序号

澄清条款

原内容

修改后内容

1

第四章 合同条款及格式→第三部分 专用合同条款1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款1.13条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款1.13条执行.

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及办法：如果承包人实际完成工程量与招标工程量偏差超过15%以上且该单项造价超过合同总价1%以上的，则超过15%以上增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法计算：有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。

2?

第四章 合同条款及格式→第三部分 专用合同条款→7.5 工期延误→

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

...每天赔偿金额为合同价款的万分之四）...

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的  5  %。

...每天赔偿金额为签约合同价的万分之四...

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。

3

第四章 合同条款及格式→第三部分 专用合同条款14.2竣工结算审核

14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限...

14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限...

14.2.2本工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办〔2015〕70号）规定的评审范围，需报自治区财政厅财政投资评审中心审定，本工程竣工结算金额以自治区财政厅财政投资评审中心审定为准。

14.2.3工程竣工验收报告经发包人认可后15天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告。

14.2.4承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门或发包人之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。

14.2.5如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。其中：审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于6%时，承包人应承担的审核费=（净审减额-送审额*6%）*3.5%”...

4

第四章 合同条款及格式→第三部分 专用合同条款20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：

（1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向    无    人民法院起诉。

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向 项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。

5

第五章工程量清单→2.12 招标控制价编制说明→2.1 招标控制价编制依据

（2）...人工工资及部分专业工程取费费率按（桂建标〔2015〕5号）及（桂建标〔2018〕19号）执行...

（2）...人工工资及部分专业工程取费费率按桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》执行...

6

第五章工程量清单→2.12 招标控制价编制说明→2.1 招标控制价编制依据

（7）材料价格信息：材料价格主要按照 南宁 市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 2023  年第 4月上半月 期，不足部分参考市场定价。

（7）材料价格信息：材料价格主要按照 南宁 市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 2023  年第 5月上半月 期，不足部分参考市场定价。