招标人：阿荣旗东北黑土区侵蚀沟综合治理工程建设管理处(盖章)标段(包)编号:S1507000733007951001002招标项目编号：S1507000733007951001招标文件项目霍尔奇镇横道村-立新村项目施工二标段东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗2022年度第二批

第三章评标办法（综合评估法）29第二章投标人须知2第一章招标公告1目录日期：2022年09月16日招标代理机构：内蒙古金诚工程项目管理咨询有限公司(盖章)

第一章招标公告第八章投标文件格式97第七章技术标准和要求92第六章图纸（详见招标文件附件）91第五章工程量清单（详见招标文件附件）90第四章合同条款及格式53

1.总则投标人须知正文部分投标人须知前附表第二章投标人须知详见呼伦贝尔市公共资源交易中心地址和电子招投标平台地址：（http://www.hlbeggzyjy.org.cn)上发布的公告。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1项目概况

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况

（2）财务要求：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(7）其他要求：见投标人须知前附表。(6）其他人员：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本标段的监理人；

投标人为准备和参加投标所发生的费用一概自理。除本招标文件另有规定外，投标文件不予退还。1.5费用承担（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密

招标人不组织投标预备会；投标人如有疑问，应及时以匿名方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以回答。所有投标人应密切关注呼伦贝尔市公共资源交易中心网站相关版块发布的与本项目相关的信息，未关注者后果自行承担。1.10投标预备会1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9踏勘现场

2.1招标文件的组成2.招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包

（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标截止时间10日前匿名向招标人提出，要求招标人对招标文件予以回答。2.2招标文件的答疑根据本章招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸；

3.1投标文件的组成3.投标文件招标文件网上发布后确需进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前在网上公布通知所有潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人以答疑澄清文件为最终版本制作投标文件，否则造成无法解密投标文件后果自负。2.3招标文件的修改2.2.3投标人应密切关注呼伦贝尔市公共资源交易中心网站相关信息，未关注者后果自行承担。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在呼伦贝尔市公共资源交易中心网站指定版块澄清。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

五、已标价工程量清单四、投标保证金三、授权委托书二、法定代表人身份证明一、投标函及投标函附录3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章所指的联合体协议书。十、其他材料九、资格审查资料八、拟分包计划表七、项目管理机构六、施工组织设计

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过呼伦贝尔市公共资源交易中心网站指定版块通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章的有关要求。3.2.1投标人应按招标文件附件“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2投标报价

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.2投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标将被否决。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金为招标控制价乘以百分之二。3.4投标保证金

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和施工合同、竣工验收报告的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（3）投标人在招投标过程中有围标、串标和出租出借资质等非法行为并经核实的；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.7投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6备选投标方案3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

4.投标3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字并盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”，投标人使用新点投标文件制作软件制作加密投标文件，制作软件并由投标人点击“同步诚信库”按钮，同步诚信库相关信息。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2投标文件的递交4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.1投标文件的密封和标记见投标人须知前附表。4.1投标文件的密封和标记

(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；属于下列情况之一的投标文件，投标人的投标文件可以被拒绝或按无效标处理：4.3投标文件的拒绝和无效4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

(7)未按规定格式填写(包括投标函、工程量清单报价)，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；(6)投标文件电子版未按招标文件的规定要求予以密封的；(5)投标文件未按规定签署、盖章的；(4)投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；(3)没有按照招标文件规定的时间和数量提交投标保证金，或不是从投标人基本帐户汇出或转出的；(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(13)满足不了招标文件所规定的技术规格、技术参数、技术标准要求的；(12)投标文件载明的招标项目完成时间，超过招标文件规定的期限；工程质量达不到招标文件规定的质量标准的；(11)投标人法定代表人或委托代理人未到场的；(10)投标人名称或组织机构或授权委托人与报名时不一致的；(9)投标人递交两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且在开标前未声明哪一个有效的(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)；(8)投标报价高于招标控制价上限的；

(19)投标文件中工程量清单部分单项报价之和与投标总报价不一致的；(18)投标文件中有调价函的。(17)项目经理未在投标人注册的（按招标文件要求提供职称证书的除外）；(16)投标文件中未清晰标明投标人全称、账户、账号的。(15)未对招标文件实质性条款做出响应的，或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。(14)投标文件含有招标人不能接受的条件；

e.不同投标人的投标文件相互混装；d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(包括在本次活动中不同公司使用同一造价工程师或造价员编制投标报价及工程量清单部分)；(20)投标人被认定为相互串通投标的，其中认定相互串通投标的有以下几种情形：

投标人应自行在开标时间前24小时，在呼伦贝尔市公共资源电子交易平台投标人系统内填写、提交投标信息。投标人提交投标信息后平台系统内无法更改。5.1.1开标时间和地点及要求5.1开标时间和地点及要求5.开标（21）其他法律法规等阐明的。f.不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（3）投标保证金递交形式及金额合格的投标人，在不见面开标大厅以各自的用户名和数字证书解密投标人（供应商）的加密投标文件。所有投标人（供应商）的投标文件解密成功或解密时间截止后由招标人批量解密。（2）公布投标人，在开标系统内查询、审核确认投标人保证金是否按照招标（采购）公告（文件）规定的形式和金额递交。（1）投标人在投标截止时间前，自行登录不见面开标大厅，按照操作手册及系统提示完成开标前签到。5.2开标程序5.1.2、一个标段有效投标人不足三家时，该标段重新组织招投标。按照本须知第5.1款的规定，本项目采用不见面开标方式，投标人在投标截止时间前，自行登录不见面开标大厅，（不见面开标大厅地址：http://www.hlbeggzyjy.org.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）按照操作手册及系统提示完成开标前签到，并等待开标时间截止参与观看不见面开标程序。系统内公布投标人，在开标系统内查询、审核确认投标人保证金是否按照招标（采购）公告（文件）规定的形式和金额递交。系统内保证金查询失败的投标人将被退回其投标文件（系统内保证金查询失败的，投标人自行承担文件被退回的风险及后果）。在查看投标人签到状态、文件递交状态、保证金缴纳状态等信息后，在规定的时间内，插入CA锁进行解密，解密完成后，开标流程展示区的投标文件显示绿色已开锁状态，即代表投标人已解密完成。在所有投标人（供应商）的投标文件解密成功或解密时间截止后观看招标人批量解密。招标代理开始唱标流程后，投标人可查看开标结果并收听电声唱标，开标结束后，投标人点击“开标记录表”按钮，可查看开标记录表。投标人对于开标过程中的任何阶段有疑问时，可随时发起开标异议文字提问，并等待招标人或招标代理机构的回复。

6.评标系统前期准备、具体流程及操作详见招标文件附件《呼伦贝尔市和旗市区公共资源交易一体化电子服务平台不见面开标大厅投标人操作手册》，请投标人自行阅读，解密时间为30分钟，系统无法更改解密时间，根据《电子招投标办法》第三十一条：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。请各投标人提前做好系统前期准备（在不见面登录页面右侧按照提示下载播放器收看开标视频，如电脑无内置音频播放器，电脑需连接音箱收听唱标），以免影响投标。（7）招标人对唱标结果签章确认（6）开标结束（5）语音自动唱标结束后由招标人用数字证书在系统内确认开标结果。（4）系统自动提取投标人上传并解密后的投标文件，系统采取语音自动唱标。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会

采用网上招标的，评标（评审）委员会在评标系统内进行电子化初审、详细评审（打分，包括投标报价得分自动计算）。评标（评审）委员会必须核对评标系统内自动核算、汇总结果是否一致，如不一致请及时与电子监察室人员联系，由江苏国泰新点软件有限公司技术人员核实处理是否为系统问题。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.3履约担保在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.2中标通知招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1定标方式7.合同授予

8.重新招标和不再招标7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.1在发出中标通知书后签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.2不再招标（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标

9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督

10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

（一）唱标记录开标地点：开标时间：年月日时分（项目名称）标段施工开标记录表附表一：开标记录表需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

附表二：问题澄清通知年月日招标人代表：记录人：监标人：（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）（二）开标过程中的其他事项记录

（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。（投标人名称）：编号：问题澄清通知

问题的澄清、说明或补正附表三：问题的澄清年月日（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）（项目名称）标段施工招标评标委员会附件：质疑问卷

……2.1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：（项目名称）标段施工招标评标委员会：编号：

（中标人名称）：中标通知书附表四：中标通知书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同。项目经理：（姓名）。工程质量：符合标准。工期：日历天。中标价：元。你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标结果通知书附表五：中标结果通知书年月日法定代表人：（签字）招标人：（盖单位章）特此通知。

年月日法定代表人：（签字）招标人：（盖单位章）感谢你单位对我方工作的大力支持!我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。（未中标人名称）：

特此确认。的通知，我方已于年月日收到。你方年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于（招标人名称）：确认通知附表六：确认通知

条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价…………2.1.2资格评审标准营业执照、组织机构代码证、税务登记证具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一后的载有统一社会信用代码的营业执照资质等级投标人具备建设主管部门颁发的水利水电施工总承包乙级及以上资质证书（以上资质为住建部最新资质要求（2020年11月30日建市〔2020〕94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》），如投标人还未申办以上资质，“投标人须具有建设主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质（在有效期内），根据住房和城乡建设部通知，建设工程企业资质有效期延期，原资质证书有效期于2021年12月31日至开标之日起届满的，统一延长至2022年12月31日，为有效资质证书）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，投标人具有有效的安全生产许可证。安全生产许可证有效的安全生产许可证授权委托书有效法定代表人授权委托书法人身份证明有效法人身份证明基本账户开户许可证或基本账户存款信息有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息项目经理（1）投标人拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。（2）提供未担任其他在建工程项目经理承诺书（加盖公章）。其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信用记录查询情况投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织，投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否有失信记录，即截止开标当日评审时未被记入失信名。（评标委员会评审现场在“信用中国”网站查询）2.1.3响应性评审标准投标报价符合投标人须知的规定投标内容符合投标人须知前附表的规定工期符合投标人须知的规定工程质量符合投标人须知的规定投标有效期符合投标人须知的规定投标保证金符合投标人须知的规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合招标文件规定技术标准和要求符合招标文件规定条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）施工组织设计：50分项目管理机构：10分投标报价：40分2.2.2评标基准价计算方法评标基准价为有效投标报价的算术平均值（被否决投标的投标人的投标报价、高于招标控制价的投标报价和评标委员会认为不合理的投标报价不参与评标基准价的计算）计算公式A(评标基准价)=(A1+A2+…An)/n(n为有效个数，An为某有效投标报价)有效投标人少于等于五家时，计算评标基准价时不去掉最高值和最低值；有效投标人数量大于五家时，计算评标基准价时去掉一个最高值和一个最低值；有效投标人数大于十家时，计算评标基准价时去掉两个最高值和两个最低值，以此类推。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（有效投标人的投标报价－评标基准价）/评标基准价条款号评分因素评分标准2.2.4(1)施工组织设计评分标准（50分）内容完整性和编制水平（8分）内容完整且编制合理最多5-8分；内容基本完整且编制基本合理最多1-4分；内容不完整且编制不合理的不得分。施工方案与技术措施（25分）施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和安全有充分保障的得17-25分；施工方案可行，技术措施对工程质量、工期和安全有保障的得10-16分；施工方案基本可行，技术措施对工程质量、工期和安全有一定保障的得1-9分，不合理可行的不得分。质量、安全管理体系与措施（8分）质量、安全管理体系与措施完善的得5-8分，基本完善的得1-4分，不完善的不得分。环境保护管理体系与措施（3分）环境保护管理体系健全最多得1分，污染物处理及排放与国家及地方环境保护标准的符合性最多得1分，技术及管理措施可行性最多得1分。工程进度计划与措施（6分）工程进度计划与措施完善合理最多得4-6分，基本合理得1-3分，不合理不得分。2.2.4(2)投标报价评分标准（40分）偏差率偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。投标报价40分投标报价满分40分，评标基准价为有效投标报价的算术平均值，投标报价等于评标基准价得40分；投标报价与评标基准价相比每增加1%扣0.5分；投标报价与评标基准价相比每减少1%扣0.5分（不足1%的按比例计算），最多扣5分。2.2.4（3）其他评分因素（10分）项目资源配备（4分）资源配备计划（拟投入的设备、劳动力、资金等）完善的得4分，不完善的得2分，没有的不得分。财务状况（6分）近三年（指2019年1月1日起至2021年12月31日止）的每提供1年得2分，最多得6分，未提供不得分。（成立不满3年的提供成立至2021年按6分计取）。条款号编列内容3评标程序详见本章附件A：评标详细程序3.1.2废标条件详见本章附件B：废标条件注：投标人应自行在投标截止时前将评标过程中所需证明文件等资料原件电子版在投标人系统内投标人信息管理里上传提交平台系统自动见证。同时，在市公共资源交易中心网站“信用信息”栏自动进行公示。投标人在投标截止后再行上传信息或补充、更改信息均视为无效，不得作为评审依据进行评定。评标（评审）委员会（谈判、磋商、询价、洽谈小组）审核和评审时以投标人系统内提交电子版投标文件自动关联投标人诚信库内相关信息和投标人在诚信库提交系统自动见证并在市公共资源交易中心网站内信用信息栏公布相关信息为准。投标人应对其诚信库内相关信息应真实性、合法性、有效性、完整性负责。否则，投标人应承担相应责任。条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价…………2.1.2资格评审标准营业执照、组织机构代码证、税务登记证具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一后的载有统一社会信用代码的营业执照资质等级投标人具备建设主管部门颁发的水利水电施工总承包乙级及以上资质证书（以上资质为住建部最新资质要求（2020年11月30日建市〔2020〕94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》），如投标人还未申办以上资质，“投标人须具有建设主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质（在有效期内），根据住房和城乡建设部通知，建设工程企业资质有效期延期，原资质证书有效期于2021年12月31日至开标之日起届满的，统一延长至2022年12月31日，为有效资质证书）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，投标人具有有效的安全生产许可证。安全生产许可证有效的安全生产许可证授权委托书有效法定代表人授权委托书法人身份证明有效法人身份证明基本账户开户许可证或基本账户存款信息有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息项目经理（1）投标人拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。（2）提供未担任其他在建工程项目经理承诺书（加盖公章）。其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信用记录查询情况投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织，投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否有失信记录，即截止开标当日评审时未被记入失信名。（评标委员会评审现场在“信用中国”网站查询）2.1.3响应性评审标准投标报价符合投标人须知的规定投标内容符合投标人须知前附表的规定工期符合投标人须知的规定工程质量符合投标人须知的规定投标有效期符合投标人须知的规定投标保证金符合投标人须知的规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合招标文件规定技术标准和要求符合招标文件规定条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）施工组织设计：50分项目管理机构：10分投标报价：40分2.2.2评标基准价计算方法评标基准价为有效投标报价的算术平均值（被否决投标的投标人的投标报价、高于招标控制价的投标报价和评标委员会认为不合理的投标报价不参与评标基准价的计算）计算公式A(评标基准价)=(A1+A2+…An)/n(n为有效个数，An为某有效投标报价)有效投标人少于等于五家时，计算评标基准价时不去掉最高值和最低值；有效投标人数量大于五家时，计算评标基准价时去掉一个最高值和一个最低值；有效投标人数大于十家时，计算评标基准价时去掉两个最高值和两个最低值，以此类推。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（有效投标人的投标报价－评标基准价）/评标基准价条款号评分因素评分标准2.2.4(1)施工组织设计评分标准（50分）内容完整性和编制水平（8分）内容完整且编制合理最多5-8分；内容基本完整且编制基本合理最多1-4分；内容不完整且编制不合理的不得分。施工方案与技术措施（25分）施工方案合理可行，技术措施对工程质量、工期和安全有充分保障的得17-25分；施工方案可行，技术措施对工程质量、工期和安全有保障的得10-16分；施工方案基本可行，技术措施对工程质量、工期和安全有一定保障的得1-9分，不合理可行的不得分。质量、安全管理体系与措施（8分）质量、安全管理体系与措施完善的得5-8分，基本完善的得1-4分，不完善的不得分。环境保护管理体系与措施（3分）环境保护管理体系健全最多得1分，污染物处理及排放与国家及地方环境保护标准的符合性最多得1分，技术及管理措施可行性最多得1分。工程进度计划与措施（6分）工程进度计划与措施完善合理最多得4-6分，基本合理得1-3分，不合理不得分。2.2.4(2)投标报价评分标准（40分）偏差率偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。投标报价40分投标报价满分40分，评标基准价为有效投标报价的算术平均值，投标报价等于评标基准价得40分；投标报价与评标基准价相比每增加1%扣0.5分；投标报价与评标基准价相比每减少1%扣0.5分（不足1%的按比例计算），最多扣5分。2.2.4（3）其他评分因素（10分）项目资源配备（4分）资源配备计划（拟投入的设备、劳动力、资金等）完善的得4分，不完善的得2分，没有的不得分。财务状况（6分）近三年（指2019年1月1日起至2021年12月31日止）的每提供1年得2分，最多得6分，未提供不得分。（成立不满3年的提供成立至2021年按6分计取）。条款号编列内容3评标程序详见本章附件A：评标详细程序3.1.2废标条件详见本章附件B：废标条件注：投标人应自行在投标截止时前将评标过程中所需证明文件等资料原件电子版在投标人系统内投标人信息管理里上传提交平台系统自动见证。同时，在市公共资源交易中心网站“信用信息”栏自动进行公示。投标人在投标截止后再行上传信息或补充、更改信息均视为无效，不得作为评审依据进行评定。评标（评审）委员会（谈判、磋商、询价、洽谈小组）审核和评审时以投标人系统内提交电子版投标文件自动关联投标人诚信库内相关信息和投标人在诚信库提交系统自动见证并在市公共资源交易中心网站内信用信息栏公布相关信息为准。投标人应对其诚信库内相关信息应真实性、合法性、有效性、完整性负责。否则，投标人应承担相应责任。评标办法前附表第三章评标办法（综合评估法）年月日投标人：（盖单位章）

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。1.评标方法评标办法(综合评估法)正文部分

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（1）施工组织设计：见评标办法前附表；2.2.1分值构成2.2分值构成与评分标准2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算（4）其他评分因素：见评标办法前附表。（3）投标报价：见评标办法前附表；

3.评标程序（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；2.2.4评分标准

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件，评标委员会审核和评审时以投标人在诚信库提交并在呼伦贝尔市公共资源交易中心网站内信用信息栏公布相关信息为准。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）3.1初步评审

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.2详细评审（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.2.3投标人得分=A+B+C+D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4评标结果3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些A0.总则评标详细程序附件A:评标详细程序3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

（4）澄清、说明或补正；（3）详细评审；（2）初步评审；（1）评标准备；评标活动将按以下五个步骤进行：A1.基本程序

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。A2.2评标委员会的分工评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。A2.1评标委员会成员签到A2.评标准备（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

A2.4.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。A2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差，投标报价的算术性错误、错漏项，投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。A2.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件，未在开标会上当场拒绝的各投标文件，开标会记录，资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)，标底(如有)，工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)，有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。A2.3熟悉文件资料

A3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果(适用于未进行资格预审的)。A3.2资格评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。A3.1形式评审A3初步评审A2.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审(适用于设立拦标价的情形)。A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。A3．3响应性评审(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；A3.2.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

A3.5算术错误修正A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A3.4.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。A3.4判断投标是否为废标A3.3.3投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审(适用于设立招标控制价的情形)。

A4.1详细评审的程序只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。A4．详细评审在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。A3．6澄清、说明或补正评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

(5)汇总评分结果。(4)其他因素评审和评分；(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；(2)项目管理机构评审和评分；(1)施工组织设计评审和评分；A4.1.1评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。A4．3项目管理机构评审和评分A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。A4.2施工组织设计评审和评分

（2)；（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的“偏差率”。A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价的“评标基准价”。…………（5)；（4)；（3)；

A4.7澄清、说明或补正根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。A4.6判断投标报价是否低于成本根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。A4.5其他因素的评审和评分A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A5.1推荐中标候选人A5.推荐中标候选人A4.8.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。A4.8.1评标委员会成员应填写详细评审评分汇总表。A4.8汇总评分结果在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：A5.3编制评标报告A5.1.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。A5.1.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（5）废标情况说明；（4）符合要求的投标一览表；（3）开标记录；（2）评标委员会成员名单；（1）基本情况和数据表；

A6.1暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)A6．特殊情况的处置程序（10）澄清、说明、补正事项纪要。（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（8）经评审的投标人排序；（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：A6.3关于评标中途更换评委A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。A6.2关于评标活动暂停如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

附件B:废标条件在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论作出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。A6.4记名投票A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

B1.1有第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的。投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：B1．废标条件本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B0.总则废标条件

B1.7在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。B1.6投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的。B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。B1.4在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

附件C：评标价计算方法备注：如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式，废标情况说明应当对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。……B1.10……B1.9投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

C1.1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。C1算数修正本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.1.3和3.2.1项的规定对投标人投标报价进行折算以计算评标价。C0总则评标价计算方法

偏差率（%）=100×(投标人报价－评标基准价)/评标基准价C2.2投标报价偏差率计算公式评标基准价的计算采用所用被宣读的投标报价的算数平均值（被否决投标的投标人的投标报价、超出招标控制价的投标报价和评标委员会认为不合理的投标报价不参与评标基准价计算）。C2.1评标基准价计算方法C2报价得分计算C1.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

工程名称：(项目名称)标段评标时间：年月日评标委员会签到表附表A-1：评标委员会签到表见评标办法前附表。C2.3投标报价得分计算

日期：年月日评标委员会全体成员签名：工程名称：(项目名称)标段形式评审记录表附表A-2：形式评审记录表

日期：年月日评标委员会全体成员签名：工程名称：(项目名称)标段资格评审记录表附表A-3：资格评审记录表

附表A-5：施工组织设计评审记录表评标委员会全体成员签名：日期：年月日工程名称：(项目名称)标段响应性评审记录表附表A-4：响应性评审记录表

项目管理机构评审记录表附表A-6：项目管理机构评审记录表评标委员会成员签名：日期：年月日工程名称：(项目名称)标段施工组织设计评审记录表

工程名称：(项目名称)标段单位：人民币元投标报价评分记录表附表A-7：投标报价评分记录表评标委员会成员签名：日期：年月日工程名称：(项目名称)标段

工程名称：(项目名称)标段其他因素评审记录表附表A-8：其他因素评审记录表备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。评标委员会成员签名：日期：年月日

评标委员会成员签名：日期：年月日工程名称：(项目名称)标段详细评审评分汇总表附表A-9：详细评审评分汇总表评标委员会成员签名：日期：年月日

第四章合同条款及格式评标委员会全体成员签名：日期：年月日工程名称：(项目名称)标段评标结果汇总表附表A-10：评标结果汇总表

（GF—2017—0201）

（示范文本）建设工程施工合同

国家工商行政管理总局住房城乡建设

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款

发包人（全称）：第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.工程立项批准文号：呼水农发[2022]59号；2.工程地点：阿荣旗霍尔奇镇横道村；工程名称：东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗2022年度第二批霍尔奇镇横道村项目施工二标段一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗2022年度第二批霍尔奇镇横道村项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：

二、合同工期6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。具体详见工程量清单，以工程量清单为准。5.工程内容：治理中沟36条4.资金来源：中央财政资金、地方财政资金;

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合国家及行业验收合格标准。三、质量标准工期总日历天数：日历天。计划竣工日期：年月日计划开工日期：年月日

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：

2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理

（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

邮政编码：邮政编码：地址：地址：

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

传真：传真：电话：电话：

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

第二部分通用合同条款账号：账号：

1.1.1.10其他合同文件包括。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款部分。

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备通信地址：。

发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：。

1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；

1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；

监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。

职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人

2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。

承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。（9）承包人提交的竣工资料的内容：。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。

姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。

联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：

主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定

4.监理人。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。

总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；

（3）。（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：。5.1质量要求5.工程质量

6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：

7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知

不利物质条件的其他情形和有关约定。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。

7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件

8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。

9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。

现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：。9.1.2试验设备

10.4.1变更估价原则10.4变更估价10.1.2变更签批：。10.1.1关于变更的范围的约定：。10.1变更的范围10.变更

。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定：。

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：

12.1合同价格形式12合同价格、计量与支付采用造价信息进行材料价格调整的方式：第3种方式：其他价格调整方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

总价包含的风险范围：。2、总价合同风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：；1、单价合同

预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。

12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。

关于单价合同计量的约定：12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则

12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（1）监理人审查并报送发包人的期限：；12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：；（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：；

13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。（2）发包人支付进度款的约定：。

关于竣工验收程序的约定：。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收

13.6竣工退场承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法。

承包人提交竣工付款申请单的期限：。14.1竣工付款申请14竣工结算14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场

关于承包人收款账户的约定：；发包人完成竣工付款的期限：；发包人审核竣工付款申请单的期限：；竣工结算审核：；14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：。

14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于承包人上报决算的约定：。

15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：竣工验收开始一年。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审核并颁发最终结清证书的期限：。

（3）其他方式：。（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。

关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式：。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留

16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知工程保修期为：。15.4.1保修责任15.4保修

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：；发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约

（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：；（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：；

（1）；承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同

；承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（4）。（3）；（2）；

（2）。（1）；关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同（3）。；

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.1不可抗力的确认17不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。（4）。（3）。

18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18保险合同解除后，发包人应在报财政部门后确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同

20.3争议评审20争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。

（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。

附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件

附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录

附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式

发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就阿荣旗2022年度第二批东北黑土区侵蚀沟综合治理工程霍尔奇镇横道村项目施工（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

年月日传真：电话：邮政编码：地址：

（发包人名称）：预付款担保附件9：

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

附件10:年月日传真：电话：邮政编码：

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决

邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：

11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

局有关规定进行检测，未经抽验或抽检不合格产品，严禁使用。土工布必须是国家定点厂家产品，并经有关法定单位检测的物理力学指标，与设计要求相符合的产品。产品到货后，应进行抽检，抽检组数应按省质量监督1.1.1土工布施工方法第七章技术标准和要求第六章图纸（详见招标文件附件）第五章工程量清单（详见招标文件附件）

(2)土工布的上、下面应铺设砂垫层，且材料下填土质量应满足设计要求。(1)铺设土工布时，宜将土工合成材料铺设在底层表面或换填层的底面。(一)土工布的铺设位置、垫层设置表6.3土工布基本项目指标表本工程土工布采用400g/m²，标称断裂强度为15kN/m，其基本项目指标应符合下表要求：

(1)土工布宜采用粘接或焊接方式；采用粘接方式时，接缝宽度不应小于10cm，连接处的各项技术性能指标不应低于设计要求，且不得渗水；采用搭接方式时，搭接宽度不应小于30cm。(二)土工布的连接(4)土工布横向排水坡度不宜小于4%，基面及砂垫层中不得含有尖锐杂物及碎石，铺设的土工布应平整无褶。设土工格室时，其范围宜在碴脚范围内。之外；用于膨胀土、湿陷性黄土地区时，土工布横向铺设宽度应适当加宽；当铺(3)土工布应全断面铺设，当铺设在基床表面时，土工布不得暴露于道床

沟岸两侧。施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设，铺土工布作为土工膜的保护层，保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，最好采用埋入法铺设。本次设计选用土工布规格为200g/m²，土工膜为0.5mm。两布一膜铺设位置为谷坊底与谷坊靠沟岸两侧及重力式八字墙靠1.1.2两布一膜施工方法(4)土工布铺设后，应及时铺垫层覆盖并夯拍密实，避免长时间的暴晒和暴露，使材性劣化。(3)聚苯乙烯泡沫塑料或聚氨酯间应连接牢固，接缝应密实。(2)土工布纵向连接时，如线路有纵坡，应使高端压在低端上；当线路为平坡时，可将新铺的一端垫在相邻已铺好的一端之下。

复合土工膜为两布一模，为短纤针刺非织造土工布和普通高密度聚乙烯土工宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于5CM.(不推荐胶接，长时间水浸泡易开胶，防渗效果差.)。直接影响防渗效果。一般接缝方式有：①搭接：搭接宽度宜大于15cm；②热焊：护层。施工时，应尽量避免石块直接砸在上，最好是边铺膜边进行保护层的施工。两布一膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接，以防该处发生渗漏。施工接缝处理是一个关键工序，砂或粘土铺一层10cm左右过渡层。砌上20~30cm块石(或砼预制块)作防冲保设时不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺的两布一膜上用细

表6.4铅丝各项技术指标本次铅丝选用8号铅丝，铅丝石笼施工时，先编织好铅丝笼，筛网孔径12×15cm，放在设计位置上，然后装好石料合笼，笼中石料直径要均大于铅丝笼网眼，要求石料最小边长不小于20cm；相邻笼之间用铅丝连接，接缝宽度小于2.5cm。同时要求做到“平、稳、紧、满”(石笼顶部砌平，每层铺砌要稳，相邻石料要紧，笼内石料要满)铅丝石笼沟头防护管理:每年汛期过后和较大暴雨后，要组织人员及时到现场检查，发现损毁或冲掏等情况，及时进行修补或加固，保证工程正常运行并发挥作用。铅丝石笼沟头防护在施工前应做清基处理，在非岩基上应除去淤泥、腐殖土，直至坚实的土层或岩石层，砌石笼之前应进行施工放线，定出基础范围、伸缩缝的位置，以及砌石笼时必需的样板、准绳等。1.1.3铅丝石笼沟头防护施工方法膜，单位面积总质量为900g/m²。土工布规格为200g/m²，厚度≥1.7mm，断裂强度(纵、横向)≥6.5KN/m，断裂伸长率(纵、横向)25%~100%，CBR顶破强度(纵、横向)≥0.9KN，撕破强力(纵、横向)≥0.16KN；土工膜厚度0.5mm，密度≥0.94g/cm³，拉伸屈服强度(纵、横向)≥7N/mm，拉伸断裂强度(纵、横向)≥10N/mm，断裂伸长率(纵、横向)≥600%，直角撕裂负荷(纵、横向)≥56N，抗穿刺强度≥120N，炭黑含量2%~3%，常压氧化诱导时间(OIT)≥60min，水蒸气渗透系数≤1×10-13cm/(cm²SPa)，尺寸稳定性±2％。

发现损毁或冲掏等情况，及时进行修补或加固，保证工程正常运行并发挥作用。(4)谷坊管理：每年汛期过后和较大暴雨后，要组织人员及时到现场检查，(3)砌石笼：根据沟道宽度、高度适当调整谷坊长度、高度，注意谷坊坝肩深入沟壁要符合设计要求，谷坊高度不得高于沟深。从下向上分层垒砌石笼，垒砌时逐层向内收坡，石笼首尾相接，错缝垒砌。铅丝石笼施工时，先编织好铅丝笼，筛网孔径12×15cm，放在设计位置上，然后装好石料合笼，由于项目区大粒径石料有限，谷坊主体中间部分可用小粒径碎石，但谷坊主体外部石料直径要均大于铅丝笼网眼，要求石料最小边长不小于20cm；相邻笼之间用铅丝连接，接缝宽度小于2.5cm。同时要求做到“平、稳、紧、满”(石笼顶部砌平，每层铺砌要稳，相邻石料要紧，笼内石料要满)。(2)清基：将轮廓线以内的浮土、淤泥、草皮、乱石、树根等全部清除。(1)定线：根据方案测定的谷坊位置(坝轴线)，按沟道实际宽度、深度适当调整谷坊尺寸，在地面划出坝基轮廓线，谷坊坝体要深入削坡后沟岸0.5m以上。1.1.4谷坊施工方法

1.1.6作业路施工方法后填心土，分层踏实。埋土比原土痕深5cm，栽后及时浇水，待水渗后，覆土填平陷坑。柳树苗木每穴1株。②栽植：将苗木直立穴中，容器苗要去掉容器袋，覆土要打碎，先填表土，①整地：人工进行穴状整地，规格为30cm×30cm，株距为0.5m。(1)人工植苗造林1.1.5植物措施施工方法

1、道路施工前应对导线点和水准点高程进行复测，对已经松动、破坏或丢失的控制点应根据实际情况予以补设；路线放样及高程测量应以提供的水准点表为准。(3)路面施工路基施工的基底，按基底的土壤性质、基底地面所处的自然状态，同时结合设计对基底的稳定性要求和路堤填筑高度等采取相应的方法与措施处理。填筑前，按规定对基底范围内的地表杂土，树根等进行清除填筑至标高后，进行平整和测量。恢复中线，水平测量，施放路基边桩，修筑路拱，并用光轮压路机碾压一遍。路基整修采用人工或机械的方法将路基两侧超填的余土清除场外。(2)基底处理与路基整修开工前按图纸及有关规定进行线路及高程的复测，水准点及控制桩的核对和增设，并对路线横断面进行测量与绘制。(1)施工测量和放样

治理工程结束后，按照施工图纸要求，在项目区醒目处设立标志碑及宣传牌。标志碑由基座与碑体组成。标志碑主要内容包括：工程名称、工程简介、工程组织实施单位、建碑日期等内容。标志碑施工应满足一下要求：1.1.7标志碑、宣传牌施工方法5、其他未尽事宜，按照相关施工规范及施工操作规程进行。4、如发现图纸与实地偏差或施工中遇到难以解决的问题，应及时与设计单位联系，共同协商解决。3、路基施工完成后，应严格检查路床标高、宽度、路拱横坡及其压实度、平整度，等各项指标，当各项指标均满足规范要求后，方可进行路面施工。2、施工前必须对所有进场材料进行抽检试验，严禁使用不合格材料。

1.1.8涵洞施工方法5、宣传牌施工顺序：放线—基坑开挖—运土—基坑围护—临边防护—地基处理—基地处理—钢筋绑扎—验收—养护—回填。4、碑体安装完毕后应进行版面清扫，在清扫过程中，不应该损坏标志面或产生其他缺陷。3、碑体制作、安装，应该严格按照设计要求先取材料，所有材料必须附有材质证明。标志结构、标志板加工制作必须正确。2、砌筑时砂浆应饱满，错缝砌筑，内外搭砌，不留有通缝、干缝，浆砌块石体砌筑时应该先铺砂浆，后放块石，石块应该分层卧砌。1、标志碑的基座和碑体尺寸应该符合设计要求。

4、地基开挖后，如果基岩表面发现意料不到的缺陷，要进行特殊处理，包括(但不限于)增加开挖，回填混凝土塞，埋设灌浆管和止浆片等等。3、一般情况下，地基开挖应自上而下进行。如开挖深度较大，可采取分层开挖的方式。当岸坡及底部同时施工时，要确保安全。2、永久建筑物的地基开挖需按施工图进行。处于不良地质地段的设计边坡，当其对边坡稳定有不利影响时，在开挖过程中，建设、监理、勘测、设计、施工单位必须共同协商，提出相应解决办法。1、搞好施工排水，要求建筑物的地基开挖在干地进行。对于地基开挖后露出的软弱岩层和破碎带区域，需报请设计单位，经地质鉴定后提出处理措施。(一)地基开挖本次新建涵洞3座全部位于横道村，其中涵洞一为双孔2.5×1.5(涵长6m-墙长10.5m)位于东经122°58′26.074″，48°27′13.270″N；涵洞二位于沟道Z42中为双孔2.0*1.5方涵(涵长6m-墙长9.5m)坐标为东经123°1′40.898″，北纬48°27′15.274″；涵洞三位于沟道Z43-1中为2.5*1.5方涵(涵长6m-墙长8m)坐标为东经123°2′38.602″，北纬48°25′59.435″。

建筑物连接部位要求层土层夯，20~30cm压实一次，靠近建筑物附近用人工夯实，严禁机械一次推平敷衍作业。压实度不小于0.96。(二)土方回填成的最终堆碴体，必须有良好的自由排水设施。不得失稳致使弃渣流入河道等低洼处造成堵塞。7、开挖土料应堆放到规定的弃碴区，堆碴范围及高程必须按要求堆放。所6、开挖中的适用材料，承包商应该尽量用于填筑永久或临时工程或用作混凝土骨料，应考虑到尽可能地利用这些材料。5、建筑物开挖临时边坡坡比为1:1.5。

(三)混凝土工程(4)填土与混凝土表面、岸坡脱开时必须清除。(3)填土选用大于最优含水率1％~3％粘土，并用轻型碾压机械碾压，适当降低干密度，待厚度在0.8m以上时，方可用选定的压实机具和碾压参数正常压实。(2)在混凝土面上填土时，应洒水湿润，并边涂刷浓粘土泥浆、边铺土、边夯实，泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一至，并应与下部土层衔接，严禁泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水重量比宜为1：2.5~1：3.0，应通过试验确定。(1)填土前，混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清除干净。回填土与混凝土面结合部位填筑

水泥品质必须符合现行国家标准及有关部颁标准的规定，选用的水泥标号应与混凝土设计标号相适应。本工程采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥。如必须采用其他的水泥需经论证，并经设计和主管单位批准后方可使用1、砼拌和料模板表面要光滑，接缝严密，不漏浆，保证混凝土表面质量。模板偏差值和拆模时间，严格按照规范要求进行。固，保证混凝土浇筑过程中，不走样、不跑模。模板架立应根据混凝土构件的各部位设计尺寸进行施工放样。模板架立要牢应按照《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2013)执行。

在采用二级配或三级配时，当粗、细骨料满足不了上述要求时应按规范规定进行筛分，严禁对粗骨料采用天然级配。根据设计文件中规定的各部位混凝土标号(包括抗冻标号)进行混凝土配合比试验，确定混凝土的配合比。施工过程中应严格控制混凝土水灰比和坍落度，不允许施工过程中随意改变。2、砼配合比对拌制和养护混凝土用水应进行专门试验，证明对混凝土无害时方可采用。混凝土中加外加剂时按《水工建筑物外加剂技术规程》(DL/T5100-2014)规定执行。任何外加剂的使用及掺量必须通过实验确定。细骨料采用质地坚硬，颗粒洁净，级配良好，细度模数宜在2.4~2.8范围内，质量应符合有关规范要求。粗骨料应质地坚硬，颗粒洁净，级配良好。其力学性能应符合有关规范要求。粗骨料粒径应该分级。

表6.5钢筋加工允许偏差加工后钢筋的允许偏差不得超过下表的规定。材料及制作：钢筋混凝土结构用的钢筋，其种类、钢号、直径等均应符合施工详图规定，并经过材质试验。如因某种原因，承包商要求以另一种钢号或直径的钢筋代替施工详图规定的钢筋时，必须征得有关单位的同意。热轧钢筋的性能必须符合国家标准《GB1499.2-2018》的要求。4、钢筋工程本工程砼浇筑，必须遵照《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2015)的规定执行。有关砼试验，应按水利电力部《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)执行。日平均气温稳定在5℃或最低气温在-3℃以下时，属于低温季节砼施工，应遵照《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2015)有关规定执行。3、砼浇筑

现场焊接或绑扎的钢筋网，其钢筋交叉的连接，应按施工详图规定执行。如图中未作规定，且钢筋直径在25mm以下时，则除楼板和墙内靠近外围两行钢筋之相交点应逐点扎牢外，其余按50％的交叉点进行绑扎。在已经架设好的钢筋工程中，不应再沾有泥土、有害的铁锈、松散的铁屑、油漆、油脂或其它有害的物质。表6.6钢筋安装的允许偏差(2)架设：钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋大小的尺寸均应符合施工详图的规定。其偏差不得超过下表规定。钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋应平直，无局部弯折，钢筋中心线同直线的偏差不应超过其长度的1％。成盘的钢筋或弯曲的钢筋均应矫直后，才允许使用。

1)搭接焊、帮条焊的接头应做成双面焊缝。对于Ⅲ级钢筋，其搭接和帮条的焊接长度不应小于钢筋直径的5倍。对于直径为10mm以上的热轧钢筋，其接头采用搭接、帮条电弧焊时，应符合下列要求：(3)接头：钢筋的接头优先采用闪光对焊接，当不能进行闪光对焊时，宜采用电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊等)和冷压连接。焊接钢筋接头前，应将施焊范围内的浮锈、漆污、油渍等清除干净。直径小于22mm的钢筋可采用绑扎接头，但轴心受拉、小偏心受拉构件和承受振动荷载的构件，其钢筋接头不得采用绑扎接头。钢筋架设完毕后必须经监理人员检查，并符合施工详图要求后，方能浇筑混凝土。钢筋混凝土结构中受力钢筋的混凝土保护层厚度除另有规定外，应符合规范要求。为了保证混凝土保护层的必要厚度，应在钢筋与模板之间设置强度不低于结构物设计强度的混凝土垫块。垫块应埋设铁丝并与钢筋扎紧。垫块应互相错开，分散布置。

横道村项目施工阿荣旗2022年度第二批霍尔奇镇东北黑土区侵蚀沟综合治理工程第八章投标文件格式3)搭接焊接的两根搭接钢筋的轴线，应位于同一直线上。2)帮条的总截面面积应符合下列要求：当主筋为Ⅲ级钢筋时，不应小于主筋截面面积的1.5倍。并且帮条宜采用与主筋同钢号、同直径的钢筋制成。

年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）标段编号：招标项目编号：投标文件

五、已标价工程量清单四、投标保证金三、授权委托书二、法定代表人身份证明一、投标函及投标函附录目录

一、投标函及投标函附录十、其他材料九、资格审查资料八、拟分包计划表七、项目管理机构六、施工组织设计

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。在考察现场并充分研究（项目名称）标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：元RMB￥：元的投标价格，并严格按照合同约定，施工、竣致：（招标人名称）（一）投标函

（二）投标函附录日期：年月日法人代表或委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖章）：在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。

（三）投标报价汇总表日期：年月日法人代表或委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖章）：工程名称：（项目名称）

日期：年月日法定代表人或委托代理人：签字或盖章投标人：盖章招标编号：工程名称：

经营期限：.成立时间：年月日地址：.单位性质：.投标人：.二、法定代表人身份证明

（附：法人身份证扫描件）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：.姓名：性别：.

。委托期限：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。三、授权委托书年月日投标人：（盖单位章）

身份证号码：.法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）委托代理人身份证复印件附：法定代表人身份证复印件代理人无转委托权。

我方按规定，已于年月日采用银行转帐或电子保函方式递交了金额为人民币元的投标担保。请贵方予以核实。致：（招标人名称）四、投标保证金年月日身份证号码：.委托代理人：（签字）

日期：年月日法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）投标人：全称（盖章）银行汇款回执或电子保函证明出具的证明扫描件银行汇款回执或电子保函证明出具的证明扫描件

（2）质量保证措施和创优计划；（1）施工方案及技术措施；1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：六、施工组织设计说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。五、已标价工程量清单

（8）冬期和雨期施工方案；（7）施工环保措施计划；（6）施工场地治安保卫管理计划；（5）文明施工措施计划；（4）施工安全措施计划；（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本工程的主要施工设备表（16）招标文件规定的其他内容。（15）与发包人、监理及设计人的配合；

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一：拟投入本工程的主要施工设备表附表六临时用地表附表五施工总平面图

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图单位：人附表三：劳动力计划表

七、项目管理机构附表六：临时用地表投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表五：施工总平面图

附：附1：项目经理简历表（二）主要人员简历表（一）项目管理机构组成表

扫描件：附：附2：主要项目管理人员简历表扫描件：

特此承诺我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。————————（招标人名称）：承诺书附3：承诺书

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。八、拟分包计划表年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）

附：备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。（一）投标人基本情况表九、资格审查资料日期：年月日

2、本表应链接以下扫描件：备注：1、本表后附中标通知书和施工合同、竣工验收报告的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（三）近年完成的类似项目情况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。（二）近年财务状况表

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（四）正在施工的和新承接的项目情况表项目扫描件：附：

1、近年企业不良行为记录情况（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）近年发生的诉讼及仲裁应在此处说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子文件，具体要求见投标须知。如没有就直接填写‘无’。（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

十、其他材料2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。3、其他2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况