招投标工具下载（https：//www.hlyzztb.com/cms/xzzx/index.jhtml）。未参加电

子评标培训的企业请联系杭州擎洲软件有限公司，由该公司安排专项培训。徐工

0570-8757622电子评标相关问题可拨打该电话。

6.2因招投标工具及开标工具均已升级，CA锁相应更新，请已办理CA锁需更换的及时

更换新的CA锁，更换方式详见附件（县市区交易主体入库及CA数字证书办理指南）。

6.3本工程试行电子评标，公共资源交易中心电子评标系统采用杭州擎洲软件有限公司，

软件技术服务费100元/份，在线缴纳即可。

7、响应人信息入库

各响应人登录广易招交易平台网址（http://www.hlyzztb.com）办理响应人信息入库事宜。

（1）未办理企业信息入库的响应人，请先点击网页右上“企业入库口”，根据显示界面

在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA，并提交企业相关投

标信息。

（2）已办理企业信息入库的响应人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”

号的原件扫描件，无需到现场，三个工作日内会审核。

（3）投标申请人凭企业CA数字认证证书（USBKEY）录入信息，投标时已入库的资料

无需提供相应原件及复印件。过程中有任何疑问请联系擎洲软件有限公司，徐工，电话

0570-8757622/18757016553，7*24小时服务电话：4000-166-166，QQ群：316387061。

（4）CA办理指南：

注册信息提交后，交易主体在电子交易平台里可同时申领招投标企业CA证书及电子签

章。点击企业信息中的“天谷CA”进行在线办理。

天谷办理网址

http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303

天谷客服电话：4000878198。

联通CA锁目前仅线下办理，联系电话：0570-8256007，0570-8252229。

8、公选文件的获取

8.1公选文件获取方法：开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）公共资源交易

栏下载→建设工程栏免费下载。

8.2施工图纸和工程预算从本公告附件中免费下载。

9、响应文件的递交

9.1响应人必须在响应截止时间：2023年2月16日9:30时整前在广易招交易平

台（http://www.hlyzztb.com）上传电子投标文件（加密标书），逾期系统将不予受理。

公选地点：开化县华埠镇公共资源交易中心五楼开标厅

响应截止时间：2023年2月16日9:30时整

10、发布公告的媒介

本次公选公告在开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）上发布。

11、联系方式

公选人：开化县华埠镇人民政府代理机构：浙江建安工程管理有限公司

地址：开化县华埠镇江东新区华康路86号联系地址：开化县华埠镇得阳大厦A座6楼

邮编：3324302邮政编码：324300

联系人：姚先生联系人：叶女士

电话：579697（政府网）联系电话：630407

2023年2月10日

编制说明

一、工程概况

工程名称：开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）

工程位置：开化县华埠镇

工程规模、主要建设内容：护岸修建等。

招标范围

本工程招标范围包括设计施工图的工程量以及为完成该项目所必须的措施项目和其它项目。

三、编制依据

丽水新禹水利设计咨询有限公司设计的施工图及相关资料；

《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）

《浙江省水利工程工程量清单计价办法》2022和其他相关专业工程计量规范；

（4）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）（上下册）；

（5）《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）；

（6）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2021年)；

（7）材料价格参照2022年第12期的《衢州造价信息》（开化）、2022年第12期的《浙江造价信息》及市场询价；

（8）国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策文件和规定。

四、取费标准

（1）按三类工程取费，措施费按其他水利工程中值取费，税金按9%取费；

（2）安全施工费不得低于人民币5778元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理；

（3）文明标化工地建设费按一至四项投资合计的0.3%计取；

（4）工程保险费，按一至四项投资合计的0.45%计取；

（5）其他临时工程费一次性包干，结算不做调整。

五、其他说明：

（1）回填材料按砂砾石考虑；

（2）工程量结算按实调整。

（3）经设计确认，青联村黄泥路护岸不考虑伸缩缝。

六、暂列暂估说明：

暂列金（含税）：10000元；

暂估价（含税）：无。

开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）

公开选择文件

（项目编号：ZJJAKHFGS2023-005）

公选人：开化县华埠镇人民政府（盖单位章）

代理机构：浙江建安工程管理有限公司（盖单位章）

二○二三年二月

目录

第一章公选公告03

第二章响应人须知05

公选项目概况05

响应资格要求05

公选文件质疑与澄清06

响应保证金06

响应文件要求06

公选07

评审07

定选07

其他内容08

非实质性响应08

公选办法附件109

第三章合同主要条款及格式10

合同条款及格式10

附件一：工程廉政责任书16

附件二：安全生产协议书18

附件三：水利建设工程安全生产责任书20

附件四：工程建设承诺书22

第四章工程预算23

第五章施工图纸34

第六章响应文件格式35

封面36

目录37

（一）响应函38

（二）法定代表人身份证明39

（三）授权委托书40

（四）响应人基本情况表41

（五）公选文件要求提供的材料（复印件）42

（六）承诺书43

第一章公选公告

开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）公选公告

1、公选条件

开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）已由开水利[2023]4号批准建设，公选人为开化县华埠镇人民政府，建设资金来源为上级补助。项目已具备公选条件，现对该项目的施工在开化县范围内进行公开选择。

2、项目概况与公选范围

2.1开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇），建设地点：开化县华埠镇，总投资约44万元，计划工期45日历天。

2.2公选范围及内容：施工图纸范围内的护岸修建等工程，具体详见工程预算和图纸。

3、响应人资格要求

3.1响应人资质要求：开化县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拟任项目负责人资格：须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。

3.4响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。

3.5响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。

3.6响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。

3.7本次公选不接受联合体响应。

4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。

5、公选办法：本次评审采用《开化县法定招标限额以下政府投资工程建设项目施工招投标管理试行办法》。

下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见公选文件评审办法附件）。

6、公选文件的获取

6.1本工程实行电子招投标和电子评标，响应文件采取电子版形式编制。投标工具请使用衢州开化投标工具V1.2.2（2021-5-13）版本，请各投标人前往广易招平台→资料下载→开化广易招投标工具下载（https://www.hlyzztb.com/cms/xzzx/index.jhtml）。未参加电子评标培训的企业请联系杭州擎洲软件有限公司，由该公司安排专项培训。徐工0570-8757622电子评标相关问题可拨打该电话。

6.2因招投标工具及开标工具均已升级，CA锁相应更新，请已办理CA锁需更换的及时更换新的CA锁，更换方式详见附件（县市区交易主体入库及CA数字证书办理指南）。

6.3本工程试行电子评标，公共资源交易中心电子评标系统采用杭州擎洲软件有限公司，软件技术服务费100元/份，在线缴纳即可。

7、响应人信息入库

各响应人登录广易招交易平台网址（http://www.hlyzztb.com）办理响应人信息入库事宜。

（1）未办理企业信息入库的响应人，请先点击网页右上“企业入库口”，根据显示界面在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA，并提交企业相关投标信息。

（2）已办理企业信息入库的响应人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，三个工作日内会审核。

（3）投标申请人凭企业CA数字认证证书（USBKEY）录入信息，投标时已入库的资料无需提供相应原件及复印件。过程中有任何疑问请联系擎洲软件有限公司，徐工，电话0570-8757622/18757016553，7*24小时服务电话：4000-166-166，QQ群：316387061。

（4）CA办理指南：

注册信息提交后，交易主体在电子交易平台里可同时申领招投标企业CA证书及电子签章。点击企业信息中的“天谷CA”进行在线办理。

天谷办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303天谷客服电话：4000878198。

联通CA锁目前仅线下办理，联系电话：0570-8256007，0570-8252229。

8、公选文件的获取

8.1公选文件获取方法：开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）公共资源交易栏下载→建设工程栏免费下载。

8.2施工图纸和工程预算从本公告附件中免费下载。

9、响应文件的递交

9.1响应人必须在响应截止时间：2023年2月16日9：30时整前在广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）上传电子投标文件（加密标书），逾期系统将不予受理。

公选地点：开化县华埠镇公共资源交易中心五楼开标厅

响应截止时间：2023年2月16日9：30时整

10、发布公告的媒介

本次公选公告在开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）上发布。

11、联系方式

公选人：开化县华埠镇人民政府代理机构：浙江建安工程管理有限公司

地址：开化县华埠镇江东新区华康路86号联系地址：开化县华埠镇得阳大厦A座6楼

邮编：324302邮政编码：324300

联系人：姚先生联系人：叶女士

电话：579697（政府网）联系电话：630407

2023年2月10日

第二章响应人须知

响应人须知前附表

评审办法附件1：

第三章合同主要条款及格式

水利工程施工承包合同

发包人：

承包人：

鉴于发包人年月日接受承包人对本合同工程的施工响应，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的公选文件、响应文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

3.1合同工程内容：施工图纸范围内的护岸修建等工程，具体详见工程预算和图纸。

3.2承包方式

本合同工程采用固定单价合同承包方式，

承包方就本工程的质量、工期、施工安全等实行总承包。

3.3施工队伍

承包方派驻现场的项目负责人：，技术负责人：。

本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经发包人同意并在招标办备案。

开工后，承包人必须按响应文件要求的项目班子人员（与技术管理人员一致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，并没收“项目班子到位率”履约保证金，直至终止合同，一切后果自负。发包方及监理单位将对其进行不定期监督与考核。

本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至中止合同，相应后果自行负责。

3.4工程承包价格

3.4.1本合同工程采用固定单价合同承包方式，中选下浮率，承包价格为<工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额，即人民币万元。除设计变更、政策允许外，合同单价不得调整。

因工程设计变更或漏项引起新的工程量，其综合单价在组价后按中选下浮率同比例下浮确定。组价原则为：

（1）预算中如果有适用于变更工程的单价时，按预算中已有的单价确定。

（2）如果预算中有类似于变更工程的单价时，可参照预算中已有的价格确定。

（3）如果预算中没有适用或类似于变更工程的单价时，按业主提供丽水新禹水利设计咨询有限公司设计的施工图及相关资料；《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；《浙江省水利工程工程量清单计价办法》2022和其他相关专业工程计量规范；《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）（上下册）；《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2021年)；材料价格参照2022年第12期的《衢州造价信息》（开化）、2022年第12期的《浙江造价信息》及市场询价；国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定，经监理人审核、发包人审定后，因设计变更引起的无价材料价格经监理人审核、发包人审定后签证确认。

（5）暂定价材料及暂估价项目按《开化县政府投资项目暂估价管理办法（试行）》（开监管办发[2013]21号）执行。

3.4.2因工期延误所产生的人工、材料、机械价格变化调整：

（1）因发包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入工程造价；

（2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由承包人承担，价差不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价；

（3）因非发承包原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价。

3.4.3人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

3.4.4合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分不予调整。

3.4.5施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

3.4.6若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和承包人损失的，发包人将根据实际情况给予一定补偿。但承包人可以预见、预防而承包人没有及时预见或预防不力造成的损失，发包人不予补偿，其工期和费用损失由承包人负责。

3.5施工场地交接

3.5.1发包人负责将工程施工所必需的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。

3.5.2工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的七日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处罚。

3.6工程质量及其管理

3.6.1承包人必须严格按施工图纸、有关设计说明和要求，向业主方报送工程施工组织设计，并按经业主确认的施工组织设计及相应的水利水电工程施工强制性标准、国家现行施工验收规范、水利水电工程质量检验评定标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到一次性验收合格标准。

3.6.2发包人委托的现场监理工程师将代表发包人监督、检验承包人的施工质量、进度及现场管理等，承包人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意，业主认可后方能实施。

3.6.3所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收单（统一表式的），并提前24小时通知现场监理工程师，经现场监理工程师检验合格鉴证后，方可进行下一道工序施工。

3.7工期及开工要求

3.7.1本工程合同工期日历天，开工日期以发包人发出开工通知单后第三天起算，承包人应在合同工期范围内完成公选文件规定的全部工程内容。

3.7.2合同工期如遇下列情况，经双方协商，并经项目法人签证后，可作相应顺延：

⑴重大设计变更而确实影响到施工进度。

⑵发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。

⑶不可抗力因素。

⑷其他非承包人因素影响进度。

上述工期必须在发生后的三天内办理签证，逾期不予认可。

3.8设计变更

3.8.1所有设计变更，包括承包人因施工方便需要提出设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位确认并经发包人同意后才能实施，承包人不得擅自修改设计图纸。

3.8.2由于设计变更而影响到工程造价，按照本合同3.4条款办理。

3.8.3在施工过程中，发包人有权提请原设计单位对施工图进行更改或增减工程量，承包人不得有异议。

3.9工程材料供应

3.9.1本工程承包范围内所需的建筑材料，由承包人自行采购（主要材料品牌、大宗管材须经业主签证认可，方可采购）。所有材料均须有合格证、质保书或试验报告。如采用不合格的材料，发包人有权制止使用，并由承包人承担由此引起的全部经济损失和责任。

3.9.2发包人若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由发包人承担；复验不合格，其复验费由承包人承担。

3.9.3地方材料如因采购、运距等原因增加费用，结算时不作调整。

3.10工程验收与保修

3.10.1承包方必须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。

3.10.2工程交工验收，应以施工图纸、技术交底资料、图纸会审纪要及设计变更联系单、国家和省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由承包人负责。

3.10.3工程保修按国家有关规定执行。

3.11双方责任

3.11.1发包人

⑴合同签订后向承包人提供的施工图及有关技术资料4套。

⑵组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由三方签署的交底纪要，并在六天内送达有关单位。

⑶审核工程进度报表，按合同规定及时向承包方支付工程进度款。

⑷派驻现场甲方代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，保证施工现场监理工程师人员到位，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。

⑸组织对工程的交工验收，负责工程结算，结算工程尾款及退还保证金。

3.11.2承包人

⑴合同签订时，承包人必须向发包人出具合同价款2%的履约保证金（其中质量保证金30%，工期保证金30%，安全、文明施工保证金20%，项目班子到位率保证金20%）交纳证明。

⑵承包人按合同工期要求进行施工。

⑶编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划，用水、用电计划，开工、交工报告书、检验资料等，及时送发包人及有关单位。

⑷严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。

⑸提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后一周内施工现队伍全部撤清。

⑹在工程保修期间，对属于承包人责任的工程质量问题，应负责无偿修理。

⑺本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质的专业施工项目，经发包人同意可以给有相应资质的企业施工，否则作违约处理。

⑻承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。

⑼项目班子人员到岗率必须达到70%以上（每月到岗21天以上），如低于约定到岗率，发包人将扣除“项目班子出勤率”保证金直至全部履约保证金并终止合同。

3.12工程价款的支付与结算

3.12.1本工程价款支付约定如下：

⑴开工后15日内支付合同价款（不包括暂列金额，下同）的9%作为工程预付款，以后按工程进度的85%支付月工程进度款；

⑵工程竣工验收符合质量要求后工程款付至合同价的85%（含预付款），工程结算经审计后30天内支付至工程结算款的98.5%；

⑶余款1.5%作为工程质量保修金，可用保函替代，质保期满后视情况退还；

⑷经审计，工程核减额超过送审造价5%的，所有审计费中的效益费由承包人支付，在支付工程结算款时直接扣除。

⑸工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签名，发包人派驻现场代表审定签名，报发包人负责人审批后办理。

注：最终结算按实际工程量结算

3.12.2设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同3.4条款办理。

3.12.3根据《保障农民工工资支付条例》要求，人工费拨付周期不得超过1个月，并由建设单位将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。

工资性工程进度款。开工建设后，建设单位应将每月工资性工程进度款万元在每月日前足额拨付到工资专用账户。

工资性工程预付款比例或金额：合同价款总额（不包括暂列金额和安全文明施工费，下同）的1%，建设单位应将工资性工程预付款足额拨付到工资专用账户。

工资性工程预付款支付期限：开工前。

预付款扣回的方式：本工程开工后并支付工资性工程进度款时开始扣回预付款，工程竣工验收符合质量要求后扣回50%，工程结算经审计后扣回50%。

3.13奖罚

3.13.1质量奖罚：工程质量达到合同规定的一次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果一次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将处以结算总价的百分之五罚金。

3.13.2工期处罚：工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二处罚，超过五天以上，一次性扣完工期保证金。

3.13.3安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将处以工程结算总价的百分之五罚金。

3.14违约责任

3.14.1如一次验收后为不合格工程，则扣除质量保证金，承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将支付结算总价的百分之五违约金。

3.14.2工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二支付违约金，超过五天以上，一次性扣除全部工期保证金。

3.14.3在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，扣除全部安全、文明施工履约保证金，并将支付工程结算总价的百分之五违约金。

3.14.4一方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。

3.14.5承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可终止承包合同并追究承包人相关责任。

3.15附则

3.15.1本合同包括以下附件：

⑴公选文件及公选补充文件

⑵中选通知书

⑶响应书及其附件（包括询标记录）

⑷标准、规范及有关技术文件

⑸合同履行中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或协议；

⑹施工图纸，

⑺工程质量保修书（视工程性质另行签订）。

所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处应以合同正本为准。

3.15.2本合同自双方盖章、法定代表人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。

3.15.3本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向开化县仲裁委员会或向开化县人民法院诉讼。

3.15.4本合同正本一式二份，双方各执一份。副本六份，双方各执三份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人法定代表人

或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

签约日期：签约日期：

附件1工程廉政责任书

工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期同施工合同。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)承包人：(公章)

单位地址：单位地址：

法定代表人或法定代表人或

其委托代理人：(签字)其委托代理人：(签字)

电话：电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

附件2安全生产协议书

安全生产协议书

为在开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位开化县华埠镇人民政府（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：承包人：

法定代表人法定代表人

或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）

2023年月日2023年月日

附件3水利建设工程安全生产责任书

水利建设工程安全生产责任书

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）工程建设项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，杜绝重大伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关国家法律法规，特制定水利建设工程安全生产责任书。

一、建设工程承包方责任

1、水利建设施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。施工企业必须建立健全安全生产管理体系。施工企业为安全生产第一责任人，对工程施工中的安全生产负责。

2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，施工企业项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3、施工企业在编制施工组织计划时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织计划，并采取措施保障严格执行。

4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设施的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、高处作业防护、施工机械与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

5、施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。

6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施，工程中标报价中的安全施工费应保障足额用于安全措施建设中。对进入施工现场的任何人员应当提供安全措施，对任何进入施工现场人员（包括但不限于建设单位、设计、监理单位人员）的人身安全承担全部责任。

7、施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

9、施工企业应根据中华人民共和国安全生产法的相关规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。如施工企业未办理意外伤害、伤亡保险或人身损害赔偿数额超过保险赔偿金的，施工企业应当承担全部赔偿责任。

二、建设发包方

1、建设单位应根据国家有关法令、法规选择符合安全资质的施工企业承包施工，并监督施工企业按照投标文件承诺的相关施工管理人员和设备到位。

2、根据招投标的有关规定，建设单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

3、建设单位工程负责人应督促施工企业加强安全管理，按操作规范与规程作业，发现施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

4、本《责任书》一式五份，建设、施工双方各两份，报县水利工程质量安全监督中心备案一份。本《责任书》自双方签字并盖章之日起生效。

建设单位：施工单位：

（盖单位章）（盖单位章）

建设单位施工单位

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

《责任书》签订时间：2023年月日

附件4工程建设承诺书

工程建设承诺书

为确保项目顺利完成，我单位做出以下承诺：

一、质量保证

1、质量目标：合格。

2、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”(自检、交接检、专业检)进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。

3、材料：严格控制进场材料质量，履行材料报验程序，使用材料具有合格证和复检报告。

二、工期保证

1、工期承诺：日历天。

2、组织合理措施：①由项目部统一调度管理。②及时落实材料、劳力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。③每周安排计划，下达班组完成的工程量指标，明确责任。④每周五将下周生产安排及劳动力配置计划报至项目部及生产保障中心。

三、单位负责人（或项目经理）作为质量保障的第一责任人。

承诺单位（法人公章）：

法定代表人（或授权人签字或盖章）：

承诺单位地址：

统一社会信用代码：

第四章工程预算

（从本公告附件中下载）

第五章施工图纸

（从本公告附件中下载）

第六章响应文件

一、封面（格式）

开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）公选

响

应

文

件

响应人：（盖单位章）

法定代表人：（盖章）

年月日

二、目录

（一）响应函

（二）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）

（三）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）

（四）响应人基本情况表

（五）公选文件要求提供的材料（提供复印件均加盖响应人公章）

1、企业营业执照

2、企业资质证书

3、安全生产许可证

4、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书

5、企业分管安全生产的副经理任命文件

6、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、项目负责人身份证复印件

7、项目技术负责人水利水电专业中级及以上职称证书

8、质量员、施工员、安全员相应的岗位证书，安全员安全生产考核合格证书（C证）

9、承诺书

10、公选文件要求提供的其他材料

注：以上材料须提供扫描件并加盖单位公章。

（一）响应函（格式）

（公选人名称）：

1、我方已仔细研究了开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）（项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受该中选下浮率作为合同价款[<工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：。联系电话：。

2、我方承诺在响应有限期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方中选：

⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。

⑶我方承诺按规定组建项目管理机构，并确保人员到位率。

⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，没有公选文件中所列的响应无效行为，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、（其他补充说明）。

我方承诺按月足额支付农民工工资；

同时我方在此声明，我方在响应截止日无不良行为在公告期（或无任何不良行为）和响应截止日前三年内企业法人、法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

响应人：（盖单位章）

法人代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：电话：传真：

年月日

（二）法定代表人身份证明（格式）

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号：

系（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：（盖单位章）

年月日

注：后附法定代表人身份证复印件

（三）授权委托书（格式）

委托人：地址：

法定代表人：身份证号：联系电话：

受委托人：身份证号：联系电话：

兹委托（受委托人姓名）担任委托人的代理人，代表委托人参加开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）的公选活动事宜。

受委托人代理权限如下：

一、以委托人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回响应文件；

二、以委托人的名义签订开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）合同；

三、依法参加公选项目的公选会议；

四、领取书面中选通知书；

五、负责向公选人（或代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉；

六、。

委托人对以上权限中的非授权事项，用横线划字中线方式删除，否则视为授权事项。

受委托人在代理权限内，所产生的权利由委托人享有，所产生的义务由委托人承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

委托人（响应人）：（盖单位章）

社会统一信用代码：

法定代表人：（签字）

身份证号：

受委托人：（签字）

身份证号：

项目负责人：

项目负责人身份证号码：

注：后附委托代理人身份证复印件

年月日

（四）响应人基本情况表（格式）

（五）公选文件要求提供的材料（复印件）

1、企业营业执照

2、企业资质证书

3、安全生产许可证

4、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书

5、企业分管安全生产的副经理任命文件

6、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、项目负责人身份证复印件

7、项目技术负责人水利水电专业中级及以上职称证书

8、质量员、施工员、安全员相应的岗位证书，安全员安全生产考核合格证书（C证）

9、承诺书（格式附后）

10、公选文件要求提供的其他材料

注：以上材料须提供复印件并加盖单位公章。

附件一：

（六）承诺书

（一）无失信被执行信息

_________________________（公选人名称）：

我方在此声明，本公司（响应人名称）、我方法定代表人（姓名）、我方拟派往开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）项目负责人（姓名）公选截止日前没有被列入失信被执行人名单，在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/）上无失信被执行信息（响应时以响应人承诺为准，评审时以网站查询为准）。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

附：

响应人名称：统一信用代码：

法定代表人或委托人姓名：身份证号码：

项目负责人姓名：身份证号码：

响应人：__________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

_______年____月_____日

（二）基本账户未被冻结承诺书

（公选人名称）：

我（响应人名称），现参与开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）投标，至公选截止日前在此承诺本公司基本账户未被冻结。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。

特此承诺。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

（三）未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书

（公选人名称）：

我（响应人名称），现参与开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）公选，至公选截止日前在此承诺本公司未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。

特此承诺。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

（四）促进农民就业承诺书

为促进农民就业，实现“农民增收、共同富裕”目标，根据衢州市人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同富裕的若干意见》（衢政办发〔2022〕1号）要求，本公司承诺：

如果我司中选，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的70%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。

响应人（法人公章）：

法定代表人（盖章）：

年月日

开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）

公选公告

1、公选条件

开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇）已由开水利[2023]4号批准建设，公选人为开化县华埠镇人民政府，建设资金来源为上级补助。项目已具备公选条件，现对该项目的施工在开化县范围内进行公开选择。

2、项目概况与公选范围

2.1开化县2023年度水利工程加固改造工程（华埠镇），建设地点：开化县华埠镇，总投资约44万元，计划工期45日历天。

2.2公选范围及内容：施工图纸范围内的护岸修建等工程，具体详见工程预算和图纸。

3、响应人资格要求

3.1响应人资质要求：开化县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拟任项目负责人资格：须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。

3.4响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。

3.5响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。

3.6响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。

3.7本次公选不接受联合体响应。

4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。

5、公选办法：本次评审采用《开化县法定招标限额以下政府投资工程建设项目施工招投标管理试行办法》。

下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见公选文件评审办法附件）。

6、公选文件的获取

6.1本工程实行电子招投标和电子评标，响应文件采取电子版形式编制。投标工具请使用衢州开化投标工具V1.2.2（2021-5-13）版本，请各投标人前往广易招平台→资料下载→开化广易招投标工具下载（https://www.hlyzztb.com/cms/xzzx/index.jhtml）。未参加电子评标培训的企业请联系杭州擎洲软件有限公司，由该公司安排专项培训。徐工0570-8757622电子评标相关问题可拨打该电话。

6.2因招投标工具及开标工具均已升级，CA锁相应更新，请已办理CA锁需更换的及时更换新的CA锁，更换方式详见附件（县市区交易主体入库及CA数字证书办理指南）。

6.3本工程试行电子评标，公共资源交易中心电子评标系统采用杭州擎洲软件有限公司，软件技术服务费100元/份，在线缴纳即可。

7、响应人信息入库

各响应人登录广易招交易平台网址（http://www.hlyzztb.com）办理响应人信息入库事宜。

（1）未办理企业信息入库的响应人，请先点击网页右上“企业入库口”，根据显示界面在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA，并提交企业相关投标信息。

（2）已办理企业信息入库的响应人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，三个工作日内会审核。

（3）投标申请人凭企业CA数字认证证书（USBKEY）录入信息，投标时已入库的资料无需提供相应原件及复印件。过程中有任何疑问请联系擎洲软件有限公司，徐工，电话0570-8757622/18757016553，7*24小时服务电话：4000-166-166，QQ群：316387061。

（4）CA办理指南：

注册信息提交后，交易主体在电子交易平台里可同时申领招投标企业CA证书及电子签章。点击企业信息中的“天谷CA”进行在线办理。

天谷办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303天谷客服电话：4000878198。

联通CA锁目前仅线下办理，联系电话：0570-8256007，0570-8252229。

8、公选文件的获取

8.1公选文件获取方法：开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）公共资源交易栏下载→建设工程栏免费下载。

8.2施工图纸和工程预算从本公告附件中免费下载。

9、响应文件的递交

9.1响应人必须在响应截止时间：2023年2月16日9：30时整前在广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）上传电子投标文件（加密标书），逾期系统将不予受理。

公选地点：开化县华埠镇公共资源交易中心五楼开标厅

响应截止时间：2023年2月16日9：30时整

10、发布公告的媒介

本次公选公告在开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）上发布。

11、联系方式

公选人：开化县华埠镇人民政府代理机构：浙江建安工程管理有限公司

地址：开化县华埠镇江东新区华康路86号联系地址：开化县华埠镇得阳大厦A座6楼

邮编：324302邮政编码：324300

联系人：姚先生联系人：叶女士

电话：579697（政府网）联系电话：630407

2023年2月10日