中标
中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目（第二次采购）
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2023/05/12
公告摘要
公告正文
采购公告
因项目建设需要，采购人决定近期对中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目进行询比采购，现邀请符合资格要求的供应商参加本次采购报价。
一、项目概况与采购范围
采购人名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司
项目名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
项目编号：招采采字(2023)016号
项目地点：广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号
采购内容：
二、采购清单及技术要求（详见第三章用户需求书）
三、报价人资格要求
1）必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；
2）具备有效的“营业执照、税务登记证及组织机构代码证”或具备“统一社会信用代码”的营业执照；
3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；
4）资质要求： 报价人须具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，同时具备安全生产许可证（需提供证书复印件并加盖公章作为证明材料，缺少证明材料不予承认，报价人需确保资质证书在完工前有效）。
四、报价文件的递交
1、报价文件递交截止时间：2023年05月17日15时30分
2、报价公开时间：2023年05月17日15时30分
以上内容如有疑问，请及时联系：
联 系 人：王文霞
电
话：13724401025
邮箱地址：wangwenxia@cofco.com
联系地址：中粮（东莞）粮油工业有限公司（广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号）
监督部门：中粮油脂控股有限公司招标采购监督
联络方式：杨先生
办公电话：010-85019439
传真：010-85625199
电子信箱：yanghaochen@cofco.com
第二章 报价须知
一、报价须知前附表
二、采购文件
1、采购文件包括本文件及采购人发出的所有澄清文件。
2、报价人若对采购文件存有疑问要求澄清，应于收到采购文件后2日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人提出，采购人将根据具体情况采用其认为适当的方式予以解答。
3、本采购文件中，如标有“★”的地方均被视为重要的指标要求或性能要求，报价人要特别加以注意，必须对此作出响应；若有一项带“★”的指标未响应，采购人有权对其报价文件作否决或无效处理。
三、报价文件
1、报价文件的编制
（1）报价人应认真阅读并充分理解本采购文件的全部内容，完整、真实、准确地填报信息并编制材料。如因报价人未按要求填写或提供全部的内容和资料，或漏填不填、虚报谎报，或未对采购文件的全部要求作出实质性响应，以上应是报价人的风险，采购人有权对其报价文件作否决或无效处理。
（2）报价人必须对其报价文件所提供的全部内容及资料的真实性承担法律责任，并无条件配合采购人对其中任何资料进行核实的要求。
2、报价文件的组成
3、报价文件的份数、签署要求
（1）报价文件一式壹份，报价文件明确需要签字盖章的地方，应签字盖章完整。
（2）如参加本项目采购的授权代表并非为报价人的法定代表人，报价人须提供针对参加本项目采购的委托授权书原件。
4、报价文件的的修改、撤回、计算错误的修正
（1）在报价文件递交截止时间之前，报价人可以对其报价文件进行补充、修改或撤回。在报价文件递交截止时间之后，报价文件不允许撤回，且除非在评审期间应评审小组的要求，否则，报价文件不允许补充、修改。
（2）计算错误的修正：
①采购人有权对报价文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准；报价文件增值税金额计算错误的，以报价人申报的增值税率及报价文件规定的增值税费计算规则予以修正。
②按上述原则及方法调整或修正的报价文件，经报价人同意后，对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。
5、有下列情形之一时，供应商的报价文件将可能被拒绝：
（1）供应商不符合第一章采购公告中关于报价人资格的各项要求的；
（2）报价文件逾期提交或未提交至指定地点的；
（3）报价文件的组成、份数、签署、装订、密封不符合采购文件的要求的；
（4）报价超出采购预算的，或报价存在计算错误，但报价人拒绝修正的；
（5）评审小组认定供应商以低于成本价报价，恶意竞争的；
（6）报价文件未全方面实质性地响应采购文件要求，或包含采购人不能接受的条件。
四、评审及确定成交供应商办法
1、采购人负责组建评审小组，评审小组成员以单数组成且不少于3人。
2、评审小组根据采购文件的规定对报价文件和双方谈判结果进行评审，并据此推荐成交供应商。
3、采购人根据评审小组的评审结果及推荐情况，依法确定成交供应商。
4、采购方式：采用询比采购，综合评分。
5、采购程序：
（1）评审小组审阅各合格供应商的报价文件，
（2）评审小组可要求各合格供应商在澄清答疑表中注明需要澄清的内容；
（3）进入评分阶段，评审小组按照评分表的评分办法分别评分并汇总；
（4）在所有合格供应商中，总得分最高者为本项目的成交供应商。
五、合同授予
1、采购人向成交供应商发出《成交通知书》，该通知书将是合同的组成部分。
2、在收到《成交通知书》后，成交供应商应按照《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同；如因成交供应商的原因逾期未签订合同，采购人有权取消其成交资格。
3、在合同签订前，应采购人的要求，成交供应商须提供营业执照、资质证明、业绩合同等主要证明文件的原件给采购人进行核对；如发现原件与报价文件中复印件不符，且成交供应商不能作出合理解释的，采购人有权取消其成交资格。
中粮（东莞）粮油工业有限公司
2023年05月09日
第三章 用户需求书
一、 实施必要性
污水处理厂集油槽、隔油池、反应池、气浮池、二沉反应池防腐层因长期受到酸碱性污水腐蚀导致池壁墙体防腐涂层脱落，锈蚀穿孔漏水。污水处理厂要求对集油槽、隔油池、反应池、气浮池、二沉反应池内壁重新做防腐层腐蚀修复，消除漏点，保障安全生产。
二、实施方案
1、人员清理进入污水池前，需要使用清水冲洗干净污水池池底沉积的淤泥，清理设备附着的污泥，防止污水池底部存在有毒有害气体导致作业人员中毒，共4个污水池共计需要三人三天全部清洗完成，再进行通风、置换内部气体
2、隔油池尺寸为：长7000mm*宽3000mm*高2600mm，内部有三道分隔板分为四个池子，共计面积为：109.4㎡；反应池尺寸为长7000mm*宽3000mm*高2600mm，内部有四块隔板分为八个小池，共计面积为：156.2㎡；气浮池尺寸为：长7000mm*宽3000mm*高2600mm，内部有一道隔板分为两个小池，共计面积为：88.6㎡；二沉反应池尺寸为长4500mm*宽1200mm*高2800mm，中间有两道钢板隔墙分为三个池，共计面积为：50.76㎡，五个池都为上面敞口，防腐面积合计：404.96㎡；打开顶部盖板后，将水渍清理干净，晾干，使池内无有毒有害气体挥发，检测水池内气体浓度，符合安全要求后，施工人员进入池内清理池内填料旧防腐层等杂物，用电动磨光机对池壁进行打磨处理，清除原有的防腐涂层，对池壁和隔板进行拉毛处理，增强涂层的附着力；
3、表面涂层清理干净，用腻子对池壁有孔洞的地方进行修补封堵，等腻子晾干后，对修补地方进行打磨和池壁钢板厚度一样，无凸凹情况，共计修复面积为404.96㎡；
4、表面涂层清理干净，用腻子对池壁有孔洞的地方进行修补封堵，等腻子晾干后，对修补地方进行打磨和池壁钢板厚度一样，无凸凹情况，共计修复面积为404.96㎡；
5、污水处理厂隔油池、反应池、气浮池、二沉反应池内部池壁、隔墙、底板腻子修补完成，并打磨找平后，涂刷一层《上海振华牌》环氧防锈底漆，待底漆完全固化后，要求用上纬901乙烯基树脂和玻璃纤维布；进行三布五油玻璃钢防腐；要求每一布一涂经验收后再进行下一步，直至完工，施工完成试水有无漏水情况，共计修复面积为404.96㎡；
6、断开电源后，将原有刮渣机电机拆除后移出盖板之外，用100*48*5.3/10#碳钢材质槽钢焊接制作“H”型设备基础固定安装至刮气浮池顶部；拆除刮渣机机轴后，外加工一根相同尺寸，重新更换刮渣机轴，安装正常使用；
7、拆除原有阀门，安装新阀门；新阀门框架采用316不锈钢材质，闸板采用耐磨板材质。规格为：长600mm*宽600mm*厚5mm，共计需要两个；
8、将隔油设备斜管填料全部清理出来，填料体积为14立方米，为PP材质，厚≥0.8mm，孔径80mm，重新更换相同材质、尺寸填料；
9、铲除原先腐蚀涂层和产生的油漆桶垃圾集中收集起来，在不违反地方和国家法律法规下外运出厂处理完成，作业完成后清理现场卫生，移交使用部门使用完成；
10、此项防腐维修项目涉及有限空间作业、动火作业、临时用电作业，办理危险作业证，作业前现场周围使用警示带围蔽作业现场，严格执行先通风、在检测、后作业流程，作业前检测气体含量是否符合作业条件，每隔两个小时测量内部气体含量，现场配备正压式呼吸器等应急物品，现场专人监护、监督，灭火器材到位，人员穿戴劳动防护用品，全程执法记录仪录像。根据公司要求，施工单位需安排一名专职人员做现场监护员，现场监护员不参与施工作业，只做现场安全监护，该项费用计算依据《2020年外包劳务用工承包商协议》合同，合同编号〈2020110106〉内容。
三、施工安全保障措施
此项目施工期间对生产运行无影响，涉及有限空间、动火作业、临时用电等安全事项：
1、有限空间安全注意事项：
（1）凡进入有限空间进行施工、检修作业的，未经作业负责人审批，任何人不得进入有限空间作业。
（2）有限空间外应设置安全警示标志或安全警示线，有限空间作业必须办理进入有限空间作业许可证、施工方案、危险源辨识、安全交底清单;进入有限空间如涉及用火、高处、临时用电等作业时，必须办理相应的作业许可证。
（3）作业前要对作业人员进行安全交底，使之清楚作业存在的危害、风险及注意事项。
（4）进入有限空间作业前，应针对作业内容，对有限空间进行危害识别，制定相应的作业程序、安全应急处置措施和配置必要的救援设施和消防器材等。
（5）实施有限空间作业，应当严格执行“先通风、先检测、后作业”的原则，未经通风和检测，严禁作业人员进入有限空间，检测的时间不得早于作业开始前30分钟。
（6）在进入有限空间作业时，应系好安全带，佩戴氧气呼吸器面具，作业现场必须有负责人员、监护人员，不得在没有监护人员的情况下作业。严禁在事故发生后盲目施救。
（7）在有限空间作业过程中，企业应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。
（8）在有限空间作业过程中，企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。
（9）有限空间作业完成时关闭有限空间作业证，清理现场。
2、动火作业安全注意事项：
（1）凡是在厂区电、气焊、切割、钻磨等动火作业必须办理动火作业证、施工方案、安全交底及危险源辨识清单。
（2）动火作业应有专人监护，动火作业前应清理动火现场及周围易燃物品，用警示带围避作业现场，无关人员禁止入内，动火作业现场要采取有效安全防火措施，配备足够适用的消防器材。
（3）凡是内有或盛过化学危险物料的容器、设备、管道等生产、储存装置，动火作业前必须进行清洗置换，经监测、分析合格后，方可动火作业。
（4）凡在容器、塔罐、管网等生产设施上动火作业，必须将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换后方可进行作业。
（5）生产车间监护人：全程跟踪监护，监督现场作业安全措施的落实情况，发现安全问题及时停止动火，并必须采取措施把安全问题解决，再实施动火。
（6）所有参与动火施工人员必须学习安全措施及安全注意事项，特殊工种要持证上岗。
（7）角磨机动火作业前，应使用前应检查砂轮是否完好(不应有裂痕、裂纹或伤残)，砂轮轴是否安装牢固、可靠；角磨机与防护罩之间有无杂物，是否符合安全要求，确认无问题时，再开动角磨机，使用者要戴防护镜，不准戴手套，严禁使用棉纱等物包裹刀具进行磨削；磨削时的站立位置应与角磨机成一夹角，且接触压力要均匀，严禁撞击砂轮，以免碎裂，角磨机需要定期检修及更换主轴润滑油脂。
（8）动火作业完毕，清理现场，关闭动火作业证，现场监护人观察半小时，确认无残留火种后，方可离开。
3、临时用电安全注意事项：
（1）电工属于特种作业工种，必须按国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除；
（2）临时用电前必须办理临时用电作业单、危险源辨识、施工方案、安全交底清单，并且需要电气部电工现场检查确认合格和电气经理签字，方可作业；
（3）施工作业现场必须采用TN-S接零保护系统，即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统；
（4）施工作业现场的用电设备必须实行一机、一闸、一漏、一箱制，即每台用电设备必须有自己专用的开关箱，专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器；
（5）配电箱、开关箱必须安装箱门并配锁，专人负责，定期检修，配电箱、开关箱的外形应具备防雨、防尘结构，以适应室外安装使用要求。箱体内的电器必须可靠完好，不准使用碾损，不合格的电器；
（6）对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换，配电箱进行检查、维修时，必须将与前一级相对应的电源开并切断，并悬挂醒目“停电检修”标志牌
第四章 合同模板及附件
采购编号：招采采字（2023）016号
合同编号：
中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目合同
发包人：
承包人：
合同签订时间：2023年
月 日
合同签订地点：广州省东莞市
中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目合同
发包人：中粮（东莞）粮油工业有限公司
承包人：
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
采购编号：招采采字（2023）016号
工程地点：广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号中粮（东莞）粮油工业有限公司施工现场
二、工程内容和承包范围
发包人委托承包人对上述项目进行组织施工。施工的部位、规模及内容详见施工方案、图纸、工程量清单及工程联络单，有关文件见于附件，其作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
三、工程造价
本合同暂定含税总价为：¥ 元（大写：人民币 元），增值税专用发票税率 %。合同暂定不含税总价为：¥ 元（大写：人民币 元）。
项目单价：详见工程量清单。
四、承包方式
（一）本合同采用综合固定单价合同计价模式，通过工程量清单计价方式，暂估工程量和合同总价，固定合同单价，竣工结算时据实结算，结算总价按最终完成工程量乘固定合同单价计算。合同内工作范围的所有工作项目综合固定单价包干。综合固定单价已包含但不限于人工费、材料费、机械费、设备工具费、运输费、装卸费、燃油费、保险费、措施费、管理费、检测验收费、报建费、税金、安全文明施工费等一切为实现合同目的所发生的费用。
（二）项目执行过程中，除采购文件、合同条款约定可调整的情况外，合同固定单价不得调整。
（三）工程量清单中所列的工程量不能作为承包人在履行项目义务中应完成的实际和确切的工程量。承包人按照本项目应当完成的实际工作应以发包人确认的实际施工图纸、工程规范和技术说明以及采购文件中关于工程采购范围的说明中约定的工作为准，最终工程量以发包人审核确定为准。
五、付款方式
项目全部完工、经发包人验收合格、双方完成工程结算并出具工程结算清单后，由承包人开具结算金额全额的合规增值税专用发票，发包人收到承包人提供全额合规增值税专用发票及付款申请书之日起15个工作日内支付结算总价97%的价款，剩余3%的结算价款作为质保金，质量保证期届满且无质量问题后，发包人收到承包人提交的付款申请书且经双方书面确认无其他纠纷或违约事项后15个工作日内支付。
六、合同工期
1、承包人在40个日历天内完成所有工程量并通过发包人验收（其中包含现场对接工期为10个日历天），开工日期以发包人发出开工通知之日起算。
2、如遇下列情况，工期相应顺延：场地未具备开工条件；施工方案变更、工程量增加；不可抗力因素。
七、发包人责任
1、发包人应向承包人提供满足施工条件的场地，免费提供施工现场的水电，提供合适的材料堆放场地和其他必要的配合。
2、发包人应对项目质量、施工安全、施工进度等进行监督检查。
3、发包人应指派代表负责监督检查、签证、验收等工作，配合承包人及时办理好隐蔽工程、竣工验收和各种资料等签证手续。
4、工程竣工后，发包人应当及时进行验收。工程未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。
5、发包人应按照合同约定按时支付合同款项。
八、承包人责任
1、承包人如承担施工方案图纸的设计工作，应事先全面研究发包人提供的资料，进行实地踏勘测量；所编制的施工方案图纸，经发包人认可后方可实施。
2、承包人应严格按照施工方案图纸进行施工，保质保量，按时完工，施工过程中随时接受发包人的监督。
3、承包人及其施工人员应具备相应资质，承包人对所使用的主材应提供材料厂家生产合格证。
4、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应通知发包人进行检查和确认，经发包人签字同意后方可进行隐蔽和施工。
5、承包人应严格按照国家有关施工规范、安全操作规程、消防及环保相关规定进行施工，保证施工安全，对施工作业所造成的安全事故负责。承包人及其施工人员入场后必须遵守发包人的安全管理规定。
6、承包人应妥善安排施工人员、工具材料和机械设备的进退场。竣工验收通过后，承包人应在3天内拆除场内所有临时设施，清运材料垃圾及施工余泥，做到“工完料尽场地清”，并经发包人代表检查认可。
九、工程验收与结算
1、承包人应在完工后24小时内通知发包人验收，发包人接到通知后应及时验收。
2、工程验收标准：
（1）达到国家、地方及行业现行验收规范的合格等级。
（2）符合本合同及附件约定的工程质量要求。
（3）符合安全管理规定的有关要求。
3、如验收不合格，承包人应在发包人指定期限内完成整改，负责返工修复至合格为止，否则，发包人有权解除合同并拒付合同款，且承包人应支付合同总价20%的违约金。所有返工修复费用由承包人自行承担，因返工造成逾期交付的，承包人仍需承担相应违约责任。
4、验收合格后，由发包人签署相关验收材料，承包人应向发包人提供完整竣工资料、验收报告和质量保修书。
5、结算：采用综合固定单价合同计价模式，最终工程量以发包人审核确定为准，按最终完成工程量乘固定合同单价计算。
十、质量保修
质量保证期为一年，自工程整体验收合格之日起计算，承包人应在质量保证期内对交付发包人的工程承担免费的质量保修责任。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。质量保证期内发生的工程质量问题，由承包人包工包料进行修复维护；质量保修完成后，由发包人进行验收。如承包人未及时修复或无法修复的，发包人有权自行修复或聘请第三方进行修复，所产生的费用及导致发包人的其他损失由承包人承担，发包人有权直接从应付合同款及质保金中扣除，不足部分有权向承包人追偿。
质量保证期届满时，如项目存在尚未妥善解决的质量问题或承包人仍有其他违约行为未予整改的，经双方协商一致，可延长质量保证期或采取其他补救措施；如协商不成，则发包人有权全额扣除剩余未付合同款（质保金）作为违约赔偿。
十一、违约责任：
1、承包人未按采购文件及本合同约定出具预付款保函、履约保函或履约保证金的（如有），视为违约，发包人有权单方解除合同，并要求承包人支付合同总价10%的违约金。
2、承包人如未按合同约定的时间完工、通过验收，每逾期一天，应向发包人支付合同总价0.5%的违约金；如逾期超过15个自然日，承包人应支付合同总价20%的违约金，此外，发包人有权单方解除合同，拒付剩余合同款，要求承包人退还已收取的合同款及同期利息，未竣工的工程由承包人自行拆除并恢复原状。
3、合同有效期内，如承包人或项目工程发生以下情形的，承包人应在指定期限内采取更换、修复、返工、重作等补救措施；如承包人拒不配合或补救无果，承包人应向发包人支付合同总价20%的违约金：
（1）承包人提供的施工材料不符合质量要求或存在规格差异；
（2）项目工程质量不符合合同约定的质量标准；
（3）在合理使用期限内，项目工程无故发生开裂、坍塌或其他明显缺陷的；
（4）其他因承包人原因导致的发包人无法正常使用项目工程的情形。
4、在施工过程中，因承包人的原因致使发包人或第三人遭受人身和财产损害的，以及在工程竣工交付后，因工程存在质量问题致使发包人或第三人遭受人身和财产损害的，承包人均应承担赔偿责任。
5、本项目不允许转包或任何分包。未经发包人书面同意，承包人擅自将本合同约定的权利义务全部或部分转让给任何第三方的，承包人应就转包及分包事项向发包人承担连带责任，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价20％的违约金。
6、合同生效后，如承包人擅自终止合同或造成其他致使合同目的无法实现的情形，视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，承包人应支付合同总价20%的违约金。
7、双方同意：合同有效期内，因承包人违约产生的违约金、赔偿款及其他应付款，发包人有权直接从应付合同款及质保金中予以扣除；不足部分，发包人有权要求承包人赔偿。
十二、争议解决
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交至工程所在地人民法院解决。合同未受争议的其它部分仍继续履行。
2、本合同中的守约方因追究违约方违约责任所产生的所有费用由违约方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费等）。
十三、通知与送达
1、本合同项下的通知、联络函、诉讼（仲裁）法律文书或其他通信，可交付或发送至本合同尾部所列明的地址及联系方式。其中，电话、传真、电子邮件等一经发出即视为已送达承包人；邮递信函于投寄之日起第三日即视为已送达承包人；若当面交付，则承包人签收日视为送达，若承包人拒收的，发包人留证送达过程并将文书留置，亦视为送达。
2、任何一方的通信地址及联系方式发生变更的，应于变更后五日内书面通知对方，否则，按原联系方式发出的通知或其他文书，仍按前述约定推定送达。
十四、其他事项
1、双方认可：在合同有效期内，发包人指定 为发包人项目负责人，联系电话： ；承包人指定 为承包人项目负责人，联系电话： 。本项目开展过程中，项目负责人负责协调工作，对工程质量、进度进行监督检查，协助办理签证、验收等手续，以使本项目顺利进行。
2、本合同自双方签字或盖章生效。工程竣工交付完毕，合同价款支付完毕，双方履行完合同全部义务，本合同即告终止。
3、本合同一式陆份，发包人持肆份，承包人持贰份，各份具有同等法律效力。
以下无正文内容。
附件1
安全环保管理协议
发 包 人：中粮（东莞）粮油工业有限公司
承 包 人：
项目名称：
为了确保本项目施工（安装）、作业安全，杜绝施工（安装）作业过程中发生各类安全环保事故，按照“谁管理，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，对本项目双方的安全生产责任、权利、义务规定如下：
1 发包人的权利、义务、责任
1.1 权利：
1.1.1有权审查承包人相应的资质证照，不符合安全环保管理要求的，有权提出撤换指令。
1.1.2有权要求承包人建立安全环保组织机构、设置专(兼)职安全环保管理人员，明确安全环保责任，健全安全环保规章制度、安全操作规程。
1.1.3有权审查承包人的分包方案（如有），对不符合安全环保要求的分包方案有否决权。有权对分包人的安全环保资格进行审查，对经审查认为不合格的分包人，有权提出撤换指令。
1.1.4有权对承包人施工（安装）、作业现场的设备、设施、器材、建（构）筑物及人员资质等合规性进行检查，对不符合安全环保要求的禁止进场。
1.1.5对安全环保管理工作不履职或履职不严的承包人管理人员等管理人员，有权提出撤换指令。
1.1.6有权对承包人施工（安装）、作业现场的安全作业情况进行监督、检查处理，对现场存在的安全隐患提出整改指令。
1.1.7承包人发生违反安全环保管理、文明施工的行为，发包人有权按照《安全环保处罚细则》的标准对承包人进行处罚。
1.1.8承包人若发生事故，发包人有权参与事故的调查，统计上报，限期整改，并根据《安全环保处罚细则》对承包人进行处罚。
1．1.9 有权参照中粮集团、中粮油脂规章制度、标准对承包人安全环保工作进行相应管理。
1.2 义务：
1.2.1发包人应当向承包人提供进场前必要的安全基础条件。
1.2.2施工（安装）、作业现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工（安装）、作业进度时，发包人有义务统一协调管理，督促双方签订安全环保管理协议，明确各自的安全环保管理职责和应当采取的安全环保措施，并指定专职安全环保管理人员进行安全环保检查与协调。
1.2.3承包人若发生事故，积极参与抢救，防止事态扩大。
1.2.4其他根据项目要求应尽的义务。
1.3 责任：
发包人负责向承包人如实告知根据发包人能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求承包人制订防范措施以及事故应急预案。
2 承包人的权利、义务、责任
2.1 权利：
2.1.1承包人有权要求发包人提供必要的进场前的基础安全生产条件。
2.1.2有权对发包人的安全工作提出合理化建议和改进意见。
2.1.3对发包人违章指挥、强令承包人冒险作业，承包人有权拒绝执行。
2.1.4发生严重危及承包人生命财产安全的紧急情况时，承包人有权采取必要的措施避险。
2.2 义务：
2.2.1承包人有义务配合发包人对施工（安装）、作业现场的安全检查，对检查发现的安全隐患按时、按要求完成整改。
2.3 责任：
2.3.1按照国家安全环保的相关法律法规，建立健全施工（安装）、作业安全环保管理制度，配备安全环保管理机构、专（兼）职安全环保管理人员，落实安全环保责任制。
2.3.2在编制施工方案和进度计划时，安全措施和事故应急预案必须同时制定。
2.3.3在项目开工前，承包人必须对从业人员进行安全教育，三级安全教育时间不低于24学时（危化品相关作业人员不低于72学时），对从业人员加强日常安全环保知识、技能培训，并建立相应档案。
2.3.4承包人在进入施工现场前，必须将资质证照、施工方案、安全责任人等材料报发包人的承包商主管部门和项目管理机构，实行监理的还需报监理单位。
2.3.5接受发包人安全环保管理部门的监督管理和考核、处罚。
2.3.6对本单位入厂的设备设施及作业人员的安全负责，遵守发包人的安全环保管理，并负责事故统计上报和调查处理（或参与协助调查处理）。
2.3.7承包人对施工（安装）、作业区域已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，造成承包人损失的承担损坏赔偿责任。
2.3.8承包人不得将工程、作业项目违法分包给不具备相应资质等级的单位或个人。
2.3.9承包人经发包人同意将工程分包后，须与分包人签订安全环保管理协议。如承包人和/或分包人发生违反安全环保管理协议的情形的，由承包人和分包人向发包人承担连带责任。
2.3.10承包人与相邻的单位同时施工（安装）或交叉作业，有可能相互危及对方施工（安装）、作业时，应签订安全环保管理协议，明确各自的安全环保管理职责和应采取的安全环保措施，并配专人进行安全检查与协调。
2.3.11承包人施工（安装）、作业区域的设备、临时用电设施、脚手架、临边洞口、危险品存放处等危险部位，应设置符合国家标准的安全警示标志。
2.3.12承包人应遵守发包人各项安全环保管理规定。规范开展现场作业，保障作业安全。
2.3.13承包人应加强应急管理，完善应急预案，配备充足的应急物资，定期组织培训和演练。
2.3.14承包人应依法为从业人员购买工伤保险或办理意外伤害保险。
2.3.15承包人不得随意更换项目关键的安全环保、技术管理人员，必须更换时应提前5个工作日告知发包人，并办理相关审批手续。
2.3.16施工（安装）、作业暂时停工的，承包人须做好现场安全防护工作。
2.3.17承包人必须服从工程项目监理和发包人工程管理机构的监督管理。
2.3.18承包人发生安全环保事故的，应依法向政府有关部门报告，同时报告监理和发包人。
3.双方认可：协议有效期内，因承包人违反本协议内容产生的罚款、违约金、赔偿款及其他费用，发包人有权单方在合同款、质保金、履约保证金或其他应付款项中予以扣除；不足部分，发包人有权要求承包人赔偿。
4.以上协议未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
5.本协议自签订之日起生效。
6.本协议及补充协议作为双方签订的项目合同的附件，有效期与项目合同一致。
7.本协议一式六份，发包人四份，承包人二份，具有同等的法律效力。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
法定代表人或委托人（签字）： 法定代表人或委托人（签字）：
2023年 月 日 2023年 月 日
附表：
安全环保处罚细则
附件2
廉洁自律承诺书
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
我司于2023年 月
日因中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目与贵司签订了编号为 的合同(以下称“合同”)。为加强廉政建设、防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为、规范合同双方的履约行为，我司自愿遵守以下廉洁承诺：
一、不向贵司工作人员及其亲友赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品、好处费等。
二、不为贵司工作人员及其亲友报销各种费用。
三、不向贵司工作人员及其亲友借出通讯设备、手提电脑、交通工具等。
四、不邀请贵司工作人员及其亲友参与高消费餐饮、娱乐或旅游等。
五、不邀请贵司工作人员及其亲友参与以钱物为赌注的打牌、打麻将或涉黄、涉毒等活动。
六、不邀请贵司工作人员及其亲友参与我司工作人员的投资参股、合伙做生意等。
七、不为贵司工作人员及其亲友实行有利益关联的帮助，如在入学、就业、出国、装修住房、物品添置、婚丧嫁娶等方面提供方便或特殊待遇。
八、不向贵司工作人员及其亲友输送或变相输送其他不正当利益。
九、若我司违反上述承诺，根据情节和后果，贵司除有权要求我司赔偿由此造成的损失外，我司愿意无条件接受贵司给予退出项目、解除合同、扣罚违约金、取消供应商资格等处罚；涉嫌犯罪的，贵司有权移交司法机关追究刑事责任。
十、在履约过程中，我司如发现贵司工作人员索要财物或其他好处，或存在其他违法违纪行为的，将及时向贵司纪检监察部门反映（举报电话：0769-89769999-8313,邮箱：liujianhu@cofco.com）。
承诺单位（公章）：
法定代表人或代理人（签字）：
日期：2023年 月 日
第五章、报价文件格式
营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料
法定代表人身份证明书
先生／女士现任我单位 （职务），为法定代表人，特此证明。
签发日期：
有效日期：
单位名称：（加盖公章）
代表人性别： 年龄：
身份证号码：
营业执照号码：
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
注：有效日期格式为从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，时间跨度应包含报价文件的有效期
法定代表人授权委托书
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
（报价单位全称） 法人代表授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目（采购编号：招采采字（2023）016号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法 人 代 表（签字）：
报价单位全称（公章）：
日期：
附：（全权代表身份证复印件）
全权代表姓名：
职 务：
详细通讯地址：
邮 政 编 码：
传 真：
电 话：
报 价 函
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
（报价单位全称）授权 （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目（采购编号：招采采字（2023）016号）报价的有关活动，并对中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目（采购编号：招采采字（2023）016号）进行报价。为此：
1.提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件壹份。
2.报价项目的总报价为（大写）： 元人民币。
3.保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
4.愿意向贵方提供任何与该报价有关的数据、情况和技术资料。
5.本报价自开标之日起 30天内有效。
6.与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地 址：
邮 编：
电 话：
报价单位（盖章）：
日期： 年 月 日
报价一览表
项目名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
编 号：招采采字（2023）016号
说明：
1、以上报价为含税价，税率（ ）%；
2、本项目实行总价包干，报价单位的报价中应包含为完成该项目所需的所有费用。
报价单位全称（盖章）：
全 权 代 表 （签字）：
日期： 年 月 日
分 项 报 价 表
项目名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
编 号：招采采字（2023）016号
注：报价单位的报价中应包含为完成该项目所需的所有费用。
报价单位：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
报价时间：
增值税纳税人情况声明函
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
我司作为增值税合法纳税人，对我司及本项目情况声明如下：
1）我司为（ ）（请选择：A.“增值税一般纳税人”或B.“增值税小规模纳税人”）;
2）我司承诺向贵方开具的关于本项目的所有发票均为：（ ）（请选择：A.“增值税专用发票（含国税代开）”或B.“增值税普通发票”）；
3）我司承诺向贵方开具的增值税发票的税率为（ ）%，增值税税金为（
）元。
我司承诺上述声明均为事实且符合国家税法等法律法规相关规定，并将遵照承诺严格履约。若我方无法按照上述声明履约（包括并不限于因我方纳税资格变更、填写错误等因素），导致采购人无法进行增值税足额抵扣的，受影响的部分，采购人有权在合同金额中予以扣除，或保留法律追诉权利要求中标人进行等额赔偿，或采购人有权取消我司的投标及中标资格，或采购人有权全额没收我司缴纳的报价保证金或履约保证金（报价文件《增值税纳税人情况声明函》中已明确提供增值税普通发票的除外）。
特此承诺。
报价人盖公章：
报价人授权代表签字：
时间： 年 月 日
注：（1）、报价人在编制报价文件时必须按“增值税纳税人情况声明函”格式进行填写，不得更改。
（2）、“增值税纳税人情况声明函”
声明内容必须与报名时提交的“投标人纳税情况声明函” 声明内容一致。（增值税税金按以下公式计算）
（3）、增值税税金计算公式：增值税税金=报价/（1+税率）*税率。
因项目建设需要，采购人决定近期对中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目进行询比采购，现邀请符合资格要求的供应商参加本次采购报价。
一、项目概况与采购范围
采购人名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司
项目名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
项目编号：招采采字(2023)016号
项目地点：广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号
采购内容：
| 项目名称 | 数量 | 交货（完工）期 |
| 中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目 | 1项 | 报价人在40个日历天内完成所有工程量并通过采购人验收（其中包含现场对接工期为10个日历天），开工日期以采购人发出开工通知之日起算。 |
二、采购清单及技术要求（详见第三章用户需求书）
三、报价人资格要求
1）必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；
2）具备有效的“营业执照、税务登记证及组织机构代码证”或具备“统一社会信用代码”的营业执照；
3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；
4）资质要求： 报价人须具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，同时具备安全生产许可证（需提供证书复印件并加盖公章作为证明材料，缺少证明材料不予承认，报价人需确保资质证书在完工前有效）。
四、报价文件的递交
1、报价文件递交截止时间：2023年05月17日15时30分
2、报价公开时间：2023年05月17日15时30分
以上内容如有疑问，请及时联系：
联 系 人：王文霞
电
话：13724401025
邮箱地址：wangwenxia@cofco.com
联系地址：中粮（东莞）粮油工业有限公司（广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号）
监督部门：中粮油脂控股有限公司招标采购监督
联络方式：杨先生
办公电话：010-85019439
传真：010-85625199
电子信箱：yanghaochen@cofco.com
第二章 报价须知
一、报价须知前附表
| 项目情况 | 项目名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目 项目编号：招采采字(2023)016号 |
| 报价文件递交 | 递交截止时间：2023年05月17日15:30 开标时间：2023年05月17日15:30 请将报价文件打印盖章、扫描成PDF文档，上传至中粮油脂电子采购平台，平台网址：https://eps.cofco.com/。 |
| ★报价方式 | 一、本项目采用综合固定单价合同计价模式，通过工程量清单计价方式，固定合同单价，暂估工程量和合同总价，竣工结算时据实结算，结算总价按最终完成工程量乘固定合同单价计算。项目内工作范围的所有工作项目综合固定单价包干，报价人须对采购范围的全部内容进行报价。综合固定单价已包含但不限于人工费、材料费、机械费、设备工具费、运输费、装卸费、燃油费、保险费、措施费、管理费、检测验收费、报建费、税金、安全文明施工费等一切为实现合同目的所发生的费用。 二、项目执行过程中，除采购文件条款约定可调整的情况外，合同固定单价不得调整。 三、工程量清单中所列的工程量不能作为报价人在履行项目义务中应完成的实际和确切的工程量。报价人按照本项目应当完成的实际工作应以发包人确认的实际施工图纸、工程规范和技术说明以及采购文件中关于工程采购范围的说明中约定的工作为准，最终工程量以采购人审核确定为准。 四、综合固定单价包含的风险范围：除采购文件约定可调整合同价格的条款外，其余均不可调整。 五、风险费用计算：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，采购人按规定已考虑风险包干系数计入在项目采购最高限价中。报价人在报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。 六、出现以下几种情况合同价款可进行调整： 1、非报价人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目； 2、在项目实施期间，税务等部门发布了新的税率，结算时税金按照报价人实际缴交情况按实调整。 七、风险范围以外合同价格的调整方法： （1）合同单价不因工程量的偏差而调整； （2）项目实施过程中发生的变更、签证、新增工程部分，工程量按实计算，综合单价按以下原则确定： 1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按东莞市造价管理机构颁布的当月的定额、费用标准、东莞市住房和城乡建设局公布的材料价格信息，并按照市造价站发布的最低控制线标准计算后，经采购人审核确定。审核过程有争议无法达成一致意见的，报价人应按采购人的要求先行施工，同时双方提请当地造价站协商解决，报价人不得以此为借口消极怠工，否则报价人应承担相应的违约责任。 |
| 注意：如报价人未严格按照采购内容及用户需求进行报价，相关后果由报价人自行承担，报价清单错漏项、工程量增减等在内的所有风险由报价人自行考虑并综合在报价中，中标及合同签订后，报价人不得以任何理由主张费用增加。 | |
| 报价有效期 | 自开标日起30个自然日内有效。 |
| 完工期 | 报价人在40个日历天内完成所有工程量并通过采购人验收（其中包含现场对接工期为10个日历天），开工日期以采购人发出开工通知之日起算。 |
| 履约地点 | 工程地点位于：广东省东莞市麻涌镇新沙工业园路11号中粮（东莞）粮油工业有限公司施工现场。 |
| ★付款方法和条件 | 项目全部完工、经采购人验收合格、双方完成工程结算并出具工程结算清单后，由报价人开具结算金额全额的合规增值税专用发票，采购人自收到报价人提供的合规增值税专用发票及付款申请书之日起15个工作日内支付结算总价97%的价款，剩余3%的结算价款作为质保金，质量保证期届满且无质量问题后，采购人收到报价人提交的付款申请书且经双方书面确认无其他纠纷或违约事项后15个工作日内支付。 |
| 是否允许转包 | 禁止转包。 |
| ★验收标准 | 按第三章用户需求书中的要求执行。 |
| ★采购预算 | 本项目采购预算为人民币：151053.40元（大写：壹拾伍万壹仟零伍拾叁圆肆角）。 报价人所报总价不得超出采购预算。 |
二、采购文件
1、采购文件包括本文件及采购人发出的所有澄清文件。
2、报价人若对采购文件存有疑问要求澄清，应于收到采购文件后2日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人提出，采购人将根据具体情况采用其认为适当的方式予以解答。
3、本采购文件中，如标有“★”的地方均被视为重要的指标要求或性能要求，报价人要特别加以注意，必须对此作出响应；若有一项带“★”的指标未响应，采购人有权对其报价文件作否决或无效处理。
三、报价文件
1、报价文件的编制
（1）报价人应认真阅读并充分理解本采购文件的全部内容，完整、真实、准确地填报信息并编制材料。如因报价人未按要求填写或提供全部的内容和资料，或漏填不填、虚报谎报，或未对采购文件的全部要求作出实质性响应，以上应是报价人的风险，采购人有权对其报价文件作否决或无效处理。
（2）报价人必须对其报价文件所提供的全部内容及资料的真实性承担法律责任，并无条件配合采购人对其中任何资料进行核实的要求。
2、报价文件的组成
| 序号 | 内容 | 组成及要求 |
| 1 | 封面 | 注明采购人名称、项目名称、采购编号、报价人名称和地址，加盖公章。 |
| 2 | 目录 | 根据所提供的材料自拟目录，加盖公章。 |
| 3 | 报价人身份材料 | ①营业执照、法定代表人身份证、代理人身份证（复印件加盖公章）。 |
| ②《法定代表人身份证明书》、《授权委托书》（格式见第五章，加盖公章，由法定代表人或其委托的代理人签署）。 | ||
| 4 | 增值税一般纳税人证明 | 如果供应商是增值税一般纳税人，则需提供一般纳税人证明，并加盖公章；如果不是，则无需提供。 |
| 5 | 与资质、经验或业绩有关的材料 | 授权证书、代理证书、分销证书、合同书、报告书等（复印件加盖公章或骑缝章）；如无要求，则无需提供。 |
| 6 | 报价材料 | 《报价函》、《报价一览表》、《分项报价表》（格式见第五章，加盖公章，由法定代表人或其委托的代理人签署）。 |
3、报价文件的份数、签署要求
（1）报价文件一式壹份，报价文件明确需要签字盖章的地方，应签字盖章完整。
（2）如参加本项目采购的授权代表并非为报价人的法定代表人，报价人须提供针对参加本项目采购的委托授权书原件。
4、报价文件的的修改、撤回、计算错误的修正
（1）在报价文件递交截止时间之前，报价人可以对其报价文件进行补充、修改或撤回。在报价文件递交截止时间之后，报价文件不允许撤回，且除非在评审期间应评审小组的要求，否则，报价文件不允许补充、修改。
（2）计算错误的修正：
①采购人有权对报价文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准；报价文件增值税金额计算错误的，以报价人申报的增值税率及报价文件规定的增值税费计算规则予以修正。
②按上述原则及方法调整或修正的报价文件，经报价人同意后，对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。
5、有下列情形之一时，供应商的报价文件将可能被拒绝：
（1）供应商不符合第一章采购公告中关于报价人资格的各项要求的；
（2）报价文件逾期提交或未提交至指定地点的；
（3）报价文件的组成、份数、签署、装订、密封不符合采购文件的要求的；
（4）报价超出采购预算的，或报价存在计算错误，但报价人拒绝修正的；
（5）评审小组认定供应商以低于成本价报价，恶意竞争的；
（6）报价文件未全方面实质性地响应采购文件要求，或包含采购人不能接受的条件。
四、评审及确定成交供应商办法
1、采购人负责组建评审小组，评审小组成员以单数组成且不少于3人。
2、评审小组根据采购文件的规定对报价文件和双方谈判结果进行评审，并据此推荐成交供应商。
3、采购人根据评审小组的评审结果及推荐情况，依法确定成交供应商。
4、采购方式：采用询比采购，综合评分。
5、采购程序：
（1）评审小组审阅各合格供应商的报价文件，
（2）评审小组可要求各合格供应商在澄清答疑表中注明需要澄清的内容；
（3）进入评分阶段，评审小组按照评分表的评分办法分别评分并汇总；
（4）在所有合格供应商中，总得分最高者为本项目的成交供应商。
| 评分内容 | |||
| 类别 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 价格评审（80分） | 报价 | 80 | 1、通过价格符合性检查后，各有效报价的价格评分按以下评分办法计算； 2、基准值：取各报价人的有效不含税报价的平均值； 3、价格评分：基准值对应标准分80分，各报价人的有效不含税报价与基准值相比，每增加1%在标准分的基础上减1分，每减少1%在标准分的基础上扣0.5分，最低得20分（不足1%的保留2位小数）； 注：分项报价表不允许做任何修改，如有修改或缺漏项，采购人有权对其报价文件作否决或无效处理。 |
| 技术评审（20分） | 资质 | 6 | 具备防水、防腐保温工程专业承包资质；安全生产许可证；报价人需确保资质证书在完工前有效；每满足1项得2分，本项最高分为6分。 |
| 业绩 | 6 | 提供近2019年1月1日后承接类似污水处理厂防腐、防水等工程项目；合同金额≥10万元每份业绩得2分；本项最高得6分。（注：报价人须提供“合同复印件”并加盖报价人公章，缺少证明文件的业绩不予承认。） | |
| 技术方案 | 8 | 工艺设计适用性、完善性、材料选材先进性（要有详尽文字阐述，也可图文并茂）；提供详细的项目施工方案，根据投标人项目安全措施方案情况的合理性进行评分，要求符合实际（最适用、最完善得8分，居中者得3-5分，较差者得0-3分） | |
| 合计 | 100分 | ||
| 总得分 | 报价人的最终总得分＝价格评分+技术评分 | ||
| 定标标准 | 1、按照各报价人的总得分由高到低的顺序列出报价人的名次，评审小组确认后，推荐总得分前3名为成交候选人，总得分最高的报价人为第一成交候选人，总得分次高的报价人为第二成交候选人，依次类推。 2、总得分相同的，按报价由低到高排序；总得分和报价都相同的，按商务技术得分由高到低排序；总得分、报价、商务技术得分都相同的，由评审小组现场对名次相同的报价人进行投票，按所获票数由高到低排序。 | ||
五、合同授予
1、采购人向成交供应商发出《成交通知书》，该通知书将是合同的组成部分。
2、在收到《成交通知书》后，成交供应商应按照《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同；如因成交供应商的原因逾期未签订合同，采购人有权取消其成交资格。
3、在合同签订前，应采购人的要求，成交供应商须提供营业执照、资质证明、业绩合同等主要证明文件的原件给采购人进行核对；如发现原件与报价文件中复印件不符，且成交供应商不能作出合理解释的，采购人有权取消其成交资格。
中粮（东莞）粮油工业有限公司
2023年05月09日
第三章 用户需求书
一、 实施必要性
污水处理厂集油槽、隔油池、反应池、气浮池、二沉反应池防腐层因长期受到酸碱性污水腐蚀导致池壁墙体防腐涂层脱落，锈蚀穿孔漏水。污水处理厂要求对集油槽、隔油池、反应池、气浮池、二沉反应池内壁重新做防腐层腐蚀修复，消除漏点，保障安全生产。
二、实施方案
1、人员清理进入污水池前，需要使用清水冲洗干净污水池池底沉积的淤泥，清理设备附着的污泥，防止污水池底部存在有毒有害气体导致作业人员中毒，共4个污水池共计需要三人三天全部清洗完成，再进行通风、置换内部气体
2、隔油池尺寸为：长7000mm*宽3000mm*高2600mm，内部有三道分隔板分为四个池子，共计面积为：109.4㎡；反应池尺寸为长7000mm*宽3000mm*高2600mm，内部有四块隔板分为八个小池，共计面积为：156.2㎡；气浮池尺寸为：长7000mm*宽3000mm*高2600mm，内部有一道隔板分为两个小池，共计面积为：88.6㎡；二沉反应池尺寸为长4500mm*宽1200mm*高2800mm，中间有两道钢板隔墙分为三个池，共计面积为：50.76㎡，五个池都为上面敞口，防腐面积合计：404.96㎡；打开顶部盖板后，将水渍清理干净，晾干，使池内无有毒有害气体挥发，检测水池内气体浓度，符合安全要求后，施工人员进入池内清理池内填料旧防腐层等杂物，用电动磨光机对池壁进行打磨处理，清除原有的防腐涂层，对池壁和隔板进行拉毛处理，增强涂层的附着力；
3、表面涂层清理干净，用腻子对池壁有孔洞的地方进行修补封堵，等腻子晾干后，对修补地方进行打磨和池壁钢板厚度一样，无凸凹情况，共计修复面积为404.96㎡；
4、表面涂层清理干净，用腻子对池壁有孔洞的地方进行修补封堵，等腻子晾干后，对修补地方进行打磨和池壁钢板厚度一样，无凸凹情况，共计修复面积为404.96㎡；
5、污水处理厂隔油池、反应池、气浮池、二沉反应池内部池壁、隔墙、底板腻子修补完成，并打磨找平后，涂刷一层《上海振华牌》环氧防锈底漆，待底漆完全固化后，要求用上纬901乙烯基树脂和玻璃纤维布；进行三布五油玻璃钢防腐；要求每一布一涂经验收后再进行下一步，直至完工，施工完成试水有无漏水情况，共计修复面积为404.96㎡；
6、断开电源后，将原有刮渣机电机拆除后移出盖板之外，用100*48*5.3/10#碳钢材质槽钢焊接制作“H”型设备基础固定安装至刮气浮池顶部；拆除刮渣机机轴后，外加工一根相同尺寸，重新更换刮渣机轴，安装正常使用；
7、拆除原有阀门，安装新阀门；新阀门框架采用316不锈钢材质，闸板采用耐磨板材质。规格为：长600mm*宽600mm*厚5mm，共计需要两个；
8、将隔油设备斜管填料全部清理出来，填料体积为14立方米，为PP材质，厚≥0.8mm，孔径80mm，重新更换相同材质、尺寸填料；
9、铲除原先腐蚀涂层和产生的油漆桶垃圾集中收集起来，在不违反地方和国家法律法规下外运出厂处理完成，作业完成后清理现场卫生，移交使用部门使用完成；
10、此项防腐维修项目涉及有限空间作业、动火作业、临时用电作业，办理危险作业证，作业前现场周围使用警示带围蔽作业现场，严格执行先通风、在检测、后作业流程，作业前检测气体含量是否符合作业条件，每隔两个小时测量内部气体含量，现场配备正压式呼吸器等应急物品，现场专人监护、监督，灭火器材到位，人员穿戴劳动防护用品，全程执法记录仪录像。根据公司要求，施工单位需安排一名专职人员做现场监护员，现场监护员不参与施工作业，只做现场安全监护，该项费用计算依据《2020年外包劳务用工承包商协议》合同，合同编号〈2020110106〉内容。
三、施工安全保障措施
此项目施工期间对生产运行无影响，涉及有限空间、动火作业、临时用电等安全事项：
1、有限空间安全注意事项：
（1）凡进入有限空间进行施工、检修作业的，未经作业负责人审批，任何人不得进入有限空间作业。
（2）有限空间外应设置安全警示标志或安全警示线，有限空间作业必须办理进入有限空间作业许可证、施工方案、危险源辨识、安全交底清单;进入有限空间如涉及用火、高处、临时用电等作业时，必须办理相应的作业许可证。
（3）作业前要对作业人员进行安全交底，使之清楚作业存在的危害、风险及注意事项。
（4）进入有限空间作业前，应针对作业内容，对有限空间进行危害识别，制定相应的作业程序、安全应急处置措施和配置必要的救援设施和消防器材等。
（5）实施有限空间作业，应当严格执行“先通风、先检测、后作业”的原则，未经通风和检测，严禁作业人员进入有限空间，检测的时间不得早于作业开始前30分钟。
（6）在进入有限空间作业时，应系好安全带，佩戴氧气呼吸器面具，作业现场必须有负责人员、监护人员，不得在没有监护人员的情况下作业。严禁在事故发生后盲目施救。
（7）在有限空间作业过程中，企业应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。
（8）在有限空间作业过程中，企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。
（9）有限空间作业完成时关闭有限空间作业证，清理现场。
2、动火作业安全注意事项：
（1）凡是在厂区电、气焊、切割、钻磨等动火作业必须办理动火作业证、施工方案、安全交底及危险源辨识清单。
（2）动火作业应有专人监护，动火作业前应清理动火现场及周围易燃物品，用警示带围避作业现场，无关人员禁止入内，动火作业现场要采取有效安全防火措施，配备足够适用的消防器材。
（3）凡是内有或盛过化学危险物料的容器、设备、管道等生产、储存装置，动火作业前必须进行清洗置换，经监测、分析合格后，方可动火作业。
（4）凡在容器、塔罐、管网等生产设施上动火作业，必须将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换后方可进行作业。
（5）生产车间监护人：全程跟踪监护，监督现场作业安全措施的落实情况，发现安全问题及时停止动火，并必须采取措施把安全问题解决，再实施动火。
（6）所有参与动火施工人员必须学习安全措施及安全注意事项，特殊工种要持证上岗。
（7）角磨机动火作业前，应使用前应检查砂轮是否完好(不应有裂痕、裂纹或伤残)，砂轮轴是否安装牢固、可靠；角磨机与防护罩之间有无杂物，是否符合安全要求，确认无问题时，再开动角磨机，使用者要戴防护镜，不准戴手套，严禁使用棉纱等物包裹刀具进行磨削；磨削时的站立位置应与角磨机成一夹角，且接触压力要均匀，严禁撞击砂轮，以免碎裂，角磨机需要定期检修及更换主轴润滑油脂。
（8）动火作业完毕，清理现场，关闭动火作业证，现场监护人观察半小时，确认无残留火种后，方可离开。
3、临时用电安全注意事项：
（1）电工属于特种作业工种，必须按国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除；
（2）临时用电前必须办理临时用电作业单、危险源辨识、施工方案、安全交底清单，并且需要电气部电工现场检查确认合格和电气经理签字，方可作业；
（3）施工作业现场必须采用TN-S接零保护系统，即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统；
（4）施工作业现场的用电设备必须实行一机、一闸、一漏、一箱制，即每台用电设备必须有自己专用的开关箱，专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器；
（5）配电箱、开关箱必须安装箱门并配锁，专人负责，定期检修，配电箱、开关箱的外形应具备防雨、防尘结构，以适应室外安装使用要求。箱体内的电器必须可靠完好，不准使用碾损，不合格的电器；
（6）对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换，配电箱进行检查、维修时，必须将与前一级相对应的电源开并切断，并悬挂醒目“停电检修”标志牌
第四章 合同模板及附件
采购编号：招采采字（2023）016号
合同编号：
中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目合同
发包人：
承包人：
合同签订时间：2023年
月 日
合同签订地点：广州省东莞市
中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目合同
发包人：中粮（东莞）粮油工业有限公司
承包人：
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
采购编号：招采采字（2023）016号
工程地点：广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号中粮（东莞）粮油工业有限公司施工现场
二、工程内容和承包范围
发包人委托承包人对上述项目进行组织施工。施工的部位、规模及内容详见施工方案、图纸、工程量清单及工程联络单，有关文件见于附件，其作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
三、工程造价
本合同暂定含税总价为：¥ 元（大写：人民币 元），增值税专用发票税率 %。合同暂定不含税总价为：¥ 元（大写：人民币 元）。
项目单价：详见工程量清单。
四、承包方式
（一）本合同采用综合固定单价合同计价模式，通过工程量清单计价方式，暂估工程量和合同总价，固定合同单价，竣工结算时据实结算，结算总价按最终完成工程量乘固定合同单价计算。合同内工作范围的所有工作项目综合固定单价包干。综合固定单价已包含但不限于人工费、材料费、机械费、设备工具费、运输费、装卸费、燃油费、保险费、措施费、管理费、检测验收费、报建费、税金、安全文明施工费等一切为实现合同目的所发生的费用。
（二）项目执行过程中，除采购文件、合同条款约定可调整的情况外，合同固定单价不得调整。
（三）工程量清单中所列的工程量不能作为承包人在履行项目义务中应完成的实际和确切的工程量。承包人按照本项目应当完成的实际工作应以发包人确认的实际施工图纸、工程规范和技术说明以及采购文件中关于工程采购范围的说明中约定的工作为准，最终工程量以发包人审核确定为准。
五、付款方式
项目全部完工、经发包人验收合格、双方完成工程结算并出具工程结算清单后，由承包人开具结算金额全额的合规增值税专用发票，发包人收到承包人提供全额合规增值税专用发票及付款申请书之日起15个工作日内支付结算总价97%的价款，剩余3%的结算价款作为质保金，质量保证期届满且无质量问题后，发包人收到承包人提交的付款申请书且经双方书面确认无其他纠纷或违约事项后15个工作日内支付。
六、合同工期
1、承包人在40个日历天内完成所有工程量并通过发包人验收（其中包含现场对接工期为10个日历天），开工日期以发包人发出开工通知之日起算。
2、如遇下列情况，工期相应顺延：场地未具备开工条件；施工方案变更、工程量增加；不可抗力因素。
七、发包人责任
1、发包人应向承包人提供满足施工条件的场地，免费提供施工现场的水电，提供合适的材料堆放场地和其他必要的配合。
2、发包人应对项目质量、施工安全、施工进度等进行监督检查。
3、发包人应指派代表负责监督检查、签证、验收等工作，配合承包人及时办理好隐蔽工程、竣工验收和各种资料等签证手续。
4、工程竣工后，发包人应当及时进行验收。工程未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。
5、发包人应按照合同约定按时支付合同款项。
八、承包人责任
1、承包人如承担施工方案图纸的设计工作，应事先全面研究发包人提供的资料，进行实地踏勘测量；所编制的施工方案图纸，经发包人认可后方可实施。
2、承包人应严格按照施工方案图纸进行施工，保质保量，按时完工，施工过程中随时接受发包人的监督。
3、承包人及其施工人员应具备相应资质，承包人对所使用的主材应提供材料厂家生产合格证。
4、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应通知发包人进行检查和确认，经发包人签字同意后方可进行隐蔽和施工。
5、承包人应严格按照国家有关施工规范、安全操作规程、消防及环保相关规定进行施工，保证施工安全，对施工作业所造成的安全事故负责。承包人及其施工人员入场后必须遵守发包人的安全管理规定。
6、承包人应妥善安排施工人员、工具材料和机械设备的进退场。竣工验收通过后，承包人应在3天内拆除场内所有临时设施，清运材料垃圾及施工余泥，做到“工完料尽场地清”，并经发包人代表检查认可。
九、工程验收与结算
1、承包人应在完工后24小时内通知发包人验收，发包人接到通知后应及时验收。
2、工程验收标准：
（1）达到国家、地方及行业现行验收规范的合格等级。
（2）符合本合同及附件约定的工程质量要求。
（3）符合安全管理规定的有关要求。
3、如验收不合格，承包人应在发包人指定期限内完成整改，负责返工修复至合格为止，否则，发包人有权解除合同并拒付合同款，且承包人应支付合同总价20%的违约金。所有返工修复费用由承包人自行承担，因返工造成逾期交付的，承包人仍需承担相应违约责任。
4、验收合格后，由发包人签署相关验收材料，承包人应向发包人提供完整竣工资料、验收报告和质量保修书。
5、结算：采用综合固定单价合同计价模式，最终工程量以发包人审核确定为准，按最终完成工程量乘固定合同单价计算。
十、质量保修
质量保证期为一年，自工程整体验收合格之日起计算，承包人应在质量保证期内对交付发包人的工程承担免费的质量保修责任。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。质量保证期内发生的工程质量问题，由承包人包工包料进行修复维护；质量保修完成后，由发包人进行验收。如承包人未及时修复或无法修复的，发包人有权自行修复或聘请第三方进行修复，所产生的费用及导致发包人的其他损失由承包人承担，发包人有权直接从应付合同款及质保金中扣除，不足部分有权向承包人追偿。
质量保证期届满时，如项目存在尚未妥善解决的质量问题或承包人仍有其他违约行为未予整改的，经双方协商一致，可延长质量保证期或采取其他补救措施；如协商不成，则发包人有权全额扣除剩余未付合同款（质保金）作为违约赔偿。
十一、违约责任：
1、承包人未按采购文件及本合同约定出具预付款保函、履约保函或履约保证金的（如有），视为违约，发包人有权单方解除合同，并要求承包人支付合同总价10%的违约金。
2、承包人如未按合同约定的时间完工、通过验收，每逾期一天，应向发包人支付合同总价0.5%的违约金；如逾期超过15个自然日，承包人应支付合同总价20%的违约金，此外，发包人有权单方解除合同，拒付剩余合同款，要求承包人退还已收取的合同款及同期利息，未竣工的工程由承包人自行拆除并恢复原状。
3、合同有效期内，如承包人或项目工程发生以下情形的，承包人应在指定期限内采取更换、修复、返工、重作等补救措施；如承包人拒不配合或补救无果，承包人应向发包人支付合同总价20%的违约金：
（1）承包人提供的施工材料不符合质量要求或存在规格差异；
（2）项目工程质量不符合合同约定的质量标准；
（3）在合理使用期限内，项目工程无故发生开裂、坍塌或其他明显缺陷的；
（4）其他因承包人原因导致的发包人无法正常使用项目工程的情形。
4、在施工过程中，因承包人的原因致使发包人或第三人遭受人身和财产损害的，以及在工程竣工交付后，因工程存在质量问题致使发包人或第三人遭受人身和财产损害的，承包人均应承担赔偿责任。
5、本项目不允许转包或任何分包。未经发包人书面同意，承包人擅自将本合同约定的权利义务全部或部分转让给任何第三方的，承包人应就转包及分包事项向发包人承担连带责任，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价20％的违约金。
6、合同生效后，如承包人擅自终止合同或造成其他致使合同目的无法实现的情形，视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，承包人应支付合同总价20%的违约金。
7、双方同意：合同有效期内，因承包人违约产生的违约金、赔偿款及其他应付款，发包人有权直接从应付合同款及质保金中予以扣除；不足部分，发包人有权要求承包人赔偿。
十二、争议解决
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交至工程所在地人民法院解决。合同未受争议的其它部分仍继续履行。
2、本合同中的守约方因追究违约方违约责任所产生的所有费用由违约方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费等）。
十三、通知与送达
1、本合同项下的通知、联络函、诉讼（仲裁）法律文书或其他通信，可交付或发送至本合同尾部所列明的地址及联系方式。其中，电话、传真、电子邮件等一经发出即视为已送达承包人；邮递信函于投寄之日起第三日即视为已送达承包人；若当面交付，则承包人签收日视为送达，若承包人拒收的，发包人留证送达过程并将文书留置，亦视为送达。
2、任何一方的通信地址及联系方式发生变更的，应于变更后五日内书面通知对方，否则，按原联系方式发出的通知或其他文书，仍按前述约定推定送达。
十四、其他事项
1、双方认可：在合同有效期内，发包人指定 为发包人项目负责人，联系电话： ；承包人指定 为承包人项目负责人，联系电话： 。本项目开展过程中，项目负责人负责协调工作，对工程质量、进度进行监督检查，协助办理签证、验收等手续，以使本项目顺利进行。
2、本合同自双方签字或盖章生效。工程竣工交付完毕，合同价款支付完毕，双方履行完合同全部义务，本合同即告终止。
3、本合同一式陆份，发包人持肆份，承包人持贰份，各份具有同等法律效力。
以下无正文内容。
| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| 法定代表人或委托代理人：（签字） | 法定代表人或委托代理人：（签字） |
| 项目负责人： | 项目负责人： |
| 地址：广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户名称： 开户银行： 帐号： | 开户名称： 开户银行： 帐号： |
| | |
| 签订日期： 年 月 日 | |
| 签订地点：福建省漳州市 | |
附件1
安全环保管理协议
发 包 人：中粮（东莞）粮油工业有限公司
承 包 人：
项目名称：
为了确保本项目施工（安装）、作业安全，杜绝施工（安装）作业过程中发生各类安全环保事故，按照“谁管理，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，对本项目双方的安全生产责任、权利、义务规定如下：
1 发包人的权利、义务、责任
1.1 权利：
1.1.1有权审查承包人相应的资质证照，不符合安全环保管理要求的，有权提出撤换指令。
1.1.2有权要求承包人建立安全环保组织机构、设置专(兼)职安全环保管理人员，明确安全环保责任，健全安全环保规章制度、安全操作规程。
1.1.3有权审查承包人的分包方案（如有），对不符合安全环保要求的分包方案有否决权。有权对分包人的安全环保资格进行审查，对经审查认为不合格的分包人，有权提出撤换指令。
1.1.4有权对承包人施工（安装）、作业现场的设备、设施、器材、建（构）筑物及人员资质等合规性进行检查，对不符合安全环保要求的禁止进场。
1.1.5对安全环保管理工作不履职或履职不严的承包人管理人员等管理人员，有权提出撤换指令。
1.1.6有权对承包人施工（安装）、作业现场的安全作业情况进行监督、检查处理，对现场存在的安全隐患提出整改指令。
1.1.7承包人发生违反安全环保管理、文明施工的行为，发包人有权按照《安全环保处罚细则》的标准对承包人进行处罚。
1.1.8承包人若发生事故，发包人有权参与事故的调查，统计上报，限期整改，并根据《安全环保处罚细则》对承包人进行处罚。
1．1.9 有权参照中粮集团、中粮油脂规章制度、标准对承包人安全环保工作进行相应管理。
1.2 义务：
1.2.1发包人应当向承包人提供进场前必要的安全基础条件。
1.2.2施工（安装）、作业现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工（安装）、作业进度时，发包人有义务统一协调管理，督促双方签订安全环保管理协议，明确各自的安全环保管理职责和应当采取的安全环保措施，并指定专职安全环保管理人员进行安全环保检查与协调。
1.2.3承包人若发生事故，积极参与抢救，防止事态扩大。
1.2.4其他根据项目要求应尽的义务。
1.3 责任：
发包人负责向承包人如实告知根据发包人能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求承包人制订防范措施以及事故应急预案。
2 承包人的权利、义务、责任
2.1 权利：
2.1.1承包人有权要求发包人提供必要的进场前的基础安全生产条件。
2.1.2有权对发包人的安全工作提出合理化建议和改进意见。
2.1.3对发包人违章指挥、强令承包人冒险作业，承包人有权拒绝执行。
2.1.4发生严重危及承包人生命财产安全的紧急情况时，承包人有权采取必要的措施避险。
2.2 义务：
2.2.1承包人有义务配合发包人对施工（安装）、作业现场的安全检查，对检查发现的安全隐患按时、按要求完成整改。
2.3 责任：
2.3.1按照国家安全环保的相关法律法规，建立健全施工（安装）、作业安全环保管理制度，配备安全环保管理机构、专（兼）职安全环保管理人员，落实安全环保责任制。
2.3.2在编制施工方案和进度计划时，安全措施和事故应急预案必须同时制定。
2.3.3在项目开工前，承包人必须对从业人员进行安全教育，三级安全教育时间不低于24学时（危化品相关作业人员不低于72学时），对从业人员加强日常安全环保知识、技能培训，并建立相应档案。
2.3.4承包人在进入施工现场前，必须将资质证照、施工方案、安全责任人等材料报发包人的承包商主管部门和项目管理机构，实行监理的还需报监理单位。
2.3.5接受发包人安全环保管理部门的监督管理和考核、处罚。
2.3.6对本单位入厂的设备设施及作业人员的安全负责，遵守发包人的安全环保管理，并负责事故统计上报和调查处理（或参与协助调查处理）。
2.3.7承包人对施工（安装）、作业区域已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，造成承包人损失的承担损坏赔偿责任。
2.3.8承包人不得将工程、作业项目违法分包给不具备相应资质等级的单位或个人。
2.3.9承包人经发包人同意将工程分包后，须与分包人签订安全环保管理协议。如承包人和/或分包人发生违反安全环保管理协议的情形的，由承包人和分包人向发包人承担连带责任。
2.3.10承包人与相邻的单位同时施工（安装）或交叉作业，有可能相互危及对方施工（安装）、作业时，应签订安全环保管理协议，明确各自的安全环保管理职责和应采取的安全环保措施，并配专人进行安全检查与协调。
2.3.11承包人施工（安装）、作业区域的设备、临时用电设施、脚手架、临边洞口、危险品存放处等危险部位，应设置符合国家标准的安全警示标志。
2.3.12承包人应遵守发包人各项安全环保管理规定。规范开展现场作业，保障作业安全。
2.3.13承包人应加强应急管理，完善应急预案，配备充足的应急物资，定期组织培训和演练。
2.3.14承包人应依法为从业人员购买工伤保险或办理意外伤害保险。
2.3.15承包人不得随意更换项目关键的安全环保、技术管理人员，必须更换时应提前5个工作日告知发包人，并办理相关审批手续。
2.3.16施工（安装）、作业暂时停工的，承包人须做好现场安全防护工作。
2.3.17承包人必须服从工程项目监理和发包人工程管理机构的监督管理。
2.3.18承包人发生安全环保事故的，应依法向政府有关部门报告，同时报告监理和发包人。
3.双方认可：协议有效期内，因承包人违反本协议内容产生的罚款、违约金、赔偿款及其他费用，发包人有权单方在合同款、质保金、履约保证金或其他应付款项中予以扣除；不足部分，发包人有权要求承包人赔偿。
4.以上协议未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
5.本协议自签订之日起生效。
6.本协议及补充协议作为双方签订的项目合同的附件，有效期与项目合同一致。
7.本协议一式六份，发包人四份，承包人二份，具有同等的法律效力。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
法定代表人或委托人（签字）： 法定代表人或委托人（签字）：
2023年 月 日 2023年 月 日
附表：
安全环保处罚细则
| 项目 | 违反文明安全施工行为 | 罚款金额 |
| 一、劳动保护 | 1、未向从业人员配备合规的劳动防护用品。 | 500元/起 |
| 2、使用不符合国标的劳动防护用品。 | 200元/人 | |
| 3、作业时未穿戴、未规范穿戴劳动防护用品。 | 500元/人 | |
| 二、“三违” | 1、从业人员串岗、脱岗、睡岗。 | 500元/人 |
| 2、从业人员入厂前未做安全教育培训和安全技术交底的。 | 500元/人 | |
| 3、未组织施工、作业人员进行班前会。 | 1000元/次 | |
| 4、吊装时吊臂下站人、吊装区域不采取安全防护措施的。 | 1000元/次 | |
| 5、设备带病运转、未定期检查维保。 | 200元/次 | |
| 6、不按规定从固定通道进出、上下。 | 200元/次 | |
| 7、设备设施安全防护缺陷、缺失。 | 200元/次 | |
| 8、高处抛物。 | 500元/次 | |
| 9、危险性大的施工方案未经审批。 | 1000元/次 | |
| 10、起重、提升设备、车辆等设备违规载人。 | 1000元/次 | |
| 11、违章指挥。 | 2000元/次 | |
| 12、特种设备未经检验、未登记使用；特种作业人员、特种设备操作人员未持证上岗。 | 1000元/次 | |
| 13、未定期开展安全环保隐患排查、未落实整改。 | 500元/次 | |
| 三、文明施工、作业 | 1、随地大小便。 | 300元/人 |
| 2、酒后上岗。 | 1000元/人 | |
| 3、野蛮作业或吵骂打架。 | 200元/人 | |
| 4、禁烟区域、厂房内吸烟。 | 1000元/人 | |
| 5、人员、车辆未按照规定路线行走或行驶、超速。 | 200元/人 | |
| 6、进场人员未佩戴外来施工出入证或无证进出。 | 500元/人 | |
| 四、现场管理 | 1、承包商管理人员未按要求开展安全检查。 | 1000元/次 |
| 2、施工、作业场地未做好隔离围蔽措施、未进行人员进出管控的。 | 500元/次 | |
| 3、危险化学品、危废未按规定进行管理。 | 500元/次 | |
| 4、施工作业器具、材料、垃圾，未及时清理的。 | 500元/次 | |
| 5、施工、作业现场未实行定置管理，物品摆放无序，严重脏、乱、差的。 | 500元/次 | |
| 6、未按规定做好各项安全措施；安全防护设施（楼梯防护栏杆、洞口防护及临边防护等）不到位（无防护或防护不严密）。 | 200元/次 | |
| 7、施工、作业现场不设置安全警示、告知牌。 | 200元/次 | |
| 8、危险作业过程中，监护人不在作业现场。 | 500元/次 | |
| 9、危险作业未办理作业安全许可证的。 | 1000元/次 | |
| 10、危险作业安全许可证办理不规范的。 | 500元/次 | |
| 五、压力容器安全管理 | 1、压力容器安全附件缺失、损坏、无效的。 | 1000元起 |
| 2、违规存放、搬运、使用氧气、乙炔、违规切割作业的。 | 200元/次 | |
| 3、氧气、乙炔瓶或管道存在漏气现象。 | 500元起 | |
| 六、电气安全 | 1、密闭空间作业照明，未使用安全电压。 | 1000元/次 |
| 2、用电器无接地、接地不良。 | 500元起 | |
| 3、临时电缆未规范架设、或防护不到位。 | 500元/次 | |
| 4、私拉乱接电线、线路老化破损的。 | 500元起 | |
| 5、施工现场临时用电没有采用三级配电、二级保护，用电设备没有采取一机一闸一漏的。 | 500元/次 | |
| 6、露天电气箱无防雨装置。 | 300元/次 | |
| 七、消防安全 | 1、未按规定配置灭火器材的。 | 500元/次 |
| 2、消防器材未定期检查，灭火器材过期、失效的。 | 500元/次 | |
| 3、随意动用灭火器材的，或使用后未及时报告的。 | 500元/次 | |
| 4、擅自携带火种进入厂区禁火区域的。 | 500元/次 | |
| 八、生产安全事故 | 1、轻伤事故。 | 2千-2万元/人/次 |
| 2、重伤事故。 | 2万-5万元/人/次 | |
| 3、死亡事故。 | 30万元/人/次 | |
| 4、隐瞒事故。 | 2千-2万元/人/次 | |
| 九、其他 | 1、其他安全环保隐患或不文明作业现象，足以引发事故的。 | 2000元/次 |
| 2、造成公司设备设施损坏，按价赔偿，并处罚。 | 按实际情况 | |
| 3、偷盗公司物品的每次给予相关单位罚款处理，严重者交公安机关。 | 1000元/起 | |
| 4、项目经理、负责人未请假离开现场两天以上的。 | 2000元/次 | |
| 5、现场安全员未请假的。 | 2000元/次 | |
| 6、其他未列明的违反安全环保、文明施工的行为。 | 1000元/次 | |
| 7、发生安全事故，隐瞒事故原因及责任人的。 | 5000元/次 | |
| 8、伪造证照，欺瞒发包人的。 | 按实际情况 | |
| 9、其他未尽事宜，发包人有权参照类似情形或具体情形进行相应处罚。 | 按实际情况 |
附件2
廉洁自律承诺书
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
我司于2023年 月
日因中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目与贵司签订了编号为 的合同(以下称“合同”)。为加强廉政建设、防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为、规范合同双方的履约行为，我司自愿遵守以下廉洁承诺：
一、不向贵司工作人员及其亲友赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品、好处费等。
二、不为贵司工作人员及其亲友报销各种费用。
三、不向贵司工作人员及其亲友借出通讯设备、手提电脑、交通工具等。
四、不邀请贵司工作人员及其亲友参与高消费餐饮、娱乐或旅游等。
五、不邀请贵司工作人员及其亲友参与以钱物为赌注的打牌、打麻将或涉黄、涉毒等活动。
六、不邀请贵司工作人员及其亲友参与我司工作人员的投资参股、合伙做生意等。
七、不为贵司工作人员及其亲友实行有利益关联的帮助，如在入学、就业、出国、装修住房、物品添置、婚丧嫁娶等方面提供方便或特殊待遇。
八、不向贵司工作人员及其亲友输送或变相输送其他不正当利益。
九、若我司违反上述承诺，根据情节和后果，贵司除有权要求我司赔偿由此造成的损失外，我司愿意无条件接受贵司给予退出项目、解除合同、扣罚违约金、取消供应商资格等处罚；涉嫌犯罪的，贵司有权移交司法机关追究刑事责任。
十、在履约过程中，我司如发现贵司工作人员索要财物或其他好处，或存在其他违法违纪行为的，将及时向贵司纪检监察部门反映（举报电话：0769-89769999-8313,邮箱：liujianhu@cofco.com）。
承诺单位（公章）：
法定代表人或代理人（签字）：
日期：2023年 月 日
第五章、报价文件格式
营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料
法定代表人身份证明书
先生／女士现任我单位 （职务），为法定代表人，特此证明。
签发日期：
有效日期：
单位名称：（加盖公章）
代表人性别： 年龄：
身份证号码：
营业执照号码：
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
注：有效日期格式为从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，时间跨度应包含报价文件的有效期
法定代表人授权委托书
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
（报价单位全称） 法人代表授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目（采购编号：招采采字（2023）016号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法 人 代 表（签字）：
报价单位全称（公章）：
日期：
附：（全权代表身份证复印件）
| （正面） | （反面） |
全权代表姓名：
职 务：
详细通讯地址：
邮 政 编 码：
传 真：
电 话：
报 价 函
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
（报价单位全称）授权 （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目（采购编号：招采采字（2023）016号）报价的有关活动，并对中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目（采购编号：招采采字（2023）016号）进行报价。为此：
1.提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件壹份。
2.报价项目的总报价为（大写）： 元人民币。
3.保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
4.愿意向贵方提供任何与该报价有关的数据、情况和技术资料。
5.本报价自开标之日起 30天内有效。
6.与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地 址：
邮 编：
电 话：
报价单位（盖章）：
日期： 年 月 日
报价一览表
项目名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
编 号：招采采字（2023）016号
| 项目名称 | 总报价 | 完工期/交货期 | 备注 |
| 中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目 | | | |
说明：
1、以上报价为含税价，税率（ ）%；
2、本项目实行总价包干，报价单位的报价中应包含为完成该项目所需的所有费用。
报价单位全称（盖章）：
全 权 代 表 （签字）：
日期： 年 月 日
分 项 报 价 表
项目名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目
编 号：招采采字（2023）016号
| 清 单 报 价 表 | |||||||
| 工程名称：中粮（东莞）粮油工业有限公司污水处理厂钢结构污水池防腐层腐蚀修复项目 单位：元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 一 | 设备部分 | ||||||
| 1 | 污水池清 理 | 人员清理进入污水池前，需要使用清水冲洗干 净污水池池底沉积的淤泥，清理设备附着的污 泥，防止污水池底部存在有毒有害气体导致作 业人员中毒，共4个污水池共计需要三人三天 全部清洗完成，再进行通风、置换内部气体。 | 人/天 | 9 | | | |
| 2 | 池壁表面 原腐蚀涂 层铲除、 打磨、拉 毛 | 隔油池尺寸为：长7000mm*宽3000mm*高 2600mm，内部有三道分隔板分为四个池子，共 计面积为：109.4㎡；反应池尺寸为长7000mm* 宽3000mm*高2600mm，内部有四块隔板分为八 个小池，共计面积为：156.2㎡；气浮池尺寸 为：长7000mm*宽3000mm*高2600mm，内部有一 道隔板分为两个小池，共计面积为：88.6㎡； 二沉反应池尺寸为长4500mm*宽1200mm*高 2800mm，中间有两道钢板隔墙分为三个池，共 计面积为：50.76㎡，五个池都为上面敞口， 防腐面积合计：404.96㎡；打开顶部盖板后， 将水渍清理干净，晾干，使池内无有毒有害气 体挥发，检测水池内气体浓度，符合安全要求 后，施工人员进入池内清理池内填料旧防腐层 等杂物，用电动磨光机对池壁进行打磨处理， 清除原有的防腐涂层，对池壁和隔板进行拉毛 处理，增强涂层的附着力。 | ㎡ | 404.96 | | | |
| 3 | 池壁孔洞 修补 | 表面涂层清理干净，用腻子对池壁有孔洞的地 方进行修补封堵，等腻子晾干后，对修补地方 进行打磨和池壁钢板厚度一样，无凸凹情况， 共计修复面积为404.96㎡。 | ㎡ | 404.96 | | | |
| 4 | 池壁、隔 墙、底板 防腐 | 污水处理厂隔油池、反应池、气浮池、二沉反 应池内部池壁、隔墙、底板腻子修补完成，并 打磨找平后，涂刷一层《上海振华牌》环氧防 锈底漆，待底漆完全固化后，要求用上纬901 乙烯基树脂和玻璃纤维布；进行三布五油玻璃 钢防腐；要求每一布一涂经验收后再进行下一 步，直至完工，施工完成试水有无漏水情况， 共计修复面积为404.96㎡。 | ㎡ | 404.96 | | | |
| 5 | 改造气浮 刮渣机 | 断开电源后，将原有刮渣机电机拆除后移出盖 板之外，100*48*5.3/10#碳钢材质槽钢焊接 制作“H”型设备基础固定安装至刮气浮池顶 部；拆除刮渣机机轴后，外加工一根相同尺 寸，重新更换刮渣机轴，安装正常使用。 | 项 | 2 | | | |
| 6 | 改造隔油 设备、气 浮设备出 水闸阀 | 拆除原有阀门，安装新阀门；新阀门框架采用 316不锈钢材质，闸板采用耐磨板材质。规格 为： 长600mm*宽600mm*厚5mm，共计需要两个。 | 个 | 2 | | | |
| 7 | 更换隔油 设备斜管 填料 | 将隔油设备斜管填料全部清理出来，填料体积 为14立方米，为PP材质，厚≥0.8mm，孔径 80mm，重新更换相同材质、尺寸填料。 | m³ | 14 | | | |
| 8 | 现场卫生 清理和垃 圾清运 | 铲除原先腐蚀涂层和产生的油漆桶垃圾集中收 集起来，在不违反地方和国家法律法规下外运 出厂处理完成，作业完成后清理现场卫生，移 交使用部门使用完成。 | 项 | 1 | | | |
| 9 | 安全措施 费 | 1.安全费用包含安全物资、工具、动火作业、 登高作业、临时用电安全、人员培训等。 2.电气作业人员必须持有电工作业证。3.动火焊接人员必须持有焊工作业证。 4.登高作业人员必须持有登高作业。5.作业时佩戴好安全帽、劳保鞋等安全防护用 品；做好现场设施防护及清洁卫生；完工后建 筑垃圾清除出厂，合法处理。作业现场配备一 名兼职安全员现场全程监护。 | 项 | 1 | | | |
| 10 | 不含税总价 | | |||||
| 11 | 税率及税金 | （）% | | ||||
| 12 | 含税总价 | | |||||
| 本报价单未计算材料耗损；清单报价后，不随市场材料、人工价格浮动而变化总价款。 | |||||||
注：报价单位的报价中应包含为完成该项目所需的所有费用。
报价单位：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
报价时间：
增值税纳税人情况声明函
中粮（东莞）粮油工业有限公司：
我司作为增值税合法纳税人，对我司及本项目情况声明如下：
1）我司为（ ）（请选择：A.“增值税一般纳税人”或B.“增值税小规模纳税人”）;
2）我司承诺向贵方开具的关于本项目的所有发票均为：（ ）（请选择：A.“增值税专用发票（含国税代开）”或B.“增值税普通发票”）；
3）我司承诺向贵方开具的增值税发票的税率为（ ）%，增值税税金为（
）元。
我司承诺上述声明均为事实且符合国家税法等法律法规相关规定，并将遵照承诺严格履约。若我方无法按照上述声明履约（包括并不限于因我方纳税资格变更、填写错误等因素），导致采购人无法进行增值税足额抵扣的，受影响的部分，采购人有权在合同金额中予以扣除，或保留法律追诉权利要求中标人进行等额赔偿，或采购人有权取消我司的投标及中标资格，或采购人有权全额没收我司缴纳的报价保证金或履约保证金（报价文件《增值税纳税人情况声明函》中已明确提供增值税普通发票的除外）。
特此承诺。
报价人盖公章：
报价人授权代表签字：
时间： 年 月 日
注：（1）、报价人在编制报价文件时必须按“增值税纳税人情况声明函”格式进行填写，不得更改。
（2）、“增值税纳税人情况声明函”
声明内容必须与报名时提交的“投标人纳税情况声明函” 声明内容一致。（增值税税金按以下公式计算）
（3）、增值税税金计算公式：增值税税金=报价/（1+税率）*税率。
解决方案
联系我们
返回顶部