响应文件格式

一、封面格式

　　　　　 （项目名称）施工

响　应　文 件

　响应人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

二、目 录

（一）响应函；

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）响应人基本情况表

（五）公选文件要求提供的材料（提供复印件均加盖响应人公章）:

1、企业营业执照

2、企业资质证书

3、安全生产许可证

4、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（B证）

5、响应人信用承诺书

6、公选文件要求提供的其他材料

（一）响应函（格式）：

响 应 函

__ （公选人名称）：

1、我方已仔细研究了 （项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受本项目中选下浮率作为签订合同和工程结算的依据[合同价款＝<招标控制价-非竞争性费用>×<1-中选下浮率>+非竞争性费用] 。工期　 日历天 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。项目负责人 ，身份证号： ,联系电话： 。

2、我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方中选：

⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。

⑶我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、 （其他补充说明）。

响应人： （盖单位章）

法人代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

地址： 　　　　　　　　　　

电话： 传真：

年 月 日

（二）法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 　性别： 　年龄： 职务： 　 　

身份证号：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人： （盖单位章）

日　期：　　　年 月 日

（三）授权委托书（格式）

授权委托书

本人 （姓名）系 （响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

授权单位（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人（签字或盖章）： 　　

法定代表人身份证号： 　　　　　　 　　

被授权代理人： 　　　　 　　

年 月 日

（四）响应人基本情况表（格式）

响应人基本情况表

（五）公选文件要求提供的材料

1、企业营业执照

2、企业资质证书

3、安全生产许可证

4、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（B证）

5、响应人信用承诺书（格式附后）

6、公选文件要求提供的其他材料

注：响应文件涉及的营业执照、资质证书等证明材料须为扫描件。

5、响应人信用承诺书（格式）

响应人信用承诺书

　　　　　　 （公选人名称）:

为营造诚实守信的建设工程交易环境，我单位将遵循诚实、信用的原则，参与江山市小额工程交易公选活动，在此承诺如下：

（一）我单位法定代表人知晓并决策参与公选活动。

（二）在建设市场活动中没有被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招投标监管部门相关网站进行不良行为公示公告并处于公示公告期间（未明确公示公告期限的按6个月计）；

（三）在建设市场活动中没有被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招投标监管部门限制、暂停在本区域内投标或暂停承接业务并处在限制、暂停期间，或被清退出本区域建设市场。

（四）在投标截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。

（五）我单位严格按照国家法律、法规和规章等相关规定参与江山市域范围内的招投标（公选）及建设活动，全面履行应尽的责任和义务，不发生或不存在下列情形：

1.提供虚假材料，伪造、涂改资质、资格证书或年检记录，隐瞒在建工程情况或不良行为记录等行为的； 2.不遵守投标会场纪律、不服从现场工作人员管理，经工作人员劝阻不改正的； 3.有串标、围标、行贿行为的；

4.中标（中选）后存在无正当理由放弃中标（中选）、向招标人（公选人）提出额外附加条件、不按照招标文件（公选文件）要求提交履约保证金的；

5.挂靠、借用资质或以其他方式以他人名义承揽工程业务的； 6.转让、出借资质证书，或以其他方式允许他人以本企业名义承揽业务的；

7.超越资质等级许可范围承揽工程业务的；

8.合同签订后无正当理由不按合同履行合约的； 9.不按承诺配备项目管理班子、班子成员出勤率不足，擅自变更、提供虚假证明更换管理人员或无正当理由拖延工期影响工程进度的；

10.存在转包、违法分包等违法行为的；

11.不按照法定程序提出异议和投诉，进行虚假、恶意投诉，阻碍招投标（公选）活动的正常进行的；

12.不配合监督检查或调查的；

13.其他违反法律法规的不良行为。

本单位上述承诺真实有效，如有虚假或违反上述承诺的，将自觉接受监管部门的处理。

承诺单位（公章）：

法定代表人签字：

日期： 　年　月　日

第一部分合同协议书二〇二二年月承包人：发包人：建设工程施工合同第三章合同条款及格式

2.工程地点：江山市塘源口乡前墩村。1.工程名称：塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程。一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成以下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：江山市塘源口乡前墩村股份经济合作社

计划竣工日期：2022年月日。计划开工日期：2022年月日。二、合同工期5.工程承包范围：施工图纸范围内的建筑、安装、室外配套等工程的施工（详见施工图纸、公选文件及招标控制价）。承包人对合同工程造价、质量、工期、文明安全施工等实行总承包，对质量、工期、现场安全等实行统一管理。4.资金来源：上级补助及自筹。3.工程立项批准文号：/。

其中：暂列金额为人民币（大写）元整(¥元)：1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合一次性验收合格标准。三、质量标准工期总日历天数：60日历天。

六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：采用单价合同方式。暂定价材料为人民币（大写）元整(¥元)。暂估价金额为人民币（大写）元整(¥元)：

（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（7）其他合同文件。（6）已标价工程量清单或预算书；

本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在江山市塘源口乡前墩村签订。十、签订地点

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式6份，均具有同等法律效力，正本二份，副本四份。发包人和承包人各执正本1份，发包人执副本2份、承包人执副本2份。十三、合同份数

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

第三部分专用合同条款略，见GF-2013-0201《建设工程施工合同》（示范文本）第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：见《合同协议书》第六条。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备1.1.2.5设计人：

发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家规定的现行法律法规及浙江省、衢州市相关的法律、法规。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律法规及浙江省、衢州市相关的法律、法规。

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其投标函附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

承包人提供的文件的数量为：视发包人需要；承包人提供的文件的期限为：收到发包人（监理人）通知后3天内；需要由承包人提供的文件，包括：与施工有关的一切必要文件；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：/。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：书面形式；

监理人指定的接收人为：监理工程师。监理人接收文件的地点：现场接收；承包人指定的接收人为：项目经理。承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；发包人指定的接收人为：发包人派驻施工现场代表。1.7.2发包人接收文件的地点：；

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输

2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。通信地址：。电子信箱：；

发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.4.2提供施工条件

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1周内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：3套（原件）。（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交由监理工程师复核的竣工图纸及完整的竣工资料。3.1承包人的一般义务3.承包人

④承包人应做的其他工作：a、承包人应遵守江山市关于建筑垃圾集中清运等有关管理规定。b、承包人必须与工程所在地的派出所签订《治安责任承包协议书》，服从治安管理。c、做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，相应费用包含在合同总价内。d、施工场地的清洁卫生的要求：达到文明标化工地施工要求；e、双方约定承包人应做的其他工作：为保证工程按时完成，承包人应考虑自备发电机，以备停电时急用。③为保证工程按时完成，投标人应考虑自备发电机，以便停电时急用。在工期计算中，属于市政府、供电局正常的限电而引起的停电不作为工期顺延的依据。②已完工程未移交项目使用单位之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏或失窃，由承包人负责修复或更换，并承担相应费用。①承包人应无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量、进度和造价进行监督管理。若承包人在施工过程中有违反合同或施工规范等行为，发包人及其委托的监理单位有权责令其停工整顿、返工，由此造成的经济损失和工期延误均由承包人承担。（6）承包人应履行的其他义务：除了执行《通用条款》3.1中的条款外再加以下几条：承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

项目经理执业资格等级：；身份证号码：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理⑤承包人在施工时应做好隔离防护，防止非施工人员进施工场所。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：正常施工期间项目经理月度驻守率在70%以上。承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。通信地址：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；项目经理注册证书号：；

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人要求更换不称职的项目经理，承包人无正当理由拒绝更换，将承担由此违约给发包人造成的一切损失，且发包方有权单方中止合同，后果由承包人负责。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：如发现承包人擅自更换项目负责人的，发包人有权按违约处理，并有权单方中止合同，后果由承包人负责。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：工程项目负责人必须严格按照岗位职责及有关规定到场，不能擅自离开施工现场，如没有达到，视中标单位违约，并从工程进度款中扣除相应违约金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任。

3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程项目负责人、技术负责人和其他项目班子人员必须严格按照各自岗位职责及有关规定到场，不能擅自离开施工现场，如没有达到，视中标单位违约，并从工程进度款中扣除相应违约金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人将承担由此违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人将承担由此违约给发包人造成的一切损失。

关于分包签约合同价支付的约定：/。3.5.4分包签约合同价其他关于分包的约定：/。3.5.2分包的确定分包的专业工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：详见施工图。禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人按中标价的（扣除暂列金额）5%提供履约担保，履约担保形式为转账支票或银行汇票，承包人在合同签订前提交；承包人在履约期间未出现违约行为,履约保证金待工程竣工验收合格、资料收集好、完成备案后退还（不计息）；如有违约行为，按合同扣除违约金后退还承包人。承包人是否提供履约担保：必须提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护

4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。需要取得发包人批准才能行使的职权：执行监理合同。关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人的监理内容：详见监理合同。4.1监理人的一般规定

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

5.1质量要求5.工程质量在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。4.4商定或确定关于监理人的其他约定：/。通信地址：；

关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收合格。

(3)承包人在施工中必须对其承包的工程区域的安全负有全部责任。为此，必须建立安全管理网络，制定安全管理措施，设置由于施工可能给第三者造成危险的防护措施，并经常检查，防止事故发生和机械设备、材料的损失。承包人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及发包人利益时，发包人将向承包人索赔。(2)施工单位必须参保施工现场意外伤害险（雇主责任险）等国家规定的工程险种，费用由施工单位自行承担；(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中；6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工前7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。(6)本工程施工期间出现的所有安全事故由承包人负责，与发包人无关。(5)如果现场发生重大安全、质量事故，承包人必须在2小时内将详细情况书面报告监督单位和发包人。如果现场发生一般安全、质量事故，承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监督部门和发包人。如果现场发生重大交通事故，承包人应快报告监督部门，同时应迅速报告当地公安交通管理部门。(4)承包人应对施工人员强化安全意识教育，教育职工必须严格按照操作规程作业，严禁违章作业。由于承包人造成的一切安全事故（包括第三者原因），均由承包人自负其责，发包人不承担任何责任和支付任何费用。

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工、安全施工，建立重大施工报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生。合同当事人对文明施工的要求：承包人不得将材料、废渣等随意丢弃，同时必须做到施工场地临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活垃圾袋装化清理、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。7.1.2施工组织设计的提交和修改

7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。7.3.1开工准备7.3开工

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：扣除全部工程履约保证金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期第1天至第30天，每天按1000元计算违约金；逾期第31天至第60天，每天按1500元计算违约金；逾期第61天以上的部分，每天按3000元计算违约金。由发包人在承包人提交的履约保证金中扣除。履约保证金的最高扣除额以扣完为限。7.5.2因承包人原因导致工期延误

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门或发包人要求确定。8.6.1样品的报送与封存8.6样品②当承包人选定的生产厂和品牌达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人自行承担。①材料设备采购应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须首先经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格，然后报发包人批准才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，直至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经工程师确认后，均由承包人自负。8.5承包人采购材料设备的约定：

9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施

10.变更现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

（1）工程设计变更部分的工程量以变更设计施工图审核量为准，其相应综合单价按以下方法调整：关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：/。10.1变更的范围

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。10.5承包人的合理化建议（2）设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：①合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；②合同中没有类似工程项目单价的，按招标文件规定的预算方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/业主控制造价（不含非竞争性费用）。②无投标综合单价的，按招标文件规定的预算方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标人投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为%。合同优惠率的确定：合同优惠率=[招标人控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/招标人控制造价（不含非竞争性费用）。因设计变更造成的工期增加，按监理、发包人代表签证的工期增加天数调整，费用不再另行增加。①有投标综合单价的，按投标综合单价调整；

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为/。

11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：部分调整。11.1市场价格波动引起的调整

12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：①暂定价材料的结算方式：按实结算；②钢材、水泥、砂石料的价格调整按实际开工之日至初验之日内的信息价的平均价与招标时信息价的差价按实调整，价差部分取费只计取税金，不计取其他费用。其它材料价差：按衢住建办[2020]37号文件规定的调价范围和调价方式执行。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。

2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：除不可抗力外，其他因素均包括在风险因素之内。1、单价合同。12.1合同价格形式

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。

工程量计算规则：按施工预算同口径编制。12.3.1计量原则12.3计量承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.2.2预付款担保预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。

关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程量按实结算。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：/。12.3.2计量周期

关于付款周期的约定：签订合同后，工程完工验收合格付至合同价款的80%；结算经审计后付至审计价款的95%；余款5%作为工程质量保证金（不计息），质保期一年，质保期内无质量问题的一次性付清。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.2进度付款申请单的编制

12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。12.4.4进度款审核和支付

关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。

发包人审批竣工付款申请单的期限：签发竣工付款申请单28天内。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工付款申请14.竣工结算

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任书终止证书颁发后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：2份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清工程结算以审计部门的审计意见为结算依据。咨询服务费参照浙价服〔2009〕84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务的通知》的工程结算审核收费标准进行，其中追加费用(核增费用和超过送审金额5%的核减费用)由承包人支付(该费用也可从应付工程价款中扣缴)。发包人完成竣工付款的期限：按《通用合同条款》14.2条执行。

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起壹年。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单后14天内。14.4.2最终结清证书和支付

（2）/%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（3）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式：工程结算价款的5%。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：本工程约定的工程质量保修金为工程结算价（审计价）的5%。发包人在质量保修期满（一年）且复验合格后，扣除维修款一个月内无质量问题全部退回给承包方。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付签约合同价的违约责任：双方另行协商。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。

承包人违约的其他情形：按专用合同条款16.2.2条执行。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.2承包人违约的责任

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：根据建筑工程有关投保规定，承包人必须投保施工现场意外伤害险等险种。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审20.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；（2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：21.1应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。21.其他补充条款（2）向发包人所在地的人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：附件（注：专项条款中未明确的在签订合同时明确）21.2解除合同后，招标人有权依序确定其他中标候选人为中标人并与其签订合同。

承包人（全称）：发包人（全称）：江山市塘源口乡前墩村股份经济合作社附件3：工程质量保修书附件13：工程施工安全生产合同附件12：建设工程廉政合同附件3：工程质量保修书

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：同承包人承包的范围。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程（工程全称）签订工程质量保修书。

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为叁年；3．装修工程为/年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。8、绿化养护期：一年，自竣工验收合格之日起算。养护期内，及时更换死亡及生长不良的苗木。绿地移交时，苗木成活率必须达到100％。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期壹年。

五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任

2022年月日法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保证金为工程结算价款的5%，发包人在质量缺陷期满一年无质量问题后付清。(不计息)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

(二)严格执行塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程的合同文件，自觉按合同办事。(一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及有关规定。第一条甲乙双方的权利和义务为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程的项目法人江山市塘源口乡前墩村股份经济合作社(以下称甲方)与承包商(以下称乙方)，特订立如下合同。塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程廉政合同附件12

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。第二条甲方的义务(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。(三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

第三条乙方义务(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。(五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(二)甲方不得有意刁难、拖欠承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

第四条违约责任(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。(三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

第七条本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。第六条本合同有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。本合同由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。第五条双方约定(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2022年月日2022年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：(盖章)乙方单位：(盖章)本合同甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。一、甲方职责为在塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主江山市塘源口乡前墩村股份经济合作社（以下简称：“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程安全生产合同附件13：

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。二、乙方职责5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，施工项目负责人必须承担管理责任。4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。3．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

甲方：乙方：本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。因乙方违约造成安全事故，承担一切经济责任并将依法追究责任。三、违约责任10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

日期：2022年月日日期：2022年月日电话：电话：地址：地址：其授权的代理人：其授权的代理人：或或法定代表人法定代表人

塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程施工

公选文件

公选人:江山市塘源口乡前墩村股份经济合作社(盖章)

公选代理机构:浙江中广盈德工程项目管理有限公司(盖章)

编制时间：2022年8月26日

目录

第一章公选公告·····························································03

第二章响应人须知··························································05

第三章合同条款及格式····················································08

第四章招标控制价·························································08

第五章图纸··································································08

第六章响应文件格式·······················································08

第一章公选公告

塘源口乡前墩村文化礼堂帮扶提升工程经江山市塘源口乡人民政府同意建设，投资

项目统计表代码为/。项目建设规模36.0951万元，建设地址位于江山市塘源口乡前墩

村，计划于2022年建成。项目业主为江山市塘源口乡前墩村股份经济合作社，资金来

源为上级补助及自筹。项目已具备公选条件,公选人为江山市塘源口乡前墩村股份经济

合作社,(委托代理机构为浙江中广盈德工程项目管理有限公司)，现对该项目的施工进

行公选。

一、本次公选内容

二、响应资格条件、要求

（一）响应人：

1、江山市小额电子化交易平台公选主体库（Ａ库）企业，且具有独立法人资格的

建筑工程施工总承包资质；

2、具有企业安全生产许可证。

3、在公选截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。

（二）拟派项目负责人（项目经理，下同）：

1、具有注册在响应人单位的建筑工程专业建造师执业资格；

2、具有安全生产考核合格证书（Ｂ证）。

三、公选文件的获取

3.1本项目公选文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。公选

文件100元/份，缴后不退。

3.2公选文件网上下载时间：自公选文件发布之日起至响应截止时间。

3.3潜在响应人登录汇联易招电子招投标平台江山模块，获取公选文件。系统业务

咨询请联系：杭州擎洲软件有限公司服务联系人：周建亮，联系电话：16605707796（办

公室：0570-8757622），服务QQ群：927317332。

3.4本工程公选文件在汇联易招电子招投标平台上发布(网址:

https://www.hlyzztb.com/)。

四、响应文件的递交

4.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）2022年8月30日9时00分

00秒（北京时间）前完成响应文件系统上传。

4.2逾期未上传或上传文件破损错误或格式不符的响应文件，公选人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次公选公告在衢州市公共资源交易信息网(http://ggzy.qz.gov.cn/)、汇联

易招电子招投标平台江山模块（网址：https://www.hlyzztb.com/）上发布。

六、联系方式

公选人：江山市塘源口乡前墩村股份经济合作社

联系人：邱先生

联系电话：0570-4996403

地址：江山市塘源口乡前墩村

代理机构名称：浙江中广盈德工程项目管理有限公司

联系人：余女士

联系电话：13757000267（540267）

地点：江山市虎山街道上状元里89号

2022年8月26日

第二章响应人须知表

第三章合同条款及格式

（从本公告附件（2）中下载）

第四章招标控制价

（从本公告附件（3）中下载）

第五章图纸

（从本公告附件（4）中下载）

第六章响应文件格式

（从本公告附件（5）中下载）