国机电

中国

CMEETC

采购人：某部采购代理项目编号：CMEETC-227VJ233KY72项目编号：2022-JLNWQZ-G4040竞争性谈判文件某部廉政文化长廊建设工程项目

第三章供应商须知8第二章供应商须知前附表6第一章谈判公告3目录2022年10月采购代理机构：中国机电工程招标有限公司

第九章附件——响应文件格式84第八章评审方法和标准68第七章图纸............................................................................67第六章工程量清单..................................................................66第五章技术标准和要求64第四章采购合同格式21

采购代理项目编号：CMEETC-227VJ233KY72项目编号：2022-JLNWQZ-G4040项目名称：某部廉政文化长廊建设工程项目一、项目基本情况某部廉政文化长廊建设工程项目的潜在供应商应在云南省昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层中国机电工程招标有限公司获取采购文件，并于2022年10月25日09时30分（北京时间）前提交响应文件。第一章谈判公告

计划工期：自合同签订之日起至15日历天。建设地点：云南省昆明市采购需求：详见谈判文件第五章最高限价：302256.12元预算金额：302256.12元采购方式：竞争性谈判

2.4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；2.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年09月至今连续3个月的纳税和社保记录）；2.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年度（2019-2021年）经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）注：供应商为财政拨款的事业单位的可不提供，须提供健全的财务会计制度的承诺书；2.1、中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，须提供有效的营业执照等证明文件；二、供应商的资格要求：质量要求：符合现行国家有关工程质量符合现行有关质量验收及评定标准，达到一次性验收合格。

三、获取采购文件2.9、本项目不接受联合体投标。2.8、军队采购网供应商暂停资格列表内的供应商不得参加本项目投标；2.7、供应商为非外资独资或外资控股企业，提供声明书；2.6、未被军队采购网（https://www.plap.cn）列入军队采购失信名单、未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，列入名单的或列入军队采购网供应商暂停资格表内的无资格参加本项目的采购活动；2.5、法律、行政法规规定的其他条件；

（3）若为非法定代表人报名的须提供法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件（含法定代表人与授权委托人身份证复印件）；（2）若为法定代表人报名的须提供法定代表人身份证明书原件；（1）营业执照副本复印件3.3、现场报名、线上报名，售后不退，报名时按照以下要求提供资料3.2、发售地点：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层。3.1、发售时间：2022年10月17日至2022年10月21日，每天上午09:00至12:00，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

四、响应文件提交银行账号：9558850200000952312开户银行：中国工商银行股份有限公司北京海淀支行收款单位：中国机电工程招标有限公司（5）上述（1）-（4）提供的资料均需加盖公章,现场报名提交纸质资料，线上报名将资料扫描发送至本公告指定邮箱（zgjdyw6z@163.com），盖章资料原件在开标时递交给代理机构工作人员，未在规定时间内发送的资料，不予受理，谈判文件售价：200元，售后不退。（4）谈判文件费用缴纳截图（汇款时注明KY72项目报名费，以方便核查）

六、其他补充事宜地点：云南省昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层时间：2022年10月25日09时30分（北京时间）五、开启地点：云南省昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层截止时间：2022年10月25日09时30分（北京时间）

地址：云南省昆明市名称：某部1.采购人信息七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。2、本公告在《军队采购网》（www.plap.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，网站内容不一致，以《军队采购网》为准。1、本项目采用综合评分法，详细的评标因素和标准见采购文件。

联系人：喻晓娇、姜琳琳、孙兴月、徐天赋地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层名称：中国机电工程招标有限公司2.采购代理机构信息联系方式：15676356121联系人：张老师

第三章供应商须知本表是关于要采购服务或货物的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。第二章供应商须知前附表邮箱：zgjdyw6z@163.com联系方式：13987600656、13629435697

1.2.2从中国机电工程招标有限公司正式获得了本项目的谈判文件。1.2.1能够遵守国家和军队的有关法律、法规和本次采购的有关规定。1.2满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次谈判。谈判采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本次采购的采购代理单位为中国机电工程招标有限公司。谈判采购单位及合格的供应商一、说明

1.6谈判采购单位在任何时候发现供应商有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任并取消其成交资格，如果采购合同已经履行的，给采购人、其他供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任：1.5供应商在响应过程中不得向谈判采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，上述供应商的资格将被取消。法定代表人是同一人或存在直接控股、直接管理关系的不同供应商，不得参加同一项目包的响应，否则，其响应无效。1.4凡受托为本次采购的服务进行设计、编制规范和其他文件的咨询单位，及相关联的附属机构，不得参加谈判，否则，其响应无效。1.3本项目不接受联合体投标。1.2.3符合谈判公告和供应商须知前附表中规定的其他要求。

2.1本项目所述的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的款项。资金来源1.6.4成交后不按照谈判文件和其响应文件与采购人订立合同。1.6.3向谈判采购单位或评审专家行贿或提供其他不正当利益。1.6.2与其他供应商恶意串通。1.6.1提供虚假的资料。

二、谈判文件根据国家和军队等有关采购法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本项目通过竞争性谈判进行采购。适用法律供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，不论响应的结果如何，谈判采购单位均无承担的义务和责任。响应费用2.2项目采购预算金额和分项或采购控制金额见供应商须知前附表。

第三章供应商须知第二章供应商须知前附表第一章谈判公告内容如下：5.1要求提供服务的内容及详细需求、响应须知和合同条件等在谈判文件中均有说明。谈判文件构成

第九章附件——响应文件格式第八章评审方法和标准第七章图纸第六章工程量清单第五章技术标准和要求第四章采购合同格式

7.2谈判文件的修改应以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向谈判采购单位回函确认。7.1在响应截止期三日前，谈判采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。谈判文件的修改任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知谈判采购单位。谈判采购单位仅对在响应截止期三日以前收到的澄清要求，予以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买谈判文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。发出书面答复的同时发布更正公告。谈判文件的澄清5.2供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

8.3无论谈判文件第五章采购内容及要求中是否要求，供应商所响应服务均应符合国家强制性标准。8.2如供应商须知前附表中允许提供备选方案，供应商可提交符合谈判文件要求备选响应方案及其报价，但要明确标明“备选方案”。备选方案只能有一个，凡提供两个以上备选方案或未标明主选、备选方案的响应将被否决。所提交的备选方案的报价不得高于主选方案，且对其的综合评价（适用综合评分法时）不得低于主选方案，否则，该备选方案将不予考虑；对于可接受的备选方案，其评价方法和标准详见谈判文件第八章。8.1供应商不得将一包中的内容拆开响应。响应范围及响应文件成交标准和计量单位的使用三、响应文件的编制7.3为使供应商准备响应时有足够的时间对谈判文件的修改部分进行研究，谈判采购单位有权决定是否延长响应截止期。

附件3——竞争性谈判分项报价表（格式）附件2——竞争性谈判报价一览表（格式）附件1——响应书（格式）9.1供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式填写并递交响应文件，响应文件应包括以下内容：响应文件构成8.4响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

4-5近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书4-4依法缴纳税收和社会保障资金的记录4-3供应商的资信证明4-2法定代表人授权书（格式）包括：4-1企业法人营业执照及资质证书复印件（须加盖本单位公章）附件4——资格、资信证明文件

附件7——技术条款偏离表附件6——商务条款偏离表附件5——业绩4-8军队采购网供应商暂停资格列表截图证明4-7军队采购网、信用中国、中国政府采购网截图证明4-6供应商成立时间不少于1年且为非外资独资或外资控股企业

附件13环境保护管理体系与措施附件12安全管理体系与措施附件11质量管理体系与措施附件10施工方案与技术措施附件9——保密承诺书附件8——供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

附件19项目管理机构组成附件18项目负责人资格要求附件17成品保护及现场管理措施附件16施工总平面、现场临时设施布置附件15劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划附件14工程进度计划与措施

9.4上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章，对于未按规定格式要求提交的响应文件，其响应将被否决。9.3所有供应商和响应服务的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则谈判小组有权不予认可。9.2除上述9.1条外，响应文件还应包括本须知第10条的所有文件。附件22——其他需要加以说明的内容附件21——关于投标资料真实性承诺书附件20——关于投标资料真实性审查告知书

10.3本条所指证明文件不得为对谈判文件相关部分的文字、图标的复制。10.2.2对照谈判文件技术规格，应在逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。对于简单复制谈判文件技术规格要求，或仅概括性地以“符合”、“满足”等文字进行响应的，且投标方案（服务方案/供货方案）未具体说明的，将被视为未实质性响应谈判文件，其响应将被拒绝。10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：10.1供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明货物或服务的合格性和符合谈判文件规定的文件

11.5供应商所报的各分项响应单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，依据本须知第21条规定，将被认为是无效响应而被拒绝。11.4为了方便谈判小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知11.3条的规定将响应价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。11.3竞争性谈判分项报价表上的价格应按第九章附件—响应文件格式中附件3竞争性谈判分项报价表格式填写。11.2供应商应在竞争性谈判分项报价表（附件三）上标明响应服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署，并加盖响应单位公章。11.1所有响应均以人民币报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。响应报价

（1）在谈判之日后到响应有效期满前，供应商擅自撤回或修改响应的；下列任何情况发生，谈判保证金将不予退还：12.2谈判保证金是为了保护谈判采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。12.1供应商应提供供应商须知前附表中规定的谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。谈判保证金的有效期同响应有效期。谈判保证金11.6谈判采购单位不接受附加条件或选择性报价。

12.4凡未按照本须知12.1和第12.3条的规定在响应截止时间前提交谈判保证金的，该响应为无效响应，采购人将不予接收；如谈判保证金在数额、形式、有效期等方面不符合谈判文件要求的，其响应将被拒绝。除谈判文件有明确规定，采购代理机构拒绝收取现金钞票形式的谈判保证金。12.3谈判保证金除供应商须知前附表中另有规定外，可采用下列形式之一：（4）成交供应商不按本须知第31条的规定缴纳成交服务费。（3）成交供应商不按本须知第30条的规定提交履约保证金的；（2）成交供应商不按本须知第29条的规定与采购人签订合同的；

13.2谈判采购单位可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关谈判保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝谈判采购单位的这种要求，其谈判保证金将在采购人收到书面拒绝延长响应有效期的通知之日起5个工作日内退还。13.1响应应在规定的提交谈判响应文件截止日后，按照供应商须知前附表中规定时间内保持有效，响应有效期不满足要求的响应将被视为无效响应被拒绝。响应有效期12.6谈判采购单位逾期退还谈判保证金的，除应当退还谈判保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。未成交的供应商的谈判保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还供应商。12.5成交供应商的谈判保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。

14.5响应文件的装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订，采用胶装方式。对因装订不牢造成文件散落、缺失等不利后果，须由供应商自行承担。14.4如响应文件存在字迹潦草、模糊，语言表述不明确或印刷不清晰等情况，导致谈判小组无法准确评判其响应的，供应商须承担由此造成的不利后果。14.3任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。14.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，其他部分由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定在响应文件上签字或加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。14.1供应商应按供应商须知前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，每份纸质响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。响应文件的签署及规定

（1）注明谈判公告或谈判邀请书中指明的项目名称、项目编号、采购15.3所有包装封皮和信封上均应：15.2为方便核查谈判保证金，供应商应将“谈判保证金（支票、汇票、保函正本、电汇底单复印件）”单独密封于一信封，并在信封上标明“谈判保证金”字样，在谈判时单独递交。15.1响应时，供应商应将响应文件正本和副本分开单独密封，且在封皮正面标明“正本”或“副本”字样，提交的数量应符合谈判文件“供应商须知前附表”的要求。响应文件的密封和标记四、响应文件的递交

16.1供应商应在谈判公告或谈判邀请书中规定的截止日期和时间内，派人将响应文件递交谈判采购单位，递交地点应是采购邀请中规定的地址，详见供应商须知前附表。响应截止期15.5如果供应商未按上述要求密封、包装、提交响应文件的，采购人有权拒收其响应文件。对于未按要求加写标记所导致的响应文件被提前启封或误投，采购人概不负责。15.4供应商被授权代表在递交响应文件时须手持授权书，且与响应文件中授权书内容保持一致。（2）在封装处加盖供应商公章，或由法定代表人（或其授权代表）签字。代理编号、供应商名称、分包号和“在（供应商须知前附表中规定响应文件递交截止时间）之前不得启封”的字样。

17.3在响应截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改，谈判采购单位对所接收响应文件概不退回。17.2供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知第15条规定编制、密封、标记和发送。17.1响应以后，如果供应商提出书面修改或撤回要求，在响应截止时间前送达谈判地点，谈判采购单位将予以接受，并视为响应文件的组成部分。响应文件的修改与撤回16.3谈判采购单位将拒绝并原封退回在响应截止期后收到的任何响应文件。16.2谈判采购单位有权按本须知的规定，通过修改谈判文件，延长响应截止期。在此情况下，谈判采购单位和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.3在规定的供应商的响应文件送达时间以后送达的供应商的响应文件，采购人拒绝接收。18.2采购人推迟谈判时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，参加谈判双方的权利和义务将受到新的谈判时间的约束。18.1供应商的响应文件必须在规定的时间派人送达到指定的谈判地点，详见供应商须知前附表。供应商的响应文件的递交五、评审17.4从响应截止期至供应商在响应书中承诺的响应有效期之间，供应商不得撤回、修改其响应，否则其谈判保证金将按照本须知第12条规定不予退还。

20.2评审时间、地点谈判小组依法组建，谈判小组在云南省综合评标专家库中随机抽取，对响应文件进行评审。20.1谈判小组谈判过程19.1递交响应文件以后，在谈判规定的最终报价时间内，供应商可以提出书面修改材料并及时送达，书面修改材料需有授权代表签字。供应商的响应文件的修改和撤回

20.3.3对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。20.3.2谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。20.3.1谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。各供应商进行简单的陈述，向谈判小组陈述公司情况、响应内容、实施方案等，并应谈判小组要求进行技术答疑。在谈判中谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。20.3谈判谈判地点：详见供应商须知前附表时间：详见供应商须知前附表

21.4算术错误及文字歧义将按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。21.3澄清文件将作为响应文件的一部分。21.2在评审期间，谈判小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。对于未在谈判小组规定的合理期限内对澄清要求进行回复的响应，谈判小组将予以拒绝。21.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。响应文件的审查20.3.4谈判将以谈判文件技术要求作为参考依据，就报价、产品技术要求、服务承诺等谈判小组或采购人认为有必要的各方面进行谈判。供应商应如实提供谈判小组要求提供的资料，并以书面形式作以承诺和澄清，提供针对该项目的二次报价和最终报价。最终报价将作为该项目评审中价格部分评审标准。

22.2评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评审方法，详细评审标准见谈判文件第八章：22.1递交了响应文件经过谈判，且进行最后报价的供应商，谈判小组将根据谈判文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。比较与评价21.7如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝。21.6供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优先采购办法见第八章评审方法和标准。21.5如果供应商不接受对其错误和歧义的更改，其响应将作为无效响应被拒绝。

（1）报价超过项目预算控制金额的；23.1实质上没有响应谈判文件要求的响应将被作为无效响应被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的响应。如发现下列情况之一的，其响应将被作为无效响应被拒绝：无效响应和废标22.3备选方案的评审。如供应商须知前附表中允许提交备选方案，评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的供应商为第一成交候选供应商或成交供应商，且谈判时报出的备选方案满足谈判文件实质性要求、报价低于主方案，且综合评价优于主选方案时，采购人才可考虑选用备选方案。（2）综合评分法。即指在最大限度地满足谈判文件实质性要求的前提下，按照谈判文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商的评审方法。（1）最低评审价法。指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足谈判文件实质性响应要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或成交供应商的评审方法。

保密原则（3）因重大变故，采购任务取消的。（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；23.2出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有响应被拒绝：（2）未按谈判文件规定的形式和数额交纳谈判保证金的；

成交候选供应商的确定原则及标准六、确定成交24.4本项目为军队采购项目，供应商及其工作人员须严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。24.3供应商试图影响谈判采购单位和谈判小组的任何活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应的法律责任。24.2除了依法向有关军队采购监管部门提供情况外，谈判小组成员及与评审活动有关的工作人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐以及与评审有关的其他情况。24.1评审将在严格保密的情况下进行。

26.2采购人将按谈判小组确定的成交候选供应商排序，依据谈判文件的要求和响应文件的响应，对供应商的财务、技术和生产能力等进行审查，并确定排序第一的供应商为成交供应商。26.1谈判小组将根据评审标准，按照供应商须知前附表中规定的成交候选供应商数量，推荐已排序成交候选供应商名单，或根据采购人的授权，直接确定成交供应商。确定成交候选供应商和成交供应商（2）如果采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列（若为下浮率报价，则按照下浮率从下浮高到低排列），得分与最终报价均相同的，按技术指标优劣排列。（1）如果采用最低评审价法，按评审后报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣排列。除第27条规定外，确定实质上响应谈判文件且满足供应商须知前附表中规定的下列条件之一者为成交候选供应商。

28.2成交通知书是合同的组成部分。28.1在响应有效期内，成交供应商确定后，谈判采购单位以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。采购任务取消26.3如采购人审查确认成交候选人不能满足谈判文件资格要求，可以要求原谈判小组进行重新评审。原谈判小组根据采购人的审查意见，按照原评审方法和标准重新评审。采购人将根据新的成交候选供应商排序，对排名第一的成交候选供应商进行审查。

履约保证金29.4当出现法规规定的成交无效情形时，采购人可与其他成交供应商或成交候选供应商签订合同，或依法重新组织竞争性谈判。29.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。或者采购人根据实际情况重新组织谈判。29.2谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。29.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按谈判后撤回响应处理。签订合同

成交服务费的支付时间：成交供应商在领取成交通知书的同时支付。31.2成交服务费的支付形式包括：电汇、转账。31.1除非供应商须知前附表中有其他规定，成交服务费收取标准，按国家计委发布的【2002】1980号文件规定执行。成交服务费30.2如果成交供应商没有按照上述第29条或30.1条的规定执行，将视为放弃成交资格，成交供应商的谈判保证金将不予退还。在此情况下，谈判采购单位可选择排序下一位的成交候选供应商。30.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

32.3供应商须在本项目成交公示期内向采购人设立的质疑处理机构提出书面质疑和相关证明材料，逾期不予接收。书面质疑应由法定代表人或被授权代表人签字并加盖单位公章，在法律规定时间内送到采购代理机构。由被授权代表签字的，必须有法定代表人授权书和法定代表人、被授权人身份证复印件，并加盖单位公章。书面质疑主要包括下列内容：32.2质疑处理机构为本项目采购代理机构，联系方式同项目联系人。32.1供应商应当按照规定的程序和渠道实名质疑、投诉，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及证明其利益受到损害的事实根据，不得进行虚假、恶意的质疑和投诉，匿名质疑、投诉不受理。32.质疑处理七、质疑与投诉处理专家评审费按照文件规定标准由成交人支付。

（1）未按规定程序和渠道提出质疑的；32.4质疑有以下情形之一的，质疑处理机构不予受理：（4）提起质疑的日期。（3）具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；（2）质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、联系方式等；（1）质疑的采购项目名称和项目编号；

（1）无具体的质疑事项，或者质疑事项缺乏事实和法律依据的；32.5供应商质疑有下列情形之一的，视为无效质疑，质疑处理机构应当驳回质疑：（5）法律法规规定的其他不予受理的条件。（4）提出的质疑事项已经明确答复的；（3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；（2）超过质疑限期的；

33.2供应商投诉事项应当是经过质疑的事项，未质疑的事项，投诉不予受理。33.1对采购代理机构质疑的书面答复及处理结果不满意，或者采购代理机构未答复以及未在规定期限内作出答复的，质疑人可以在质疑答复期满之日起15个工作日内，向军队采购投诉处理办公室或本项目各级采购管理部门提出投诉，投诉网址：军队采购网（www.plap.cn）。33.投诉处理32.6质疑处理机构对提出的质疑在收到书面质疑后7个工作日内答复，以书面形式通知质疑供应商和质疑相关的供应商。（3）质疑已经处理并明确答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的。（2）质疑内容涉及评审工作细节、其他供应商投标资料、国家秘密、军事秘密、商业秘密等保密事项且无法提供信息的合法来源的；

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：一、合同协议书（仅供参考，具体以实际签订的内容为准）第四章合同格式

1.5工程内容：施工图纸及工程量清单内的所有内容及为完成工程所需的辅助工作等其他工作内容；1.4资金来源：上级下拨。1.3工程立项批准文号：。1.2工程地点：。1.1工程名称：。1.工程概况

3.质量标准工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。2.合同工期1.6工程承包范围：本合同承包范围以建设单位提供的谈判文件、设计图纸、工程量清单等所有资料表述的工程内容及相关文字说明为准。

（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；4.1签约合同价为：4.签约合同价与合同价格形式工程质量符合符合现行国家有关工程施工验收规范规定的合格标准。

（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：；承包人项目负责人：；身份证号：；5.项目负责人固定总价合同。（提示：单价合同指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整；总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。）4.2合同价格形式：人民币（大写）(¥元)。

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录；（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：6.合同文件的构成建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

8.词语含义7.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。7.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。7.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。7.承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

11.补充协议本合同在签订。10.签订地点本合同于年月日签订。9.签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。13.合同份数本合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

邮政编码：邮政编码：注册地址：地址：建设单位：组织机构代码：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义1.一般约定三、专用合同条款参照建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）通用条款通用合同条款账号：账号：

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：①施工组织设计；②评标过程中的澄清等评标报告所附与合同履行相关的文件；③合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件；1.1.1合同

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：/；1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：/。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。

1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价的工程量清单（如有修正，指经算术性错误修正后的已标价工程量清单，包括其说明和表格）；（8）图纸；（9）其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/。

承包人提供的文件的期限为：（1）以上第（1）部分内容的资料在合同签订后3日内；需要由承包人提供的文件，包括但不限于：（1）施工组织设计、总平面布置图、施工进度网络计划、项目管理机构等；（2）工程竣工备案资料（含竣工图）、工程结算书及资料。1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：合同范围内全部内容。发包人向承包人提供图纸的数量：3套（其中1套用于制作竣工图）；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后2个工作日内；

1.6.5现场图纸准备（2）以上第（2）部分内容的资料在收到后7日内。发包人审批承包人文件的期限：（1）以上第（1）部分内容的资料在收到后7日内；承包人提供的文件的形式为：纸质材料加电子版；承包人提供的文件的数量为：工程竣工备案资料（含竣工图）3套，其余资料均3套；（2）以上第（2）部分内容的资料在工程竣工验收合格后28日内；

监理人接收文件的地点：待定；监理人指定的接收人为：待定。承包人接收文件的地点：待定；承包人指定的接收人为：待定。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：/。

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输（4）以上任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。（3）以上任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当提前至少一个工作日以书面方式通知其他各方，并应当确保其指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函的，构成拒不签收。（2）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目负责人本人或者项目负责人的授权代表。项目负责人委托授权代表作为接受人的，应在收到开工通知后7天内，将其授权代表的姓名、授权范围和签名式样通知监理人和发包人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。注：（1）除合同另有约定外，任何与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至上述列明的地址。除合同另有约定外，任何面呈的通知或其他通讯往来递交并得到签收时视为送达；任何以特快专递方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后3个工作日视为送达；任何以邮寄方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后7个工作日视为送达；任何以传真方式发出的通知或其他通讯往来在发出时视为送达。任何写上本合同列明的地址邮寄的信件及任何附有收件人已收取传真的传真报告，将视为任何有关通知或其他通讯往来已根据本合同被妥善传递及发出。

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。关于场外交通和场内交通的边界的约定：军岗禁区为界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求办理出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工需要修建道路、桥梁以及其他交通设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人已根据发包人提供的图纸、有关资料及谈判文件相关内容复核工程量清单项目、特征描述及数量等，发现的错误或漏项，在招标阶段已书面向发包人提出修正要求，发包人经过复核调整后，已颁发修正后工程量清单，承包人依据修正后的工程量清单进行投标报价。其报价中的工程量清单及综合单价在图纸未发生原则性变化的情况下，结算时不再调整。在招标阶段未提出的问题，则视为投标人在综合单价中已修正清单错误，并在投标总价中综合考虑了相应的报价。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整合同价格。1.13工程量清单错误的修正

2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理单位（如有）行使职权，协调工程参建各方的关系，协调处理工程质量、进度和安全文明施工存在的问题，办理有关设计变更、现场经济技术签证，审核工程进度报表和进度款支付凭据，审核工程结算书，等等。通信地址：。联系电话：；姓名：；

发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人将施工用水、施工用电、场外道路接至施工现场周边位置，并保证满足施工需要，水、电由承包人在指定接线位置装表计量、接至现场各施工地点并自行承担相关费用。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日内移交，满足工程开工条件。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。承包人需要提交的竣工资料套数:各3套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工技术管理文件；产品质量证明文件；检验和检测报告；施工记录；检验批质量验收记录；竣工图（设计变更较多需重新绘制竣工图的，还包含竣工图电子文档）；工程结算书及相关支撑资料；房屋工程质量保修书等。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。

发包人就施工场地基础情况、各类隐蔽管线和设施提供资料后，承包人应当独立尽职调查，包括向有关的市政部门、管线监管部门进行调查或对现场详细勘查等，以获得全部真实资料。如果任何明显属于本工程的承包范围，且未以文字形式明确约定为属于任何专业分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作也应由承包人自行完成。（6）图纸核查、补遗和深化工作：开工前承包人应对施工图纸进行认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。施工过程中，若发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，承包人应在该分项工程开工前30日通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施，如：施工图纸未标明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，承包人有责任和义务自行完善。（10）承包人应履行的其他义务：（1）施工过程中，严格遵守《中国人民共和国保守国家机密法》、《保密法实施办法》及部队方关于保密相关规定；（2）凡涉及有关营区、人员等部队的一切信息资料均作为保密内容，施工方必须妥善保管部队方提供的各类资料（含电子版资料），并采取有效措施保守部队方秘密，未经部队方书面同意，不得公开、公布、转让、展示、演讲或向第三方泄露；（3）施工方人员入场前需到部队方领取政审表，按要求填写完毕并办理入场施工证后方可展开施工（入场人员不得有案件记录）；（4）在部队方营区内，不得使用摄像机、手机等移动设备进行拍摄录音等；（5）施工方的保密义务不因合同的解除而免除，不遵守本保密协议，擅自向第三方泄露相关信息的，部队方有权追求施工方相关责任。承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件。承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收合格后28天内向发包人移交竣工资料。

承包人应参加本工程相关各类施工协调、配合会，对交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及监理单位的决定；（8）工程现场管理方面：承包人须对本合同下的整个工程负责，必须安排不少于1名管理人员，对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任；所有施工方人员施工期间食宿问题由施工方自行解决。制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制，以及施工方案、材料设备、现场施工、工程资料的质量控制等各个方面。根据项目质量目标和质量保证体系，承包人建立起完善的专业工程质量目标和质量保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。（7）编制切实可行的施工组织设计：签订工程承包合同3日内，承包人应提供细化后的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、保密措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。发包人接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）之日起5日内组织审核批准或提出修改意见，因施工组织设计变化引起的经费增减，结算时该部分价款不再调整。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。承包人应按照专用合同条款第1.6.4项约定的期限和数量提交，由此发生的设计、施工等相关费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（中标价）中。

姓名：，签名式样：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人承包人全面负责工程施工质量；全面负责工程的整体进度，承包人应当服从发包人的指令。协助、检查、督促各专业承包人做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。（9）协调配合方面：承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目负责人签署并报监理单位审核后，报发包人代表签署方为有效。所有由监理人发给承包人的指示，如涉及专业分包人和其他承包人的工作或工程，承包人需及时转发，以确保监理人的指示能及时得到落实。承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付5万元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每周不少于3天，每天不少于8小时，在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会（有事须书面请假，需发包人书面认可）。如发现项目负责人不在现场，每次罚1000元整，连续3天不在现场，发包人有权要求更换不称职的项目负责人，并追究违约责任，发包人有权扣除5万元违约金并报工程业务主管部门备案。项目负责人考勤方法为发包人抽查考勤。承包人对项目负责人的授权范围如下：。通信地址：。电子信箱：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付2万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3日内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人须向发包人支付2万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人须向发包人支付2万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的主体结构、关键性工作的范围。禁止分包的工程包括：除主体结构、关键性工作外禁止分包的专业工程范围。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次·人违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次·人违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定

4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：金额为中标价的5%，采用电汇或转账至招标人账户形式；应在合同签订前3日由承包人提交给发包人；履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签发并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从监理人发出开工通知中载明的开工日期之日起由承包人承担照管责任。

姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。关于监理人的监理权限：监理人无权对任何工程合同（包括本合同、供应合同及分包合同）做出任何性质或内容的修改、变更或解除。所有由监理人发出的通知、批准、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定，只要与本工程的人员、合同、价格、支付、计量、计价、工期、工期延长、质量、建筑使用功能、分包人和供应商的选择、材料和工程设备审批等有关，须事先经过发包人的审核并批准，并有发包人或其合法授权人的签字，方可成为发包人和承包人之间有合同约束力的文件，并对施工资料进行真实完整进行检查和整改。关于监理人的监理内容：除应符合双方合同约定外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；

……（3）/；（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求5.工程质量

6.1.4关于治安保卫的特别约定：在发包人的整体协调和管理下，承包人按发包人要求负责管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）安全标准组织施工，并随时接受发包人或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100%等。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：12小时。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

3）承包人须按规定建设工地劳务人员住宿区、洗漱区、食堂、厕所等设施，并做好供水排水排污系统，保证正常使用功能；承包人应加强对劳务人员安全文明卫生教育和管理，工地现场不得随地乱倒脏物、脏水和大小便，每发现一人次向承包人罚款人民币200元；2）凡进入施工工地现场均不得喝酒，每发现一人次向承包人罚款人民币500元；1）凡进入施工工地现场均须戴口罩，不戴口罩，每发现一人次向承包人罚款人民币500元；屡教不改将其个人清理出场，主管人员处1000元罚款；合同当事人对文明施工的要求：施工现场须达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。安全文明施工费用不得低于按工程建设项目当地建设造价管理部门规定标准，不得作为竞争性费用，超出当地安全文明工地规定合格标准所产生的费用由承包人自行承担，结算时不予调整。在建设过程中建设单位将根据以上有关规定中要求较严者的标准进行安全文明施工检查评价，若未达到合格标准，将扣除有关费用。施工现场须符合有关文明卫生要求；承包人须在施工过程中严格按施工方案和有关规定做好安全文明工作，如本工程承包人因工程质量、安全文明等问题受到发包人、军队质监机构通报或简报批评，发包人将视情节严重程度对承包人每次处以罚金2万元（在工程款中扣除）；情节严重的，将追究刑事责任。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前5日内承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急处置预案。

7.工期和进度8）承包人并教育劳务人员应服从和配合监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得顶撞、辱骂、抵制监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得与监理人员和发包人现场管理等人员发生矛盾、纠纷或更恶劣的行为，每发现一次向承包人罚款人民币5000元。7）安全员、电工、机械等技术组人员须持证上岗，且先报监理及发包人审核，通过后方可进场施工，如发现有违规人员进行施工，处以5000元/人每次罚款。6）建筑垃圾应指定区域集中堆放并及时清理外运，不得乱堆乱放或久不清理，每发现一次向承包人罚款人民币2000元；5）承包人须加强对劳务人员经常性法律法规教育和正常化正规化管理，防止劳务人员之间纠纷、矛盾、打架斗殴等现象发生，每发现一次向承包人罚款人民币5000元；4）工地现场材料、设备堆放应根据现场布局要求，整洁、整齐、规范堆放和保存；工地现场不得乱堆乱放，每发现一次向承包人罚款人民币1000元；

7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人接到监理报来的详细施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后7日内组织审核批准或提出修改意见。承包人提交详细施工组织设计的期限：合同签订后3日内，但不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前3日，承包人应提交详细的施工组织设计，报发包人及监理人审批；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计还应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，施工管理机构及劳动力组织，冬雨季施工组织方案，以及施工现场优化布置，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案等。7.1施工组织设计

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前5日内完成三通一平等工作。关于承包人提交工程开工报审表的期限：监理人发出开工通知之日起3日内。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明之日起7日内。7.2.2施工进度计划的修订

7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前3日通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起14日内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整和（或）工期顺延要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：应在合同约定的计划开工日期前完成开工准备工作，否则，应自行承担由此增加的费用，延误的工期不予顺延。

7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价格的3%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：2000元/日。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响承包人施工关键线路；②重大设计变更而影响施工进度；③不可抗力事件。7.5.1因发包人原因导致工期延误

（3）在进行上述认定时，还将考虑按同等标准以同期或其它异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计。（2）“异常恶劣的气候条件”指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门30年的统计的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证明予以认定；（1）超大降水（雪）量，最高（低）温度等，以当地气象部门发布的标准为准；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：意外发现的地下管道、电线或其他构筑物，特殊地质情况。

8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励

9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行协商。8.6.1样品的报送与封存

9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.1试验设备9.1试验设备与试验人员

包含在总包合同范围内的暂估价材料、设备和专业分包工程认价过程中考察市场价格、编制谈判文件及控制价、组织开评标等发生的相关费用，均由承包人负担，结算时不再调整。变更不应以任何方式使合同作废或无效，但所有变更对扣除价值的影响（如有）应按本合同进行变更计价。如果发包人或发包人通过监理人发出指令进行工程变更完全是因为：（1）承包人违约或毁约；（2）承包人自身的施工方便；（3）承包人施工措施的需要；（4）承包人的其他原因。则由于本款（1）～（4）原因引起变更的费用由承包人承担，承包人不得要求发包人签署费用变更单。关于变更的范围的约定：变更范围除通用条款约定外，本工程变更为图纸、清单未包含或发包人要求增加或减少的工程内容，不含承包人在投标时因自身原因而漏报、少报、错报部分的工程内容。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。

2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；（1）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量变化在±15%（含）以内时，变更引起的清单工程量的综合单价按照下列规定确定：关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价

1）当Q1>1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1；（2）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量增减超过±15%（不含）时，该清单项目综合单价应按以下原则确定：当工程量增加15%以上时，增加的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余工程量的综合单价应予调高，具体调整原则如下：②综合单价组价原则为：消耗量可依据工程所在地现行定额相关项目及有关规定的消耗量确定；人工、材料、机械价格按发承包双方确认的市场价格或参照施工期工程所在地造价信息确定；管理费和利润按相应清单项目承包人原投标费率确定。承包人报价浮动率L=（1-中标价／最高投标限价）×100%①承包人报价浮动率按下列公式计算：3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认。其中：

P0——承包人已标价工程量清单中的综合单价。P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；Q0——已标价工程量清单中的工程量；Q1——最终完成的工程量；式中S——调整后的某一清单项目结算价；当Q1<0.85Q0时，S=Q1×P1。

P2——发包人最高投标限价相应清单项目综合单价；式中P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价；②当P0＞P2×(1+15%)时，该类项目的综合单价P1按照P2×(1+15%)调整。①当P0

监理人审查承包人合理化建议的期限：3日内。10.5承包人的合理化建议（4）在《技术标准和要求》中，提出应由承包人承担的费用，结算时一律不做调整。（3）对于承包人在投标报价中的漏项清单项目，当工程量变更时，其变更部分的综合单价按照评标时其他有效投标人该项投标报价的算术平均值计算的结果确定。③当P0＞P2×(1–L)×(1-15%)或P0

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：3日内。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目本工程不属于依法必须招标的暂估价项目有：/。对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款填写拟采用第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目本工程依法必须招标的暂估价项目有：/。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更或暂未明确具体工程量而暂列的金额，发包人审定后，按照审定造价支付部分或全部暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。10.8暂列金额

②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：投标截止日《/省（市）工程造价信息》价格，有上、下限的以/为准。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

人工数量：以已标价工程量清单中人工工日数量为准（如人工数量高于最高投标限价中人工工日数量时，人工工日数量应按最高投标限价中人工含量进行调整；如人工数量低于最高投标限价中人工工日数量时，按已标价工程量清单中人工工日数量计算）。预拌混凝土：以经审核的承包人当月已完工程量报告中的预拌混凝土量作为预拌混凝土价格调整依据，承包人每月25日统计上报当月使用混凝土数量，作为结算时混凝土价格调整的依据。钢筋：进场的钢筋数量必须经监理人和发包人现场管理人员核实并签字认可，承包人每月25日统计上报发包人当月进场的钢筋数量，作为结算时钢筋价格调整的依据。可调整价格材料和人工数量的确认：④上述可调整价格的材料仅限钢筋、预拌混凝土。合同履行期间市场价格的确认：“钢筋及预拌混凝土”按材料实际采购期《/省（市）工程造价信息》价格计算，有上、下限的以为准。③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

总价包含的风险范围：/。12.1.2总价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付其他价格调整方式：/。第3种方式：其他价格调整方式。

预付款支付比例或金额：/12.2.1预付款的支付12.2预付款12.1.3其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。

12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。

关于单价合同计量的约定：12.3.3单价合同的计量（不适用）关于计量周期的约定：按形象进度计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。12.3.1计量原则

（1）承包人应向监理单位或发包人报送已完成的工程量报告。关于总价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的14日内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后14日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告、已完成工程量报表和有关资料。

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后2日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；（2）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（1）已完成工作对应的金额的80%；关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制材料、人员、设备进场支付至合同总价款的30%，竣工验收后支付至合同总价款的80%，完成结算审核，待需求方上级主管部门决算批复后支付至决算批复额的97%，扣除总价款的3%为质量保证金，待3年质保期满后一次性结清。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人在竣工验收后向监理人提交进度付款申请单，并附已完成工程量报表和有关资料。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人向监理人提交纸质版进度付款申请单，并附已完成工程量报表和有关资料）。12.4.3进度付款申请单的提交（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额（扣减暂列金、专业工程暂估价）。（4）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

施工单位遵守《军队工程建设项目引入地方专业力量加强投资控制与资金监管办法（试行）》工程投资控制和建设资金监管相关业务活动。施工单位在投资控制与资金监管方面履行下列职责：12.4.5资金监管（2）发包人支付约定：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后5日内完成审批并签发进度款支付证书。（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后5日内完成审查并报送发包人。12.4.4进度款审核和支付

12.4.6支付分解表的编制施工单位在建设单位指定的银行开立监管账户，并签订资金监管协议，施工过程中施工单位开户银行对施工单位的监管账户资金进行监管，竣工验收后资金监管单位解除对施工单位的账户监管。（4）按月足额发放农民工工资。（3）按照资金监管协议约定配合其他各方工作；（2）根据项目进度情况及时编制建设资金预算表；（1）组织和实施工程建设项目施工；

关于延期最长不得超过：48小时。13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后14日内。13.2.2移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：按军队相关程序执行。13.2.1竣工验收程序13.2竣工验收

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2000元/天计，不足一天按一天计。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后15日内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28日内完成结算审核，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同总价；（2）应支付的竣工付款金额；（3）发包人已支付的工程价款；（4）应扣回的预付款；（5）应扣留的质量保证金。承包人提交竣工付款申请单的期限：在本工程竣工验收获得通过之日28日内，承包人应一次性向发包人提交完整的竣工结算资料，在上述结算资料提交后，发包人不再接收任何补充资料，监理人和发包人审核过程中提出需要承包人补充的资料除外。14.1竣工付款申请14.竣工结算

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清承包人应当无条件配合发包人接受上级单位抽查复审项目竣工结算。项目竣工结算审减率超过8%以上部分计取的审核绩效费用，由编报项目竣工结算的承包人自行负担。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后5日内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28日内，完成对承包人的竣工付款。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：发包人在颁发最终结清证书后28日内完成支付。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28日内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后10日内。

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；

15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：质保期内，如出现质量问题，施工方收到甲方电话通知后，12小时内给出解决方案，1个工作日内安排人员到现场，5个工作日内解决完毕并经部队方验收通过。如未按此执行，甲方有权在不通知施工方的前提下，使用质保金请第三方施工队进行解决处理。（3）其他扣留方式:/。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。关于承包人违约解除合同的特别约定：/。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28日内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：/。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：/。18.1工程保险

争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。

附件1：承包人承揽工程项目一览表一、协议书附件：附件：（2）向项目所在地人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表二、专用合同条款附件：

附件12：主要材料质量技术标准及品牌要求附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表

承包人承揽工程项目一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表附件15：保密承诺书附件14：建设工程廉政责任书附件13:澄清等补充材料

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

发包人（全称）：工程质量保修书附件3：工程质量保修书发包人供应材料设备一览表附件2：发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（项目名称、项目编号）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表主要建设工程文件目录附件4：主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

分包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表承包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目负责人
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
保密管理
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目负责人
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（项目名称、项目编号）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。（发包人名称）：履约担保附件8：履约担保

法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位公章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖单位公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

附件9：预付款担保年月日传真：电话：邮政编码：地址：

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）：预付款担保

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位公章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖单位公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

支付担保附件10：支付担保年月日传真：电话：邮政编码：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：邮政编码：传真：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖单位公章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖单位公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：材料、设备、专业工程暂估价表年月日

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1
2
3
4
5

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

附件14：建设工程廉政责任书附件13：澄清等补充材料附件12：主要材料质量技术标准及品牌要求11-3：专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额（元）
小计：

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、军队和当事人的合法权益，根据国家、军队有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：发包人：建设工程廉政责任书

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、军队和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。6.责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。5.责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(盖单位公章)：承包人(盖单位公章)：

（建设单位名称）：保密承诺书附件15：保密承诺书邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

五、未经军队批准，不对合作项目进行摄影、摄像和录音，不以任何方式泄露或传播本次采购项目的名称、地点、规模、功能用途等涉密信息；四、不通过电话、传真、邮政、快递和国际互联网等渠道传递涉军涉密信息，不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息；三、不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；二、相关技术文件等涉军涉密文件资料专人管理、专盘存储、专室专柜存放，不擅自复制、扩散；一、严格遵守国家和军队保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，不向无关人员透露军事秘密，履行保密义务；我方参加的编号为的工程施工项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。承诺如下：

如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，并接受相关处罚。十、不违反国家和军队的其他保密要求。九、我单位在合同实施过程中严格遵守部队保密规定，落实封闭施工现场、划定安全警戒区域、办理进出场地证件等安全保密规定；八、项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，全部移交军队单位，不作留存；七、对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；六、未经发包人审查批准，不擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯，不将承担的涉密项目作为业绩成果宣传；

第五章技术标准和要求年月日法定代表人（或授权代表）：投标人全称：（盖章）

2、定制廉政宣传栏，结合市场，多家广告报价询价，基础及电气管线部分结合云南省建设工程造价计价标准，1、根据建设单位提供的由昆明腾宇印刷有限公司的《某营区廉政文化》设计方案图纸及电话回答。二、编制依据具体施工内容详工程量清单。某部廉政文化长廊建设位于昆明，工程内容：廉政文化墙制作安装、配管、灯具等安装改造。一、工程概况：

5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)；(3)《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）;(2)《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）;(1)《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)；4、云南省2020版计价标准：3、土建安装部分价格参照云南省住房和城乡建设厅文件云建科（2021）15号文规定，2020版云南省建设工程造价计价标准；

3.招标控制价里的综合单价为全费用单价：包含定制制作、运输费用，以及安装设备所需人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金。2.本项目含业主预留金15000.00元，预留金不参与优惠调整，按招标控制价中公布的金额报价。1.廉政宣传牌面积计算按，外围最大尺寸测量计算面积。三、编制范围7、《昆明市建设工程造价信息》最新期刊为2022年9月昆明价格，并结合当地市场行情；6、《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》云建科函[2019]62号文；

另附（如有）第七章图纸另附第六章工程量清单4.具体详见工程量清单。4.综合单价已考虑吊装运输安装，机械费不再单独计算。

（2）要求报价供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；（1）对通过资格性审查的报价供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求；2.谈判小组履行下列职责：1.采购机构根据规定依法组建谈判小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购机构的代表组成，其中技术、经济类专家人数不少于谈判小组总人数的2/3。谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。一、谈判小组第八章评审方法和标准

二、谈判方式（7）负责审查响应文件异常一致情况，排查串通投标。（6）谈判小组应当按照谈判文件中规定的成交方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。（5）向采购人或者有关部门报告谈判中发现的违法行为；（4）确定成交候选供应商名单；（3）对响应文件进行比较和评价；

严格依据谈判文件规定的评审方法、程序和标准评审，不得以投票表决等形式修改评审程序、评审方法和评审标准；按照公平公正、科学择优的原则谈判；谈判原则三、谈判原则和方法采购代理机构将在谈判文件中规定的日期、时间和地点组织谈判，报价供应商可派代表参加。采购代理机构将在谈判开始时分别记录各报价供应商响应文件报价一览表内容。报价供应商法定代表人或委派的授权代表应在采购代理机构编制的报价记录表上对记录的内容进行签字确认。谈判第一轮报价(即首次提交的密封响应文件)、第二轮报价（报价供应商现场递交）不宣读，第三轮报价（经谈判小组确定为最终报价的），现场对所有有效的报价供应商宣读。本次谈判采取2轮谈判3次报价的方式。确需增加谈判报价轮次的，在谈判过程中经谈判小组（五分之四以上评委）认定可以追加，但应当在评审报告中注明理由。

报价供应商报价高于全体有效报价供应商报价平均值40%以上，或者报价供应商的技术和商务总得分低于全体有效报价供应商的技术和商务总得分平均值30%以上的，不得推荐为预成交供应商。谈判小组成员技术、商务（不含价格因素）最终评分偏离谈判小组全体成员评分均值±20%的，该成员的评分将被剔除，以其他评委的评分均值计算，作为该成员的评分计入总分值；谈判小组所有成员评分均超出±20%时，直接以全体成员评分均值计算，不再剔除。（1）综合评分法。通过资格性和符合性审查(表1)，技术和商务评审（表2、表3）总得分由高到低顺序排列，得分最高的报价供应商作为预成交供应商；总得分相同的，按照技术评审得分由高到低进行排序；技术评审得分也相同的，按照价格由低到高进行排序。评审方法采购文件和响应文件解释澄清，在不改变文件原义的前提下，应当以有利于报价供应商为原则。对所有报价供应商保持一致评审尺度，统一评审依据；

项目名称：项目编号：包号：资格性和符合性审查表表12.商务技术评审标准。商务评审标准，包括业绩、财务状况等；技术评审标准，包括内容完整性和编制水平、施工方案与、技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划、施工总平面、现场临时设施布置、成品保护及现场管理措施、项目负责人资格要求、项目管理机构组成等。详见表2、3。1.资格性和符合性审查标准。资格性审查包括营业执照、财务状况报告、缴纳税收和社保资料、证明履约能力材料、不属于禁止参加报价供应商的证明材料等内容；符合性审查包括响应文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度、是否按照规定交纳报价保证金等内容。详见表1。四、评审标准

审查项目	是否合格		说明
审查项目	报价供应商1	…	说明
一、资格性审查内容
1.中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力			须提供有效的营业执照等证明文件
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度			符合谈判文件要求
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录			提供2021年09月至今连续3个月的纳税和社保记录
4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
5.法律、行政法规规定的其他条件
6.未被军队采购网（https://www.plap.cn/）列入军队采购失信名单、未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，列入名单的无资格参加本项目的采购活动			提供查询截图
7.供应商成立时间不少于3年且为非外资独资或外资控股企业			提供书面声明
8.军队采购网供应商暂停资格列表内的供应商不得参加本项目投标
9、不接受联合体投标
二、符合性审查内容
1.报价书、资格证明文件密封完好
2.响应文件签署、盖章齐全完整			有下列情况，但其他方面符合要求应判定为不影响响应文件有效性：密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了报价供应商名称且得到报价供应商（法定代表人或者授权代表）现场认可的；除法定代表人授权委托书，存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的签名章或者授权代表有效签字的；除谈判文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。
3.响应文件有效期满足谈判文件要求
4.其它实质性内容（谈判文件中明确的其他无效报价情形）
综合评定
说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。

表3评标委员会成员签名：年月日商务评审表表2谈判小组成员签名：年月日

序号	评审项目	评审内容及规则	标准分值	备注
一	价格	满足谈判文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值评审过程和报价过程涉及计算的，计算过程中不进行四舍五入，最终结果一律保留两位小数，小数点后保留两位，第三位四舍五入。	70
二	财务状况	1.根据报价人近三年平均净利润金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分值，其余依次递减0.25分。最低得0分，未提供不得分。	1
二	财务状况	2.根据报价人近三年年均营业收入金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分值，其余依次递减0.25分。最低得0分，未提供不得分。	1
二	财务状况	3.根据报价人近三年平均资产负债率评分,资产负债率占50%以下的得标准分值，50%-70%的得1分,超过70%的不得分。	2
三	业绩	供应商提供2019年至今的类似项目业绩，每提供一份得1分。最高得4分。注：需提供合同或中标通知书，类似业绩是指供应商完成的文化建设施工类项目的业绩。	4
合计			78

3.确认未通过资格性和符合性审查情况。应在评审现场向未通过资格性和符合性审查的报价供应商分别通告未通过理由，报价供应商签字确认。报价供应商对审查结果有异议的，谈判小组应复核审查结果并予以解答。报价供应商拒绝签字确认的，如实在评审报告中记录。2.资格性和符合性审查。依据采购法规和谈判文件，谈判小组对响应文件中的资格证明材料进行资格性审查，确定报价供应商是否具备报价资格；从响应文件有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，确定报价供应商是否对谈判文件作出实质性响应。不得以谈判文件未明确的内容和非实质性条款判定报价供应商报价无效。具体审查项目见表1。1.由报价供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员拆封，逐一分别记录“报价一览表”内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容并记录。五、谈判程序技术评审表

序号	评审项目	评审内容及规则	标准分值	备注
一	内容完整性和编制水平	包括施工准备工作计划，施工方案，施工进度计划，施工总平面图，劳动力、机械设备、材料和构件供应计划，建筑工地施工业务的组织规划，主要技术经济指标等。有特殊要求的，按照工程特点增加相应内容。内容完整、编制合理得满分，缺1项扣0.2分，1项不完整扣0.1分，最低为0分。	1
二	施工方案与技术措施	包括施工程序和施工顺序，施工起点流向，主要分部分项工程的施工方法和施工机械。内容完整、方案科学、措施合理得满分，缺1项扣0.5分，1项不合理扣0.2分，最低为0分。	2
三	质量管理体系与措施	包括质量责任制度，检验检测制度，教育培训，质量保修措施。内容完整、制度完善得满分，缺1项扣0.5分，1项不合理扣0.2分，最低为0分。	2
四	安全管理体系与措施	安全生产责任制度和安全教育培训制度健全，安全生产规章制度和操作规程完善，安全生产管理机构健全、专职安全管理人员配备齐全。符合要求得满分，缺1项扣1分，1项不合理扣0.5分，最低为0分。	2
五	环境保护管理体系与措施	环境保护、环境卫生管理制度完善，责任清晰，措施到位，机制健全。符合要求得2分，内容基本完整、制度比较完善得1分，内容不够完整、制度欠完善得0.5分。	2
六	工程进度计划与措施	进度计划安排满足谈判文件要求，进度控制措施科学具体。符合要求得2分，内容基本完整、措施比较完善得1分，内容不够完整、措施欠完善得0.5分。	2
七	劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划	包括劳动力、施工设备及试验、检测仪器设备等资源配备计划。内容完整、计划合理得2分，内容基本完整、计划比较合理得1分，内容不够完整、计划欠合理得0.5分。	2
八	施工总平面、现场临时设施布置	施工现场平面布置科学合理、临时设施解决方案针对性强、扰民问题解决方案或措施完善得2分，基本合理可行得1分，不够合理得0.5分。	2
九	成品保护及现场管理措施	成品保护及现场管理措施制度健全、措施完善得1分，基本健全得0.5分，不够完善得0分。	1
十	项目负责人资格要求	具有高级职称证书的加1.5分，中级职称的加0.5分；本科及以上学历的加0.5分。	2
十一	项目管理机构组成	施工项目管理人员中施工员、安全员、质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等相关技术管理人员按规定配备且相应岗位证书齐全的得4分。施工员、安全员、质量员岗位证书每缺少一个扣1分，其他岗位的岗位证书每缺少一个扣0.2分。	4
合计			22

7.第二轮谈判。谈判小组依据第一轮谈判情况、第二次报价和澄清承诺，集中与单一报价供应商进一步谈判。谈判小组经过第二次谈判后，供应商响应内容仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应将供应商淘汰，不允许其参加最后报价。谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知供应商，并说明理由。6.第二次报价。响应文件中的报价即为报价供应商第一次报价。在上述谈判基础上，报价供应商在谈判室外独立填写《第二次报价表》和澄清承诺，并由其法定代表人或者其授权代表签字确认，在规定时间内密封递交采购机构工作人员，由采购机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。采购机构工作人员不得拆封供应商报价单。谈判过程中，报价供应商可以根据谈判情况变更技术、商务响应内容，并将变更内容形成书面材料，作为响应文件的一部分送谈判小组。供应商书面变更材料应当由其法定代表人或者授权代表签字确认。谈判过程中，报价供应商介绍单位概况、技术方案、价格构成、服务承诺等事项，解答、澄清承诺谈判小组提出的质疑。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购机构审核确认，并将变更内容书面通知所有参加谈判的供应商。5.第一轮谈判。谈判小组所有成员集中与单一报价供应商分别进行谈判，报价供应商代表参加。报价供应商每次出场顺序，按照递交响应文件的倒序进行。4.样品评审（盲评）。报价供应商应对提供样品的明显标识、铭牌、标签等进行遮挡，采购机构在样品评审前统一编号，谈判小组依据样品评审标准进行盲评（本项目不适用）。

响应文件中不响应谈判文件规定的技术参数指标和商务应答；开标时未宣读的投标价格、价格折扣和谈判文件允许提供的备选投标方案等实质内容；9.解释与澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求报价供应商以书面形式作出澄清、说明或者补正，澄清不能超出响应文件的范围，不能改变响应文件的报价、质量标准、交货期限等实质性内容，下列内容不得澄清：最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。谈判文件能够详细列明采购项目技术、商务要求的，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价；谈判文件不能详细列明采购项目技术、商务要求，需要经过谈判由供应商提供最终设计方案或者解决方案的，最后一轮谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求在规定时间内提交最后报价。8.最终报价。报价方在第二轮谈判基础上填写《最终报价表》和新的澄清承诺（若没有可不填写），密封后在规定时间内递交谈判小组，并以此报价和所有澄清承诺作为最终评审依据。

单个品种物资项目，不同报价供应商提供相同品牌产品的，报价供应商数量按照1家计算；多个品种物资项目，多家报价供应商提供的核心产品品牌相同的，以及未明确核心产品、不同供应商提供的相同品牌产品金额超过各自报价50%的，按照1家报价供应商计算。不同品牌产品达到3家（含）以上的继续谈判。其中，采用综合评分法的，应当对同品牌所有供应商进行评分，由得分最高的供应商参加后续排名；采用经评审的最低价法的，由同品牌所有供应商中报价最低的参加排名。同品牌供应商得分或者报价相同的，由评审委员会按照采购文件明确的方式确定1家预成交供应商，采购文件未明确的，采取随机抽取方式确定。采用综合评分法时，评委应按照谈判文件第五部分响应文件索引表等表格要求，依据响应文件对报价供应商填写的内容进行审核确认。其中，技术评委按照技术评审标准进行技术评审，商务评委按照商务评审标准作商务评审。谈判小组成员不得集体商议、沟通、协调，技术、商务评审方面存有歧义的除外。11.商务、技术评审。按照谈判文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审（不含价格因素）。10.谈判过程中，谈判文件有关事项表述不明确或者需要说明的，由采购机构作出书面解释，但不得改变谈判文件的原义或者影响公平、公正评审，解释事项涉及报价供应商权益的，应当以有利于报价供应商为原则。谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷，导致谈判工作无法进行的，应当停止谈判工作，在评审报告中书面说明情况，并提出谈判文件修改意见。报价供应商解释澄清按照递交响应文件的倒序进行。报价供应商澄清材料确认，报价供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；报价供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者全权代表签字确认。有效的澄清材料，是响应文件的组成部分；澄清不影响响应文件的效力。响应文件中未提供的证明其是否符合谈判文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

采购机构对谈判小组的评审结果进行核对，重点核对资格性审查认定错误、评审底稿信息是否完整、客观分值是否一致、汇总计算是否准确、评审索引表企业填报数据与专家认定不一致、排名前三名供应商分值相近等情形，如有问题应当要求评审委员会现场书面说明并予以更正。13.复核评审情况。谈判小组对评审打分情况复核，重点复核响应文件被认定无效、报价最高且预成交、报价最低未预成交等情形，并在评标报告中说明原因。部分报价供应商报价超采购预算的，应当继续进行评审。预成交供应商报价未超采购预算的，评审结果有效。预成交供应商报价超采购预算的，报采购单位书面确认能够追加预算的，评审结果有效；不能追加预算的，采购管理部门商采购单位明确重新组织采购或者按照供应商排名顺延递补。同一采购单位同一经费来源的同类项目，部分产品单价或者金额超采购预算，但成交总金额未超采购预算的，视为采购项目未超预算。报价供应商报价均超采购预算的，采购机构应当现场询问采购单位，经书面确认能够追加预算的，继续组织评审；不能追加预算的，终止评审。12.价格评审。待商务、技术评审结束后，工作人员再拆封最终报价交谈判小组评审。谈判小组核对报价内容是否准确，并对报价的合理性进行评审，报价低于其他所有通过资格性和符合性审查报价供应商平均报价一定比例（20%以上），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求报价供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明，必要时提交相关证明材料。报价供应商不能说明其报价合理性的，作为无效报价处理。对不存在低价恶意竞争的，按照评审标准计算价格分。评审委员会成员对客观分值的评分应当一致；财务状况、技术偏离、业绩等，应当以供应商提供的财务报表、检测报告、资质文件、合同原件或者复印件，以及有关证明材料为依据。对其他需要借助专业知识评判的主观分值，评审专家必须严格按照评分细则独立评审。

1.在商务及技术评审过程中，有下列情形之一者，其报价无效：六、无效报价16.宣布评审结果。评标结果由谈判小组组长在评标现场向参与采购活动的报价供应商当场公布，且不得更改。公布的内容至少应包含预成交供应商名称和排序。报价供应商对评标结果有疑义的，谈判小组应当现场予以解答。15.出具评审报告。谈判小组根据全体成员签字的原始评标记录和评审结果编写评标报告。评标报告主要内容由谈判小组全体成员逐页签字确认。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或者只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评标报告的有效性。同一品种、规格的物资，2家以上供应商成交时，报价高于第一成交候选供应商的，成交价格一律执行第一成交候选供应商报价；报价低于第一成交候选供应商的，执行各自报价。成交候选供应商不接受第一成交候选供应商报价的，视为放弃成交资格，其放弃的数量，按照评审排序，从第一名开始，依次商其他报价供应商承担。14.谈判小组依据经过复核的评审结果，对报价供应商进行排序并推荐预成交供应商。

报价供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的。报价供应商复制谈判文件的技术规格内容作为其响应文件中一部分的；响应文件不满足谈判文件技术要求中加注星号（“★”）的关键条款（参数）要求，或加注星号（“★”）的关键条款（参数）无符合谈判文件要求的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的（定制产品除外）；报价超出最高限价的；同一报价供应商提交两个以上不同报价方案或者报价的，但谈判文件要求提交备选方案的除外；报价供应商或其制造商与采购机构有利害关系可能影响谈判公正性的；

有下列情形之一的，属于报价供应商相互串通报价，谈判小组应当对串标人按照无效报价处理：七、串通报价除谈判文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。除法定代表人授权委托书外，存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的签名章或者授权代表有效签字的；密封时未加盖、少加盖单位公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了报价供应商名称且得到报价供应商（法定代表人或者授权代表）现场认可的；2.谈判小组对响应文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形，但其他方面符合要求，应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的符合性审查：

国家法律法规和军队法规规定的其他情形。报价供应商之间为谋取成交或者排斥特定报价供应商而采取其他联合行动的；属于同一集团成员的报价供应商按照该集团要求协同报价的；报价供应商之间约定部分放弃报价或者成交的；报价供应商之间约定成交供应商的；报价供应商之间协商报价等实质性内容的；

不同报价供应商的响应文件相互混装、签章互用的；不同报价供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；不同报价供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；不同报价供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的，以及报价使用同一加密锁或具有相同Mac地址的；有下列情形之一的，视为报价供应商相互串通报价，谈判小组应当对串标人按照无效报价处理：

明示或者暗示报价供应商压低或者抬高报价价格的；直接或者间接向报价供应商泄露评审委员会成员信息的；在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他报价供应商的；有下列情形之一的，属于采购机构（采购单位）与报价供应商串通报价，谈判小组应当对串标报价供应商按照无效报价处理：国家法律法规和军队法规规定的其他情形。不同报价供应商的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

国家法律法规和军队法规规定的其他情形。与报价供应商为谋求特定报价供应商成交而采取其他串通行为的；在开标（报价）前与报价供应商就采购项目进行实质性谈判的；明示或者暗示评审委员会为特定报价供应商成交提供方便的；明示或者暗示报价供应商为特定报价供应商成交提供方便的；授意报价供应商撤换、修改响应文件的；

提供虚假承诺的；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；提供虚假的信用状况、财务状况、检测报告、业绩或者发票的；使用伪造的证书、证件或者印章的；使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书的；有下列情形之一的，属于虚假报价，谈判小组应当对报价供应商按照无效报价处理：

出现影响采购公平公正的违法、违规行为的；有下列情形之一的，按照废标处理：八、废标国家法律法规和军队法规规定的其他情形。存在其他弄虚作假行为的；提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的；

中国机电工程招标有限公司：附件1响应书（格式）第九章附件——响应文件格式报价供应商不足3家的不得开始谈判。评审前报价供应商只有2家，或者经评审满足采购文件要求的报价供应商只有2家的，谈判小组应当分析原因，认为采购文件无倾向性条款、选取供应商程序合规、能够有效竞争出具审核意见（谈判小组五分之四以上人员同意），由采购机构报采购管理部门批准后，可采取比照竞争性谈判方式、按照2轮谈判3次报价程序，采用原评审方法和评审标准继续组织评审。谈判小组（五分之四以上评委）认定采购项目供应商资格条件、技术指标参数、采购预算等方面存在问题，导致采购竞争不够充分的，应当予以废标，在评标报告中注明，并提出谈判文件修改建议，采购单位据此做出相关调整后，重新组织谈判。因重大变故，取消采购任务的。

（5）以形式出具的金额为人民币元的谈判保证金。（4）遵守国家有关法律、法规和规章，按谈判文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件（3）资格证明文件（2）竞争性谈判分项报价表（1）竞争性谈判报价一览表根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的响应邀请(项目编号、采购代理项目编号，如有),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本份、副本份及电子文档份：

（4）本响应有效期为自谈判日起180个日历天。（3）供应商已详细审查全部谈判文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。（2）供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。（用文字和数字表示的响应总价）。（1）附响应价格表中规定的应提交和交付的服务响应报价为据此，签字代表宣布同意如下：

电话电子函件地址传真（8）与本响应有关的一切正式往来信函请寄：（7）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料。（6）根据供应商须知第1条规定，我方承诺，与谈判采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是谈判采购单位的附属机构。（5）在规定的谈判时间后，供应商保证遵守谈判文件中有关保证金的规定。

日期-------------------------------供应商公章-------------------------供应商银行帐号供应商开户银行（全称）供应商名称（全称）-----------------供应商授权代表签字-----------------

报价单位：人民币元采购代理项目编号：项目编号：项目名称：附件2竞争性谈判报价一览表（格式）

1	响应单位
2	响应报价含税（人民币/元）	大写：小写：
3	计划工期
4	质量承诺
5	项目负责人
6	谈判保证金	形式：金额：
7	备注

日期：供应商授权代表(签字):供应商名称（盖章）：2、备注填写：“首次报价”或“第二次报价”或“最终报价”等注：1、多轮报价时填写当天提交日期；【供应商另须准备多份盖章版的空白表，多轮报价时使用】

说明：复印件上应加盖本单位公章。附件4-1企业法人营业执照及资质证书复印件附件4资格、资信证明文件（格式）说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关内容及工程造价软件格式进行编制填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。附件3已标价工程量清单

法定代表人身份证复印件（正面）法定代表人身份证复印件（正面）法定代表人身份证复印件（反面）法定代表人身份证复印件（反面）特此证明（法定代表人姓名）系（报价供应商全称）的法定代表人。法定代表人资格证明书附件4-2法定代表人授权书(格式)

（报价供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。（采购人）：法定代表人授权书年月日报价供应商全称：（盖章）身份证关键信息应清晰可辩，否则报价无效。

授权代表姓名：附：年月日法定代表人：（签字或盖签名章）报价供应商全称：（盖章）

授权代表身份证复印件（反面）授权代表身份证复印件（反面）授权代表身份证复印件（正面）授权代表身份证复印件（正面）通讯地址：传真：邮编：职务：移动电话：

2.复印件上应加盖本单位公章。说明：1.按照供应商须知前附表中的规定提供复印件。附件4-4依法缴纳税收和社会保障资金的记录提供了近三年度（2019-2021年）经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明；（注：供应商为财政拨款的事业单位的可不提供会计师事务所出具的（2019-2021年）财务审计报告或银行出具的资信证明，但应提供供应商出具的具有健全的财务会计制度的承诺书。）附件4-3供应商的资信证明身份证关键信息应清晰可辩，否则报价无效。

提供书面声明附件4-6供应商成立时间不少于3年且为非外资独资或外资控股企业提供书面声明附件4-5近三年内在经营活动中无重大违法记录承诺书3.供应商为财政拨款的事业单位的可不提供缴纳税收和社会保障资金的记录，但应提供供应商出具的依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。

供应商提供2019年1月1日至今的类似项目业绩，需提供合同或中标通知书（业绩要求详见评分办法）。附件5业绩注：供应商提供未被军队采购网列入供应商暂停资格的截图证明。附件4-8军队采购网供应商暂停资格列表截图证明注：未被军队采购网（https://www.plap.cn/）列入军队采购失信名单、未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，列入名单的无资格参加本项目的采购活动。附件4-7军队采购网、信用中国、中国政府采购网截图证明

注：若供应商对谈判文件全部响应，本项目在偏差说明处填写“无偏离”即可，将视为全部响应；若供应商对谈判文件条款有偏离，须将谈判文件和响应文件具体偏离的内容填写完整。除谈判文件另有要求外，本项目不接受负偏离，响应文件出现负偏离，响应将会被否决，请供应商仔细阅读谈判文件并谨慎填写此表。项目编号：项目名称：供应商名称:附件6商务条款偏离表

序号	工程名称	商务要求	响应内容	偏差

项目名称：供应商名称:附件7技术条款偏离表日期：授权代表（签字或签章）：投标人名称：（供应商单位章）

日期：授权代表（签字或签章）：供应商名称：（供应商单位章）注：若供应商对谈判文件条款全部响应，本项目在偏差说明处填写“无偏离”即可，将视为全部响应（货物参数除外，须对货物参数逐条响应）；若供应商对谈判文件条款有偏离，须将谈判文件和响应文件具体偏离的内容填写完整。除谈判文件另有要求外，本项目不接受负偏离，响应文件出现负偏离，响应将会被否决，请供应商仔细阅读谈判文件并谨慎填写此表。项目编号：

序号	工程名称	技术要求	响应内容	偏差

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：我方直接控股的企业如下：我方的控股股东如下：与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：(采购人名称)：附件8供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

附件9保密承诺书日期：授权代表（签字或签章）：供应商名称：（供应商单位章）注：供应商须提供“国家企业信用信息公示系统”网站截图，内容须包含股东及出资信息）同时我方承诺我方符合谈判文件要求的“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标”。

四、谈判文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。一、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。我方参加贵部组织的编号、项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：（采购人/采购代理机构）：

日期：授权代表（签字或签章）：供应商名称：（供应商单位章）违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和采购人按国家和军队规定作出的相关处罚。五、未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

附件15劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划附件14工程进度计划与措施附件13环境保护管理体系与措施附件12安全管理体系与措施附件11质量管理体系与措施附件10施工方案与技术措施

（该文件内容及格式不得擅自修改，如未按要求制作后果自负）附件20关于投标资料真实性审查告知书附件19项目管理机构组成附件18项目负责人资格要求附件17成品保护及现场管理措施附件16施工总平面、现场临时设施布置

法定代表人签字：供应商盖章（公章）我公司，作为项目（编号：）的潜在供应商，承诺我公司就项目提供的所有投标资料均真实有效并与我公司实际情况相符，如发现有虚假、不真实材料，我公司愿接受一切处罚。关于投标资料真实性承诺书附件21关于投标资料真实性承诺书根据我部规定及要求，我部在采购结束后将对该项目所有投标资料进行复查，如发现投标资料中有提供虚假材料及与实际不符的材料将对投标供应商做出处罚，报上级管理单位列入供应商黑名单，终身不得参与我部任何项目。并扣除谈判保证金，如已与我部签订合同将被扣除履约保证金。

供应商认为有必要提供的其他材料附件22其他需要加以说明的内容日期：年月日