珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包项目招标文件.pdf

文件编号
投标资格
投标文件递交截止时间
投标有效期	90天
投标文件递交方法
投标保证金缴纳方式	资金现金
投标保证金金额	3,500,000元人民币
控制价（最高限价）
评标办法	定性评审
开标时间
开标地点
开标方式
资格审查方式
答疑澄清时间
是否延期
延期后开标时间
延期后开标地点
对文件澄清与修改的主要内容	分类编号：SG-DZ版本编号：2021-01珠海市工程建设项目施工招标文件标准文本珠海市住房和城乡建设局监制二〇二一年三月生效日期：2021-05-01第 1 页/共 534 页标准文本使用说明 3.“[ ]”及“ ___ ”为填写项，招标人采用相应内容的应当填写相应内容当中的“ [ ] ” 及“___”。 4.市住房和城乡建设局有权随时对标准文本的内容进行更新和调整，各招标人或招标代理机构组织招标工作前，务必下载最新版本，否则由此产生的一切后果由招标人承担。 5.招标人按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》及相关法律法规和标准文本编制招标文件，对招标文件合法合规性和公平公正性负责。 6.本标准文本适用于使用珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统进行交易的招标项目，标准文本中所称交易系统均指珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统。 1.标准文本由《专用条款》、《要素与规则》、《投标文件否决性条款摘要》、《通用条款》、《开标、资格审查、评标、定标工作细则》、《投标人应当遵守的投标文件格式》、《附件》共七个部分组成。由招标人或招标代理机构在“珠海市住房和城乡建设局官网http://zjj.zhuhai.gov.cn”或“珠海市公共资源交易中心网站http://ggzy.zhuhai.gov.cn/”下载。 2.“□”为选择项，招标人采用相应内容的以“■”或“ ”表示，不采用相应内容的仍然以√“□”表示。第 2 页/共 534 页珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包项目招标人（法人公章）：法定代表人(签名或签章)：法定代表人（签名或签章）：招标代理机构（法人公章）：2021 年 05 月 24 日招标文件第 3 页/共 534 页招标文件目录一、专用条款1.项目概况及招标内容2.招标方式和招标组织形式3.最高投标限价和工程量清单4.投标保证金5.投标资格6.投标人过多时的处理方式7.评标8.定标9.招标公告及投标邀请10.招标议程安排11.投标有效期限12.投标费用13.投标文件14.各类人员组成15.投标报价16.合同17.签订合同18.投标人数量不足处理方式19.废除中标20.附件列表21.需要在专项条款说明的其它事项二、要素与规则1.资格审查要素表2.经济标评标要素表3.技术标评标要素表4.业绩信誉要素表5.考察、质询、清标要素表6.部分推荐入围票决规则7.较低价排序法规则8.合理低价排序法一规则9.合理低价排序法二规则10.分级选取法规则11.价格竞争定标法规则12.直接票决定标法规则第 4 页/共 534 页13.集体议事法规则14.竞争性磋商法规则三、投标文件否决性条款摘要1.取消投标资格的情形2.拒绝投标的情形3.在开标阶段不予受理的情形4.围标串标的情形5.无效投标文件的情形四、通用条款1.总则2.项目概况及招标内容3.施工合同4.招标公告及投标邀请5.招标议程安排6.投标有效期限7.投标资格8.投标费用9.投标保证金10.投标报价11.投标文件12.投标人参加开标评标会议人员13.细微偏差修正14.资格审查委员会15.评标委员会16.定标委员会17.开标、资格审查、评标、定标结果18.签订合同19.废除中标五、开标、资格审查、评标、定标工作细则1.开标2.资格审查3.评标环节入围会4.评标5.定标六、投标人应当遵守的投标文件格式七、附件第 5 页/共 534 页附件一：施工合同附件二：珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包项目技术要求第 6 页/共 534 页一、专用条款1.项目概况及招标内容1.1 招标人名称: [ 珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司 ]通讯地址: [ 珠海市梅华东路338号 ]邮政编码: [ 519000 ]联系人: [ 罗俏军、刘慕丹、李锐 ]联系电话: [0756－2686121/2602049]传真:电子邮箱:网址:1.2 招标代理机构名称: [ 广东省建筑工程监理有限公司 ]通讯地址: [ 珠海市香洲区银桦路8号深圳发展银行大厦2406室 ]邮政编码: [ 519000 ]联系人: [ 廖利常、林孟华 ]联系电话: [ 13560691527、13924218396 ]传真: [ 0756-2221862 ]电子邮箱: [ 13560691527@139.com ]网址:1.3 项目名称 [ 珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包项目 ]1.4 项目地址斗门富山--珠海中信生态环保产业园1.5 项目类别建筑工程 / 公路工程 / 铁路工程 / 港口与航道工程 / 水利水电工程 / 电力工程 / 矿山工程 / 冶金工程 / 石油化工工程 / 市政公用工程 / 通信工程 / 机电工程 / 民航工程 /其他1.6 招标内容[一、珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程为新建500吨/天处理能力的厨余垃圾处理厂一座，项目占地17492.30平方米，主要建设内容包括预处理车间、坡道、均质罐、厌氧罐、出液罐、沼气净化装置、沼气柜、火炬、初雨事故池、一体化消防泵站、MBR系统、锅炉及沼气发电、除臭系统、自控系统、1#及2#门卫、1#及2#地衡以及厂区道路、围墙，绿化、给排水、暖通、电气（含高低压配电系统）、消防、安防、监控、水电安装、外电、地衡等满足新建厂全部生产及其它功能所需的建筑安装及设备采购，本项目概算总投资约3.155亿元。二、本次招标范围和内容包括建筑土建工程施工、安装工程施工、设备采购及设备安装、电气工程（含外电）施工及报装、项目的其他配套工程施工,综合竣工验收。具体范围和内容包括但不限于： 1.建构筑物土建工程施工及安装工程，预处理系统、厌氧（含脱水）系统、沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统、沼气发电系统、污水处理系统、除臭系统、自控系统等设备的采购及安装施工，设备单机调试、联动调试、试运行指导、配合竣工验收及环保验收；中标人临时建筑安装工程施工、施工临时用水用电报装及施工，以及负责本项目配套工程施工； 3.配合工程报建，完成竣工图编制，配合招标人完成规划验收、环保验收、水保验收、消防验收等其他专项验收事项； 4.负责本项目永久用水、用电、通讯网络、消防、防雷等配套设施施工，协助办理相应报装报批手续。本招标文件七个主工艺设备系统指预处理系统、厌氧（含脱水）系统、沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统、沼气发电系统、污水处理系统、除臭系统、自控系统]。1.7 预算金额[ 人民币：195,647,674.34元（含暂列金额9,316,555.92元） ]。本项目预算金额送审价[ ]元。招标人承诺在投标截止时间15日前公布审定预算金额，按调整后的预算金额进行招标。其它事项 [ ]第 7 页/共 534 页1.8 使用财政性资金全部使用财政性资金，本项目使用了[ ]级财政性资金。部分使用财政性资金，本项目使用了[ ]级财政性资金，占总投资的[ ]%。未使用财政性资金。其它事项 [ ]1.9 资金到位情况全部到位50%以上到位启动资金到位1.10 勘察单位 [ 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 ]1.11 设计单位 [ 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 ]1.12 监理单位 [ 广东建浩工程项目管理有限公司 ]1.13预算和最高投标限价编制单位[ 广东明正项目管理限公司 ]1.14可以提供查阅的相关资料项目建议书。可行性研究报告及批复。规划勘察要求。地形图。建设用地红（蓝）线图。项目位置示意图。地质资料。水文资料勘察文件。设计文件。其他文件 [ ]。其它事项 [ 本项目招标文件、技术要求、工程量清单、施工图、勘察文件、招标相关资料均上传至电子系统平台，投标人可自行下载 ]。1.15可以提供的施工现场条件施工用水 □已通/■未通，距离施工现场约[ 500]米。施工用电 220V/380V，已通/未通，距离施工现场约[ ]米。施工道路 ■已通/□未通，距离施工现场约[ 0 ]米。施工场地 ■已平整/□未平整，可供堆放材料及搭设临时设施场地[ ]平方米。剩余土方、建筑垃圾堆放地点距离施工现场约[ ]米。其它事项 [ 1.珠海中信生态环保产业园污泥处置中心一期工程场地真空预压软基处理工程施工单位已建施工用电箱变，造价为45万元。本次招标的中标单位施工临电如需使用该箱变，需分摊临电箱变的费用 22.5 万元（此22.5万由中标单位支付给污泥处置中心一期工程软基处理施工单位），如不使用该箱变，中标人施工临电按1.15条第2点执行，请投标单位在投标报价时综合考虑。 2.施工用水、用电安装、报装费用由中标单位自行负责，费用在投标降幅时自行考虑。 3.搭建临时设施场地、项目驻地建设由中标人自行解决、建筑垃圾运输及弃置地点由中标人自行解决，建筑垃圾弃置地点需符合珠海市城市管理部门的规定，中标人需将书面方案报监理和招标人同意和备案 ]。1.16 标段划分情况本项目共分[ ]标段，投标单位可以/必须同时投标多个标段，但最多只能中一个标段，各标段拟派项目负责人可以为同一人。各标段定标顺序为[ ]。投了多个标段的投标单位，如果已中一个标段的，不再参与其它标段定标。每一个标段定标完成后，如有其余标段剩余合格投标人不足3个的，按本章第18.1项规定执行。本项目共分[ ]标段，投标单位可以/必须同时投标多个标段，可以同时中多个标段，但每标段拟派项目负责人必须为不同的项目负责人。每一个标段定标完成后，如有其余标段剩余合格投标人不足3个的，按本章第18.1项规定执行。其它事项 [ 本项目不划分标段 ]。第 8 页/共 534 页1.17 招标次数本项目为第[ 1 ]次招标。2.招标方式和招标组织形式2.1 招标方式公开招标。邀请招标。2.2 招标组织形式委托招标。自行招标。3.最高投标限价和工程量清单3.1 最高投标限价[ 180,931,088.82 ]元。暂定[ ]元。招标人承诺在投标截止时间15日前公布审定的最高投标限价。其它事项 [ 投标人投标报价不得超过最高限价，否则为无效投标报价 ]。3.2 招标工程量清单详见招标文件附件;《工程量清单》。招标人承诺在投标截止时间15日前公布工程量清单。其它事项 [ ]。4.投标保证金4.1 投标保证金金额[ 3,500,000.00 ]元。无需投标保证金。4.2投标保证金提交方式提交方式 ■现金/■纸质保函、保单■电子保函、保单/□其它方式[ ]。保函、保单类型 ■保函、保单类型：■银行保函/■担保公司保函/■投标保证保险保险单/□其它方式[ ]。其它事项 [ 1.投标保证金提供方式的相关规定，具体详见招标文件四、通用条款9.4条；2.银行保函（采用招标文件第六章规定格式，非必须由投标人基本账户开户银行所在网点或其上一级银行机构出具]。5.投标资格第 9 页/共 534 页5.1 投标人资格条件内地投标人必须具备：投标人具有建设行政主管部门颁发的[ 市政公用工程]施工总承包[ 贰 ]级或以上资质。拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 市政公用工程 ]专业[ 壹 ]级注册建造师资格，且须为高级工程师。拟派施工项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建工程的施工项目负责人、或同时以施工项目负责人身份参加其他投标。投标人业绩资格要求 [ ]。不接受联合体投标人。允许联合体投标人。联合体成员不能多于[ ]家。联合体主办方应为具有[ ]资质的一方。省外企业已在广东建设信息网（http://www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。具有有效的安全生产许可证。具有独立的法人资格和独立的资质。其它事项 [ ]。港澳投标人必须具备：投标人具有珠海市横琴新区管理委员会建设环保局颁发的香港/澳门建筑及相关工程咨询企业备案认可书，备案业务范围为[ ]拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ ]专业[ ]级或以上注册建造师资格；拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。根据粤建市函〔2011〕218号文规定，在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。拟派项目负责人具有珠海市横琴新区管理委员会建设环保局颁发的港澳建筑及相关工程专业人士执业资格备案认可书，备案业务范围为注册建造师（香港企业适用）；拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。拟派项目负责人具有相应业绩（澳门企业适用）。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。投标人业绩资格要求： [ ]。项目负责人业绩资格要求 [ ]。不接受联合体投标人。允许联合体投标人。联合体成员不能多于[ ]家。联合体主办方应为具有[ ]资质的一方。其它事项： [ ]。5.2 拒绝投标情形除招标文件第三章第2项规定外，招标人拒绝存在以下情形的投标人或法定代表人（港澳企业决策被授权人）或拟派项目管理人员参与投标：企业信用等级为珠海市建设行政主管部门公布的施工类别最低等级的；自招标公告发布之日起前三年内在珠海市有放弃中标、拒不签订合同、应当提供而拒不提供履约担保情形的；自招标公告发布之日起前三年内被招标人在诚信信息评价系统中履约评价为不合格的；违反建设工程质量、安全生产管理规定或涉嫌行贿、串通投标或者在投标过程中弄虚作假，正在接受相关部门立案调查的；自招标公告发布之日起前一年内因拖欠工人工资造成不良社会影响，被本市相关部门通报的；其它事项 [ ]5.3 资格审查方式资格后审。由资格审查委员会在开标后评标前对投标人进行资格审查。资格审查要素详见招标文件第二章《资格审查要素表》。其它事项 [ ]6.投标人过多时的处理方式6.1入围评标环节投标人数量资格审查合格的投标人超过二十名时，招标人采取本章第6.2至6.4项规定方式选取[ 10 ] 名（10至20名）投标人入围评标环节。其它事项 [ ]。6.2 部分推荐入围资格审查委员会通过票决方式直接推荐[ 3 ]名（不大于5名且不大于入围评标环节投标人数量的30%）。票决规则详见招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》。本项目不采用部分推荐入围方式。其它事项 [ ]。第 10 页/共 534 页6.3 价格竞争方式较低价排序法：修整参数T值为[ ]%（0至20%），详见招标文件第二章《较低价排序法规则》。合理低价排序法一：修整参数T值为[ ]%（0至20%），基准价下浮率为P值[ ]%（1%至5%），排序方式为两侧排序/向上排序/向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法一规则》。合理低价排序法二：修整参数T值为[ 10 ]%（0至20%），排序方式为 □两侧排序/■向上排序/□向下排序，详见招标文件第二章《合理低价排序法二规则》。入围基准价组成及计算方式： [ ]。其它事项 [ ]。6.4信用评价等级应用方式不使用投标人信用评价等级。直接按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人价格竞争排序按照排名由前至后选择入围评标环节投标人。投标人信用评价等级公布平台为：珠海市建筑业企业信用评价发布平台。[ ]平台信用评价等级应用方式为：分级选取法。分级入围次数为[ ]（等于接受投标的信用等级数量），各级入围投标人数量为第一轮[ ]名，第二轮[ ]名，第三轮[ ]名，第四轮[ ]名（各轮入围投标人数量之和为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围人数，各轮入围名额应相对平均）。详见招标文件第二章《分级选取法规则》其它事项 [ ]。7.评标7.1 评标内容经济标。技术标。其它事项 [ ]。8.定标8.1 定标方法价格竞争定标法（较低价法）：修整参数T值为[ ]%（0至20%），详见招标文件第二章《价格竞争定标法规则》。价格竞争定标法（第N低价法）：修N为[ ]（不大于3），详见招标文件第二章《价格竞争定标法规则》。价格竞争定标法（合理低价法）：详见招标文件第二章《价格竞争定标法规则》。直接票决定标法，详见招标文件第二章《直接票决定标法规则》。票决规则为 □一次票决法/■逐轮淘汰法/□其它[ ]。集体议事法，详见招标文件第二章《集体议事法规则》。竞争性磋商法，详见招标文件第二章《竞争性磋商法规则》。候选投标人数量为[ ]名（不少于3名）。磋商内容为投标报价/技术方案/其它[ ]，第一轮票决规则为一次票决法，第二轮票决规则为逐轮淘汰法。其它事项 [ ]。8.2考察、质询、清标定标前招标人不组织考察、质询、清标。评标后定标前招标人将所有对入围定标环节的投标人进行考察/质询/清标（可多选），内容为见招标文件第二章《考察、质询、清标要素表》，具体时间由招标人另行通知。其它事项 [ ]。9.招标公告及投标邀请9.1 招标公告在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布。在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）发布。在[ ]发布。其它事项 [ 如有修改或补充，以珠海市公共资源交易中心网站发布公告为准。]10.招标议程安排第 11 页/共 534 页10.1 招标议程安排请投标人自行登录珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）查询。其它事项 [ ]。11.投标有效期限11.1 投标有效期限投标截止之后 □30天/□60天/■90天/□[ ]天。其它事项 [ ]。12.投标费用12.1 招标代理服务费用[ ]元。□由招标人支付给招标代理机构/■由中标人支付给招标代理机构，费用在投标报价中综合考虑。其它事项 [ 招标代理服务费参考《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定，按标准收费的80%计收，且本次项目招标代理服务费不超过4万元。由中标人领取中标通知书前一次性支付给招标代理公司，费用由投标人在投标报价中综合考虑 ]。12.2 其他费用[ ]元。由招标人支付给招标代理机构/由中标人支付给招标代理机构，费用在投标报价中综合考虑。其它事项 [ ]。13.投标文件13.1 投标文件组成投标报价。（直接在交易系统中填写并加密）。投标保函/保单，正本一份，单独密封在一个包装内（仅以适用纸质保函/保单方式提交投标保证金的投标人）。资格函件。经济标书。技术标书。业绩信誉标书。其它事项 [ 1.除以纸质保函方式提交投标保证金的投标人的投标保函和保单为纸质文件外，其它投标文件均为电子文档。2、中标人在中标后须按招标人要求打印其投标文件，相应的份数按招标人要求执行，领取中标通知书时，一同递交至招标代理机构处。]。13.2 格式要求详见招标文件《投标人应当遵守的投标文件格式》。其它事项 [ 投标文件资格函件、技术标书、业绩信誉标书均需在封面加盖投标人电子公章和法定代表人电子签章 ]。13.3 投标报价按照招标文件要求在交易系统中填报投标报价，投标报价总价金额或费率必须与经济标书中的投标报价总价金额或费率一致。13.4 资格函件内容按照招标文件第六章格式要求和第二章《资格审查要素表》内容编制。其它事项 [ ]。13.5 技术标书内容按照招标文件第六章格式要求和第二章《技术标评审要素表》内容编制。其它事项 [ 建议技术标书除去封面封底之外的页码数不超过200页，此页码数的规定不作为无效投标文件的情形 ]。13.6 经济标书内容按照招标文件第六章格式要求和第二章《经济标评审要素表》内容编制。其它事项 [ ]。13.7 业绩信誉标书内容按照招标文件第六章格式要求和第二章《业绩信誉要素表》内容编制。业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求，获奖情况不限定奖项。评标过程不作评审，进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。不作业绩信誉标书要求。其它事项 [ 1.投标人按照招标文件第二章《业绩信誉要素表》填写《业绩信誉情况列表》并按顺序在投标文件中提供相应的证明材料扫描件。该项不作为无效投标文件的情形。2.业绩信誉要素表中的近5年是指自招标公告发出之日起前5年 ]。第 12 页/共 534 页14.各类人员组成14.1 招标人工作人员招标人工作人员由[ 2 ]名成员组成，其中招标人委派[ 0 ]名，招标代理机构委派[ 2 ]名。其它事项 [ ]。14.2 招标人监督小组招标人监督小组由[ 2 ]名（不少于2名）成员组成。其它事项 [ ]。14.3 资格审查委员会资格审查委员会由[ 5 ]名（一般项目为三人以上单数，采用部分推荐入围方式的项目为五人以上单数）成员组成，其中招标人委派[ 5 ]名，招标代理机构委派[ 0 ]名（一般项目不得超过总人数的三分之一，采用部分推荐入围方式的项目招标代理机构不得委派资格审查委员会成员）。其它事项 [ ]。14.4 评标委员会评标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。其它事项 [ 评标委员会成员在广东省综合评标专家库系统内随机抽取 ]。14.5 定标委员会定标委员会由[ 5 ]名（五人以上单数）成员组成。本项目由招标人按照招标文件规定组建定标委员会定标/本项目不组建定标委员会，授权评标委员会按照招标文件规定定标（适用价格竞争定标法）。其它事项 [ ]。15.投标报价15.1 投标报价方式■工程量清单报价/□其它方式[ ]。其它事项 [ 1.单价合同，七个主工艺设备系统的设备及安装费除外。 2.七个主工艺设备系统的设备及安装费用为总价合同，投标人均按工程量清单明细和设备技术要求进行报价。投标报价文件每个系统的投标总价即为该主工艺设备系统的设备及安装费用合同总价（自控系统中的暂估价除外） ]。15.2 成本参考线使用[ ]部门公布的成本参考线。投标总价成本参考线为[ ]元。详见招标文件附件—《成本参考线》。不设成本参考线。其它事项 [ ]。15.3 项目措施费完成招标工程量清单项目所需的所有措施费用，投标人应当根据招标项目具体情况，以“项”列清单报价。由于设计变更或地质条件发生变化产生的其他措施项目费，按照[ ]结算。其它事项 [ 1.措施项目费投标人按工程量清单逐项填报，不得增减项，每项单价投标人自主填报，投标人漏填单价的招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付； 2.因设计变更（含洽商）引起的措施费增减，根据本招标文件第16.14条、16.15条约定调整 ]。15.4 暂列金额按照[ 9,316,555.92 ]元报价，按照实际发生额结算。其它事项 [ 投标人在投标报价时必须按照报价清单规定的金额填报，不得多报、少报或不填报，避免因电子辅助评标系统评审不通过，导致经济标评审不合格 ]。15.5 暂估价按照[ 528,000.00 ]元报价,按照实际发生额结算。暂估价使用范围 [ 大门暂估价为159,500.00元。2.自控系统中的暂估价为368,500.00元。投标人在投标报价时必须按照报价清单规定的金额填报，不得多报、少报或不填报，避免因电子辅助评标系统评审不通过，导致经济标评审不合格 ]。暂估价部分发包方式：由中标人发包/由招标人发包/其它方式[ ]。暂估价部分预算金额按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》规定的属于应当招标范围的，应当通过招标进行发包。15.6绿色施工安全防护措施费落实绿色施工安全防护措施所需的所有费用，绿色施工安全防护措施费按照[ 2,247,941.87 ]元报价，不得竞争。其它事项 [ 绿色施工安全防护措施费 2,247,941.87元，绿色施工安全防护措施具体详见招标人提供的预算，投标人清单报价时应按预算中的绿色施工安全防护措施费金额进行报价，避免因电子辅助评标系统评审不通过，导致经济标评审不合格 ]第 13 页/共 534 页15.7 计算误差风险投标人认为招标工程量清单存在计算错误的应当在投标截止之前至少提前[ ]天或在招标人和所有投标人共同认可的时间之内以书面方式向招标人提出。否则，一旦中标，招标工程量清单误差单项/累计在+[ ]%或-[ ]%之内的不予调整。其它事项 [ ]。16.合同16.1 合同文本使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理局监制的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。使用广东省建设厅监制的《广东省建设工程施工合同》（示范文本）。使用招标文件所附的合同文本。其它事项 [ ]。16.2 承包方式施工总承包其它事项 [ 1.中标人承包内容包括：本项目施工合同、施工图纸、工程量清单、预算编制说明、招标文件规定、设备技术要求、政府部门及招标人要求的增减变更等内容。 2.中标人按投标报价承接和完成本项目设备采购和施工的全部总承包内容。 3.单系统的设备单机调试和联动调试、试运行技术培训指导、配合竣工验收及环保验收，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。 4.所有工艺及设备性能验收考核通过前的费用由中标人负责，性能验收考核通过后的费用由招标人负责。 5.本项目不接受不平衡报价 ]。16.3 分包规定中标人应当自行完成应当由中标人完成的合同的所有内容，不得转包或违法分包。中标人应当自行完成应当由中标人完成的合同的主要内容，次要内容若需分包应当符合分包条件，征得招标人同意，按照规定办理分包手续。分包条件 [ 外电及高压部分、消防、钢结构施工等需分包的部分，必须分包给符合资格要求的施工单位，且需书面报监理及招标人审查同意后方可分包 ]。其它事项 [ 工程分包不能免除中标人的合同义务和法律责任，中标人和分包企业就分包工程对招标人承担连带责任 ]。16.4 项目管理机构要求项目主要管理人员专业及人数要求 [ 参照珠规建建〔2010〕48号《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员 ]。中标人若需变更项目主要管理人员应当符合下列变更条件，征得招标人同意，按照规定办理变更手续。变更条件 [ 需报招标人及监理书面同意 ]。其它事项 [ 1.在投标文件的资格函件中须提供招标文件资格条件要求的项目负责人注册证书扫描件。投标人还应在投标文件的业绩信誉标书中提供拟派的管理机构人员表，并提供表中人员职称、注册证书等扫描件，拟派管理机构人员表的格式由投标人自行拟定。2.管理机构人员必须按照招标文件中所要求的人员进行配置。合同履约期间，中标人如须变更已配置人员，须符合变更条件要求和办理相应变更手续 ]。16.5 主要机械设备要求[（说明机械设备名称、技术指标、数量）]。其它事项 [ 投标人根据项目实际需求配备相应机械设备，因机械设备不到位引起工期延误由投标人自行承担相关法律、经济赔偿等责任 ]。16.6 工期要求承包合同签订生效之后[ ]天。措施：实际工期比合同工期每提前[ ]天招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致工期拖延每拖延[ ]天中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。其它事项 [ 工程总工期以招标人及监理批准的开工报告签发之日起为准，总工期为480个日历天。1.中标通知书签发后30个日历天内提交预处理、沼气发电系统的设备集成方案，中标通知书签发后50个日历天内提交其余五个主工艺系统的设备集成方案。方案包含系统集成供货商的确定、设备集成清单（含设备规格、品牌厂家、材质、性能参数、质保期内的备品备件等）。 2.开工报告签发之日起90个日历天内完成基础施工：5个日历天内完成2号门卫及环网室管桩，30个日历天内完成预处理车间管桩,60个日历天内完成预处理车间基础。 3.开工报告签发之日起180个日历天内完成主体框架结构施工：2号门卫及环网室桩基检测完成后30个日历天内完成主体框架结构；140个日历天内完成预处理车间主体结构。 4.开工报告签发之日起300个日历天内具备进料试运行条件；沼气发电系统的设备集成方案批准10个月完成安装调试。 5.开工报告签发之日起480个日历天内完成竣工验收 ]。第 14 页/共 534 页16.7工程质量要求及目标要求：合格。标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。目标：争创[ ]优良样板工程。措施：达到质量目标招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致质量事故中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。其它事项 [ 满足设计及施工规范、标准的要求，施工合同的规定和要求 ]。16.8安全生产文明施工要求及目标要求：合格。标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。目标：争创[ ]安全生产文明施工样板工地。措施：达到安全生产文明施工目标招标人按照[ ]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致安全生产事故中标人按照[ ]标准予以招标人赔偿。其它事项 [ 如果投标人不按照政府部门、招标人要求设置围档及配置其他安全文明施工措施，招标人有权委托其它单位进行整改，所支出的费用在中标人当期进度款中扣出。如实施过程中政府或相关主管部门有允许调整安全文明施工措施费的规定，则从其规定 ]。16.9材料设备性能及使用要求主要材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。主要材料及设备必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。主要材料及设备必须经建设单位、设计单位、监理单位共同确认之后方可使用。辅助材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。其它事项 [ 1.中标人采购的设备材料必须符合设计文件、合同、国家相应标准规范要求及招标文件附件二珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包项目技术要求，按招标人材料设备技术要求及推荐品牌和厂家（同等或更优质的品牌生产厂家）采购材料设备前，应先报招标人审批。 2.中标人采购的七个主工艺设备系统设备时，各个系统必须由同一家供应商或制造商整体集成供应，不允许拆分采购,相关技术服务应由对应供货商或制造商负责 ]。16.10设计以及主要材料及设备变更招标人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，中标人必须予以执行。由于设计、主要材料及设备变更导致中标人实际损失的，中标人有权要求招标人按照变更造成的实际损失为限予以赔偿。其它事项 [ ]。第 15 页/共 534 页16.11 承包风险由于政策调整导致项目终止，招标人将按照中标人实际已完成的部分支付费用，由于项目终止导致中标人实际损失的，中标人有权要求招标人按照项目终止造成的实际损失为限予以赔偿。由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，招标人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用，由于工程规模缩减导致中标人实际损失的，中标人有权要求招标人按照工程规模缩减造成的实际损失为限予以赔偿。由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，招标人承担实际损失的[ 0 ]%，中标人承担实际损失的[ 100 ]%。由于勘查单位、设计单位、监理单位等第三人原因造成工程质量、安全生产事故超过索赔限额导致的实际损失，招标人承担的实际损失的[ ]%，中标人承担实际损失的[ ]%。■由于市场价格波动导致造价变化，■材料价格上涨[ 5 ] %或材料价格下降[ 5 ]% （含本数）之内的部分，招标人结算不予调整。□机械使用费上涨[ ] %或机械使用费下降[ ]%之内的部分，招标人将不予调整。其它事项 [ 1.预算清单漏项、变更，中标人必须服从招标人安排完成施工任务，如果拒不施工，则招标人按中标合同价的2%处以违约金。 2.本招标文件“16.14造价调整条件及范围”所包含的风险。 3.由于政策调整或政府原因导致工程规模缩减，招标人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用，由于工程规模缩减如果导致中标人实际损失的，中标人承诺放弃追究招标人任何费用补偿或赔偿。潜在投标人应充分考虑此风险因素，如参与本项目投标视为完全知悉并响应该条款设置。此部分按照建筑服务提供合规发票。 4.设备采购： 1）中标人投标报价包括（但不限于）所有设备价、各种安装配件价、备品备件及专用工具价、运至合同指定地点的运输费、装卸费（含现场二次倒运费）、仓储保管费、保险费、技术培训费（包括技术资料、图纸的提供）、现场调试费、验收费、清洁费、质保期内维修费、各种税费，监造费（不少于3天×4人次参与现场监造的全部费用）以及完成规定的各种检测试验费等所有费用。所投设备必须满足招标文件技术要求和图纸要求，否则投标人中标后须在不提高报价的基础上完全接受招标人要求，免费补齐。由于设计的疏忽或投标人的漏报，但对设备的安全运行必不可少，招标人认为该类设备已包含在成套系统内，由投标人在投标总价中综合考虑，招标人不再增加相关费用。中标人负责卸货到招标人指定工地地面费用包含在本次投标报价中。 2）投标人在投标前必须认真阅读招标文件中各项附件，投标时认真核对各项技术参数，对于不明确之处，可提请招标人进行答疑。如果中标人所提供货物与其投标文件所承诺不一致，则招标人可作退货处理，并按对应设备合同金额的20%要求中标人支付违约金。 3）本项目中标人所投设备价格均包含按照销售货物税目的增值税，本项目中标人所投设备价格为仅受国家政策规定税率变动影响，其他因素如市场变化不对设备单价造成影响。合同签订后，发票开具前遇国家政策规定税率调整，那么合同内设备原单价将按调整后的新税率进行换算，换算后的价格为设备新单价。换算公式如下：设备新单价=设备原单价-原可抵扣进项税额+新可抵扣进项税额。 4）中标人采购的设备如果不满足设备技术要求，合同和施工图纸要求，则招标人有权要求中标人更换，退还的全部费用由中标人承担，并按对应设备合同金额的20%要求中标人支付违约金。本项目七个主工艺设备性能验收时无法满足技术要求的处理能力及处理效果等，性能违约赔偿按照招标文件附件二要求执行，投标人须综合考虑此类风险。 5）七个主工艺设备系统为性能包干工程，针对每个主工艺设备系统，技术要求只列出珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购招标范围的主要关键设备及材料，并非主工艺设备系统需用的全部设备及材料，中标人为实现性能，集成优化采购所需增加的设备及材料已包含在投标报价内，招标人不再为此增加费用 ]。16.12 支付担保担保金额：[ ]元/中标价格的[ ]%。担保方式：银行保函现金（采用银行转账方式）其它[ ]其它事项 [ 招标人不提供支付担保 ]。16.13 履约担保担保金额：中标价格的[ 10 ]%(不大于10%)担保方式银行保函现金（采用银行转账方式）其它[ 或经招标人认可的珠海市国有控股金融担保机构出具的不可撤销保函 ]。其它事项 [ 1、提交时限：中标人在合同签订前将履约担保提交给招标人。 2、采用银行保函方式的中标人须提供银行出具的满足招标人规定的不可撤销履约保函。 3、退还时限：项目竣工验收后，且中标人不存在违约的情形下，招标人在30个日历天内退还保函原件或现金（无息、采用银行转账方式）。 4、未达到退还履约保函条件但履约保函过期的，中标人须全额办理保函延期手续，否则招标人有权拒绝支付中标人进度款，非因中标人原因导致工期延期，原保函到期后，经中标人申请招标人书面同意后，可不再办理履约保函延期手续 ]。第 16 页/共 534 页16.14造价调整条件及范围招标工程量清单误差单项/累计超过+[ ]%（不含本数）或-[ ]%（不含本数）的，调整超过的部分。由于设计、主要材料及设备变更造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化。由于工程商洽造成工程量增加或减少、价格升高或降低导致的造价变化。■由于市场价格波动导致造价变化，■材料价格上涨[ 5 ] %或材料价格下降[ 5 ]% ，调整超过的部分。□机械使用费上涨[ ] %或机械使用费下降[ ]%调整超过的部分。人工单价发生涨落的，参照合同履行期与基准日期珠海市造价管理机构发布的人工参考价对比的价差调整人工单价。其他事项 [ 1.工程承包合同及招标文件约定由中标人承担的风险因素范围之内不予调整。 2.建筑安装施工造价调整条件及范围：（1）经招标人、监理单位、设计以及造价咨询确认（含备案、审批）的设计变更（含洽商、签证）。（2）由于政策调整或其他原因导致工程项目中止、规模缩减，招标人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用,其他费用一律不予支付。即：如工程项目中止、规模缩减，结算时按照实际完成的工程量，结合承包人投标综合单价计算实际完成工程的结算价。（3）搅拌桩根据现场试配水泥用量调整造价。（4）材料调差。（5）项目特征不符。（6）中标人的不平衡报价。（7）符合造价调整要求的政府相关文件。 3.七个主工艺设备系统（自控系统中的暂估价除外）设备采购及安装的工程量清单投标报价为单个系统总价包干，结算时不予调整，因招标人提出的系统设备变更除外（其中自控系统中的暂估价368,500.00元统一填报，按实际工程量结合中标降幅结算）。 4.七个主工艺设备系统设备采购及安装其单个系统的总价也不接受投标人的不平衡报价 ]。16.15 造价调整方式招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。招标工程量清单中已有的项目按照财政部门审定预算中的综合单价乘以相对预算降幅（相对预算降幅=（预算价-中标价格）/（预算价-不可竞争费用）X100%）计算。招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，中标人投标报价中无类似单价的按照最高投标限价编制原则及中标降幅（中标降幅=（最高投标限价-中标价格）/（最高投标限价-不可竞争费用）X100%）计算。招标工程量清单中没有的项目，财政部门审定预算中有类似单价的参照类似单价乘以相对预算降幅计算，无类似单价的按照最高投标限价编制原则及及中标降幅计算。本工程以政府相关部门审核或审计结果作为竣工结算依据。其它事项 [ 1.本项目不接受不平衡报价，招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。如果中标人投标综合单价高于招标人预算对应分部分项的综合单价，则相应的合同单价调整为招标人预算对应的分部分项综合单价乘以（1-中标下浮率）；招标工程量清单中没有的项目，中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，中标人投标报价中无类似单价的按照经招标人审核部门审核后预算编制原则计算并乘以（1-中标下浮率）。中标下浮率=（预算价-中标价格）/（预算价-暂列金额-暂估价）X100%）计算。 2.七个主工艺设备系统不接受不平衡报价，投标人每个系统的设备和安装投标总价超过预算相对应的该系统的总价，则该系统的合同总价调整为招标人预算对应总价乘以（1-中标下浮率）。 3.所有造价调整（含设计变更、洽商及签证）的计价应在本工程预算审核完成后进行，在此之前，不予调整； 4.人工费调整：人工单价发生涨落的，参照合同工期（包括经招标人同意可以延长的工期）内珠海市工程造价信息各期的平均价与预算编制时采用的珠海市造价管理机构发布的人工参考价对比的价差调整人工单价，人工费计算时，动态人工费调整系数按珠海市工程造价信息价约定执行。 5.预算编制时的主要材料价格按编制时相对应的《珠海工程造价信息》计入，造价信息未列的材料,在预算编制时由造价咨询单位自主询价比价后报招标人确定；设计变更中出现预算及《珠海工程造价信息》中没有的施工材料及设备价格需要定价时，由招标人、中标人、监理单位、造价咨询单位四方共同书面确认。招标人确认设计变更后十个日历天内造价咨询单位提交造价变更，中标人必须十个日历天内书面确认，否则以监理单位、招标人确认的为准。 6.材料调差：施工开工（以招标人和监理签发的书面开工报告日期为准）后，如遇水泥、管材、钢材（钢筋、钢管、钢板等）、商品混凝土、砂、石、管桩有价格波动时，以各单体建构筑物（含道路、管道等）施工开工后3个月内的珠海市工程造价信息各期的平均价与预算编制材料价相比，其波动范围不超过±5％时，差价不予调整；当波动范围超过±5％时，结算时仅调整超出±5％以外部分的材料价差（预算材料价与施工开工后3个月内各期的平均价的差价）；材料的计量按实际完成的单体建构筑物（含道路、管道等）的工程抽料计算。中标人在项目开工前报送的施工组织设计中须明确各单体建构筑物的开工、完工时间，且各单体建构筑物（含道路、管道等）须编制单独的施工方案报监理、招标人审批，如在实施过程中确需调整开工时间，以招标人和监理签发的各单体书面开工报告日期为准。 7.措施费的调整：按系数计算的措施费或因变更的项目对应的措施费变化，±10%以内不进行调整，±10%以上（不含10%）按实际完成工程量进行调整。该部分仍需乘以中标下浮率计价。绿色施工安全防护措施费由于政策调整或政府原因导致工程规模缩减，招标人结算时将按照缩减之后的实际工程规模计算和支付此费用。 8.工程量计算规则：适用于本工程的工程量、材料、人工计算规则是预算编制期的工程量清单计价规范、广东省对应专业的计价依据和办法及珠海市相关规定中所规定的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。 9.大门暂估价159,500.00元、自控系统中的暂估价368,500.00元均统一填报，按实际工程量结合中标降幅结算 ]。第 17 页/共 534 页16.16 合同价款支付预付款 [ 双方签署合同后，招标人收到中标人提交的主工艺设备系统设备集成方案（方案包含系统集成供货商的确定、设备集成清单（含设备规格、品牌厂家、材质、性能参数、质保期内的备品备件等））、相应设备系统的预付款保函和预付款申请，经招标人审批后支付至相应主工艺设备系统合同价的30% ]。进度款 1.建安工程费：按照施工进度每月支付一次进度款。中标人在每月二十日上报工程进度，经监理工程师、造价咨询单位、招标人代表审核；核实无误后，中标人开具符合招标人要求的合法有效完税建筑服务增值税专用发票，招标人收到发票并确认无误后按支付程序支付完成合格工程量的80%进度款，进度款累计最多付至建安工程费合同价的80%（扣除中标人的违约金）； 2.设备采购及安装费：设备到场后经监理、招标人验收合格后，中标人开具符合招标人要求的全额合法有效完税销售货物增值税专用发票，支付至设备采购款的70%；设备安装（含单机调试）完成并按经招标人批准的性能测试方案进行性能测试，测试指标达标视为性能验收通过，中标人开具符合招标人要求的相应金额的合法有效完税设备安装增值税专用发票，支付至设备采购及安装费的80%（扣除中标人的违约金）。 3.如施工过程中发生设计变更及工程洽商，中标人必须于当月办理变更及洽商报审手续并填报当月设计变更（含洽商）汇总表，否则招标人有权暂停支付当月进度款（非因中标人原因不能及时办理报审手续除外，但必须经招标人现场代表书面确认）。经招标人确认的设计变更或洽商，对应调整的费用与进度款同期按比例列支。 4.工程竣工结算前，如果出现因中标人原因导致的恶意欠薪事件或拖欠分包商工程款项事件，每发生一次，在结算款中扣除中标人违约金100,000元，并报建设主管部门要求其一年内不得参加招标人组织的投标。 5.中标人申请每期进度款时，必须提供经监理、招标人现场代表确认的工地考勤记录表，如有违约事项，同期进度款扣除违约金。结算款 1.建安工程费：中标人应当在竣工验收合格后60个日历天内向招标人提交完整的结算资料、竣工资料五套、固定资产清单五套，竣工验收合格后90个日历天内配合招标人办理相关资产移交工作后，竣工结算经招标人结算审核部门审核后，工程款支付建安费至审定结算价的97％。工程竣工验收合格后60个日历天内，中标人必须向招标人报送完整结算资料五套。如因中标人原因每延期一天，中标人需向招标人支付违约金5000元/天；当中标人延期提交超出60个日历天，招标人有权委托造价咨询单位编制竣工结算送审，结算编制费用由中标人承担。竣工验收合格后中标人必须配合招标人办理相关资产移交工作，如提供资产清单、资产清点，因中标人拒不配合，竣工验收合格后90个日历天未完成资产移交的，招标人按审核的结算价的2%要求中标人支付违约金，招标人在按支付程序支付中标人建安费97%的审定结算款时予以扣减。 2.设备采购及安装费：单个系统设备性能验收通过后，具备试运行条件，试运行期为6个月，起始时间以招标人书面通知为准。单个系统试运行期评价通过后，中标人开具符合招标人要求的全额合法有效完税设备安装增值税专用发票，招标人支付至该系统设备采购及安装费结算价的97%。保修金 [ 1.招标人审定的工程结算价的3%，缺陷责任期（工程竣工验收后二年）满后，且无其它遗留问题后分别支付（无息）建安工程和设备保修金。 2.工程的保修期限按《建筑工程质量管理条例》执行。缺陷责任期内，中标人接到维修通知一周内不进场维修的，招标人有权另行委托维修，费用由中标人承担，在保修金内支付；设备质保期为2年，自项目系统性能考核通过之日起计算，有缺陷的设备至修复合格之日起计算。在产品质保期内的设备质量问题由中标人负责修理或更换。中标人保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。如中标人未在规定时间内派员解决设备问题，或未能提供替换设备，招标人有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由中标人承担，且不免除中标人对设备及系统的缺陷责任。自试运行评价通过30日历天内，中标人必须免费提供两年（24个月）质保期内的备品备件]。其它事项 [ 1.工资支付专户资金：建安工程费、设备安装费的19%；按照《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》的要求，签订三方协议缴存；招标人按以下方式将本工程工资支付专户资金划入中标人的工资支付专用账户：中标人每次按建安工程费、设备安装费进度款的19%存入中标人工人工资支付专户账户，累计支付达上述金额的，招标人支付进度款时无须再向工人工资支付专户账户支付，中标人按划入金额向招标人提供建安发票，作为工程款收入（如果珠海市住房和城乡规划建设局报建窗口要求的缴存比例有变化，按要求调整办理）。 2.土建进度款、设备安装费每次付款前中标人应提供相应金额且符合招标人要求的合法有效完税增值税专用发票，结算款支付至结算审定价97%前需提供全额合规发票。中标人为珠海市外的单位的还需提供预缴税金纳税申报表、完税证明。 3.主工艺设备系统预付款支付前，中标人需向招标人提供与预付款相等额的预付款银行保函或经招标人认可的珠海市国有控股金融担保机构出具的不可撤销预付款保函的正本及收款收据，中标人的预付款保函直到设备进场验收合格后10个工作日内凭中标人预付款保函退款申请办理退还保函手续 ]。17.签订合同17.1 签订合同时间要求《中标通知书》发出之后《中标通知书》发出之后□15天/□30天/■[ 20 ]天。其它事项 [ 合同随招标文件一同发出，中标人未征得招标人书面同意不得更改，招标人可对合同内容进行细化和完善 ]。18.投标人数量不足处理方式第 18 页/共 534 页18.1投标人数量不足处理方式具有有效投标文件的投标人不足三家时，按照以下方式处理：本次招标失败，按规定直接发包或重新招标。将该情况公示三个工作日后，若存在具有有效投标文件的投标人时，按招标文件规定的定标方法从具有有效投标文件的投标人中确定中标人。否则，按规定直接发包或重新招标（仅适用非第一次招标的情况）。其它事项 [ ]。19.废除中标19.1 废除中标责任由于中标人原因被废除中标，中标人将至少承担下列责任：投标保证金不予退还。重新确定中标人的中标价格高于原中标价格的，高于原中标价格的部分视为中标人违约给招标人造成的损失，招标人可以要求中标人予以赔偿。承担因此给招标人造成的其它损失。其它事项 [ ]。19.2 废除中标处理办法由于中标人放弃中标或中标人存在影响中标结果的违法行为被废除中标的，招标人将按照下列方式处理：采用招标文件规定的定标方法，由原定标委员会从评审合格的其他投标人中确定中标人。重新组织招标。其它事项 [ ]。20.附件列表20.1 附件项目建议书[ ]份，附件编号：[ ]。可行性研究报告及批复[ ]份，附件编号：[ ]。规划设计要求[ ]份，附件编号：[ ]。地形图[ ]份，附件编号：[ ]。建设用地红（蓝）线图[ ]份，附件编号：[ ]。项目位置示意图[ ]份，附件编号：[ ]。地质资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。水文资料[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。勘察文件[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。设计文件[ ]份[ ]页，附件编号：[ ]。招标工程量清单[ ]份，附件编号：[ ]。其它文件 [ ]。21.需要在专项条款说明的其它事项说明内容 [ ]。其它事项 [ 一、施工要求 1.土方、石方类别不调整，结算时预算所对应综合单价不予调整。 2.图纸或现场标示或未标示的施工开挖断面内的各类型地下管线经招标人确认需迁移的，其迁移费用由招标人承担，中标人负责实施。中标人在施工前需对地下管线进行探坑探槽，探坑探槽费用招标人不另行支付。中标人在施工开挖前14个日历天向招标人提供需迁移的地下管线的详细清单和迁移及保护方案，经监理单位、设计单位共同确认，招标人完成审批手续后，迁移及保护方案相关费用由招标人承担，但最终结算价以招标人审定意见为准，中标人不得以此为由向招标人申请付款或拒不施工。中标人在施工过程中须做好地下管线保护工作，由于保护不力引起的地下管线破坏由中标人负责修复，由此造成的相关损失和修复费用由中标人承担。 3.对施工范围内的青苗、绿化、建构筑物赔偿费用由招标人承担(施工范围内是指中标人上报的施工方案并经业主审批的满足施工作业和安全的合理施工范围)。如招标人要求中标人实施拆除、恢复等相关工作，中标人必须无条件服从，所发生费用按本招标文件16.14、16.15条约定计取。 4.施工区域外但可能涉及到施工作业影响范围的道路、青苗、绿化、电缆沟、电杆塔、建构筑物的保护费用由中标人承担，投标人在报价时均综合考虑，如果施工区域外但可能涉及到施工作业影响范围的道路、青苗、绿化、电缆沟、电杆塔、建构筑物等在施工过程中发生有破坏情况，则所有恢复费用及因此造成的损失由中标人承担； 5.弃泥场地、建筑废物弃渣场地等由中标人自行解决，弃置地点应符合城市建筑管理的有关规定，否则因此导致的损失和其他法律责任均由中标人承担。以上费用无论预算是否列入，招标人不再另行支付。 6.中标人在施工过程中必须按设计图纸、施工总承包合同、招标人要求、招标文件要求采购材料设备，且必须是大中型厂家生产的第 19 页/共 534 页21.1 说明事项质量为合格或优等级的设备、材料。 7.项目组人员到位情况：施工项目负责人必须按投标时承诺的人员配备派驻现场，不得擅自更换，擅自更换项目负责人中标人向招标人支付违约金10万元。如确实有特殊情况需要更换，必须征得招标人的书面同意，且所换人员资质不得低于招标文件要求。施工项目负责人在现场时间，每月必须超过20个日历天（含20个日历天）；以监理考勤为准，每少一天，按1000元/天由中标人向招标人支付违约金。（特殊情况，经招标人批准的除外） 8.中标人应当自行于开工前为工程购买有效工程一切险、第三方责任险等必要保险，并将保险文件副本于开工前送交招标人；上述各保险必须于交工验收前仍然生效，费用由投标人报价时综合考虑。当发生不可抗力的破坏或意外事故时，由中标人负责修复及向保险公司办理索赔事宜。招标人不再承担索赔责任。但因不可抗力导致的延误可以顺延工期。如果中标人未购买保险，中标人承担和赔偿由此造成的损失。 9.违约处罚 1）施工进度因中标人自身原因，导致不能按期具备进料试运行条件,每延误1个日历天竣工，中标人向招标人支付违约金1万元/天。从延误第 11个日历天起，每延误1个日历天竣工，中标人向招标人支付违约金2万元/天（最高不超过100万元）。因中标人自身原因，导致不能按期完成竣工验收的,每延误1个日历天竣工，中标人向招标人支付违约金1万元/天。从延误第 11个日历天起，每延误1个日历天竣工，中标人向招标人支付违约金2万元/天（最高不超过100万元）。 2）施工安全中标人必须确保施工安全，如发生安全事故，除接受政府部门的处罚和承担经济损失外，并按下列规定支付违约金：发生一般事故的，每起支付违约金20万元；发生较大事故的，每起支付违约金50万元；发生重大事故的，每起支付违约金70万元；发生特大事故的，每起支付违约金100万元；其他详见施工合同附件8。不按招标人或监理单位要求在规定时间内完成安全整改要求，每次由中标人向招标人支付工程安全违约金1000元/次。以上违约金处罚是在政府相关行政主管部门对中标人进行处理之外，中标人须对招标人支付的违约金；中标人除向招标人支付上述违约金外，中标人应按照安监站、政府相关部门或招标人要求整改，费用由其自行承担。 3）施工质量一般质量事故上报相关行政主管部门，由中标人向招标人支付工程质量违约金2万元。较大质量事故上报相关行政主管部门，由中标人向招标人支付工程质量违约金5万元。重大质量事故上报相关行政主管部门，由中标人向招标人支付工程质量违约金10万元。不按招标人或监理单位要求在规定时间内完成质量整改要求，每次由中标人向招标人支付工程质量违约金1000元/次。以上违约金处罚是在政府相关行政主管部门对中标人进行处理之外，中标人须向招标人支付的违约金，中标人除支付违约金外，中标人应对其造成的质量事故进行返工或修复，费用由其自行承担。 4）其他：中标人在施工过程中不执行招标人合理指令，经招标人书面通知并警告两次后仍不执行者，中标人向招标人支付违约金1000元/次。 10.施工期间，非中标人原因，招标人或政府部门发布停工通知，经招标人及监理工程师确认,工期可相应顺延，招标人无需对相关费用和损失进行补偿或赔偿。 11.外购土方招标人不提供土源，中标人自行解决。 12.投标前投标人应实地考察现场，投标人的投标报价被认为已对施工现场的一切情况已掌握而所作的承诺。招标人约定包干风险包括如下内容,结算时不予增加。招标人约定包干风险包括如下内容： 1）土资源费用、土石方运输距离均由投标单位在报价中综合考虑，结算时综合单价不予调整； 2)由于现场地质条件与招标人提供的资料不同需处理时所发生的费用，中标后均不予调整（以下情况除外：A.石方无法使用挖掘机挖掘，必须采用凿岩机或岩石破碎机进行凿岩或破碎后方可挖除的石方；B.用凿岩机或破碎机仍然无法挖除，需要爆破的石方；C.石方导致桩基工程无法沉桩，需要引孔的）。 3)满足本工程的工期条件及本工程工期低于国家定额工期所发生的赶工措施费抢工状况下的工程质量、工期保证措施费用。 4)中标人在施工期及保修作业期内必须负责施工期间厂区通行区域内道路保洁、绿化管养、道路照明系统维护等，具体标准参考国家、省、市相关规范，如因中标人行为造成破坏，则必须予以修复，费用由中标人承担，否则招标人有权不支付当月工程进度款或保修金。本项目在施工中必须确保交通道路的清洁，每天安排专人进行道路清扫及洒水，由于施工造成的污染,中标人必须在当天及时处理；必要时，招标人可委托第三方负责清扫，费用由中标人承担。 5)在施工过程中，中标人的施工组织设计、施工方案、防台风、防暴雨、安全文明等施工措施及招标人委托的工作，经建设行政主管部门、招标人或监理工程师审查后认为不能保证工程安全、质量及工期时，中标人应按建设、质量、安全等行政管理部门、招标人或监理工程师的意见对方案和措施进行完善和修改，完善和整改产生的费用全部由中标人承担。 6)因政策性原因或保证现有生产正常安全运营等原因，由招标人发出停工通知的，停工期间不支付工地看护费用及其他任何经济补偿，施工工期须招标人书面确认后予以顺延。 7)土石方及商品混凝土的运距按招标人所给运距不予调整。 13.其他说明： 1)中标人不得发生拖欠工人工资的行为；如有发生，招标人有权直接将工程进度款代中标人用于发放工人工资，该部分费用直接从中标人应得进度款中扣除。 2)本工程对外所须支付的各种押金（招标人支付担保除外）均由中标人支付。 3)中标人无条件服从招标人的量化管理和考核。 4)本项目必须依照“珠建建[2007]109号”文实施建筑工人“平安卡”管理。 5)由于中标人的原因，造成工程质量、安全达不到现行的相关规范、标准、规定要求，以及合同和招标文件要求，多次整改无效且情节严重者，招标人有权向珠海市行政主管部门提出申请，建议拒绝中标人一年内参与招标人的工程投标。招标人亦有权单方面终止施工总承包合同且不承担任何责任。 14.由于施工（包括支护、放坡等）引起的周边道路路面塌陷及周边建筑、构筑物损坏或需采取的保护措施等产生的费用和损失均由中标人负责,投标人在报价时综合考虑，招标人不另行支付。 15.中标人应对本合同工程的安全文明施工负责，签订安全生产管理责任书，履行安全生产责任；安全员必须常驻现场，每月不少于25个日历天，如现场安全员未按投标书所承诺的人员配置到位，则每天每人缺勤扣减中标人工程款500元。由于中标人原因造成安全事故的，由中标人承担全部责任。 16.投标人应当踏勘现场，投标人不踏勘现场的责任自负。 17.中标人须在中标通知书及招标文件规定的时间内与招标人签署合同，因中标人原因延期签署合同的，从应当签署合同之日至实际签署合同之日，每天中标人向招标人支付违约金2000元/天，该项违约金在竣工结算时予以扣减。 18.工程竣工验收合格后60个日历天内，中标人必须向招标人报送完整结算资料五套。如因中标人原因每延期一天，中标人需向招标人支付违约金5000元/天，同时招标人有权委托造价咨询单位编制竣工结算送审，结算编制费用由中标人承担，违约金及委托造价咨询单位所发生的费用均从结算款予以扣减，最多不超过100万元。 19.中标人每月申报进度款时，必须同步报当月发生的设计变更汇总表，如发生第 20 页/共 534 页设计变更但中标人未报送，则招标人有权暂缓支付当月进度款。 20.本工程土方所有挖、填、运、外购、临时堆放等项目结算计价办法如下： 1)挖土方，按实际开挖方量计算，工程量计算办法以相关工程的国家计量规范（2013版）规定的工程量计算规则计算为准，清单同时含有机械挖土方及人工挖土方的，其比例不予调整，清单内含有装运的，其装运办法及运距不予调整，与此工程量计算相关的所有基坑或基槽、沟槽尺寸图纸无详细标示时，中标人应在土方开挖前将相关图纸或施工方案报招标人、监理单位、造价咨询单位共同确认，否则不予计量。遇开挖土石夹杂土方或土方类别无法认定的，均综合按二类土计量，预算清单已有土方类别的不予调整。 2)填土方：无论预算综合单价内有无含场内的临时堆放及倒运，均不再另行计算场内临时堆放及倒运，与此工程量计算相关的所有基坑或基槽、沟槽尺寸图纸无详细标示或表述时，中标人应在填土方前将相关图纸报招标人、监理单位、造价咨询单位共同确认。 3)余土外运：运距不予调整，除现场签证确认明确的外运土石方类别以外，所有外运土石方均按二类土综合考虑。 4)外购土方：运距不予调整。 5)本工程场地已完成软基处理及填土工程，中标人开工前，由中标人、招标人、监理单位共同对场地作业面交付标高（即场地初始高程）进行测量，并由各方共同签字确认测量成果，作为日后土方计量的依据。中标人在申请第一次进度款时必须将确认后测量成果作为附件提交，否则招标人有权暂缓支付进度款。 21.中标人负责完成供货设备的安装，负责单机调试并按照相关要求进行联动调试。中标人需按图纸按计划的进度完成设备基础施工等工作。（详见28.设备安装调试） 22.施工期需合理安排施工时间，禁止在夜建（22:00-7:00）从事产生噪声污染的噪声污染的建筑施工作业，同时应避免在中午（12:00-14:00）从事高噪声施工作业。需夜间连续施工的，应报建设行政主管部门批准，并向生态环境主管部门备案。禁止使用锤击桩机和蒸汽桩机，受地质、地形等条件限制确需使用的，必须报我局批准。选用符合标准的低噪声设备，采取优化施工方式和场地布置、设置隔声挡板等措施，减少噪声对环境的影响，防治施工噪声扰民。项目施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。23.施工期须落实生态保护和施工废气防治措施。使用达到国家排放标准的非道路移动机械。按照《珠海市防治扬尘污染管理办法》的规定，严格落实防治扬尘污染的各项措施。施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值。 24.施工废水须按照环评报告书中措施处理后回用与施工场地，不得直接排入地表水体。 25.中标人必须严格按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）的要求，落实实名管理工作。若中标人未按照相关规定落实实名管理规定，且不按照招标人和监理单位签发的整改通知单在期限内整改的，将上报珠海市住房城乡建设领域主管部门，建议其对违规的施工单位采取信用等级扣罚处理。 26.如中标人在施工中违反施工合同附件8：《施工安全管理违约处理办法》（详见附件8），则招标人按《施工安全管理违约处理办法》予以扣罚。如招标文件约定的有关违约金额条款与《施工安全管理违约处理办法》不一致，违约金额以就高不就低原则扣罚。 27.本次招标所包含的由中标人采购的相关材料、设备、以及安装调试、验收及售后服务，具体的要求详见招标文件附件二《珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包项目技术要求》。 28.设备安装调试（1）中标人负责厨余垃圾各系统成套设备（工艺性能包）供应厂家供货范围内的所有设备设施的安装以及本工程其他所有配套设备设施的安装。（2）安装工程包括并不仅限于厨余垃圾各系统所有工艺系统设备、管道、阀门的安装；电气设备的安装；控制部分仪器仪表的安装；控制和电气用电缆的敷设；附属设施包括设备检修操作平台、爬梯、雨棚等的安装。（3）设备安装所需的墙体开孔、孔洞封堵、二次灌浆（如有）由各成套设备（工艺性能包）供应厂家提供条件图，经设计复核确认后，中标人负责施工。由于资料提交不完整或现场指导施工不到位而引起的设备安装现场条件不具备，所需采取的相关措施及费用均由中标人负责。（4）每个系统设备进场前二个月，投标人要编制详细的施工进度计划和施工方案报招标人审批。（5）中标人负责设备的单机调试及联动调试，单机调试完成后进行每个设备系统的调试，性能验收考核通过后移交招标人进行试运行；各个系统调试以及其他配套设备调试合格后，招标人再进行项目的联动调试，中标人配合联动调试。中标人进行单机调试和每个设备系统的调试以及联动调试过程中，每个系统的专业生产供货单位必须派专业人员到现场与中标人共同按计划和方案完成调试工作。（6）性能验收考核通过前所发生的水费、电费、药剂费、油费等费用均由中标人负责，厨余垃圾处理每个主工艺系统完成性能验收后，原则上按工艺流程先后顺序逐步移交给招标人。中标人必须负责配合和协助招标人进行试运行，试运行费用由招标人负责。 29.根据规定，目前港澳企业参与珠海市建设工程投标项目仅限于横琴新区，本项目不在该地区范围内，招标文件中涉及到港澳企业投标的相关条款，均不适用本项目招标要求。 30.为科学有序做好施工现场疫情常态化防控工作，中标人须完全按照中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》（建办质函〔2020〕]。 31.中标人在施工过程中如偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或施工技术标准和规范进行施工的其他行为的，中标人必须按照监理、招标人要求返工，返工后检验合格，再按实计量合格工程量，中标人必须每次向招标人支付偷工减料或不按图施工部分的造价30%的违约金，且单次最低罚款不低于50000元。 32.不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）经验收合格并完成移交的永久工程、施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担，其他工人工资由承包人承担 ]。21.2 ; ;:第 21 页/共 534 页项目名称投标人名称二、要素与规则提示招标人：本章第（一）至（五）节表格中，招标人可以根据项目情况和《建设工程招标文件评审要素设置规则》自行设置评审要素。本章第（六）至（十四）节不得修改标准文本内容。如招标人需对相关规则进行调整，需在招标文件备案前将相关规则报市住房和城乡建设局同意后，增加新的章节并在招标文件第一章的相关条款中进行标识。（一）资格审查要素表序号资格审查要素审查标准资格函件证明材料审查结论不合格原因备注1 投标保证金保证金金额符合招标文件第一章4.1项要求，提交方式符合招标文件第一章4.2项和第四章第9项要求。以现金方式提交投标保证金的以交易中心系统到账情况为准，以纸质保函/保单方式提交投标保证金的，除按招标文件规定提交保函/保单原件（单独密封）外，需同时在资格函件中提供保函/保单扫描件；以电子保函/保单方式提交投标保证金的，投标人直接通过电子保函/保单购买工具向交易系统提交电子保函/保单，无需在资格函件中提供。囗合格囗不合格2法定代表人（或港澳企业决策被授权人）身份证明及法定代表人授权委托书（或港澳企业决策授权书）符合招标文件规定格式。授权委托书有效期不短于投标有效期。内地投标人按照规定格式在资格函件中提供。港澳投标人按照规定格式在资格函件中提供。囗合格囗不合格如为联合体投标，联合体各方均需提供法定代表人或港澳企业决策被授权人身份证明。被授权委托人应同时获得联合体各方授权。3 独立法人资格符合招标文件第一章第5.1项要求。内地投标人提供工商行政管理部门核发的法人营业执照副本扫描件。港澳投标人提供商事登记证明文件扫描件。囗合格囗不合格如为联合体投标，联合体各方均需提供。4 资质符合招标文件第一章第5.1项要求。内地投标人提供资质证书副本扫描件。港澳投标人提供珠海市横琴新区管理委员会建设环保局颁发的资质备案认可书扫描件或广东省住房和城乡建设厅备案认可的证明文件扫描件。囗合格囗不合格如为联合体投标，联合体各方需按联合体共同投标协议的分工各自提供资质证书。5 项目负责人符合招标文件第一章第5.1项要求。内地投标人提供项目负责人注册证书、职称证书和身份证扫描件。港澳投标人提供项目负责人港澳建筑及相关工程专业人士执业资格备案认可书和身份证（或护照或港澳居民往来内地通行证）扫描件，或提供广东省住房和城乡建设厅备案认可的证明文件和身份证（或护照或港澳居民往来内地通行证）扫描件。囗合格囗不合格6 安全生产许可符合招标文件第一章第5.1项要求。安全生产许可证副本扫描件。囗合格囗不合格仅需内地投标人提供。7广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记符合招标文件第一章第5.1项要求。广东建设信息网上进粤企业和人员诚信信息登记情况为正常登记的网页截图。囗合格囗不合格如为联合体投标，联合体各方均需提供。仅需内地﹙广东省外）投标人提供。第 22 页/共 534 页项目名称投标人名称8珠海市建设业务管理系统诚信信息登记符合招标文件第一章第5.1项要求。珠海市建设业务管理系统诚信信息登记情况为审批通过的网页截图。囗合格囗不合格如为联合体投标，联合体各方均需提供。仅需内地投标人提供。9 投标承诺书符合招标文件规定格式。在交易系统中另行提供加盖投标人电子公章和法定代表人或港澳企业决策被授权人电子签章的原件，资格函件中按规定格式提供承诺书内容，无需单独盖章。囗合格囗不合格10 其它不合规情况不存在招标文件第三章规定的应做无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应做无效投标情况处理的情况。囗合格囗不合格资格审查结论：囗合格囗不合格不合格原因序号资格审查要素审查标准资格函件证明材料审查结论不合格原因备注资格审查委员会资格审查日期: 年月日说明：1.本表适用于资格审查委员会集体评审使用。2.投标人应当在交易系统中按照本要素表逐项编制资格函件，并通过交易系统生成资格函件电子文档并加盖电子公章和法定代表人（或港澳企业决策被授权人）电子签章。3.资格审查结论分为合格或不合格两个等级。任一资格审查要素审查结论为不合格的，资格审查结论为不合格。所有资格审查要素审查结论均为合格的，不得以其它理由认定资格审查结论为不合格。（二）经济标评标要素表第 23 页/共 534 页项目名称投标人名称序号评标要素评审内容评价等级不合格原因1 特征码检查 MAC地址、硬盘序列号和软件狗号非空白且唯一。囗合格囗不合格2 符合性检查1.工程量清单编码与招标文件一致2.工程量清单名称与招标文件一致3.工程量清单特征描述与招标文件一致4.工程量清单单位与招标文件一致5.工程量清单工程量与招标文件一致6.没有出现漏项、增项情况囗合格囗不合格3 一致性检查1.清单合价=清单综合单价清单工程量； 2.分部分项合计=全部清单的合价； 3.单位工程总价=分部分项+措施项目+其它项目+税金； 4.工程项目总价=全部单位工程总价其它费用； 5.投标书税金费率=最高投标限价税金费率； 6.投标书的绿色施工安全防护措施费=最高投标限价的绿色施工安全防护措施费； 7.投标书暂列金额=最高投标限价暂列金额； 8.投标书计日工数量=最高投标限价计日工数量； 9.投标书专业工程暂估价=最高投标限价专业工程暂估价；囗合格囗不合格4 投标报价交易系统内投标报价与XML文件报价一致。囗合格囗不合格5 单位名称 XML文件单位名称与投标人名称一致。囗合格囗不合格6 工期符合招标文件要求囗合格囗不合格7 质量符合招标文件要求囗合格囗不合格8 其他不符合情况不存在投标报价低于成本或招标文件第三章规定的其它应作无效投标文件处理的情况或法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情况。囗合格囗不合格综合评价等级：囗合格囗不合格不合格原因签订合同前应注意和澄清的事项评标专家评标日期: 年月日说明：1.本表适用于评标专家独立评审使用。2.投标人应当严格按照招标文件附件中提供的工程量清单文件并按照评审要求编制经济标书，经济标书应使用XML2.0格式。3.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，出现招标文件否决性条款规定的情形或本要素中有任意一项或以上为“不合格”的，评价等级为不合格。每项评标要素评价等级均为合格的，不得以其它理由认定综合评价等级为不合格。评标专家发现投标文件的中存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。（三）技术标评标要素表第 24 页/共 534 页项目名称投标人名称序号评标要素评审内容优点存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项1 工程重点难点与技术措施工程重点难点、对应技术措施和施工关键技术工艺把握及应用情况。2 施工总体部署施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明。3施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明根据招标人的工期要求和投标人的施工总体安排，规划施工关键线路，明确进度控制时间参数，绘制本工程施工总进度控制计划网络图和横道图，提出本工程总期和关键节点工期控制措施，以及关键节点工期延误的回补措施。4 主要施工机械设备需求计划表及相关说明主要施工机械设备配置数量合理且性能恰当，能够保证施工质量、进度等要求。5 劳动力需求计划表及相关说明主要施工阶段各工种人数合理且劳动力用工动态曲线变化规律合理。6 周转材料需求计划表及相关说明主要周转材料品种、数量满足施工要求。7 主工艺设备采购安装计划设备采购必须满足招标文件设备技术要求，完全响应技术规格及要求关键性参数。采购主要时间节点，组织措施、技术措施等。8 其它意见对投标文件的其它意见。综合评价等级：囗合格囗不合格不合格原因评标专家评标日期: 年月日说明：1.本表适用于评标专家独立评审使用。2.投标人应当在交易系统中按照本要素表逐项编制技术标书，并通过交易系统生成技术标书电子文档并加盖电子公章和法定代表人（或港澳企业决策被授权人）电子签章。3.指出各评标要素的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项。4.综合评价等级分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。（四）业绩信誉要素表第 25 页/共 534 页项目名称投标人名称序号要素名称内容说明参考证明材料备注1类似工程业绩近五年内竣工验收的餐厨、厨余垃圾处理的施工业绩情况。提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告关键页扫描件。投标文件中类似工程业绩提供不超过三项。时间以竣工报告所载为准。2团队状况提供拟投入本项目的施工管理机构人员配备情况表。提供《拟投入本项目施工管理机构人员配备情况表》等表格扫描件。1.投标人自拟格式提供相关团队实力情况扫描件； 2.投标文件提供《拟投入本项目施工管理机构人员配备情况表》扫描件，格式自定。3项目负责人资历投标人提供项目负责人注册证书，职称证书，身份证；提供项目负责人近五年的市政工程施工业绩。提供项目负责人注册证书，职称证书，身份证扫描件，提供近五年作为项目负责人完成的工程业绩的施工合同、竣工验收报告关键页扫描件。投标文件中提供项目负责人注册证书，职称证、身份证扫描件；提供项目负责人近5年来业绩的施工合同、竣工验收报告关键页扫描件。业绩不超过三项。业绩时间以竣工验收报告所载为准。4纳税状况投标人提供2018、2019、2020年纳税状况。提供税务部门开具或打印的纳税证明扫描件。投标文件提供扫描件。5行业信誉投标人提供2018、2019、2020年获得的信誉评价。提供信誉获奖证书等扫描件。投标文件提供证书扫描件。时间以证书所载为准。奖项不超过三项备注：1.业绩、信誉不作规模、数量、等级等下限要求，获奖情况不限定奖项。投标人自行选择最具代表性的业绩、信誉编制业绩信誉标书，投标文件中业绩、信誉数量超过本表规定数量的，招标人将按规定项数选取投标文件中顺序靠前的的业绩、信誉编入定标资料一览表。2.投标人应当在交易系统中按照本要素表逐项编制业绩信誉标书，并通过交易系统生成业绩信誉标书电子文档并加盖电子公章和法定代表人（或港澳企业决策被授权人）电子签章。3.评标委员会不对业绩信誉标书进行评审。4.进入定标环节的投标人提供的业绩信誉情况将随评标公示在市公共资源交易中心网站公示。（五）考察、质询、清标要素表第 26 页/共 534 页考察序号考察要素具体考察内容备注质询序号质询要素质询对象质询内容备注清标序号清标要素清标内容备注备注：1.招标文件第一章第8.2项规定进行考察、质询或清标工作的，考察、质询和清标工作在评标后、定标前由招标人自行组织或委托专业机构进行，并出具相应报告。（六）部分推荐入围票决规则 1.招标文件第一章第6.2项规定采用部分推荐入围方式的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。2.资格审查委员会成员按照招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数量，在各自的选票上选取相同数量的投标人。投标人根据得票数由高到低进行排名，选取规定数量的推荐入围投标人。3.投票结果排序出现并列情形且影响入围结果时，对此并列的投标人按照投标报价低者优先的原则确定入围者。若仍存在投标报价相同且影响入围结果时，对此并列的投标人由资格审查委员会进行二次投票确定入围者，票数为这些投标人中的入围名额，以此类推直至产生全部入围名额。若此过程中连续两轮投票情况完全相同而无法确定入围名额时，改用逐轮淘汰法确定入围者，规则参照本招标文件直接票决定标法规则3.2。4.资格审查委员会投票时应当注明投票理由。（七）较低价排序法规则 1.招标文件第一章第6.3项规定采用较低价排序法的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最低的百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后剩余投标人数量不足入围人数的，省略此环节。存在投标报价相同且影响修整的结果时，在后续计算时去掉规定数量的报价，但该投标报价相同的所有投标人均正常参与后续排序与入围。4.将投标人按照投标报价由低到高进行排序，其中最低的投标报价为入围评审基准价。5.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：5.1 根据本规则第4条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。5.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第4条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选第 27 页/共 534 页取排名靠前的投标人入围评标环节。5.3投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。6.出现投标报价相同的情况时，排序并列。存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。（八）合理低价排序法一规则 1.招标文件第一章第6.3项规定采用合理低价排序法一的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最高和最低的各百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后投标人数量不足入围人数的，省略此环节。存在投标报价相同且影响修整的结果时，在后续计算时去掉规定数量的报价，但该投标报价相同的所有投标人均正常参与后续排序与入围。4.计算投标人的投标报价算术平均值X，再根据招标文件第一章第6.3项中确定的基准价下浮率P，计算入围评审基准价（评标基准价=X（1-P））。5.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为两侧排序的，按照投标报价与入围评审基准价之差的绝对值由低到高的顺序，对投标人进行排序。投标报价与入围评审基准价之差的绝对值相同时，投标报价低者排序在前。6.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向上排序的，投标人排序方式如下：6.1 对投标报价不低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。6.2 对投标报价低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不低于入围评审基准价的投标人之后。7.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向下排序的，投标人排序方式如下：7.1 对投标报价不高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。7.2 对投标报价高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不高于入围评审基准价的投标人之后。8.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：8.1 在投标人中按照本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。8.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。8.3 投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。（九）合理低价排序法二规则 1.招标文件第一章第6.3项规定采用合理低价排序法二的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人不参与本规则计算，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入第 28 页/共 534 页围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。3.在资格审查合格的投标人中，去掉投标报价最高和最低的各百分之T（T为招标文件第一章第6.3项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整），去掉的投标人不再参与后续计算、排序与入围。去掉后投标人数量不足入围人数的，省略此环节。存在投标报价相同且影响修整的结果时，在后续计算时去掉规定数量的报价，但该投标报价相同的所有投标人均正常参与后续排序与入围。4.计算投标人的投标报价算术平均值X。若投标报价低于X的投标人数量小于五家时，以X作为入围评审基准价。若投标报价低于X的投标人数量不小于五家时，再计算低于X的投标报价算术平均值Y，以Y作为入围评审基准价。5.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为两侧排序的，按照投标报价与入围评审基准价之差的绝对值由低到高的顺序，对投标人进行排序。投标报价与入围评审基准价之差的绝对值相同时，投标报价低者排序在前。6.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向上排序的，投标人排序方式如下：6.1 对投标报价不低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。6.2 对投标报价低于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不低于入围评审基准价的投标人之后。7.招标文件第一章第6.3项规定排序方式为向下排序的，投标人排序方式如下：7.1 对投标报价不高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由高到低的顺序进行排序。该部分投标人排序最前。7.2 对投标报价高于入围评审基准价的投标人，按照投标报价由低到高的顺序排序。该部分投标人排序在投标报价不高于入围评审基准价的投标人之后。8.设有成本参考价且招标文件第一章第6.4项规定不使用投标人信用评价等级的项目中，排序前N名的投标人中投标报价总价低于成本参考价的投标人数量大于N的50%时，按照以下规则对本规则入围评标环节的投标人选取方式进行调整：8.1 在投标人中按照本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向上取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。8.2 将投标报价总价不低于成本参考价的投标人根据本规则第5、6或7条确定的排序，按照N的50%的名额（不能整除时向下取整）选取排名靠前的投标人入围评标环节。8.3.投标报价总价不低于成本参考价的投标人数量不足N的50%时，不足名额按照投标报价由高到低顺序在剩余投标人中选取补足。9.出现投标报价相同的情况时，排序并列。存在投标报价相同且影响入围结果的情况时，此并列的不受招标文件第一章第6.1项规定的入围投标环节的名额限制，全部入围评标环节。（十）分级选取法规则 1.招标文件第一章第6.4项规定采用分级选取法的，在资格审查合格的投标人超过二十名时，适用本规则。2.已通过部分推荐入围方式入围评标环节的投标人和价格竞争环节中按照修整系数去掉的投标人不参与本规则计算和入围，本规则所称入围人数为招标文件第一章第6.1项规定入围人数减去招标文件第一章第6.2项规定的推荐入围投标人数，记为入围人数N。3.本规则所称投标人价格竞争排序指按照招标文件第一章6.3项确定的排序方法和招标文件第二章对应的排序规则确定的投标人排序。4.按照招标文件第一章第6.4项规定的入围轮次和各轮入围人数，选取入围评标环节的投标人的方法如下：4.1 在信用评价等级为最高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第一轮入围投标人。4.2 在剩余的信用评价等级为最高级的投标人和信用评价等级为第二高级的投标人中，按照投标人价格竞争排序由前到后的顺序，选取规定人数的第二轮入围投标人。4.3 以此类推，完成后续轮次的选取，直至完成所有轮次选取，产生完整的入围名单。4.4 在任一轮选取中可供选取的投标人数量不足本轮入围人数的，所有可供选取的投标人均入围评标环节，不足名额在下一轮选取时补足。第 29 页/共 534 页4.5 在任一轮抽取中，存在排序相同且影响入围结果的情况时，此并列的投标人中信用等级高者优先。若信用等级也相同的，不受招标文件第一章第6.1、6.4项规定的入围投标环节的名额和本轮选取名额限制，全部入围评标环节。（十一）价格竞争定标法规则 1.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争定标法的，适用本规则。2.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为较低价法的，在进入定标环节投标人中，去掉投标报价最低的百分之T（T为招标文件第一章第8.1项规定的修整系数，去掉的人数不能整除时向下取整）后，投标报价最低者中标。3.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为第N低价法的（N在招标文件第一章第8.1项中确定），在进入定标环节投标人中，投标报价由低到高排名第N名者中标。4.招标文件第一章第8.1项规定采用价格竞争方法为合理低价法的，在进入定标环节投标人中，计算投标报价算术平均价，若投标报价低于该算术平均值的投标人数量小于五家时，投标报价低于且最接近该算术平均值者中标。若投标报价低于第一次算术平均值的投标人数量不小于五家时，再计算低于第一次算术平均值的投标报价的算术平均值，确定低于并且最接近第二次算术平均值的投标人为中标人。在两次算术平均值计算中若出现所有参与本次计算的投标报价相同的情况，即按照本规则第5点规定原则在所有参与本次计算的投标人中产生中标人。5.出现投标报价相同且影响中标结果的情况时，招标文件第一章第6.4项规定的信用评价等级高者中标，若信用等级也相同或招标文件第一章第6.4项规定不使用信用评价等级时，由投标人进行抽签，签号最大者中标。（十二）直接票决定标法规则 1.招标文件第一章第8.1项规定采用直接票决定标法的，适用本规则。2.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为一次票决法的，票决方式如下：2.1招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。2.2当没有投标人得票超过半数时，选择得票最多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，出现平票且影响二次投标范围的情形时，所有平票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。如出现连续两轮投票情况完全相同而无法确定中标人时，改用逐轮淘汰法在参与最后一轮票决的投标人中确定中标人，规则同本规则3.2。3.招标文件第一章第8.1项规定票决方法为逐轮淘汰法的，票决方式如下：3.1 招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多的3个投标人进入下一轮的淘汰投票。在确定第3个投标人时如果出现平票的，则得票相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。3.2 原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。连续两轮投票情况完全相同且无法确定淘汰单位时，下一轮投票中定标委员会每人增加一票。根据前述规则，直至剩余1名投标人为中标人。4.定标委员会成员投票时应注明投票理由。选票范本参照以下格式。一次票决定标选票招标项目名称：支持的投标人支持理由第 30 页/共 534 页定标委员签名：时间：逐轮淘汰定标首轮选票招标项目名称：支持的投标人支持理由1 2 3 定标委员签名：时间：逐轮淘汰定标淘汰阶段选票招标项目名称：淘汰的投标人淘汰理由定标委员签名：时间：（十三）集体议事法规则 1.招标文件第一章第8.1项规定采用集体议事法的，适用本规则。2.由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。（十四）竞争性磋商法规则 1.招标文件第一章8.1项规定采用竞争性磋商法的，适用本规则。2.招标人组建的定标委员会在进入定标环节的投标人中，以每人投票支持与第一章第8.1项规定的候选投标人数量相同的投标人的方式，得票最多的规定数量投标人成为候选投标人进入磋商环节。若出现平票且影响候选投标人产生结果时，该并列的投标人一并纳入下一轮的投票范围，由定标委员会投票直至产生规定数量的候选投标人。按照招标文件规定规则处理，如出现连续两轮投票情况完全相同而无法确定候选投标人时，改用逐轮淘汰法在平票的投标人中确定候选投标人，规则参照本招标文件直接票决定标法规则3.2。3.由定标委员会在规定时间内分别与各候选投标人进行磋商，定标委员会所有成员应当集中与各候选投标人分别进行磋商，并给予所有候选投标人平等的磋商机会，磋商范围应当严格控制在招标文件第一章8.1项规定内容之中。4.磋商完成后，候选投标人应当按照磋商结果，在招标公告规定时间之前，在招标公告规定地点提交二次响应文件。候选投标人未提交二次响应文件的，视为候选投标人放弃二次响应机会，所有磋商内容均以投标文件内容为准。5.完成磋商和二次响应后，定标委员会以逐轮淘汰的票决方法确定中标人。原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。6.定标委员会成员每次投票时应注明投票理由。第 31 页/共 534 页三、投标文件否决性条款摘要提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。如招标文件的修改或答疑文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。提示投标人和评标委员会：本章节是本工程招标文件(含招标文件的修改、答疑文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。招标人对本章的修改：□第[ ]款修改为：[ ]。□增加第[ ]款：[ ]。 1.取消投标资格的情形1.1 拒绝服从招标议程安排；1.2 存在违反招标投标相关会议现场管理制度或会议纪律的行为被指出之后仍然拒绝纠正；1.3 存在澄清与答辩情形以外的对招标人工作人员、资格审查委员会成员、评标委员会成员、或定标委员会成员施加影响的行为。 2.拒绝投标的情形招标人拒绝存在以下情形的投标人或法定代表人（港澳企业决策被授权人）或拟派项目管理人员的投标：2.1 自招标公告发布之日起前三年内有贿赂犯罪记录；2.2 被依法取消或者暂停承揽业务；2.3 自招标公告发布之日起前三年内因串通投标、弄虚作假、允许其他单位或者个人以投标人名义投标等违法行为受到相关部门行政处罚；2.4 自招标公告发布之日起前一年内因转包、违法分包、挂靠等违法行为受到相关部门行政处罚；2.5 违反工程质量、安全生产管理规定等原因被珠海市相关部门责令停工整改且在停工期内的或者责令改正而未改正，停工情况以开标当天上午5时的情况为准，此后发生的停工或复工情况不影响投标资格；2.6 为失信被执行人（仅适用于政府投资项目）；2.7 招标文件第一章第5.2项规定的情形；2.8 法律、法规规定的其它情形。在资格审查、评标、定标或者中标后发现投标人在投标时存在以上情形的，招标人仍可以取消该投标人的投标资格和中标资格，并追究相关责任。 3.在开标阶段不予受理的情形3.1 在投标截止时间以后投标；3.2 用纸质保函/保单方式提交投标保证金的投标人投标保函/保单在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点；3.3 纸质投标保函/保单未按本招标文件的规定进行密封、标记；第 32 页/共 534 页3.4 未按招标文件要求提交投标保证金。3.5 投标报价超过最高投标限价或投标报价格式与招标文件要求不一致。 4.围标串标的情形有下列情形之一的，除按废标处理外，招标人将提请建设行政主管部门或者有关行政管理部门依法做出处理：4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者其它成员存在相同人员；4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；4.5不同投标人的投标文件相互混装；4.6不同投标人的投标文件除了规定格式及内容之外的其它格式、内容相同或者大量雷同；4.7 经济标书特征码非唯一；4.8法律、法规规定的其它围标串标情形。存在于开标过程、资格函件的情形由资格审查委员会认定，存在于投标报价、技术标书、经济标书的情形由评标委员会认定，定标委员会可以就存在于各类标书的情形进行复核，发现异常情况可通过招标人向建设主管部门申请要求重新评审。 5.无效投标文件的情形有下列情形之一的，按无效投标文件处理而让该投标文件退出招标程序。经确认的无效投标文件，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件：5.1 投标文件未按招标文件的相关规定加盖投标人企业公章（含电子公章），或没有投标人企业法定代表人（或港澳企业决策被授权人）签章（含电子签章）；5.2 投标文件未按照招标文件规定的格式编制，或投标文件无法解密，或投标文件无法读取，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认；5.3 投标人以他人的名义投标或有弄虚作假投标嫌疑；5.4 投标人拒不按照资格审查委员会或评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或投标人未在限时内按照资格审查委员会或评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；5.5 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件；5.6 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；5.7 资格审查结论为不合格；5.8 未按照资格审查要素表逐项编制投标文件或编制的投标文件要素与要素表不对应；5.9 未按照经济标评标要素表或技术标评标要素表逐项编制投标文件或编制的投标文件要素与要素表不对应；5.10 经济标或技术标综合评价等级为不合格；5.11 投标人不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十五条规定。5.12 投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。资格审查委员会应当就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.11、5.12项进行认定，评标委员会应当就5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11项认定。应用5.12项认定投标文件为无效投标文件时，应当有明确的法律、法规、规章依据。第 33 页/共 534 页四、通用条款提示招标人：本章内容不得直接修改标准文本，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。招标人对本章的修改：■第[9.4 ]款修改为：[采用投标保证保险保险单方式提交投标保证金的，投标保单应当按照不少于招标文件第一章第4.1项规定的金额出具并必须包括招标文件第六章《投标保证保险保险单要求》所列内容。采用纸质投标保函/保单方式提交投标保证金的，投标保函/保单原件应当按照招标文件第一章第13.1项要求封装并由规定人员在《招标议程安排表》载明的投标截止时间之前送达《招标议程安排表》载明的开标地址及负责接收相关文件的工作人员并进行签到。逾期送达的或未送达指定地址的投标保函/保单，招标人将不予受理。同时，投标人应当将投标保函/保单扫描件编入资格函件。采用电子投标保函/保单方式提交投标保证金的，投标人可遵循交易平台系统缴纳保证金页面相关提示及操作，在相应的电子保函/保单服务机构购买电子保函/保单并确认无误后，通过电子保函/保单购买工具在线提交电子保函/保单到交易中心。逾期提交的或未通过电子保函/保单购买工具提交的投标保函/保单，招标人将不予受理。本款所称投标保函/保单，包括银行保函、担保公司保函、投标保证保险保险单和招标文件第一章第4.2项规定可以接受的其它非现金担保方式]。□增加第[ ]款：[ ]。 1.总则1.1除特别注明之外，招标文件所指国家均为中华人民共和国。1.2招标投标相关的语言均应当使用中文（汉语,下同）及阿拉伯数字，必要或生僻的专业名词使用其他语言的应当附有中文注释。1.3招标投标相关的计量均应当使用国家法定计量单位。除特别注明之外，招标文件及投标文件所涉及货币皆为人民币。1.4招标文件及投标文件所指天均为日历天，工作日均为国家机关法定工作日，时间均为北京时间。除特别注明外，招标文件中的有关资格条件、业绩信誉条件等内容中“前X年”、“前X月”等时间均自招标公告发出之日起的当月开始计算。1.5投标人提供的通讯方式应当为招标人可以实现的通讯方式。否则，招标人将不承担文件、材料无法及时送达或相关信息无法及时告知的责任。1.6招标文件的解释权利归于招标人，解释的顺序按照发出时间的相反顺序。1.7招标人向投标人提供的有关招标项目的情况及数据是招标人现有的可以提供的真实情况及数据，投标人由此作出的理解及结论，招标人将不承担任何责任。由于招标内容发生变化，导致原已符合投标资格的投标人不符合招标内容变化之后的投标资格无法继续参加投标的，将退还投标人已支付给招标人及招标代理机构的费用，不予任何补偿或赔偿。1.8招标文件包括招标公告（适用公开招标）及招标文件目录载明的所有文件、材料，以及招标人向投标人发出或提供的其他与招标投标相关的所有文件、材料。招标文件将通过珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）或交易系统发布。1.9投标人应当仔细检查、阅读招标文件的所有内容，发现招标文件存在缺页或错误应当及时向招标人提出。投标人未能仔细检查、阅读招标文件的所有内容或未能及时发现招标文件存在缺页或错误导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。1.10投标人认为招标文件存在表述歧义、招标工程量清单计算错误或其他需要招标人予以澄清的问题，应当于投标截止之前至少提前10天通过交易系统向招标人提出。招标人对投标人提出的问题将在投标截止之前至少提前7天集中在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）予以澄清或说明，澄清或说明将不会透露问题的来源。招标人无法及时予以澄清或说明的将适当顺延投标截止时间。投标人未在规定时间之内提出问题的，视为投标人已充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，视为投标人已接受招标文件的所有内容。1.11招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日之前，招标人可以在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布招标文件修改公告，对招标文件进行修改。招标人修改招标文件未及时发布公告的，将按照法律法规规定适当顺延投标截止时间。第 34 页/共 534 页1.12投标人的法定代表人（或港澳企业决策被授权人）或被授权委托人（或港澳企业投标被授权人）可以于招标公告中载明的时间及地址参加现场踏勘，以获取编制投标文件及签署合同可能需要的情况及数据。投标人参加现场踏勘、答疑会议的费用以及责任、风险由投标人自行承担。投标人法定代表人（或港澳企业决策被授权人）或被授权委托人（或港澳企业投标被授权人）未参加现场踏勘导致投标人损失的，招标人将不承担任何责任。1.13出现招标失败情况时，招标人将按招标文件第一章18.1项和相关规定处置，不予任何补偿或赔偿：1.14参与招标投标活动的各方以及相关工作人员应当严格遵守中华人民共和国、广东省，珠海市有关法律、法规、规章的规定。 2.项目概况及招标内容2.1项目已具备施工招标条件。 3.施工合同3.1施工合同包括但不限于招标文件载明的内容。 4.招标公告及投标邀请4.1招标公告所载内容与招标文件一致（适用公开招标）。4.2招标人不予接受未获邀请的潜在投标人提出的投标或疑问（适用邀请招标）。 5.招标议程安排5.1招标议程安排包括进行招标投标活动相关事项的时间及地址安排，招标人、投标人应当于招标公告载明的时间、地址进行有关事项。5.2招标公告未安排的事项为本次招标投标活动不需要或不开展的事项。5.3招标人可以根据情况与珠海市公共资源交易中心协商调整招标公告的相关安排，调整涉及投标人参加投标相关的任何变化将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布。 6.投标有效期限6.1投标有效期按招标文件第一章第11项执行。在此期间，投标人的投标文件保持有效，且将受招标文件约束。6.2投标人在投标有效期限之内撤回投标文件或拒绝履行投标文件承诺的将被没收投标保证金，造成招标人损失的，投标人应当赔偿损失。6.3原定投标有效期限终止之前，若出现特殊情况，招标人将以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.4投标人应当以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。投标人同意延长投标有效期的，不得要求撤回或修改投标文件，采用投标保证金的投标保证金有效期限自动相应延长。投标人拒绝延长投标有效期的，投标失效，投标人可以收回投标保证金。投标人未有答复的，视为拒绝延长投标有效期。 7.投标资格7.1投标人应当满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条和《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第三十五条规定。第 35 页/共 534 页7.2由两个或两个以上投标人组成联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合本招标文件第一章第5.1项中所规定的投标资格外，还应符合下列要求：7.2.1联合体各方应在交易系统中签订联合体共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，共同推荐一名联合体主办人，并将该联合体共同投标协议作为投标文件的组成部分一并提交招标人；7.2.2联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；7.2.3联合体主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责合同的全面履行和接受中标工程款的支付；7.2.4联合体的投标文件及中标后共同签署的合同书对联合体各方均具法律约束力，并承担连带责任；7.2.5除另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各方。 8.投标费用8.1投标人应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由投标人支付的费用。8.2除了按照招标文件第一章第12项规定应当由投标人支付的费用之外，中标人还应当按照招标文件第一章第12项规定支付应当由中标人支付的费用。8.3投标人参加投标发生的一切费用自理。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。 9.投标保证金9.1投标人应当于招标公告载明的截止期限之前按照招标文件第一章规定的金额、方式提交投标保证金。9.2投标保证金是投标文件的组成部分。9.3采用现金方式提交投标保证金的，必须通过银行转账，且必须从经交易中心登记备案的企业基本账户中转出。投标人需通过交易系统获取投标保证金收款账号信息，向指定收款账号转入足额投标保证金，提交投标保证金相关要素应满足招标公告及招标文件相关要求。采用现金方式提交投标保证金的投标人应当在开标前通过交易系统确认投标保证金已到账，否则由此引起的责任将由投标人自行承担。9.4采用银行保函方式提交投标保证金的，投标保函应当按照不少于招标文件第一章第4.1项规定的金额和招标文件第六章《投标保函》格式出具，招标人不接受其它格式的投标保函。采用投标保证保险保险单方式提交投标保证金的，投标保单应当按照不少于招标文件第一章第4.1项规定的金额出具并必须包括招标文件第六章《投标保证保险保险单要求》所列内容。采用纸质投标保函/保单方式提交投标保证金的，投标保函/保单原件应当按照招标文件第一章第13.1项要求封装并由规定人员在招标公告载明的投标截止时间之前送达招标公告载明的开标地址及负责接收相关文件的工作人员并进行签到。逾期送达的或未送达指定地址的投标保函/保单，招标人将不予受理。同时，投标人应当将投标保函/保单彩色扫描件编入资格函件。采用电子投标保函/保单方式提交投标保证金的，投标人可遵循交易平台系统缴纳保证金页面相关提示及操作，在相应的电子保函/保单服务机构购买电子保函/保单并确认无误后，通过电子保函/保单购买工具在线提交电子保函/保单到交易中心。逾期提交的或未通过电子保函/保单购买工具提交的投标保函/保单，招标人将不予受理。本款所称投标保函/保单，包括银行保函、担保公司保函、投标保证保险保险单和招标文件第一章第4.2项规定可以接受的其它非现金担保方式。9.5未发生可能影响中标结果的异议或者投诉的，招标人将在中标公示结束之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。发生可能影响中标结果的异议或者投诉的建设工程招标，招标人将在异议或者投诉处理完毕之日起5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金将自招标人与中标人签订合同之日起5个工作日内退还。采用现金方式提交投标保证金的，投标保证金将原路退回投标人账户。第 36 页/共 534 页9.6 下列情形，招标人将在5个工作日之内退还投标人的投标保证金：9.6.1招标终止；9.6.2招标失败需要重新招标；9.6.3投标人拒绝在投标有效期限终止之后延长投标有效期限。9.7投标人存在下列行为之一，投标保证金不予退还。投标人没有提交投标保证金或者造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当赔偿损失。9.7.1放弃中标的；9.7.2投标截止之后至投标有效期限终止期间撤销投标文件的；9.7.3由于违法行为被取消投标资格或中标无效的，但投标人与招标人串通投标的除外。9.8 投标人涉嫌违法行为正在调查处理期间的，投标保证金将在调查处理完毕后再按照规定处理。 10.投标报价10.1投标人应当按照招标文件第一章第15项的相关规定进行投标报价。10.2投标报价最小计量单位为“元”，小数点之后保留两位数值，小数点之后超过两位的数值按照四舍五入处理。10.3无论采用何种报价方式，投标报价的有效值应只保留小数点后两位数值，超过小数点后两位的数值视为细微偏差，按照四舍五入处理。 11.投标文件11.1投标文件应当按照珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统要求的文件格式编制，由于文件格式错误等原因造成文件无法读取的责任由投标人自行承担。11.2投标文件资格函件、经济标书、技术标书、业绩信誉标书均需在封面加盖投标人电子公章和电子法定代表人（或港澳企业决策被授权人）签章。11.3投标报价应当按照招标文件规定的格式在交易系统指定位置填报并加密，资格函件、技术标书、业绩信誉标书应当按照招标文件第二章要素表要求逐项在珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统中编制，经济标书应当按照招标人提供的工程量清单和XML2.0格式编制。11.4投标文件应当按照珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统要求的方式进行加密，文件无法解密造成的责任由投标人自行承担。11.5投标文件应当尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若存在涂改及行间插字，招标人将不承担任何可能因此而造成的辨识错误或不利于投标人的结果。11.6投标人应当于招标公告载明的投标截止时间之前通过珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统提交投标文件。逾期提交的或通过其它方式提交的投标文件，招标人将不予受理。11.7投标人在投标截止之前，可以撤回已经提交的投标文件及重新提交投标文件。投标人在投标截止之后，不得补充、修改、替代或撤回投标文件，但招标文件规定可以在投标截止之后提交的部分文件或招标人、评标委员会要求投标人作出的承诺或细微偏差补正除外。11.8投标文件经济标书的制作应采用广东省建设工程标准定额站“关于《广东省建设工程计价依据2018软件测评结果的通知》”（粤标定函〔2019〕48号）公布的计价软件公司开发的计价软件。11.9开标、评标、定标结束之后，所有投标文件将在珠海市公共资源交易中心交易系统中保存，招标人可在交易系统中直接下载所有已解密的投标文件。 12.投标人参加开标会议人员12.1使用纸质保函/保单方式提交投标保证金的投标人应由以下两者之一在投标截止时间前到开标会地点提交投标保函/保单并签到：第 37 页/共 534 页12.1.1法定代表人（或港澳企业决策被授权人）。须持二代身份证（或港澳居民身份证或护照或港澳居民往来内地通行证）进行签到。参加开标评标会的法定代表人（或港澳企业决策被授权人）必须与投标文件中载明的法定代表人（或港澳企业决策被授权人）一致。如为联合体投标并由法定代表人（或港澳企业决策被授权人）签到的，应当由主办方法定代表人（或港澳企业决策被授权人）签到。12.1.2被授权委托人（或港澳企业投标被授权人）。须持二代身份证（或港澳居民身份证或护照或港澳居民往来内地通行证）进行签到。参加开标评标会的被授权委托人（或港澳企业投标被授权人）必须与投标文件中法定代表人授权委托书（或港澳企业投标授权书）上的被授权委托人（或港澳企业投标被授权人）一致。如为联合体投标并由被授权委托人（或港澳企业投标被授权人）签到的，应当由主办方被授权委托人（或港澳企业投标被授权人）签到。12.2使用现金方式或电子保函/保单方式提交投标保证金的投标人可以自行选择是否参加开标会议，无须签到。 13. 细微偏差修正13.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在次要内容存在细微计算误差或提供的技术信息、数据不够完整等情况，补正之后不会造成对其他投标人不公平（超出投标文件的范围或改变投标文件的真实意思表示）或对招标人造成不利的结果。13.2存在细微偏差的投标文件，资格审查委员会或评标委员会应当在资格审查或评标时进行认定并要求投标人承诺同意补正细微偏差。补正承诺应加盖投标人电子公章，或由投标文件中载明的被授权委托人（或港澳企业决策被授权人）签名后，通过交易系统上传。投标人承诺同意作出补正之后，应当视为有效投标文件。若投标人拒绝补正，其投标文件将被拒绝。13.3资格审查、评标过程中发生需要投标人补正的情况时，招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行补正，由投标人在一小时内通过交易系统上传补正承诺，逾期视为投标人拒绝补正。投标人应保证资格审查时投标文件中载明的联系电话畅通，该联系电话无法联系投标人时，同样视为投标人拒绝补正，责任由投标人自行承担。13.4细微偏差按照下列原则进行补正：13.4.1投标报价大写金额与小写金额不一致的，除非大写金额存在明显的小数点错误，否则，应当以大写金额为准，修改小写金额。13.4.2投标总价金额与分项报价合计金额与不一致的，除非投标总价金额存在明显的小数点错误，否则，应当以投标总价金额为准，修改分项报价合计金额。13.4.3其他细微偏差按照有利于招标人的原则进行补正。 14.资格审查委员会14.1资格审查委员会按照招标文件第一章第14.3项规定人数，由招标人代表或招标人代表及招标代理代表组成。 15.评标委员会15.1评标委员会成员一般由招标人从评标专家库内以随机抽取方式确定，同属一个单位的评标委员会成员不得超过二人。15.2适用《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第四十七条第三、四款的情形时，取得市建设主管部门的批准后，招标人将采用自行推荐等方式组建评标委员会。 16.定标委员会16.1定标委员会按照招标文件第一章第14.5项规定人数，由招标人按照《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第五十四条规定组建。第 38 页/共 534 页 17.开标、资格审查、评标、定标结果17.1开标结果将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公告。17.2资格审查结果、评标结果和进入定标环节的投标人业绩信誉情况将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示2个工作日，以上公示期不影响后续程序进行。17.3中标结果将在珠海市公共资源交易中心网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示3个工作日，公示期满未有异议的，招标人将于5个工作日之内通过市公共资源交易中心建设工程交易系统向中标人发出《中标通知书》，招标人通过系统发出《中标通知书》后即视为送达中标人。17.4《中标通知书》为合同的组成部分。 18.签订合同18.1招标人、中标人应当于招标文件第一章第17项规定的时间之内由双方法定代表人（或港澳企业决策被授权人）或被授权委托人共同签订合同。中标人为联合体投标人的，联合体投标人各方应当共同与招标人签订合同。18.2招标人和中标人对部分合同条款存在争议的，应当按照招标文件约定的争议解决途径，就争议内容签订解决争议的协议或者向行政管理部门申请行政调解，不影响合同签订时间和无争议部分的执行。 19.废除中标19.1中标通知书发出之后，除招标人提出招标文件之外中标人不能接受的合同条件之外，中标人有下列情形之一的，视为放弃中标，已发出的《中标通知书》自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担：19.1.1书面明确表示放弃中标的；19.1.2提出招标人不能接受的附加条件的；19.1.3提出招标人不能接受的有关投标文件或者合同实质内容更改要求的；19.1.4未按照招标文件规定与招标人签订合同的；19.1.5未按照招标文件规定向招标人提交履约担保的。19.2中标人存在弄虚作假骗取中标或与围标串标等影响中标结果的违法行为的，招标人将废除投标人的中标，已发出的《中标通知书》及已签订的承包合同自动失效，由此引起的所有责任将由投标人承担。第 39 页/共 534 页五、开标、资格审查、评标、定标工作细则提示招标人：本章不得直接修改标准文本内容，如招标人需修改或补充条款，应当在本章开头“招标人对本章的修改”项中明示，否则，对条款的修改或补充无效，以标准文本为准。招标人对本章的修改：□第[ ]款修改为：[ ]。□增加第[ ]款：[ ]。 1.开标1.1开标由招标人委派的代表负责，由招标人指定的工作人员主持。1.2开标在招标公告规定时间和规定地点进行。1.3招标人工作人员宣读招标人、工作人员中心及监督人员名单及组成情况，宣读开标会议注意事项。1.4招标人工作人员和交易中心工作人员对投标文件进行解密。。1.5招标人工作人员按照交易中心系统显示现金方式投标保证金情况、电子保函/保单情况和收取的纸质投标保函/保单情况，按照投标人签到顺序逐个检查、宣读所有投标人的投标保证金提交情况，记录投标保证金提交情况，宣读投标保证金不符合招标文件规定的投标人名单。1.6招标文件第一章第6.4项规定使用信用评价等级的，由招标人工作人员查询各投标人的相应信用评价信息并录入交易系统。1.7由招标人工作人员宣读投标人名称、投标报价，以及其他需要宣读的内容。1.8由招标人工作人员查询交易系统，核查是否有投标人在系统中有属于拒绝投标情况的记录并拒绝相应的投标人投标。1.9投标人对投标保证金检查情况、信用评价信息、投标报价、拒绝投标情况等开标内容有异议的，可以采用以下两种方式提出，均视为符合《珠海市建设工程招标投标异议和投诉处理办法》第七条第二项规定的异议提出时限：1.9.1在开标现场提出，招标人工作人员应当当场作出答复，并制作记录。1.9.2开标结果公告发布时间早于12:00的项目，在开标当天15：00前通过交易系统提出，招标人在当天24：00前通过交易系统回复；开标结果公告发布时间不早于12:00的项目，异议提出的截止时间延长至开标下一工作日的12：00，招标人回复时间延长至开标下一工作日的17：00。此方式提出的异议应加盖投标人电子公章或由投标文件中载明的被授权委托人签名后，通过交易系统提交给招标人。异议回复应加盖招标人电子公章或由招标人工作人员签名后，通过交易系统回复。1.10招标人不受理投标人未按本章1.9项规定的方式和期限以外的关于开标情况的异议。1.11开标结果进行公告。 2.资格审查2.1本项目资格审查方式为资格后审，由资格审查委员会在开标后、评标前进行资格审查。2.2资格审查在招标公告中确定的时间和地点封闭进行。招标人应当对资格审查全程进行视频和音频记录。2.3招标人工作人员宣布资格后审会议开始，宣读资格审查会议注意事项，宣读资格审查委员会组成情况。由资格审查委员会推荐或选举一名资格审查委员会成员担任主任委员。2.4资格审查委员会严格对照招标文件第二章《资格审查要素表》，逐个审核判断投标人资格函件是否满足相关资格审查要素要求并给出投标人的资格审查结论。2.5审查过程中如出现疑问，资格审查委员会可以通过交易系统要求投标人进行澄清说明，并根据招标文件设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格审查结论为不合格时，应当通过交易系统向投标人说明情况，并允许投标人答辩。资格审查委员会应当书面记录有关情况。2.6招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行澄清、答辩，投标人应当在限时内通过交易系统进行澄清、答辩，逾期视为投标人放弃澄清、答辩的权利，由此产生的后果由投标人承担。限时一般为通知发出时间起一小时，特殊情况经资格审查委员会同意，可适当延长。第 40 页/共 534 页2.7投标人的澄清或答辩应加盖投标人电子公章，或由投标文件中载明的被授权委托人（或港澳企业决策被授权人）签名后，通过交易系统上传。2.8全部投标人的资格审查完毕后，资格审查委员会应当出具《资格审查报告》,由全体资格审查委员会成员签名，并按规定将资格审查结果进行公示。2.9资格审查合格投标人少于3家的，按照招标文件第一章第18.1项规定执行。 3.评标环节入围会3.1资格审查合格的投标人超过二十名时，资格审查委员会按照招标文件第一章第6.1项规定人数，选取投标人入围评标环节。3.2评标环节入围会在资格审查完成后，即时在资格审查地点封闭进行。3.3资格审查委员会按照招标文件第一章第6.2项规定人数和招标文件第二章《部分推荐入围票决规则》规定，选取直接推荐入围的投标人。招标文件第一章第6.2项规定本项目不采用部分推荐入围方式的，无需进行此环节。3.4资格审查委员会按照招标文件第一章第6.3项规定方式和招标文件第二章相应的排序规则，确定投标人价格竞争排序。3.5资格审查委员会按照招标文件第一章第6.4项规定方式和招标文件第二章相应的规则，根据投标人价格竞争排序和信用评价等级选取剩余的入围投标人。3.6资格审查委员会应当出具《入围结果表》,由全体资格审查委员会成员签名。3.7直接推荐入围结果、价格竞争排序、入围投标人的名单应当与资格审查结果同时公示。 4.评标4.1评标在招标公告确定的时间和地点封闭进行。4.2招标人工作人员宣布评标会议开始，宣读评标会议注意事项，宣读评标委员会组成情况。由评标委员会推荐或选举一名评标委员会成员担任主任委员。4.3招标人工作人员介绍招标项目概况及经济标书、技术标书审查要素。4.4评标委员会认为招标文件需要招标人进行澄清的，招标人应当进行澄清，澄清不得超出招标文件的范围或者背离招标文件的实质内容。澄清情况应当在珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统进行记录。4.5各评标专家独立对各投标人经济标书分别进行评审：4.5.1交易系统对各投标人的XML文件进行辅助评审。4.5.2评标专家根据招标文件《经济标书评标要素表》，参考交易系统辅助评审结果对各评标要素逐条进行评审，出现违反招标文件否决性条款规定或评标要素表中规定为不合格的情形的，评价等级为“不合格”，其他均应评定为“合格”。4.5.3招标文件中设置有成本参考价的，评标专家应同时对投标文件中提供的证明材料进行评审，认定其是否属于投标报价低于成本的情形。4.5.4各评标要素评审完成后，对投标人给出综合评价结论，分为“合格”和“不合格”，评标要素中有任意一项或以上为“不合格”的，综合评价合格为“不合格”，每项评标要素评价等级均为合格的，综合评价等级为合格。评标专家发现投标文件的存在签订合同前应注意和澄清的事项等情形的，应当在评标结论中指出。4.6各评标专家独立对各投标人技术标书分别进行评审：4.6.1根据招标文件《技术标书评标要素表》，对各评标要素逐条进行评审，指出存在优点的具体事项，或指出存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的具体事项。对评标要素逐条评审时，应当给出具体的评审意见，不得以“合格、不合格、可行、不可行、优、良、中、差”等分级、评价性意见代替；4.6.2各评标要素评审完成后，对该投标人给出综合评价等级，分为“合格”与“不合格”，其中“不合格”仅限于投标文件违反国家强制性条文标准的情形或出现招标文件否决性条款规定的情形。4.7评标委员会集体汇总各评标专家对各投标文件的评审意见；4.7.1根据招标文件《技术标书评标要素表》和《经济标书评标要素表》，对“评审项目”逐条进行汇总。汇总单条“评审项目”的评审意见时，评标委员会组长将各评标专家对该投标人该评审项目的评审意见罗列在一起，集体讨论后形成评标委员会集体对该投标人该评审项目的评审意见；第 41 页/共 534 页4.7.2评标委员会集体对同一投标人给出综合评价等级；4.7.3评标委员会在汇总各评标专家意见时，如果有评标专家对汇总意见持保留意见的，则应在《评审意见汇总表》中注明；4.7.4投标人综合评价等级为不合格的，仅需指出不合格的具体原因，不必再指出投标文件优点和存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的事项。4.7.5各评标要素的评审意见以及综合评价等级要求与独立评审要求相同。4.8评标委员会集体会签《评审意见汇总表》。4.9评标过程中如出现疑问，评标委员会可以通过交易系统要求投标人进行澄清说明；如出现投标人综合评价等级为不合格时，应当通过交易系统向投标人说明情况，并允许投标人答辩。评标委员会应当书面记录有关情况。4.10招标人工作人员应当通过投标文件中载明的联系电话告知投标人限时进行澄清、答辩，投标人应当在限时内通过交易系统进行澄清、答辩，逾期视为投标人放弃澄清、答辩的权利，由此产生的后果由投标人承担，限时一般为通知发出时间起一小时，特殊情况经评标委员会同意，可适当延长。4.11投标人的澄清或答辩应加盖投标人电子公章，或由投标文件中载明的被授权委托人（或港澳企业决策被授权人）签名后，通过交易系统上传。4.12评标委员会集体会签《评审意见汇总表》后，确定进入定标环节投标人名单，并出具评标报告。4.13进入定标环节的合格投标人不足三家的，若存在评标入围会被淘汰的投标人，即按照评标入围会和招标文件第一章第6项规定排序，在被淘汰的排名靠前的剩余投标人中选取补足10家投标人进行评标，若经过补充选取，投标人不足十家时，对所有剩余投标人进行评标。若不存在评标入围会被淘汰的投标人时，按照招标文件第一章第18.1项规定执行。4.14招标人工作人员根据业绩信誉标书对进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行列表整理。4.15将评标报告与进入定标环节的投标人业绩信誉情况进行公示。 5.定标5.1定标在招标公告中确定的时间和地点封闭进行。5.2招标人工作人员宣布定标会议开始，宣读定标会议注意事项，宣读定标委员会组成情况。由定标委员会推荐或选举一名定标委员会成员担任组长。招标人的法定代表人或者主要负责人为定标委员会成员的，直接由其担任组长。5.3招标人工作人员向定标委员会提交进入定标环节的投标人名单和定标资料。5.4定标委员会按照招标文件第一章第8.1项确定的定标方式和招标文件第二章的相应规则确定中标人。5.5定标委员会签署定标书。5.6招标文件第一章第14.5项规定不组建定标委员会的，不进行本章5.1至5.5项，定标书由评标委员会签署或招标人加盖公章和法定代表人签章后生效。5.7将定标结果进行公示。第 42 页/共 534 页六、投标人应当遵守的投标文件格式除各格式的备注内容外，投标人应当按照以下格式编制投标文件：1. 通用格式？标书封面2. 投标保函格式？投标保函/保单包装封面？投标保函（纸质）？投标保函（电子）？投标保证保险保险单要求3. 资格函件？法定代表人证明书？法定代表人授权委托书□港澳企业决策授权书□港澳企业投标授权书□联合体共同投标协议？投标承诺书？按照招标文件第二章《资格审查要素表》逐项编制。4. 技术标书？按照招标文件第二章《技术标书评审要素表》逐项编制。5. 经济标书？按照招标人发出的工程量清单和XML2.0格式编制。6. 业绩信誉标书？按照招标文件第二章《业绩信誉要素表》在系统中填写并按顺序在投标文件提供相应的证明材料复印件第 43 页/共 534 页投标文件格式：标书封面工程建设项目施工投标文件（标书名称）项目名称：项目地址：投标人（法人公章或港澳企业公章）：法定代表人或港澳企业决策被授权人（签名或签章）：通讯地址：邮政编码：联系人：办公电话：移动电话：传真：备注：1. 投标保函/保单无需封面。2. 联系人电话须为内地号码。第 44 页/共 534 页投标文件格式：投标保函/保单包装封面年月日时分之前不得开启。包装内容：□投标保函/保单项目名称：投标人（法人公章或港澳企业公章）：法定代表人或港澳企业决策被授权人（签名或签章）：通讯地址：邮政编码：联系人：办公电话：移动电话：传真：备注：1、联系人电话须为内地号码。第 45 页/共 534 页投标文件格式：投标保函（纸质）投标保函保函编号：致 (下称受益人)：鉴于 (下称被保证人)将于年月日参加贵方项目编号为（）的项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：一、本保证担保的担保金额为 (币种) (小写)元 (大写)元。二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后 60 日(含 60 日)，延长投标有效期无须通知我方。三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：1.投标截止后，被保证人在投标有效期间撤回其投标；2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。4.被保证人以其它方式放弃中标的。5.被保证人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。六、本保证担保项下的权利不得转让。七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。八、本保证担保适用中华人民共和国法律。九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。保证人(盖章)：单位地址：日期：第 46 页/共 534 页投标文件格式：投标保函(电子)投标保函保函编号：致招标人企业名称 (下称受益人)：鉴于投标企业名称 (下称被保证人)将参加贵方项目编号为（标段编号）的项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：一、本保证担保的担保金额为 (币种) (小写)元 (大写)元。二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 60 日(含 60 日)，延长投标有效期无须通知我方，但保证期间最长不超过一年。三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：1.投标截止后，被保证人在投标有效期间撤回其投标；2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。4.被保证人以其它方式放弃中标的。5.被保证人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后 5个工作日内，将不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付本保证担保的担保金额。五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。六、本保证担保项下的权利不得转让。七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。八、本保证担保适用中华人民共和国法律。九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。保证人(盖章)：单位地址：日期：第 47 页/共 534 页投标文件格式：投标保证保险保险单要求投标保证保险保险单样式由各保险公司定，但投标保证保险保险单中必须包含以下特别约定：一、投标保证保险期间至该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 60日（含 60 日），延长投标有效期无须通知我方，但保证期间最长不超过一年。二、投标保证保险的承保期间内，投保人在接受本投标保证保险时，视为已了解本保险公司的保险条款。如果出现下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可以向我方提起索赔：1.在招标文件规定的投标有效期内，投保人未经被保险人同意撤销投标文件；2.投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，在签订合同时向被保险人提出不能接受的附加条件、或无正当理由拒绝按招标文件要求与被保险人订立招标项目合同；3.投保人在投标有效期内收到被保险人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金的；4.投保人放弃中标的。5.投保人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。但投标人与被保险人串通投标的除外。三、保险人向被保险人赔偿后，保险人享有向投保人追偿的权利。四、投标保证保险的承保期间内，我方收到被保险人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知，达成赔付意向后 5个工作日内，按照第二条保险责任向被保险人支付赔款，赔款以本保证保险的保险金额为准。五、被保险人的索赔通知必须在投标保证保险的保险期间内送达我方。六、本投标保证保险项下的权利义务不得转让。七、本投标保证保险的保险期间届满，或我方已向被保险人支付本保证保险的保险金额，我方的保险责任终止。八、本投标保证保险适用适用中华人民共和国法律。九、本投标保证保险以中文文本为准，涂改无效。第 48 页/共 534 页投标文件格式：法定代表人身份证明法定代表人身份证明（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。特此证明。粘贴法定代表人身份证正反两面彩色复印件或护照个人信息页彩色复印件备注：非港澳企业提供。第 49 页/共 534 页投标文件格式：法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（项目名称）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资格预审申请文件、投标文件。委托期限自[ ]年[ ]月[ ]日起至[ ]年[ ]月[ ]日止（不得短于投标有效期）。被授权委托人无转委托权。被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。附件：法定代表人身份证明粘贴被授权委托人身份证正反两面彩色复印件或护照个人信息页彩色复印件备注：非港澳企业提供。第 50 页/共 534 页投标文件格式：投标承诺书投标承诺书（招标人名称）：本投标人已详细阅读了（项目名称）的施工招标文件，现就参加投标的有关事项向招标人郑重承诺如下：1.自觉遵守国家、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，维护建筑市场秩序。2.自觉服从招标议程安排，遵守招标投标相关会议现场纪律。3.保证投标文件内容无任何虚假，不存在串通进行投标的行为，不存在招标人拒绝投标的情形。4.自愿按照本项目招标文件的规定及我司投标报价承接本项目。5.保证所递交的投标文件中的投标报价XML2.0文件代表我公司的投标报价，且与珠海市公共资源交易中心建设工程交易系统中填报的投标报价一致。6.保证在投标有效期限之内自觉遵守招标文件约束，履行投标文件承诺。7.保证接受、配合招标人对投标文件相关内容进行的调查核实。8.一旦中标，保证按照招标文件规定、投标文件承诺、投标报价、承包合同约定以及技术规范要求在招标文件约定的工期内完成招标内容的所有施工任务，达到招标文件规定的质量及安全生产文明施工要求及目标。9.一旦中标，保证按照招标文件规定，按时提交履约担保、签订承包合同。10.一旦中标，保证按照承包合同约定依法行使合同权利、履行合同义务，密切配合相关监督管理部门以及建设单位、监理单位开展工作，服从相关监督管理部门工作人员以及建设单位驻现场代表、现场监理人员的监督管理。11.保证施工安全生产标准和条件不低于内地建筑施工企业。12.保证在开工前办理相关商事登记和有关安全生产条件审查，并完成合同备案，开设银行账户。13.保证拟派项目主要管理人员至少满足粤建市〔2009〕8号文及珠规建建〔2010〕48号文的规定，其中项目负责人满足招标文件专项条款第一章第5.1项要求，同时保证中标后按招标人及横琴新区建设行政主管部门相关规范执行。其中，第11条至第13条仅适用于港澳企业。本投标人如有违反以上承诺，将自动放弃投标资格、中标结果，自觉接受相关处罚。备注：本承诺书在交易系统中另行提供加盖投标人电子公章和法定代表人（或港澳企业决策被授权人）电子签章的原件，资格函件中按规定格式提供承诺书内容，无需单独盖章。第 51 页/共 534 页投标文件格式：业绩信誉情况列表业绩信誉情况列表序号响应要素序号业绩信誉名称业绩信誉概况12345...第 52 页/共 534 页附件一：施工合同建设工程施工合同（GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政管理总局制定第 53 页/共 534 页说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进第 54 页/共 534 页度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第 55 页/共 534 页目录建设工程施工合同 .....................................................................................................................................1说明........................................................................................................................................................... 1一、《示范文本》的组成...........................................................................................................................1（一）合同协议书...............................................................................................................................1（二）通用合同条款...........................................................................................................................1（三）专用合同条款...........................................................................................................................2二、《示范文本》的性质和适用范围...................................................................................................... 2目录........................................................................................................................................................... 3第一部分合同协议书.........................................................................................................................8一、工程施工概况...........................................................................................................................8二、合同工期...................................................................................................................................9三、质量标准.................................................................................................................................10四、签约合同价与合同价格形式................................................................................................ 10五、项目经理.................................................................................................................................11六、合同文件构成.........................................................................................................................11七、承诺......................................................................................................................................... 11九、签订时间.................................................................................................................................12十、签订地点.................................................................................................................................12十一、补充协议.............................................................................................................................12十二、合同生效.............................................................................................................................12十三、合同份数.............................................................................................................................12第二部分通用合同条款...................................................................................................................141. 一般约定....................................................................................................................................141.1词语定义与解释...............................................................................................................141.2语言文字...........................................................................................................................191.3法律...................................................................................................................................191.4 标准和规范......................................................................................................................201.5 合同文件的优先顺序..................................................................................................... 201.6图纸和承包人文件...........................................................................................................211.7联络...................................................................................................................................221.8严禁贿赂...........................................................................................................................231.9化石、文物.......................................................................................................................231.10交通运输.........................................................................................................................241.11知识产权.........................................................................................................................261.12保密.................................................................................................................................261.13工程量清单错误的修正................................................................................................ 272. 发包人........................................................................................................................................272.1 许可或批准......................................................................................................................272.2 发包人代表......................................................................................................................282.3 发包人人员......................................................................................................................282.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供..................................................................... 282.5 资金来源证明及支付担保............................................................................................. 30第 56 页/共 534 页2.6 支付合同价款..................................................................................................................302.7 组织竣工验收..................................................................................................................302.8 现场统一管理协议..........................................................................................................303. 承包人........................................................................................................................................313.1 承包人的一般义务..........................................................................................................313.2 项目经理..........................................................................................................................323.3 承包人人员......................................................................................................................343.4 承包人现场查勘..............................................................................................................353.5 分包..................................................................................................................................353.6 工程照管与成品、半成品保护..................................................................................... 373.7 履约担保..........................................................................................................................373.8 联合体..............................................................................................................................384. 监理人........................................................................................................................................384.1监理人的一般规定...........................................................................................................384.2监理人员...........................................................................................................................384.3监理人的指示...................................................................................................................394.4 商定或确定......................................................................................................................405. 工程质量....................................................................................................................................405.1质量要求...........................................................................................................................405.2质量保证措施...................................................................................................................415.3 隐蔽工程检查..................................................................................................................425.4不合格工程的处理...........................................................................................................435.5 质量争议检测..................................................................................................................446. 安全文明施工与环境保护........................................................................................................446.1安全文明施工...................................................................................................................446.2 职业健康..........................................................................................................................486.3 环境保护..........................................................................................................................497. 工期和进度................................................................................................................................507.1施工组织设计...................................................................................................................507.2 施工进度计划..................................................................................................................517.3 开工..................................................................................................................................517.4测量放线...........................................................................................................................527.5 工期延误..........................................................................................................................537.6 不利物质条件..................................................................................................................547.7 异常恶劣的气候条件..................................................................................................... 557.8 暂停施工..........................................................................................................................557.9提前竣工...........................................................................................................................578. 材料与设备................................................................................................................................588.1发包人供应材料与工程设备.......................................................................................... 588.2承包人采购材料与工程设备.......................................................................................... 588.3材料与工程设备的接收与拒收...................................................................................... 598.4材料与工程设备的保管与使用...................................................................................... 598.5禁止使用不合格的材料和工程设备.............................................................................. 608.6 样品..................................................................................................................................61第 57 页/共 534 页8.7材料与工程设备的替代.................................................................................................. 628.8施工设备和临时设施...................................................................................................... 638.9材料与设备专用要求...................................................................................................... 649. 试验与检验................................................................................................................................649.1试验设备与试验人员...................................................................................................... 649.2取样...................................................................................................................................659.3材料、工程设备和工程的试验和检验.......................................................................... 659.4现场工艺试验...................................................................................................................6610. 变更..........................................................................................................................................6610.1变更的范围.....................................................................................................................6610.2变更权.............................................................................................................................6610.3变更程序.........................................................................................................................6710.4变更估价.........................................................................................................................6710.5承包人的合理化建议.................................................................................................... 6810.6变更引起的工期调整.................................................................................................... 6910.7暂估价.............................................................................................................................6910.8暂列金额.........................................................................................................................7110.9计日工.............................................................................................................................7111. 价格调整..................................................................................................................................7211.1市场价格波动引起的调整.............................................................................................7211.2法律变化引起的调整.....................................................................................................7612. 合同价格、计量与支付..........................................................................................................7612.1 合同价格形式................................................................................................................7612.2预付款.............................................................................................................................7712.3计量.................................................................................................................................7812.4工程进度款支付.............................................................................................................8012.5支付账户.........................................................................................................................8413. 验收和工程试车......................................................................................................................8413.1分部分项工程验收.........................................................................................................8413.2竣工验收.........................................................................................................................8413.3工程试车.........................................................................................................................8713.4提前交付单位工程的验收............................................................................................ 8913.5 施工期运行....................................................................................................................8913.6 竣工退场........................................................................................................................9014. 竣工结算..................................................................................................................................9114.1 竣工结算申请................................................................................................................9114.2 竣工结算审核................................................................................................................9114.3 甩项竣工协议................................................................................................................9214.4 最终结清........................................................................................................................9215. 缺陷责任与保修......................................................................................................................9315.1 工程保修的原则............................................................................................................9315.2 缺陷责任期....................................................................................................................9415.3 质量保证金....................................................................................................................9515.4 保修................................................................................................................................97第 58 页/共 534 页16. 违约..........................................................................................................................................9816.1 发包人违约....................................................................................................................9816.2 承包人违约..................................................................................................................10116.3 第三人造成的违约..................................................................................................... 10317. 不可抗力................................................................................................................................10317.1 不可抗力的确认..........................................................................................................10317.2 不可抗力的通知..........................................................................................................10417.3 不可抗力后果的承担................................................................................................. 10417.4 因不可抗力解除合同................................................................................................. 10518. 保险........................................................................................................................................10618.1 工程保险......................................................................................................................10618.2 工伤保险......................................................................................................................10618.3其他保险.......................................................................................................................10618.4持续保险.......................................................................................................................10718.5 保险凭证......................................................................................................................10718.6 未按约定投保的补救................................................................................................. 10718.7 通知义务......................................................................................................................10719. 索赔........................................................................................................................................10819.1承包人的索赔...............................................................................................................10819.2 对承包人索赔的处理................................................................................................. 10919.3发包人的索赔...............................................................................................................10919.4 对发包人索赔的处理................................................................................................. 10919.5 提出索赔的期限..........................................................................................................11020. 争议解决................................................................................................................................11020.1和解...............................................................................................................................11020.2调解...............................................................................................................................11020.3争议评审.......................................................................................................................11120.4仲裁或诉讼...................................................................................................................11220.5争议解决条款效力.......................................................................................................112第三部分专用合同条款.................................................................................................................1131. 一般约定..................................................................................................................................1131.1 词语定义........................................................................................................................1131.5 合同文件的优先顺序....................................................................................................1141.6 图纸和承包人文件........................................................................................................1141.7 联络................................................................................................................................1151.8 交通运输........................................................................................................................1151.8.1 出入现场的权利.........................................................................................................1151.8.2 场内交通.....................................................................................................................1151.9知识产权.........................................................................................................................1161.10工程量清单错误的修正...............................................................................................1172. 发包人......................................................................................................................................1172.1 发包人代表....................................................................................................................1172.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供................................................................... 1172.2.3 资金来源证明及支付担保.........................................................................................119第 59 页/共 534 页3. 承包人.......................................................................................................................................... 1193.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 ...................................................... 1214. 监理人..........................................................................................................................................1235. 工程质量......................................................................................................................................1245.1 质量要求................................................................................................................................1245.2 隐蔽工程检查........................................................................................................................1246. 安全文明施工与环境保护..........................................................................................................1257. 工期和进度..................................................................................................................................1267.9 提前竣工的奖励....................................................................................................................1278. 材料与设备..................................................................................................................................1288.2 样品........................................................................................................................................1288.3 施工设备和临时设施............................................................................................................1289. 试验与检验..................................................................................................................................1289.2 现场工艺试验........................................................................................................................12910. 变更............................................................................................................................................12910.2 造价调整方式......................................................................................................................13011. 价格调整.................................................................................................................................... 13312. 合同价格、计量与支付............................................................................................................13513. 验收和工程试车........................................................................................................................13913.3 竣工退场..............................................................................................................................14014. 竣工结算....................................................................................................................................14015. 缺陷责任期与保修....................................................................................................................14215.2 质量保证金..........................................................................................................................14215.2.1 承包人提供质量保证金的方式.................................................................................. 14215.2.2 质量保证金的扣留...................................................................................................... 14216. 违约............................................................................................................................................14316.1 发包人违约..........................................................................................................................14316.2 承包人违约..........................................................................................................................14417. 不可抗力....................................................................................................................................14518. 保险............................................................................................................................................14518.2 其他保险..............................................................................................................................14619. 争议解决....................................................................................................................................14619.1 争议评审..............................................................................................................................14619.1.1 争议评审小组的确定...................................................................................................... 14619.1.2 争议评审小组的决定...................................................................................................... 14619.2仲裁或诉讼...........................................................................................................................14620.其他事项......................................................................................................................................147一、工程质量保修范围和内容.................................................................................................. 162二、质量保修期...........................................................................................................................162三、缺陷责任期...........................................................................................................................163四、质量保修责任.......................................................................................................................163五、保修费用...............................................................................................................................164六、双方约定的其他工程质量保修事项：.............................................................................. 164第 60 页/共 534 页第一部分合同协议书发包人（全称）：珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程土建施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程施工概况1.工程名称：珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程2.工程地点：珠海中信生态环保产业园内。3.工程立项批准文号：珠发改核准〔2020〕2 号。4.资金来源：企业自筹。5.工程内容：珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程为新建 500吨/天处理能力的厨余垃圾处理厂一座，项目占地 17492.30平方米，主要建设内容包括预处理车间、坡道、均质罐、厌氧罐、出液罐、沼气净化装置、沼气柜、火炬、初雨事故池、一体化消防泵站、MBR系统、锅炉及沼气发电、除臭系统、自控系统、1#及 2#门卫、1#及2#地衡以及厂区道路、围墙，绿化、给排水、暖通、电气（含高低压配电系统）、消防、安防、监控、水电安装、外电、地衡等满足新建厂全部生产及其它功能所需的建筑安装及设备采购。第 61 页/共 534 页6.工程承包范围：（1）建构筑物土建工程施工、厨余垃圾预处理系统、厌氧（含脱水）系统、沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统、沼气发电系统、污水处理系统、除臭系统、自控系统系统等主工艺设备的采购及安装施工，设备单机调试、联动调试、试运行技术指导、配合竣工验收及环保验收，相关费用包含在投标报价中，不另行计取；所有工艺及设备性能验收考核通过前的费用由承包人负责，性能验收考核通过后的费用由发包人负责；（2）承包人负责临时建筑安装工程施工、施工临时用水用电报装及施工、本项目配套工程施工；（3）配合工程报建；完成竣工图编制，配合发包人完成规划验收、水保验收、消防验收等其他专项验收事项；（4）负责本项目永久用水、用电、通讯网络、消防、防雷等配套设施施工，协助办理相应报装报批手续。（5）政府部门或发包人要求的增减变更等内容具体详见招标工程量清单及施工图纸。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：工程总工期以发包人及监理批准的开工报告签发之日起为准，总工期为 480个日历天。第 62 页/共 534 页1.中标通知书签发后 30个日历天内提交预处理、沼气发电系统的设备集成方案，中标通知书签发后 50个日历天内提交其余五个主工艺系统的设备集成方案。方案包含系统集成供货商的确定、设备集成清单（含设备规格、品牌厂家、材质、性能参数、质保期内的备品备件等）。2.开工报告签发之日起 90个日历天内完成基础施工：5个日历天内完成 2 号门卫及环网室管桩，30 个日历天内完成预处理车间管桩,60个日历天内完成预处理车间基础。3.开工报告签发之日起 180个日历天内完成主体框架结构施工：2号门卫及环网室桩基检测完成后 30个日历天内完成主体框架结构；140个日历天内完成预处理车间主体结构。4.开工报告签发之日起 300个日历天内具备进料试运行条件；沼气发电系统的设备集成方案批准 10个月完成安装调试。5.开工报告签发之日起 480个日历天内完成竣工验收。三、质量标准工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准，质量要求合格。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：（其中建安费：元，设备采购费:元）。第 63 页/共 534 页五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（本招标项目为：投标承诺书）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保第 64 页/共 534 页工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在珠海市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同双方签章且承包人按照招标文件规定提供履约担保后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。第 65 页/共 534 页（本页以下无正文）发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）经办人：组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第 66 页/共 534 页第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技第 67 页/共 534 页术标准和要求。1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。第 68 页/共 534 页1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。第 69 页/共 534 页1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。第 70 页/共 534 页1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28天的日期为基准日期。1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00时。1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的第 71 页/共 534 页工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。1.3法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。第 72 页/共 534 页合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（本招标项目为：投标承诺书）；（4）专用合同条款及其附件；第 73 页/共 534 页（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供和交底发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 14天向承包人提供图纸。因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。1.6.2 图纸的错误承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合第 74 页/共 534 页理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。1.6.3 图纸的修改和补充图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。1.6.4 承包人文件承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。1.6.5 图纸和承包人文件的保管除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。第 75 页/共 534 页1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。1.8严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。1.9化石、文物在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承第 76 页/共 534 页担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10交通运输1.10.1 出入现场的权利除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1.10.2 场外交通发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。1.10.3场内交通发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照第 77 页/共 534 页专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。1.10.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。1.10.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。1.10.6 水路和航空运输本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。第 78 页/共 534 页1.11知识产权1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.12保密除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得第 79 页/共 534 页将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。1.13工程量清单错误的修正除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。2. 发包人2.1 许可或批准发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发第 80 页/共 534 页包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。2.2 发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。2.3 发包人人员发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向第 81 页/共 534 页承包人移交施工现场。2.4.2 提供施工条件除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。2.4.3 提供基础资料发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。2.4.4 逾期提供的责任因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施第 82 页/共 534 页工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。2.5 资金来源证明及支付担保除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。2.6 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.8 现场统一管理协议发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。第 83 页/共 534 页3. 承包人3.1 承包人的一般义务承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；第 84 页/共 534 页（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；（10）应履行的其他义务。3.2 项目经理3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违第 85 页/共 534 页约责任。3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述第 86 页/共 534 页人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。3.3 承包人人员3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现第 87 页/共 534 页场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。3.4 承包人现场查勘承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第 88 页/共 534 页第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。3.5.2 分包的确定承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。3.5.3 分包管理承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。3.5.4 分包合同价款（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。3.5.5 分包合同权益的转让第 89 页/共 534 页分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。3.6 工程照管与成品、半成品保护（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.7 履约担保发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费第 90 页/共 534 页用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。3.8 联合体3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。4. 监理人4.1监理人的一般规定工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。4.2监理人员发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书第 91 页/共 534 页面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。4.3监理人的指示监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。第 92 页/共 534 页4.4 商定或确定合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。5. 工程质量5.1质量要求5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并第 93 页/共 534 页由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。5.2质量保证措施5.2.1 发包人的质量管理发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。5.2.2 承包人的质量管理承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。5.2.3 监理人的质量检查和检验监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或第 94 页/共 534 页合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。5.3 隐蔽工程检查5.3.1承包人自检承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。5.3.2检查程序除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应第 95 页/共 534 页在检查前 24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。5.3.3 重新检查承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。5.3.4 承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。5.4不合格工程的处理5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。第 96 页/共 534 页5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。5.5 质量争议检测合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1安全生产要求合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8款〔暂停施工〕的约定执行。6.1.2 安全生产保证措施第 97 页/共 534 页承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。6.1.3特别安全生产事项承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。6.1.4 治安保卫除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，第 98 页/共 534 页在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。6.1.5 文明施工承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。6.1.6 安全文明施工费安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该第 99 页/共 534 页部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。6.1.7 紧急情况处理在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。6.1.8 事故处理工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理第 100 页/共 534 页人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。6.1.9 安全生产责任6.1.9.1 发包人的安全责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。6.1.9.2 承包人的安全责任由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。6.2 职业健康6.2.1 劳动保护承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，第 101 页/共 534 页保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。6.2.2 生活条件承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。6.3 环境保护承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行第 102 页/共 534 页的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。7. 工期和进度7.1施工组织设计7.1.1 施工组织设计的内容施工组织设计应包含以下内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。7.1.2 施工组织设计的提交和修改除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计第 103 页/共 534 页后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。7.2 施工进度计划7.2.1 施工进度计划的编制承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。7.2.2 施工进度计划的修订施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。7.3 开工7.3.1 开工准备第 104 页/共 534 页除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。7.3.2 开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。7.4测量放线7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。第 105 页/共 534 页承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7天内同意下达开工通第 106 页/共 534 页知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。7.6 不利物质条件不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执第 107 页/共 534 页行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。7.7 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。7.8 暂停施工7.8.1发包人原因引起的暂停施工因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。7.8.2 承包人原因引起的暂停施工因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84天内仍未复工的，视为第 16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的第 108 页/共 534 页承包人无法继续履行合同的情形。7.8.3 指示暂停施工监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。7.8.4 紧急情况下的暂停施工因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。7.8.5 暂停施工后的复工暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。7.8.6 暂停施工持续 56天以上监理人发出暂停施工指示后 56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17第 109 页/共 534 页条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。暂停施工持续 84天以上不复工的，且不属于第 7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。7.8.7 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。7.8.8 暂停施工的措施暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。7.9提前竣工7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，第 110 页/共 534 页由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。8. 材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。8.2承包人采购材料与工程设备承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。第 111 页/共 534 页8.3材料与工程设备的接收与拒收8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列第 112 页/共 534 页支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。8.5禁止使用不合格的材料和工程设备8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的第 113 页/共 534 页工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。8.6 样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。8.6.2 样品的保管第 114 页/共 534 页经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。8.7材料与工程设备的替代8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；（2）发包人要求使用替代品的；（3）因其他原因必须使用替代品的。8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；（4）替代品与被替代产品的价格差异；（5）使用替代品的理由和原因说明；（6）监理人要求的其他文件。监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使第 115 页/共 534 页用替代品。8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。8.8施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。8.8.3要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。第 116 页/共 534 页8.9材料与设备专用要求承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。第 117 页/共 534 页9.2取样试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。第 118 页/共 534 页9.4现场工艺试验承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。10. 变更10.1变更的范围除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。10.2变更权发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。第 119 页/共 534 页10.3变更程序10.3.1 发包人提出变更发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。10.3.2 监理人提出变更建议监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。10.3.3 变更执行承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。10.4变更估价10.4.1 变更估价原则除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；第 120 页/共 534 页（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。10.4.2 变更估价程序承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。10.5承包人的合理化建议承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。第 121 页/共 534 页合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。10.6变更引起的工期调整因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。10.7暂估价暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价第 122 页/共 534 页并按照法律规定参加评标；（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1种方式确定：第 1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供第 123 页/共 534 页应商、分包人;（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第 2种方式：承包人按照第 10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1种方式确定暂估价项目。第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。10.8暂列金额暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。10.9计日工需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润第 124 页/共 534 页构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）其他有关资料和凭证。计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。11. 价格调整11.1市场价格波动引起的调整除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。（1）价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：第 125 页/共 534 页？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 1FFBFFBFFBFFBAPP0ntnn03t3302t2201t110 ？公式中：ΔP——需调整的价格差额；0P ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；A——定值权重（即不调部分的权重）；n321 B......B;B;B ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；tnt3t2t1 F......F;F;F ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42天的各可调因子的价格指数；0n300201 F......F;F;F ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。（2）暂时确定调整差额在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。第 126 页/共 534 页（3）权重的调整因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4款〔商定或确定〕执行。（4）因承包人原因工期延误后的价格调整因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨第 127 页/共 534 页幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按第 128 页/共 534 页规定调整合同价格。第 3种方式：专用合同条款约定的其他方式。11.2法律变化引起的调整基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4款〔商定或确定〕的约定处理。因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：1.单价合同单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市第 129 页/共 534 页场价格波动引起的调整〕约定执行。2.总价合同总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。3.其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。发包人逾期支付预付款超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。第 130 页/共 534 页12.2.2 预付款担保发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。12.3计量12.3.1 计量原则工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。12.3.2 计量周期除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。12.3.3 单价合同的计量除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：（1）承包人应于每月 25日向监理人报送上月 20日至当月 19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对第 131 页/共 534 页承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。12.3.4 总价合同的计量除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：（1）承包人应于每月 25日向监理人报送上月 20日至当月 19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。第 132 页/共 534 页（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。12.3.6 其他价格形式合同的计量合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。12.4工程进度款支付12.4.1 付款周期除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。12.4.2 进度付款申请单的编制除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次第 133 页/共 534 页进度付款中支付或扣除的金额；（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单的提交单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。（2）总价合同进度付款申请单的提交总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。12.4.4 进度款审核和支付（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成第 134 页/共 534 页审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。12.4.5 进度付款的修正在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。12.4.6 支付分解表1.支付分解表的编制要求（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；第 135 页/共 534 页（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。2.总价合同支付分解表的编制与审批（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。（2）监理人应在收到支付分解表后 7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。第 136 页/共 534 页12.5支付账户发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。13. 验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。13.2竣工验收13.2.1竣工验收条件工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相第 137 页/共 534 页应的施工计划；（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。13.2.2竣工验收程序除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15天起视为已颁发工程接收证书。（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。第 138 页/共 534 页（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15天起视为已颁发工程接收证书。除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。13.2.3竣工日期工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。13.2.4 拒绝接收全部或部分工程对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。13.2.5 移交、接收全部与部分工程除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收第 139 页/共 534 页证书后7天内完成工程的移交。发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。13.3工程试车13.3.1试车程序工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。监理人不能按时参加试车，应在试车前 24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参第 140 页/共 534 页加试车的，视为认可试车记录。（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。13.3.2 试车中的责任因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。13.3.3 投料试车如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整第 141 页/共 534 页改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。13.4提前交付单位工程的验收13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2款〔竣工验收〕的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。13.5 施工期运行13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。第 142 页/共 534 页13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。13.6.2 地表还原承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。第 143 页/共 534 页14. 竣工结算14.1 竣工结算申请除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；（4）发包人应支付承包人的合同价款。14.2 竣工结算审核（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，第 144 页/共 534 页并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。14.3 甩项竣工协议发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止第 145 页/共 534 页证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。14.4.2 最终结清证书和支付（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。15. 缺陷责任与保修15.1 工程保修的原则在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人第 146 页/共 534 页应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。15.2 缺陷责任期15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。第 147 页/共 534 页15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。15.3 质量保证金经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式承包人提供质量保证金有以下三种方式：（1）质量保证金保函；（2）相应比例的工程款；（3）双方约定的其他方式。除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。第 148 页/共 534 页15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留有以下三种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）双方约定的其他扣留方式。除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。15.3.3 质量保证金的退还缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内第 149 页/共 534 页不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。15.4 保修15.4.1保修责任工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。15.4.2 修复费用保修期内，修复的费用按照以下约定处理：（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺第 150 页/共 534 页陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。15.4.3 修复通知在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。15.4.4 未能修复因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。15.4.5 承包人出入权在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1 发包人违约的情形第 151 页/共 534 页在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。16.1.2 发包人违约的责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条第 152 页/共 534 页款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。16.1.3 因发包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28天内支付下列款项，并解除履约担保：（1）合同解除前所完成工作的价款；（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；（6）按照合同约定应退还的质量保证金；（7）因解除合同给承包人造成的损失。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20条〔争议解决〕的约定处理。承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人第 153 页/共 534 页应为承包人撤出提供必要条件。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。16.2.2 承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。第 154 页/共 534 页此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。16.2.3 因承包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。16.2.4因承包人违约解除合同后的处理因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：（1）合同解除后，按第 4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清第 155 页/共 534 页付款证书，结清全部款项。因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20条〔争议解决〕的约定处理。16.2.5采购合同权益转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。16.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。17. 不可抗力17.1 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当第 156 页/共 534 页事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。17.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。17.3 不可抗力后果的承担17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或第 157 页/共 534 页将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。17.4 因不可抗力解除合同因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84天或累计超过 140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；（2）承包人为工程订购的并已交付给发包人，或发包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；第 158 页/共 534 页（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；（7）双方商定或确定的其他款项。除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28天内完成上述款项的支付。18. 保险18.1 工程保险除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。18.2 工伤保险18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。18.3其他保险发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，第 159 页/共 534 页具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。18.4持续保险合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。18.5 保险凭证合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。18.6 未按约定投保的补救18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。18.7 通知义务除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。第 160 页/共 534 页保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。19. 索赔19.1承包人的索赔根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第 161 页/共 534 页19.2 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下：（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。19.3发包人的索赔根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。19.4 对发包人索赔的处理对发包人索赔的处理如下：第 162 页/共 534 页（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。19.5 提出索赔的期限（1）承包人按第 14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。（2）承包人按第 14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。20. 争议解决20.1和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。20.2调解合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其第 163 页/共 534 页他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。20.3争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：20.3.1 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。20.3.3 争议评审小组决定的效力第 164 页/共 534 页争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。20.5争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。第 165 页/共 534 页第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同其他合同文件包括： / 。1.1.2 合同当事人及其他相关方 / 。1.1.2.1监理人：名称：广东建浩工程项目管理有限公司；资质类别和等级：市政公用工程监理甲级；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.2 设计人：名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；资质类别和等级：工程设计综合资质甲级；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3 工程和设备1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ 。第 166 页/共 534 页1.1.3.2 永久占地包括： / 。1.1.3.3 临时占地包括： / 。1.3法律适用于合同的其他规范性文件： / 。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括： / 。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国内标准、规范的名称： / 。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为： / 。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；发包人向承包人提供图纸的数量：五份；发包人向承包人提供图纸的内容： / 。1.6.2 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：结算资料、竣工资料、固定资产清单；第 167 页/共 534 页承包人提供的文件的期限为：工程竣工验收合格后 60个日历天内；承包人提供的文件的数量为：结算资料、竣工资料、固定资产清单各五套，光盘各一个；承包人提供的文件的形式为：纸质资料及电子光盘；发包人审批承包人文件的期限： / 。1.6.3 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：珠海市香洲区梅华东路 338号；发包人指定的接收人为：李春阳。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.8 交通运输1.8.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： / 。1.8.2 场内交通第 168 页/共 534 页关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：办理道路通行权和修建场外设施的费用由承包人自行解决，费用由承包人承担且包括在合同价款中；修建场内临时道路和交通设施的费用由承包人自行解决，费用由承包人承担且包括在合同价款中。1.8.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/ 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/ 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。第 169 页/共 534 页1.10工程量清单错误的修正承包人认为发包人提供的预算或工程量清单中措施项目费漏计或少计，承包人应在有效的答疑期间向发包人提出答疑，一旦中标，发包人对于预算或工程量清单中漏计或少计的措施项目费不予另行支付。允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。2. 发包人2.1 发包人代表发包人代表：姓名：张杰；身份证号： 370481198505098139 ；职务：；联系电话： 137 9486 6444 ；电子信箱：；通信地址：珠海市香洲区梅华东路 338号。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： / 。2.2.2 提供施工条件第 170 页/共 534 页关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1.发包人只提供现场现状，施工用水、用电（含接驳费）由承包人自行解决，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整。珠海中信生态环保产业园污泥处置中心一期工程场地真空预压软基处理工程施工单位已建施工用电箱变，造价为 45万元。承包人施工临电如需使用该箱变，需分摊临电箱变的费用 22.5 万元（此 22.5 万由承包人支付给污泥处置中心一期工程软基处理施工单位），如不使用该箱变，承包人施工临电安装、报装费用由承包人自行负责，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整。2．现场条件以现状为准，承包人务必进行现场踏勘。3．供材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地、施工临时用场地由承包人负责整理及维护，所使用的场地必须报请发包人批准，所需费用由承包人负责，承包人不得以此为由提出增加费用或延长工期。建筑垃圾运输及弃置地点由承包人自行解决，建筑垃圾弃置地点需符合珠海市城市管理部门的规定，承包人需将书面方案报监理和发包人同意和备案。4.施工场地的临时排水、排污，由承包人按发包人及规划部门的要求设置，临时排水所需费用在报价中综合考虑，排污费用如发生，凭借向政府相关部门所缴纳的排污费用发票按实计入结算价；施工场地内已有的排水、排污设施，在施工期间由承包人使用、管理及维护，如有损坏，由承包人负责修复，所需费用在报价中综合考虑。第 171 页/共 534 页2.2.3 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式： / 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。承包人需要提交的竣工资料套数： 5套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后 60个日历天内。承包人提交的竣工资料形式要求：结算资料、竣工资料、固定资产清单。承包人应履行的其他义务： / 。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；第 172 页/共 534 页建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：按珠海市建设主管部门有关规定执行。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场时间，每月必须超过 20个日历天（含 20个日历天）；以监理考勤为准，每少一天，按 1000元/天由承包人向发包人支付违约金。（特殊情况，经发包人批准的除外）。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人必须按中标后提交的人员配备表承诺派驻现场，不得擅自更换，擅自更换项目经理承包人每人次支付违约金 10万元。如确实有特殊情况需要更换，必须征得发包人的书面同意，且所换人员资质不得低于招标文件要求，除不可抗力原因，发包人审批同意更换施工过程中项第 173 页/共 534 页目经理不超过两次（含两次）。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/ 。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： / 。3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：见专用条款 3.3.5条。3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应当征得发包人的同意。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要技术负责人和各专业负责人必须按中标后提交的人员配备表承诺派驻现场，不得擅自更换，擅自更换主要技术负责人和各专业负责人，承包人支付违约金每人次 5万元。如确实有特殊情况需要更换，必须征得发包人的书面同意，且所换人员资质不得低于招标文件要求，除不可抗力原因，发包人审批同意更换施工过程中以上人员不超过两次（含两次），承包人自行考虑相关风险。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要技术负责人在现场时间，每月必须超过 20个日历天（含 20个日历天）；项目负责人、主要技术负责人在现场时间，每月少于 20个日历天，每少一个日历天，按 1000元每人的标准由承包人向发包人支付违约金。（特殊情况，经发包人批准的除外）第 174 页/共 534 页3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：承包人应当自行完成应当由承包人完成的承包合同的主体结构、关键性工作，不得分包。主体结构、关键性工作的范围：由承包人自行完成。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：外电及高压部分、消防、钢结构施工等需分包的部分，必须分包给符合资格要求的施工单位，且需书面报监理及发包人审查同意后方可分包。其他关于分包的约定： / 。3.5.3 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： / 。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）承包人必须在合同签订前将担保金额为￥元，大写：（中标价格的 10 %(不大于 10%)）的履约担保提交给发包人。（2）履约担保可采用银行保函、银行转账或经发包人认可的珠第 175 页/共 534 页海市国有控股金融担保机构出具的不可撤销保函。采用银行保函方式的承包人须提供银行出具的满足发包人规定的不可撤销履约保函。（3）退还时限：承包人的履约担保在本工程竣工验收合格后且承包人不存在违约的情形下，向发包人提出申请并提供完整、合格的工程竣工技术档案资料后 30个日历天内退还保函原件或现金（无息、采用银行转账方式）。（4）承包人不能按照本项要求提交履约担保的，视为放弃中标，发包人将解除合同，其投标保证金不予退还，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对发包人对超过部分予以赔偿。（5）未达到退还履约保函条件但履约保函过期的，承包人须全额办理保函延期手续，否则发包人有权拒绝支付承包人进度款，非因承包人原因导致工期延期，原保函到期后，经承包人申请发包人书面同意后，可不再办理履约保函延期手续。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： / 。关于监理人的监理权限： / 。4.2 监理人员第 176 页/共 534 页总监理工程师：姓名：；职务：总监理工程师；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定： / 。4.3 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） / ；（2） / ；（3） / 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。5.1.2关于工程奖项的约定：/ 。5.2 隐蔽工程检查第 177 页/共 534 页5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格，执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。6.1.2 关于治安保卫的特别约定：详见通用条款规定。关于编制施工场地治安管理计划的约定：详见通用条款规定。关于停工整改的特别约定：承包人施工过程中存在重大安全隐患，或对一般隐患整改不到位，发生两次以上者，发包单位有权要求暂停施工，由发包单位验收合格后方可开工。6.1.3 文明施工合同当事人对文明施工的要求：施工过程中严格按施工图和广东省、珠海市、珠海市海宜环境投资有限公司安全生产文明施工有关规范要求履行安全生产文明施工职责。6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期提交安全防护、文明施工措施费支付申请。第 178 页/共 534 页6.2 职业健康关于职业健康体检的约定：承包单位负责对自有员工中从事接触职业病危害的作业人员按照《职业病防治法》的规定做职业健康体检。7. 工期和进度7.1 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2 施工进度计划7.2.1 施工进度计划的编制承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每月 20号。7.3 测量放线7.4发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。7.5.2 因承包人原因导致工期延误第 179 页/共 534 页因承包人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：1.因承包人自身原因，导致不能按期具备进料试运行条件,每延误 1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 1万元/天。从延误第 11个日历天起，每延误 1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 2万元/天，逾期违约金最高限额是人民币 100万元。2.因承包人自身原因，导致不能完成竣工验收，每延误 1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 1万元/天。从延误第 11个日历天起，每延误 1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 2万元/天，逾期违约金最高限额是人民币 100万元。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。7.7异常恶劣的气候条件由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，发包人承担实际损失的[ 0 ]%，承包人承担实际损失的[ 100 ]%。7.8发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） / ；（2） / ；（3） / 。7.9 提前竣工的奖励7.9.1提前竣工的奖励： / 。第 180 页/共 534 页8. 材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支的除外。8.2 样品8.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.3 施工设备和临时设施8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款的规定，由承包人承担修建临时设施的费用。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.1 试验设备施工现场需要配置的试验场所：按政府相关文件要求。施工现场需要配备的试验设备：按政府相关文件要求。施工现场需要具备的其他试验条件：第 181 页/共 534 页按政府相关文件要求。9.2 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/ 。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：1.由于设计变更、导致主要材料及设备变更造成工程量增加或减少（经发包人、监理、设计以及造价咨询确认、审核）。2.由于工程商洽造成工程量增加或减少、导致的造价变化（经发包人、监理、设计以及造价咨询确认、审核）。3.由于市场价格波动导致造价变化，材料价格上涨[5 ] %或材料价格下降[ 5 ]% ，调整超过的部分，材料调整种类见本招标文件16.15。4.人工单价发生涨落的，参照合同工期内珠海市工程造价信息各期的平均价与预算编制采用的珠海市造价管理机构发布的人工参考价对比的价差调整人工单价。5.工程承包合同及招标文件约定由承包人承担的风险因素范围之内不予调整。6.建筑安装施工造价调整条件及范围：（1）经发包人、监理单位以及经珠海市相关政府部门确认（含第 182 页/共 534 页备案、审批）的设计变更（含洽商、签证）。（2）由于政策调整或其他原因导致工程项目中止、规模缩减，发包人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用,其他费用一律不予支付。即：如工程项目中止、规模缩减，结算时按照实际完成的工程量，结合承包人投标综合单价计算实际完成工程的结算价。（3）搅拌桩根据现场试配水泥用量调整造价。（4）材料调差。（5）项目特征不符。（6）承包人的不平衡报价。（7）符合造价调整要求的政府相关文件。（8）七个主工艺设备系统（自控系统中的暂估价除外）设备采购及安装的工程量清单投标报价为单个系统总价包干，结算时不予调整，（其中自控系统中的暂估价 368500.00元统一填报，按实际工程量结合中标降幅结算）。因发包人提出的系统设备变更除外。10.2 造价调整方式10.2.1 增加调整原则对于经发包人、监理单位以及经珠海市相关政府部门确认（含备案、审批）的各项变更（含洽商、签证等）按以下方式计算造价:（1）招标工程量清单中已有的项目按照承包人报价综合单价计算。（2）招标工程量清单中没有的项目，承包人有类似项目的参照类似项目结算综合单价计算，承包人投标报价中无类似单价的按照第 183 页/共 534 页发包人审核部门审核后预算编制原则计算并乘以（1-中标下浮率）。中标下浮率=（预算价-中标价格）/（预算价-暂列金额-暂估价）X100%）计算。（3）本工程以发包人审核作为竣工结算依据。1.所有造价调整（含设计变更、洽商及签证）的计价应在本工程预算审核完成后进行，在此之前，不予调整；2.本项目不接受不平衡报价，如果承包人投标综合单价高于发包人审核预算对应分部分项的综合单价，则相应合同单价调整为发包人审核预算对应的分部分项综合单价乘以（1-中标下浮率）。3.承包人投标预算包干费总价若低于或等于发包人审核后预算对应总价，则以承包人对应投标价作为结算价，若高于发包人审核后预算对应总价，则以发包人审核后预算的对应总价乘以本工程的（1-中标下浮率）进行结算。4.人工费调整：人工单价发生涨落的，参照合同工期（包括经发包人同意可以延长的工期）内珠海市工程造价信息各期的平均价与预算编制时采用的珠海市造价管理机构发布的人工参考价对比的价差调整人工单价，人工费计算时，动态人工费调整系数按珠海市工程造价信息价约定执行。5.预算编制时的主要材料价格按编制时相对应的《珠海工程造价信息》计入，造价信息未列的材料,在预算编制时由造价咨询单位自主询价比价后报发包人确定；设计变更中出现预算及《珠海工程造价信息》中没有的施工材料及设备价格需要定价时，由发包人、承第 184 页/共 534 页包人、监理单位、造价咨询单位四方共同书面确认。发包人确认设计变更后十个日历天内造价咨询单位提交造价变更，承包人必须十个日历天内书面确认，否则以监理单位、发包人确认的为准。6.材料调差：施工开工（以发包人和监理签发的书面开工报告日期为准）后，如遇水泥、管材、钢材（钢筋、钢管、钢板等）、商品混凝土、砂、石、管桩有价格波动时，以各单体建构筑物（含道路、管道等）施工开工后3个月内的珠海市工程造价信息各期的平均价与预算编制材料价相比，其波动范围不超过±5％时，差价不予调整；当波动范围超过±5％时，结算时仅调整超出±5％以外部分的材料价差（预算材料价与施工开工后3个月内各期的平均价的差价）；材料的计量按实际完成的单体建构筑物（含道路、管道等）的工程抽料计算。承包人在项目开工前报送的施工组织设计中须明确各单体建构筑物的开工、完工时间，且各单体建构筑物（含道路、管道等）须编制单独的施工方案报监理、发包人审批，如在实施过程中确需调整开工时间，以发包人和监理签发的各单体书面开工报告日期为准。7.措施费的调整：按系数计算的措施费或因变更的项目对应的措施费变化，±10%以内不进行调整，±10%以上（不含10%）按实际完成工程量进行调整。该部分仍需乘以中标下浮率计价。绿色施工安全防护措施费由于政策调整或政府原因导致工程规模缩减，发包人结算时将按照缩减之后的实际工程规模计算和支付此费用。8.工程量计算规则：适用于本工程的工程量、材料、人工计算规第 185 页/共 534 页则是预算编制其的工程量清单计价规范、广东省对应专业的计价依据和办法及珠海市相关规定中所规定的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。9.大门暂估价为 159,500.00元、自控系统中的暂估价 368500.00元均统一填报，按实际工程量结合中标降幅结算。10.3 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定： / 。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨第 186 页/共 534 页幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。第 3种方式：其他价格调整方式：如遇水泥、管材、钢材（钢筋、钢管、钢板等）、商品混凝土、砂、石、管桩有价格波动时，以各单体建构筑物（含道路、管道等）施工开工后 3个月内的珠海市工程造价信息各期的平均价与预算编制材料价相比，其波动范围不超过±5％时，差价不予调整；当波动范围超过±5％时，结算时仅调整超出±5％以外部分的材料价差（预算材料价与施工开工后 3个月内各期的平均价的差价）；材料的计量按实际完成的单体建构筑物（含道路、管道等）的工程抽料计算。承包人在项目开工前报送的施工组织设计中须明确各单体建构筑物的开工、完工时间，且各单体建构筑物（含道路、管道等）须编制单独的施工方案报监理、发包人审批，如在实施过程中确需调整开工时间，以发包人和监理签发的各单体书面开工报告日期为准。第 187 页/共 534 页12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：（1）土建费用：承包人投标综合单价即为合同单价，但发包人不接受不平衡报价，如果承包人投标综合单价高于经发包人审核预算对应分部分项的综合单价，则相应合同单价调整为发包人审核预算对应的分部分项综合单价乘以（1-中标下浮率）。（2）七个主工艺设备系统的设备及安装费用为总价合同，投标人均按工程量清单明细和设备技术要求进行报价。承包人投标报价文件每个系统的投标总价即为该主工艺设备系统的设备及安装费用合同总价（自控系统中的暂估价除外）。（3）以下费用包含在总投标报价中，无论承包人是否填报，结算时不予调整：1）处理质量通病而发生的费用、为保证施工进度和场地布置等需要的配合费在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。2）施工期间应保证车辆、行人、沿线房屋、管线等构筑物的安全，采用切实有效措施控制施工噪音、环境污染等不利影响。如因工程本身施工噪音、施工污染及安全文明施工保障措施不到位对周边环境影响而造成工期延误的，工期不调整。3）在施工过程中，若发包人或监理认为承包人不能满足施工进度要求，则发包人或监理有权根据实际情况要求承包人采取赶工措第 188 页/共 534 页施，因此产生的一切费用由承包人承担。4）未能满足发包人的工期和进度及连续开工的要求而被发包人要求退场带来的经济损失由承包人承担。风险费用的计算方法：/ 。风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。2、总价合同。总价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。3、其他价格方式： / 。12.2 预付款双方签署合同后，发包人收到承包人提交的主工艺设备系统设备集成方案（方案包含系统集成供货商的确定、设备集成清单（含设备规格、品牌厂家、材质、性能参数、质保期内的备品备件等））、相应设备系统的预付款保函和预付款申请，经发包人审批后支付至相应主工艺设备系统合同价的 30%。主工艺设备系统预付款支付前，承包人需向发包人提供与预付款相等额的预付款银行保函的正本或经发包人认可的珠海市国有控股金融担保机构出具的不可撤销预付款保函的正本及收款收据，承包人的预付款保函直到设备进场验收合格后 10个工作日内，发包人第 189 页/共 534 页凭承包人预付款保函退款申请办理退还保函手续退还保函手续。工资支付专户资金：建安工程费、设备安装费的 19%，按照《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》的要求，签订三方协议缴存。发包人按以下方式将本工程工资支付专户资金划入承包人的工资支付专用账户：发包人每次按建安工程费、设备安装费进度款的 19%存入承包人工人工资支付专户账户，累计支付达上述金额的，发包人支付进度款时无须再向工人工资支付专户账户支付，承包人按划入金额向发包人提供建安发票，作为工程款收入（如果珠海市住房和城乡规划建设局报建窗口要求的缴存比例有变化，按要求调整办理）。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：按照建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013) 进行工程量计量。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：按通用条款执行。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期第 190 页/共 534 页建安工程费进度款：按照施工进度每月支付一次进度款。承包人在每月二十日上报工程进度，经监理工程师、造价咨询单位、发包人代表审核；核实无误后，承包人开具符合发包人要求的合法有效完税建筑服务增值税专用发票，发包人收到发票并确认无误后按支付程序支付完成合格工程量的 80%进度款，进度款累计最多付至建安工程费合同价的 80%（扣除承包人的违约金）；设备采购及安装费：设备到场后经监理、发包人验收合格后，承包人开具符合发包人要求的全额合法有效完税销售货物增值税专用发票，支付至设备采购款的 70%；设备安装（含单机调试）完成并按经发包人批准的性能测试方案进行性能测试，测试指标达标视为性能验收通过，承包人开具符合发包人要求的相应金额的合法有效完税设备安装增值税专用发票，支付至设备采购及安装费的 80%（扣除中标人的违约金）。如施工过程中发生设计变更及工程洽商，承包人必须于当月办理变更及洽商报审手续并填报当月设计变更（含洽商）汇总表，否则发包人有权暂停支付当月进度款（非因承包人原因不能及时办理报审手续除外，但必须经发包人现场代表书面确认）经发包人确认的设计变更或洽商，对应调整的费用与进度款同期按比列支付。工程竣工结算前，如果出现因承包人原因导致的恶意欠薪事件或拖欠分包商工程款项事件，每发生一次，在结算款中扣除承包人违约金 100,000元，并报建设主管部门要求其一年内不得参加发包人组织的投标。第 191 页/共 534 页承包人为珠海市外的单位的还需提供预缴税金纳税申报表、完税证明。承包人申请每期进度款时，必须提供经监理、发包人现场代表确认的工地考勤记录表，如有违约事项，同期进度款扣除违约金。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.1.2 竣工验收13.1.3竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：/ 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.1.4移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为: / 。第 192 页/共 534 页13.2 工程试车13.2.1 试车程序工程试车内容：附件二技术要求要求执行（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.2.2 投料试车关于投料试车相关事项的约定：附件二按技术要求执行。13.3 竣工退场13.3.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： / 。14. 竣工结算建安工程费：1）结算在建设工程竣工验收合格之后进入结算程序，承包人应当在竣工验收合格后 60个日历天内向发包人提交完整的结算资料、竣工资料五套、固定资产清单五套，竣工验收合格后 90个日历天内配合发包人办理相关资产移交工作后，竣工结算经发包人结算审核部门审核后，工程款支付建安工程费至审定结算价的 97％（扣除违约金）。2）工程竣工验收合格后 60个日历天内，承包人必须向发包人报送完整结算资料五套。如因承包人原因每延期一天，承包人需向第 193 页/共 534 页发包人支付违约金 5000元/天，当承包人延期提交超出 60个日历天，发包人有权委托造价咨询单位编制竣工结算送审，结算编制费用由承包人承担。3）竣工验收合格后承包人必须配合发包人办理相关资产移交工作，如提供资产清单、资产清点，因承包人拒不配合，竣工验收合格后 90个日历天未完成资产移交的，发包人按审核的结算价的 2%要求承包人支付违约金，发包人在按支付程序支付承包人建安费97%的审定结算款时予以扣减设备采购及安装费：单个系统设备性能验收通过后，具备试运行条件，试运行期为 6个月，起始时间以发包人书面通知为准。单个系统试运行期评价通过、提交本系统质保期内的备品备件后，承包人开具符合发包人要求的全额合法有效完税设备安装增值税专用发票，发包人支付结算款，发包人支付至该系统的设备采购及安装费结算价的 97%。工程费用结算办法：1）规费、措施费、税金等按国家及广东省、珠海市相关规定执行，建安工程费及设备安装费按 9%计取税金，设备采购费为含税价（税率 13%）。2）工程结算以发包人审定的结算价为准。其他说明：1.土建进度款、设备安装费每次付款前承包人应提供相应金额且符合发包人要求的合法有效完税建筑服务增值税专用发票，结算款第 194 页/共 534 页支付至结算审定价的 97%前需提供符合发包人要求的全额合规增值税专用发票，并完成工程资料的移交，承包人为珠海市外的单位的还需提供预缴税金纳税申报表、完税证明。15. 缺陷责任期与保修15.1 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收后两年。15.2 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 3 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；（2） / %的工程款；（3）其他方式: 质量保证金为发包人审定的工程结算价的3%。15.2.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；第 195 页/共 534 页（3）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期（工程竣工验收后二年）满后，且无其它遗留问题后分别支付（无息）建安工程及设备保修金。15.3保修15.3.1 保修责任工程保修期为：工程的保修期限按《建筑工程质量管理条例》执行。15.3.2 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：缺陷责任期内，承包人接到维修通知一周内不进场维修的，发包人有权另行委托维修，费用由承包人承担，在保修金内支付。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形： / 。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任： / 。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。第 196 页/共 534 页（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。（7）其他： / 。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：详见招标文件及通用条款规定。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见招标文件及通用条款规定。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：详见招标文件及通用条款规定。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方第 197 页/共 534 页式：详见招标文件及通用条款规定。17. 不可抗力17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）经验收合格并移交给发包人的永久工程、施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担，其他工人工资由承包人承担；18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：承包人应当自行于开工前为工程购买有效工程一切险、第三方责任险等必要保险，并将保险文件副本于开工前送交发包人；上述各保险必须于交工验收前仍然生效，第 198 页/共 534 页费用由承包人已在报价时综合考虑。当发生不可抗力的破坏或意外事故时，由承包人负责修复及向保险公司办理索赔事宜。发包人不再承担索赔责任。但因不可抗力导致的延误可以顺延工期。如果承包人未购买保险，承包人承担和赔偿由此造成的损失。18.2 其他保险关于其他保险的约定：承包人应为本项目所有系统设备购买相应保险，保险费用均由承包人负责。如果承包人未按规定购买相应保险，则一切后果及损失由发包人自行承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。19. 争议解决19.1 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。19.1.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。其他事项的约定： / 。19.1.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： / 。19.2仲裁或诉讼第 199 页/共 534 页因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（2）向珠海市有管辖权的人民法院起诉。20.其他事项一、施工要求1.土方、石方类别不调整，结算时预算所对应综合单价不予调整。2.图纸或现场标示或未标示的施工开挖断面内的各类型地下管线经发包人确认需迁移的，其迁移费用由发包人承担，承包人负责实施。承包人在施工前需对地下管线进行探坑探槽，探坑探槽费用发包人不另行支付。承包人在施工开挖前 14个日历天向发包人提供需迁移的地下管线的详细清单和迁移及保护方案，经监理单位、设计单位共同确认，发包人完成审批手续后，迁移及保护方案相关费用由发包人承担，但是否支付最终以市财政局意见为准，承包人不得以此为由向发包人申请付款或拒不施工。承包人在施工过程中须做好地下管线保护工作，由于保护不力引起的地下管线破坏由承包人负责修复，由此造成的相关损失和修复费用由承包人承担。3.对施工范围内的青苗、绿化、建构筑物赔偿费用由发包人承担(施工范围内是指承包人上报的施工方案并经业主审批的满足施工作业和安全的合理施工范围)。如发包人要求承包人实施拆除、恢复等相关工作，承包人必须无条件服从，所发生费用按合同专用条款第第 200 页/共 534 页10、11条约定计取。4.施工区域外但可能涉及到施工作业影响范围的道路、青苗、绿化、电缆沟、电杆塔、建构筑物的保护费用由承包人承担，承包人已在报价时均综合考虑，如果施工区域外但可能涉及到施工作业影响范围的道路、青苗、绿化、电缆沟、电杆塔、建构筑物等在施工过程中发生有破坏情况，则所有恢复费用及因此造成的损失由承包人承担；5.弃泥场地、建筑废物弃渣场地等由承包人自行解决，弃置地点应符合城市建筑管理的有关规定，否则因此导致的损失和其他法律责任均由承包人承担。以上费用无论预算是否列入，发包人不再另行支付。6.承包人在施工过程中必须按设计图纸、设计施工总承包合同、发包人要求、招标文件要求采购材料设备，且必须是大中型厂家生产的质量为合格或优等级的设备、材料。7.项目组人员到位情况：施工项目负责人必须按投标时承诺的人员配备派驻现场，不得擅自更换，擅自更换项目负责人承包人向发包人支付违约金 10万元。如确实有特殊情况需要更换，必须征得发包人的书面同意，且所换人员资质不得低于招标文件要求。施工项目负责人在现场时间，每月必须超过 20个日历天（含 20个日历天）；以监理考勤为准，每少一天，按 1000元/天由承包人向发包人支付违约金。（特殊情况，经发包人批准的除外）第 201 页/共 534 页8.承包人应当自行于开工前为工程购买有效工程一切险、第三方责任险等必要保险，并将保险文件副本于开工前送交发包人；上述各保险必须于交工验收前仍然生效，费用由承包人已报价时综合考虑。当发生不可抗力的破坏或意外事故时，由承包人负责修复及向保险公司办理索赔事宜。发包人不再承担索赔责任。但因不可抗力导致的延误可以顺延工期。如果承包人未购买保险，承包人承担和赔偿由此造成的损失。9.违约处罚1）工期进度因承包人自身原因，导致不能按期具备进料试运行条件,每延误1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 1万元/天。从延误第 11个日历天起，每延误 1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 2万元/天，逾期违约金最高限额是人民币 100万元。因承包人自身原因，导致不能完成竣工验收，每延误 1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 1万元/天。从延误第 11个日历天起，每延误 1个日历天竣工，承包人向发包人支付违约金 2万元/天，逾期违约金最高限额是人民币 100万元。2）施工安全施工单位必须确保施工安全，如发生安全事故，除接受政府部门的处罚和承担经济损失外，并按下列规定扣除违约金：发生一般事故的，每起处扣除违约金 20万元；发生较大事故的，每起处扣除违约金 50万元；第 202 页/共 534 页发生重大事故的，每起处扣除违约金 70万元；发生特大事故的，每起处扣除违约金 100万元；其他详见附件 8。以上违约金处罚是在政府相关行政主管部门对承包人进行处理之外，承包人须对发包人支付的违约金；承包人除向发包人支付上述违约金外，承包人应按照安监站、政府相关部门或发包人要求整改，费用由其自行承担。不按发包人或监理单位要求在规定时间内完成安全整改要求，每次由承包人向发包人支付工程安全违约金 1000元/次。以上违约金处罚是在政府相关行政主管部门对承包人进行处理之外，承包人须对发包人支付的违约金，承包人除向发包人支付上述违约金外，承包人应按照安监站、政府相关部门或发包人要求整改，费用由其自行承担。3）施工质量一般质量事故上报相关行政主管部门，由承包人向发包人支付工程质量违约金 2万元。较大质量事故上报相关行政主管部门，由承包人向发包人支付工程质量违约金 5万元。重大质量事故上报相关行政主管部门，由承包人向发包人支付工程质量违约金 10万元。不按发包人或监理单位要求在规定时间内完成质量整改要求，每次由承包人向发包人支付工程质量违约金 1000元/次。第 203 页/共 534 页4）其他：承包人在施工过程中不执行发包人合理指令，经发包人书面通知并警告两次后仍不执行者，承包人向发包人支付违约金1000元/次。10.施工期间，非承包人原因，发包人或政府部门发布停工通知，经发包人及监理工程师确认,工期可相应顺延，发包人无需对相关费用和损失进行补偿或赔偿。11.外购土方发包人不提供土源，承包人自行解决。12.承包人的投标报价被认为已对施工现场的一切情况已掌握而所作的承诺。发包人约定包干风险包括如下内容，结算时不予增加。发包人约定包干风险包括如下内容：1）土资源费用、土石方运输距离均由投标单位在报价中综合考虑，结算时按预算综合单价不予调整；2)由于现场地质条件与发包人提供的资料不同需处理时所发生的费用，中标后均不予调整（以下情况除外：A.石方无法使用挖掘机挖掘，必须采用凿岩机或岩石破碎机进行凿岩或破碎后方可挖除的石方；B.用凿岩机或破碎机仍然无法挖除，需要爆破的石方；C.石方导致桩基工程无法沉桩，需要引孔的）。3)满足本工程的工期条件及本工程工期低于国家定额工期所发生的赶工措施费抢工状况下的工程质量、工期保证措施费用。4)承包人在施工期及保修作业期内必须负责施工期间厂区通行区域内道路保洁、绿化管养、道路照明系统维护等，具体标准参考国家、省、市相关规范，如因承包人行为造成破坏，则必须予以修第 204 页/共 534 页复，费用由承包人承担，否则发包人有权不支付当月工程进度款或保修金。本项目在施工中必须确保交通道路的清洁，每天安排专人进行道路清扫及洒水，由于施工造成的污染, 承包人必须在当天及时处理；必要时，发包人可委托第三方负责清扫，费用由承包人承担。5)在施工过程中，承包人的施工组织设计、施工方案、防台风、防暴雨、安全文明等施工措施及发包人委托的工作，经建设行政主管部门、发包人或监理工程师审查后认为不能保证工程安全、质量及工期时，承包人应按建设、质量、安全等行政管理部门、发包人或监理工程师的意见对方案和措施进行完善和修改，完善和整改产生的费用全部由承包人承担。6)因政策性原因或保证现有生产正常安全运营等原因，由发包人发出停工通知的，停工期间不支付工地看护费用及其他任何经济补偿，施工工期须发包人书面确认后予以顺延。7)土石方及商品混凝土的运距按发包人所给运距不予调整。13.其他说明：1)承包人不得发生拖欠工人工资的行为；如有发生，发包人有权直接将工程进度款代承包人用于发放工人工资，该部分费用直接从承包人应得进度款中扣除。2)本工程对外所须支付的各种押金（发包人支付担保除外）均由承包人支付。3)承包人无条件服从发包人的量化管理和考核。第 205 页/共 534 页4)本项目必须依照“珠建建[2007]109号”文实施建筑工人“平安卡”管理。5)由于承包人的原因，造成工程质量、安全达不到现行的相关规范、标准、规定要求，以及合同和招标文件要求，多次整改无效且情节严重者，发包人有权向珠海市行政主管部门提出申请，建议拒绝承包人一年内参与发包人的工程投标。发包人亦有权单方面终止设计施工总承包合同且不承担任何责任。14.由于施工（包括支护、放坡等）引起的周边道路路面塌陷及周边建筑、构筑物损坏或需采取的保护措施等产生的费用和损失均由承包人负责，发包人不另行支付。15.承包人应对本合同工程的安全文明施工负责，签订安全生产管理责任书，履行安全生产责任；安全员必须常驻现场，每月不少于 25个日历天，如现场安全员未按投标书所承诺的人员配置到位，则每天每人缺勤扣减承包人工程款 500元。由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担全部责任。16.承包人应当踏勘现场，承包人不踏勘现场的责任自负。17.承包人须在中标通知书及招标文件规定的时间内与发包人签署合同，因承包人原因延期签署合同的，从应当签署合同之日至实际签署合同之日，每天承包人向发包人支付违约金 2000元/天，该项违约金在竣工结算时予以扣减。18.工程竣工验收合格后 60个日历天内，承包人必须向发包人报送完整结算资料五套。如因承包人原因每延期一天，承包人需向发第 206 页/共 534 页包人支付违约金 5000元/天，同时发包人有权委托造价咨询单位编制竣工结算送审，结算编制费用由承包人承担，违约金及委托造价咨询单位所发生的的额费用均从结算款予以扣减，最多不超过 100万元。19.承包人每月申报进度款时，必须同步报当月发生的设计变更汇总表，如发生设计变更但承包人未报送，则发包人有权暂缓支付当月进度款。20.本工程土方所有挖、填、运、外购、临时堆放等项目结算计价办法如下：1)挖土方，按实际开挖方量计算，工程量计算办法以相关工程的国家计量规范（2013版）规定的工程量计算规则计算为准，清单同时含有机械挖土方及人工挖土方的，其比例不予调整，清单内含有装运的，其装运办法及运距不予调整，与此工程量计算相关的所有基坑或基槽、沟槽尺寸图纸无详细标示时，承包人应在土方开挖前将相关图纸或施工方案报发包人、监理单位、造价咨询单位共同确认，否则不予计量。遇开挖土石夹杂土方或土方类别无法认定的，均综合按二类土计量，预算清单已有土方类别的不予调整。2)填土方：无论预算综合单价内有无含场内的临时堆放及倒运，均不再另行计算场内临时堆放及倒运，与此工程量计算相关的所有基坑或基槽、沟槽尺寸图纸无详细标示或表述时，承包人应在填土方前将相关图纸报发包人、监理单位、造价咨询单位共同确认。3)余土外运：运距不予调整，除现场签证确认明确的外运土石方第 207 页/共 534 页类别以外，所有外运土石方均按二类土综合考虑4)外购土方：运距不予调整。5)承包人开工前，由承包人、发包人、监理单位共同对场地作业面交付标高（即场地初始高程）进行测量，并由各方共同签字确认测量成果，作为日后土方计量的依据。承包人在申请第一次进度款时必须将确认后测量成果作为附件提交，否则发包人有权暂缓支付进度款。21.承包人负责完成供货设备的安装，负责单机调试并按照相关要求进行联动调试。承包人需按图纸按计划的进度完成设备基础施工等工作。（详见 28.设备安装调试）22.施工期需合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00-7:00）从事产生噪声污染的建筑施工作业，同时应避免在中午（12:00-14:00）从事高噪声施工作业。需夜间连续施工的，应报建设行政主管部门批准，并向生态环境主管部门备案。禁止使用锤击桩机和蒸汽桩机，受地质、地形等条件限制确需使用的，必须报市局批准。选用符合标准的低噪声设备，采取优化施工方式和场地布置、设置隔声挡板等措施，减少噪声对环境的影响，防治施工噪声扰民。项目施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。23.施工期须落实生态保护和施工废气防治措施。使用达到国家排放标准的非道路移动机械。按照《珠海市防治扬尘污染管理办法》的规定，严格落实防治扬尘污染的各项措施。施工扬尘等废气污染第 208 页/共 534 页物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值。24.施工废水须按照环评报告书中措施处理后回用与施工场地，不得直接排入地表水体。25.承包人必须严格按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）的要求，落实实名管理工作。若承包人未按照相关规定落实实名管理规定，且不按照发包人和监理单位签发的整改通知单在期限内整改的，将上报珠海市住房城乡建设领域主管部门，建议其对违规的施工单位采取信用等级扣罚处理。26.如承包人在施工中违反附件 8：《施工安全管理违约处理办法》（详见附件 8），则发包人按《施工安全管理违约处理办法》予以扣罚。如招标文件约定的有关违约金额条款与《施工安全管理违约处理办法》不一致，违约金额以就高不就低原则扣罚。27.承包人采购的相关材料、设备、以及安装调试、验收及售后服务，详见《珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包技术要求》。28.设备安装调试1）承包人负责厨余垃圾各系统成套设备（工艺性能包）供应厂家供货范围内的所有设备设施的安装以及本工程其他所有配套设备设施的安装。本项目的系统集成成套供应设备：1）预处理系统、2）厌氧（含脱水）系统、3）沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统、4）第 209 页/共 534 页沼气发电系统、5）污水处理系统、6）除臭系统、7）自控系统系（含安装费），承包人不允许拆分采购,相关技术服务应由对应供货商或制造商负责。2）安装工程包括并不仅限于厨余垃圾各系统所有工艺系统设备、管道、阀门的安装；电气设备的安装；控制部分仪器仪表的安装；控制和电气用电缆的敷设；附属设施包括设备检修操作平台、爬梯、雨棚等的安装。3）设备安装所需的墙体开孔、孔洞封堵、二次灌浆（如有）由各成套设备（工艺性能包）供应厂家提供条件图，经设计复核确认后，承包人负责施工。由于资料提交不完整或现场指导施工不到位而引起的设备安装现场条件不具备，所需采取的相关措施及费用均由承包人负责。4）每个系统设备进场前二个月，承包人要编制详细的施工进度计划和施工方案报发包人审批。5）承包人负责设备的单机调试及联动调试，单机调试完成后进行每个设备系统的调试，性能验收考核通过后移交发包人进行试运行；各个系统调试以及其他配套设备调试合格后，发包人再进行项目的联动调试，承包人配合联动调试。承包人进行单机调试和每个设备系统的调试以及联动调试过程中，每个系统的专业生产供货单位必须派专业人员到现场与承包人共同按计划和方案完成调试工作。6）各个主工艺设备系统性能验收考核通过前所发生的水费、电第 210 页/共 534 页费、药剂费、油费等费用均有由承包人负责，厨余垃圾处理每个主工艺系统完成性能验收后，原则上按工艺流程先后顺序逐步移交给发包人。承包人必须负责配合和协助发包人进行试运行，试运行费用由发包人负责。29.预算清单漏项、变更，承包人必须服从发包人安排完成施工任务，如果拒不施工，则发包人按中标合同价的 2%处以违约金。30.由于政策调整或政府原因导致工程规模缩减，发包人将按照缩减之后的实际工程规模支付费用，由于工程规模缩减如果导致承包人实际损失的，承包人不再追究发包人任何费用补偿或赔偿。此部分按照建筑服务提供合规发票。31.设备采购：1）承包人合同价中包括（但不限于）所有设备价、各种安装配件价、备品备件及专用工具价、运至合同指定地点的运输费、装卸费（含现场二次倒运费）、仓储保管费、保险费、技术培训费（包括技术资料、图纸的提供）、现场调试费、验收费、清洁费、质保期内维修费、各种税费，监造费（不少于 3天×4人次参与现场监造的全部费用）以及完成规定的各种检测试验费等所有费用。所供设备必须满足招标文件技术要求和图纸要求，否则承包人须在不提高报价的基础上完全接受发包人要求，免费补齐。由于设计的疏忽或承包人的漏报，但对设备的安全运行必不可少，发包人认为该类设备已包含在成套系统内，承包应免费补齐，发包人不再增加相关费用。第 211 页/共 534 页2）如果承包人所提供货物与其所承诺不一致，则发包人可作退货处理，并按对应设备合同金额的 20%要求承包人支付违约金。3）本项目承包人所投设备价格均包含按照销售货物税目的增值税，本项目承包人所投设备价格为仅受国家政策规定税率变动影响，其他因素如市场变化不对设备单价造成影响。合同签订后，发票开具前遇国家政策规定税率调整，那么合同内设备原单价将按调整后的新税率进行换算，换算后的价格为设备新单价。换算公式如下：设备新单价=设备原单价-原可抵扣进项税额+新可抵扣进项税额。4）承包人采购的设备如果不满足设备技术要求，合同和施工图纸要求，则发包人有权要求承包人更换，退还的全部费用由承包人承担，并按对应设备合同金额的 20%要求承包人支付违约金。本项目七个主工艺设备性能验收时无法满足技术要求的处理能力及处理效果等，性能违约赔偿按照技术要求执行，投标人须综合考虑此类风险。5）七个主工艺设备系统为性能包干工程，针对每个主工艺设备系统，技术要求只列出珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购范围的主要关键设备及材料，并非主工艺设备系统需用的全部设备及材料，承包人为实现性能，集成优化采购所需增加的设备及材料已包含在投标报价内，发包人不再为此增加费用32.疫情防控要求：为科学有序做好施工现场疫情常态化防控工作，承包人须完全按照中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《房第 212 页/共 534 页屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》（建办质函〔2020〕）33.承包人在施工过程中如偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或施工技术标准和规范进行施工的其他行为的，承包人必须按照监理、发包人要求返工，返工后检验合格，再按实计量合格工程量，承包人必须每次向发包人支付偷工减料或不按图施工部分的造价 30%的违约金，且单次最低罚款不低于 50000元。附件协议书附件：附件 1：发包人供应材料设备一览表附件 2：工程质量保修书附件 3：主要建设工程文件目录附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表附件 5：承包人主要施工管理人员表附件 6：分包人主要施工管理人员表附件 7：履约担保格式附件 8：施工安全管理违约处理办法第 213 页/共 534 页附件 1：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注第 214 页/共 534 页附件 2：工程质量保修书发包人（全称）：珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程土建施工（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程土建施工内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．承包人提供的系统设备按招标的技术要求执行；3.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防第 215 页/共 534 页渗为 5 年；4．装修工程为 2 年；5．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；6．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；7．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；8．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为 2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期按《建筑工程质量管理条例》执行，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，承包人未发生按照合同约定需扣除、扣留质量保证金的情况下，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质第 216 页/共 534 页等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第 217 页/共 534 页附件 3：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人第 218 页/共 534 页附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注第 219 页/共 534 页附件 5：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员第 220 页/共 534 页附件 6：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员第 221 页/共 534 页附件 7：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7天内无条件支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。第 222 页/共 534 页担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日第 223 页/共 534 页附件8：施工安全管理违约处理办法第一章总则第一条为规范工程施工安全管理，严格落实安全文明施工制度，遏制违章行为，避免发生安全事故，确保工程施工顺利进行，实现施工无安全事故的目标，根据施工合同的有关规定，特制定本办法。第二条施工单位必须落实施工安全主体责任，严格按照施工安全技术规范、施工图纸、专项施工方案及政府部门有关安全文明施工规定组织施工，否则按本办法对施工单位进行处罚。第三条本办法中的施工安全管理范围包括施工现场、项目部、临时宿舍、临时仓库等。第二章违约处理细则第四条施工单位必须确保施工安全，如发生安全事故，除接受政府部门的处罚和承担经济损失外，并按下列标准处罚违约金：1、发生一般事故的，每起处罚违约金 10万元；2、发生较大事故的，每起处罚违约金 20万元；3、发生重大事故的，每起处罚违约金 50万元；4、发生特大事故的，每起处罚违约金 100万元；第五条由于施工安全方面的原因被相关行政管理部门勒令停工整改的，或被行政主管部门通报批评或被媒体曝光批评而造成不良影响的，每次处罚违约金 5000元；第六条施工单位的项目安全管理制度不完善，施工安全资第 224 页/共 534 页料不齐全的，每次处罚违约金 1000元；第七条发现安全隐患，不按建设单位或监理单位要求在规定时间内完成整改的，每次处罚违约金 1000元；第八条没有按施工报建要求配备安全员或安全员未正常驻守工地的，每人每天缺勤处罚违约金 500元；第九条特种作业人员和安全员等未持证上岗的，每人次处罚违约金 500元；第十条危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案或无专项安全技术措施的，每起处罚违约金 5000元；专项施工方案未报建设单位和监理单位的，每起处罚违约金 2000元；危险性较大的分部分项工程未进行专家论证、审查的，罚款20000元，未编制施工现场临时用电方案的，每起处罚 10000元。第十一条危险作业没有实行作业票制度或作业票手续不完善的，每次处罚违约金 500元；第十二条施工现场没有按政府部门要求进行施工围档封闭或损坏的围档不及时修复的，每次处罚违约金 1000元；第十三条在市政道路占道施工没有按照交警部门审批的交通导流方案施工的，每起处罚违约金 2000元；第十四条施工现场安全通道不符合安全要求的，每起处罚违约金 3000元；第十五条施工现场无安全警示标识或标识不清的，每次处罚违约金 1000元；第十六条未落实施工现场环境保护，违反施工现场六个100%工作要求的，每次处罚违约金 500元；未妥善处理建筑废第 225 页/共 534 页渣废料和废水污水，造成环境污染的，除承担相关经济损失外，每起处罚违约金 5000元；第十七条安全设施所使用的材料不符合安全要求或未按施工图、施工方案要求施工的，每次处罚违约金 1000元；第十八条施工所用的机械设备、工具不符合安全要求的，每次处罚违约金 1000元；第十九条未按规定编制起重机械、垂直运输机械等安装拆除施工方案和安全措施方案的，每起处罚违约金 3000元；未将有关方案报监理的，每起处罚违约金 1000元；第二十条未按照国家有关规定对特种机械进行检验检测的，每台次处罚违约金 2000元；未将检测报告和检验合格证报监理备案的，每起处罚违约金 500元；第二十一条起重机械物料提升机及所使用的吊具、索具等未定期检查、维护和保养的，每起处罚违约金 1000元；第二十二条交叉作业时未采取相应的隔离安全措施的，每次处罚违约金 1000元；第二十三条未按有关规定对脚手架进行使用前验收、使用过程检查和维护的，每起处罚违约金 1000元；第二十四条未对深基坑支护方案、大型脚手架和高大模板支撑系统的搭设方案组织专家进行评审论证的，每起处罚违约金5000元；第二十五条动土前未对地下设施进行探挖而造成地下设施损坏的，除承担相关经济损失外，每起处罚违约金 1000元；第二十六条施工过程中未对施工范围的地下管线、架空线第 226 页/共 534 页路以及其它设施采取保护措施而造成损坏的，除承担相关经济损失外，每项处罚违约金 2000元；第二十七条无支护桩的基坑开挖未按有关要求放坡或无防坍塌措施的，每次处罚违约金 2000元；第二十八条临边、深基坑边、泥浆池边等无安全防护栏或安全防护栏强度不足的，孔洞口没有盖板或围栏安全措施的，每次处罚违约金 1000元；第二十九条临时用电设施不符合有关安全技术规范要求的，或存在违反安全用电行为的，每次处罚违约金 1000元；第三十条用电设备、电器不符合有关安全要求的，每次处罚违约金 1000元；第三十一条易燃易爆物品的储存、使用不符合有关安全技术规范要求的，每次处罚违约金 2000元；第三十二条进入危险空间作业前未按规定做好空气检测或没有通风设施的，每次处罚违约金 2000元；第三十三条未为施工人员配备合格、规范的劳动保护用品的，每起处罚违约金 1000元；第三十四条进入施工现场不戴安全帽或不正确佩戴安全帽的，每人每次处罚违约金 100元；第三十五条高空作业时未按规定穿戴安全带或不正确穿戴安全带的，每人每次处罚违约金 100元；第三十六条电工及电焊工作业时未按规定穿戴劳动防护用品的，每人每次处罚违约金 100元；第三十七条进入施工现场穿拖鞋、穿凉鞋的，每人每次处第 227 页/共 534 页罚违约金 100元；第三十八条施工人员酒后作业的，每起处罚违约金 500元；第三十九条施工过程中存在高空抛物行为的，每起处罚违约金 1000元；第四十条吊装作业违反“十不吊”规定的，每起处罚违约金 1000元；第四十一条焊接作业存在违反焊割作业“十不烧”规定的，每起处罚违约金 1000元；第四十二条危险区域施工作业不设置专职监护人的，每起处罚违约金 1000元；第四十三条施工场所、项目部、临时宿舍、临时仓库等未按规定配备灭火器或所配备的灭火器过期的，每次处罚违约金200元；第四十四条在施工场所、临时仓库等地方吸烟（或发现烟头）的，每次处罚违约金 300元；第四十五条施工现场、项目部、临时宿舍等场所环境卫生存在脏乱差的，每起处罚违约金 200元；第四十六条材料堆放严重超载、垂直运输严重超载，罚款200元。第四十七条严禁在无防护的钢支撑或砼支撑上行走，违者立即清退，并罚款 500元。第四十八条严禁在无防护的钢支撑或砼支撑上堆放杂物（包括配电柜、焊机等），违者罚款 200元。第 228 页/共 534 页第四十九条严禁在宿舍私拉乱接电线，发现一次罚款 100元。第五十条材料堆放保证上盖下垫（下垫高度 20-30cm高），分区合理存放、堆码整齐划一，配备物资标识牌。违者罚款 200元（基坑内材料堆码整齐，下垫方木，严禁泡泥泡水）。第五十一条施工废料、残渣等做到工完场清（包含钢筋加工厂废料、焊渣等；主体结构施工中的废旧模板、废钢筋等；防水施工中的土工布、破旧材料等；包含土方施工对降水井平台、护栏周边、支撑系统、环场施工便道、配电柜等造成的污损；），罚款 500元。第五十二条所有机械设备实行进场报验制度，进场作业前必须资料齐全，严禁提供造假报审材料，设备验收通过并报监理验收后，方可施工，违者罚款 300元每台。第五十三条非载人机动车辆，严禁载人，违者罚款 100元，搭乘人员罚款 50元。第五十四条未审核分包单位的安全生产资质，或者与分包单位未签订安全合同（协议）的，罚款 1000元。第五十五条使用国家明令淘汰、禁止使用或公司限制使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，罚款 3000元。第五十六条委托不具有相应资质的单位承担起重机械设备、设施安装、拆卸、加节、升降及维修、保养的，罚款 1000元。第五十七条未依照国家有关安全生产法律、法规的有关规定，保证安全生产所必需的资金投入，致使现场不具备安全生产第 229 页/共 534 页条件的，罚款 2000元。第五十八条对不符合安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或验收通过的，或对已经批准的涉及安全生产的事项不履行监督管理职责的，罚款 1000元。第五十九条多家单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全的生产活动，未签订安全生产管理协议或者指定专职安全生产管理人员进行检查与协调，并采取切实可行措施的，罚款2000元。第六十条进行爆破、吊装、起重机械设备、设施拆安等危险作业时，未安排专门管理人员进行现场安全管理及监护的，罚款 1000元。六十一条严禁非操作人员动用机械，违者罚款 100元，相关施工单位罚款 200元。第三章附则第六十二条由于施工单位不重视施工安全管理工作，违约行为重复发生或屡改屡犯，可视情节轻重按有关条款作加倍处罚违约金处理；第 230 页/共 534 页附件二珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购总承包项目技术要求第 231 页/共 534 页目录一、编制依据................................................................................................................1二、设备、材料通用技术要求....................................................................................1三、设备、材料的性能和要求..................................................................................241. 钢管.................................................................................................................242. 法兰、盲板、螺栓、螺母、垫片.................................................................243. 不锈钢管.........................................................................................................254. 伸缩器（波纹补偿器）.................................................................................255. 蝶阀与闸阀.....................................................................................................276. 闸板阀、刀闸阀.............................................................................................287. 工艺管道安装.................................................................................................308. 地衡.................................................................................................................319.卸料大厅卸料泊位卷帘门的电控要求...........................................................3710. 起重机...........................................................................................................3810.1一般要求..............................................................................................3810.2厨余料坑抓斗及起重机技术参数......................................................3810.2检修起重机技术参数..........................................................................4710.3标识......................................................................................................5110.4起重机的安全系统..............................................................................5110.5专用技术参数......................................................................................5210.6缺陷责任期..........................................................................................5210.7备品备件及专用工具..........................................................................5311. 预处理系统................................................................................................... 5311.1 招标范围............................................................................................. 5311.2工艺设计要求...................................................................................... 5511.3 招标货物一览表................................................................................. 6011.3详细设备、材料技术标准和要求...................................................... 6211.4 基本要求............................................................................................. 7611.5 预处理系统成套设备供应商推荐..................................................... 7812. 厌氧（含脱水）系统...................................................................................7812.1 招标范围.............................................................................................7812.2湿式厌氧系统总体概述......................................................................8112.3 性能要求.............................................................................................8212.4各单元设计要求..................................................................................8312.5 湿式厌氧发酵及脱水系统成套设备及材料一览表.........................8412.6 基本要求.............................................................................................8812.7 设备总体技术要求.............................................................................9012.8 专用机械设备的技术要求.................................................................9312.9厌氧系统推荐成套设备供应厂家......................................................9813. 污水处理系统...............................................................................................9913.1 招标范围.............................................................................................99第 232 页/共 534 页13.2 总体概述...........................................................................................10113.3总体性能要求....................................................................................10513.4 各单元设计要求...............................................................................10513.5招标货物一览表................................................................................ 11113.6 基本要求........................................................................................... 11513.7 工艺设备技术要求........................................................................... 11713.8 专用机械设备的技术要求............................................................... 11913.9 污水处理系统成套供应商推荐.......................................................12414.电动式（或手动启闭式）铸铁闸门装置...................................................12515.沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统.......................................................12815.1招标范围............................................................................................12815.2 沼气净化工艺设计要求...................................................................13015.3 燃油燃气锅炉系统（含换热）.......................................................14315.4招标货物一览表................................................................................15215.5 基本要求...........................................................................................15315.6工艺设备技术要求............................................................................15615.7 沼气净化成套供应厂家推荐...........................................................16116.沼气发电系统...............................................................................................16116.1招标范围............................................................................................16116.2 与各工艺设备系统工作界面...........................................................16216.3 沼气发电系统工艺设计要求...........................................................16416.4 招标货物一览表...............................................................................19016.5 基本要求...........................................................................................19116.6 工艺设备技术要求...........................................................................19316.7 沼气发电系统供应厂家推荐...........................................................20417、电气设备....................................................................................................20417.1 10kV高压开关柜.............................................................................. 20517.2高压环网柜........................................................................................21417.3干式变压器........................................................................................21917.4低压开关柜........................................................................................22217.6 低压封闭式母线槽...........................................................................23017.7直流电源柜........................................................................................23017.8防雷接地............................................................................................23117.9电缆....................................................................................................23217.10低压配电箱......................................................................................23217.11 PLC机柜..........................................................................................23317.12电气设备推荐品牌..........................................................................23618.自控系统.......................................................................................................23618.1招标说明............................................................................................23618.2基本要求............................................................................................24018.3自控系统............................................................................................24118.4在线分析仪表....................................................................................24218.5中央控制系统....................................................................................24318.6大屏显示系统....................................................................................251第 233 页/共 534 页18.7视频监控系统....................................................................................25518.8设备的防雷和接地............................................................................26218.9安装、调试及验收............................................................................26418.10仪表及自控系统清单......................................................................26618.11自控系统供应厂家推荐.................................................................. 26619.除臭系统.......................................................................................................26619.1招标范围............................................................................................26619.2供货范围具体清单............................................................................26819.3施工范围与其他分包界限划分........................................................27219.4 除臭系统成套设备专用技术要求...................................................27319.5 基本要求...........................................................................................29719.6 除臭系统成套设备供应厂家推荐...................................................299四、特别说明....................................................................................................299第 234 页/共 534 页总则：本次招标为新建珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程的施工及设备采购服务。厨余垃圾处理一期工程规模为 500 吨/天，主体工艺采用“预处理+厌氧消化”工艺，总投资约为 3.15 亿元，用地面积约为 17492.3 平方米。厂区新建预处理车间等各类用房总建筑面积约 8600 平方米，各类罐、池等构筑物占地面积约 3000 平方米，全厂主工艺系统包括预处理系统、厌氧（含脱水）系统、沼气净化、沼气存储及锅炉系统、沼气发电系统、污水处理系统、除臭系统及自控系统等。主要建设内容为：预处理车间、坡道、均质罐、厌氧罐、出液罐、沼气净化装置、沼气柜、火炬、初雨事故池、一体化消防泵站、MBR 系统、锅炉及发电机房、除臭系统、自控系统、1#及 2#门卫、1#及 2#地衡以及厂区道路、围墙，绿化、给排水、暖通、电气（含高低压配电系统）、消防、安防、监控、水电安装、外电、地衡。项目中主工艺系统（预处理系统、厌氧（含脱水）系统、沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统、沼气发电系统、除臭系统、污水处理系统及自控系统）为工艺性能包，是系统集成成套供应设备，各个系统必须由同一家供应商或制造商整体集成供应，不允许拆分采购,相关技术服务应由对应供货商或制造商负责。本次招标所包含的相关材料、设备的采购、安装调试、指导试运行、验收及售后服务，具体详见以下技术要求。详细招标内容见施工图及工程量清单。设备、材料技术标准和要求一、编制依据1.珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程招标图纸2.标准与规范3.设备制造相关手册4.管道防腐手册二、设备、材料通用技术要求★设备、仪表电缆长度应符合现场安装长度要求，至少预留 1米以上的富余量，防止沉降拉紧断裂。1.本文所述包含厨余垃圾处理厂常用设备、仪表、自控等通用及专用设备，是为了保证厨余垃圾处理厂安全、高效运行所必须的基本配置要求。中标人应根据设计图纸以及建造经验、行业规范要求，参照本文的技术要求选择设备，并制作设备应用一览表，标明详细技术参数、制造厂家提交招标人。除特殊说明外，设备、材料均应符合本章节的通用技术要求。第 235 页/共 534 页2.本规定引用的标准和规范是目前已发布的最新版本，若标准和规范作出修编，应以新标准替代。3.设备的选择应以服务的厨余垃圾处理为基准，使用耐腐蚀、抗磨损、节能环保产品。4.各系统自控、监控及中控室设备通用技术要求4.1 除特殊说明外，所有设备配套安装控制元件（如变频器、软起动器、接触器等）的控制柜均应安装在 MCC 室或独立房间，现场控制箱只保留控制按钮、状态指示及接线端子等。除独立房间安装外，仪表箱、控制箱等应采用不锈钢（SUS304）制作，板厚≥1.5mm，采用双层门结构，外门内嵌钢化玻璃观察窗，钢化玻璃厚度≥2.0mm，并满足安装结构强度、刚度要求，有防雨淋、防爆晒、通风散热（通风网为 SUS304）功能，现场仪表箱必须配置防雷器。电房通风处需设置防虫网，且须采用金刚网。柜内端子排牢固固定在导轨上，所有需与外部连接的线均引到端子排，控制线不小于 1mm2，内接线端子标示清晰，线号打印，不能手写，预留不少于 10%的备用端子，柜内元器件布置应合理美观，便于接线，线槽应留有足够余量，便于放线。图纸要求：竣工提交的所有电控柜（箱）接线图和二次原理图须过塑后在柜（箱）体内侧贴一份，电气图纸须与现场接线完全一致。防雷器推荐品牌：OBO、Phoenix（菲尼克斯）、ABB、DEHN、Weidmvller（德国魏德米勒）或更优4.2 PLC 控制柜色标为 RAL7035，PLC 部分包括所有必须的控制软件、控制程序、处理器、存储器、机架、接口模块、输入和输出模块、电源部件以及一个完整的运行系统所需要的微型断路器、小型中间继电器和接线端子等。所有 PLC及触摸屏程序不得加密，竣工时需提交带中文注释无加密的 PLC 及触摸屏源程序及数据点表电子版 1份。全厂自控系统工业以太网交换机必须使用同一品牌。所有子系统 PLC 控制柜（含地衡）必须配套在线式 UPS 电源系统，后备时间不少于 1小时。PLC 推荐品牌相当于罗克韦尔 1769-L33ER、西门子 S7-314 或 S7-1500、施耐德M580或更优。PLC模块为PLC同系列模块。所选用PLC必须带有ETHERNET/TCP以太网接口，兼容 MODBUS 协议。第 236 页/共 534 页PLC 机柜推荐品牌相当于威图、霍夫曼、施耐德、奥地利梅勒或更优。PLC 柜内低压元器件品牌相当于施耐德、西门子、ABB、AEG 或更优。工业以太网交换机推荐品牌相当于 MOXA、西门子、AB 或更优。在线式 UPS 推荐品牌相当于山特、科士达、商宇、珠海泰坦科技或更优。蓄电池推荐品牌相当于汤浅，松下，江森大力神或更优。上位机组态软件推荐品牌相当于西门子、罗克韦尔、Intouch 或更优。大屏显示系统显示屏推荐品牌相当于三星、LG、夏普、海康或更优。视频监控系统推荐品牌相当于海康、大华、英飞拓或更优。5.仪表应选用性能可靠、耐用、故障率小的国际国内知名产品。超声波液位计、雷达物位计、pH/T 测定仪推荐品牌相当于 E+H、西门子、哈希或更优。COD 测定仪推荐品牌相当于 E+H CA80 COD、HACH COD max Ⅱ、岛津 COD-4210或更优。NH3-N 测定仪推荐品牌相当于 E+H CA80AM、HACH Inter 2C、岛津 NHN-4210或更优。6.设备的整机设计使用寿命应大于 20 年，配用的关键部件如减速齿轮箱，增速齿轮箱、气动阀的气缸等正常使用条件下，无故障时间应覆盖整个寿命期。7.应选用节能电机，电机的能效等级不得低于国标二级标准（进口电机能效等级不低于 IEC60034-30:2008 标准中 IE3 等级）。中标人在设备性能表中应予注明。露天电机必须加装防护罩。8.水下安装的设备，其使用的紧固件、垫片应采用 SUS316 不锈钢制作或为SUS316 不锈钢化学螺栓。构筑物室外电缆桥架材质采用不锈钢 304。9.中标人应提交设备、仪表安装、操作、维护手册签字盖章版一式 6份。10.如没有特别说明，设备、仪表应提供二年正常使用所需的备件交使用方保管。11.本文设备选型如与设计图纸相异，以本文为准，主工艺设备材料统计清单如与设计图纸不一致，以本技术要求为准，主工艺设备系统图纸仅供参考，投标人中标后需进行深化设计。12.主工艺系统（预处理系统、厌氧（含脱水）系统、沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统、沼气发电系统、除臭系统、污水处理系统及自控系统）为性能第 237 页/共 534 页包干交钥匙工程，技术要求只列出珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程施工及设备采购招标范围的主要关键设备及材料，并非主工艺系统需用的全部设备及材料，中标人为实现性能集成优化，采购所需增加的设备及材料已包含在投标报价内，招标人不再为此增加费用。13.中标人对所有工艺包性能总负责，且在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，按规定报送设备选型图纸和资料，采购的设备各项性能指标应满足本技术要求文件以及国家相应标准规范要求。14.电控装置：配套的软启动器、变频器、交流接触器容量等级应比其拖动设备功率大一等级，所有设备控制箱由原厂配套随设备一起配套提供。低压电源进线侧及单机30KW以上的电动机需就地单独计量。在每个电机的出线回路上设置数字显示型表计，可通过表计测量出线回路上所有元器件的状态信号、所有电机的电气信号，并带标准 485接口，将所有信号采集至配套的 PLC自控系统。柜内端子排牢固固定在导轨上，所有需与外部连接的线均引到端子排，控制线不小于 1mm2，内接线端子标示清晰，线号打印，不能手写，预留不少于 10%的备用端子，柜内元器件布置应合理美观，便于接线，线槽应留有足够余量，便于放线。图纸要求：竣工提交的所有电控柜（箱）接线图和二次原理图须过塑后在柜（箱）体内侧贴一份，电气图纸须与现场接线完全一致。15.软启动器需带内置接触器，若不带须外加旁路接触器。变频器、软启动器选用进口产品相当于 AB、ABB、SIEMENS、施耐德、DANFOSS（系列：ABB-880，施耐德 ATV930，AB 公司-PE755，西门子 Siemens-S120，Danfoss-FC202）或更优。低压自动开关与空气开关、接触器、热继等元件选用进口品牌合资或独资企业生产的知名产品(推荐品牌相当于 ABB、SIEMENS、施耐德、AEG 或更优)。16.机械设备配套的减速机及电机采用 SEW、NORD、FLENDER 等品牌或综合性能更优的产品。阀门、闸门、闸板阀启闭机电动执行机选用相当于 Limitorque、法国伯纳德、ABB,德国-欧玛执行器 AUMA，SIPOS、ROTORK、德国 EMG、日本的工装（KOSO）、Centork、Seibu、flowin(EMD)、常州电站辅机 SND 或更优。关键工艺控制电动执行机构的阀位测量及控制采用绝对编码技术，拨插式双密封接线结构，防护等级达到 IP67 及以上。选用其他品牌须征得业主、设计同意。第 238 页/共 534 页17.电缆选用交联聚乙烯绝缘电力电缆。执行标准：GB/T12706.1-2008《额定电压 1kV（Um＝1.2kV）和 3kV（Um＝3.6kV）固定安装的挤包绝缘电力电缆的结构、尺寸和试验要求》，GB/T12706.2-2008《额定电压 6kV 到 30kV 固定安装的挤包绝缘电力电缆的结构、尺寸和试验要求》。推荐厂家相当于广东吉青电缆实业有限公司，江苏上上电缆集团，广东电缆厂有限公司，广州电缆厂有限公司，深圳市东佳信电线电缆有限公司、上海永进电缆集团或更优。18.需要内外防腐的钢制管道必须在钢管生产厂内进行生产，原则上不接受光身管/黑管以及在施工现场防腐，现场只允许补口、补伤、焊缝防腐,若遇最终焊接连接部位由于管道封闭无法实施内防腐的情形必须证得设计、监理、业主确认采用钢制法兰连接代替焊接连接，以保证内外防腐无死区。双组分涂料施工宜选择双组分高压无气喷涂作业方式，不推荐采用手工涂刷。涂料应选择高固体含量、低 VOC（挥发性有机化合物）、表快干的无溶剂双组份分涂料。推荐使用相当于海虹老人涂料(中国)有限公司（HEMPE）、阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司（国际牌）、佐敦、中远关西等知名防腐涂料或更优。钢管、钢结构件、混凝土等用防腐涂料等应在采购前送样品及厂家资料，经业主审核批准后方可采购。内外防腐按 SY/T 0447/2014 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准及GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范的最严者验收。供货单位负责随货提供具备有效计量检测合格证的测厚仪及电火花测漏仪各一台给业主使用，至验收合格后退还。卷板钢管推荐厂家相当于珠江钢管、南海信展、广州黄埔振兴、广东龙泉或更优。19.配套的计量泵(如有)应选择进口品牌，推荐选用相当于格兰富（ALLDOS），ProMinent（普罗名特）、米顿罗、德国 SERO 或更优，其中脉冲阻尼器、背压阀、过滤器、安全阀、冲程调节器、注入器等须与计量泵主机品牌一致。配套的切割机、螺杆泵应选择进口品牌，推荐使用 netzch（耐驰），Seepex(西派克），法国 PCM，MONO-PUMP（莫诺泵）或更优。配套的凸轮转子泵：推荐选用德国博格BORGER、netzch（耐驰），沃喀莎（Waukesha Cherry-Burrell）、罗博思达(LobePro），vogelsang 德国福申格或更优。第 239 页/共 534 页20.配套的气动执行机构（如有）要求进口国际知名品牌，原产地欧盟及北美，推荐品牌相当于德国 Bar、瑞典 Remote Control、德国 FESTO 或更优品牌。订货要求：执行机构及附件必须符合 VDI/VDE 3845 NAMUR 标准；电/气定位器推荐采用国际知名品牌相当于 Bar、GEMU 盖米、siemens、ABB、ELOMATIC 或更优品牌，由标准型电/气定位器+位置传感器+限位开关组成，所有电气接线在同一端子排上。21.起重设备推荐选择相当于河南中州起重集团有限公司、江阴鼎力高科起重机械有限公司、河南巨人起重机有限公司、山东兴源机械有限公司、中原圣起有限公司、河南矿山起重机有限公司或更优。22.防蚀涂装A.工厂内油漆(1)概述除非另有规定，所有机械和电气设备，以及黑色金属所制造的设备，都应在工厂内进行油漆。除非另有规定，设备的表面防腐处理可以根据制造商的设备防护涂层系统进行工厂准备、打光和完成涂层，要求设备的表面防腐处理应具有优良的耐腐蚀性，制造商应提供该设备表面处理的方法、涂层名称、厚度等技术说明，并提供防腐寿命的年限。工厂油漆过的构件，要等到干燥期结束后，才可搬运。工厂内的油漆包括除锈打底漆和涂面漆。(2)工厂内打底漆所有的构造钢件、金属外壳以及其它的黑色金属构件，应当在发货前，在工厂内除锈打底漆，这次打底漆工作，应当在设备制作后立即进行。(3)工厂内油漆面层要做搪瓷表层的所有设备，或者需要做标准性工厂内的最后一道面层的所有设备，都应很好地进行油漆涂抹，以增强海洋运输时或存放期过长时的保护作用。B.油漆表面应当采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其它因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，应当消除后再加涂，直到取得业主的同意后，才算合格。第 240 页/共 534 页23.不锈钢和有色金属管道在焊接过程中应注意管道表面在搬运、存放、切割加工、焊接和安装过程中不得造成机械损伤和被污染（铁离子或氯离子等杂质污染）。24.不锈钢切割及加工坡口时应使用专用砂轮，不得使用切割碳素钢管的砂轮，以免受污染影响不锈钢质量。25.不锈钢管道与不同材质金属支架（含管箍）不得直接接触，应加衬橡胶垫片或塑料套管。26、对含铬量大于或等于 3%或合金元素总含量大于 5%的焊件，采用钨极惰性气体保护电弧焊或熔化极气体保护电弧焊进行根部焊接时，焊缝内侧应充氩气或其他保护气体，或应采取其他防止内侧焊缝金属被氧化的措施。★27.不锈钢材料焊接焊缝必须采用酸洗钝化处理。28.因工艺需要，施工设计图纸设备材料表已列出，本技术要求未覆盖或未明确规定的工艺设备材料，需经业主补充详尽技术要求后方可采购。29.压缩空气管、污泥输送管等与物料接触部分为 SUS304 不锈钢管；沼气管为 SUS304 不锈钢管。30.每台设备均应设有一个金属制铭牌板，并固定良好，以中文清楚标明制造商的名称、编号以及全部工作特性（诸如输出功率、速度、压力、制造日期等）。32.安全措施室外防爆区内的所有泵、仪表、自动阀门、搅拌器、电机等均为防爆产品（特别标注设备除外），且符合相关规定和规范。设备除电气系统中设备过电流和信号报警保护外，一般应设机械式自动复位式过扭矩或安全销保护。设备所有具有危险因素的部分应加上安全罩。在正常工况条件下，温度高于50℃即要求采取保温措施降低设备表面温度至 50℃以下，高于 60℃无法采取保温措施的，可采取防护栏等措施。所有电气传导件包括由此而形成的电器装置都应绝缘或用防护栏防护或置于安全之处以防危险。安全罩应用钢丝网或用钢板网制成，如必要的话，用全钢板制成。安全罩应设计成对轴承、润滑脂加注点、温度计、和其它检测点便利操作的型式，允许操作工在没有危险或不需要拆掉安全罩任何部分情况下，进行日常的维护工作。在第 241 页/共 534 页便利到达检测点的地方应设置装有锁定装置的检修门。防护罩应采用螺栓固定，以防被无意地拆除或移动。安全设计应符合 GB5083《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。33.设备检修平台及走道车间内布置的设备检修平台及走道，应满足设备及管道的安装、机组大修、检修、消防、逃生通道的要求，楼板及楼梯踏步板均采用热浸锌钢格栅，通道宽度应不小于 1m，楼面使用活荷载标准值不低于 4kN/m2。平台、走道、楼梯的临空边，设置栏杆、挡脚护板，栏杆、档角护板高度符合国家标准。（1）钢构件涂装全部钢构件除锈等级 Sa2.5级，现场补漆除锈等级应达到 St3级。在工厂除锈后，立即喷涂水性无机富锌涂料作为底漆，二道，每道干膜厚度50μm。采用环氧云铁为中间漆，二道，每道干膜厚度 30μm。（2）柱脚钢柱柱脚与基础（标高 0.300m以下）的联结，可以设计为刚性连接，也可以设计为绞接；钢柱柱脚与钢筋混凝土柱、梁（标高 0.300m以上）的联结，应设计为绞接。设计文件中，应包含全部钢柱柱脚传递给基础、或钢筋混凝土梁柱的，在各种工况下的作用力（轴力、剪力、弯距）数据，误差不得超过±10％。（3）荷载车间内钢结构设计需考虑除厨余垃圾各工艺系统本身设备安装、运行荷载以外，应考虑以下荷载：安装在厨余垃圾各工艺系统钢结构范围内的辅助设备荷载；运行、检修人员及工具、材料、检修设备荷载；附加的管道、电缆等荷载；建筑物荷载。34.主工艺性能包的责任及义务中标人将按本招标文件的各条款履行合同，完成合同所需技术方案提供、设备、材料以及随机备品备件的采购、运输、储存、交货、卸货、安装、调试、指导试运行、性能验收、配合环保验收以及设计联络、技术培训等各种技术服务。包括但不限于：第 242 页/共 534 页（1）对厨余垃圾主工艺系统（预处理系统、厌氧（含脱水）系统、沼气净化（含沼气存储及锅炉）系统、沼气发电系统、除臭系统、污水处理系统及自控系统）运行效果负责，即投标人中标后所提供的设备和服务在满足技术指标的同时，产品密闭性、分选有机质损失率必须达到标书的要求，并能连续稳定运行。（2）必须对合同包内设备的单体运行负责、联合运行负责。（3）由于工艺设计、设备质量、控制软件等缺陷或错误造成系统运行效果达不到设计要求时，中标人应负其责任并承担相关损失。（4）必须提供足以使合同包内设备良好联动运行（包括自动控制）的设备和附件，并在提供自动控制软件时，应提供设备控制参数表并确保工艺工程师对各段工艺参数灵活设定。如果投标人发现招标人提出的招标文件、设计文件存在缺陷，将妨碍上述要求的实现，或有特别的建议、方案、技术特点或偏差(无论多少或微小)，须在招标答疑过程中明确指出提交书面意见。否则，表明投标人理解并承诺完全响应招标文件所有条款的要求。（5）对设备的制造、供货、工厂测试、防腐、包装和运输负责。进口设备的供货包括交纳关税和增值税、清关、商检等海关相关事宜。（6）有义务按照招标人要求的标识和颜色对其供货范围内的设备、管道等进行涂装。（7）负责设备安装及现场调试，并派驻技术人员指导设备基础、配电等相关工种的施工及安装工作。（8）设备的现场性能测试。（9）全厂系统联动的调试、指导试运行。（10）单机及无负荷、有负荷、满负荷联动调试合格后，将检测报告提交招标人。（11）对不合格的设备进行更换。（12）编制并提供操作运行及设备维护手册6份。（13）在质保期内，负责系统内设备的保修和运行指导工作。（14）提供厨余垃圾主工艺系统的运行耗量测算及承诺。（15）招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，中标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。第 243 页/共 534 页（16）执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。（17）在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，中标人应在设计上给予修改。（18）技术规格书作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标方中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。（19）应当对招标文件规定的设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标人不受任何损害。一切由执照费、文字和专利侵权的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与招标人无关。本合同所规定的付款，应当视作包括了专利费、执照费和其它方面的费用。（21）应提供完整的工艺流程图，控制联锁说明，IO清单等并开放控制权限。（22）设备备品备件应采用标准件，如果采用非标件，须提供加工、装配图纸。（23）所有设备系统所用到的标识、标牌，包含环保、职安卫、安全警示牌等，为保证全厂一致性，投标人中标后应根据招标人要求进行统一。35.中标人技术资料的提交A、一般要求（1）提供的数据应使用国家法定单位制，语言为中文。其中提供的图纸同时提供 AutoCAD2004电子文本。（2）数据的组织结构清晰、逻辑性强。数据内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。（3）提供的技术数据可分为详细设计阶段，供货与安装阶段，调试阶段，性能验收阶段。（4）要及时提供与设备设计制造有关的数据。（5）提供的设备随机技术数据（包括但不限于随机合格证、出厂证明等）为每台设备 8套。（6）除书面文件外，需同时提供 2份贮存在光盘上的可供编辑的电子版本，第 244 页/共 534 页图纸至少为 AutoCAD 2004（dwg）文件，说明书为Word2003，Excel2003文件。（7）应对提供的文件资料的正确性和完整性负责。B、资料的提交（1）应提供一般性数据，如各类鉴定证书、主要设备产品说明书和主要技术参数等。（2）应列出详细的供货清单、到货时间计划、安装计划、工艺重要设备部件质量承诺书和图纸资料清单、设备清册。（3）提供的设计方案（含设计导图）、图纸应封装成册，内有目录、图纸说明、设备器件清单，图纸须有编号。招标人不接受单张形式的图纸。a.详细设计阶段提交文件基本要求包括但不限于提供以下数据：（1）工艺设计总说明（2）系统流程图（P&ID）、工艺仪表图（3）系统设备一览表（4）设备布置平面图、剖面图（5）管道安装施工图（含预留预埋详图）（6）电气安装施工图（含二级负荷清单）（7）非标准设备制造图（8）设备安装详图（含地脚螺栓布设详图）（9）土建条件图，包括所有设备荷载、基础尺寸，预埋件尺寸、位置及数量，预留孔洞尺寸、位置及数量，土建施工找平精度要求，尺寸定位的误差要求。所有设备基础尺寸设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求。（10）地脚螺栓一览表（11）自控设计说明（12）仪表及自控设备一览表（13）仪表盘盘面布置图及盘内接线图，电气柜单线图，电气控制原理图（包括控制、指示、计量、信号及系统需要的供电电源容量）（14）自动化和信息化系统总体结构图，各子系统结构图，各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系第 245 页/共 534 页（15）网络结构图，网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式（16）系统 I/O 表，各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容,测点图（17）各类仪表的安装图、接线图、盘面布置图、背面接线图（18）自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图（19）电源系统安装图、接线图，UPS 接线图防雷系统安装图，防感应雷的避雷器的安装、接线图，接地系统图（20） PLC 操作显示终端画面的设计图，软件功能设计规格：屏幕上显示的各幅监控画面的内容；屏幕上显示的各种图像，如等水压曲线、棒状图、直方图等图像内容（21）自控系统数据表、控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明（22）控制柜端子接线图、外形尺寸及安装图（23）供货及技术服务范围列表中规定的投标人所负责设备的详细设计（24）控制系统软件备份、框图、操作使用说明书（25）电缆敷设图和电缆清单（26）设备安装、调试说明书（27）其他必要的图上述所有资料在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word2003，Excel2003格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。（投标人提供中文版 8套；电子版 2套）。b.安装实施阶段提交文件基本要求包括但不限于提供以下数据：（1）提供其供应的设备、材料的所有技术文件、装运文件和测试报告等质量证明文件；（2）提供工艺及设备的操作和维护手册（3）产品说明书（4）安装技术规范与标准（5）操作、维修手册（6）零部件及附件清单第 246 页/共 534 页（7）随货备品备件清单（8）随货专用工具清单（9）随货润滑剂、易损件清单（10）油漆品名和技术规范（11）产品合格证（12）产品出厂检验报告（13）电机/防爆电机产品合格证（14）主要零部件材料检验合格证书（15）主要零部件材料试验报告（16）软件源程序纸质文件及必要的代码说明（17）进口产品或部件原产地证明，进出口报关单（18）其他必要资料上述所有资料在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word，Excel格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。（投标人提供中文版 8套；电子版 2套）。c.调试阶段提交文件基本要求包括但不限于提供以下数据：（1）调试方案（2）调试验收计划（3）仪表阀门调试检验记录与处理措施表（4）设备单机调试检验记录与处理措施表（5）系统联调试运行记录与处理措施表（6）调试总结报告上述所有数据在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word，Excel格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。d.性能验收阶段提交文件基本要求包括但不限于提供以下数据：（1）技术文件，运营技术与管理文件（2）运行操作手册第 247 页/共 534 页（3）设备维护手册（4）质保期的设备采购合同与投标人协助提供该质保服务的承诺（5）设计变更（6）制造厂图纸、说明书、质保书、出厂证明等技术文件资料（7）调试记录已整理完毕（8）调试报告已编制完成（9）竣工图纸（10）培训已经按照计划完成证明（11）随机备品备件及 2年期备品备件已移交招标人的证明（12）所有 PLC及触摸屏程序备份上述所有数据在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word，Excel格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。e.提交文件要求文件名称提交要求成套设备设计条件资料中标通知书签发后 45 天内，提交 PDF 电子版以及盖章扫描件，要求详见“资料提交”章节。设备安装图中标通知书签发后 60 天内，提交 PDF 电子版以及盖章扫描件。货到现场开箱检验时提供，纸质文件，3套。装箱清单货到现场开箱检验时提供，纸质文件，3套。产品合格证货到现场开箱检验时提供，纸质文件 1套出厂检验报告货到现场开箱检验时提供，纸质文件 1套操作运行维护手册货到现场开箱检验时提供，纸质文件 8套，电子文件 1套。PLC 及触摸屏程序竣工时提交，电子文件 1套（U盘）培训资料货到现场开箱检验时提供，纸质文件 3套，电子文件 1套。注：中标人提供的书面资料必须有负责人签字或签章；上述资料中除合格证外，其它资料数量以甲方通知为准。36.设备工厂检验、试验及监造A、工厂检验、试验1）工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。中标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。中标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试第 248 页/共 534 页报告，作为交货时质量证明文件的组成部分。2）中标人对其提供的设备都应进行检验或试验，试验设施应由招标人认可。投标人应在检验或试验前 10天通知招标人，以便招标人派出人员参加任何一个或全部的试验过程。试验项目、方法由中标人提供，并与招标人讨论后确定。3）检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验及设备的出厂试验。4）中标人检验的结果须满足技术规格书和国家有关标准要求，如有不符之处或达不到标准要求，中标人应采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。中标人提供的所有设备发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。5）工厂检验、试验的所有费用包括在合同总价之中。6）中标人制定的试验至少包括不限于下列检验或试验项目：（a）主要承压设备（压力容器）的焊缝检查：100%的超声波检查及至少 10%的 X 射线抽检，对于超声波检查怀疑的部位必须进行 X 射线检查，非承压设备除外（b）各阀门开闭动作的可靠性检查（c）各转动部件的振动检验（d）各密封件的密封性能检查（e）各主要机构工厂组装试验（f）电气元器件的绝缘性能及可靠性试验（g）电动机机械、电气方面的性能验证（h）控制元件的可靠性检查7）各检验、试验阶段完成后，中标人应向招标人提交检验或试验报告，验收试验报告上须有招标人和投标人签字。8）检验。设备制造过程中、在关键工序阶段必须通知招标人至少一次到现场进行检查（小型标准设备除外），未经招标人检查不得进行下道工序（除非招标人确认不到工厂进行检查）。出厂前 10天应通知招标人到现场进行出厂检查（招标人同意不检查除外），未经招标人检查，招标人有权拒收。制造过程中招标人有权要求中标人提供制造过程中的照片和视频，供招标人进行进度、质量监控。第 249 页/共 534 页B、质量保证和试验1）中标人应根据本协议的要求和程序，进行设备性能试验和现场可用率试验。2）中标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件）均应符合协议的规定，若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。3）中标人制造需购进的原材料和外购件须经招标人认可（投标人应列出主要原材料和外构件的供货厂），其质量由投标人完全负责。4）每套装置均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。C、设备监造1）中标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。2）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行监造，在监造期间，中标人有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料，但招标人的监造并不解除投标人对所有产品在制造质量上应负的全部责任。3）招标人有权提出在货物制造过程中派人到中标人制造现场进行监造，中标人必须提请招标人货物出厂前检验（招标人同意不检查除外），中标人将为监造人员提供食宿、工作上的方便。4）招标人提前 10天将设备监造项目及检验时间通知中标人，监造项目和方式由甲乙双方协商确定。招标人安排到生产厂家现场监制及出厂检测，所涉及的全部费用（3 天×4 人次）由中标人承担。需要监造成套设备包含：预处理系统、厌氧系统、沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统、除臭系统、污水处理系统、高低压配电。5）招标人代表有权通过中标人有关部门查（借）阅与合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括车间检验记录），如招标人认为有必要复印，投标人应提供方便。6）检验和监造的所有费用包括在合同价中。7）监造方式：第 250 页/共 534 页（a）监造方式分为文件见证、现场见证和停工待检，即 R 点、W 点、H 点。每次监造内容完成后，中标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续，中标人复印 3 份，交监造代表 1 份。（b）R 点：中标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。（c）W 点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。（d）H 点：中标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。8）监造内容：序号监造部位监造内容监造方式R W H1 设计图纸制造文件技术文件的正确性、可靠性和先进性 √2 质量控制文件需要见明细表中所列工序的过程控制记录及质量检验记录√3 设备制作设备质量，制作工艺等 √4 工厂试验、检验主要承压设备（压力容器）的试验、检验焊缝检查等，非承压容器除外√5 设备出厂设备出厂前检查、检验 √37.货物包装及运输中标人所供应的所有货物，应坚固地包装，设备的包装和运输应符合JB/T5000.13“设备包装技术条件”或国际等同标准的要求。中标人应对所有材料的安全运输和贮存完全负责，包装标准应不低于以下的要求：A、安装前，管端和其他类似的开口端应被保护起来，以防止外部损伤和污物、水分的侵入。带法兰的管道的开口端，用胶粘带或垫片保护，然后再用完全牢固的木制盲法兰加以覆盖。所有管道和管子内部都应有干燥剂，并在其端部加以密封，以防止在运输和贮存期间的腐蚀。B、所有包装箱的盖子或内部横条板应使用螺钉固定，而不能使用钉子。包装箱捆扎用的金属箍，在其端部应封接。如果不是防锈材料，则金属箍应上油漆。当需要在包装箱的侧板上用螺栓固定部件时，应使用大型垫圈来分配压力，并用垫块来加强箱子。对包装填料，应尽可能避免用木刨花。防水纸和油毛毡衬里应至少搭接 13mm，其接缝应使用一种被认可的方法被夹紧在一起，但箱体应配置网格状开孔，以获得排气通风。在切实可行的地方，所有户内用货物，诸如电动第 251 页/共 534 页机、开关和控制设备、仪表和盘、配件等，应使用聚乙烯薄膜包覆，在其接缝处要封接，并且包装箱内放置被认可的干燥剂。在包装外面清楚打印上标记，这些标记在装运单上被说明。C、大型薄壁结构部件，出厂发运时，应根据其结构的刚度、装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏。D、超重和超限设备和部件的运输（1）包装后的设备或部件其重量超过 20吨的为超重设备或部件，包装尺寸长度超过 12米，或宽度超过 2.7米，或高度超过 3米的为超限设备或部件。投标人应列出初步的超重、超限设备或部件清单，包括设备或部件名称、数量、净重和包装重、包装尺寸（长×宽×高）和包装的外形图。（2）当采用铁路运输时，中标人所供设备或部件因其重量或尺寸不能满足限定要求而需采取必要措施进行运输时，其增加的运输措施费应由中标人负担。铁路运输一级限界按有关规定。E、中标人自行踏勘设备进场线路，设备运输时满足交通管理部门的要求，如有违章自行承担责任。中标人须在施工方案中明确设备的交货状态，现场不允许设备制造工作，应在制造厂内完成的工作不得到现场实施。F、中标人须满足下列交货和运输要求：（1）本次招标设备及材料的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和配套的完整性。（2）合同生效后中标人应按照本合同附件的规定向招标人提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。中标人在每批货物预计启运15天前以电报或传真将货物的合同号、货物备妥发运日、货物名称及编号和价格、货物总毛重、货物总体积、总包装件数、交运车站/码头名称、车号/船号和运单号等各项内容通知招标人。（3）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。（4）合同附件中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。（5）中标人应按附件规定，向招标人分批提供满足设备监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。第 252 页/共 534 页（6）技术资料以招标人签收日期为中标人技术资料的实际交付日期。如果技术资料经招标人或招标人代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非招标人原因，中标人应在收到招标人通知后 7天内（对急用者应在 3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。G、中标人还需满足下列包装和标识要求：（1）所有货物要按照国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。（2）对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。（3）应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：合同号；目的站/码头；供货、收货单位名称；设备名称、机组号（或型号）、图号；箱号/件号；毛重/净重（公斤）；体积（长×宽×高，以毫米表示）。凡重量为二十吨或超过二十吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。（4）对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。（5）每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。（6）交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：合同号；供货、收货单位名称；目的站/码头；第 253 页/共 534 页毛重；箱号/件号。每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。38.验收和保管在交货前，中标人应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为招标人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。中标人提供的所交货物的质量证书应附有制造商检验细节和结果的说明。货物运抵现场后，招标人将根据中标人提供的详细清单对货物的质量、规格、数量进行开箱检验，并根据检验结果出具合格或不合格的检验证书。验收期限一般为自标的物交付之日起七天内，根据设备的特殊情况，需延长的，双方在合同的特殊条款中约定。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，招标人有权在货物运抵现场后任何时间内，根据招标人按检验标准自已检验的结果或当地有关政府检测机构出具的检验证书向中标人提出索赔。如果在合同规定的质量保证期和缺陷保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，招标人应申请当地相关政府检测部门进行检验，并有权根据检测证书及质量保证条款立即向中标人提出索赔。39.技术服务中标人的技术服务包括：提供各主工艺性能包设计导图、参加设计联络会；设备安装前期服务；设备安装、调试；性能验收试验；配合环保验收；对招标人技术人员、操作人员、维修人员进行技术培训等内容。1)在施工期间，中标人应至少派项目经理，安全员及其他有经验的工程师到工地，解决中标人供货、施工及供货范围内出现的制造、运输和相关过程中的问题。2)在产品质保期内的设备质量问题由中标人负责修理或更换。中标人保证做到 2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。如投标人未在规定时间内派员解决设备问题，或未能提供替换设备，招标人有权自行处理，相关第 254 页/共 534 页费用及因此造成的损失全部由中标人承担，且不免除中标人对设备及系统的缺陷责任。3)对非中标人责任造成的设备损坏，中标人有优先提供配件和修理的义务。4)中标人有长期提供设备易损件或提供易损件名单的义务。5)货到达目的地后，中标人应与招标人等一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量、品牌、质量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属中标人责任后由中标人处理解决。6)中标人必须配合招标人进行工程设计，包括招标人要求中标人参加工程及设计联络会，会议时间、地点待定，会议次数根据工程进度需要确定。根据招标人要求，中标人应自费派专人人员参加工程专题联络会。7)试运行期间，中标人派员指导试运行。8）中标人对本合同产品实行全过程（全寿命周期）的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专业技术人员前往处理，主动及时为招标人提供最新的运行维护经验。9）设备投入运行及质保期满后，对于需要中标人协助解决的问题，中标人保证做到 2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。另外，对于招标人检修急需的备件，中标人保证以最优惠的价格、最迅速的时间提供。10）质量保证期后，如发生维修工作，中标人将只收取材料成本费、差旅费。11）质量保证期后，由专业工程师和招标人代表对整套设备进行一次检查，如发现有任何缺陷，中标人将负责免费修理或更换。如有缺陷发生，质保期相应延长，具体延长时间由双方协定。在修理完成之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。12）质保期外，中标人将以成本价长期供应设备正常运转所需的备件、附件、易损件和专用工具。13）免费为招标人提供有关技术的其它咨询服务。40.安装1）中标人应负责厨余垃圾供货范围内的所有设备设施的安装。2）每个主工艺系统设备进场前一个月，中标人要编制详细的施工进度计划和施工方案报招标人审批。3）单机调试属于安装范围，每个主工艺系统所有单机调试完成后，即可按第 255 页/共 534 页系统分别申请安装工程验收。4）安装工程技术及验收规范如下：建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242建筑电气工程施工质量验收规范 GB50243自动化仪表工程施工质量验收规范 GB50131工业设备及管道绝热工程施工规范 GB50126工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252工业金属管道工程施工规范 GB50235工业金属管道工程质量检验评定标准 GB50184现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB50236自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-201341.调试（1）安装工程验收通过后，即进入系统调试阶段。（2）中标人应在每个主工艺系统设备进场后一个月内向招标人提交完整的调试方案，包括并不仅限于调试计划、调试程序和调试记录表，经招标人批准后实施，方案的批准并不免除中标人的调试责任。（3）每个主工艺系统，中标人应派遣至少 1名具有丰富经验和能力的调试经理，全面负责执行双方确认的调试计划，并组织实施调试。（4）每个主工艺系统，中标人同时应派遣足够数量（至少 2名）具有类似工程经验的专业工程师，全面负责调试全过程，招标人配合协调调试。（5）中标人派调试经理和调试专业工程师，应能及时发现、判断并处理调试过程中的所有问题，并对潜在隐患能够提出防范预案，避免出现重大调试损失。（6）调试过程中的风险由中标人承担。（7）中标人应对调试过程中因中标人责任造成的调试延期负责，并严格按照合同条款承担赔偿。（8）调试期间的水、电由业主负责提供，水电费用由中标人负责，水、电参考市场单价，其余化学药品、人工等由中标人自行考虑；预处理卸料大厅所需人工由招标人负责；招标人可以指派 2名工作人员协助厌氧系统的调试工作，时间不超过 3个月；可以指派 2名工作人员协助污水系统的调试工作，时间不超过2个月；可以指派 1名工作人员协助除臭系统的调试工作，时间不超过 1个月。第 256 页/共 534 页中标人应负责通过试运行评价通过前的设备备品备件与易损件的供应。42.性能验收详见各系统章节43.试运行及后续服务（1）性能验收通过后具备试运行条件，试运营期为 6个月，以招标人书面通知为准。（2）试运行期内，每个主工艺系统，中标人至少委派 1名工艺工程师和 1名电气工程师常驻现场进行指导。（3）试运行服务评价前，投标人应将每个主工艺系统全套的工艺运行所需资料移交给业主，并确保资料移交后，相关人员能够独立进行设备运行。（4）试运行期评价通过后中标人将继续指导招标人进行系统的运行和维护工作，时间为 6个月。中标人委派人员每月出勤天数不低于 80%。（5）中标人应配合招标人完成环保验收工作，提交相关资料，并应邀到场服务。44.设施移交厨余垃圾处理每个主工艺系统完成性能验收后，原则上按工艺流程先后顺序逐步移交给业主。45.竣工验收及质保期各单项（含专项）工程完成验收、设备及工程资料完成移交、人员培训计划执行完毕后投标人向招标人提出项目竣工验收书面申请，在没有收到异议下，招标人在 28日内组织进行项目竣工验收。质保期为 2年，自本项目工程竣工验收通过之日算起，有缺陷的设备修复合格后起计缺陷责任期。在质量保证期内所发生的因中标人原因引起的设备质量问题和供货问题等，投标人须及时响应解决，直至质量保证期满为止。46.人员培训1）中标人负责对招标人进行技术培训，使其熟悉系统的运行操作方法、设备的巡视和维保。培训场所由招标人提供。2）中标人提供的培训服务内容包括：（1）理论培训：每个主工艺系统设备进行试运行前，中标人应指派专业技术人员进行理论培训，确保招标人能够达到对设备运行操作的要求。第 257 页/共 534 页中标人提交 6份培训文件，文件包含但不限于本系统有关设备的运行操作、日常巡查、维护保养和维修。（2）现场培训：在试运行期同期进行，中标人应有专人全程负责指导。3）中标人对业主技术人员、操作运维人员的培训必须以被培训者已掌握相关知识为准，具备能进行一般的操作和运维和设备保养、事故处理的基本知识、操作技能。培训必须要有书面记录，中标人培训不到位或漏项使业主在操作中造成设备损坏，由中标人负责。三、设备、材料的性能和要求1. 钢管（1）应选用知名厂家生产制作的管道，卷管使用的板材须使用国内著名钢厂生产的全新板材，拒绝使用废钢回炉产品。（2）弯管应按管件图集采用多瓣拼装焊接或成品管件，椭圆度≤5%。（3）管道的防腐适用《钢制管道防腐技术标准》（试行）珠海水务集团（ZHSW-001-2014），防腐等级不低于加强级。（4）防腐前钢管表面除锈处理标准不低于【GB/T8923.1-2011】规定的 Sa2.5级。（5）采用直缝卷管，同一管节只允许有一道纵缝，且所有管节的制作长度应等长（即用定尺板卷制）。在钢管生产及安装过程中，纵缝的放置位置及直管管段两相邻环向缝的间距必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中的要求严格执行。2. 法兰、盲板、螺栓、螺母、垫片（1）法兰、盲板制作的材质按设备设计图纸。（2）法兰、盲板的防腐与之相连的管件等同。（3）法兰材质要求:突面板式平焊尺寸符合国标要求规定，制造工艺为锻造。凸面平焊钢制管法兰 PN 1.0MPa(10bar)，执行标准 GB 国标、JB 机械部法兰第 258 页/共 534 页(1.0MPa)。（4）技术标准：所采用的标准应等效于或高于下列标准 GB/T 9119—2000 平面、突面板式平焊钢制管法兰 GB/T9115-2010 对焊钢制管法兰。（5）配套法兰胶垫技术要求：技术标准：所采用的标准应等效于或高于下列标准。HG/T3091-2000 橡胶密封件--给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范材质要求:天然橡胶（6）法兰胶垫要求对应钢制法兰盘对接尺寸开孔,螺栓孔数量一致,带提耳,应能和标准法兰对接,厚度 DN700 以下 5mm,DN700 以上 6mm。（7）配套螺栓技术要求：技术标准：所采用的标准应等效于或高于下列标准 GB-30 六角头螺栓。管道及设备安装时，螺栓、螺母必须涂以二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。3. 不锈钢管（1）原材料使用S30408 06Cr19Ni10无缝不锈钢管，产品按国标GB/T14976-2012（流体输送用不锈钢无缝钢管）标准执行。（2）不锈钢管外径及壁厚应符合国家标准 GB/T21835-2008 的规定及 GB/T3091-2008 低压流体输送焊接钢管规定的“管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸（附录 A普通钢管壁厚)”。材质应采用 S30408 06Cr19Ni10 或以上等级不锈钢；不锈钢管应以热处理并酸洗状态交货；压力等级满足 PN1.0。（3）不锈钢管管件须符合 GB/T 26120-2010《低压不锈钢螺纹管件》、ISO4144：2003《不锈钢螺纹管件》标准,管件应由铸件制造,铸件应进行固溶处理。螺纹形式符合 GB/T 7306.1-2000《55°密封管螺纹第 1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》。（4）不锈钢的焊接宜采用钨极氩弧焊（TIG 惰性气体钨极保护焊），焊接后须固溶处理及酸洗钝化处理，表面呈哑光。4. 伸缩器（波纹补偿器）（1）波纹补偿器:也称伸缩节、膨胀节，主要为保障管道安全运行。第 259 页/共 534 页波纹管补偿器是一种挠性、薄壁、有横向波纹的具有伸缩功能的器件，它由金属波纹管与构件组成。波纹管补偿器的工作原理主要是利用自身的弹性伸缩功能，补偿管道由于热变形、机械变形和各种机械振动而产生的轴向、角向、侧向及其组合位移，补偿的作用具有耐压、密封、耐腐蚀、耐温度、耐冲击、减振降噪的功能，起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。（2）工作原理所有金属膨胀节均设有导流筒；金属膨胀节波节均采用 SUS316L 不锈钢；膨胀节采用密封式波形，内设 16Mn 防磨内套管，防磨挡板为 16Mn，波节内充填不可燃硅酸铝纤维；所有膨胀节接管采用 Q345-B，且接管壁厚不低于对应连接管道壁厚。（3）金属膨胀节的波节无环焊缝，结构设计满足金属波形膨胀节的刚度和强度。（4）金属膨胀节设计满足有关参数要求，整个膨胀节能有效防磨，同时膨胀节结构设计能够保证足够的刚度和强度，以承受管路的最大运行压力和温度。（5）金属膨胀节波纹管厚度、波高、波距严格按照工艺设计要求的波形生产。（6）金属膨胀节纵缝焊接采用自动氩弧焊，圆弧段上不允许有焊缝。波纹管与筒节，中间筒节的焊接采用氩弧焊，表面进行液体渗透探伤。波纹管毛坯焊缝按 JB928-67“焊缝射线探伤标准”进行 100%射线检查，质量标准按 II 级要求。（7）金属膨胀节设有防止运输过程中产生变形的措施。组装膨胀节时，禁止拉压波纹管，确保波纹管自由长度在允许范围内。（8）金属膨胀节密封良好，不会有泄漏现象，阻力损失小，工作时能伸缩自如，不会有阻塞现象发生及拉裂事故出现。（9）金属膨胀节毛坯用钢板卷制时，不可采用环焊缝，一般情况下纵焊缝的条数及相邻两条纵焊缝的间隔符合下表要求。公称直径 Dg ≤600 700-1200 1400-1800 2000-2400纵缝条数 1 ≤3 ≤4 ≤5相邻纵缝距 0 ≥200 ≥400 ≥500（10）成形前，有缺陷（除裂纹缺陷外）的焊缝允许补焊，但在同一位置上只允许补焊一次，焊后的焊缝应重新进行检查，成形后不允许补焊。波纹管成形后，允许有轻微的模片压痕，但是不能有凹凸不平和大于钢板角偏差的划伤。第 260 页/共 534 页（11）金属膨胀节焊缝牢固可靠，无缺焊、烧穿、夹渣和错位。金属膨胀节外表光滑平整、漆层均匀一致，无毛刺、漆瘤及严重划痕。（12）主要部件材质序号部位材质1 法兰不锈钢 3042 金属波纹管不锈钢 3163 内衬管不锈钢 3164 拉杆、焊耳不锈钢 304（13）必须有包装箱，包装箱要牢固，保证运至交货现场的包装箱依然是完好的。每个货物都要有防雨包装，多个货物混装的要采取隔离措施，保证运至交货现场的货物是完整的。包装箱外要准确地注明种类、规格、数量、总重量、用户名称等。除以上未规定外，伸缩器的包装要符合《通用阀门供货要求》（GB/T12252）的有关规定。（14）伸缩器（波纹补偿器）推荐使用相当于 KSB、山东建华阀门制造有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司或更优。5. 蝶阀与闸阀（1）包括对夹式、法兰式安装，手动、电动驱动方式。（2）蝶阀与闸阀的规格、制造材质及配套伸缩器、橡胶接头等详见设计图纸。（3）按工艺要求选用单/双面止水结构。硬密封采用铜合金，软密封采用丁晴橡胶（NBR）。（4）为避免污物缠绕，DN400 以下宜选用中线型软密封蝶阀或明杆软密封闸阀，DN400-DN800 以上宜选用明杆软密封闸阀，或双偏心软密封蝶阀。中线型软密封蝶阀阀体球墨铸铁，阀座整体硫化包胶，阀板 304 材质，特殊用途阀板改为 316 材质。密封为丁晴橡胶 NBR。不宜采用暗杆软密封闸阀。出水止回阀宜选用橡胶瓣止回阀。阀体法兰联接全部为通孔结构，其长度可按 GB12221《法兰连接金属阀门结构长度》标准的第 13基本系列数据结构长度，蝶阀为卧式或立式安装，有支脚。★（5）DN500 及以下阀轴采用不锈钢 SUS420 及以上材料制造。DN500 以上第 261 页/共 534 页阀轴采用不锈钢 SUS316 及以上材料制造。不锈钢阀门材料不低于 SUS304。（6）阀体应为整体铸造而成，采用静电环氧树脂粉末涂装，要求涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕，保证十年不脱落。涂装前要对表面进行喷砂除锈处理，使得表面质量达到《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）中的 Sa2.5 级。（7）对工艺要求需调节开度的，配置的电（气）动装置电机能效指标不低于国标 2级。（8）手动操作的阀门应考虑设置操作平台和手轮的回转空间。（9）配套的各类阀门电控箱应预留 PLC 接入端子。制作前电控箱电气图应送业主单位审核。（10）蝶阀与闸阀推荐使用相当于 KSB、山东建华阀门制造有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司或更优。6. 闸板阀、刀闸阀（1）闸门的闸板、闸框、导轨等应采用树脂砂铸型的铸造工艺，浇铸成型的铸件应质地细密，铸件不允许有裂缝、疏松和浇不足等缺陷。铸件浇铸后应通过热处理消除应力，以保证铸件的尺寸稳定、防止变形开裂而影响密封止水效果。闸框、闸板和导轨等主要铸铁件应进行时效处理。★（2）闸框、闸板及导轨应有足够的断面面积，并应整体浇铸，不接受拼接形式。应按规定的最大工作水头设计，抗拉、抗压、抗弯及抗剪强度的安全系数不小于 5 倍。（3）密封件应用轧制或挤压的铜合金制成，并应牢固地安装在经加工的门框及门板上，以保证在门框与门板的使用期内保持原位，不变形，不松动。密封面应经精加工。（4）闸杆的尺寸应满足最大压应力条件下，闸杆无纵向弯曲或永久性变形，闸杆的设计压应力（采用饶度更准确）应不小于在闸门关闭时电动启闭机装置输出推力的 1.25 倍，闸杆应用实心的不锈钢圆钢制成。（5）应选择合适的闸杆螺纹形式及螺距，以提供闸门启闭所需的操作第 262 页/共 534 页力和转速，应设有闸杆保护套。（6）使用不锈钢材质的应经钝化处理。★（7）按工艺要求选用单/双面止水结构。硬密封采用铜合金，软密封采用丁晴橡胶（NBR）。（8）应有防止闸板脱落的结构设计，防止顶脱的定位/过载保护装置。（9）刀闸阀材质部件材料阀体、压盖不锈钢 CF8或更优阀座不锈钢 304闸板不锈钢 304填料聚四氟乙烯阀杆不锈钢 2Cr13支架不锈钢 CF8或更优橡胶件 EPDM/NBR连接附件、螺栓不锈钢 SUS304（10）闸板阀材质（11）刀闸阀推荐使用相当于上海冠龙、KSB、AVK、阀安格 VGA、中核苏阀科技实业股份有限公司公司或更优产品；不锈钢闸板阀推荐使用相当于上海冠龙、无锡通用、宜兴泉溪、江苏新浪、金山环保或更优。部件材质阀板不锈钢 SUS304阀座不锈钢 SUS304轴不锈钢 SUS316L密封 NBR紧固件不锈钢 SUS316L第 263 页/共 534 页7. 工艺管道安装A.总体要求1）焊接钢管、镀锌钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091）；无缝钢管应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）；不锈钢管应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T14976）的有关规定。2）管道系统应考虑热胀冷缩对系统的影响。3）合理选择及设置管道系统的支撑/悬吊装置，以防止管道系统振动、变形。4）管道表面涂色应分明。管内物体流动方向标志明确。B.管道壁厚本项目涉及的管道壁厚需满足下表要求。蒸汽、压缩空气管道壁厚要求管径（mm） DN32-40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100-125 DN 150 DN 200壁厚（mm） 3.6 4.0 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0碳钢管（除蒸汽管）壁厚要求管径（mm） DN50 DN100 DN150 DN200 DN250-500壁厚（mm） 3.5 4.0 4.5 6.0 7.0不锈钢钢管壁厚要求管径（mm） DN50 DN100 DN150-300 DN350-500壁厚（mm） 3.0 3.0 4.0 6.0C.设计和制造要求下列各点是有关管道和附件的设计和制造导则。1）管道和附件的设计和制造，应按有关的标准进行。2）在管道及其附件的设计布置上，应使所有需要更换和解体的零件能无困难地使用最小工作量即能进行检查、维护和更换，并应尽可能考虑系统扩建时不需要作重大修改。3）管道的固定支架、导向支架和吊架的布置尺寸及固定方法应保证泵与风机在启动、运行和停机过程中不发生振动，也不得在管道与各设备、泵、风机和第 264 页/共 534 页阀门的连接点上以及在固定部位上产生过度的应力。管道系统设计时需设置伸缩节以防止可能会发生的缩胀。4）管道支架结构设计时应考虑将热传导降到最低程度。5）管道及其支架的设置应不妨碍设备或其它部件。高架的管道至少应（在人行过道上面）有2.3m的净空。6）钢结构架上安装管道支架时不得采用焊接。7）所有管道（内壁、表面）应进行清洁，在进行装配及装配之前应保持其清洁状态并防止异物进入。8）压力管道在试压前要提供焊接处探伤检测报告。这工作包括去掉脏物、氧化皮、焊接毛刺、飞溅物、铁屑和毛刺等，尽可能打磨一切焊接接头部位的内表，以获得光滑的表面。D.管道、阀门及附件1）系统所需要的阀门根据其功能科学选用。阀门严密、运行灵活。阀门安装位置应便于操作、检修。2）所有管道间采用焊接连接，管道端口符合有关的标准规定，管道及所有金属件外表面均进行防腐处理。法兰应采用相应压力等级标准的国标法兰。系统的管道设计应避免死角。3）所有螺栓、螺母等附件材质均为 SS304（蒸汽管道除外）。E.吊架和支架管道的吊架和支架，应包括锚固件、导向装置、振动阻尼装置、支座、托架、管夹以及正确支撑管道所需的其它设施，要求吊架和支架对管道、相连接的设备及支撑结构不会产生过度的应力。吊架和支架的布置应对湿垃圾系统的运行区域和维护区域运行人员或建筑物及照明灯具、各类管道、钢梯、人行过道、平台没有妨碍或干扰。管道附件及夹具的尺寸应有很充分的余量，以便在管道隔热保护以后，吊架和支架能正常使用，并相对于管道和隔热层保持其刚性。8. 地衡8.1供货清单和要求设备名称技术要求第 265 页/共 534 页设备名称技术要求整体性能要求通往生产区的进场道路上设置 2套计量设施，计量设施包括地衡、计量电脑等。长度不小于 14m，宽度不小于 3.4m，规格为 50t，对进出处置中心的物料量进行计量，每日称量车次约 100次，厂区利用生产区门卫作为计量间。采用动态称重（要求动态静态模式可切换运行）。称重循环的开始和结束都有一个标记系统，记录关于客户、车辆和产品的主要信息。称重数据包括：登录号、日期、时间、客户、车牌号、产品类型、毛重、皮重和算得的净重。车辆进行登录确认后，相关外设自动控制运行。地衡设置双向识别系统，并配置双色交通信号灯以及出入路障引导车辆出入，当其中一组故障或停用时，由另一组设备完成车辆进出称重及数据记录。地衡两端设置光幕检测，只有车辆完全上磅后才能保存数据。车牌识别系统与读卡系统可根据需要，选择其一或两种系统的运行。当某一系统出现故障时可保证车辆继续正常使用。地衡设备设置计算机控制系统，该系统应包括基于个人计算机（PC）的可手动操作系统，并辅以一个供司机操作的控制台（DOC），用于保证无人模式下的正常运行。计算机控制系统的信息要求与全厂中控系统连接，系统运行状态及称重数据可上传至中控室显示。地衡供货商应提供以太网交换机等设备，与控制室连接的光纤网络由全厂自控供货商负责。地衡供货商应配合全厂自控供货商完成信号采集工作，包括但不限于提供通用的数据模式、网络接口、连接权限、数据点表等。地衡采用地中衡，安装完成后和道路齐平，并配置双色交通信号灯以及出入路障引导车辆出入。称重软件需带有重量曲线显示功能，能够快速清晰地反应是否存在信号干扰，防止称重作弊。软件具备皮重报警功能，皮重重量超出设置的范围时能做出警报，防止称重作弊。供货范围地衡：含台面、传感器、仪表、底板支座及防滑装置等，含车辆制动称重控制系统。通行系统：含车牌识别、读卡器、栏杆、红绿灯等计量系统，含智能称重终端、管理软件、打印机、UPS等；大屏幕显示器，户外专用点阵式 LED，含安装支架、屏幕尺寸(长高=640160mm）；2年用备品备件及专用工具；交换机，工业以太网交换机千兆 2光 8电；配套提供所有安装材料和附件。设备参数形式：双向静态最大量程：50 吨材质：碳钢基础形式：浅基坑秤台形式：U型钢结构秤体限位：在秤体两侧带有横纵两个方向的限位装置，且应便于日常维护秤体防浮装置：当出现积水时，防止秤体上浮造成损坏第 266 页/共 534 页设备名称技术要求秤台设计寿命：疲劳寿命不低于 100万次最大安全过载：125%F.S分度值：≤20 kg精度：OIMLIII 级电源要求：220VAC(－15％～＋10％),50HZ±2％防爆等级：无传感器数量：数字式传感器 8个传感器材质：不锈钢传感器形式：柱式传感器传感器裙套：防止周围异物进入传感器，造成称量结果不准和损坏传感器传感器品牌：赛多利斯、日本大和、梅特勒－托利多或更优。传感器、称重显示仪表及秤体品牌需一致。传感器防护等级：IP69K传感器安全过载：150%F.S传感器极限过载：200%F.S传感器防雷：能够承受高达 80kA的浪涌电流，内置式防雷系统抵御二次雷击侵害使用温度：-10 C~+40 C仪表显示：全中文界面仪表功能：故障自检，可显示出故障传感器的编号称重计算机：CPU：不低于酷睿四核 i5-9500；内存 8GB DDR4，存储250SSD+2T，24寸液晶显示器，WIN10正版系统。打印机及品牌：平推票据针式打印机，A4，联想、惠普、爱普生、佳能称重管理软件：数字电子汽车衡配套软件称重仪表数量：2台（每台秤配 1台）红绿灯品牌及数量：4栏杆机品牌及数量：4射频读卡器数量：4射频卡数量：200光幕数量：4套车牌识别系统：2套双向设备性能雷击保护超载保护运行状态显示故障记录及自诊断通讯装置独立双电源柜配置刷卡或密码功能语音系统电气和控制本套地衡系统应配套电气控制箱，并负责提供电气控制箱至各用电设备的动力和控制电缆以及安装支架等附件。设备商应提供本系统的电气及控制设备接线图。第 267 页/共 534 页设备名称技术要求设备商应提供本系统内室外设备防雷及地衡系统内的接地系统控制箱箱体以及现场接线按钮箱均采用不锈钢 304，室外防护等级不低于 IP65，室内防护等级不低于 IP44。电气元件品牌：见品牌要求及通用技术要求网络通讯：控制系统通过光口及以太网环网（TCP/IP方式）与中控室上位机系统通讯称重数据：过磅单实时打印、过磅单历史打印、车辆自动称重、超载警报、显示控制系统、车辆过磅图片抓拍、信号灯控制称重状态称重报表：过磅数据流水明细，日月年报表输出权限管理：系统配置设置、用户权限设置、用户角色设置等控制系统应具有以下功能：？监测地衡系统的运行状态；？记录各种参数、状态、称重量等；？称重系统通过以太网与中央控制系统通信。注：如有未列详尽部分按标准配置执行8.2地衡系统设备品牌要求见“设备、材料通用技术要求”8.3 设备制造和验收要求制作标准：设备制作应满足本技术规格要求，同时应满足相应国家标准、行业标准和企业标准，且优先采用最高级别标准。具体要求：（1）设备在寿命期内正常使用，所有构件的材料都满足有关材料标准。（2）部件的制作和焊接规程符合现行的规程和标准。包装要求：大件物品按卖方的规范包装，但必须做好相应的保护措施；小件物品木箱包装。检验测试：中标人制造图纸须经招标人确认后，才可进行制造。安装：中标人负责地衡设备装配以及现场安装，在接到招标人通知后 2 天内到达工程现场，直至设备安装结束。投标人负责供货范围内货物的安装和调试工作，并签署相应设备安装质量证明文件和调试验收文件。如在缺陷责任期内因安装质量或投标人设计原因导致设备性能无法达到合同要求、造成工程损失，投标人应承担相应责任并向招标人全额赔偿该损失。调试：中标人负责地衡及其配套设施调试。如地衡本身出现质量问题及因装配产生的使用问题，均由投标人负责。地衡设备应符合下述计量技术规范：《电第 268 页/共 534 页子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定规程》（JJG1118-2015）、《衡器载荷测量仪检定规程》（JJG1119-2015）。培训应采用理论培训和实践培训相结合的培训方式。通过培训，应能保证操作人员对设备有深入了解、能独立对设备进行正常和安全操作、能独立解决设备运行出现的各种故障。费用包括在投标报价中。以上工作均包括在投标报价中。8.4验收（1）设备验收设备到达现场后，买卖双方应按项目进场要求，对照设备清单，对进场设备进行逐件清点检验，并作设备检验记录，并配合招标人按工程程序完成设备开箱验收工作。（2）调试验收期间招标人对所有的系统设备同时进行性能验收，所有设备性能均须达到中标人提供的设计参数、产品规格参数及国家和行业相关规范与标准的要求。设备性能验收完成后，双方形成设备性能验收备案，待系统冷态及热态调试达标验收后一并办理初步验收手续。中标人应对调试过程中因投标方责任造成的任何损失负责，根据合同规定赔偿、并更换受损设备、阀门、仪表或零部件等。投标方应对调试过程中因投标方责任造成的调试延期负责，并严格按照合同条款承担赔偿。（3）性能考核项目经业主组织的连续性能考核满足业主要求并通过。8.5地衡分项清单投标人需提供招标范围内所有的设备，下表仅供投标人参考，投标人可根据自身设备部件划分自行调整。序号项目名称技术参数数量单位1 地磅 50T 2 套2 称重管理系统含数据库 1 套3 计算机四核 i7-9500/8G DDR4 /250SSD+2T/1000M 网卡、24 寸 LED 显示器2 台4 打印机爱普生 LQ635KII（增加品牌） 1 台第 269 页/共 534 页5 数据服务器服务器主机 2U 机架式企业级国产电脑 12 盘 ERP 存储单颗银牌 42088核 2.7GHz 单电 16G内存4T 硬盘1 台6 监视器65英寸液晶屏监视器高清4k监控专业超大屏幕视频彩色监视器1 台7 车牌识别摄像机车牌识别摄像机，1/2.8"Progressive Scan CMOS 像素：200 万、0.1LUX 彩色（补白光）、1路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口、1路 TF 卡槽，最大支持 128G 容量（含车牌识别支架或立柱）2 台8 大屏幕显示器户外专用点阵式，含安装支架、屏幕尺寸(长高）：640160 MM2 套9 语音系统含话筒、功放、户外喇叭 2 台10 交通指挥系统全自动道闸栏杆起降速度最快 1.2秒，栏杆长度 4米，车辆检测防砸功能，单灯双色（红叉绿箭头）2 套11地磅区域监控系统8路 8TB NVR,2 个 SATA 接口、HDMI输出、分辨率：4K(3840x2160)/30Hz、预览分割、1/4/6/8/9 画面1 台121/2.8" CMOS， 300 万，背光补偿，数字宽动态，ROI,l 支持标准的128G Micro SD，支持 H.265 编码含护罩、电源等附件4 台13球机：300 万/20 倍光学/支持 H.265兼容 H.264/3D 降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/BNC/RS485/IP66/红外 150 米1 台14 控制设备 PLC品牌参照二、设备、材料通用技术要求，控制道闸、红绿灯、车牌识别，带以太网接口1 套15 网络设备24 口千兆，二层网管，交换容量192Gbps，包转发率 15Mpps，24 口10/100/1000Mbps 自适应电口，固化2个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。提供国家强制性产品 3C 认证，国家电信进网许可证，国际检测进网测试报告1 台16 机柜22U 机柜\理线架\2个 PDU 电源，KVM8 口1 台第 270 页/共 534 页17 配电箱各种设备单独供电 1 台18 其他含 UPS 等 1 项2 年备品备件清单（包括但不限于以下内容）：序号名称及规格数量备注1 射频卡 50合计9.卸料大厅卸料泊位卷帘门的电控要求（1）每台卷帘门应配置单独的电控箱，箱体防护等级不低于 IP41。（2）电控箱应配置过载保护，防止卷帘门电机因卡死而烧损。（3）电控箱应配置“打开控制”“关闭控制”2 个开关量控制触点，接收自 PLC 传来的打开/关闭卷帘门信号；应配置“全开”“全关”2 个开关量反馈触点，向 PLC 反馈卷帘门当前的开闭状态；应配置“手/自动”1 个开关量反馈触点，向 PLC 反馈卷帘门当前的控制模式。（4）电控箱面板上应配置手自动切换开关。当处于“手动”控制状态时，卷帘门可根据设于门两侧的上升/下降按钮就地自动全开或全关。当处于“自动”状态时，卷帘门可根据 PLC 发来的打开/关闭信号远程自动全开或全关。（5）卷帘门应配置必要的防夹、全开/全关位置自动停止等必要功能，这些功能不随“手自动切换开关”的变化而变化。为便于检修，所有电控箱外接线均应通过电控箱接线端子进行连接，每个端子应有明显直观的编号，并随箱配有电控箱原理图和使用说明书。（6）每个卷帘门前泊车区域硬地坪需设置 2 个地感线圈，分别检测车辆的前部和尾部。每个地感线圈通过相关控制回路，输出 1个开关量信号。地感线圈的控制箱可以和对应卷帘门控制箱合并设置。（7）施工单位应在施工时注意泊车区域埋地钢管的敷设情况，避免在该区域内敷设任何管线。卷帘门推荐相当于江苏捷阳科技股份有限公司、上海佩佛自动化控制设备有限公司、昀德门业（上海）有限公司或更优第 271 页/共 534 页10. 起重机10.1一般要求A.电动机为了响应国家的节能政策，中标人应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机,电动机的能效等级应达到GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准，同时需具有2级中国能效标识。除非另有说明，机械设备配套使用的电动机应采用节能型电动机，电压为3P、380V、50Hz，F级绝缘，防护等级（GB/T4942.1-2001）户外按IP56、户内按IP55，潜水电机IP68。B.品牌要求（1）电气、仪控设备满足“设、备材料通用技术要求”及“设备、材料的性能和要求”。（2）起重机品牌推荐相当于河南中州起重集团有限公司、江阴鼎力高科起重机械有限公司、河南巨人起重机有限公司、山东兴源机械有限公司、中原圣起有限公司、河南矿山起重机有限公司或更优。10.2厨余料坑抓斗及起重机技术参数10.2.1垃圾吊安装运行条件垃圾坑温度： -10~40℃垃圾坑内湿度：＜85%厨余垃圾含水率：50~70%（最大80%）静堆积角：65°抓斗吊电控柜布置于抓斗配电间内，带降温措施，配电间面积约为6.0m7.5m；抓斗操作台布置在抓斗控制室内，控制室面积约为：8.2m10m。10.2.2垃圾吊工艺过程厨余垃圾抓斗起重机安装于厨余原料坑上方，负责将坑内的厨余垃圾送至进料平台的原料料斗中。第 272 页/共 534 页10.2.2 主要技术参数表序号项目垃圾抓斗起重机1 起重机数量（台套） 1台2 形式、规格2.1 型式电动双梁抓斗桥式起重机2.2 抓斗起重机条件行程 28.5m，跨度 15.8m，垃圾坑底标高 0.20m，牛腿顶面标高 15.8m，进料平台标高为 10.4m。起吊重量 10t，抓斗容积 5m3，工作级别 A82.3 控制方式手动/半自动+检修遥控2.4 软件功能具有投料、倒垛和搅拌的称重统计功能3 处理能力1台起重机每小时投料量原料垃圾吊：≥70t/h；4 设计依据、工作级别4.1 钢结构设计规范 GB3811、GB/T14405、CJ/T4324.2 起重机安全规范 GB6067、CJ/T4324.3 提升驱动机构设计标准 GB3811、GB/T14405、CJ/T4324.4 电气设备设计标准 GB3811、GB/T14405、JB/T4315、CJ/T4324.5 起重机工作级别 A84.6 提升机构工作级别 M84.7 大/小车运行机构工作级别 M8/M84.8 设备噪声级 ≤80 [dB(A)]5 工作环境5.1 室外温度 -15℃~+40℃5.2 垃圾坑内温度 -15℃~+45℃5.3 电气室温度 0℃~+40℃6 大车6.1 起重机跨度 15.8m6.2 大车车轮 ZG50SiMn或 65Mn材料6.3 大车运行三合一 SEW、NORD、FLENDER7 小车7.1 小车车轮 ZG50SiMn或 65Mn材料7.2 小车运行三合一 SEW、NORD、FLENDER8 提升机构8.1 起重机安全提升能力厨余垃圾吊 10t；（含抓斗自重）8.2 提升高度 15m9 起重机轨道9.1 起重机轨道型号9.2 轨道长度总长 39.6m（单侧）（暂定）9.3 最大轮压 120kN第 273 页/共 534 页序号项目垃圾抓斗起重机10 工作寿命10.1 抓斗起重机的工作寿命 30年10.2 年连续运行时间保证值 ≥8000h11 工作速度11.1 抓斗升降速度 0-30 m/min11.2 小车速度 0-30 m/min11.3 大车速度 0-50 m/min12 电机运行参数12.1 电机绝缘等级 F12.2 电机温度等级 B12.3 电机防护等级 IP5512.4 速度调节方式起升、行走机构为变频调速12.5 制动方式起升：电气制动+电力液压块式制动器行走：电气制动+平面盘式电磁制动器12.6 提升电机功率12.7 小车行走电机功率12.8 大车行走电机功率13 抓斗开闭电机功率13 抓斗推荐厂家：上海贯博（GBM)、上海昂丰、上海佩纳或更优13.1 液压抓斗型式厨余垃圾吊四吊点五瓣全封闭13.2 抓斗开闭方式电磁阀控制13.3 抓斗数量共 2台（备用一台）13.4 抓斗容积厨余垃圾吊用 5 m3；13.5 抓斗闭合时间厨余垃圾吊：≤9s；13.6 抓斗开启时间厨余垃圾吊：≤5s；13.7 抓斗自重13.8 最大压缩系数 2.013.9 抓斗抓满率 ≥90%13.10 抓斗内计算生产率垃圾容重 0.7 t/m313.11 抓斗内计算起重量垃圾容重 1.0 t/m313.12 抓斗主要材料斗体 Q345B，底刃与边刃材质采用高强度耐磨材料，硬度为 Hardox50013.13 抓斗易磨损部位材料轴套：自润滑特殊合金轴套；销轴：材质为42CrMo13.14 抓斗液压油抗磨型液压油14 控制14.1 操作方式手动+检修遥控+一键定点投料14.2 控制方式 PLC+变频调速+工控机第 274 页/共 534 页序号项目垃圾抓斗起重机14.3 称量精度 ±1.0%14.4 I/O总点数 12814.5 预留点数 30 %14.6 变频器品牌参照二、设备、材料通用技术要求14.7 PLC品牌参照二、设备、材料通用技术要求14.8 与上位 SCADA 系统通信方式以太网接口及光口，TCP/IP协议15.8 检测内容起重量、位置14.10 报警内容电气、超载、两级限位、防撞14.11 保护内容短路、欠压、过流、过热、零位、超速14.12 区域保护与连锁内容操作室、投料口上方下限、垃圾坑壁、上限、下限、卸料门14.13 紧急停车方式联动台蘑菇头按钮14.14 自动称重、去皮和分系统计量有14.15 起升限位开关有14.16 运行减速、限位两级保护有14.17 抓斗防摆动装置有14.18 钢丝绳防松弛装置有14.19 停电时，抓斗保护（不能自行打开）有14.20 自动抓取（边抓边提）有14.21 投料口均匀放料有14.22 清坑及趋近禁区的低速作业有14.23 远程故障诊断与在线升级有14.24 检修遥控有15 电源及供电方式15.1 动力电源一路电源进线（总容量 ≥150kW）三相五线380V 50HZ15.2 称量系统计算机电源 220V DC 5A15.3 大、小车供电方式电缆滑车拖缆15.4 抓斗电缆卷线形式无动力一体式电缆卷筒16 钢丝绳16.1 钢丝绳缠绕方式单层缠绕方式、“V”形四吊点16.2 钢丝绳规格型号厨余垃圾吊：φ12；17 电缆17.1 大车运行电缆规格垃圾吊专用电缆17.2 小车运行电缆规格垃圾吊专用电缆17.3 抓斗电缆规格垃圾吊专用电缆第 275 页/共 534 页10.2.4垃圾吊的主要功能1）控制过程：垃圾坑侧设有固定抓斗控制室，通过控制室内的联动台可操作起重机完成各种工艺流程。手动控制：司机通过联动控制台操纵起重机完成移动、抓斗升降、抓取、投料等动作。一键投料控制：通过触摸屏选择点击二个位置（一个是料口，一个是垃圾坑的任何一个位置），垃圾吊会自动完成投料的工作。检修遥控：维护人员可在卸料大厅内使用按钮式遥控器直接操作垃圾吊。抓斗状态自动检测：当抓取量未达到要求时，自动重新抓取；当抓斗落在垃圾堆侧面而使抓斗倾翻时，自动检测并纠正；当抓斗抓取量超载时，根据调试测定情况和征求招标人意见后确定全部卸载或部分卸载后再运行。故障自动诊断并报警：自动检测制动器是否打开、过载、变频器等故障并停机报警。自动边抓边提：自动和手动状态下，抓斗均具备自动边抓取边提升功能，以减轻人工操作强度并减少抓斗和起升电机启动次数。搅拌：对新进入垃圾坑的垃圾与堆放一定时间的垃圾进行搅拌，以使垃圾成分均匀。手动最优先：在任何自动控制方式下，均有手动控制功能，且手动最优先，即在任何时候只要操作员触动联动台操作手柄，自动控制方式即刻停止并转入手动状态。2）控制功能明细表控制方式动作过程手动控制一键投料控制料口投料和坑内搅拌料位信号人工观察人工观察选择抓取点人工观察人工观察选择投料点人工观察人工观察起重机启动人工操作人工操作移向抓取点人工操作自动抓斗下降人工操作自动抓取垃圾人工操作自动抓斗边抓边提自动自动第 276 页/共 534 页提升抓斗人工操作自动移向投料点人工操作自动称重、计量、统计自动自动开启抓斗，卸料人工操作人工操作重复上述流程人工操作人工操作移向泊车位置人工操作人工操作故障自动诊断及报警人工观察人工观察远程在线故障诊断有有10.2.5垃圾吊的构造特征1 ）设备桥架：采用偏轨箱形主梁与端梁连接而成。主要材料采用 Q345-B。主梁的四条主焊缝及对接焊缝采用自动焊。小车轨道压板采用方钢焊接的结构。起重机主梁设有 LED 照明灯、安全检修电源、行车报警电铃等。桥架设置维修平台，即桥式起重机走台及栏杆。所有栏杆为三道横栏杆，高度 1200mm，并有相应的护脚板。2 ）大车行走机构（调整）：采用二套 SEW、NORD、FLENDER等品牌或更优电机分别驱动布置，将车轮组和“三合一”驱动单元安装在端梁上，“三合一”驱动单元由硬齿面减速器和制动电机组成。端部安装聚氨酯缓冲器。制动电机带有手动松闸装置。车轮采用高强度 ZG50SiMn或 65Mn材料，具有耐磨损、承载能力强、寿命长的特点。轴承采用重型调心轴承。3）小车：1 台电机通过两台起重机用硬齿面减速器驱动两个卷筒上的四根钢丝绳吊起四吊点液压抓斗，四绳间距上宽下窄，使抓斗具备防摆特性。小车架采用 Q345B材料。起升电机为起重专用变频电机，采用变频调速方式，电机具有强制风冷风机的冷却措施。钢管式卷筒与减速器套装连接，卷筒采用深槽卷筒，当钢丝绳发生跳槽时，自动切断提升电机。钢丝绳与称量系统配合，具有防松弛功能。起重机构制动器采用液压单杆推动器的制动器，带有磨擦片磨损补偿装置和手动松闸装置。制动安全系数不低于 1.75倍。起升绳分别采用左旋和右旋方向的钢丝绳。钢丝绳长度满足在最大起吊高度第 277 页/共 534 页时，吊绳在卷筒上还留有不少于 5圈。抓斗采用四吊点多瓣液压抓斗，与四根承载钢丝绳组成“V”形防摆起升系统。抓斗与钢丝绳之间采用过渡链条连接。抓斗电缆采用插拔式插座连接。抓斗电缆同步卷动措施：抓斗供电采用一体式无动力同步式单层缠绕电缆卷筒。抓斗采用 380V交流电压驱动。起重机具有防倾翻功能（钢丝绳预紧式），当抓斗倾斜时，能及时自动纠正。抓斗的斗体材质为 Q345B。底刃与边刃材质为高强度耐磨材料，材质为 Hardox500，硬度为 HB400。颚瓣/撑杆转动支点，轴套：自润滑特殊合金轴套；销轴：材质为 42CrMo，调质，淬火并磨削。表面进行火焰除垢并喷丸处理。底漆约 80μm厚，面漆为 50μm厚的复合涂料。小车运行采用“三合一”传动装置。制动电机带有手动松闸装置。车轮采用ZG50SiMn材料。轴承采用重型调心轴承。4）电气控制操作方式：在行车操作室内设置操作椅，采用“手动控制+检修遥控”方式控制。操作联动台、操作手柄符合人体工程学原理。控制方式：为使起重机完成上述工艺要求，电气传动机构具有良好的调速性能。起升和大小车运行均采用变频调速系统。每台起重机配备独立的 PLC作为综合监控系统，监控整车的运行状态，并留出 30%的 I/O扩展能力，即利用现有的设备（机柜、电源等），只需增加 I/O模块即可实现扩展。同时实现整车运行的时序逻辑控制及检测信号的判断。PLC可作为从站与中央控制系统（SCADA）以以太网或光纤方式通讯(或者满足现场要求)；垃圾行车与垃圾门之间留有相互连锁的信号接口和程序。各限位开关均采用欧姆龙、施耐德、西门子等世界名牌。起重机除设有区域限位和端部极限两极限位之外，还设有各种行程限位。电子防摇：在抓斗运行过程中，电子防摇系统根据起始点到终点的距离进行启动、加速、运行、减速、停车等各种动作的有序、平缓的转换，并依据防摇程序进行处理，结合机械式防摇构造以减小抓斗的摆动幅度。5）电气传动起重机电气传动设有起升、大车、小车运行、抓斗开闭机构的电气传动系统。抓斗开闭采用继电控制。抓斗系统的电气桥架应采用节能型 VCI桥架。6）电气控制柜第 278 页/共 534 页在抓斗配电间设置抓斗及检修起重机控制柜，负责抓斗及检修起重系统所有用电设备的供电、控制。由厂区供配电系统提供 1路交流 380V电源至抓斗及检修起重机控制柜。柜体要求如下：① 柜体采用GCK或MNS型开关柜，颜色为RAL7035。柜体采用敷铝锌钢板，厚度不小于2.0mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。低压电源进线侧需就地单独计量。在每个电机的出线回路上设置数字显示型表计，可通过表计测量出线回路上所有元器件的状态信号、所有电机的电气信号，并带标准 485接口② 柜内端子排牢固固定在卡槽上，所有需与外部连接的线均引到端子排，控制线不小于 1mm2，内接线端子标示清晰，线号打印，不能手写，预留足量的备用端子，柜内元器件布置合理美观，便于接线，线槽配置留有足够余量，便于放线。③ 图纸要求：所有电控柜（箱）接线图和二次原理图要过塑后在柜（箱）体内侧贴一份。7）安全保护起重机具有完善的电气、超载、限位、防撞、连锁等安全保护功能，在规定的运行区域边界如操作室、投料口上方下限、垃圾坑壁、上限、下限、厂房周边等位置设有极限限位开关或减速开关，避免抓斗与坑边及操作室的碰撞。在必要时操纵者可临时解除行程限位（此时各机构只能低速运行。极限限位不设此功能）。起重机运行和小车运行至极限位置时均设限位开关，以保证大车和小车运行至终端时切掉电源。在起重机桥架上设有报警用电铃，电铃由设在联动台上的脚踏开关控制，行车时司机可踏动开关，发出行车报警信号。另外具有短路、欠压、过流、零位等常规配电保护等。停电时，抓斗不能自行打开。在特征点如给料口中心﹑控制室保护区等设有行程保护开关。在区域的端点设有常规的行程限位开关等保护。8）称量及统计：采用“双层小车架式”称量装置，提高称量精度，投料口设检测装置（光电开关+反光带），提高称量信号的稳定性和称量数据准确性和可靠性。每台抓斗起重机配备一套垃圾称重系统。系统实时显示抓斗去皮重量（全重第 279 页/共 534 页－抓斗自重）即物料重量，同时称量系统与可编程控制器交互信号参与控制（防松绳、超载保护、提高生产率等），给料时能自动称重、信号自动输入并在操作椅屏幕上显示。分别按某台起重机、某给料口、某班、某日、某月、某年等需求完成计量、累计和打印报表作业；实时称重信号和累积称重信号可通过抓斗 PLC上传给厂区中控系统。。称量系统利用工控计算机计量打印报表，具有去皮、显示、累计、打印、超载保护功能，并留有一路串口通讯。9）起重机防碰撞措施在坑边、控制室等位置设有减速和停车限位，配合防摆措施和调速系统可准确停车，避免碰撞。10）抓斗开闭的程序化控制边抓边提：抓斗在抓取垃圾时自动在闭合时缓慢提升，提高抓满率。投料口均匀放料：在投料口开启放料时，可根据受料需求设定抓斗开启的开度和放料过程的持续时间，避免投料口“架桥”。上述功能在手动控制下的抓斗开闭时均自动执行，大幅降低抓斗电机启动次数，避免电机和油路的发热，减轻操作员的劳动强度。11）远程在线故障诊断与升级业主只需引入互联网到垃圾吊控制室，售后服务人员即可在投标人通过计算机网络对发生故障的现场起重机进行远程诊断，快速判断故障位置和状态，在任何有网络的地方配合业主方便的进行现场维护和故障处理，无需再到现场处理问题，大大减少现场事故处理时间，提高业主方的工作效率和生产率。网络可以为ADSL、电信宽带、网通宽带等其他符合 PPPoE协议的互联网络，无需增加其他软硬件。12）防腐、防尘、密封措施① 采用喷丸除锈，保护涂层涂料的类型：底漆：环氧富锌底漆；中间漆：环氧云铁；面漆：聚氨酯。② 漆膜厚度：底漆：干膜厚度为 50μm；中间漆：干膜厚度为 30μm；漆膜总厚度为不小于 240μm。漆膜附着力符合 GB9286规定的一级质量标准。面漆颜色在合同中确定。③ 漆膜颜色：行车本体为桔黄色,抓斗为桔黄色，电控柜符合“6）”要求，第 280 页/共 534 页行车操作台提供方案后又招标人确认。④ 垃圾坑内接线箱电缆接口采用 304不锈钢制造，并且采用绝缘橡胶泥密封，防止接头锈蚀，坑内电机防护等级 IP55、电器终端箱防护等级 IP55。13）润滑减速器和制动器的推动器采用 N220齿轮油，车轮、卷筒、滑轮等轴承部位和钢丝绳采用 2号锂基润滑脂。14）设备配色要求行车及抓斗颜色为桔黄色（颜色代号：YR04）15）视频监控大车、小车分别配置视频监控摄像头，可从抓斗上方观察料坑情况。在行车机柜内配置一台 8路硬盘录像机，接收大小车视频监控信号和投标人传来的料坑视频监控信号；在行车操作椅上配置一台 24 寸显示器，实时显示抓斗视频监控信号和进料斗视频监控信号。摄像头不低于 300 万像素，红外视距不小于 15米，视频监控系统推荐品牌：海康、大华、英飞拓或更优。10.2检修起重机技术参数检修起重机主要作用是对预处理车间的重型配件更换、维修以及车间内需要转移物件使用。本次供货应包括如下内容：起重机主机；轨道、滑线及附件；主机及附件的运输；主机安装、轨道滑线安装；取证。使用温度：≤50℃使用地点：室内，多年平均相对湿度：80%（25℃）10.2.1主梁部分1）主梁为箱型结构，外观应美观、大方。2）主梁上拱度、腹板的波浪度要符合国家相关标准。3）主梁由钢板焊接成型，钢板材料必须符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，主要钢结构采用 Q235-B的材料，使用的材料具有材质报告及相应的合格证书。4）所有钢结构件在喷漆前必须经过表面抛丸 Sa2.5预处理，以达到消除焊接应力和除锈、除毛刺的目的；并且对主要对接焊缝进行无损探伤。第 281 页/共 534 页10.2.2端梁部分1）端梁材质：采用 Q235-B的材料。2）端梁为矩形钢管或钢板焊接成型，成型后的端梁在加工过程中应确保尺寸精度和配合公差。3）端梁配有双轮缘的车轮、导向轮、缓冲器和防出轨保护装置。4）主梁与端梁采用 8.8级高强度螺栓连接，确保整机结构强度和精度。10.2.3起重机机械部分1）一般性要求起重机机械系统主要由起升机构、大车及小车行走机构等主要机械机构组成；起重机机械系统所用的零部件，如齿轮箱、制动器、卷筒、轮、滑轮、吊钩、轴承等都必须按起重机规范和相应标准设计制造。（1）起重机各部安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器等齐全，安全可靠。（2）上升极限位置限位器：起升机构设置上升极限位置限位器，保证吊钩起升到极限位置时，自动切断起升装置的动力电源，通过安全报警系统发出信号。（3）下降极限位置限位器：保证吊钩下降到极限位置时，自动切断下降装置的动力电源，并使钢丝绳在卷筒上缠绕圈数不少于设计所规定的圈数。（4）防碰撞机构：起重机上均应装有光电式防碰撞装置，当相距一定距离时，起重机自动停止。（5）起重机必须配置合理、传动效率高、降低能耗。（6）起重机的机构、零部件工作级别不低于整机的工作级别。（7）起升机构钢丝绳应采用符合国际和中国现行有关标准的产品，所有钢丝绳无需维护或涂防锈油，重级制，高强度，破断力不小于 2160N/mm2，安全系数不小于 5。（8）起升电机：采用鼠笼式；同工作级别功率大优先。内置热敏电阻过热保护。2）减速箱：完全密封紧凑型齿轮箱，齿轮材料铬钼合金硬齿面、抗磨轴承。（1）制动器：电磁盘式自调节制动器，刹车片磨损自动补偿；刹车片寿命：正常使用不低于 100万次，紧急制动不低于 1000次无损坏；常闭式设计，刹车片磨损自动补偿，刹车反应时间短，在断电时起升机构处于制动状态，确保安第 282 页/共 534 页全；防尘、无石棉摩擦片：摩擦接触面积大，制动力矩可调要求刹车扭矩至少是电机的 1.8倍，散热性能好。（2）卷筒：采用无缝钢管卷筒，保证增强钢丝绳寿命；钢丝绳用夹具固定，至少有 2圈钢丝绳被固定不动；重级制轴承。（3）导绳器：材质为球墨铸铁或高强度工程塑料，保证钢丝绳磨损小，寿命长，韧性和弹性好；可靠性高，并方便拆装。（4）吊钩：吊钩组由吊钩和球墨铸铁制成的滑轮等组成。采用抗磨滚子轴承；吊钩可以 360°旋转，配备弹簧压紧的安全扣可以防止滑脱；依据标准DIN17200，吊钩锻件采用调质钢 34CrMoV。（5）大车、小车行走机构小车的行走机构配置安全止挡装置、缓冲器装置。大车行走机构两端设有缓冲器，缓冲器材料采用高强度聚氨酯或橡胶。大、小车保证运行平稳，不啃轨，噪音小≤70dB（A）。小车运行电机：采用鼠笼式变级电机或鼠笼式变频电机（无级变速），为保证平稳采用双电机驱动，运行平稳、无爬行和三条腿现象。为满足珠海高温天气的发热，在起重机自重同等条件，功率要大并分布合理。制动器：采用电磁盘式自调节制动器；刹车片间隙可自动补偿，制动可靠、免维护；防尘、无石棉摩擦片。10.2.4起重机电气部分1）起重机电源引自抓斗及起重控制柜，含进线电缆的设计、供货、安装及调试。2）起重机电气系统的设计和制造须把安全运行放在首位，所有电气设备须有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故，在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。3）起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。4）所有起重机配置的全车安全保护系统，具有过载保护及报警功能、以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施；专门用于电动葫芦安全监控，可以防止停机意外、具有电机过热报警的功能。5）大车行走采用变频器控制，可实现：确保载荷；减少重物晃动；扩大速第 283 页/共 534 页度范围；加速度可调；制动平稳；操作方便。6）起重机供电形式采用安全滑触线供电。7）起重机采用地操作与遥控结合，遥控系统的防护等级不得低于 IP55。8）电气柜要求：电气柜需采用标准尺寸柜体，外壳防护等级为 IP55。9）常规电气保护：过流、过压、欠压、短路、过热、接地、缺相保护等。10）起重机要尽量采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生。11）所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏护围以防止危险发生。12）起重机上选用的所有导线均应该是铜芯电缆。选用的电缆需适应工作环境，需要考虑油污、移动弯折、高温、承重等。所有的线缆，不允许在线缆中间有连接点。13）电缆的铺设动力线缆、控制线缆、通讯线缆必须分开敷设。14）设备上各部件的接地起重机整体金属结构的接地型式应采用 TN或 TT接地系统，接地电阻不大于 4Ω。15）设备上所有的电机均必须采用星形接线方式，不允许采用三角形接线。16）当在电路中采用速熔保险装置，则保险座或保险上应配置有明显的熔断指示器。17）起重机的每个电动机，必须单独设置过流保护装置。18）所有线路都必须具有短路或接地引起的过电流保护功能。19）电动机的控制系统应具有以下保护功能：瞬时或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大启动电流的 1.25倍。10.2.5起重机面表涂装要求1）起重机涂装的寿命要求不小于 10年，要求采用高质量丙烯聚氨酯面漆。2）起重机所有的钢结构、机械设备及所有零部件都要作防腐处理。钢结构都要经过 Sa2.5抛丸预处理，管材除镀锌外，要经过化学方法或机械手工除锈，抛丸 4小时内底漆要喷涂完毕。3）设备的涂装要求：主梁结构颜色：RAL1007（灰黄色）。4）发运途中，所有金属表面都有防湿防潮保护。5）外购的机电设备的颜色与周围环境相协调，提交时不能有任何损坏。第 284 页/共 534 页6）漆膜的外观检查为湿膜，不得缩边、缩水、起泡、发白、失光、涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀、平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷，涂漆厚度：底漆层的干膜厚度 50μm；中层漆干膜厚度 80μm；漆层干膜厚度不得小于 120μm。7）漆膜性能检验，漆膜的干透性、粘附力参照 GB9286-98规定的一级质量要求进行。漆膜的厚度检验，每 10m2不少于 3处，厚度误差 20%，投标人应向招标人提供涂装记录和涂装质量检验报告。10.3标识1）起重机出厂标识在起重机主梁的明显位置上装设标牌。2）防松标记所有螺栓，在调整完毕紧固后，必须作上防松标记，标记需防油防水耐擦拭，能保持很长时间。有力矩要求的螺栓，紧固后需将力矩数据标示在螺栓旁边。3）安全标示起重机的危险部位必须进行文字和危险图形标识。10.4起重机的安全系统1）一般性要求：对人的安全、防护、辐射等劳动保护措施符合我国的国家和行业相关标准。2）安全环境保护：运动部件和油、液、电线、电缆等进行单独防护外，电机和减速机部位须采用可靠的全封闭防护，确保粉尘不得入侵。3）起重机应配置完善的安全保护系统，至少包括以下内容：吊钩配置超重自动限制器，超重时应有超重显示及报警装置；吊钩的上升极限位置的三级自动减速和停止保护；吊钩的下降极限位置的自动停止保护；大车和小车运行机构刹车片的过度磨损检测和自动预报和报警；大车和小车在即将运行到轨道终端位置前的自动先减速再停止。第 285 页/共 534 页10.5专用技术参数预处理车间电动单梁桥式起重机序号项目单位参数1 起重量 t 52 跨度 m Lk=26.93 起升高度 m 154 起重机工作级别 A55 速度葫芦起升 m/min 8葫芦运行 m/min 20起重机运行 m/min 206 大车轨道型号 kg7 设计最大轮压 KN8 运行三合一 SEW公司9 使用电源三相交流 380V 50Hz10 操作方式地操+遥控11 导电方式安全滑触线脱水机房电动葫芦序号项目单位参数1 起重量 t 54 起升高度 m 125 起重机工作级别 M46 速度葫芦起升 m/min 8葫芦运行 m/min 207 轨道长度 m 13.58 使用电源交流 380V 50Hz9 操作方式地操+遥控10 导电方式安全滑触线10.6缺陷责任期本项目缺陷责任期为工程竣工验收合格后 24个月。自本项目工程竣工验收之日算起，有缺陷的设备修复合格后起计缺陷责任期。缺陷责任内，因投标人制第 286 页/共 534 页造所产生的产品质量问题，由投标人免费负责修理或更换；中标人提供终生维修服务。设备钢结构表面油漆防腐寿命不低于缺陷责任期开始计算后 3年。10.7备品备件及专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，中标人在供货时列出随机和试车用备品备件清单。2）两年备品备件：两年（24个月）操作期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，中标人在供货时应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，中标人在供货时应列出专用工具清单。11. 预处理系统11.1 招标范围中标人负责厨余垃圾预处理系统内所有工艺设备、管道、电气、仪控等系统的设计、供货、安装、调试、指导试运行、性能验收、配合环保验收、操作人员培训以及质量保证期内的售后服务等方面。中标人提供的厨余垃圾预处理系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是本工艺性能包供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。1、与各工艺设备系统工作界面中标人应完成所有与其它工艺系统的接口工作，并提供经招标人同意使用的其它工艺系统实施所需的所有接口资料，当接口与其它工艺系统发生矛盾时，须予以协调和解决。工作界面划分以下游承包商向上游承包商衔接为原则，即两个系统之间的衔接管道实施由下游承包商负责，管道如需穿过道路，在道路施工前提前预埋，具第 287 页/共 534 页体如下（如有未尽之处，依然按此原则执行）：厨余进料：由厂外车辆运送至厨余车间垃圾料坑，料坑以下属于本工艺性能包。（抓斗不在本工艺性能包范围）。厨余沥水输送：以厨余垃圾沥水池为起点，泵提升至除砂除杂装置，经除砂除杂后进入后续湿式厌氧系统，包含沥水池搅拌器及沥水泵送系统。分选残渣、挤压残渣出料：分选残渣和挤压后残渣输送至出渣间拉臂箱为止（不含拉臂箱）。预处理后出料：预处理后的出料分为两路，一路泵送至本项目厌氧发酵区均质罐，界面为本工程分界点厂房外1米，出口处设置法兰。另一路与餐厨项目预处理后的浆料管衔接。两根管道上均设置蝶阀。臭气收集：所有设备均按密闭考虑，预留臭气收集口法兰，以臭气收集口法兰为界，法兰以下属于本标段范围。2、与土建工程合同界面1）设备基础等设备基础、预埋件、地脚螺栓、预埋管及预埋套管由中标人出条件图，经设计单位复核确认后，由中标人供货及施工，设计的复核并不免除中标人承诺的“性能保证”责任。2）给水给水供应分界点为厂房外1米。土建单位负责敷设给水管道至预处理车间外1m，土建预留接口接至各用水点均属于本工艺性能包实施范围。3）检修排水冲洗设备排水由本工艺性能包通过管道排至预处理车间外就近污水井。4）电气本工艺性能包范围内的电气设备以设备控制柜的进线电源电缆头为界，电缆头以下为本性能包段内容，电缆头以上（包括电缆头）为土建的施工范围。接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本性能包范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建的施工范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施第 288 页/共 534 页工等属本工艺性能包范围。本性能包范围内的需室外直埋敷设的电缆所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填均属本次招标范围。5）管架、桥架等所有室内管道、电缆所需的管道支架、吊架、电缆桥架等均属于本性能包范围。室外工艺管廊架由土建单位实施，工艺管道及管道固定支架等由本系统工艺性能包实施。3、与全厂自控系统标段界面本工艺性能包将单独建立本工艺系统工业控制系统，由就地上位机完成管理并通过本系统对外通讯设备用通讯线缆送至厨余垃圾处理项目中央控制系统通讯设备入口端。本性能包负责中央控制系统通讯设备入口端，上传至中央控制系统的数据根据工艺及业主要求在中标后详细洽商，本性能包有义务协助中央控制系统标完成整个控制系统的联动调试。本工艺性能包应提供整个预处理系统所有仪表自控系统的设备及材料（包括但不限于下列设施：PLC、UPS、对外通讯设备及通讯线缆、控制柜、操作台、电缆、桥架、保护管等）。11.2工艺设计要求11.2.1总体概况（1）参考原料性质厨余垃圾进料性质如下表所示，中标人需充分考虑本项目前端收运的不确定因素导致组分的波动，确保在任何情况下处理系统均能达到本技术规格书的要求。厨余垃圾进料性质序号项目数值备注1 含水率 75%2 易腐含量 70%3 橡塑类含量 18%4 其余轻杂质含量 5%5 重杂质含量 7%第 289 页/共 534 页以上进料垃圾的性质仅供参考，中标人需结合自身经验、并进行现场踏勘，确定合理的参数，确保所提供的设备满足进料性质波动，并达到本技术规格书的性能要求。（2）工艺流程厨余垃圾预处理系统包括接收粗破单元、厨余筛分破碎单元、挤压脱水单元、除砂除杂单元、出渣单元。预处理分选杂质由车辆外运，预处理后的浆料通过泵送至厌氧发酵区。预处理工艺流程及工艺描述如下。厨余垃圾预处理系统工艺流程图厨余垃圾经称重后进入卸料大厅，本项目厨余卸料采用料坑，料坑总有效容积约 1800m3。料坑内的厨余垃圾通过抓斗（料坑及抓斗不在本性能包范围内）进入进料装置，之后通过皮带输送至粗破碎机进行破碎（粗破碎机前段预留人工监选室的位置），破碎后的物料经螺旋输送机输送至后续厨余筛分单元。厨余垃圾经粗破碎的物料进入滚筒筛，筛上物通过螺旋输送机输送至出渣第 290 页/共 534 页间外运，筛下物经磁选后进入细破碎分离机，细破碎后的物料进入挤压机挤压，通过挤压功能实现物料的固液分离，固相残渣外运处置，液相经除砂除杂（轻飘物）后暂存，由泵送去后端湿式厌氧发酵。11.2.2总体性能要求（1）总体要求1）本项目厨余垃圾预处理采用“粗破碎+筛分+细破碎+挤压脱水+除砂除渣”工艺，处理后的有机物料通过泵输送至湿式厌氧发酵区；2）厨余垃圾预处理布置在预处理车间内（详见附图），中标人应综合考虑车间土建条件及厂区总体布置进行合理布局，同时考虑远期厨余垃圾提油的需求，在布置时应预留远期提油的设备布置空间；3）中标人设备选型须满足高含杂、含固厨余垃圾的安全、有效、连续、平稳处理要求；4）选用的技术及设备应资源化程度高、二次污染及能耗小，符合无害化、资源化处理要求；5）处理工艺先进，有较好的处理效果，确保运行稳定可靠；6）设备性能先进，自动化程度高，负荷波动大的设备应考虑节能措施；7）运行成本经济合理，有利于节能降耗，降低运行费用，易于维护和管理；8）确保处理过程中产生的杂质、废水、臭气、噪声等有明确的去向，不能产生二次污染；9）系统所有设备密闭性强，可有效防止气味外溢；10）配备冲洗系统，可便捷实现系统有效清洗。（2）处理效果要求1）塑料及织物等无机固型物杂质去除率≥80%，出料输送至出渣间卸料站，通过散装车外运至本项目中转车间（外运车辆不在本工艺性能包招标范围）；2）厨余筛分破碎后的粒径≤40mm，大于40mm的物料不得超过10%；3）厨余分选残渣含水率≤65%；4）挤压液相量占进料量≥40%；5）挤压除渣后浆液中的浆料粒径≤8mm；TS≤15%；重杂质含量≤1%；（4）处理能力要求本次厨余垃圾预处理系统的建设规模为500吨/天。设2条预处理线，单线处第 291 页/共 534 页理能力不小于25吨/小时，每日作业班制：1班/日，每班作业时间：10h/班。（5）运行耗量保证所提供厨余垃圾预处理系统的运行原材料耗量需满足以下要求。投标人需在投标文件中提供运行成本数据，并承诺在试运行期不超过投标单价。主要原材料耗量一览表序号原材料名称耗量单位1 自来水 ≤10 t/d2 电耗 ≤18 kW.h/·t原生垃圾11.2.3 各单元设计要求（1）接收粗破单元料坑内的厨余垃圾通过抓斗（料坑及抓斗不在本性能包范围内）进入二层平台的料斗，之后通过皮带输送至粗破碎机进行破碎（粗破碎机前预留人工监选室的空间），破碎后的物料经双向皮带输送机或螺旋输送机，分别输送至后续厨余筛分单元。每条预处理线设置 1套接收粗破单元，单套处理能力 25t/h。厨余沥水池用于收集料坑中的沥水，采用土建水池收集，中标人需配置相应的搅拌器及沥水输送泵，搅拌器需保证沥水池不沉积。厨余沥水泵送至厂区污水池。粗破碎机采用撕扯式破碎机，每条预处理线设置 1台，破碎粒径 200mm，单台处理能力 25t/h，按 10小时运行时间设计。（2）厨余筛分破碎单元厨余垃圾经粗破碎的物料进入滚筒筛，筛上物通过螺旋输送机输送至出渣间外运，筛下物经磁选后进入细破碎机。每条预处理线设置 1台滚筒筛，单台处理能力 25t/h，按 10小时运行时间设计。本单元在满足处理效果情况下允许采用星盘筛等其他形式的筛分设备。设备的选用应征得业主同意,并具备成熟的厨余筛分破碎应用案例,并能提供相应的证明材料。证明材料能佐证设备筛分性能，可以是反映特征的剖面图或结构图、示意图，并说明多次持续改进的技术措施。第 292 页/共 534 页滚筒筛筛分孔径 100mm（暂定），滚筒筛内需设置破袋刀，且具备防堵孔功能。细破碎机破碎粒径为 40mm（暂定）。（3）挤压脱水单元经细破碎分离出的有机物料进入挤压机，通过挤压功能实现物料的固液分离，固相外运处置，液相经除砂除杂（轻飘物）后暂存，由泵送去后端做湿式厌氧发酵。每条预处理线设置挤压脱水机设置 2台（2用），单台处理能力 10t/h，按10小时运行时间设计，挤压固相含固率不低于 30%。挤压后的固相通过输送机送至出渣皮带外运。设备与物料接触部分均采用 304不锈钢及以上材质，耐腐蚀性强。系统耗电设备少，运行电耗较少。（4）除砂除杂单元除砂除杂系统主要作用是去除有机浆液中的重物质（贝壳、玻璃、瓷片、砂石等）及细碎纤维等轻飘物，防止其对油水分离机、泵、管道等设备造成损害。除砂除杂设备应满足以下要求：1）有机质损失不高于 10%。2）颗粒直径在 4mm以上的重物质去除率≥85%；颗粒直径在 2-4mm间的重物质去除率≥75%；3）除砂除杂（轻飘物等）去除率高，不小于 80%，能够对各粒径范围内的砂石进行有效去除。保障后端工艺段内罐内积砂较少，设备磨损小。4）采用主动式除砂工艺，对除砂效果可以进行控制。5）设备与物料接触部分均采用 304不锈钢材质，耐腐蚀性强。6）系统耗电设备少，运行电耗较少。7）所有设备采用密封设计，设置臭气吸气接口、防止臭气向外扩散。（5）出渣单元出渣单元采用皮带出料系统，出料间设置两个停车位，上部设置双向皮带。垃圾物料通过出料皮带输送至双向皮带输送机，输送机两侧出口落料至车箱内。（6）控制系统预处理系统（含脱水）配置一套 PLC控制系统，并配置人机交互操作界面第 293 页/共 534 页（≥10英寸触摸屏，与 PLC 同品牌，进行负荷工况标定、错误运行诊断修复、报警等），厂区大自控系统能远程控制预处理系统装置。PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。11.3 招标货物一览表厨余垃圾预处理系统成套设备及材料供货范围：招标范围内的所有设备、管道、阀门、仪控仪表的安装主辅材、电缆、满足运行所需的2年备品备件、易损件、专用工具、油漆、所有安装工程、电气安装工程、保温工程等的主辅材。本项目是性能包干交钥匙，以下列出的仅为本项目的主要设备、仪表清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。中标人在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，同时辅助设备及附件应编制详细表格报招标人备案，但并不免除其承诺的“性能保证”责任。主要设备清单一览表序号名称型号规格单位数量备注一厨余垃圾预处理系统1.1 接料粗破系统1 接料仓V=20m3，配上料斗和底部双 500型沥水螺旋机，N=11kw台 22 1#皮带机带宽 1200mm，L=10000mm，水平，N=3kw，变频台 23 破碎机 Q=25t/h，N=2×132kw 台 21.3 磁选筛分系统套1 1#出料无轴双螺旋输送机双Ф500，L=12500mm，20°N=211kw 台 22 筛选设备 Q=25t/h，N=22kw 台 23 磁选机永磁，N=4kw 台 4第 294 页/共 534 页4 2#出料无轴双螺旋输送机双Ф500，L=4500mm，5°，N=24kw 台 25 中间仓双Ф500，L=4800mm，水平；N=25.5kw 台 26 5#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=9500mm，水平；N=7.5kw 台 17 6#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=10000mm，水平；N=7.5kw 台 11.4 破碎挤压系统台1 细破碎分离机 Q=25m3/h，N=290kw 台 22 3#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=14500mm，20°；N=15kw 台 43 4#出料无轴螺旋输送机ф400，L=5700mm，水平；N=4kw 台 44 螺旋挤压机 Q=10t/h，N=30kw 台 45 7#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=11000mm，6°；N=11kw 台 16 8#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=9300mm，4°；N=11kw 台 17 9#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=11000mm，水平；N=11kw 台 18 10#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=10300mm，水平°N=11kw 台 19 11#出料无轴螺旋输送机Ф500，L=8800mm，6°，N=7.5kw 台 110 12#出料无轴双螺旋输送机双Ф500，L=15000mm，10°N=11kw 台 111 13#出料无轴双螺旋输送机双Ф500，L=15500mm，23°N=7.5kw 台 112 14#出料无轴双螺旋输送机双Ф500，L=7600mm，6°N=7.5kw 台 113 2#皮带机带宽 1200mm，L=6800mm，水平，双向，N=3kw 台 114 1#池搅拌机 N=7.5kw 台 215 1#池输送泵 N=7.5kw 台 3 2用 1备16 集水井输送泵 N=1.5kw，Q=20m3/h 台 217 除砂装置处理量：15t/h 台 2第 295 页/共 534 页18 除杂分离机 Q=15t/h 套 219 2#池搅拌机 N=7.5kw 台 120 2#池输送泵 N=7.5kw 台 2 1用 1备21 15#出料无轴双螺旋输送机水平，Ф300，L=7000mm，P=4kw 台122 浆液输送泵 P=7.5kw；台 42用 2备23 电气仪控系统见“设备、材料通用技术要求”。套 1PLC01控制子站24 钢平台配套套 125 备品备件批 1 2年备注：中标人需根据本技术规格书的要求提供详细的设备平台、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC、缆线等工程11.3详细设备、材料技术标准和要求11.3.1设备总体要求厨余垃圾预处理系统设备（包括所有需要的辅助设备）应满足以下总体要求：1）提供的设备应能保证在所在地区的气象条件下每日24小时连续平稳运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转。投标人中标后应根据本项目处理介质，对预处理系统成套设备进行优化配置，并提供详细计算过程和主要设计参数。2）设备性能、结构设计应合理，尽可能为定型通用设备，同时兼顾节约投资，降低能耗和运行成本的要求，力求简单实用，并尽可能提高垃圾处理设备的自动化程度，减少工人操作的劳动强度。3）设备生产能力应考虑不小于10%的富裕量。4）整个生产线应物料输送顺畅，给料均匀，无运输死角、卡堵现象；受料斗出料顺畅，不出现死角、搭桥；设备转接点连接方式要求合理，不漏料，不积料，输送畅通。5）设备美观、大方；设备材料的选择及防腐处理均符合垃圾处理设备的环第 296 页/共 534 页境要求。6）所有设备维护、检修方便；易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的零部件要求拆卸方便，易于更换及修理。7）中标人对提供的设备安装质量负责。设备基础、预埋件、地脚螺栓、预埋管及预埋套管等由中标人出条件图，经设计单位深化设计后，中标人负责供货及施工。8）中标人提供的所有设备和材料应是全新的，同类设备和配件应统一品牌。所有转动部分应设置保护壳，以防止事故发生。9）★除本章节中明确要求外，其余各设备过流部件材质应不低于304不锈钢。设备中的重型部件如摆臂、重锤可采用高性能碳钢材质。10）中标人在设备供货时应书面承诺所供设备的使用年限。如在实际使用中未达到承诺年限，应无条件更换。主要部件及钢结构使用寿命不低于25年。11）距离设备1m处噪声不高于85dB（A）；12）如在预处理系统建设或调试过程中因投标人工期滞后或质量问题等导致业主厨余垃圾无法处理，产生的费用由投标人负责。13）所有设备有良好的密闭性，在运行过程中无撒料现象，废水可集中收集，尽可能创造良好的工作环境，减少对周围的环境污染，并有利于设备的定期保洁。14）所有进出系统的物料、自来水等均应具备计量功能，并上传中控。11.3.2通用技术要求1、本工艺性能包执行本招标文件“二、设备、材料通用技术要求”。2、电气设备采用二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”。3、仪器仪表仪采用二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，18、自控系统”。11.3.3 专用机械设备的技术要求厨余垃圾预处理系统包括接收粗破单元、厨余筛分破碎单元及配套的辅助系统。各系统布置需满足预处理车间建筑布局及与其他系统衔接要求，系统间的衔接应紧凑、流畅。1. 接收粗破单元第 297 页/共 534 页接收粗破单元主要功能是接收抓斗上料，对物料进行人工监选后粗破碎。主要包括接料装置、粗撕碎机、配套皮带输送机等。1）接料装置接料装置设置要充分考虑厨余垃圾组分的波动性，并与厨余垃圾抓斗相配合。每座接料斗有效容积≥20m3；主要材质：框架Q235，物料接触部分SS304。2）沥水池搅拌器沥液收集池采用地下设计，钢筋混凝土结构，中标人提供土建设计条件图，经设计单位深化设计确认后，中标人施工，投标人需配置搅拌器、液位计。主要材质：主轴、桨叶等过流部件SS3043）沥水输送泵用于沥水输送，采用带破碎刀的潜污泵。主要材质：过流部件SS3164）粗破碎机（破袋破碎机）粗破碎机采用撕扯式，破碎后85%的物料粒径小于200 mm（暂定），整体高强度结构设计，坚固耐用；低转速、大扭矩、高效率；卓越的组合式密封，杜绝泄露；扭矩监控、过载保护、自动反转等多重设备运行保障。监选后的厨余垃圾进入粗撕碎机进行破碎和破袋，破碎后的物料通过皮带输送至筛分单元并去除磁性金属。采用电动马达或液压马达驱动，特殊合金钢制作刀具，遇到硬物可反转。采用耐腐蚀、耐磨损材料，结构便于拆装，并具有良好的稳定性和抗冲击、振动的性能。需有电气保护及报警装置，防止大件的物料进入造成设备损坏，过载信号需上传至中控。破碎机设备为高负荷重型结构，破碎刀采用进口耐磨合金钢材质制造，对开式箱体与轴承座外置配合设计，便于整机维护。可防止液体及粉尘渗入轴承座内部腐蚀轴承，影响其使用寿命。设有启动、停止、反转及超载自动反转控制功能，以便保护设备防止过载和堵塞。项目参数第 298 页/共 534 页处理能力 25~30t/h破碎腔尺寸 14601800 mm （参考）总重 12 T（参考）功率 2132 kW（参考）动刀数量 24（参考）刀片厚度 80 mm（参考）破碎刀材质高强度耐磨合金钢出料尺寸 85%以上的物料粒径小于 200mm（暂定）破袋效率 ≥90%电机西门子电机、WEG电机、东元电机或同等品牌减速机 SEW、NORD品牌或同等品牌2. 厨余筛分破碎单元厨余垃圾预处理设计 2条处理线，每条线处理规模 25t/h。破碎后的物料通过皮带（或螺旋输送机）输送至滚筒筛，滚筒筛筛上物通过皮带（或螺旋输送机）输送至出渣间外运，筛下物经磁选后进入有机质缓存料斗。1）磁选机①设备说明（1）采用永磁胶带磁选装置，具有足够的磁场强度，内部磁路采用计算机模拟设计，具有完善的双磁极结构，保障整机在恶劣环境中无故障长期运行。（2）结构特点高强度磁场，除铁效果佳：应选用电磁胶带磁选机，根据闭合载流线圈可以产生磁场的基本原理，按照最佳散热条件绕成励磁线圈，将磁力线最大限度的集中在除铁器下部，磁选机磁路设计保证磁场强度高，透磁深度大，保障整机在恶劣环境中无故障长期运行，除铁效率＞85%；卸料皮带强度高，不易刺穿划破：磁选机环形卸铁皮带采用高强度橡胶带，防刺穿抗划伤，皮带厚度不低于 8mm;采用自动卸铁方式，操作运行方便，钢结构带有合理的维护平台，维修保养第 299 页/共 534 页方便；采用防磁化设计：磁选机下方的皮带输送机相关部分采用不锈钢材质，以及磁选机的出料溜槽也采用不锈钢材质，避免被磁选机磁化，影响磁选效果以及设备稳定运行；③技术参数项目规格参数除铁器型式自卸式（参考）适应带宽 1200mm（参考）功率 4kw（参考）胶带磁选机带速 1.2~4.5m/s（参考）物料厚度 ≤300mm（参考）分选效率大于 90%磁场强度 ≥70mT（参考）电机防护等级/绝缘等级 IP54/F2）滚筒筛①结构特点高速高效变频设计：应选用高速高效设计，较普通滚筒筛分机，同样的有效筛分面，要有更多的通过量，筛分效果及处理量要优于普通滚筒筛分机。同时，设置变频调节，可根据不同的物料进行变频控制转速，适用性更广。有效避免堵料、挂料：采用的筛网结构，在高转速的共同作用下，利用物料中硬质物料对筛网进行有效的摩擦，能产生自清理的效果。有效避免针对含水率较高、有机含量较高的物料堵孔的现象。同时，针对长条类织物布条含量较多的物料，筛孔背部应设有防挂料机构，避免滚筒筛挂料的可能，降低滚筒筛的故障率，使设备更加稳定、可靠、安全、高效。筛孔应耐磨，耐腐蚀：筛板应采用耐磨 16Mn材质，筛板厚度要根据筛孔大小进行设计，能有效避免堵孔，同时具备高的强度、耐磨性以及耐腐蚀性。结构设计合理，方便维护保养，降低维护成本：滚筒筛分机应在普通托轮的基础上进行包胶，包胶材质须耐磨，耐压，使其具备良好的耐磨耐压性能，不会出现脱胶及胶裂的情况。且磨损后，更换方便，只需要重新包胶即可，减少运行第 300 页/共 534 页维护保养成本。运行稳定，坚固耐用：滚筒筛的设计、制造及安装须严格执行《垃圾分选机垃圾滚筒筛》CJ/T5013.1-1995的规定。滚筒筛整机正常使用维护条件下，主体结构使用寿命不低于 10年。②技术参数项目规格参数形式筛孔 100mm（暂定）筛分能力 30~40t/h（参考）筛分效率（重量比） ≥90%功率 22kw（参考）有效筛分长度 8m（参考）筛板材料耐磨 16Mn安装角度 6°（参考）转速 15r/min（参考）电机西门子电机、WEG电机、东元电机或同等品牌牌减速机SEW、NORD品牌或同等品牌3）细破碎分离机①设备说明功能：将粗破碎筛分后的物料进一步破碎，满足后续厌氧发酵的需求，细破碎粒径为 40mm（暂定）细破碎机具备一定的杂质分离功能。数量：每条处理线 1台。单台处理能力≥25t/h整体高强度结构设计，坚固耐用；低转速、大扭矩、高效率；组合式密封，杜绝泄露；扭矩监控、过载保护、自动反转等多重设备运行保障。②结构特点要求结构紧凑合理，不缠绕，不挂料，使用寿命长，故障率低；采用电动马达或液压马达驱动，特殊合金钢制作刀具，遇到硬物可反转。第 301 页/共 534 页采用耐腐蚀、耐磨损材料，结构便于拆装，并具有良好的稳定性和抗冲击、振动的性能。需有电气保护及报警装置，防止大件的物料进入造成设备损坏，过载信号需上传至中控。破碎机设备为高负荷重型结构，破碎刀采用进口耐磨合金钢材质制造，对开式箱体与轴承座外置配合设计，便于整机维护。可防止液体及粉尘渗入轴承座内部腐蚀轴承，影响其使用寿命。设有启动、停止、反转及超载自动反转控制功能，以便保护设备防止过载和堵塞。破碎后的有机质物料 90%粒径≤40mm，便于进行脱水。③技术参数项目规格参数处理量 25t/h最大进料 ≤300 mm功率 290kW（参考）破碎刀材质高强度耐磨合金钢刀沟数不少于 7个出料尺寸 90%粒径≤40mm轴承 SKF、NSK同等品牌电机相当于 SEW、NORD、FLENDER品牌或更优品牌减速机相当于 SEW、NORD、FLENDER或更优品牌4）挤压脱水机①设备说明功能：实现细破碎后物料固相和液相的有效分离须采用不易堵塞的筛网，并对进料浓度、粘度以及颗粒大小与纤维长短没有要求。保证压榨能够稳定、顺畅地连续运行，故障率低，运行和维护费用低，以及高的出汁率和脱水率。挤压固相含固率不小于30%。第 302 页/共 534 页液相浆液粒径≤8mm。②设备特点：应能持续工作、处理量大：应选用螺旋输送器，螺旋输送器的参数应经过力学计算分析，增大轴向推力，解决打滑、架桥、返料、抱轴等问题，单位时间内处理量完全满足技术要求。耐磨耐腐蚀：螺旋压榨机关键部位应喷涂耐磨层，螺旋绞龙叶片表面须加焊一层合金刀头，增加耐磨性；核心部件采用 304不锈钢制作，耐酸耐碱耐腐蚀，设备使用寿命长。③技术参数：项目名称技术参数处理量 ≥10t/h（参考）减速机 SEW、NORD品牌或同等品牌电机西门子电机、WEG电机、东元电机或同等品牌螺旋叶片材质 304不锈钢，出料顶端合金硬钢厚度 10~20mm（参考）叶片间距变距，逐级变小筛网材质 304不锈钢直径 400mm（参考）长度 1590mm（参考）厚度 5~7mm（参考）筛网间隙 0.5~0.75mm（参考）螺旋叶片与筛网间距 1mm（参考）螺旋出料口直径 397mm（参考）5）除砂装置功能：将挤压分离后的液相经除砂装置有效去除浆液中的重物质（贝壳、玻璃、瓷片、砂石等）杂质砂粒。所采用的产品需具备在生活垃圾、餐厨或厨余垃圾上应用的案例，并提供相应的证明材料。实现砂质杂物的有效分离，除砂后物料中砂质杂物的残留率低。主要材质：壳体、衬板、盖板材质 SS304；螺旋叶片 16Mn耐磨材料，叶片厚度≥20mm；支腿 Q235。第 303 页/共 534 页项目参数除砂装置处理量 ≥15t/h（参考值）电机功率 2.2kW（参考值）壳体、衬板、盖板材质 SS304螺旋叶片材质耐磨材料 16Mn，厚度≥20mm支腿材质 Q235砂砾等重物质杂物去除率 ≥90%6）除杂分离机与物料接触部分的材质应充分满足耐磨、防腐要求。主要材质：过流部件SS304，框架碳钢。项目参数除杂分离机处理量 ≥15t/h（参考值）电机功率 15~30Kw（参考值）材质过流部分 SUS304塑料纤维等轻物质去除率 ≥90%3.出渣单元分选残渣输送至出渣间散装车料斗为止。4.其他A、螺旋输送机螺旋输送机主要由机架、进料口、出料口及无轴螺旋（叶片）、驱动装置、U型槽、衬片和盖板等组成。螺旋输送机宜采用变频控制，可调节转速。具备滤液排出功能。螺旋输送机盖子（板）采用分段式，拆卸方便，以便于检修。安装倾角宜小于 30°。1）性能和结构①设备使用寿命要求主机使用寿命不少于 15年；减速机使用年限不少于 10 年；电气装置和防护层的使用寿命不少于 5年。②性能测试运行稳定、噪声低；结构形式为无轴螺旋，设计上满足物料流通、无堵塞。设备应做成完全封闭的系统，确保满足环境卫生要求。第 304 页/共 534 页应设置清洗装置对设备进行清洗，底部需设排水孔和放水阀，并保证排水流入排水沟内。③驱动装置驱动装置有电机、减速机和无轴螺旋支承轴承组成。支承轴承须具有防水、防尘、耐磨和自动润滑功能。减速机应具有严密的密封性及散气孔，有方便的加油、放油孔和油位观察窗，且便于拆装、维护及保养。减速机及电机须采用相当于 SEW、NORD、FLENDER或更优的品牌产品。2）主要零部件材质：壳体、进料口、出料口：AISI304不锈钢或更高；U型槽和盖板：AISI304不锈钢或更高；无轴螺旋体（叶子）：16Mn及以上。B、搅拌器主要结构及性能要求每台包含电机及减速箱、搅拌轴、叶轮及配套户外就地电控箱。基本参数：额定功率 N=7.5KW（参考值），转速 52rpm，厂家需提供 G值保证值，混合均匀度大于 99%，附扰流挡板（由厂家核算是否需要）。搅拌器应能在污水中工作，须能充分搅拌污水。产生切向强力流，防止污泥沉淀。搅拌器在整个运行过程中须保持平稳。2）机轴搅拌器机轴：搅拌器电机轴应是连续无间断的轴，并与搅拌桨直接连接，所使用轴承的设计寿命（L10）最小为 100000小时。3）材质要求：叶轮、搅拌轴 304不锈钢或更优。4）品牌推荐：电机及减速箱选用相当于 SEW、NORD、FLENDER或更优的品牌产品；变频器选用 ABB、AB、西门子、施耐德、丹佛斯或更优；户外就地电控箱内主要元器件如断路器、接触器、继电器等选用 ABB、西门子或施耐德品牌产品。第 305 页/共 534 页5）户外就地电控箱：外壳防护等级 IP55箱体材质全部采用 304不锈钢，不锈钢板厚度≥2mm，箱门开启角度≥135°，双层可视，箱门带锁。箱内附系统图，箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子。参考规范：SH/T 3150-20166）立式搅拌机推荐品牌相当于浙江长城搅拌设备、浙江长江搅拌设备、凯米尼尔搅拌设备、上海力为流体、上海亚达发、上海鼎稽搅拌设备有限公司、大连佐竹化工机械有限公司或更优。C、离心泵①性能离心泵为易拆卸的无阻塞型污水泵，并与潜水电机直接相连，泵送原生的和未经过滤的污水（油水混合物），叶轮有带切割功能。提供的离心泵在干式安装的条件下能够连续运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。离心泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于 80dB(A)。②离心泵采用立式或卧室安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴相连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机造成损坏。泵的主件材质为 DIN1691，GG20灰口铸铁，表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由 AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面均由环氧树脂涂层保护。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入丁腈橡胶 O形环。③叶轮是 DIN1691，GG20的铸铁材质制造，叶轮通过键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不会松动。④泵的电机为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为 IEC IP68 级，绝缘等级为 F级。装配电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。能效等级：(GB-18613-2012）2级，或等同（IEC60034-30:2008）IE3。⑤泵轴材质为不锈钢 304且受机械密封系统和丁睛橡胶O形圈的有效保护，不与泵送介质相接触。泵轴承为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向第 306 页/共 534 页和径向负载并与液体完全隔离。轴承寿命在 100,000小时以上。⑥主要零件材质及要求：叶轮：铸铁 GG20泵壳：铸铁 GG20轴：不锈钢 304或更优主机械密封：碳化硅/碳化硅紧固件：不锈钢 AISI 304O形圈：丁腈橡胶或氟橡胶表面防腐：环氧树脂涂层D、螺杆泵①性能结构a.单机处理量：根据工艺设计确定；扬程根据工艺设计确定；b.型式：容积、单螺杆泵、变频无级调速；c.电机功率根据工艺设计确定；电机为鼠笼式交流电机，电机额定功率超过最大预期工作负荷至少 10%，电机具有过电流保护等功能。电源为380VAC/3PH/50HZ；电机防护等级为 IP55，绝缘等级为 F级；d.泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸符合 IS0 标准，如不符合，提供对应法兰；e.泵在规定工况下，定子寿命不低于 4000小时，以空载工况的容积效率下降为 15%为定子终止寿命的鉴定值；f.泵出厂的空载容积效率不低于 96%；g.泵电机轴承的温升不超过 35℃，其极限温度不超过 80℃；单体泵噪声值不超过 70DB（A），而整体机组噪声小于 90DB（A）；泵承受液体压力的零部件，其试验压力按工作压力的 1.5倍计，压力试验持续时间不小于 10min，在试验过程中各项指标符合有关标准要求。②主要构部件材质a.泵的吸入室、排出室、密封箱等外壳体均采用强力铸铁；b.轴和螺杆以及转子均采用 D4钢或更优材质；c.定子/联轴节密封材料采用 NBR别布橡胶，轴颈密封材料采用 K41天然纤维聚四氟乙烯（PIFE），要求定子橡胶与泵的壳体牢固结合，其工作面无接缝、第 307 页/共 534 页接痕、气孔和裂缝等缺陷；d.所有连接附件、地脚螺栓等材质全部采用不锈钢制造。③防腐蚀制造泵的全部材料适用于厨余的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按一般技术要求进行处理。E、渣浆泵①性能参数名称输送泵输送泵形式离心泵安装方式固定干式数量 2用 2备，变频电机独立风冷变频电机传动方式中心驱动驱动单元电源三相/380V/50Hz流量根据工艺确定扬程根据工艺确定调节方式变频调速整机噪音 85db(A)防护等级/绝缘等级 IP54/F工作制 24h/d整机使用寿命 15年②泵的叶轮须为闭式叶轮，3-5个叶片，通过最大固体颗粒的能力为叶轮最小断面的 80％。③泵轴的材质为 3Cr13及以上，并完全与泵送介质隔开，不接受采用高强度碳钢加不锈钢轴套的方式。④在额定流量、额定扬程的工况下，效率应为最高，在额定流量的80％-120％工况下，效率下降不应超过 5％。⑤控制系统应可自由切换为“就地”、“自动”、“远控”三种运行模式，并提供PLC接入端子。第 308 页/共 534 页⑥主要零件材质及要求：泵体球墨铸铁（GB9439-2010）叶轮外天然耐磨橡胶，BPC橡胶 30-40 shore A；内部为球墨铸铁轴承体灰口铸铁 40级轴承双面防尘盖免维护轴承主轴 3Cr13外壳球墨铸铁螺栓、螺母 AISI30411.3.4 设备品牌要求（1）机械设备序号名称品牌推荐或相当于备注1 接料斗苏州嘉诺、上海耐圣卡兰、山东德隆、百利环保、时代天成、重庆耐德、厦门环创允许采用预处理系统供应厂商自产设备2 板式输送机苏州嘉诺、上海耐圣卡兰、山东德隆、百利环保、时代天成、重庆耐德、厦门环创3 匀料机苏州嘉诺、上海耐圣卡兰、山东德隆、百利环保、时代天成、重庆耐德、厦门环创4 皮带类苏州嘉诺、上海耐圣卡兰、山东德隆、百利环保、时代天成5 磁选机苏州嘉诺、上海耐圣卡兰、山东德隆、百利环保、时代天成、潍坊华跃6 滚筒筛苏州嘉诺、上海耐圣卡兰、山东德隆、百利环保、时代天成、重庆耐德、厦门环创7 螺旋输送机苏州嘉诺、上海耐圣卡兰、山东德隆、百利环保、时代天成、重庆耐德、厦门环创8 空压机阿特拉斯、英格索兰、美国寿力9 破碎机碎得、斯瑞德、苏州嘉诺、百利环保允许采用预处理系统提供商自产设备10 螺杆泵类耐驰、西派克、莫诺11 渣浆泵克莱博斯、韦尔、PWT（滨特尔）、metso（美卓）12 自控系统施耐德、西门子、AB 非标设备，设备成套13 配电箱/柜内电器元器件施耐德、西门子、ABB第 309 页/共 534 页（2）电气设备执行二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”（3）仪控设备执行设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，18、自控系统”。11.4 基本要求11.4.1技术资料的提交详见通用技术要求。11.4.2技术服务及人员培训详见通用技术要求。11.4.3设备工厂检验、试验及监造详见通用技术要求。11.4.4包装及运输详见通用技术要求。11.4.5到货验收和保管详见通用技术要求。11.4.6调试详见通用技术要求。11.4.7性能考核1）性能验收的目的是为了检验整个厨余预处理系统的处理效果是否达到11.2.2总体性能要求（2）的要求。2）性能验收前，中标人应完成工程实体的安装施工、成套系统的调试、及性能自检。3）本项目达到下述性能条件后，中标人可以提出性能验收申请：（1）厨余预处理系统单条生产线每日平均小时处理能力达到 25t/h以上；（2）厨余预处理系统处理效果达到 11.4.9节强制条款要求；（3）上述基础上，厨余预处理线生产能力达到设计负荷的 70%以上连续稳定运行 30天。4）性能验收申请批准后，招标人组织性能测试，测试指标达标，视为性能验收通过。如果因非中标人原因导致生产负荷不足，则性能验收方式另行协商。第 310 页/共 534 页5）性能验收考核通过前的费用均由中标人负责。11.4.8试运行及后续服务详见通用技术要求。11.4.9性能保证违约责任性能违约赔偿按照下表进行。序号考核项目重要性性能要求性能违约赔偿1 处理能力强制条款单条生产线每日平均小时处理能力达到25t/h如整改后仍达不到性能要求，则按照实际运行指标偏差进行折价。单项指标折价公式：标准标准实际合同总价？？？ %10（注：合同价总价为预处理系统对应合同总价，单项折价不超预处理系统合同总价的10%）2处理效果强制条款预处理杂质（无机固型物、塑料及织物等）的总去除率：≥80%；3 强制条款厨余筛分破碎后的粒径≤40mm，大于40mm的物料不得大于10%；4 强制条款挤压后浆液中的浆料粒径≤8mm；TS≤15%；5 一般条款挤压液相量占进料量≥40%每降低2%，投标人赔偿预处理系统合同总价的0.5%6 一般条款厨余分选残渣含水率≤65%每增高2%，投标人赔偿预处理系统合同总价的0.5%7 噪声控制一般条款供货设备噪声级 ≤85dB（A）（测试点为设备1m外，8小时运行暴露时间）每超过3dB（A），投标人赔偿预处理系统合同总价的0.5%注：在满足合同规定的时间节点前提下，如在性能验收前经整改达到性能要求，则无需进行违约赔偿。11.4.10设施移交详见通用技术要求。11.4.11质保期详见通用技术要求。11.4.12备品备件和专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，中标人在供货时应列出随机和试车用备品备件清单。第 311 页/共 534 页2）两年备品备件：两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，中标人在供货时应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，中标人在供货时应列出专用工具清单。11.5 预处理系统成套设备供应商推荐相当于宁波开诚生态技术有限公司、环创（厦门）科技股份有限公司、苏州嘉诺环境工程有限公司、耐德三井造船（重庆）环境装备有限公司、无锡马盛环境能源科技有限公司、北京时代桃源环境科技股份有限公司、安阳艾尔旺新能源环境有限公司或更优。12. 厌氧（含脱水）系统12.1 招标范围中标人负责厌氧（含脱水）系统内所有工艺设备、管道、电气、仪控等系统及附属设施的设计、供货、安装、调试、指导试运行及性能验收、配合环保验收、操作人员培训以及质量保证期内的售后服务等方面。中标人提供的湿式厌氧发酵及脱水系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是本工艺性能包供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。1.与各工艺设备系统工作界面中标人应完成所有与其它工艺系统的接口工作，并提供经招标人同意使用的其它工艺系统实施所需的所有接口资料，当接口与其它工艺系统发生矛盾时，须予以协调和解决。工作界面划分以下游承包商向上游承包商衔接为原则，即两个系统之间的衔接管道实施由下游承包商负责，管道如需穿过道路，在道路施工前提前预埋，具体如下（如有未尽之处，依然按此原则执行）：第 312 页/共 534 页1）进料：接自预处理浆液池（浆液池提升泵及泵后阀门不在本工艺性能包范围内），管道衔接处为预处理车间外 1米处，从预处理车间外 1米处预留法兰开始实施进料管道（包含法兰施工）。2）脱水后沼液出料：接至沼液缓存池后，再泵送至污水处理系统，水泵及泵后阀门属于本工艺性能包内，管道接至预处理车间外 1米，预留接口法兰。3）脱水沼渣出料：脱水沼渣采用螺旋出料，送至出渣间，出渣间出料螺旋及钢结构支撑在本工艺性能包范围；所有沼渣螺旋输送机均在本工艺性能包范围（含沼液离心脱水机及脱水沼渣输送螺旋）；4）沼气：厌氧系统产生的沼气送至沼气净化系统，预留接口法兰。5）工艺热水供水：沼气净化（含沼气存储）锅炉系统在锅炉房外 1m处预留热水管接口，接口法兰以后属于本工艺性能工艺包（包含法兰施工）。6）蒸汽（若需）：沼气净化（含沼气存储）锅炉系统负责将蒸汽送至本工艺性能包用气点（仅一处，若有多处用气，由本工艺性能包自行设置分气缸及管道连接），蒸汽管凝结水就近排入厂区低浓度污水井。7）工艺热水回水：沼气净化（含沼气存储）锅炉系统工艺性能包在锅炉房外 1m处预留回水管接口，接口法兰以前属于本工艺性能包（包含法兰施工）。8）臭气收集：所有设备均按密闭考虑，厌氧系统预留臭气收集口法兰。2.与土建工程合同界面1）设备基础等设备基础、预埋件、地脚螺栓、预埋管及预埋套管由中标人出条件图，经设计单位复核确认后，由中标人供货及施工，设计的复核并不免除中标人承诺的“性能保证”责任。2）给水土建单位负责敷设给水管道至湿式厌氧区地块外1m，敷设给水管道至脱水机房外1m。预留接口接至各用水点（包含接口施工）均属于本工艺性能包实施范围，给水管设阀门控制，脱水机房给水管道设水表计量。3）检修排水：湿式厌氧区检修排水通过管道连接至湿式厌氧区地坑，由移动泵（配备 25米软管）就近排至厂区高浓度污水井，移动泵属于本工艺性能包范围；脱水机房检修排水排入车间排水沟，排水沟由土建单位负责施工，本工艺性能包负责提供条件图。第 313 页/共 534 页4）电气本标范围内的电气设备以本工艺段电源总进线柜的进线电源电缆头为界，电缆头以下为本标段内容，电缆头以上（包括电缆头）为土建的施工范围。接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本标范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建的施工范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施工等属本工艺性能包范围。本工艺性能包范围内的需室外直埋敷设的电缆所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填均属本次招标范围。5）管架、桥架等所有室内工艺管道、电缆所需的管道支架、吊架、电缆桥架等均属本工艺性能包实施范围。室外工艺管廊架由土建单位实施，工艺管道及管道固定支架属本工艺性能包实施范围。3.与全厂自控系统标段界面本工艺性能包单独建立本工艺系统工业控制系统，由就地上位机完成管理并通过本系统对外通讯设备用通讯线缆送至厨余垃圾处理项目中央控制系统通讯设备入口端。以配套 PLC 预留的上位通讯接口为界，接口形式采用光口及以太网，接口以下为本工艺性能包范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆及其敷设由仪表及自动化控制系统负责，不属本工艺性能包。本工艺性能包需对上位大自控系统开放通讯协议，使上位系统对该系统实现监控及远程控制功能，并配合大自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。本工艺性能包应提供整个厌氧（含脱水）系统所有仪表自控系统的设备及材料（包括但不限于下列设施：控制柜、仪表、PLC、UPS、交换机、电缆、桥架、保护管等）。第 314 页/共 534 页12.2湿式厌氧系统总体概述（1）进料性质湿式厌氧进罐原料组分如下表所示，中标人需充分考虑本项目前端收运及预处理系统的不确定因素导致组分的波动，确保在任何情况下厌氧系统均能达到本技术规格书的要求。表12-1参考原料组分项目含固率（%）含油率进料粒径（mm）进料有机质含量（%）进料组分 8~15 ≤1% ≤8 ≥85以上厌氧进料的性质仅供参考，中标人需结合自身经验、并进行现场踏勘，确定合理的参数，确保所提供的设备满足进料性质波动，并达到本技术规格书的性能要求，厌氧消化及脱水系统应具备短时间内抗冲击负荷的能力。（2）工艺流程本工程湿式厌氧系统（含脱水）由厌氧消化单元、脱水单元组成。预处理后的厨余垃圾浆液输送至均质罐，将均质罐中的浆液加热至 55℃后按照工艺要求量，定量注入厌氧罐。厌氧采用机械搅拌器完全混合式厌氧反应罐，反应温度为高温 55±1℃。厌氧系统需要根据运行情况降温或增温，采用旁通式安装的管腔式泥/水热交换器，通过冷却水降温或通过热水增温，运行时间和切换视厌氧罐内的温度而定，能够有效保证厌氧发酵所需温度。厌氧罐沼液从厌氧罐上部的出料斗溢流出料，以保持厌氧罐顶部的沼气压力（需保证且沼气不从出料斗中溢出），沼液经过出料总管自流入消化后储罐。厌氧消化系统必须避免少量轻物质上浮结壳和比重大杂质沉积的问题，厌氧消化罐需设有顶部排浮渣和底部排沉渣系统或其它有效的工程技术措施。厌氧罐顶部采用高低压保护装置进行控制，设置最高和最低压力。这样当厌氧系统的压力高于设定值时，系统可排出沼气，经过高压保护装置排入大气。其负压保护也相同，当系统压力低于设定值时，负压保护开启，空气可吸入罐内。厌氧罐产生的沼气均接入厌氧的沼气总管，通过沼气总管送往后续沼气净化及利用系统。经过厌氧罐消化后的物料自流入消化液储罐中，经该罐暂存调节后的沼液将输送至脱水系统，脱水后排出的沼渣外运，上清液即为污水，进入后续污水处第 315 页/共 534 页理系统。沼渣脱水系统设置在预处理车间里的脱水机房内，脱水后的污泥输送至出渣间外运处置。系统流程图如下（虚线为非本标范围）：图 12-1工艺流程图12.3 性能要求12.3.1处理能力要求（强制条款）湿式厌氧处理规模300t/d，沼液脱水处理规模40t/h。第 316 页/共 534 页12.3.2处理效果要求1）湿式厌氧采用高温CSTR厌氧发酵工艺，发酵温度控制：55±1℃；2）沼气产率（强制条款）：进料含固率为11.5%（取8%和15%的平均值）、VS≥90%的情况下，沼气产率≥80Nm3/m3（进罐浆液）；其他含固率产气量按等比例折算。沼气中甲烷含量55%。3）沼液离心脱水滤液出水水质要求：CODcr≤15000mg/LSS≤8000mg/L4）沼液离心脱水沼渣含水率：≤75%（强制条款）12.3.3运行耗量保证中标人所提供的运行原材料耗量需满足以下要求。12-2主要原材料耗量一览表序号原材料名称吨垃圾耗量单位1 自来水 ≤0.4 t/ m3进料浆液2 电耗 ≤15 kWh/t原料3 蒸汽 ≤30 Kg/t原料4 PAM(干粉) ≤0.6 Kg/t原料12.4各单元设计要求12.4.1厌氧消化单元厌氧消化单元由均质罐、厌氧消化罐、消化后储罐及附属配套设施组成。各罐体设计要求如下：12-3均质罐工艺设计参数一览表停留时间 ≥2天数量 2座单罐有效容积 300m3搅拌形式机械搅拌或水力搅拌12-4厌氧消化罐工艺设计参数一览表厌氧形式湿式高温 CSTR厌氧发酵反应器第 317 页/共 534 页数量 2座单罐有效容积 7000m3单罐处理能力 150t/d搅拌形式机械搅拌设计温度 55±1°C恒温控制管腔式换热器通过温度 PID调节容积负荷 3~4kgVS/m3·d12-5消化后储罐工艺设计参数一览表停留时间 ≥1.5天数量 1座单罐有效容积 ≥470m3搅拌形式机械搅拌12.4.2沼液脱水单元沼液脱水单元由离心脱水机、加药装置、沼渣输送装置、出渣装置及配套泵送装置等组成。沼渣自消化后储罐泵至离心脱水机进行脱水处理，离心脱水机位于二层。脱水沼渣由螺旋输送至出渣间，外运处置。沼渣脱水药剂采用 PAM。12.4.3 控制系统厌氧系统（含脱水）配置一套 PLC控制系统，并配置人机交互操作界面（≥10英寸触摸屏，与 PLC 同品牌，进行负荷工况标定、错误运行诊断修复、报警等），厂区大自控系统能远程控制厌氧系统（含脱水）装置。PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。12.5 湿式厌氧发酵及脱水系统成套设备及材料一览表湿式厌氧发酵及脱水系统成套设备及材料供货范围：招标范围内的所有设备、管道、阀门、仪控仪表的安装主辅材、电缆、满足运行所需的2年备品备件、易损件、专用工具、油漆、所有安装工程、电气安装工程、保温工程等的主辅材。本项目是性能包干交钥匙，以下列出的仅为本项目的主要设备、仪表清单，第 318 页/共 534 页如有漏项，本技术文件未悉数列出，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。中标人在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，同时辅助设备及附件应编制详细表格报招标人备案，但并不免除其承诺的“性能保证”责任。12-6主要设备清单一览表（参考）序号设备名称规格/型号数量参考品牌备注一均质系统1 换热系统与厌氧系统配套，要求保证进入厌氧罐浆液控制在 55℃。-套数量及型号根据实际配2 均质罐单座有效容积≥300m3。碳钢防腐，罐内采用环氧树脂（2 底2 面），厚度≥200μm，气液交界处需加强防腐，干膜厚度≥300μm（壁厚 8mm）。2座3 均质罐搅拌机桨叶材质：SS304 2 台Mixel、STAMO、ABS、KBM 或更优品牌数量及型号根据实际配置4 厌氧进料泵Q=12m3/h，H=40m，N=7.5kW，螺杆泵3台Seepex(西派克)，MONO（莫诺），Netzch（耐驰）或更优2用 1备二厌氧发酵系统1 厌氧发酵罐有效总容积≥14000m3，碳钢防腐罐（2 座）D×H=Φ22.3×20m，罐内采用环氧树脂（2底 2面），厚度≥200μm，气液交界处需加强防第 319 页/共 534 页序号设备名称规格/型号数量参考品牌备注腐，干膜厚度≥300μm，厌氧罐体壁板平均壁厚 10mm；2 厌氧罐搅拌机轴材质：碳钢衬不锈钢 SS316，桨叶材质：不锈钢 SS304。（提供三维流态模拟图）2套Mixel、STAMO、ABS、KBM 或更优品牌数量及型号根据实际配置3 浮渣去除装置性能满足除砂工艺要求 2套数量按消化罐数量配置4 底部排砂装置与厌氧消化罐配套5 空压机 Q=1m3/min，0.8MPa 2套复盛、锡压、南压或更优品牌一用一备6热水/冷却水控制阀电动蝶阀，DN100，PN10，防爆 -套依博罗、霍利韦尔、KSB或更优品牌数量及型号根据实际配置7 换热系统与厌氧消化罐配套 2套8 高低压保护与厌氧消化罐配套 2套三消化后储罐1 沼液储罐有效容积约≥470m3。碳钢防腐罐，罐内采用环氧树脂（2底 2 面），厚度≥200μm，气液交界处需加强防腐，干膜厚度≥300μm，平均壁厚 8mm。1座2 沼液罐搅拌机机械搅拌器，桨叶材质：SS304 1台Mixel、STAMO、ABS、KBM 或同等档次品牌3 便携式沼气分同时测定甲烷、硫化氢、二氧化碳、 2套第 320 页/共 534 页序号设备名称规格/型号数量参考品牌备注析仪氧气，四种气体4 冷凝水去除器套数量根据实际需要配置四沼液脱水系统1 离心机进料泵Q=20m3/h，H=15m，P=2.2kw，螺杆泵带干运行保护，变频，采用双向不锈钢2台Seepex(西派克)，MONO（莫诺），Netzch（耐驰）或更优2 离心脱水机Q=20m3/h，含配套控制柜及管线，转鼓双相不锈钢，机罩 304不锈钢，机架碳钢防腐（离心机生产厂家原厂配套）2台阿法拉伐、安德里茨、韦斯伐里亚、贝亚雷斯或同等品牌3无轴螺旋输送机满足工艺要求，材质：螺旋 Mn16，壳体 SS3041批日盛、科林之星、中科星或更优品牌5PAM溶药系统Q=20Kg/h 1套普罗名特、爱可普、蝶石或更优品牌6 PAM加药泵Q=5m3/h，H=15m，N=4 kW，变频螺杆泵2台Seepex(西派克)，MONO（莫诺），Netzch（耐驰）或更优7 脱水清液池搅 N=1.5kw 1台川源、蓝深第 321 页/共 534 页序号设备名称规格/型号数量参考品牌备注拌器或同等品牌8脱水清液提升泵离心泵，Q=40m3/h，H=25m，N=7.5kW 2台川源、蓝深或同等品牌1用 1备9 配套设备平台满足离心机安装及机修空间 1批10 配套管线阀门符合工艺要求 1批11配套电气设备电缆符合工艺要求 1批备注：中标人需根据本技术规格书的要求提供详细的设备平台、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC、缆线等工程。12.6 基本要求12.6.1技术资料的提交详见通用技术要求。12.6.2技术服务及人员培训详见通用技术要求。12.6.3设备工厂检验、试验及监造详见通用技术要求。12.6.4包装及运输详见通用技术要求。12.6.5验收和保管详见通用技术要求。12.6.6调试详见通用技术要求。12.6.7性能考核1）性能验收的目的是为了检验整个湿式厌氧发酵、脱水及沼气存储系统的性能要求是否达到 12.3.2的要求。2）性能验收前，中标人应完成工程实体的安装施工验收、成套系统的调试、性能自检、性能验收方案审批。第 322 页/共 534 页3）性能自检达到下述条件后，中标人可以提出性能验收申请：（1）湿式厌氧、脱水及沼气存储系统生产能力达到设计负荷（300t/d）的70%以上连续稳定运行 30天；（2）厌氧系统处理效果达到 12.6.9强制条款要求。4)性能验收申请批准后，招标人组织性能测试，测试指标达标，视为性能验收通过。如果因非投标人原因导致生产负荷不足，则性能验收方式另行协商。5）性能验收考核通过前的费用均由中标人负责。12.6.8 试运行及后续服务详见通用技术要求。12.6.9 性能保证违约责任厌氧系统（含脱水）性能违约赔偿按照下表进行。序号考核项目重要性性能要求性能违约赔偿1 处理能力强制条款湿式厌氧总处理规模达到300t/d；沼渣脱水设备处理规模达到40t/h。如整改后仍达不到性能要求，则按照实际运行指标偏差进行折价。单项指标折价公式：标准标准实际合同总价？？？ %10（注：合同总价为厌氧系统（含脱水）对应合同总价，单项折价不超本系统合同总价的10%）2处理效果强制条款进料含固率为11.5%（取8%和15%的平均值）、VS≥90%的情况下，沼气产率≥80Nm3/m3（进罐浆液），当进料条件不满足此要求时，产气量按等比例折算；沼气中甲烷含量≥55%。3 强制条款沼液离心脱水沼渣含水率≤75%。4 一般条款沼液脱水滤液出水水质指标：CODcr≤15000 mg/L；SS≤8000 mg/L。各项每超过限值 1%，折价（厌氧系统（含脱水）合同总价）1‰。5 噪声控制一般条款投标人供货设备噪声级≤85dB（A）（测试点为设备1m外，8小时运行暴露时间）。每超过3dB（A），折价（厌氧系统（含脱水）合同总价）1‰，不足3dB（A）仍按3dB（A）计。第 323 页/共 534 页6 运行成本一般条款电耗≤15kWh/m3（进罐浆液）。每超过限值1kWh/t，折价（厌氧系统（含脱水）合同总价）1‰。水耗≤0.4t/m3（进罐浆液）。每超过限值0.1t/t，折价（厌氧系统（含脱水）合同总价）1‰。蒸汽耗量≤30Kg/m3（进罐浆液）。每超过限值1Kg/t，折价（厌氧系统（含脱水）合同总价）1‰。PAM≤0.6Kg/m3（进罐浆液）。每超过限值0.1Kg/t，折价（厌氧系统（含脱水）合同总价）5‰。注：在满足合同规定的时间节点前提下，如在性能验收前经整改达到性能要求，则无需进行违约赔偿；12.6.10设施移交详见通用技术要求。12.6.11质保期详见通用技术要求。12.7 设备总体技术要求（1）湿式厌氧系统设备总体要求湿式厌氧发酵系统设备（包括所有需要的辅助设备）应满足以下总体要求：1）中标人提供的设备应能保证在所在地区的气象条件下每日24小时连续平稳运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转。投标人中标后应根据本项目处理介质，对厌氧（含脱水）系统成套设备进行优化配置，并提供详细计算过程和主要设计参数。2）中标人提供的所有设备和材料应是全新的，同类设备和配件应统一品牌。所有转动部分应设置保护壳，以防止事故发生。3）除本章节中明确要求外，其余各设备过流部件材质应不低于304不锈钢。4）“主要设备及性能要求”应满足本章节相关指标，若中标人因工艺优化导致设备与本招标文件描述不一致，则中标人同类或类似功能的设备在建设标准上也需满足本招标文件中对设备性能的要求。5）主要部件及钢结构使用寿命不低于20年，设施移交后，中标人应保证施工质量，在20年寿命期限内不能出现施工质量问题，若出现任何施工质量问题，第 324 页/共 534 页应无条件并及时彻底地解决。6）距离设备外1m处噪声不高于85dB（A）。7）如本系统在建设或调试过程中因投标人工期滞后或质量问题等导致业主厨余垃圾无法处理，产生的费用由投标人负责。8）臭气控制上，要求各工艺设备密封，中标人负责设备的密封及在设备上预留臭气法兰接口，并需列明臭气的性质及设备换气次数，臭气抽吸量等参数，并由除臭工艺系统负责对设备内臭气进行抽吸处理。在除臭系统正常工作的情况下，车间内的臭气浓度不高于4000，H2S不高于0.7mg/m3，NH3不高于1.6mg/m3。9）所有进出系统的物料、自来水、蒸汽等均应具备计量功能，并上传中控。（2）湿式厌氧及脱水系统设备品牌要求厌氧处理系统工艺设备及材料一般要求序号设备及材料材质要求备注1 厌氧消化罐罐体碳钢（Q235B）罐内采用环氧树脂（2底 2面），厚度≥200μm，气液交界处需加强防腐，干膜厚度≥300μm。罐外壁采用环氧铁红防锈漆，厌氧罐体壁板平均厚度不小于 10mm（不包括防腐层），表面处理除锈等级Sa2.5。2 搅拌器桨叶材质为SS304Mixel、STAMO、ABS、KBM 或同等档次品牌。3 换热器SS304（具备手动反冲洗功能）LACKEBY、Alfalaval、ARD 或同等档品牌4 厌氧罐进水管道材质 SS3045 沼气管道材质 SS316常规设备品牌要求序号名称参考品牌（要求相当于以下品牌或更优）备注1 搅拌器 Mixel、STAMO、ABS、KBM第 325 页/共 534 页2 渣浆泵克莱博斯、韦尔、PWT（滨特尔）、metso（美卓）过流部件采用 SS3043 离心泵荏原、安德里茨、凯斯比、格兰富过流部件采用 SS3044 干泥泵 Seepex(西派克)，MONO（莫诺），Netzch（耐驰）过流部件采用 SS3045 加药泵 Seepex(西派克)，MONO（莫诺），Netzch（耐驰）6 离心脱水机阿法拉伐、安德里茨、韦斯伐里亚、贝亚雷斯沼渣含水率不大于 75%。7 污泥切割机 netzch（耐驰），Seepex(西派克)，MONO（莫诺）8 空压机复盛、锡压、南压9 浓浆泵奥斯龙、三联、天富10 潜污泵菲力、ABS、ksb、威乐、格兰富、海斯特11 齿轮泵天津汉诺、巨能、上海大众液压、中成泵业其他设备品牌要求序号名称选择品牌（要求相当于以下品牌或更优）备注1 阀门依博罗、霍利韦尔、KSB 或同等档次品牌2 PLC 西门子、AB、施耐德 “设备、材料通用技术要求”。3 电动执行机构详见通用技术要求4 电气元件西门子、施耐德、ABB5 在线仪表 E+H、哈希、西门子、ABB、横河、科隆 4-20mA6 就地仪表上自仪、川仪、西仪、重仪指针式或数显7 电缆详见通用技术要求第 326 页/共 534 页8 变频器、软起动器施耐德、ABB、丹佛斯、AB12.8 专用机械设备的技术要求湿式厌氧发酵及脱水系统包括厌氧消化单元、沼液脱水单元及配套的辅助系统。各系统布置需满足总平面布局及固液分离车间建筑布局及与其他系统衔接要求，系统间的衔接应紧凑、流畅。12.8.1厌氧消化单元厌氧消化单元由均质罐、厌氧消化罐、沼液罐及附属配套设施组成。均质罐、厌氧罐、沼液罐均为圆柱形结构体。罐体、管道、仪表等的设计、设备制造、安装应满足 GB/T51063-2014“大中型沼气工程技术规范”中的相关规定。罐本体采用钢结构，中标人应采用焊接罐体，具体材质的选用、厚度设计应符合 GB/T51063-2014“大中型沼气工程技术规范”和 JB/T4735-1997“钢制焊接常压容器”的规定，厌氧罐内沼气压力需满足沼气净化利用系统用气设备压力要求。罐体出口管线有软连接，防止储罐基础沉降拉动管道。电气防爆设计，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的有关规定，爆炸危险区等级和范围的划分应符合《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 50163）附录D以及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的有关规定。所有焊接罐体制作、安装、焊缝检测、验收等均应符合现行国家规范《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 50163）和《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB50128-2014的有关规定。（1）均质系统技术要求① 来自预处理单元的浆液经泵送至均质罐，该系统设备及设施主要包括：厨余垃圾均质罐、均质罐搅拌器、换热系统、除砂设备、厨余浆料输送泵等配套设备。并设有温度计、液位计、pH计等在线仪表，监测数据通过控制系统实时显示到中控室。同时应具有调整浆液的温度、pH值等功能，以保证进入厌氧罐第 327 页/共 534 页的物料品质稳定、均衡。② 均质罐顶部加盖，在均质罐设置局部排风接口，罐内的臭气由引风机引出进行除臭处理。③ 均质罐采用碳钢防腐，应合理设置人孔，放空孔、排泥孔，并做保温处理。人孔直径不小于800mm，设置除臭接口。系统内各单体间的接口匹配，考虑设置事故管道、超越管道、排空管道和取样点。管道、泵设置冲洗管道。安全防护：有楼梯、防护栏及防雷装置。④均质罐要求 2座，每座有效容积不小于 300m3，须能实现 2座均质池串联运行或单个均质池独立运行。⑤提供的均质池搅拌器应为成熟的原装进口产品，桨叶材质为不锈钢SS304或更优，推荐选择相当于Mixel、STAMO、ABS、KBM或更优品牌。（2）高温厌氧消化系统①该系统设备及设施主要包括：厌氧消化罐、厌氧消化罐进料泵、厌氧消化罐搅拌器、热交换系统等配套的辅助设施。②本工艺为高温厌氧消化，充分考虑物料变化及运行方式变化。消化罐为完全混合式，采用2个厌氧消化罐，总有效容积为不小于14000m3。罐内采用机械搅拌方式或水力搅拌。厌氧消化罐温度设置为55℃，厌氧罐配有物料加热或热交换装置，确保罐内温度保持工艺设计温度，要求厌氧罐内部温度变化≤+1℃/天。厌氧消化罐内有去除浮渣及检验浮渣厚度的措施。厌氧消化罐能够解决长期运行排砂、排浮渣的问题。厌氧罐采用碳钢材质，设计使用寿命不少于 30年，中标人需担保使用年限不小于 20年。厌氧发酵罐清罐时间间隔不少于10年。③厌氧消化辅助设施主要解决厌氧消化罐内浆料的加热、保温、冷却降温以及满足厌氧消化工艺顺利进行的辅助设施。既能实现浆料在温度过低时加热升温又能实现在温度高时冷却降温（加热还是冷却需要根据预处理浆料温度自行配置系统），包括温度控制、pH检测、工艺参数监控、取样系统、含水率调节、进出料控制等，上述含有仪表均采用E+H、Siemens、哈希或同档次进口品牌。④厌氧消化产生的沼气接入沼气处理系统主管路；厌氧消化后的沼液，流入第 328 页/共 534 页沼液储池。⑤提供的搅拌器应为成熟产品，须是国外原装进口产品，搅拌形式为机械搅拌，不锈钢304或以上材质，在国内应用于大型餐厨、厨余、粪便、污泥或其混合物（协同处理）的厌氧消化罐单罐容积不少于4000m3的三项应用业绩（提供合同证明和用户证明），优先选择Mixel、STAMO、ABS、KBM或同等档次品牌。⑥提供的换热器功能是对厌氧消化罐内的浆料进行加热、保温或降温，满足厌氧消化工艺需要；换热器形式为管腔式，管腔式换热器材质的耐腐蚀能力不低于SS304不锈钢；管腔式换热器设置有污泥流动管道，其通道管径能满足换热流量及防淤堵的功能要求、污泥管道可拆卸便于维修；具备较高的换热效率和防堵塞功能，管腔式换热器应为国外原装进口产品，优选用LACKEBY、Alfalaval、ARD或同等档次国外知名品牌。⑦砂的排放应充分考虑现有预处理系统的杂物接收系统，实现自动输送、统一排放；除砂器的材质应耐磨、防腐，性能不低于玻璃钢。⑧厌氧消化罐的附属配套阀门须是国外知名品牌。采用相当于依博罗、霍利韦尔、KSB 或更优品牌。泄漏等级：ISO5208 RATE A,法兰连接等级 EN1092PN10/16材料：阀体 GGG50球墨铸铁或更高、阀板 SS304。⑨厌氧消化罐配套原浆料管道采用不低于不锈钢SS304材质，沼气管道不低于不锈钢SS316材质。管道、泵设置冲洗管道。⑩厌氧消化罐须设置高低压保护系统，运行压力为~25mbar，高压保护35mbar，低压保护-3mbar，并能现场和远程监控。？系统内各单体间的接口匹配，考虑设置事故管道、超越管道、排空管道和取样点。？安全防护：每个操作点具备操作空间和平台，环形楼梯、防护栏及防雷按照相关国家标准执行。（3）沼液缓存系统①该系统主要功能是对厌氧消化后的消化液进行暂存，以保证后端污泥脱水机稳定运行。该系统设备及设施主要包括：消化液暂存罐、搅拌设备（防止罐内沼液沼渣第 329 页/共 534 页分层沉降）及其他相关配套设施。②沼液储罐要求1座，有效容积不小于470m3，有电子式液位计，将罐内液位在控制室内实时显示。？罐顶部加盖，在沼液储罐设置局部排风设施，池内的臭气由引风机引出进行除臭处理。④沼液储罐采用碳钢防腐，应合理设置人孔，放空孔、排泥孔，安全防护：有环形楼梯、防护栏及防雷装置。人孔直径不小于800mm，设置除臭接口。⑤提供的搅拌器应为成熟的原装进口产品，搅拌形式为机械搅拌，不锈钢304或以上材质，优先选择Mixel、STAMO、ABS、KBM或同等档次品牌。⑥系统内各单体间的接口匹配，考虑设置事故管道、超越管道、排空管道和取样点。⑦管道、泵设置冲洗管道。12.8.2 物料输送系统中标人根据自身工艺的需求，设置物料输送系统，物料输送系统应保证输送能力满足整条工艺线的顺畅运行，密闭性好；长期运行不结垢、不淤堵、磨损小且能够便于疏通、维护及维修。物料输送系统的设置应充分考虑各子系统的相应能力，保证输送连续、可靠、安全、稳定的运行，考虑在设备维修时生产线的正常运行。配置的输送螺旋性能可靠，不缠绕、耐磨、耐腐蚀，不结渣、不卡死。配置的泵能适应厨余垃圾的特性，长期运行不结垢、不淤堵、磨损小且能够便于疏通、维护及维修；与物料接触的所有管道、阀门均采用SS304不锈钢；管道输送应考虑淤堵疏通设施。12.8.3 沼液脱水系统脱水系统技术要求（1）沼液周期性/连续性地从沼液罐内提升入离心脱水机，设置的聚合物加药系统，在管路中的残渣流中加入絮凝剂溶液，以改善离心式脱水剂的脱水能力；经离心脱水机脱水后的残渣，含固率需大于等于25%。脱水系统运行时间按12小时计算，并能适应进泥含固率和量在一定范围内的变化。（2）该系统设备及设施主要包括：离心脱水机、污泥输送系统、加药系统第 330 页/共 534 页（含水泵等）、稀释水系统等配套设施。（3）离心脱水机采用国外著名品牌，优先选择阿法拉伐、安德里茨、韦斯伐里亚、贝亚雷斯或同等档次品牌。沼液脱水机技术参数：Q=20m3/h；进泥含固率 2~6%；泥饼含固率≥25%，进料负荷≥500kgDS/h，转鼓直径≥400mm，长径比≥4.0，差速调节精度值≤0.1r/min，差速范围 1~15 r/min。离心机设计寿命20年，主轴承设计寿命100000小时，碳化钨硬质合金设计寿命80000小时。当离心机空运转，无水，在制造厂测试时，振动应≤4.5mm/s，离心机负载工作运行时的振动速度为≤7.5mm/s左右。离心机应有良好的隔音措施，当整套设备空运转，进料、出料口关闭的情况下，在制造厂测试时，设备周围1米处的平均噪音应不超过85dB。驱动方式：主电机和差速电机采用双电机双变频技术，以便节能，电机推荐采用相当于 ABB、Siemens、WEG 品牌或更优品牌，电动机的能效等级应达到GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的 2级标准或等同（IEC60034-30:2008）IE3级，同时需具有 2级中国能效标识。主要材质：转鼓材质为双相不锈钢离心浇铸。转筒内壁按物流方向有均匀分布防护条或沟槽，污泥排出口配有可更换硬质合金衬套。螺旋叶片推泥部位全程采用可更换碳化钨耐磨片。材质要求具体如下：转鼓：双相不锈钢(AIS329)螺旋体： 316L不锈钢及以上螺旋叶片： 316L不锈钢及以上机架：碳钢防腐机罩： 304不锈钢及以上密封： NBR 丁腈橡胶每台离心脱水机应配置 1套 PLC电控柜，结构为落地式，柜前操作。控制柜可为整套污泥脱水系统（离心脱水机、污泥切割机、出泥刀闸阀、泥饼泵、电第 331 页/共 534 页磁流量计等）中的设备提供配电、低压电器控制、报警显示、联锁、变频调速等控制，设备自带 PLC系统可单独完成脱水系统功能，并可以通过通讯的方式把信号向泥区分控室和中控室传送；若与厂区中控系统通信协议（controllnet 或ethernet/IP）不一致时，须提供网桥设备。在中心控制室能够监视和控制脱水机房的设备。每台脱水机在可能产生臭气的区域须安装抽风机排风系统，包含风管、风阀、滤网、排风机等，排气口与厂房臭气收集系统连接。脱水机需设计检修平台便于检修。（4）配套的螺杆加药泵及污泥切割机推荐使用相当于Seepex（西派克），MONO（莫诺），Netzsch（耐驰）或更优。输送泵带干运行保护装置。（5）无轴螺旋输送机材质：螺旋16Mn，外壳不锈钢SS304。（6）脱水进料泵：螺杆泵，Q=15～20m3/h，H=15m，N=2.2KW，推荐相当于使用Seepex（西派克），MONO（莫诺），Netzsch（耐驰）或更优。12.8.4电气设备的技术要求详见电气设备技术要求12.8.5自控设备的技术要求详见通用技术要求12.8.6备品备件和专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，中标人在供货时应列出随机和试车用备品备件清单。2）两年备品备件：两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，中标人在供货时应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，中标人在供货时应列出专用工具清单。12.9厌氧系统推荐成套设备供应厂家相当于普拉克环保系统（北京）有限公司、无锡马盛环境能源科技有限公司、杭州能源环境工程有限公司、宁波开诚生态技术有限公司、北京时代桃源环境科技股份有限公司或更优。第 332 页/共 534 页13. 污水处理系统13.1 招标范围中标人负责污水处理系统（若需除臭，含系统内除臭）内所有工艺设备、管道、电气、仪控等系统的设计院设计配合、供货、安装、调试、指导试运行及性能验收、操作人员培训以及质量保证期内的售后服务等方面。中标人提供的污水处理系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是本工艺性能包供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。1.与各工艺设备系统界面中标人应完成所有与其它工艺系统的接口工作，并提供经招标人同意使用的其它工艺系统实施所需的所有接口资料，当接口与其它工艺系统发生矛盾时，须予以协调和解决。工作界面划分以下游承包商向上游承包商衔接为原则，即两个系统之间的衔接管道实施由下游承包商负责，具体如下（如有未尽之处，依然按此原则执行）：进水：脱水后沼液进水以预处理车间室外预留沼液出水管接口法兰为界，本工艺性能包负责将脱水后沼液接送至污水处理系统，包含法兰施工，厂区污废水由土建单位负责接入调节池。出水：处理完的清水存于清水池，清水提升泵及泵后管道、阀门为本工艺性能包范围，以快速接口为界。浓缩液：最终浓缩液存于浓缩液池，浓缩液提升泵及泵后管道、阀门为本工艺性能包范围，以快速接口为界。污泥：污水处理系统产生的污泥需送至污泥脱水机房处理，餐厨垃圾处理一期脱水机房已设置两台污泥脱水机，中标人应通过污泥泵将污泥接入招标人指定的接管处。臭气：中标人需保证污水处理系统产生的臭气不超过《恶臭污染物排放标准》第 333 页/共 534 页（GB14554-93）中的厂界二级要求，自行考虑是否设置除臭设施（含收集、处理及排放），该部分费用包含在投标报价内，招标人不再为此增加费用。如后期检测因中标人未采取除臭措施（或采取措施不到位）导致厂界臭气超标（以第三方检测机构出具报告数据核准，检测费由中标人承担），中标人需无条件负责完善该部分措施，确保臭气达标。2.与土建工程合同界面1）设备基础等设备基础、预埋件、地脚螺栓、预埋管及预埋套管由中标人出条件图，经设计单位复核确认后，由中标人供货及施工，设计的复核并不免除中标人承诺的“性能保证”责任。2）给水土建单位敷设给水管道至污水处理区及污水处理车间外1m，各预留1处接口，预留接口至各用水点（包含接口施工）均属于本工艺性能包实施范围。3）污水本工艺性能包负责将检修产生的污水送入污水处理区周边的污水井。如不满足重力排放条件时，须设置提升泵压力排放至附近污水井。4）电气本标范围内的电气设备以本工艺段电源总进线柜的进线电源电缆头为界，电缆头以下为本标段内容，电缆头以上（包括电缆头）为土建的施工范围。接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本标范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建的施工范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施工等属本工艺性能包范围。本工艺性能包范围内的需室外直埋敷设的电缆所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填均属本次招标范围。5）管架、桥架等有室内管道、电缆所需的管道支架、吊架、电缆桥架等均属于本性能包范围。室外工艺管廊架由土建单位实施，工艺管道及管道固定支架等由本系统工艺第 334 页/共 534 页性能包实施。3.与全厂自控系统标段界面本工艺性能包将单独建立本工艺系统工业控制系统，由就地上位机完成管理并通过本系统对外通讯设备用通讯线缆送至厨余垃圾处理项目中央控制系统通讯设备入口端。以配套 PLC 预留的上位通讯接口为界，接口形式采用光口及以太网，接口以下（含交换机）为本工艺性能包实施范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆及其敷设由仪表及自动化控制系统负责，不属本工艺性能包范围。本工艺性能包需对上位大自控系统开放通讯协议，使上位系统对该系统实现监控及远程控制功能，并配合大自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。本工艺性能包应提供整个污水处理系统所有仪表自控系统的设备及材料（包括但不限于下列设施：控制柜、仪表、PLC、UPS、交换机、电缆、桥架、保护管等），PLC程序不允许加密。13.2 总体概述13.2.1 设计规模污水处理系统设计处理规模为：300m3/d。在西侧餐厨厂污水处理车间土建内新增MBR系统、超滤、纳滤、反渗透及浓缩液减量化设备装置。13.2.2 设计进水水质本项目污水包括厌氧系统脱水后的沼液、厂区生活污水、洗车、冲洗地坪等生产废水，总的进水水质如下：项目CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)NH4-N(mg/L)TN(mg/L)SS(mg/L)动植物油(mg/L)温度（℃）进水水质 15000 8000 2500 3500 8000 500 ≤50目前暂无珠海地区厨余废水的实测水质，中标人可参考类似项目厨余废水水质进行设计，上述水质仅供参考，中标人应充分考虑厨余项目的水质波动特征，为达到此目标，本污水处理工程实施中可能产生的设备、管道等系统变更均属于投标方考虑的范畴内，招标方不再为此增加任何费用。第 335 页/共 534 页13.2.3 设计出水水质本项目出水标准参考为：重金属指标执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表 3标准，常规生化指标执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表 3标准的 2倍。主要污染物控制指标如下：项目CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)NH4-N(mg/L)TN(mg/L)TP(mg/L)SS(mg/L) pH出水水质≤100 ≤50 ≤16 ≤30 ≤1 ≤60 6-9标准中无 BOD5值，暂按接纳水厂进水要求取值。同时本项目要求生化系统出水的 COD、NH4-N和 TN达到如下标准：项目CODcr(mg/L)NH4-N(mg/L)TN(mg/L)出水水质 ≤800 ≤16 ≤7013.2.4 工艺流程污水处理系统投标设计方案描述如下，应满足本技术规格书中所有相关的基本技术约束条件。1）主体工艺流程图如下：第 336 页/共 534 页厂内生产生活污废水（约为 30m3/d）经收集直接进入调节池，脱水后沼液（约为 270m3/d）为厨余垃圾高温厌氧发酵后排出混合液，温度较高且含有油脂及悬浮物，宜先经混凝气浮或相同提油功能的预处理环节，去除沼液中过多的油脂及悬浮物，再进行冷却处理后进入后续系统。各工艺段去除效果项目CODcr(mg/L)BOD(mg/L)NH4-N(mg/L)TN(mg/L)SS(mg/L)MBR进水 15000 8000 2500 3500 8000出水 <800 <20 <16 <70 <30去除率 >95% >97.5% >99.2% >96.6% >99.6%第 337 页/共 534 页NF进水 <800 <20 <16 <70 <30出水 <90 <20 <10 <40 <10去除率 91% -- 50% 75% 66.7%RO进水 <90 <20 <10 <40 <10出水 <60 <10 <5 <30 <1去除率 33.3% 50% 50% 25% 90%排放要求 ≤100 ≤50 ≤16 ≤30 ≤6013.2.5 污水处理工艺设计预处理后的废水由进水泵提升通过布水系统进入生化系统，生化系统出水进入外置式膜生化反应器，为保护后续的膜处理单元，在布水系统前设置过滤级别为 800-1000 微米的袋式过滤器，以防止大颗粒固体物进入后续的处理单元。设计采用纳滤(NF)+反渗透（RO）对超滤出水进行深度处理，去除难生化降解的有机物及 TN。纳滤系统产生的浓缩液，先经膜减量化处理后产生清液与 NF 系统出水混合后再进入反渗透系统，反渗透系统产生的浓缩液经膜减量处理后产生的清液与RO 系统出水混合达标排放，减量化后 NF、RO 浓液外运妥善处置。生化系统产生的剩余污泥送至脱水机房进行脱水（与餐厨项目共用污泥脱水机），脱水后污泥外运处置，脱水清液经泵输送至生化系统。上述工艺流程，投标方中标后可对工艺细节进行优化，并说明优化理由及优化后的优势，确保污水处理出水的达标排放；优化主要体现在如下几个方面：a）该工艺和设备应已被成功应用于类似项目废水水质条件的某地,并且投标商能保证符合本合同的性能要求。b）有利于确保处理效果，提高运行的安全可靠性。c）有利于节能、降低消耗、易于维护，减少运行成本。d）能获得较好的设备价格。e）有利于调节、控制、运行操作。f）有利于增加设备运行的寿命。g）有利于降低其它配套工程的造价。h）有利于改善工作环境。i）工艺路线技术先进、运行成熟稳定。第 338 页/共 534 页g）尽量回用污水处理过程中产生的资源性物质，做到废物利用，避免产生对环境的二次污染。k）综合考虑投资、运行费用因素，尽量降低运行中的物耗指标，节约运行成本。l）工艺过程实现自动化，尽量降低运行人员的劳动强度，以及人为操作带来的失误。m）必须在设计方案中明确其工艺的膜浓缩液、污泥等的产生量，并明确提出可行的处置方案。n）所有过流介质为污水的设备、阀门、管道必须具备防腐蚀性能，以保证整个系统的长期有效运行，减少因设备、阀门、管道的腐蚀造成系统部分或全部停运，提高整个系统的运行可靠性。13.3总体性能要求13.3.1处理能力要求污水处理系统处理规模为300m3/d，中标人应根据工艺需要，适当考虑冲击负荷，自行配置合理的工艺措施，保证整条工艺线能够安全、稳定、可靠运行。13.3.2处理出水指标本工程污水处理后出水应达到13.2.3节设计要求。13.4 各单元设计要求13.4.1 调节池及预处理系统（1）中标人根据项目实际建设用地和设计单位已出具的组合水池施工图进行二次深化设计，要求调节池容量需不小于 600m3，并在调节池前建设一座容积不小于 100m3的初沉池。（2）初沉池前设置过滤布条、塑料等杂质的隔离过滤装置。（3）在调节池中须配置可燃气体在线报警仪表，以随时掌握调节池区域沼气积累情况。（4）污水预处理应设置冷却系统。进水温度约 45~50℃，冷却后温度应≤30℃。第 339 页/共 534 页（5）污水预处理应设置混凝气浮系统，确保进入生化系统的含油量≤50mg/L，混凝气浮系统应设置良好的密封罩，并设置臭气收集口。（6）调节池需配置卧式螺杆泵（变频），将污水输送至后续的生化系统，对于水泵的具体形式，投标人可自行优化设计，但水泵的使用稳定性及使用寿命不可低于技术规格书要求。（7）调节池应设计搅拌装置，搅拌装置在本次招标范围内13.4.2生化系统（1）生化系统由罐体组成，罐体的大小、数量由中标人根据工艺需要及场地大小进行合理设计，罐体材质各投标人自行优化设计，但罐体性能及寿命不能低于本技术规格书要求。生化系统应具备降解 COD、生物脱氮等功能，包含冷却系统、曝气系统等附属设施，生化系统的出水需满足 13.1.3 节生化出水指标要求。（2）中标人应采用外置式管式超滤系统，为集成式一体化设备，主要包括但不限于以下设备：管式膜组件，配套的进料泵、循环加压泵、加药泵及清洗泵，配套的管道阀门，配套的自控仪表，配套的清洗系统，配套的控制系统，配套的储罐，配套的支架、连接附件、安装用的紧固件；中标人按照招标文件对资料的要求提供详细的资料和图纸。（3）中标人提供的部分曝气风机要求采用变频控制，并采取有效降噪措施。曝气风机应安装隔音罩，并安装在室内，所需吊装机械由中标人负责。（4）中标人在后续设计中应明确采用何种消泡方式、消泡水源、消泡药剂及投加量，并对所选用的消泡剂种类及投加量可能对后续处理系统的超滤、纳滤膜造成的污染及污染程度进行分析。（5）生化系统需配备溶解氧、pH、温度、液位等在线测量仪表，并将测量数据传输至在线控制系统。若溶解氧、pH 在线监测仪表自带温度测量可以满足生产需求，可以不单独设置温度在线监测仪表。（6）中标人在后续的设计中需提供超滤膜类型的选取说明，包括膜材质、孔径、规格型号、设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数等；列出膜壳的选取，规格型号、材质、各项参数；超滤膜的清洗条件、周期、清洗方式与设置；膜的使用寿命、更换周期、年通量衰减率。超滤系统需按 300m3/d 污水处理系统规模进行设计和建设，为保证膜处理系统实际处理量，超滤设计膜通量要求第 340 页/共 534 页不大于 68 L/(m2？h)。（7）中标人提供的生化系统配套设备包括：搅拌装置、风机、曝气器、消泡装置、热交换器、超滤装置、碳源投加装置、酸碱投加装置、系统配套水泵等以及投标方认为还须配备的设备。生化系统应预留人孔方便检修，人孔直径不小于 800mm 且不允许雨水进入。13.4.3纳滤及减量化系统（1）本项目纳滤及减量化系统按 300m3/d 污水处理系统规模进行设计和建设，要求纳滤及减量化系统产生的膜浓缩液量须小于或等于纳滤系统进水量的5%。（2）中标人提供的膜处理系统（纳滤及减量化系统）应满足连续自动运行的需要，具有安全可靠、故障率低、维护简单、运行和维护成本低等优点。为保证膜深度处理系统实际处理量，纳滤设计膜通量要求不大于 18L/(m2？h)。（3）膜深度处理系统（纳滤及减量化系统）进水中含有有机污染物以及钙、镁离子等易结垢组份，在处理中易造成膜的污染和结垢，中标人应依据自身经验在后续的设计文件中详细阐述在膜处理过程中防止膜污堵和结垢的措施及加药、清洗措施，以延长膜使用寿命。（4）设计考虑系统启动时自动冲洗（置换或排气）和停止时自动低压冲洗；任何时候避免产水侧产生背压。每段根据调试和运行需要配置转子或电磁流量计；合理设置化学清洗进出口，可实现在线分段清洗功能。13.4.4 反渗透系统（1）本项目反渗透系统按 285 m3/d 进行设计和建设，并保证反渗透膜通量不高于 12L/(m2？h)；（2）反渗透产水率不低于 75%，并且需对产水率和操作压力进行详尽说明；（3）反渗透系统要求对 COD、盐分、SS 等有较强的去除能力，需对膜系统截留能力进行详尽说明；（4）反渗透系统的自动控制系统应充分考虑与全场中央控制系统的衔接。13.4.5 反渗透浓缩液减量化系统（DTRO系统）污水处理系统中产生的反渗透浓缩液考虑减量化，根据工艺特性，RO 浓液减量化采用 DTRO 碟管式反渗透工艺，进一步浓缩 RO 浓缩液，使总的反渗透系统第 341 页/共 534 页回收率达到 85%以上。DTRO 使用寿命应大于 3年，DTRO 系统膜通量不高于 12L/(m2？h)DTRO 工艺投标方需提交以下主要设计参数，包括但不限于：（1）DTRO 膜的选取，膜材质（高耐腐蚀性能）、规格型号、设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数；（2）列出 DTRO 膜壳的选取，规格型号、材质、各项参数；（3）DTRO 膜的清液得率，须最大程度体现对浓水产生量的缩减；（4）DTRO 膜的清洗条件与清洗设置、清洗周期；（5）DTRO 膜组件配置清单，工艺的设备、阀门、仪控仪表清单。13.4.6 加药系统（1）为保障本项目的正常运行，中标人需配套建设完善的加药系统。包括MBR 处理工艺及膜处理工艺等都在本项目的涵盖范围之内。（2）加药系统的设计应考虑药剂渗漏的保护措施和收集处理措施，不得将泄漏药剂直接排放。（3）加药系统应配备准确的计量装置。（4）污水处理站系统中的加药系统设计，要求中标人对需进行投加的药剂在所投加的处理单元中的功能与投加位置进行描述，包括并不限于：1）需进行投加的药剂在所投加的处理单元中的功能；2）药剂品名，成分，溶配浓度，投加量；3）投加条件与控制；4）加药系统设备清单。（5）酸、碱等化学危险品的采购、运输、贮存均应满足《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）以及国家相关安全标准和安全规范要求。（6）污水处理站加药系统中所采用的药剂若具有毒性，挥发性，可燃性等危险性时，按我国行业有关生产安全规范的要求设置必要的隔离、通风措施，并设置符合规范的警示标志。13.4.7 冷却系统（1）中标人须考虑珠海气象条件，对好氧反应装置内的水体进行冷却，可根据水量大小，自行合理设计冷却水系统。第 342 页/共 534 页（2）冷却系统，需根据在线温度监控仪表的数据，进行在线连续控制。13.4.8 噪声控制本工程噪声按《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 中 III 类标准控制。13.4.9 浓缩液处理本工程产生的浓缩液，中标人须考虑减量措施。要求纳滤浓缩液不得超过进水量的 5%，反渗透浓缩液不超过进水量 15%，由招标人负责接收处理。中标人需设置浓缩液外排泵。13.4.10 管道系统中标人后续设计中应对管线的整体走向，包括检修口设置及规格、管道材料、管道总长度、管道直径、管道壁厚、管道连接方式、弯头材质等进行描述，对于管道厚度、管道的阻力计算的技术应提供设计详细计算书。管道系统应满足不限于以下要求，投标人应阐明所采取的措施。1) 管道系统设计寿命 30 年。2) 所有管道要求能耐受 1.0MPa 压力。3) 所有管道系统必须采用防腐材料，管道适应本项目污废水的水质要求。空气管道液面以上采用碳钢防腐，空气管道液下采用 304 不锈钢材质，室内小于等于 DN200 的污水管道采用 UPVC，其他全部系统所有污水管道均采用 HDPE。4) 管道系统应考虑热胀冷缩对系统的影响。5) 合理选择及设置管道系统的支撑/悬吊装置，以防止管道系统振动、变形。6) 管道表面涂色应分明。管内物体流动方向标志明确。满足招标人涂色要求。7) 管道防腐、保温设计、施工应满足相关规范及工程需要。13.4.11 控制系统污水处理系统用电由餐厨项目低压电房引来，餐厨项目低压配电房已预留本单元的负荷开关及用电计量，本项目负责污水处理系统至餐厨项目低压配电房供电电缆的提供、敷设及接驳。污水处理系统独立配置一套 PLC 控制系统，并配置人机交互操作界面（与PLC 同品牌 10 英寸以上触摸屏，进行负荷工况标定、错误运行诊断修复、报警等），厂区大自控系统能远程控制污水处理装置。第 343 页/共 534 页PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。13.4.12 材料及品牌要求污水处理系统工艺设备品牌及材质要求见下表，其余通用设备、电气元器件及仪表品牌要求详见通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备，18、自控系统”。污水处理系统工艺设备及材料一般要求序号类别主要厂家（相当于以下品牌或更优）1 泵类产品卧式离心泵采用荏原、安德里茨、KSB、格兰富；潜污泵、搅拌器/推流器采用飞力、ABS、KSB、威乐、格兰富、海斯特；立式管道泵采用菲力、ABS、KSB、威乐、格兰富、荏原、南方泵业2 超（微）滤膜外置管式超滤：滨特尔、Memos、CUT；3 纳滤卷式纳滤：GE、陶氏、Koch、海德能4 纳滤减量化卷式物料分离膜：GE、陶氏、Koch、海德能5 RO 卷式反渗透：GE、陶氏、Koch、海德能6 DTRO 碟管式反渗透：PALL、ROCHEM、德兰梅尔、POREX、美富特7 风机磁悬浮风机：ABS、亿昇、阿特拉斯8 冷却塔常州常菱、常州双辉、海鸥9 螺杆泵耐驰、西派克、莫诺10 计量泵赛高 SEKO，普罗名特、帕斯菲达、格兰富11 曝气设备德国科尔庭、诺庞 NOPON、德国 OTT、ITTSANITAIRE、威德、沃克尔12 立式搅拌机浙江长城、浙江长江、上海亚达发第 344 页/共 534 页序号类别主要厂家（相当于以下品牌或更优）13 球墨铸铁阀门Bray、ksb、上海冠龙、中核苏阀、武汉大禹、山东建华、VAG14 电动执行器欧玛 AUMA、罗托克 ROTORK、ABB、施耐德15 气动执行器（气缸） Bar、罗托克 ROTORK、FESTO13.5招标货物一览表污水处理系统成套设备及材料供货范围：招标范围内的所有设备、管道、阀门、仪控仪表的安装主辅材、电缆、满足运行所需的2年备品备件、易损件、专用工具、油漆、所有安装工程、电气安装工程、保温工程等的主辅材。本项目是性能包干交钥匙，以下列出的仅为本项目的主要设备、仪表清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。中标人在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，同时辅助设备及附件应编制详细表格报招标人备案，但并不免除其承诺的“性能保证”责任。主要设备清单（包括但不限于以下）序号设备名称规格、参数单位数量备注一原水冷却系统1 冷却塔 Q=150m3/h，Pn=5.5kW 座 12 板式换热器 Q=150m3/h 台 13 冷却污泥泵卧式离心泵，Q=150m3/h，H=16m，Pn=11kW台 2 变频，1用1备二调节池系统1 原水提升泵螺杆泵；Q=20m3/h，H=15m，Pn=5.5kW 台2 变频，1用1备第 345 页/共 534 页2 混凝气浮设备 Q=15m3/h，碳钢防腐套 13 混凝气浮加药系统非标件套 14 初沉池排泥泵螺杆泵；Q=5m3/h，H=20m，Pn=2.2kW 台2 1用 1备5 调节池搅拌装置桨叶φ=368mm，Pn=2.5kW 台 1三生化系统1 生化系统进水泵螺杆泵；Q=10m3/h，H=20m，Pn=4.0kW 台 3变频，2用1备2 袋式过滤器非标件台 43 一级反硝化罐钢制防腐，φ9.49.0m 座 24 一级硝化罐钢制防腐，φ9.69.0m 座 45 二级生化罐钢制防腐，φ7.09.0m 座 26 一级反硝化搅拌器Pn=2.5kW 座 47 一级射流曝气器专用负压免维护台 88 一级射流循环泵卧式离心泵，Q=400m3/h，H=13m，Pn=30kW套 49 二级反硝化搅拌器Pn=1.5kW 台 410 二级射流曝气器专用负压免维护台 411 二级射流循环泵卧式离心泵，Q=100m3/h，H=13m，Pn=7.5kW台 212 鼓风机 Q=3100Nm3/h，风压0.8bar，Pn=90kW 台3 2用 1备，1变频13 超滤进水泵卧式离心泵，Q=75m3/h，H=25m，Pn=11kW 台 214 冷却塔 Q=600m3/h，Pn=15kW 座 1第 346 页/共 534 页15 板式换热器 Q=300m3/h 台 216 冷却污泥泵卧式离心泵，Q=300m3/h，H=16m，Pn=22kW台 217 冷却水泵铸铁泵，Q=300m3/h，H=13m，Pn=18.5kW 台218 超滤进水袋式过滤器Q=75m3/h 台 219 消泡剂投加泵隔膜泵，Q=1.5l/h 台 420 碳源储罐利用餐厨项目21 碳源投加泵螺杆泵；Q=1m3/h，H=15m，Pn=0.75kW 台 122 污泥浓度计测量范围 0~50%TDS 个 2四 MBR超滤系统1 集成模块化超滤设备采用管式超滤膜，产水量300m3/d，Pn=110kW 套12 集成模块化超滤清洗设备Pn=19.2kW 套 13 超滤清液槽非标设备，Vn=15m3 座 14 酸储槽利用餐厨项目5 超滤清液循环泵Q=30m3/h，H=1.5kW 台 16 超滤清液加酸泵隔膜泵，Q=50L/h，Pn=0.024kW 台 2 1用 1备五纳滤（NF）处理系统1 纳滤进水泵立式离心泵，Q=15m3/h，H=40m，Pn=4.0kW 台2 1用 1备2 纳滤集成模块化设备卷式纳滤膜，处理量300m3/d，Pn=24kW 套13 阻垢剂泵隔膜泵，Q=1.5l/h 台 14 纳滤清液罐非标设备，Vn=15m3 座 1六纳滤浓液减量化系统第 347 页/共 534 页1 纳滤浓液槽非标设备，Vn=10m3 座 12 纳滤浓液循环泵Q=20m3/h,H=10m,Pn=1.1kW 台 13 纳滤浓液提升泵立式离心泵，Q=5m3/h，H=30m，Pn=1.1kW 台2 1用 1备4 纳滤浓液中间提升泵立式离心泵，Q=5m3/h，H=30m，Pn=1.1kW 台2 1用 1备5 纳滤浓液中间储罐非标设备，Vn=5m3 座 16 NF浓缩液减量化系统处理量 60m3/d，Pn=29kW 套 17 阻垢剂泵隔膜泵，Q=1.5l/h 台 28 水质调节泵隔膜泵，Q=1.5l/h 台 19 酸投加泵隔膜泵，Q=23l/h 台 1七反渗透（RO）处理系统1 反渗透进水泵立式离心泵，Q=15m3/h，H=30m，Pn=3.0kW 台2 1用 1备2 反渗透集成模块化设备卷式纳滤膜，处理量285m3/d，Pn=40.2kW 套13 阻垢剂泵隔膜泵，Q=1.5l/h 台 1八反渗透浓液减量化系统1 RO浓液槽非标设备，Vn=15m3 座 12 反渗透浓液循环泵Q=30m3/h,H=15m,Pn=3kW 台 13 RO浓液提升泵立式离心泵，Q=5m3/h，H=30m，Pn=1.1kW 台2 1用 1备4 RO浓缩液减量化系统处理量 75m3/d，Pn=50kW 套 15 阻垢剂泵隔膜泵，Q=1.5l/h 台 1第 348 页/共 534 页6 酸投加泵隔膜泵，Q=23l/h 台 17 篮式过滤器 Q=20m3/h 台 1九其他辅助系统1 污泥脱水进料泵螺杆泵， Q=10m3/h ，H=20m，Pn=4.0kW 台2 1用 1备2 污泥池搅拌器桨叶 φ=368mm ，Pn=2.5kW 台 1 污泥池3 浓液提升泵螺杆泵， Q=40m3/h ，H=20m，Pn=5.5kW 台 1浓缩液池后4 清液提升泵螺杆泵， Q=40m3/h ，H=30m，Pn=7.5kW 台 21用 1备，清液池后备注：中标人需根据本技术规格书的要求提供详细的设备平台、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC机柜、缆线等工程。13.6 基本要求13.6.1技术资料的提交详见通用技术要求。13.6.2技术服务和人员培训详见通用技术要求。13.6.3设备工厂检验、试验及监造详见通用技术要求。13.6.4包装及运输详见通用技术要求。13.6.5验收和保管详见通用技术要求。13.6.6调试详见通用技术条款。第 349 页/共 534 页13.6.7性能考核1）性能验收的目的是为了检验整个厨余预处理系统的处理效果是否达到13.3总体性能要求。2）性能验收前，中标人应完成工程实体的安装施工、成套系统的调试、及性能自检。3）性能自检达到下述条件后，中标人可以提出性能验收申请：污水处理系统生产能力达到设计负荷的 70%以上连续稳定运行 30 天，由投标人向招标人提出性能验收申请。4）性能验收申请批准后，招标人组织性能测试，测试指标达标，视为性能验收通过。如果因非中标人原因导致生产负荷不足，则性能验收方式另行协商。5）性能验收考核通过前的费用均由中标人负责。13.6.8试运行及后续服务详见通用技术要求。13.6.9性能保证违约责任污水处理系统性能违约赔偿按照下表进行。污水处理系统性能违约赔偿表序号考核项目重要性性能要求性能违约赔偿1 处理能力强制条款总处理能力达到300m3/d。如整改后仍达不到性能要求，则按照实际运行指标偏差进行折价。单项指标折价公式：标准标准实际合同总价？？？ %10（注：合同总价为污水处理系统对应合同总价，单项折价不超污水处理系统合同总价的10%）2 处理效果强制条款本项目生化段出水及系统总出水指标达均到13.1.3节的要求。3 厂界臭气强制条款《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界二级要求（以第三方检测机构出具报告数据核准）4 处理效果一般条款NF浓缩液产生率不超过NF系统进水量的5%。每增加 1%，折价（污水处理系统合同总价）5‰。5 处理效果一般条款RO浓缩液产生率不超过RO系统进水量的15%。每增加 1%，折价（污水处理系统合同总价）5‰。第 350 页/共 534 页6 噪声控制一般条款投标人供货设备噪声级≤85dB（A）（测试点为设备1m外，8小时运行暴露时间）。每超过3dB（A），折价（污水处理系统合同总价）1‰，不足3dB（A）仍按3dB（A）计。注：在满足合同规定的时间节点前提下，如在性能验收前经整改达到性能要求，则无需进行违约赔偿。13.6.10设施移交详见通用技术要求。13.6.11质保期详见通用技术要求。13.7 工艺设备技术要求13.7.1 设备总体要求污水处理系统设备（包括所有需要的辅助设备）应满足以下总体要求：1）中标人提供的设备应能保证在所在地区的气象条件下每日24小时连续平稳运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转。投标人中标后应根据本项目处理介质，对污水处理系统成套设备进行优化配置，并提供详细计算过程和主要设计参数。2）中标人提供的所有设备和材料应是全新的，同类设备和配件应统一品牌。所有转动部分应设置保护壳，以防止事故发生。3）除本章节中明确要求外，其余各设备过流部件材质应不低于304不锈钢。4）“主要设备及性能要求”应满足本章节相关指标，若中标人因工艺优化导致设备与本招标文件描述不一致，则中标人同类或类似功能的设备在建设标准上也需满足本招标文件中对设备性能的要求。5）主要部件及钢结构使用寿命不低于25年。6）距离设备1m处噪声不高于85dB（A）；7）如在系统建设或调试过程中因中标人工期滞后或质量问题等导致业主厨余垃圾无法处理，产生的费用由中标人负责。8）所有进出系统的物料、自来水、蒸汽等均应具备计量功能，并上传中控。9）本性能包段可燃及有毒气体检测及报警系统的设计应符合《石油化工可第 351 页/共 534 页燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）。13.7.2 设备品牌要求（1）机械设备序号设备名称推荐品牌或参考厂家（相当于以下品牌或更优）1潜水泵及潜水搅拌器菲力、ABS、ksb、威乐、格兰富、海斯特2 手动PVC、PE阀门富乐、环琪、台炜、三厘3 减速机 SEW、Nord、西门子Flender4 轴承 SKF、FAG、NSK5 疏水阀富乐、斯派莎克、德国洛克（LOCKE）、阿姆斯壮（Armstrong）（2）电气设备详见二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”。（3）仪控设备序号设备名称参考厂家及品牌（相当于以下品牌或更优）1 工业交换机 MOXA 西门子 AB2 工业电视监视系统海康大华英飞拓3 PLC Rockwell AB 西门子施耐德4 软件系统与PLC同一品牌5 电缆详见通用技术要求6 压力变送器 E+H Rosemount Yokogawa7 液位变送器 E+H Rosemount VEGA8 温度变送器 E+H Rosemount Omega9 流量变送器 E+H BINDER Yokogawa10 电动执行机构欧玛AUMA罗托克ROTORK施耐德11 气动执行机构 Bar 罗托克 FESTO第 352 页/共 534 页ROTORK12 磁翻板液位计上海双虹上海雄风上海星申13 平衡容器差压变送器 E+H Rosemount Yokogawa14 就地温度表上自仪川仪西门子15 就地压力表上自仪川仪西门子16 溶解氧、pH等分析在线仪表E+H、哈希、WTW、Yokogawa13.8 专用机械设备的技术要求13.8.1风机类设备本项目所需风机其结构形式为离心式磁悬浮类鼓风机，所有工艺设备的选型满足以下要求：？属最新技术的新产品，并被工程实践证实运行可靠、性能优异。？能耗更低，噪音更低，运行寿命长。？风机辅助设备应为成套装置，整组系统应包括高速变频电机、变频器、悬浮轴承及其控制器、叶轮、出口柔性接头、止回阀、放空阀，就地控制柜，以及其它有效保证安全运行所需的附件。1）高速电机采用高速永磁同步电机，电机可以实现高转速。与叶轮直连驱动，省却了齿轮箱，完全消除传动损失；体积小、噪音低，绝缘等级 H，高效节能。配有安全的断电保护系统，实现多重保护，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。2）轴承磁悬浮轴承，保证设备在通电时，通过磁力使转子系统悬浮，完全做到无接触、无摩擦、无需润滑油。磁悬浮轴承采用自平衡技术，可以根据主轴的变化（如叶轮积灰）自动调节，保证转子的平稳运转。保护轴承采用专用陶瓷轴承。3）三元流叶轮叶轮材质选用高强度航空铝合金，由五轴中心整体铣削而成，不得使用铸造第 353 页/共 534 页或焊接工艺；采用全三元流后弯式设计，流动性能好，工况范围宽,重量轻转动惯量小。4）蜗壳蜗壳选用球墨铸铁铸造而成，强度高（抗拉强度≥400MPa）、热变形小；经1.3 倍最高工作压力的水压试验，持续加压 30min 无渗漏，可保证蜗壳的安全性。5）流量及压力的调节装置应通过直流调速系统调节轴的转速进行流量调节。流量调节控制应有自动和手动两种方式。6）冷却系统鼓风机自带冷却系统。为了确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够经济可靠地运行且减少维护工作量，不接受需要外接循环水的冷却设计方案。7）配套附件（1）空气过滤器鼓风机进气室配置 1 套正方形的可置换过滤器组件，其过滤标准达到欧洲F6 标准，确保风机叶轮运行不受损坏损伤。打开边门即可检查和更换所有的过滤器组件，使得维护更简单。进口过滤器处设进口压差传感器。（2）出口柔性接头每台鼓风机配有不锈钢出口柔性接头，此柔性件将减轻热胀应力、管线系统的收缩和由鼓风机引起的管线振动。（3）止回阀鼓风机可以提供一个对夹式止回阀，其构造适合于空气流体的使用及操作。在鼓风机额定流量出风时其压损不大于 800Pa。（4）放空阀每台鼓风机配有放空阀释放来自鼓风机起动和停机时的压力，并预防喘振。该阀门的打开-关闭操作由鼓风机控制柜控制。8）变频控制系统磁悬浮高速离心式鼓风机采用高频变频控制和成熟可靠的 PLC 智能化控制，可以根据现场情况通过调节转速，实现风量和压力的调节。PLC 智能化控制系统可以实现设备的远程控制和自身保护功能。第 354 页/共 534 页主要硬件功能有以下几种：①控制系统：采用相当于 Rockwell AB、西门子、施耐德或更优品牌的 PLC，稳定、可靠。控制风机运行，逻辑控制，采集处理实时数据，PLC 自带以太网口，接口满足用户监控系统连接需求。模块化的控制器便于维修、维护、功能扩展。②人机界面：人机界面中文显示，设备状态实时监控，设备运行工况点，历史趋势曲线，报警显示、查询。③驱动系统:采用独立变频器，成熟稳定，可根据工况需求调整每台鼓风机的风量，在 50-100%范围内进行调整。变频器与 PLC 实时数据通讯，使得变频器的运行数据得到实时监测，控制，及时对变频器的故障做出处理。④就地控制器包括以下功能：多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场 DO 模拟量连锁控制等控制模式；喘振保护；电机过载保护；鼓风机轴承振动；出口放空阀控制；故障信号显示；故障信号输出；报警功能；故障停机等。⑤设备供电电源：外部电源：380V，三相，50Hz。就地控制柜提供 PLC 接口、柜内的所有设备电源。9）安全联锁保护系统磁悬浮鼓风机应具有安全联锁保护系统，对突然断电、工艺系统波动、大颗粒物进入、喘振、悬浮轴承跌落等突发情况有安全应对措施，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。13.8.2 单螺杆泵螺杆泵为单级、容积式、卧式螺杆泵，采用机械密封，具变频调节功能。操作方式为就地手动按钮及自动控制，此外，控制柜还配有向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口。螺杆泵的电机通过减速器与泵连接，并安装在同一底盘上，泵与减速电机通过弹性联轴器来连接。泵的螺杆与衬套的结合面不允许有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷，螺杆工作寿命不低于40000小时。24小时连续运行或间歇运行，无故障累积运行时间应大于20000h。13.8.3 离心泵卧式离心泵为轴向水平吸入，顶端中心垂直排出形式。采用后开门结构，无第 355 页/共 534 页需拆卸泵壳及管路即可对水泵实施维修，轴承选用SKF全封闭的油脂润滑深沟球轴承，无需维护及保养。泵轴的密封采用机械密封。泵轴承额定寿命（L10）为10万小时。所有卧式离心水泵的操作方式为就地手动按钮及自动控制，控制柜配有向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口。水泵过流主要材质不低于304不锈钢。13.8.4 射流曝气器投标方提供的曝气器应为免维护防堵塞型，曝气器材质应为耐腐蚀的聚丙烯(PP)或不锈钢316材质，承包商提供的曝气装置必须适用于硝化池曝气的需要，应能有效地将来自鼓风机的有压空气，均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的曝气效果，以及停止供气时有效的闭合。承包商应保证曝气系统的排列方式，保证曝气均匀、搅拌充分，不会造成池底的积泥。投标人提供的设备应成功应用于同类餐厨或厨余废水处理项目中。13.8.5潜水搅拌器每台潜水搅拌器应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、就地接线箱和按钮箱以及所需电缆，每台搅拌器应带有提升装置(材质为304不锈钢)如提升导轨、提升链、手柄、支架及葫芦。为了获得标准化的外观、运行维修、备品备件以及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。本工程所选潜水搅拌器安装在通用导轨系统上，以适应不同的液面深度，避免池中出现搅拌死区。即使当池中充满液体的情况下，导轨系统也可以轻易地提升或放入潜水搅拌机，方便维修或替换。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受搅拌器形成的推力。搅拌器、附件和电缆可在20米水深24小时持续潜水运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。在整个运行过程中性能稳定，无故障运行时间可达10,000小时以上。13.8.6 超滤系统超滤系统须为集成式一体化设备，主要包括但不限于以下设备：膜组件第 356 页/共 534 页配套的循环加压泵、进料泵、加药泵及清洗泵配套的管道阀门配套的自控仪表配套的清洗系统配套的控制系统配套的储罐配套的支架连接附件、安装用的紧固件；超滤系统主要以满足整个系统的要求为主，投标方可根据自己的工艺路线确定系统的处理能力，但须考虑一定的设计余度以保证膜通量衰减后系统产量仍可满足系统要求。需采用进口产品。系统所采用设备须具有较强的抗腐蚀能力，保证系统的使用寿命。系统所采用的膜须具有较强的抗污染能力和抗氧化能力，使用寿命超过五年。13.8.7 纳滤、纳滤浓缩液减量化系统纳滤系统、纳滤浓缩液减量化系统均为集成式一体化设备，主要包括但不限于以下设备：膜组件配套的循环加压泵、循环泵、进料泵、加药泵及清洗泵配套的管道阀门配套的自控仪表配套的清洗系统配套的控制系统配套的储罐配套的支架连接附件、安装用的紧固件；系统主要以满足整个系统的要求为主，投标方可根据自己的工艺路线确定系统的处理能力，但须考虑具有一定的抗冲击能力，可以满足不同时期时系统要求。系统所采用设备须具有较强的抗腐蚀能力，保证系统的使用寿命。系统所采用的膜须具有较强的抗污染能力，采用宽通道、可以适用于工业物第 357 页/共 534 页料分离的膜组件。13.8.8 反渗透、反渗透浓缩液减量系统反渗透系统、反渗透浓缩液减量系统均为集成式一体化设备，主要包括但不限于以下设备：膜组件配套的循环加压泵、循环泵、进料泵、加药泵及清洗泵配套的管道阀门配套的自控仪表配套的清洗系统配套的控制系统配套的储罐配套的支架连接附件、安装用的紧固件；系统主要以满足整个系统的要求为主，投标方可根据自己的工艺路线确定系统的处理能力，但须考虑具有一定的抗冲击能力，可以满足不同时期时系统要求。系统所采用设备须具有较强的抗腐蚀能力，保证系统的使用寿命。系统所采用的膜须具有较强的抗污染能力，采用宽通道、可以适用于工业物料分离的膜组件。13.8.9备品备件和专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，中标人在供货时应列出随机和试车用备品备件清单。2）两年备品备件：两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，中标人在供货时应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，中标人在供货时应列出专用工具清单。13.9 污水处理系统成套供应商推荐相当于维尔利环保科技集团股份有限公司、无锡马盛环境能源科技有限公司、南京万德斯环保科技股份有限公司或更优。第 358 页/共 534 页14.电动式（或手动启闭式）铸铁闸门装置(1) 范围本节陈述了以下设备的专用技术要求。中标人提供的电动式（或手动启闭式）铸铁闸门装置（下称闸门）应为成套装置，并需配置电动执行机构（或手动启闭机座）、护罩、螺杆（包括连杆）、轴导支承、就地控制箱、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。(2) 资料提交投标人在投标文件中至少须提交以下资料：a. 电动式（或手动式）铸铁闸门装置总体布置图，设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；b. 详细的技术规格、装配结构与另件材料（包括驱动装置的结构和材质）和防护涂层等实质性投标说明；c. 随机备件表；d. 产品样本。（3）设计和现场条件a. 铸铁闸门应适用于墙式安装，安装尺寸应符合招标图的要求。b. 电动启闭机(或手动启闭机机座)应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆(或接杆)与闸门连接，必要时应设置中间导向支承，以满足门杆柔度(细长比)≤200 要求。c. 闸门以正向受压为准，除非另有规定。d. 闸门门板和门框等铸造和加工，均应有同一厂内制造。e. 现场条件列表如下：启闭机形式闸门孔口尺寸DN (mm)孔口中心至平台距离(m)设计水压(m)数量备注* 800 1.8m 2m 4 台双向承压(4) 性能和结构a. 闸门应采用明杆式，墙式安装和金属条密封的形式。第 359 页/共 534 页b. 电动闸门的启闭速度应小于 0.5m/min，大于 0.2m/min。c. 闸门的泄漏量不大于 1.25l/min·m(密封长度)d. 门杆的导向支承间距与门杆回转半径之比(柔度)应不大于 200，且门杆直径不得小于 50mm。e. 闸门的设计和制造应遵照 CJ/T3006-1992 给水排水用铸铁闸门标准的规定，电动启闭装置的设计和制造应遵照 JB/T8528-1997 电动装置技术条件标准的规定，手动启闭装置的设计和制造应遵照 JB/T8531-1997 手动装置技术条件标准的规定。f. 电动执行机构的最大输出转矩应大于额定转矩的 3 倍，驱动电机的连续运转时间应不低于 15 分钟。g. 电动执行机构应设指示式开度计、双向过力矩保护装置及螺杆的护罩。h.电动执行机构应满足户外使用的要求，其防护等级为 IP67。i.手轮操作时，手操作力不得大于 150N。(5) 主要材料门板铸铁门框铸铁密封圈铜合金楔紧块铜合金门杆(螺杆或接杆) 不锈钢 2Cr13导向支承(衬套) 铸铁(铜合金)护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓不锈钢 1Cr18Ni9Ti(6) 防腐蚀制造铸铁闸门装置的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按一般技术条件基本要求有关条款进行处理。(7) 控制系统a. 电动闸门为就地按钮控制，执行机构和电控装置组合成整体，并需配备向中心控制室传输状态显示信号的接口。b. 有关电动执行机构的要求详见电气仪表章节条款。第 360 页/共 534 页(8) 铸铁闸门装置安装和检验a、参考标准CJ/T3006-1992 供排水工程用铸铁闸门GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范制造厂铸铁闸门安装技术手册(2) 现场条件a. 承包商应遵照标书图纸及对应土建工程的预留孔，进行上述铸铁闸门装置的安装。b. 承包商在机械设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录。c. 铸铁闸门装置应位于正向受压位置安装，除非另有说明。(3) 设备结构要素a. 上述各铸铁闸门均采用墙式升杆启闭的型式，分为闸门、传动螺杆、轴导支架、电（手）动启闭装置等若干部件，在现场联接组装。b. 各部件之间的配合关系和安装顺序应按制造厂安装手册为准。c. 在安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。(4) 与土建工程分界面a. 上述各铸铁闸门在土建构筑物的预留孔，预埋铁板均属土建工程。b. 设备固定用焊接螺栓或预埋螺栓均为供货商的随机附件。c. 二次灌浆，属本设备安装工程的范围。(5) 现场检验和调试a. 闸门安装后，应对电（手）动启闭机内的润滑油脂进行检查和加注。b. 在无水条件下，至少作门板启闭 3 次试验，操作灵活手感轻便，螺杆副的旋合平稳，门板无卡位、突跳现象，限位正确，启闭机的过载保护机构应动作灵敏可靠。c. 承包商应协助供货商对进行现场泄漏试验，在最大设计水位条件下，闸门的泄漏量应不大于1.25l/min.m（密封长度）。第 361 页/共 534 页15.沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统15.1招标范围中标人负责沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统在内所有工艺设备、管道、电气、仪控等系统的设计院设计配合、供货、安装、调试、试运行及性能验收、配合环保验收、操作人员培训以及质量保证期内的售后服务等方面。本次招标的设备主要包含一条沼气净化（含沼气存储）和一套油气两用锅炉。中标人提供的沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是本工艺性能包供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。1.与各工艺设备包界面中标人应完成所有与其它工艺系统的接口工作，并提供经招标人同意使用的其它工艺系统实施所需的所有接口资料，当接口与其它工艺系统发生矛盾时，须予以协调和解决。工作界面划分以下游承包商向上游承包商衔接为原则，即两个系统之间的衔接管道实施由下游承包商负责，管道如需穿过道路，在道路施工前提前预埋，具体如下（如有未尽之处，依然按此原则执行），需注意，本项目锅炉安装位置在餐厨项目锅炉及发电机房预留处。进气：接自厌氧罐出口法兰，法兰以后属于本工艺性能包，包含法兰施工。出气：火炬出口以前、发电机进气调节阀组以前属于本工艺性能包（架空敷设），预留接口法兰。软化水：软化水系统属于本工艺性能包，同时预留发电系统余热锅炉供水接口，软化水量需同时满足发电系统使用。蒸汽：本工艺性能包负责将蒸汽送至其他主工艺系统用气点，蒸汽管凝结水就近排入厂区低浓度污水井，排水管在本工艺性能包范围内，锅炉房分气缸预留余热锅炉蒸汽接口。第 362 页/共 534 页柴油：从餐厨项目柴油管引一根柴油管至本项目锅炉，包含法兰接口施工。臭气：需除臭设备预留臭气收集口法兰。2.与土建工程合同界面1）设备基础等设备基础、预埋件、地脚螺栓、预埋管及预埋套管由中标人出条件图，经设计单位复核确认后，由中标人供货及施工，设计的复核并不免除中标人承诺的“性能保证”责任。2）给水土建单位敷设给水管道至沼气净化装置外1m，锅炉房外1m，各预留1处给水接口，预留接口至各用水点（包含接口施工）均属于本工艺性能包实施范围。3）污水本工艺性能包负责将沼气预处理装置产生的污水送入设备周边的污水井，将锅炉系统的高温排水排入锅炉房外的降温池。如不满足重力排放条件时，本工艺性能包须设置提升泵排放至附近污水井。4）电气本工艺性能包范围内的电气设备以本工艺段电源总进线柜的进线电源电缆头为界，电缆头以下为本标段内容，电缆头以上（包括电缆头）为土建的施工范围。接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本标范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建的施工范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施工等属本工艺性能包范围。本工艺性能包范围内的需室外直埋敷设的电缆所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填均属本合同范围。5）管架、桥架等所有室内工艺管道、电缆所需的管道支架、吊架、电缆桥架等均属本工艺性能包实施范围。室外工艺管廊架由土建单位实施，工艺管道及管道固定支架属本工艺性能包实施范围。第 363 页/共 534 页3.与全厂自控系统标段界面本工艺性能包将单独建立工业控制系统，由就地上位机完成管理并通过本系统对外通讯设备用通讯线缆送至厨余垃圾处理项目中央控制系统通讯设备入口端。以配套 PLC 预留的上位通讯接口为界，接口形式采用光口及以太网，接口以下为本工艺性能包实施范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆及其敷设由仪表及自动化控制系统负责，不属本工艺性能包实施范围。本工艺性能包需对上位大自控系统开放通讯协议，使上位系统对该系统实现监控及远程控制功能，并配合大自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。本工艺性能包应提供整个沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统所有仪表自控系统的设备及材料（包括但不限于下列设施：控制柜、仪表、PLC、UPS、交换机、电缆、桥架、保护管等）。15.2 沼气净化工艺设计要求15.2.1进气指标由于季节、运行管理等因素的影响，沼气的成分及气量波动都比较大。提供的进气指标仅供中标人参考，中标人应结合国内类似项目沼气特性数据，充分考虑气体成分变化对系统的影响，并具备一定的抗冲击负荷能力。原始沼气进气指标项目数值单位流量 1500 Nm3/h压力 ≥3 kPa温度湿式厌氧出口50~55℃； ℃CH4含量 55~65 %CO2含量 35~45 %H2S含量 ≤3000 ppm相对湿度 100 %15.2.2 工艺流程本项目沼气净化系统包括沼气净化单元和应急火炬单元。以下工艺流程仅供第 364 页/共 534 页参考，中标人可优化调整工艺流程并应保证净化后的沼气满足内燃发电机、锅炉的使用要求。工艺流程图（供参考）（虚线框设备为供货范围）来自于厌氧罐的沼气（1500Nm3/h，H2S 含量≤3000ppm），首先经过粗过滤系统去除沼气中夹杂的杂质（中标人应充分考虑高温厌氧产生的沼气温度较高的问题），然后通过引风机送入生物脱硫塔脱硫（进生物脱硫塔前管道需预留气体检测采样口），使硫化氢浓度降到 150ppm 以下，通过冷干脱水机组除去沼气中的冷凝水，出气沼气相对湿度＜70%，进入干式脱硫进一步精细脱硫，确保出气硫化氢浓度小于 20ppm。预处理后的沼气进入双膜干式贮气柜进行存储。贮气柜中的沼气经粗过滤器后，由沼气增压风机加压、精密过滤器过滤后，输送至沼气锅炉或发电机利用，同时增压后沼气管应与餐厨项目沼气管进行衔接，衔接管上应设置蝶阀。当沼气锅炉或发电机无法正常工作或者用气不足时，将沼气输送至应急火炬系统进行燃烧处理。整个系统自动控制设备采用电气控制，不提供气动控制动力。注：虚线范围内为本次招标范围。招标人提供的工艺流程仅供中标人参考，中标人可以在不增加投资的条件下予以优化。15.2.3 总体性能要求沼气净化系统应采用技术成熟先进、运行安全可靠的设备及工艺方案；沼气净化处理量为1500Nm3/h，中标人应根据工艺需要，自行配置合理工艺措施，以防止沼气对后续的管道、沼气用户设备产生腐蚀作用，同时保证整条工艺线能够安全、稳定、可靠运行。中标人提供的沼气净化系统，应充分考虑沼气量大于1500Nm3/h、沼气中硫化氢含量的波动情况，在不改变系统运行及控制参数前提下，分别给出该系统针对上述两项指标波动的最大抗冲击范围，以百分比（%）的形式表示。此外，沼气净化系统还应具备以下功能：第 365 页/共 534 页（1）降低气体中硫化氢H2S含量；（2）设置脱水装置，保证进锅炉及内燃发电机前沼气不含游离水，满足锅炉及内燃发电机进气要求；（3）自动增压和超压保护功能，稳定系统气体的出口压力、温度和流量；（4）在线监测、报警功能，保证系统安全可靠的长期运行；（5）配备独立控制系统，具备自身数据采集、显示和远程通讯的功能；（6）预处理系统正常运行时，排放物应为单一废水，无硫膏等固废物产生；（7）沼气预处理设备材质要求耐腐蚀，管架上的沼气管道材质采用SS304，埋地沼气管道材质使用PE；（8）沼气预处理系统至锅炉房及内燃发电机管道最低点应设置放水口。15.2.4处理能力要求本项目沼气净化系统的设计处理规模为1500Nm3/h。包括1条沼气净化生产线，处理能力不小于1500Nm3/h（强制条款），每天运行24小时。中标人必须承诺保证本合同的处理能力满足项目厌氧发酵后产气的处理要求，并应满足厌氧发酵产气波动的不同负荷。15.2.5 出气指标本工程沼气经净化处理后部分供油气两用锅炉使用，部分供内燃发电机使用，净化处理后的气体应满足燃气锅炉及内燃发电机对燃气品质的要求。沼气净化系统出气指标序号项目内容单位参数备注1 沼气流量 Nm3/h 15002 增压后压力 kPa 15～203 CH4含量 % 55～654 CO2含量 % 35～455 H2S 含量 ppm ＜206 相对湿度 % ＜707 杂质颗粒 μm ≤38 灰尘含量 mg/m3 ＜39 沼气温度 ℃ ＜3015.2.6各单元设计要求第 366 页/共 534 页1.沼气脱硫系统脱硫系统采用生物脱硫+干法脱硫两级脱硫工艺，通过生物脱硫之后 H2S 浓度＜150ppm（强制条款），干法脱硫后 H2S 浓度＜20ppm（强制条款）。系统应包括但不限于以下内容：生物脱硫塔、生物脱硫配套设备、干法脱硫罐等。脱硫系统具体要求如下：（1）脱硫系统需设置带截断阀的旁通管，以便在设备故障时不影响正常生产。（2）供货范围内所有电机满足系统防腐防爆要求。（3）生物脱硫塔后冷干脱水机组出口管道需设置在线 H2S、CH4、CO2、氧含量、压力、流量计等在线检测仪表。（4）脱硫系统需实现可并联可串联运行的操作要求。生物脱硫塔为两常用，可进行串并联切换、并设旁通。（5）脱硫塔内应设置压力检测报警装置，使系统在检测到压差过大时，及时报警清洗系统，且清理措施需灵活、简便。（6）脱硫系统运行时，排放物应为单一废液，无硫膏等其他物质排放；废液需用管道收集排放。（7）脱硫塔采用玻璃钢或 PPH 材质，其余配套工艺设备需能满足耐腐蚀要求。（8）含曝气系统的罐体需考虑消泡装置。（9）干式脱硫塔脱硫剂采用 Fe2O3，在进气浓度为 150ppm 时，干式脱硫剂的单塔使用时间应大于 500 天（即填料更换时间），经干式脱硫后，硫化氢含量控制在 20ppm 以下。在进气浓度为 2000ppm 时，干式脱硫剂的单塔使用时间应大于 50 天（即填料更换时间）。（10）脱硫系统需考虑设置保温措施，防止冬季运行时系统散热问题。（11）脱硫系统必须确保全年稳定运行，应尽量减少清罐清洗频率或重新启动频率。（12）脱硫系统要求需配备独立控制系统，具备自身数据采集、显示和远程通讯的功能。（13）脱硫系统标准设备建议采用撬块或集装箱布置。2.沼气脱水系统第 367 页/共 534 页沼气脱水系统具体要求如下：（1）沼气脱水系统采用水—沼气换热器，实现沼气的干燥脱水处理；若冷水机组布置在防爆区内，设备应考虑防爆。（2）换热管及筒体均采用不锈钢 304 材质，换热面积应考虑 10%的设计余量。3.沼气存储系统双膜气柜技术参数及要求a.总则沼气存储系统的主要目的是实现对净化后沼气的收集及存储，保证后续设备稳定的沼气供应，起到缓冲、调节与收集存储沼气的作用。本系统需配置双膜储气柜 1个（容积≥2000m3），气柜露天放置，气柜工作外界温度：-40℃～70℃。双膜储气柜作为沼气的缓存设备，对于整个系统运行非常重要。要求厂家提供先进，智能的设备。最大程度的设备正常运行，不得有安全隐患。b.设备清单及数据表序号设备名称基本参数数量（套）推荐品牌1 双膜储气柜内膜容积：≥2000m3；压力：300-600Pa；进气流量：1500m3/h；用气流量：1500m3/h。1相当于成都万伯、上海英环、青岛尤佳（海越）或更优c.执行的标准及规范设备的设计、制造、检验、组装、验收等要符合国际、国内相关的法律、法规及行业标准规范。本招标文件指定产品应参照遵循的规范、标准主要包括但不限于以下所列范围：●GB50058 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》●GB12348-90 《工业企业厂界噪声标准》第 368 页/共 534 页●GB/T16938-2008 《紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》●GB3836[1],-2000 《爆炸环境电气设备通用要求》●GB 50007-2002 《建筑地基基础设计规范》●GB50016-2006 《建筑防火设计规范》d.设计、制造、检验及验收技术要求①设备概述：双膜储气柜由内膜、外膜、底膜、紧固件、控制系统、外膜风机、外膜泄压系统、内膜保护系统、内外膜压力传感器、内膜高度传感器和其它传感器组成。②性能要求双膜储气柜必须技术先进，自动化程度高。无需过多的人工干扰，具有各种故障的远程报警功能。重要部件均有备用方案，保证每天 24小时运行。③寿命设计使用寿命至少 20年。④膜材气柜膜材采用耐腐蚀的环保专用膜，具有防腐、抗老化、抗微生物及紫外线等功能，并且防火级别达到 B1级。（推荐品牌相当于上海申达科宝、德国米乐、比利时希运或更优）内膜的抗拉强度大于 5000、4600N/5cm，厚度不小于 1.2mm，剥离强度200N/5CM，重量 1400g/㎡，PVDF涂层，膜为防腐产品，能耐受沼气内硫化氢的长期腐蚀。外膜的抗拉强度大于 7500、7000N/5cm，厚度不小于 1.2mm，剥离强度220N/5CM,重量 1500g/㎡，PVDF涂层，有良好的自洁性能和抗老化能力。膜为防腐产品，能耐受沼气内硫化氢的长期腐蚀。⑤紧固件气柜紧固件采用Q235碳钢热镀锌处理或不锈钢，螺栓采用高强度镀锌螺栓。设计为弧形，贴合气柜柜体。设计螺栓可以后期更换，防止螺栓滑丝后无法维修；⑥控制系统和传感器内膜、外膜分别配备压力传感器，采用罗斯蒙特或 E+H压力变送器。防爆、量程 4-10KPa，4-20mA信号。内膜配备专用高度仪，一用一备。相互自检，由 PLC判断故障,并能及时报第 369 页/共 534 页警。可输出开关点控制火炬和沼气风机。设备采用本安防爆型。防爆控制箱作为密封件，内置温度传感器，防止系统过热造成故障。配备外膜甲烷浓度报警仪，当浓度过高时自动启动外膜循环系统，保证外膜甲烷浓度。控制系统控制系统采用的 PLC和 10英寸彩色触摸式操作屏（PLC同品牌），采集气柜外膜压力、内膜高度等数据，控制气柜外膜风机、外膜泄压、内膜泄压、辅助控制后端用气设备和废气火炬。能输出 PLC数字通信信号上位机联控；配备数据记录仪，能记录 30天内的数据信息，尤其是报警信息。系统需要内置异常判断机制，将所有故障判断后中文显示并远传。控制系统的联网气柜最好能配备物联网系统，故障可发送短信给相关专业人员。由专业人员后台及时判断和处理故障。⑦外膜风机气柜风机采用防爆风机，风机采用一用一备配置。根据压力需要自动启停，以达到节能的作用。备用风机能在主风机故障时自动启动。风机采用铝合金或者玻璃钢材质，气量不小于气柜用气量。⑧外膜泄压系统外膜泄压系统需要良好的密闭性能，保证风机的按需启停。良好密封性能保证停电时外膜能维持当前形状，避免极端大风天气情况下停电导致外膜塌陷被风刮怀的风险。外膜配备电控型泄压阀门，系统正常时由 PLC控制阀门启停。还必须配备备用物理泄压安全阀，在停电或故障时也能保证外膜不超压。备用泄压阀需要免维护、防冻、方便调试、精度±0.05KPa、采用全干式免维护安全阀。如果采用水封作为备用保护措施的。水封能自动检测液位并自动补充液体，将液位信息上传至 PLC，并需保证最大流量下水封不喷水。气柜在风机对称位置设置对流外膜排气口，由 PLC根据气柜内情况自动启动外膜气体置换。也作为外膜的备用泄压口，按需智能启停，达到节能的目的。排空口需要设置在 2米以上位置。⑨内膜保护泄压第 370 页/共 534 页内膜作为隔离层最好不要受压，内膜配备电控型泄压阀。达到极限时能有效的启动阀门，防止内膜超压。必须配备备用泄压装置，当电控系统泄压无效时能有效启动，保证内膜受压在 0.3KPa内，采用不锈钢制作。配备平衡泄压装置，当停电或故障时能自动根据外膜压力调整内膜压力，使内外膜压差不超过 0.3KPa。如果采用水封作为备用保护措施的。水封能自动检测液位并自动补充液体，将液位信息上传至 PLC，并需保证最大流量下水封不喷水。排空口需要设置在 4米以上位置。⑩设备防护所有电器设备都应采用 304不锈钢防护。？设备抗风能力能满足使用地环境要求。？设备清单设备必须包括但不限于以下设备，要求功能不少于以上描述。请各投标单位自行填写规格型号，参数、运行原理、部件寿命和质保条款。分项名称规格型号数量备注内膜 1外膜 1底膜 1防爆风机 2压力传感器 2控制系统 1温度传感器 1触控屏 1内膜高度探测器 2外膜甲烷传感器 1风机止回阀 2外膜电控泄压阀 1外膜备用物理泄压阀 1第 371 页/共 534 页外膜电控循环阀 1内膜电控泄压阀 1内膜泄压备用阀 1观察窗 1套空气软管及连接件 1套不锈钢管道法兰 1套不锈钢凝水法兰片 1套压板螺栓紧固件 1套4.沼气增压系统沼气增压系统要求如下：（1）增压风机 1用 1备，应保证锅炉及发电机对燃气的压力要求。（2）沼气增压系统需配备粗过滤器及精密过滤器，过滤器应设置旁路，以满足系统检修需求。过滤器滤芯材质要求采用 SS304。（3）增压风机需变频、防爆，同时具备自动调节功能。（4）中标人应保证增压后的沼气温度，若超出本技术要求的则应设置冷却器，冷却系统为模块化机组，可根据进气温度以及进气负荷变化，自动启动运行台数。（5）风机与前端沼气出气量或气柜需进行连锁控制，保证系统运行安全。（6）增压风机出口母管一路接至锅炉及发电机房，一路接至封闭式火炬。母管应设温度、压力、流量、湿度、CH4、CO2、O2、H2S 等在线检测仪表。在接入火炬的支路上应单独设压力、流量、温度等在线检测仪表。（7）至锅炉及发电机房的支管先进入缓冲罐（缓冲罐容积由中标人根据工况确定），然后母管进入车间，支管分配至 1台沼气锅炉及 2台内燃发电机的燃气阀组。中标人应在发电机房、锅炉房上空设 CH4探头（远传 4-20mA 信号），在进入车间的母管上设紧急切断阀，当检测到沼气泄漏时应立即关闭母管切断阀。（8）至火炬、2台发电机、1台锅炉的沼气支管应设阻火器。5. 应急火炬系统火炬需选用封闭式应急火炬，以备用气单元检修或应急情况下燃烧沼气。火第 372 页/共 534 页炬的具体要求如下：（1）应采用封闭式火炬，运行时外部不见明火，不得设置土建挡风墙。火炬系统主要由排风扇、塔体、阻火器等组成，同时，还包括连接的管道、阀门、测量仪表及控制调节设备。（2）本工程设置封闭式火炬系统 1座，处理量：1500Nm3/h。（3）排风扇、电源开关等均采取防爆措施。（4）与沼气接触材料采用 SS304 材料或采取相应的防腐措施，火炬入口设置阻火器及压力、流量、温度等在线监测仪，如检测甲烷浓度低于设定值，产生报警，当低于下限值，系统紧急停机，确保安全。（5）火炬技术指标满足下表要求：编号项目单位数值1 设计焚烧能力 Nm3/h 15002 最小稳定焚烧能力 Nm3/h 1503 最大稳定焚烧能力 Nm3/h 15004 燃烧器空燃比自动调整式燃烧器5 点火方式采用 PLC 程控点火，无需辅助点火气源6 点火电极高压点火7 长明灯有8 点火成功率 % ≥989 甲烷燃烬率 % ≥9810 满负荷燃烧温度 ℃ ＞100011 低负荷燃烧温度 ℃ ＞80012 自动控制采用专用燃烧控制器实现对火炬的程序点火和燃烧负荷调整；自动调节空燃比，实现洁净燃烧13 数据自动监测对火焰温度和排烟温度进行监测14 安全保护功能火焰探头熄火保护、高低燃气压力开关保护、燃气泄漏保护、燃烧异常保护（6）火炬入口管接自增压风机出口（不需经过精密过滤器），埋地管段最低点设置管道排水装置，实现厂路面标高排水操作（不是集水井排水方式）。（7）塔体技术要求第 373 页/共 534 页1）焚烧塔为 304 不锈钢，具有足够强度，内部敷设隔热材料，底部支撑角板为自承重底座。2）高温漆防锈保护。3）顶部设防雨帽，有效隔绝雨水进入隔热层。4）附带多个燃烧火势观察视镜，便于观察火焰。5）点火装置包括：点火变压器、电点火器和电磁阀组成的点火管路一套。6）设有紫外线火焰探测装置。紫外探测的监测点均经过点火火焰区。当监视仪监测到火焰时，火炬继续运行。若监视仪监测不到火焰，就向控制系统发出报警信号。7）内衬足够的隔热材料，火炬塔外表面温度不超过 60℃。8）在适合位置预留 DN15 取样口，满足环评规范要求的取样操作。9）高压包外置，提高维护便利性。10）阻火器应水平布置，并安装压力计，以监控阻火器出入口压差，利于维护。11）主燃气阀为自动阀，并设置手动旁路隔离，意外情况下自动切断气路。12）塔底部设置 3个进空气的防腐百叶窗，百叶窗为卡扣拆装方式，便于检修。13）塔底部设置 2个安全吹扫风机，风机为防爆产品。（8）安全性1）选用防爆产品设备，包括风机、全部电气开关器件等。2）必须设置阻火器防止回火。3）必须与甲烷在线监测仪测定数据联动，如检测甲烷浓度低于设定值，产生报警，当低于下限值，系统紧急停机，确保安全。4）必须设置紫外线火焰探测装置，当气体异常、管道泄漏或其它未知原因导致火焰熄灭的，实时将火焰信号发给控制器，自动关闭程序。5）必须设置独特的安全吹扫系统，减少爆炸产生可能性。6）喷嘴设计具有防止回火功能。7）控制气流速度，提高系统安全性。8）内部保温材料定位牢固，不得产生松散、脱裂迹象，确保外壁温度低于60℃，防止人员烫伤。第 374 页/共 534 页9）自动化控制系统参数监测与控制点名称实现方式甲烷浓度检测实时检测甲烷浓度火焰检测实时探测火焰燃烧状况电磁阀控制阀门起闭压力变送器保障系统的安全沼气净化系统控制站 PLC05，机柜内安装 1台 4光 8电工业交换机，用于同沼气发电及余热锅炉系统控制站 PLC06、锅炉系统控制站 PLC07 及全厂光纤环网通讯。PLC 机柜采用不低于威图、霍夫曼、施耐德档次品牌产品。PLC 电源需经柜内 UPS，柜门上安装 10 英寸触摸屏（与 PLC 同品牌），用于显示本工艺单元内设备及仪表运行状态和数据。PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。PLC 机柜内至少有 20%安装扩展空间。柜内端子排满足工程需要并有 20%余量。I/O 模块点位满足工程需要并且有至少 20%余量。中标人需提供无加密的 PLC 程序及 I/O 地址表，并保证用户具有上载、修改、下载程序的权限。中标人负责工艺单元内整个系统的单机和联机调试，并应向上位中控系统开放通讯协议，上位中控系统能远程监视及控制沼气净化系统内的所有设备，积极协助配合上级管理控制系统厂家完成全厂大自控系统的联机调试工作（提供通讯点表、GSD 文件、画面拷屏等资料）。如上级管理控制系统厂家对中标人所提供资料有疑问，中标人有义务予以解答。5.其它（1）中标人须根据工艺设备运作特点，产生臭气的设备应预留接口，并由除臭系统工艺包负责将臭气统一收集处理。（2）中标人须根据工艺设备运作特点，将粗滤器、冷凝器等污水集中收集经暗管排放到气柜凝水井，通过污水提升泵送至污水井。（3）沼气利用车间内设软化水箱，中标人应自行配置供水泵及供水管道。（4）沼气净化系统的配电柜、控制柜布置于锅炉房配电室，中标人据此细第 375 页/共 534 页化动力及控制线缆的敷设。（5）脱硫塔、脱硫罐、火炬装置等若采用钢结构的，需提供经防腐处理的成套件，采用螺栓、卡扣、铰链等活装结构组装，焊接辅助。需根据实地制作的管道支撑架等，提供经防腐处理的型钢材料。6. 材料及品牌要求沼气净化系统工艺设备品牌及材质要求见下表，其余通用设备、电气元器件及仪表品牌要求详见二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，19、电气设备，18、自控系统”。沼气净化系统工艺设备及材料一般要求设备及材料材质要求备注粗过滤系统★壳体 SS304★滤芯 SS304★滤芯 SS304，滤芯寿命至少一年，过滤精度≤50 微米。★除杂降温等功能生物脱硫塔 ★玻璃钢或 PPH抗 16 级台风荷载要求。防腐钢构框架。★脱硫塔体材质为玻璃钢或 PPH，厚度应满足结构荷载。干式脱硫塔 ★壳体 SS304满足抗16级台风荷载要求。★厚度不小于4 mm。精密过滤器★壳体 SS304★滤芯 SS304★滤芯 SS304，滤芯寿命至少一年，过滤精度≤3微米阻火器 ★SS304沼气管道 SS304热交换器 ★SS304泵过流部件★SS304 或氟塑料阀门 ★阀板 SS304 ★防爆电磁阀（如有）在线监测仪表 SS316L现场显示仪表 ★SS304附属非标设备 ★SS304 ★主要指冷凝水罐、安全水封等设备钢架、操作平台及其它★Q235B ★碳钢防腐漆气柜地脚螺栓、紧固件★镀锌碳钢★热镀锌，防松耐腐蚀功能，螺栓螺帽同性能等级配套使用。其它连接件、固定件 ★SS304 ★主要指膨胀螺栓、螺丝等常规设备品牌要求第 376 页/共 534 页序号名称参考品牌备注1 罗茨鼓风机艾珍、HIBON、百事德或同等品牌变频，防爆电机2 加药泵格兰富、普罗名特、米顿罗或同等品牌防爆设计3 阀门上海沪工、上海冠龙、山东建华或同等品牌4 电机、减速机 SEW、Nord、西门子 Flender15.3 燃油燃气锅炉系统（含换热）15.3.1燃料成分蒸汽锅炉燃料采用 0#柴油及预处理后的沼气，系统启动时采用 0#柴油，当厌氧系统调试后采用净化后的沼气作为燃料，净化后的沼气指标如下。15-1 净化后的沼气成分（供参考）项目数值单位流量 1500 Nm3/h增压后压力 12~20kPa kPaCH4含量 55~70 %CO2含量 35~45 %H2S 含量＜20 ppm相对湿度＜70 %杂质颗粒 ≤3 μm灰尘含量＜3 mg/m315.3.2烟气排放指标每台锅炉各设置 1 根 15m（内径 0.45m）高的排气筒，锅炉污染物排放指标执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3标准限值。排气筒及其固定装置的强度应能抵御 16 级强台风。表 15-2 新建锅炉大气污染物排放限值（单位：mg/m3）锅炉类别颗粒物二氧化硫氮氧化物（以NO2计）烟气黑度（格林曼黑度，级）监控位置气态燃料锅炉 20 50 150 ≤1 烟道或烟囱其他锅炉第 377 页/共 534 页此外，排污口应符合环评有关要求：1）根据国家相关废气污染源的监测技术规范和标准要求，需对排气筒设置监测采样孔和采样平台。2）在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口尺寸、排放污染物种类等，为保证全厂环保图形的一致性，投标人中标后应根据招标人要求进行统一。3）为便于建成后的日常环境监测，排气筒出口管段上应按《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)的要求设置采样口，对于气态污染物的采样位置应避开涡流区。工作平台面积不小于 1.5m2，至采样孔约为 1.2~1.3m，平台周围应设有护栏 1.1m 高。15.3.3工艺流程（1）锅炉系统本工程锅炉房内设置 1 台 4t/h 的油气两用蒸汽锅炉，蒸汽参数为1.0MPa/184℃。锅炉系统为性能招标，以下工艺流程仅供参考，中标人可优化调整工艺流程。锅炉系统工艺流程图蒸汽锅炉启动时采用轻柴油助燃，油罐车进入厂区后，依靠重力卸入埋地油罐，经输油泵将柴油输送至锅炉的燃烧器。输油泵设置回油管，回油返回至埋地油罐。厌氧系统运行后，锅炉使用净化后的沼气作为燃料，沼气经净化后管道送至锅炉房，经缓冲罐缓冲后进入燃烧器。自来水经软水器处理后的出水进入软水箱缓存，水箱中的水一部分通过节能第 378 页/共 534 页泵送入锅炉尾部换热器回收烟气余热后返回软水箱，之后由除氧水泵送入除氧器进行热力除氧，除氧水由锅炉给水泵送入锅炉，软水在锅炉中与燃料燃烧产生的高温烟气进行热交换，吸热而蒸发，产生 1MPa/184℃的饱和蒸汽，供厨余垃圾预处理系统、换热系统等使用。锅炉排污水、蒸汽管道及分汽缸疏水汇集后送至排污扩容器减压后，二次蒸汽排出室外，凝结水排入室外排污降温池。锅炉安全阀排气管、排污扩容器闪蒸蒸汽管、软水箱排气管需接至室外。设置取样冷却器，定期对炉水、给水、蒸汽进行取样分析。燃料通过燃烧器在炉胆内燃烧，生成的高温烟气在炉胆内冲刷受热面，然后经烟箱进入尾部的节能器，最后由烟囱排入大气，排气筒高度及采样口设置应符合环评报告的要求。（2）生产换热系统锅炉房的水处理及换热间内设置 1 套生产用换热系统，设计供/回水温度85℃/75℃，热水流量 40t/h，换热量约 440kW（换热量由投标人根据热水参数自行核算）。换热系统为性能招标，以下工艺流程仅供参考，投标人可优化调整工艺流程。换热系统工艺流程图换热器为间接式汽-水换热器，循环水补水使用软化水，蒸汽（参数1.0MPa/184℃，中标人可根据换热器最佳操作参数设置减温减压装置以调整饱和蒸汽的压力）经换热器放热后凝结水经疏水器返回至软水箱循环使用，软化水经换热器吸热后产生 85℃的热水，供厌氧系统使用，厌氧系统 75℃的回水经除污器、循环泵进入换热器再次加热，在循环泵入口管道上设软化水补水口。15.3.4总体性能要求1）锅炉系统第 379 页/共 534 页锅炉数量：1台；蒸汽参数：1.0MPa/184℃；额定蒸发量：4t/h；排烟温度：220℃；锅炉给水温度：20℃；烟道阻力：≤1.2kPa。2）换热系统？换热器换热器应采用板式换热器，具有换热效率高等优点，主要技术参数如下：放热侧介质：1.0MPa/184℃的饱和蒸汽；吸热侧介质：工业水换热效率：≥95%？循环泵数量：2台，1用 1备；水泵参数：流量 40m3/h，扬程 50m，功率 11kW？变频补水泵数量：2台，1用 1备；水泵参数：流量 2m3/h，扬程 34m，功率 1.1kW15.3.5主要性能指标（XX由实际供货人填写）（1）蒸汽锅炉系统锅炉系统性能参数表序号名称单位数值备注一锅炉本体1 额定蒸发量 t/h 42 蒸汽参数1.0MPa/184℃3 燃烧效率 % XX4 锅炉热效率 % XX5受热面积（本体/省煤器）m2 XX/ XX6燃料消耗量（0#柴油/沼气）（kg/h）/（m3/h）XX第 380 页/共 534 页序号名称单位数值备注7 燃气阀组口径 mm XX8 阀组入口燃气压力 Pa XX9 燃烧器品牌及型号 XX威索、奥林、利雅路、百得或同等10 燃烧器调节方式比例调节不得采用大小火控制11 燃烧器热功率 kW XX12 燃烧器配风机电功率 kW XX13 锅炉满水容积 m3 XX14 锅炉外形尺寸 mm XX15 锅炉排烟管尺寸 mm XX16 排烟温度 ℃ XX17 锅炉漏风率 % XX18 排烟O2浓度 mg/Nm3 XXCO 浓度 mg/Nm3XXSO2 浓度 mg/Nm3 XXNOx 浓度 mg/Nm3XX19 炉体表面温度 ℃ XX20 锅炉本体保温厚度 mm XX21 保温材料硅酸铝纤维毡二软水制备装置1 型式逆流再生式离子交换式软水器2 出力 t/h正常出力15t/h，最大出力 20t/h三软水箱1 材质不锈钢方型保温水箱2 软水箱容积 m3 103 软水箱尺寸 mm XX四除氧器1 除氧器形式热力除氧器2 除氧器水箱容积 m3XX第 381 页/共 534 页序号名称单位数值备注五除氧水泵1 数量台 2 1 用 1 备2 流量 m3/h XX3 扬程 m XX4 功率 kW XX5 品牌及型号 XX六锅炉给水泵1 数量台 2 1 用 1 备2 流量 m3/h XX3 扬程 m XX4 功率 kW XX5 品牌及型号 XX2）换热系统性能锅炉系统性能参数表序号名称单位数值备注一换热器本体1 换热器热负荷 kW XX2 设计供/回水温度 ℃85～90/75～80供/回水温差 7～10℃3 热水总流量 m3/h 404 换热器热效率 % XX ≥95%5 换热面积 m2 XX二补水泵1 数量台 2 1 用 1 备2 流量 m3/h XX3 扬程 m XX4 功率 kW XX5 品牌及型号 XX三循环泵1 数量台 2 1 用 1 备，变频控制2 流量 m3/h XX3 扬程 m XX 应保证厌氧末端供第 382 页/共 534 页序号名称单位数值备注水压力 0.2MPa4 功率 kW XX5 品牌及型号 XX15.3.6各单元设计要求1.锅炉系统（1）锅炉本体锅炉系统应符合以下要求：1）蒸汽锅炉为油气两用锅炉，启动时采用柴油作为燃料，厌氧系统运行后采用净化后的沼气作为燃料。锅炉在30%以上额定负荷时，能稳定燃烧。锅炉允许负荷波动，能满足负荷间歇波动较大的要求，锅炉主要受压部件设计使用寿命不少于20年。锅炉的设计寿命不小于30年。锅炉在寿命期限内，满足设计工况并保证锅炉安全运行可靠。运行时不应有喘振现象。2）设计、制造、检验、包装、运输、安装、验收应严格按照现行最新和有效版本的国家标准和厂标进行。锅炉受压元件强度应按国标《水管锅炉受压元件强度计算》设计，所有各部件应有足够的强度、刚度、耐疲劳性、耐腐蚀性及规定的使用寿命。3）锅炉额定蒸发量为4t/h，额定蒸汽参数为1.0MPa/184℃，热效率不小于90%（强制条款）。4）锅炉系统由锅炉本体（含本体检修平台）、软化水制备及储存系统、分汽缸、炉水取样系统、排污系统、排烟系统等组成。锅炉本体整体出厂，以减少现场安装工作量。5）锅炉须采取相应的防爆措施。锅炉应配备至少2个安全阀，并提供安全阀排放计算书，安全阀排气管道应接出室外。6）锅炉的受热面两侧应有检查孔，便于对受热面检查。7）仪表配置至少应包括以下内容：每台锅炉本体应至少配置 1个就地显示液位计、1个远程控制液位计（液位计型式由中标人确定）；每台锅炉本体应设1个压力变送器、1个就地压力表、1个就地温度表、1个热电阻；每台锅炉出口蒸汽管道应设 1个流量计；锅炉给水应设流量装置计量；每台锅炉排烟管道应设第 383 页/共 534 页1 个热电阻。8）凡外表面温度超过 50℃的部件均应有保温层，应保证保温层表面最高温度＜50℃，高于 60 度无法采取保温措施的，可采取防护栏等措施。保温采用硅酸铝纤维毡，保温层外壳采用耐腐蚀彩钢板，颜色待定。9）所有管道、阀门应按照设计要求进行供货，所有膨胀节应为不锈钢材质，烟囱所选用的耐温钢材料、内衬隔热层和外部保温等应符合国家标准和规范的规定，应保证烟囱在机组最高排气温度下长时间运行的寿命，烟囱出口应附带防雨帽。10）烟道设计必须解决耐高温和热膨胀问题。各段烟道底的设计均应考虑一定倾斜度，最低点设置排水口，并对保温结构采取必要防水措施。11）锅炉排放指标应符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）表 3标准限值，其中锅炉排气筒 NO2浓度＜150mg/m3（强制条款）。12）锅炉烟囱高度、取样口设置应符合环评批复及相关标准规范的要求。（2）燃烧器燃烧器应符合以下要求：1）采用一体化低氮燃烧器，燃烧器应满足最小稳燃负荷到满负荷之间运行的要求，燃烧器正常使用寿命不小于 20 年。2）燃烧器应能满足每次至少连续运行 24 个小时。燃烧器检修时间不能超过1小时。3）燃烧器热功率应满足蒸汽额定出力的要求。4）火焰形状及长短应与炉膛形状相适应，火焰不得冲刷受热面。5）燃烧器为全自动比例调节（不得采用大小火控制），应提供燃烧器自动控制系统，该系统包含燃烧自动程序控制功能、燃烧控制和监测功能。系统能实现先进的自动化管理，采用便于操作人员使用的中文系统显示。6）应根据分汽缸出口蒸汽压力自动调节燃烧器工作负荷。7）燃烧器的设计应符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》（TSG ZB001-2008）的要求。2. 换热系统换热系统要求如下：1）换热器型式为间接式汽-水换热器，放热侧介质为 1.0MPa 的饱和蒸汽，第 384 页/共 534 页蒸汽凝结水应返回软水箱循环使用；吸热侧为软化水，设计供水温度 85℃（强制条款），回水温度 75℃，热水流量 40t/h（强制条款），生产的热水供厌氧罐保温用。2）换热系统为撬装设备，包括换热器、补水泵、循环泵、除污器、管道及阀门、电控柜等。3）换热器供水温度变化范围为±2℃。4）换热器的换热面积至少留 10%的余量。5）换热器外壳材质为 Q235B 或 Q345R；换热片材质为不锈钢板材，至少 0.5mm厚。6）密封垫材料及形式：保证耐温极限在 100 度或以上，满足换热器长时间运行的温度和压力要求，自动定位嵌入式。7）换热器与进出口管道连接处均采用法兰连接，法兰标准应符合《钢制管法兰》（GB/T9119）。8）换热器的生产标准符合《钢制压力容器》GB150，封头应符合《钢制压力容器用封头》JB/T4746。9）换热器应按照《压力容器无损探测》JB4730，对对接焊缝进行 X射线探伤检查。10）换热器应配备温度压力测量仪表、排污阀和安全阀（含校验）。11）换热器油漆要求：防锈底漆两道，面漆两道。12）供货范围内的设备及管道应按规范要求设保温，保证保温层外壁温度＜50℃。保温采用硅酸铝纤维毡，保温层外壳采用耐腐蚀彩钢板，颜色待定。13）循环泵采用变频控制，扬程由中标人核算，应保证厌氧末端供水压力0.2MPa。14）仪表配置至少应包括以下内容：入口蒸汽就地温度表及就地压力表；蒸汽流量计；供水侧压力变送器及压力表、温度变送器及就地温度表；回水侧压力变送器及就地压力表、温度变送器及就地温度表。应能调节蒸汽调节阀的开度，保证设定的供水侧温度；能通过控制循环水泵的频率，保证供水压力恒定。15.3.7控制系统沼气净化及锅炉系统配置一套 PLC 控制系统，并配置人机交互操作界面（≥10 英寸触摸屏，与 PLC 同品牌，进行负荷工况标定、错误运行诊断修复、报警第 385 页/共 534 页等），厂区大自控系统能远程控制沼气净化及锅炉系统装置。PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。15.4招标货物一览表沼气净化及锅炉系统成套设备及材料供货范围：招标范围内的所有设备、管道、阀门、仪控仪表的安装主辅材、电缆、满足运行所需的2年备品备件、易损件、专用工具、油漆、所有安装工程、电气安装工程、保温工程等的主辅材。本项目是性能包干交钥匙，以下列出的仅为本项目的主要设备、仪表清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。中标人在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，同时辅助设备及附件应编制详细表格报招标人备案，但并不免除其承诺的“性能保证”责任。沼气净化主要设备清单（参考）序号设备名称型号规格单位数量备注1 粗过滤系统套 12 生物脱硫系统 1500Nm3/h，出口 H2S浓度≤150ppm 套 1脱硫塔数量不少于 2组3 干式脱硫系统 1500Nm3/h，出口 H2S浓度≤20ppm 台 14 沼气存储系统非标设备，贮存容积：2000m3 套 1气柜推荐品牌：相当于成都万伯、上海英环、青岛尤佳(海越)或更优5 粗过滤器滤芯 SS304 套 16 精密过滤器滤芯 SS304 套 17 封闭式火炬 Q=1500Nm3/h 套 18 罗茨风机 Q=28.5m3/min，P=19.6kPa，N=18.5kW 台 2 1用 1备9 沼气缓冲罐台 1第 386 页/共 534 页10 阻火器至 2台发电机、1台锅炉、火炬各 1个只 411 电气仪控系统套 112 工艺管阀系统套 113钢平台、钢梯、钢支架等附属工程套 1备注：中标人需根据本技术规格书的要求提供详细的设备平台、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC、缆线等工程。锅炉系统清单一览表（参考）序号设备名称规格型号单位数量备注1 燃油燃气蒸汽锅炉蒸发量 4t/h 台 1四川东方锅炉、郑州锅炉、河南远大锅炉、方快锅炉、无锡中正锅炉2 锅炉给水泵 Q=4.8m3/h，h=155m，N=4.5kw 台 2 1用1备3 烟囱 ≥15m并满足本地环评套 14 燃油泵齿轮泵，Q=3m3/h，0.6mpa 台 1供油管接自餐厨项目油管6 全自动软化水装置Q=5m3/h 套 1接至现有软水箱6 换热器换热量>440kw 台 17 变频供热循环水泵离心泵，Q=40m3/h，H=50m，N=11kw 台 2 1用1备备注：中标人需根据本技术规格书的要求提供详细的设备平台、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC、缆线等工程。15.5 基本要求15.5.1 投标人提交的技术资料第 387 页/共 534 页详见通用技术要求。15.5.2 技术服务及人员培训详见通用技术要求。15.5.3 设备工厂检验、试验及监造详见通用技术要求。15.5.4 包装及运输详见通用技术要求。15.5.5 验收和保管详见通用技术要求。15.5.6 安装、调试详见通用技术要求。15.5.7 性能考核1）性能验收的目的是为了检验整个沼气净化及锅炉系统的性能要求是否达到本系统相关章节处理能力及处理效果要求。2）性能验收前，中标人应完成工程实体的安装施工验收、成套系统的调试、性能自检及性能验收方案审批。3）本项目达到下述性能条件后，中标人可以提出性能验收申请：（1）沼气净化系统总处理能力达到 1500Nm3/h；（2）沼气净化系统处理效果达到 15.5.8 节强制条款要求；（3）锅炉出力 4t/h；（4）蒸汽压力、锅炉热效率、锅炉排气筒 NO2浓度、换热器出水流量和温度达到 15.5.8 节强制条款要求；（5）沼气净化及锅炉系统生产能力达到设计负荷的 70%以上连续稳定运行30 天。4）性能验收申请批准后，招标人组织性能测试，测试指标达标，视为性能验收通过。如果因非中标人原因导致生产负荷不足，则性能验收方式另行协商。5）性能验收考核通过前的费用均由中标人负责。15.5.8性能保证违约责任性能违约赔偿按照下表进行。沼气净化及锅炉系统性能违约赔偿表第 388 页/共 534 页序号考核项目重要性性能要求性能违约赔偿1 沼气净化处理能力及处理效果强制条款总处理能力达到1500Nm3/h各阶段气体处理指标如经整改后仍不达标，但不至于导致最后尾气排放超标，则按照实际运行指标偏差进行折价，其余性能指标类似处理。单项指标折价公式：标准标准实际合同总价？？？ %10（注：合同总价为沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价，单项折价不超沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价的10%）2 一级脱硫后H2S含量＜150ppm3 干法脱硫后H2S含量＜20ppm4锅炉性能指标锅炉出力4t/h5 蒸汽压力1.0Mpa6 锅炉热效率≥90%7锅炉排气筒NO2浓度＜150mg/m38 换热器出口热水流量40t/h9 换热器出口热水温度85℃10沼气净化处理效果一般条款处理后相对湿度＜70%每增高1%，折价（沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价）1‰。11 处理后杂质颗粒≤3μm每增加1μm，折价（沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价）5‰。12 灰尘含量＜3mg/m3每增高1mg/m3，折价（沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价）5‰。13锅炉性能指标排烟温度≤170℃每增高5℃，折价（沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价）1‰。14 换热器设计效率≥95%每降低1%，折价（沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价）1‰。15噪声控制投标人供货设备噪声级≤85dB（A）（测试点为设备1m外，8小时运行暴露时间）每超过3dB（A），折价（沼气净化（含存储及锅炉）系统合同总价）1‰，不足3dB（A）仍按3dB（A）计。第 389 页/共 534 页注：在满足合同规定的时间节点前提下，如在性能验收前经整改达到性能要求，则无需进行违约赔偿。15.5.9 试运行及后续服务详见通用技术要求。15.5.10 设施移交详见通用技术要求。15.5.11 质保期详见通用技术要求。15.6工艺设备技术要求15.6.1设备总体要求沼气净化及锅炉系统设备（包括所有需要的辅助设备）应满足以下总体要求：1）中标人提供的设备应能保证在所在地区的气象条件下每日24小时连续平稳运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转。投标人中标后应根据本项目处理介质，对沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统成套设备进行优化配置，并提供详细计算过程和主要设计参数。2）中标人提供的所有设备和材料应是全新的，同类设备和配件应统一品牌。所有转动部分应设置保护壳，以防止事故发生。3）除本章节中明确要求外，其余各设备过流部件材质应不低于304不锈钢。4）“主要设备及性能要求”应满足本章节相关指标，若中标人因工艺优化导致设备与本招标文件描述不一致，则中标人同类或类似功能的设备在建设标准上也需满足本招标文件中对设备性能的要求。5）主要部件及钢结构使用寿命不低于25年。6）距离设备1m处噪声不高于85dB（A）；7）如在系统建设或调试过程因中标人工期滞后或质量问题等导致业主厨余垃圾无法处理，产生的费用由中标人负责。8）所有进出系统的物料、自来水、蒸汽等均应具备计量功能，并上传中控。9）本性能标段可燃及有毒气体检测及报警系统的设计应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）。15.6.2 设备品牌要求（1）机械设备第 390 页/共 534 页序号设备名称推荐品牌或参考厂家（或同档次以上）1 离心泵格兰富、KSB、苏尔寿2 潜水泵格兰富、飞力、凯士比、威乐3 氟塑料泵安徽卧龙、氟隆泵业、南方泵业4 手动阀门上海沪工、上海冠龙、山东建华5 减速机 SEW、Nord、西门子Flender6 轴承 SKF、NSK、FAG7 疏水阀斯派莎克、德国洛克（LOCKE）、阿姆斯壮（Armstrong）（2）电气设备详见二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”。（3）仪控设备序号设备名称参考厂家及品牌（或同等以上）1 工业交换机 MOXA 西门子 AB2 工业电视监视系统海康大华英飞拓3 PLC Rockwell 西门子施耐德4 触摸屏与PLC同一品牌5 电缆详见通用技术要求6 压力变送器 E+H Rosemount Yokogawa7 液位变送器 E+H Rosemount VEGA8 温度变送器 E+H Rosemount Omega9 流量变送器 E+H BINDER Yokogawa10 分析仪表 E+H KROHNE Yokogawa11 沼气分析仪 BINDER ADOS 德国竖威12管道式在线CH4、H2S、CO2、O2测定仪BINDER ADOS 德国竖威13 电动执行机构上自仪川仪贝格霍尔14 气动执行机构上自仪川仪贝格霍尔第 391 页/共 534 页15 磁翻板液位计上海双虹上海雄风上海星申16 平衡容器差压变送器 E+H Rosemount Yokogawa17 就地温度表上自仪川仪西门子18 就地压力表上自仪川仪西门子15.6.3设备工艺性一般要求为保证整个系统的长期有效运行，杜绝因设备、阀门、管道的腐蚀造成系统部分或全部停运，提高整个系统的运行可靠性；所有设备、阀门、仪表、管材必须具备足够的耐压等级、防渗漏等级；设备电机具有足够的防护等级、绝缘等级和防爆等级；以上所述材料及等级要求应在投标文件中的设备与材料清单中明示，并经招标人认可。1）设备设计使用期限本项目所采用的设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天24小时的连续运转，且只需进行最少量的维修。除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要频繁更换外，凡需经受磨耗的任一部件，从开始使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于三年。2）材料及设备加工工程中使用的材料必须是符合国家标准的，具有生产资质的，最适合该工作的，并应是新的、无缺陷的、一流的商业质量，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。材料要求应满足本招标文件相关设计要求。3）设备加工一般要求设备加工除需满足二、设备、材料通用技术要求外，还需满足如下内容：（1）坯料和原材料铸件的制造和安装应满足标准 DIN EN 1559-1；钢制品的一般供货应满足标准 DIN EN 10021；钢锻件的无损检验应满足标准 DIN EN 10228。（2）材料切割热切割应满足标准 DIN EN ISO 9013;（3）焊接焊接体系按照 SGS 认证的 ISO3834-2 体系执行;焊缝预处理应满足标准 DIN EN ISO 9692-1;第 392 页/共 534 页焊缝施工应满足标准 DIN EN ISO 5817;热处理应满足标准 DIN EN 10204。（4）机械加工机械加工一般公差要求应满足标准 DIN ISO 2768-1。（5）设备组装设备组装应满足标准 DIN 8593-0;解体应满足标准 DIN 8591;配管应满足标准 DIN EN 13480-4（6）表面处理涂层前预处理应满足标准 DIN EN ISO 8501。4）振动所有转动机械和相关设备的振动水平及其平衡应按照国际标准来进行设计、制造和试验。5）钢架、通道、栏杆和钢梯详见通用技术要求。6）安装标记需现场进行组合的构件，如钢结构架、管道系统、连接件等，应在其装运前用分类号码(或字母)和材料清单来标记。中标人应该提供加以合适标记的、便于工程安装所需要的任何临时性支撑或支架。7）防腐、油漆所有输送介质为流体的设备、阀门、管道、搅拌系统必须具备防腐蚀性能，需满足《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB50726-2011，以保证整个系统的长期有效运行，减少因设备、阀门、管道的腐蚀造成系统部分或全部停运，提高整个系统的运行可靠性。中标人需对设备的防腐措施做出承诺，并提出相应的保证措施。钢结构的油漆需满足《石油化工企业设备及管道涂料防腐设计与施工规范》（SHJ22--90）。涂漆时应精心操作，使漆层涂抹成一层均匀厚度和无气孔的连续膜。应使喷溅、漏漆、淌漆、凹陷和滴沥现象保持最小。不同的漆层不应采用同种颜色。涂装应满足下列要求：？全部钢构件除锈等级为Sa2.5级,现场补漆除锈等级应达到St3级；第 393 页/共 534 页？在工厂除锈后,立即喷涂二度水性无机富锌底漆，每度干膜厚度50um；？再刷二道环氧云铁中间漆,每道涂层干膜厚度30μm；？钢结构、钢架平台出厂前完成第一道面漆，第二道面漆在现场由施工方完成；？钢结构面漆在现场安装完毕后施工。面漆颜色由招标人确定；？经表面处理后的钢板表面活性大,容易生锈，因此应立即涂漆。8）焊接焊缝等级满足《钢结构焊接规范》GB50661-2001规范要求。？焊接采取“V”和“K”形槽焊缝。焊缝质量等级达到2级；？对于其它部分，采取3级焊缝检验；？梁的双面角焊缝采取条形金属板（或者垫板、金属板）。9）设备管道详见通用技术要求。10）伸缩节中标人应提供调节管道系统膨胀、收缩不均匀位移或其他因素所要求安装的伸缩节,在管道跨距和土建结构的膨胀接点或支承发生不均匀位移处应安装工程师批准的伸缩节。管道的布置和伸缩节应能调整土建结构和管道安装造成的偏差。设备安装和拆卸用的伸缩装置的型式应能传递轴向负载以使纵向推力传递至整个管道。其他，详见伸缩节的技术要求。11）保温设备及管道保温需满足《石油化工企业设备和管道隔热设计规范》(SHJ10-90)。12）备品备件和专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，中标人在供货时应列出随机和试车用备品备件清单。2）两年备品备件：两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，中标人在供货时应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，中标人在供货时应列出专用工具清单。第 394 页/共 534 页15.7 沼气净化成套供应厂家推荐相当于英环（上海）新能源科技有限公司、杭州能源环境工程有限公司、北京盈和瑞环境科技股份有限公司、山东恒能环保能源设备有限公司或更优16.沼气发电系统16.1招标范围中标人负责沼气发电系统内所有工艺设备、管道、电气、仪控等系统的设计院设计配合、供货、安装、调试、试运行及性能验收、操作人员培训以及质量保证期内的售后服务等方面。本工艺性能包具体包含内容如下，但不限于此，投标人所投设备应保证整个处理系统的全面稳定运行：（1）工艺部分包括2台沼气发电机组（包括但不限于：发动机、自动加机油系统、启动系统、冷却系统、发电机、补油箱、控制屏、并网控制柜、辅助电源柜、机组的控制机保护系统等）、2套隔音罩及通风系统、2套SCR脱硝设备（含尿素储存及输送系统、尿素喷射系统等）、2套余热锅炉、2套排烟系统、工艺管道及阀门、电气及控制系统等，以及中标人认为为满足系统性能要求需要实施的所有工程内容的设备供货、设备安装、工器具购置、组织调试、指导试运行、工程移交前的运行、运行阶段指导培训。（2）电气部分高压侧以发电机组系统配套10kV电控柜的10kV电源电缆头为界，电缆头以下为本工艺性能包实施范围；低压侧由上级变电所提供一路380/220V低压电源至发电机组配套设备的电控箱，以低压进线电源的电缆头为界，电缆头以下为本工艺性能包实施范围；系统内部控制柜、电缆、桥架及穿线管的供货、安装、调试由本工艺性能包负责，所有设备均需考虑防腐措施，防爆区域内设备均采用隔爆型，并提供防静电装置；电缆桥架，电缆沟内敷设的电缆需采用阻燃型；室内设第 395 页/共 534 页备防护等级IP4X，室外防护等级IP55，主要元器件满足推荐品牌要求。接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本工艺性能包实施范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建的施工范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施工等属本工艺性能包范围。（3）自控部分以工艺系统配套PLC预留的上位通讯接口为界，接口形式采用光口及以太网，接口以下为本系统标段范围，系统设备商需负责系统内部的仪表、电缆、PLC、桥架及穿线管的供货、安装、调试，防爆区域内的检测仪表及设备均采用隔爆型，设置在具有腐蚀性气体及潮湿环境场所的设备还应采用防腐防潮型，室内设备防护等级IP4X，室外防护等级IP65，主要元器件满足推荐品牌要求。中标人提供的沼气发电系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是本工艺性能包供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。16.2 与各工艺设备系统工作界面中标人应完成所有与其它工艺系统的接口工作，并提供经招标人同意使用的其它工艺系统实施所需的所有接口资料，当接口与其它工艺系统发生矛盾时，须予以协调和解决。工作界面划分以下游承包商向上游承包商衔接为原则，即两个系统之间的衔接管道实施由下游承包商负责，管道如需穿过道路，在道路施工前提前预埋，具体如下（如有未尽之处，依然按此原则执行）。本项目沼气发电机组安装于餐厨项目锅炉及发电机房预留机位处。沼气：沼气调节阀组入口法兰以后属于本工艺性能包范围（包含法兰施工）。第 396 页/共 534 页沼气调节阀接口位于发电机房内。蒸汽：本工艺性能包负责将蒸汽管接入锅炉房内的分汽缸，分汽缸预留接口法兰，接口法兰以前属于本工艺性能包（包含法兰施工）。软化水：沼气净化（含沼气存储）及锅炉系统工艺性能包提供软水制备及储存设备，本工艺性能包负责软水输送系统，软水箱出口法兰以后属于本工艺性能包，包含法兰施工。锅炉排污水：本工艺性能包负责将排污水接至排污扩容器母管。2.与土建工程合同界面1）设备基础等设备基础、预埋件、地脚螺栓、预埋管及预埋套管由中标人出条件图，经设计单位复核确认后，由中标人供货及施工，设计的复核并不免除中标人承诺的“性能保证”责任。2）给水土建单位敷设给水管道至锅炉及发电机房外 1m，预留 1 处给水接口，预留接口接至各用水点（包含接口施工）均属于本工艺性能包实施范围，给水管设阀门控制。3）排水本工艺性能包负责将系统排水送至车间排水沟，排水沟由土建单位负责施工，供应厂家负责提供条件图。4）电气高压侧以发电机组系统配套 10kV 电控柜的 10kV 电源电缆头为界，电缆头以下为本系统标段范围；低压侧由上级变电所提供一路 380/220V 低压电源至发电机组配套设备的电控箱，以低压进线电源的电缆头为界，电缆头以下为本系统标段范围；电缆头以上（包括电缆头）为土建的施工范围。接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本性能包范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建的施工范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施第 397 页/共 534 页工等属本性能包范围。本性能包段范围内的需室外直埋敷设的电缆所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填均属本次招标范围。5）管架、桥架等所有室内工艺管道、电缆所需的管道支架、吊架、电缆桥架等均属本工艺性能包实施范围。室外工艺管廊架由土建单位实施，工艺管道及管道固定支架属本工艺性能包实施范围。3、与全厂自控系统标段界面本工艺性能包将单独建立本工艺系统工业控制系统，由就地上位机完成管理并通过本系统对外通讯设备用通讯线缆送至厨余垃圾处理项目中央控制系统通讯设备入口端。以配套 PLC 预留的上位通讯接口为界，接口形式采用光口及以太网，接口以下为本系统实施范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆及其敷设由仪表及自动化控制系统负责，不属本性能包范围。本性能包段需对上位大自控系统开放通讯协议，使上位系统对该系统实现监控及远程控制功能，并配合大自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。本工艺性能包厂家应提供整个沼气发电系统所有仪表自控系统的设备及材料（包括但不限于下列设施：控制柜、仪表、PLC、UPS、交换机、电缆、桥架、保护管等）。16.3 沼气发电系统工艺设计要求16.3.1总体概述（1）燃料成分内燃发电机使用的燃料为净化后的沼气，沼气指标见下表：净化后的沼气成分项目数值单位CH4含量 55～70 %压力 15～20 kPa温度＜40 ℃H2S浓度＜20 ppm第 398 页/共 534 页气体中固体杂质粒度 ≤3 μm含尘量＜3 mg/m3相对湿度＜70 %（2）烟气排放指标内燃发电机废气经 SCR脱硝处理后通过 15米高排气筒排放，燃烧废气应达到《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）表 2标准要求。烟气排放限值序号污染物名称单位数值执行标准备注1 CO mg/kW·h 4000 GB17691-20182 NOx mg/m3 120 GB13223-20113 NH3 ppm 10 GB17691-20184 SO2 mg/m3 100 GB13223-2011排污口应符合以下要求：1）根据国家相关废气污染源的监测技术规范和标准要求，需对排气筒设置监测采样孔和采样平台：2）在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口尺寸、排放污染物种类等，为保证全厂环保标识的一致性，中标人中标后应根据招标人要求进行统一。3）为便于建成后的日常环境监测，排气筒出口管段上应按《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)的要求设置采样口，对于气态污染物的采样位置应避开涡流区。工作平台面积不小于 1.5m2，至采样孔约为 1.2~1.3m，平台周围应设有护栏 1.1m高。（3）工艺流程净化后的沼气送至发电机房，发电机房内设 2台 1.0MW级的内燃发电机+2台脱硝装置+2台余热锅炉。发电机出口电压 10.5kV，发电机的排烟烟气进入 SCR脱硝系统，净化后的烟气进入余热锅炉换热，换热后的烟气经 1根 15m高（内径 0.56m）的排气筒排出室外，排气筒末端设消声器，排气筒高度及采样口设置应符合环评报告的要求。每台发电机均配置独立的燃气阀组、高温冷却系统、低温冷却系统、润滑油系统。发电机室内布置，每台发电机均设隔音罩，隔音罩内设检测仪表及消防设施，隔音罩的排气管需排至室外。第 399 页/共 534 页脱硝药剂采购成品的尿素溶液，尿素溶液经由输送泵送入尿素储存罐缓存，经喷射泵送至尿素喷枪，喷入混合装置，与烟气充分混合后最后进入 SCR反应装置。脱硝后的烟气经电动三通阀，一路进入锅炉进行余热回收，生产 1.0MPa的饱和蒸汽，降温后烟气经排气筒排放；一路经旁通烟道，直接经排气筒排放。发电机房北侧的水处理及换热间内设软水制备装置及软水箱，余热锅炉补水接自该水箱。发电系统工艺流程图16.3.2总体技术要求1.设备配置原则1）本次招标范围为 2台发电机组，机组室内布置，燃料为净化后的沼气，单机容量为 1.0MW级，投标人中标后应根据各自品牌的型谱，选择合适的型号，容量允许偏离-4‰。每台发电机后均设置 SCR脱硝装置、余热回收装置。2）★发电机出口电压 10.5kV，排烟 NOx浓度≤500mg/Nm3（在 5%的含氧量时）。3）★每台发电机均配置隔音罩，隔音罩排气需接至室外；隔音罩内需配置可燃气体探头、烟感及温感、消防设施等。4）发电机组要实现就地和远程控制。5）发电机组应具备并网运行功能。6）★发电机排烟管道应设置压力、温度在线检测仪表。2台发电机排放的第 400 页/共 534 页烟气分别进入 SCR脱硝装置，进行余热回收后由排烟管经消音器排至室外。烟气排放指标应符合 16.3.1节表 2的限值要求。7）投标人中标后须提交上述设备和系统的技术方案。8）技术规格中标有“★”的条款为重要条款，中标人必须满足。2.总体技术要求1）中标人所提供的发电机组应为先进成熟的技术产品，优化设计的系统，协调的设备配置，应具有同类机组在国内成功运行的商业运行经验。2）★发电机组应用于本项目给定的气质下安全、高效、稳定地连续运行。机组的在线率保证在 8000小时/年及以上。3）★发电机组的工作寿命不低于 15年。4）中标人所提供设备的噪音控制设计标准遵循现行的《工业企业噪声控制设计规范》的各项规定，并满足昼间各监测点和夜间监测点的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。5）中标人须保证所提供的产品是业内全新的、采用最新技术设计和优质材料制造而成。且对所提供设备的技术资料、设备质量、消耗指标及使用性能负责。6）中标人承担所供设备的安装和调试工作，并对所提供的所有设备及部件的安装、调试及售后服务完全负责。7）本招标文件提出的是最低限度的技术要求，中标人可以对所供设备进行优化，提供符合本招标文件和有关工业要求的优质产品。8）中标人供货时须详细列出易损件、备品备件清单，包括备品备件名称、规格型号、数量，须提供备品备件明细表。9）中标人对所供产品的设计、制造、总装、检验及实验均有全面的质量控制。10）供货设备出厂前均经过严格的出厂测试。11）中标人须向招标人提供投标设备厂内测试报告和验收报告，包括缺陷记录。如有必要，中标人在所供设备发货前，须经招标人对所提供的设备进行必要检验。12）中标人须提供满足在项目工程设计、安装、调试、运行、维护及设备维修阶段的相关资料。13）中标人提供技术文件及资料须为中文，进口设备相关文件须提供中英文第 401 页/共 534 页对照说明，所提供的设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。设备与设备的接口尺寸必须符合 SI标准，电气设备的连接方式及规格均符合 IEC标准。3.发电机组总体要求？性能要求1）出力应保证机组能达到 100%额定出力。2）★废气排放要求满足国际相关的排放标准和国内使用的排放标准。另外，排烟 NOx浓度≤500mg/Nm3（5%的含氧量，发电机出口未脱硝前）。3）★发电机组效率沼气发电机组应专为沼气发电设计的内燃发电机组，技术先进、成熟、完整，安全可靠。发电效率不小于 2.2kW·h/Nm3沼气（沼气中 CH4浓度 55%～70%），燃气阀组应设流量计。4）★使用寿命发电机组在线率保证在 8000小时/年以上，机组的工作寿命不低于 15年。5）★润滑油用量发电机组润滑油额定用量不大于 0.3g/kW·h。？系统要求为达到电力系统的要求，所供设备必须能够满足下列条件：1) 自动控制下，机组能够在 50%～100%额定负荷的工况下连续稳定运行。2) 机组应能够在合理的较短时间内起动并加速到额定速度。3) 机组要求在甩全负荷后仍能保持在规定的转速范围内。在设备的设计寿命期间该种甩负荷将不会造成设备的变形或损坏。？使用期1）在整个使用期内，机组及其相关设备要求以高效率，高可靠性，最佳的经济性连续运行。2）任何使用寿命可能低于上述值的部件，必须在投标文件中加以说明，且必须便于更换和维护。？自动化水平机组自动化的程度为：起动/停机、顺序控制和机组保护必须完全自动化，第 402 页/共 534 页以便确保总控制室中有限的操作人员能够全面的监控机组。16.3.3 各单元设计要求一、发动机1）发动机部件所有与燃料或可能泄漏的气体接触的发电机组的部件必须被设计成防腐蚀的，从而达到耐用和维护的目的。暴露在外的部件在正常运行和发电机组不工作时也必须是防腐蚀的。经热处理的合金机体，带有主轴和凸轮轴检查门的气缸体，可拆湿式气缸套；水冷、中心火花塞灰铸铁气缸盖。2）发动机排气系统排气系统必须包括防火花排气消声器、排气管、保温材料和支撑/紧固件。消声器必须含火花消除器，钢质焊接结构，水平安装式设计以及配有冷凝水排出接口。3）调节器提供电子同步调节器和执行机构，能够与公用电网并网，调节器系统应由发动机制造厂家设计和协调，以确保发电机组的最佳性能。4）燃料系统发动机的燃料系统包括燃气压力调节器、电磁关断阀、以及带有电动执行机构的节流板、沼气流量计。每台发动机应有其自己的独立燃气过滤器，过滤精度＜3μm。发动机燃料系统的设计必须依据使用气压为 15kPa沼气的条件进行。5）点火系统发动机应配置先进的电子点火系统（EIS）和高能量火花塞。EIS 应由发动机控制模块进行控制。应安装正时爆震传感器。EIS接收传感器的输入信号后，确定气缸点火时间，为点火变压器供应能量，并提供全面系统诊断。电子点火系统应由发动机制造厂家设计并提供。（1）计算机化电点火控制系统；对于每种燃气种类和应用的发动机点火时间的最佳选择和调整。点火参数可视显示。（2）发动机火花能量值显示，自动调整优化火花塞寿命，测量点火零件的单个磨损状态（火花塞），便于设立预防性的维护标准。第 403 页/共 534 页（3）发动机点火时间：每个汽缸设立不同的点火时间。（4）爆震保护：发电机组设置有保证检测和保护功能，由发动机详细爆炸波图控制的爆震中心控制元件。点火时间可以通过 PLC结合点火控制系统进行调整，同时调整功率。燃料中 CH4浓度可能高于 70%，爆震保护 CH4浓度不得低于 75%。（5）润滑系统应提供全流式润滑油过滤器，过滤器的安装位置应保证润滑油连续过滤，只有当过滤器堵塞，为保护重要部件润滑油从旁路通过时除外。发动机制造厂家应提供水冷式、安装在发电机上的润滑油冷却器。该冷却器应由发动机制造厂家安装和调试。配置油位调节系统，当油位低于发动机制造厂家推荐值时，自动向发动机补充油量。废油能通过管道排至发电机组底部，且末端配置带有端盖的接头，以便由管道连接到废油箱。机油冷却器底部安装排空底阀，安全阀自动报警和控制机油温度和压力。带有机油自动控制加温系统。（6）冷却系统发动机应配置独立回路的冷却系统，提供缸套冷却水和二次冷却水。缸套冷却水回路应安装在发动机上。缸套冷却水的温度设置应防止腐蚀性气体凝结于发动机内。缸套冷却水系统应包括高温发动机温度控制器，独立的进出水室，以及安装在发动机上的齿轮传动冷却水泵。发动机起动前，应对冷却系统充注水和防冻液，应对发动机冷却系统进行密封试验。发动机应配置带有恒温开关的电加热器，在-10℃—48℃环境温度下，使发动机缸套冷却水温度保持在最低 32℃（90℉），确保正常开机。应在发电机房的屋顶上安装远置卧式散热器，散热器采用多组电动冷却风扇以降低风扇噪声，散热器应包括膨胀箱，水位计、低水位开关、压力盖（或设置冷却液压力监测设施）。★冷却装置采用闭式冷却系统，不得出现飘白烟现象。（7）曲轴箱通风通风系统应包括空气洁净器，以使洁净的空气进入曲轴箱稀释泄漏气体。空第 404 页/共 534 页气洁净器的数量和功率必须满足要求，使曲轴箱中的废气得以充分稀释，从而保证发动机的换油期。发动机/发电机的供应厂家应安装真空系统，用以清除空气。发动机/发电机供应厂家必须提供和安装油气分离装置，用于分离烟气中的油雾，并将油排入废油箱。控制进气温度以保证曲轴箱的烟气不会在发动机内产生凝结。烟气将最终排入大气（不循环回空气洁净器）。（8）启动系统发动机应配置起动电机，起动电机须具备足够的容量，以便在运行条件和所规定的最低温度下起动发动机。当发动机起动后，起动齿轮自动与飞轮脱开。自动起动/停机装置应通过电池系统驱动。电池组须安装于专用的电池架上。应配置充电器以自动给蓄电池充电。充电器应包括过载保护，二极管全波整流，电压浪涌保护，直流电压表，交流电输入熔断器。发动机应配置 40amp全防护带断路器的充电器。每台发动机应配有自己独立的电池和自动充电器。起动电池能连续给起动电机供电（6次起动）。此后，在充电期间无额外起动的情况下，起动电池充电器最好能在 4小时内使电池恢复到满充状态。（9）安全控制和保护发动机应配置数字式电子控制系统，以便在油压过低，水温过高，发动机超速以及发动机爆燃情况下自动停机。应提供一个独立的发动机工作状态控制屏，用于安装故障指示灯,停机控制器和状态控制模块。每台发动机应配置可上锁的停机开关，检修时使用。应对使用 24Vdc和 230Vac厂用电源的设备进行标识，确保操作人员和维修人员的安全。（10）安装在发动机上的仪表至少应提供下列安装在发动机上的仪表：·油压·油压差·油温·冷却水温度·进气歧管温度第 405 页/共 534 页·排气歧管温度（左和右）·沼气流量·排烟压力·排烟压力温度二、发电机1）发电性能要求（1）发电机在其出口发生三相短路或 220％额定电流、持续时间 10秒而不发生绕组铁芯等附属部件的有害变形。（2）发电机在承受 1.2倍的超速运行时不发生有害变形。（3）整套沼气发电机组，连续无障碍运行时间：XX小时(由中标人提供)。（4）自动调节功能①沼气发电机组的空载电压整定范围为 95-105%Une②沼气发电机组在功率因数为 0.8～1.0，负载功率在 0～100%内渐变时能达到：稳态电压调整率: ≤±0.5%稳态频率调整率: ≤±0.5%电压波动率: ≤±0.15%（负载功率 25-100%内渐变时）频率波动率: ≤±0.5%（负载功率在 0-25%内渐变时）发电机组在空载及额定电压时，其正弦电压波形畸变率不大于 3%，发电机组在一定的三相对称负载下，在其中任一相加上 25%的额定相功率的电阻性负载，应能正常工作。发电机线电压的最大值（或最小值）与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的 5%，发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。（5）发电机绝缘为 F级，温升按 B级考核，防护等级为 IP23。（6）发电机组采用蓄电池启动，蓄电池容量至少要满足六次启动要求。2）发电机设备要求发电机应具连续额定功率 1000 kW，10.5kV，50Hz，三相 4线制。应对样机的旋转磁场组件进行旋转试验：在 70℃（160℉）温度和 2250 rpm（150%超速）转速下 2小时。每台发电机应在室温和 1875rpm（125%超速）转速下进行旋转试验。应对旋转磁场组件进行动平衡试验，定子应采用 F级浸渍清第 406 页/共 534 页漆两次浸漆及烘干。三相永久磁铁（PM）发电机组应向励磁机提供励磁电流，以增强对非线性负荷的承受能力和在三相短路时维持 300%额定电流 10秒。发电机应配置主端子出线箱。出线箱应足够大以容纳发电机的导线，出线铜排，调压器以及必需的电流和电压互感器。应按照制造厂家的建议，发电机应配置独立的接地端子。每台发电机应配备一个加热器，用于发电机不运行时确保发电机绕组干燥。加热器应配置自动断电系统以便在发电机起动后自动断开电源。应成套提供加热器的连接电缆和控制装置，导线和控制装置必须接入控制柜。交流发电机应配置埋入式温度传感器，RTD或 J型热电偶，每相至少一个。提供固态，电压/频率式调压器。三相电压感应，以维持电压于下列范围之内：稳态性：在任何恒定负荷下（由零负荷到全负荷），最大电压变化为±0.5%。调整率：在空载状态下，最大和最小电压可调整率为±5.0%。过滤：电话干扰系数（TIF）小于 50。当超过励磁极限值 10秒后，调压器应具有过激保护以关闭发电机输出。调压器应具有 KVAR/PF控制功能，以便于和电网并网。3）机座和隔振发动机-发电机安装在室内设备基础上，并应配置隔振措施。保证在任何工作状态下发动机/发电机的正确对中和扭转刚度。防振器的尺寸和数量应由发动机-发电机组供应厂家推荐和提供。★投标文件中应提供设备安装方式，并明确隔振措施。4）电气控制、保护、测量、信号系统（1）单元机组控制、保护、测量、信号系统机组随机配置一块控制保护屏，集中本机组所有的控制、保护、测量、信号系统。该系统应具有自动/手动控制功能。通过通信接口，向上位系统传输信息。（2）控制1）发电机控制系统，具有自动/手动调压、调速、同期并网合闸及手动跳闸功能。2）自动/手动控制励磁机灭磁开关合闸及手动跳闸。第 407 页/共 534 页3）发电机因故障发生跳闸、停机时，停机装置系统应及时切断发电机进气管路上的调节阀。（3）保护发电机保护应具有下列功能（包括但不限于）：？三相式差动保护（跳闸）；？复压闭锁过电流保护（Ⅰ段报警，Ⅱ段跳闸）；？发电机过负荷保护（定时限报警，反时限跳闸）；？定子接地保护（Ⅰ段报警，Ⅱ段跳闸）；？转子接地保护（Ⅰ段报警，Ⅱ段跳闸），无励磁绕组或采用无刷励磁方式励磁的转子可以不设；？逆功率保护（跳闸）；？高频解列保护（跳闸）；？零序电流保护？欠速度保护？低频解列保护（跳闸）；？自动电压调节器保护；？ Vector失量解列保护（跳闸）；？ df/dt频率跳变保护（跳闸）。？短路保护？过载保护（4）测量1）发电机频率（含常测仪表）；2）发电机电压；3）发电机电流；4）发电机有功功率（含常测仪表）；5）发电机无功功率；6）发电机功率因数；7）发电机有功电度；8）发电机无功电度；9）励磁机励磁电流；第 408 页/共 534 页10）励磁机励磁电压；11）发电机启动电源状态；（5）信号信号分位置和报警信号，报警信号又分预告信号和事故信号。1）发电机断路器位置信号；2）事故报警信号？差动保护动作；？复压过电流Ⅱ段动作；？定子接地Ⅱ段动作；？逆功率动作；？低频解列动作；？零序过流动作；？自动电压调节器故障。3）预告信号？复压过电流Ⅰ段动作；？发电机过负荷定时限动作；？定子接地Ⅰ段动作；？转子接地Ⅰ段动作；？保护装置故障。5）热控系统要求？参数监测（包括但不限于）1) 机组的运行时间2) 转速3) 功率4) 直流电压5) 润滑油压力6) 水温7) 润滑油温度8) 每个气缸应有热电偶测量排气温度9) 分气缸液位第 409 页/共 534 页10)机组排气（三通阀前）的压力、温度？保护及报警（包括但不限于）1）沼气发电机组和余热利用系统提供如下报警：超速启动失败水温过高滑油压力低紧急停机分气缸液位高和低2）沼气发电机组提供如下停机保护：超速润滑油压力低启动失败超高水温机油压力低3）启动及停机控制（包括但不限于）自动启动手动启动启动失败手动紧急停机事故自动紧急停机远程启动/停机4）可编程及故障诊断（包括但不限于）提供包括控制和监控变量的可编程的设定点系统元件与接线故障诊断5）报警模块（包括但不限于）蜂鸣器和响应按钮，闪光指示冷却液温度低冷却液温度高（预警）滑油压力低（预警）第 410 页/共 534 页6）发电机组控制开关（包括但不限于）停车和故障复位就地或远程自动操作就地启动和手动并车冷车延时7）紧急停机按钮用于紧急停机8）就地控制就地启动/停机按钮三、隔音罩1）★隔音罩的尺寸需要满足机组的日常巡检、预防性维护、检修等所需的空间要求。2）消声材料须采用防火、防高温、吸音型、波浪环保海棉外加≥0.8mm镀锌铁板，穿孔板覆盖箱体海棉。3）隔音罩应设强制通排风系统，中标人应合理设置进风、排风管道，不得出现短流现象。通风管道系统须设计在发电机组静音箱外顶部，采用镀锌铁钢板制作，内装隔板消声系统和防爆风机，强制进风、排风散热措施。排气管应从发电机房侧墙接至出室外。4）须在进风箱前加装袋式/平板式空气过滤器。5）为了防止噪音外传，须在进、排风通道及散热通道安装消音片，尾气排烟管上加装二级降音。6）★隔音罩内应设置燃气泄漏检测装置、火灾检测装置、声光报警装置、消防装置（由中标人自行考虑），并与机组主保护连锁。7）进排风自动关闭系统，如机箱内出现甲烷含量超标、烟气高出标准、箱内发生火灾时，通过烟气报警系统，自动关闭进排风系统，切断空气进入发电机箱体内，控制在无氧的情况下，发电机组无法运行，更好的保护发电机组安全。8）★隔音罩内设照明，应采用防爆灯具。9）保证在隔音罩外 1米处的噪音不大于 85分贝。10）满足吊装要求。四、SCR脱硝系统第 411 页/共 534 页SCR 脱硝成套系统推荐品牌：等同于上海蒙康，无锡艾克塞尔，河北汉蓝，上海宸云、上海远驳或更优品牌。每台发电机的排烟汇总后进入配置独立的 SCR脱硝装置，处理后的烟气排放指标应符合 16.3.1节表 2中的限值要求。中标人应提供完整的 SCR脱硝系统。包括但不限于：尿素配置罐、尿素输送泵、脱盐水制备系统、尿素溶液储存罐、SCR主体设备（混合装置、混合元件、反应器壳体、催化剂及封装等）、计量喷射单元（多功能喷射器、雾化喷枪、喷枪套管等）、压缩空气系统、工艺管道及阀门、配电及控制系统等。★脱硝药剂采用成品尿素溶液，中标人应明确药剂浓度需求；并应根据 2台发电机的排烟量、机组出口 NOx浓度、NH3及 NOx排放限值，核算尿素溶液消耗量、压缩空气消耗量、NOx处理效率、设备压降及温度降等数值。★发动机排气管至 SCR脱硝设备的连接烟道上应设置泄爆措施，以便于发电机组发生爆震时保护后续设备的安全运行。★脱硝装置设备设计应便于催化剂的更换，同时应设置检修旁路。主要设备技术要求如下：（1）尿素溶液配置罐及储存罐配置罐：用于尿素溶液的配置，尿素配置罐应包含电加热器、搅拌器、磁翻板液位计、排污口及溢流口等。储存罐：用于存放配置好的成品尿素溶液的储存，尿素储存罐应包含电加热器、磁翻板液位计、排污口及溢流口等。成品尿素溶液为小桶包装或吨桶包装，卖方应合理设计药剂投入储罐的方式。★尿素配置及储存罐材质均为 SS304，有效容积 1.5m3。（2）SCR主体设备SCR主体设备包括混合装置、混合元件、反应器壳体、催化剂及封装等。1）静态混合器静态混合器固定于混合管中，将喷射的还原剂与高温烟气迅速混合均匀。混合器材质为不锈钢。烟气经过扰流、混流和整流后，在催化剂入口处烟气参数分布均匀性偏差应符合以下要求：速度相对标准偏差：平均值的±5%温度最大偏差：平均值的±5℃第 412 页/共 534 页氨氮摩尔比的相对标准偏差：平均值的±5%2）反应器反应器安装于混合管后端，两端与烟道焊接法兰，轴向安装。反应器材质为不锈钢，能满足烟气温度不高于 600℃的情况下长期运行，同时能承受运行温度 600℃不少于 1小时的考验，且不产生明显变形。反应器设计应保证内部烟气均匀的通过催化剂表面，应便于催化剂的更换。整个反应器下部设有固定支撑，防止烟气冲刷产生震动位移。反应器应具有良好的密封性、牢固性、稳定性。3）催化剂催化剂采用模块化设计，模块规格统一，具有互通性。模块封装采用不锈钢结构，设有防止烟气短路的密封，包装完好，便于更换、运输、安装。催化剂推荐采用餐厨/厨余沼气专用进口高性能挤出式钒基催化剂。中标人应提供催化剂的检测认证报告。中标人应提供详细的催化剂几何尺寸数据、物理指标，其中催化剂化学寿命不低于 24000h，机械寿命不低于 10年。（3）计量喷射单元智能计量喷射装置用于尿素溶液的雾化喷射，在确保脱硝效率的同时应精确控制氨逃逸率。喷头采用双流体喷嘴，平均雾化粒度≤60μm，喷枪材质 SS304，套管材质SS304，喷头材质应中标人确定（应耐高温冲击、耐热变形、耐磨、抗还原剂溶液腐蚀，易维护及更换）。★中标人应提供喷枪数量、材质及参数、雾化曲线等参数。（4）控制系统SCR脱硝装置配置一套 PLC控制系统、作为本性能包段控制系统的子站，并配置人机交互操作界面（≥10英寸触摸屏，设有负荷工况标定、错误运行诊断修复、报警等），厂区大自控系统能远程控制 SCR装置。PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。反应器入口及出口设温度、氮氧化物传感器、差压传感器，系统通过进出口的 NOx浓度，自动控制尿素溶液喷射量。五、余热回收系统第 413 页/共 534 页每台发电机后均设置 1台余热锅炉，锅炉补水采用软化水，沼气净化及锅炉系统设备厂家提供软水箱，中标人负责将软水从水箱中送至锅炉；锅炉产生的饱和蒸汽分别接至锅炉系统分汽缸；锅炉排污水接至沼气净化及锅炉系统工艺性能包提供的排污扩容器。余热回收系统包括但不限于以下内容：2 套电动三通阀、2 套余热锅炉、2套排气筒、锅炉给水泵、取样装置、电控设备、内部工艺管道阀门仪表等。？锅炉本体技术要求1）★中标人根据发电机排烟参数核算锅炉蒸发量（蒸汽参数1.0MPa/184℃），余热锅炉应能满足发电机在 70%负荷及 100%负荷下的换热需求，中标人应提供计算依据（中标人自行确定机组满负荷时蒸汽产量，余热回收只回收烟气热量）。2）利用燃气发电机组排放的高温烟气经三通阀进入余热锅炉，进行热交换。烟气侧流程：燃气发电机组排出的高温烟气，通过电动三通切换风门，一通道进入旁通烟道（每台发电机配置一个三通阀和旁通烟囱，烟囱高度为 15米），另一通道通过烟道进入余热锅炉。★每台燃气发电机组配 1 台余热蒸汽锅炉，锅炉型式为不补燃型自然循环余热锅炉。★中标人应充分考虑烟气腐蚀性，合理确定锅炉排烟温度，在投标文件中阐明理由并保障实际运行效果。★余热锅炉拟布置于发电机房内（详见招标附图）。★锅炉应设旁通烟道。3）余热锅炉由锅炉本体、进口烟箱、出口烟箱组成。锅炉本体整体出厂，以减少现场安装工作量。4）★电动切换三通阀应采用耐热钢材质，同时应具有良好的密封性，中标人应明确三通阀品牌及泄露率。5）★燃气发动机出口至排气筒出口的烟风阻力须满足内燃发电机的安全使用要求，余热锅炉不得影响发电机的正常运行，中标人应提供脱硝系统、锅炉系统的总运行阻力。6）中标人须保证提供的锅炉漏风率为零，三通风门的泄漏率<1%。7）余热锅炉的受热面应设检查孔，便于对受热面检查。第 414 页/共 534 页8）余热锅炉应设置取样系统、排污系统、加药系统，监控和调整蒸汽及水质在要求的范围内。9）电动三通阀进出口设不锈钢膨胀节，一台发电机对应一个排放烟囱，烟囱出口应设消音器及防雨帽（中标人根据实际情况在自然补偿无法满足的条件设置膨胀节）。10）★排气筒高度需满足环评的要求，排气筒材质 SS304。排气筒采用底部支架加上部钢丝绳拉固，考虑抗 16级台风设计。11）每台锅炉本体应设 2个安全阀，安全阀排气管应接出室外。？锅炉辅机技术要求1）锅炉给水泵共 2台，1用 1备，其中锅炉给水系统采用母管制，单台给水泵的容量满足 2台锅炉的蒸发量，中标人提供水泵品牌及详细参数。2）取样装置：对炉水进行取样。3）加药装置由水箱、加药泵（2台，1用 1备）、管道、配电控制柜等组成，中标人应提供加药装置的详细参数。？锅炉系统仪控要求锅炉系统应配置以下仪表（包括但不限于）：1）每台锅炉出口配置 1个压力变送器、1个就地压力表及 1个蒸汽流量计2）每台锅炉本体至少配置 1 个就地显示液位计、1 个远传液位计（输出4-20mA信号，支持ModbusRTU协议，液位计型式中标人确定）3）每台锅炉排烟管道配置 1个热电阻及 1个就地温度表4）电动三通阀应有阀门位置状态反馈信号锅炉系统应设置 PLC 控制系统，作为本性能包段控制系统的子站，并配置人机交互操作界面（设有负荷工况标定、错误运行诊断修复、报警等），厂区大自控系统能远程控制锅炉系统。PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。六、管道系统中标人负责发电系统、脱硝系统、锅炉系统的内部管道、管配件及阀门（包括但不限于：沼气管、烟气管、润滑油管、冷却水管、尿素溶液管、排风风管、软水管、蒸汽管、排污及取样管等）的设计、供货、安装、调试等工作。第 415 页/共 534 页1）沼气阀组、沼气管道及配件材质 SS304；尿素管道、配件及阀门材质 SS304；隔音罩排风管材质镀锌钢板；其余管道及配件材质均为 20#。管道流速、管道壁厚应符合“7、工艺管道安装”的要求。2）★沼气管道的法兰面之间应设防静电跨接。3）蒸汽管道设计应进行应力分析，设置必要的补偿器。应优先采用自然补偿，不能满足要求时应采用补偿器。4）蒸汽管道低点应设疏水，疏水阀组做法为“截止阀+过滤器+疏水阀+截止阀+旁路截止阀”，疏水阀的数量应根据最终管道走向确定。5）凡外表面温度超过 50℃的部件设备及管道均应有保温层，应保证保温层表面最高温度＜50℃。高于 60 度无法采取保温措施的，可采取防护栏等措施。保温采用硅酸铝纤维毡，保温层外壳采用耐腐蚀彩钢板，颜色暂定 0.4mm的乳白色彩钢瓦。6）管道表面或其保温层表面应涂刷色环、管道流向、介质名称、管径等参数，油漆颜色应符合《工业管路的基本识别色和识别符号》（GB7231-87）的规定。16.3.4 保证的技术规格参数表、性能曲线、运维数据一、内燃机发电机组中标人结合 ISO8528、GB/T2820 等要求，在标准环境条件下（大气压力101kPa，环境温度 25℃，空气相对湿度 70％），机组满负荷运行条件下，根据招标人的气源品质，提供下列保证的技术规格参数表，包括（但不限于）：（1）机组技术规格参数表燃气发动机技术参数表项目单位数值燃气发动机型号燃气发动机额定功率 kW（40℃环境温度时）额定热耗 MJ/kW·h气缸数量个缸径 mm冲程 mm排量 Nm3/kW·h转速 rpm润滑油填充容量 m3（kg）水填充容量 m3（kg）第 416 页/共 534 页长 mm宽 mm高 mm净重 kg加油后重量 kg惯性矩（飞轮） kgm2旋转方向起动发动机输出功率 kW起动发电机电源种类和电压 V燃气发动机热平衡表额定输入能量功率 kW额定输出功率 kW润滑油消耗功率 kW缸套水消耗功率 kW排气消耗功率 kW中间冷却器消耗功率 kW平衡热能功率 kW辐射热能功率 kW燃气发动机的燃烧空气和排气数据表排气温度（满负荷） ℃湿气排流量 kg/h干气排流量 kg/h湿气排气容量 Nm3/h干气排气容量 Nm3/h发动机最大允许排气背压 kPa排气法兰规格（内径） mm燃烧空气流量 kg/h燃烧空气容量 Nm3/h进空气过滤器前最大允许压力降 kPa燃气发动机燃料消耗表标准状态下机组额定功率 kW标准状态燃料气允许压力范围 kPa标准状态燃料气允许温度范围 ℃燃料气种类沼气燃气特征数（甲烷含量） %第 417 页/共 534 页燃料室前燃料气最小压力 kPa燃气压力允许波动范围 ±%燃气压力最大波动率 kPa/sec发动机燃料消耗率 MJ/kW·h燃料气进气管 mm燃气发动机润滑油系统技术参数润滑油系统容积 Nm3最高油温 ℃机组运行润滑油耗量 g/kW·h润滑油补充管管径 mm润滑油排放管管径 mm润滑油更换周期小时润滑油更换周期耗量 L/周期润滑油更换周期耗量折算 g/kW·h机组润滑油耗量：机组运行润滑油耗量+润滑油更换周期耗量折算g/kW·h燃气发动机冷却系统技术参数表发动机缸套水额定流量 m3/h中冷器额定流量 m3/h发动机缸套水量 m3中冷器水量 m3缸套水温度（回水/出水） ℃带防冻剂（回水/出水） ℃中冷器水温度（回水/出水） ℃缸套水最高温度 ℃缸套水进口和出口水管缸套水加水管管径 mm中冷器进/出（一级）口水管 DN/PN中冷器进/出（二级）口水管 DN/PN冷凝水排放水管 DN/PN冷却水额定压力 kPa缸套水更换周期小时缸套水更换周期耗量 L/周期燃气发动机噪音指标第 418 页/共 534 页噪音频谱 Hz 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000发电机组功率kW排气噪音 dB机组噪音 dB发电机技术数据表制造厂型号额定功率 kW功率因数频率 Hz电压 kV转速 rpm允许超转速 rpm效率 %重量 kg抗无线电干扰等级结构标准绝缘等级防护等级在额定功率下允许温升 ℃最高周围环境温度 ℃总谐波失真 %电抗及时间常数xd直轴同步电抗 %xd1直轴瞬态电抗 %xd”直轴次瞬态电抗 %Td”次瞬态电抗时间常数 secTd 时间常数 sec燃气发电机组主要技术参数汇总表机组型号发电机组额定功率 kW转速 rpm燃料气进气压力范围 kPa燃料气进气温度范围 ℃排烟温度 ℃第 419 页/共 534 页允许的排气背压 kPa烟气排放量 Nm3/hNOx排放值（5%O2时） mg/Nm3 500适用燃气的最低热值 MJ/Nm3适应甲烷含量的范围 %燃料热耗 MJ/kW·h机组在线率小时/年发电效率 %热效率 %总效率 %缸径/冲程 mm/mm缸套水回水/出水温度 ℃/℃缸套水量 m3/h输出电压 kV频率 Hz发动机组净重 kg发电机组外型尺寸 m机组自用电率 %机组噪音水平 dB注：总效率指为余热回收率与发电效率之和，其中余热回收率定义为回收的余热总量（冷却水热量与排烟温度降至 180℃时所回收排烟余热之和）与消耗的燃料热量（以低位热值计算）之比。机组的检修时间及费用（仅备件及人工费用，不含润滑油及防冻液费用）预防性维护时间周期 H大修间隔周期 H一个大修周期内预防性维护备件总价（不含大修）万元一个大修周期内预防性维护备件（不含大修）平均每度电的成本（等于一个大修周期内预防性维护备件总价/大修周期/额定功率）。元/kW·h大修备件和人工费用万元大修备件和人工费用平均每度电的成本（等于大修备件和人工费用/大修周期/额定功率）。元/kW·h设备维修成本：一个大修周期内预防性维护备件（不含大修）平均每度电的成本+大修备件和元/kW·h第 420 页/共 534 页人工费用平均每度电的成本。（2）性能曲线中标人需提供相关因素影响机组功率和效率的性能曲线（包括但不限于）：1) 提供环境温度影响机组功率和效率的性能曲线。2) 提供环境压力（海拔高度）影响机组功率和效率的性能曲线。3) 提供环境湿度影响机组功率和效率的性能曲线。4) 提供沼气中甲烷含量影响机组功率和效率的性能曲线。5) 提供机组排气压力影响机组功率和效率的性能曲线。（3）运维数据及说明1）中标人应提供一个大修周期（含大修）的维护保养计划，包括维修活动、维修内容、维修时间（应明确小修、中修时间范围）及维修频率（以年和运行小时数为计时单位）。提出每项活动需要更换的零部件、价格、工时，以确定单台发电机组的大修成本和大修间隔的维修成本。中标人承诺所报价格为国内同类机组的最低报价，招标人保留按照中标人所报价格与中标人签订维护保养合同的权利。2）中标人应说明是否有能力在现场进行大修以及大修所需时间。如果不能在现场大修，需说明大修地点及所需时间。另外，投标人需说明在中国大陆距离项目所在地最近的备件中心和维修中心位置并提供相关证明。3）中标人应提供机组的大修间隔时间及大修后机组所能达到的水平。4）提供影响机组预防性维护时间的因素，对应的影响曲线及计算公式。5）提供影响润滑油、缸套水冷却水更换时间的因素，对应的影响曲线及计算公式。6）提供机组自用电清单及总的自用电率。二、隔音罩隔音罩技术参数表序号技术指标单位数值备注1 隔音罩尺寸（长×宽×高）m2 检修门数量及尺寸3 强排风机风量 m3/h 防爆电机第 421 页/共 534 页4 强排风机功率 kW三、SCR脱硝系统脱硝系统技术参数表序号技术指标单位数值备注一尿素储存系统1 尿素储存罐容积 m3 1.5 材质304不锈钢，含液位计、电加热器2 电加热功率 kW二尿素喷射系统1 喷射器2 喷枪形式、材质、参数3 尿素喷射泵台 2 1用 1备4 输送泵流量/扬程/功率三反应器1 废气流量 Nm3/h2 废气温度 ℃3 入口 NOx浓度 mg/Nm3 500 5%含氧量4 出口 NOx、CO浓度 mg/m3120mg/m3，投标人根据烟气量折算5 氨逃逸 mg/Nm3 ＜7.59mg/m36 脱硝效率 %7 进出口温降 ℃8 混合室压降 kPa9 反应室（含催化剂）压降 kPa催化剂参数表（中标人自行列计）序号技术指标单位数值备注一催化剂几何尺寸二催化剂物理指标第 422 页/共 534 页四、余热回收系统序号技术指标单位数值备注一余热锅炉1 锅炉型式不补燃型2 额定蒸发量 t/h3 蒸汽参数 MPa/℃ 1.0/1844 单台锅炉入口烟气量 Nm3/h5 单台锅炉入口烟气温度℃6 单台锅炉设计排烟温度℃7 锅炉给水温度 ℃8 锅炉排污率 %9 换热效率 %10 锅炉本体阻力 Pa11 设备水容积 L12 年运行小时数 h ≥800013 整机设计使用寿命年14 锅炉本体承受的最大压力Pa15 本体保温材料硅酸铝纤维毡16 本体保温厚度 mm二电动三通阀1 功率 kW2 电压等级3 三通阀泄露率4 三通阀切换时间三锅炉给水泵1 型号及品牌2 流量/扬程/功率四排气筒1 排气筒材质 SS3042 排气筒外径及壁厚 mm第 423 页/共 534 页16.3.5控制系统沼气发电系统配置一套 PLC控制系统，并配置人机交互操作界面（≥10英寸触摸屏，与 PLC同品牌，进行负荷工况标定、错误运行诊断修复、报警等），厂区大自控系统能远程控制沼气发电系统装置。PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”。16.4 招标货物一览表沼气发电系统成套设备及材料供货范围：招标范围内的所有设备、管道、阀门、仪控仪表的安装主辅材、电缆、满足运行所需的2年备品备件、易损件、专用工具、油漆、所有安装工程、电气安装工程、保温工程等的主辅材。本项目是性能包干交钥匙，以下列出的仅为本项目的主要设备、仪表清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。中标人在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，同时辅助设备及附件应编制详细表格报招标人备案，但并不免除其承诺的“性能保证”责任。主要设备清单一览表（投标人补充规格型号及品牌）序号设备名称型号规格单位数量备注一发电机1 燃气发电机组本体1.0MW级（根据不同品牌的型谱，允许偏离-4‰），出口电压 10.5KV，NOx≤500mg/m3（5%含氧量）台 2 优先考虑正偏离2 燃气系统套 23 高温冷却系统套 24 低温冷却系统套 25 润滑油系统套 26 排烟系统（至脱硝系统）套 27 电气控制系统套 2二隔音罩1 静音型隔音罩套 2第 424 页/共 534 页2 通风系统套 23 检测及报警系统套 24 消防系统套 2三 SCR脱硝系统1 尿素溶液储存系统套 12 尿素喷射系统套 23 反应器套 2四余热回收系统1 电动三通阀套 22 余热锅炉套 23 取样装置套 24 排气筒 SS304 套 25 消音器材质 SS304 套 2五备品备件累计运行 16000小时所需的备品备件套 2备注：中标人需根据本技术规格书的要求提供详细的设备平台、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC、缆线等工程16.5 基本要求16.5.1 投标人提交的技术资料详见通用技术要求。16.5.2 技术服务及人员培训详见通用技术要求。16.5.3 设备工厂检验、试验及监造详见通用技术要求。16.5.4 包装及运输详见通用技术要求。16.5.5 验收和保管详见通用技术要求。第 425 页/共 534 页16.5.6 安装详见通用技术要求。16.5.7 调试详见通用技术要求。16.5.8 性能考核1）性能验收的目的是为了检验整个沼气发电系统的性能要求是否达到16.3.3节的要求。2）性能验收前，中标人应完成工程实体的安装施工验收、成套系统的调试、性能自检、性能验收方案审批。3）性能自检达到下述条件后，中标人可以提出性能验收申请：发电机的发电量达到满负荷、单位沼气发电量满足招标要求、累计连续稳定运行 30天（正常维保停机及非投标人原因导致生产负荷不足情况除外）。4）性能验收申请批准后，招标人组织性能测试，测试指标达标，视为性能验收通过。如果因非中标人原因导致生产负荷不足，则性能验收方式另行协商。5）性能验收考核通过前的费用均由中标人负责。16.5.9 试运行及后续服务详见通用技术要求。16.5.10性能保证违约责任性能违约赔偿按照下表进行。沼气发电系统性能违约赔偿表序号考核项目重要性性能要求性能违约赔偿1性能指标强制条款发电机组的在线率保证8000小时/年及以上各阶段气体处理指标如经整改后仍不达标，但不至于导致最后尾气排放超标，则按照实际运行指标偏差进行折价，其余性能指标类似处理。单项指标折价公式：标准标准实际合同总价？？？ %10（注：合同总价为沼气发电系统合同总价，单项折价不超沼气发电系统合2 强制条款发电效率≥2.2kW·h/Nm3沼气（CH4含量55%～70%）3 强制条款发电机出口NOx浓度≤500mg/Nm3（5%含氧量）4 强制条款发电机出口CO浓度≤4000mg/kW·h5 强制条款 SCR出口NOx浓度≤120mg/m3第 426 页/共 534 页同总价的10%）6 强制条款 SCR出口NH3浓度≤10ppm每超过 1ppm，折价（沼气发电系统合同总价）1‰。7 噪声控制一般条款投标人供货设备噪声级≤85dB（A）（测试点为隔音罩外1m，8小时运行暴露时间）每超过3dB（A），折价（沼气发电系统合同总价）1‰，不足3dB（A）仍按3dB（A）计。注：在满足合同规定的时间节点前提下，如在性能验收前经整改达到性能要求，则无需进行违约赔偿。16.5.11设施移交详见通用技术要求。16.5.12质保期详见通用技术要求。16.6 工艺设备技术要求16.6.1 设备总体要求沼气发电系统设备（包括所有需要的辅助设备）应满足以下总体要求：1）中标人提供的设备应能保证在所在地区的气象条件下每日24小时连续平稳运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转。投标人中标后应根据本项目处理介质，对沼气发电系统成套设备进行优化配置，并提供详细计算过程和主要设计参数。2）中标人提供的所有设备和材料应是全新的，同类设备和配件应统一品牌。所有转动部分应设置保护壳，以防止事故发生。3）除本章节中明确要求外，其余各设备过流部件材质应不低于304不锈钢。4）“主要设备及性能要求”应满足本章节相关指标，若投标方因工艺优化导致设备与本招标文件描述不一致，则投标方同类或类似功能的设备在建设标准上也需满足本招标文件中对设备性能的要求。5）主要部件及钢结构使用寿命不低于25年。6）距离设备1m处噪声不高于85dB（A）；7）如在系统建设或调试过程因中标人工期滞后或质量问题等导致业主厨余第 427 页/共 534 页垃圾无法处理，产生的费用由中标人负责。8）所有进出系统的物料、自来水、蒸汽等均应具备计量功能，并上传中控。9）本性能包段可燃及有毒气体检测及报警系统的设计应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）。16.6.2设备品牌要求（1）机械设备序号设备名称推荐品牌或参考厂家（或同档次以上）1 离心泵格兰富、KSB、苏尔寿2 潜水泵格兰富、威乐wilo、南方泵业3 手动阀门上海沪工、上海冠龙、山东建华4 减速机 SEW、Nord、西门子Flender5 轴承 SKF、NSK、FAG6 疏水阀斯派莎克、德国洛克（LOCKE）、阿姆斯壮（Armstrong）7 沼气发电机组GE颜巴赫、MWM曼海姆、CAT卡特彼勒、康明斯。满足本技术要求即可（2）电气设备详见通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”。（3）仪控设备序号设备名称参考厂家及品牌（或同等以上）1 工业交换机 AB 西门子 MOXA2 工业电视监视系统海康威视大华英飞拓3 PLC Rockwell 西门子施耐德4 触摸屏与PLC同一品牌5 电缆详见通用技术要求6 压力变送器 E+H Rosemount Yokogawa7 液位变送器 E+H Rosemount VEGA8 温度变送器 E+H Rosemount Omega第 428 页/共 534 页9 流量变送器 E+H KROHNE Yokogawa10 分析仪表 E+H KROHNE Yokogawa11沼气分析仪（包含CH4、CO2、H2S、O2等气体在线检测）BINDER ADOS 德国竖威12 电动执行机构上自仪川仪贝格霍尔13 气动执行机构上自仪川仪贝格霍尔14 磁翻板液位计上海双虹上海雄风上海星申15 平衡容器差压变送器 E+H Rosemount Yokogawa16 就地温度表上自仪川仪西门子17 就地压力表上自仪川仪西门子18 LCD大屏海康威视、长虹、LG、三星16.6.3 通用机械设备的技术要求详见通用技术文件要求。16.6.4 电气设备的技术要求电气部分为成套供货，沼气发电系统内所有的电气设备、电缆及电缆桥架、穿线保护管、安装辅材等均由中标人负责设计并供货。系统内电气的设计、功能的实现（包括安装调试和性能验证等）、满足要求的备品备件均由中标人负责。发电机组配套高压开关柜设置在锅炉房的高配间内，发电机组配套设备的动力（控制）设置在机房现场或控制室内，负责沼气发电系统所有用电设备的供电、控制。低压系统带电导体系统型式采用三相五线制系统，低压接地型式为 TN-S。在锅炉房内设置配电控制中心(MCC)，负责沼气发电系统的所有用电设备的供电、控制。由厂区供配电系统提供交流 380V电源至沼气发电系统配电间配电控制中心（单路容量不大于 300KW），如有二类负荷设备需由中标人单独列出，并采用双电源供电；低压系统带电导体系统型式采用三相五线制系统，低压接地型式为 TN-S。中标人应负责与沼气发电系统设备配套电气控制柜（箱）的提供、安装、试运转及包括系统图、控制原理图、端子接线图等电气设备图纸的提供。中标人还应提供控制箱与电动机之间的连接用动力和控制电缆、以及其它附件的提供。合同总价应包括配套设备及其附件的费用。第 429 页/共 534 页16.6.5 配套电气设备要求1）10kV高压开关柜采用户内铠装移开式交流金属封闭开关设备，柜体参数：额定电压：12kV额定频率：50Hz主母线：≥630A一分钟工频耐压(有效值)：≥48kV雷电冲击耐压(峰值)：≥85kV额定短时耐受电流：≥31.5kA，4s额定峰值耐受电流：≥80kA手车与柜体间的接地连接短时耐受电流：≥31.5kA，2s手车与柜体间的接地连接峰值耐受电流：≥31.5kA加热、照明电压：AC 220V控制电源：DC220V(含综保，断路器及智能操控及仪表类)辅助回路额定工频耐受电压：2kV防护等级：≥IP4X柜面板涂漆平整光滑，附结牢固。柜体框架采用敷铝锌板，面板冷轧钢板（除通风、排气口外），不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，应坚实牢固，平整度高，焊点无毛刺，密封性能好，门上加密封条。用于制造、结构负荷部件、壳体和隔板的钢板最小厚度应不小于2mm。所有柜均要具备防止电气误操作的五防要求，并应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。所有柜均设观察窗，观察窗设置必须使观察者便于观察运行中的设备以及接地开关的位置，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并应与高压导电体保持足够的电气间隙。小车车体推进，抽出灵活方便，对仪表小室无冲击影响，相同用途的开关柜应具有完好的互换性。对于中置式开关，用于推进/拖出开关本体的小车应与开关本体一体化结构。手车的柜体中应有明显的工作位置，试验位置和断开位置之分，对应每种位第 430 页/共 534 页均要求有正确的状态指示。对于试验位置和断开位置要求均能自动锁位和安全接地，为保证检修安全，在一次插头上装有安全挡板，能自动进行开闭。为防止柜顶主母线发生短路时故障漫延，要求每台开关柜间的母线室及每台开关柜上下触头仓室用金属板隔开，母线小室柜间加装隔离套管。柜内母线、分支引线及搭接处外包带有相序标识的热缩绝缘护套，应具有防潮和阻燃性能，以保持足够的介电强度，热缩绝缘套管应能承受12KV。尽管加装了绝缘护管，但母线相间距离和对地距离不能因此而有丝毫的减少。高压开关柜中各组件及其导体的连接处，应保证在最高温度下不会超过有关标准规定的使用温度。2）就地控制柜发电系统就地控制柜柜体采用GCK或MNS型开关柜，柜内塑壳断路器、微型断路器、马达开关以及交流接触器、热继电器、接线端子等所采用的设备品牌详见“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”。柜体厚度不小于2.0mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域:水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。沼气发电系统低压电源进线侧及单机 30KW以上的电动机需就地单独计量。在每个电机的出线回路上设置数字显示型表计，带标准485接口，测量出线回路上所有元器件的状态信号、所有电机的电气信号（电流、电压、电能）通过表计的485接口上传。就地控制柜还应符合下列要求：（a）能对主机和辅助设备进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作（b）配置向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口（c）配置接收中心控制室的开、停控制信号的接口（d）配置短路、过载等保护，特殊电机还应根据电机特点提供专用保护（e）控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配（f）控制柜应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分相关章节。第 431 页/共 534 页3）变频器设备品牌详见“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”根据工艺需求须配置的变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频专用电机。变频器在50 Hz运行时，电压波形的崎变率小于2.5%。变频器的输出端到电机的电缆最大距离为200m。变频器在低速时，内置冷却风扇也能保持变频器正常工作,而不需加设外置冷却风机。变频器的输出频率范围为0-50Hz，输出电压为380V，并当主电源电压下降10%时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不降低额定值。变频器所配置的输入输出电抗器、滤波器及其他部件，一定要求是内置式的，以保证变频器的整体性能。变频器的操作控制面板必须为液晶显示。变频器要求可显示并记录电机的总消耗量kW·h和总运行时间。变频器要求可提供内置的RFI（抗无线电干扰）滤波器。变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。变频器必须具有变频器过流、变频器过载，中间直流过高/低，变频器温升过高，给定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、通讯故障保护的功能。变频器必须具有输出短路、电机过载、电机相间/相地短路、电机温升过高、电机缺相和接地故障保护。配有足够的信号输入输出端，以供本身控制和I/O信号反馈或控制联锁要求之用。4）软启动装置设备品牌详见“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”系统内35KW及以上的电机设备均需配置软启装置，50KW以上电机必须设置外置旁路。5）按钮箱、检修箱当电控柜（箱）不靠设备安装时，设备旁应配置按钮箱。对于爆炸性气体环境内的按钮箱应采用隔爆型。按钮箱（检修箱）的户内防护等级IP4X，户外为IP65，外壳采用304不锈钢或聚碳酸酯材料，防腐等级应达到防腐蚀类型WF2，抗机械第 432 页/共 534 页冲击强度等级IK08，耐阻燃灼热丝试验750oC，室外使用还应抗紫外线。箱体外形、色彩须征得雇主许可。箱体及遮阳雨蓬的外形、色彩要求统一协调，并须征得招标人许可。就地按钮箱还应满足下列要求：（a）箱面设开（正反转）/停按钮，自动/手动转换开关及紧急停车按钮,手动控制优先；有变频装置的电机按钮箱需配置就地无级调速面板。（b）箱面应有开/停，过载及电机故障信号灯（c）按钮及信号灯颜色统一规定为：红—停，绿—开，黄—故障，白—电源指示。6）接线盒水下电机等特殊设备还应配套接线盒，用于供电电缆与设备本体电缆的连接。接线盒采用不锈钢 304材质，防护等级 IP65。并配套不锈钢安装支架。7）电缆及桥架设备品牌详见“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备”动力电缆采用交联聚乙烯绝缘电力电缆，动力电缆采用ZR-YJY型低压电缆，控制电缆采用ZR-KVVP型控制电缆，开关量信号电缆采用ZR-KVVP型控制电缆，模拟量电缆采用ZR-DJYVP型计算机电缆。电缆桥架采用轻质、加强型结构的节能耐腐蚀钢制电缆桥架，执行标准GB/T23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》；电缆桥架的厚度应满足国标要求。表面处理方式：采用热镀锌钢板加高耐腐 VCI 双金属无机涂层，涂层具有导电性，具体要求如下；a)高耐腐 VCI双金属无机涂层，涂层厚度≥30μm，耐中性盐雾试验≥1000h无明显腐蚀。b)热镀锌，锌层厚度不小于 65μm（460g/㎡），盐雾试验时间 200h，执行标准《钢制电缆桥架工程设计规范》（CEOS31：2017）和《金属覆盖层钢制件热浸锌锌层技术要求和试验方法》（GB/T13912-2002）。c)电缆桥架连接螺栓采用热镀锌和达克罗，支架、吊架采用热镀锌和 VCI双金属无机涂层。第 433 页/共 534 页其他：桥架安装所用吊支架每 2-6米一套，具体要按照电缆载荷测算。桥架接地应采用编制铜线连接，沿桥架（金属线槽）内敷设一根-254热镀锌扁钢作为接地线，两端与接地网就近连接。穿越变形缝应留有 20~30mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。抗震缝的两端应设置抗震支架并与结构可靠连接。若施工时对桥架有钻切，折弯等现场处理，需采用桥架专用涂料进行防腐喷涂。动力电缆与仪控电缆应分开敷设。16.6.6 电气施工要求详见通用技术要求16.6.7 自控设备的技术要求1）自控系统及仪表设备的基本要求及设计方案提供完整、可靠、符合有关工业标准的沼气发电系统内部的控制设施以及招标范围内的满足整个沼气发电系统的一次热工元件（温度、压力、流量、液位现场检测仪表及就地压力表、温度计、液位计等）及安装附件。如现场发现供货数量和质量不能满足施工或工艺要求，中标人负责及时免费补供而无商务问题。系统设计满足沼气发电系统的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行。沼气发电控制系统设置在锅炉房内，通过工业以太网光纤环网（TCP/IP 方式）与全厂大自控系统通讯。中标人负责整个系统的单机和联机调试，并应向上位中控系统开放通讯协议，上位中控系统能远程监视及控制沼气发电系统内的所有设备，积极协助配合上级管理控制系统厂家完成全厂大自控系统的联机的调试工作（提供通讯点表、GSD文件、画面拷屏等资料）。如上级管理控制系统厂家对投标人所提供资料有疑问，投标人有义务予以解答。中标人提供的仪表和控制系统的设计、设备是选用已有可靠应用业绩和先进技术水平，具有高的可靠性、可操作性、可维护性和可扩展性。第 434 页/共 534 页2）总体要求（1）环境条件应保证在规格书中指定的环境条件下，设备适宜于工作，同时具有可以达到的最高制造标准、可靠性、重复性及精确性。（2）设备、机箱的设计设备外壳采用304不锈钢（厚度不小于1.5mm，亚光处理）外壳，防护等级应遵照IEC529如下：（a）在室内的设备用IP4X；（b）在户外的设备用IP55；（c）安装在阀门、在水中或在地下的传感器或其它设备用IP67。所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。（d）设置在具有腐蚀性气体及潮湿环境场所的设备还应采用防腐防潮型。（f）仪表引压管路应有防冻，防烫措施。凡是在规格书中或相关联的图纸中没有说明的测量仪表、传感器或其它需在现场安装的设备的精确的安装位置，中标人应向工程师提出建议安装的细节，以取得工程师的认可。在开始做任何安装工作之前，必须取得这一认可。（3）电源本系统电源从中标人提供的配电柜中输出，应有抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压吸收和暂态浪涌电压能量的过电压保护装置，然后进控制柜电源端。（4）信号类型所有控制设备应能在下列信号工作：（a）控制及监视的模拟信号：4～20mADC；（b）数字量输入信号：无源触点，触头容量24VDC，1A（c）数字量输出信号：无源触点，触头容量220VAC，2A并有继电器隔离。（d）所有进 PLC的信号均为无源触点，所有进被控设备的信号均加继电器隔离。3）自控系统方案第 435 页/共 534 页满足以下自控系统要求：沼气发电系统的 PLC控制柜布置在沼气发电机房内。a.PLC控制系统留有通信接口，接口满足本项目整体监控成套项目的通信要求。b.本项目的上位系统采用系统运行稳定可靠、易扩展的成熟计算机语言开发。c.仪表电源和控制信号回路设有防雷处理,仪表输出信号需要隔离。UPS采用在线式，后备时间不低于 30min，UPS主机和电箱要求布置在柜内。f.整个 PLC的可利用率至少应为 99.9%。g中标人需提供无加密的 PLC程序及 I/O地址表，并保证用户具有上载、修改、下载程序的权限。h.PLC 控制柜色标为 RAL7035，PLC 柜内低压元器件为施耐德、西门子或者 ABB品牌，PLC部分包括所有必要的控制软件、控制程序、处理器、存储器、机架、接口模块、输入和输出模块、电源部件以及一个完整的运行系统所需要的微型断路器、小型中间继电器和接线端子等，PLC控制柜配备一台不小于 10寸的触摸屏，触摸屏品牌与 PLC品牌一致。提供下列备用余量，以供系统以后扩展需要：？每种类型 I/O测点都应有 15%的备用量，用于现场修改和设计疏忽。PLC系统 I/O数量变化将不引起价格变动。？每个机柜内应有 10%件插槽备用量。该备用插槽应配置必要的硬件，保证今后插入模件就能投入运行。？ 40%电源余量？每个控制器CPU的负荷率不大于 40%,内部存储器占用容量不大于 50%。4）仪表选型要求a. 流量仪表各个流量测量仪表根据工艺及介质不同，采用不同类型的流量计，所有流量计要求带液晶显示表头，流量信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式，对于所采用的变送器，要求采用 LED液晶显示，支持在线量程第 436 页/共 534 页修改，其 0~100%校准量程对应 4~20mA。流量计数据要上传到 PLC与上位机，所有流量计需设置旁通管路。流量计的计量精度要求不低于 1％，4-20mA输出，所有的流量计均有瞬时流量和累积流量的输出（通过 RS485通讯方式），采用涡街形式的流量仪表需带内置温度补偿。b. 液位仪表液位仪表根据实际情况选用与介质相匹配的液位计，测量电子元器件不得与物料接触，确保在测量过程中容器内蒸汽、浮渣以及泡沫对其测量不会产生任何干扰。所有液位仪表（除磁翻板液位计外）要求带液晶显示表头，液位信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式，对于所采用的变送器，要求采用 LED液晶显示，支持在线量程修改，其 0~100%校准量程对应 4~20mA。测量精度要求不低于 1％，数据要上传到 PLC与上位机。c. 压力表就地安装的压力表外径 100mm，不锈钢全天候外壳(IP65 的防护等级)。对于泵出口压力指示、腐蚀性介质或特殊介质的压力指示，采用耐震、耐腐及耐高粘度等不同种类的压力表。d. 压力变送器所有压力仪表要求带液晶显示表头，压力信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式，对于所采用的变送器，要求采用 LED液晶显示，支持在线量程修改，其 0~100%校准量程对应 4~20mA。测量精度要求不低于 1％，数据要上传到 PLC与上位机。除悬浮式外的所有变送器均应提供安装托架。变送器的性能不低于以下指标：精度：校准量程的±1%，包括线性、迟滞性和再现性的综合影响线性：校准量程的±0.5%再现性：校准量程的±0.5%e. 温度仪表远传温度测量采用 PT100+温度变送器，所有温度仪表要求带液晶显示表头，温度信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式，对于所采用的变送器，要求采用 LED液晶显示，支持在线量程修改，其 0~100%校准量程第 437 页/共 534 页对应 4~20mA。数据要上传到 PLC 与上位机。除悬浮式外的所有变送器均应提供安装托架。就地温度指示采用双金属温度计，外径 100mm，万向型，带不锈钢全天候外壳。5）电缆及敷设除与上级管理控制系统之间的通讯电缆由招标方供货外，其余系统内电缆（包括仪表及控制设备到就地箱柜的电缆、就地箱柜到 PLC机柜的电缆以及预制电缆、通讯电缆等等）均由中标人负责提供。控制和信号电缆均采用阻燃铜芯电缆，模拟量信号采用 ZR-DJYVP电缆。6）接地中标人应考虑整个控制系统的各类接地，控制系统及仪表的接地应接到全厂电气接地网上，接地分支设计、供货及施工由中标人负责。16.6.8备品备件和专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，中标人在供货时应列出随机和试车用备品备件清单。2）两年备品备件：两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，中标人在供货时应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，中标人在供货时应列出专用工具清单。16.7 沼气发电系统供应厂家推荐相当于 GE 颜巴赫、MWM 曼海姆、CAT 卡特彼勒、康明斯或更优17.电气设备本节与其他部分的接口叙述如下：与各工艺系统单元的分界点：由本工程低压配电间提供一路 380/220V 电源至各工艺系统现场配电柜/电控箱，以各工艺系统现场配电柜/电控箱进线电缆头为界，电缆头以上部分属本工程电气系统范围，电缆头以下部分为各工艺系统范第 438 页/共 534 页围。与沼气发电系统分界点：除上述低压分界点外，沼气发电系统还涉及到 2台出口电压 10.5KV 的发电机并网运行，以沼气发电系统配套 10KV 现场电控柜10KV 电源电缆头为界，界面以上部分为本工程电气系统范围，界面以下部分为沼气发电系统范围。与外电部分分界点：本工程厂内部分以供电部门 10KV 进线电缆头为界，电缆头以下部分属本工程电气系统范围，电缆头以上部分（包括电缆头及电缆）由电业部门实施，具体见后续供电方案及外电线路设计。17.1 10kV高压开关柜1. 简要说明10kV 高压开关柜应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。高压配电柜应选用金属铠装中置移开式高压开关柜，柜型应为在国内应用广泛的电气知名品牌柜型，并获得当地供电部门当年的入网许可。产品品质相当于上海西门子开关有限公司 8BK20(配 3AH/7SJ63)、厦门 ABB 开关有限公司Unigear(配 Vmax/REF615)、施耐德苏州开关有限公司 PIX（配 HVX/Sepam S60）或更优。整体结构应符合 IEC60298、IEC60694、GB3096 以及电力行业标准 DL404 的要求。柜内应包括：功能单元，控制保护及仪表设备。对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆连接、扩展、固定件的维修及部分元件的调换。所有母排绝缘采用复合绝缘（在空气绝缘基础上加热缩套管，确保绝缘强度）；母排界面大于 8010mm；10kV 断路器须提供 31.5kA-1s 内部燃弧型式试验报告，低压开关柜也应提供相关内燃弧型式试验报告，断路器应具有机械防跳而不是电气防跳。开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件:额定工作电压 10kV最高工作电压 12kV1min 工频耐压 42kV雷电冲击耐压 75kV第 439 页/共 534 页额定热稳定电流值(3s 有效值) 不小于 31.5kA额定动稳定电流（峰值） 80kA母线额定电流 630A防护等级 IP4X2. 总体结构开关柜采用金属铠装中置移开式结构。断路器室、电缆室、母线室及低压室应相互独立且为全封闭铠装结构。手车室、电缆室、母线室应有独立的压力释放通道。柜内每个装置应连续运行，防护等级应达到 IEC60529 要求的 IP4X。柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板，厚度不小于 2.5mm，型钢支架，整个柜无任何焊缝。元件板、门、罩子和构架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减少撞击，保证功能单元装配的整齐和牢固。应避免出现的毛边，角和边缘都应呈圆角形，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。曲拐，手柄，表计和附近的切割处应锐利平净。装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。超过 0.5 平方米面积的门板应备有提升把手。开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器开断时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。开关柜应具有防止误操作的联锁装置(简称"五防"要求)，包括但不限于:？可防止误分、合断路器。？可防止带负荷推拉可移开部分。？可防止带电合接地开关。？可防止接地开关处在接地位置送电。？可防止误入带电间隔。开关柜宽度不大于 0.8 米，深度不大于 1.5 米，高度不大于 2.3 米。开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。10kV 计量柜应按电业部门要求预留封印位置（如有必要）。高压开关柜外壳颜色应得到业主的同意并与变压器外柜、低压开关柜一致。3. 金属部分的接地第 440 页/共 534 页所有开关柜要采用铜质接地排并连成一体。铜质接地排应能承受 3秒钟不小于 31.5kA 的短路电流。断路器手车应具有滑动触头，并在任何位置接入接地铜排，滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地排采用铜材连接。低压多级插座也宜接地。4. 分格结构柜内设有金属的安全帘板，当可移开部分推进或拉出时，帘板自动升降，使带电母排和插接头在手车抽出后自动封闭，可同时自动隔离电缆侧和母排侧，防止接触带电体和灰尘侵入插接头。手车和帘板应有效机械连锁。通过观察窗应能看到手车在柜内所处的位置，还应能看到断路器手车上的关/合按钮及断路器机械位置指示器以及弹簧的储能/释放状态指示器。电缆连接点高于地坪，以便电缆终端盒的安装，电缆室底板应采用可拆卸的不锈钢板并配置相应的电缆固定夹及变径密封圈，底板应适用于引入电缆终端盒的形式。电缆室门板一旦打开，就可以装修电缆终端盒，电缆室内备有有色旗子，显示接地开关闭合与否。接地开关位于电缆室，在开关柜前操作。接地开关的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流。接地开关在开合两个位置均能锁扣，接地开关应带有分合闸位置指示器，接地与否应能在柜前辨别。接地开关与断路器手车进行联锁，同时还应加装闭锁电磁铁，实现电气连锁，以防止误操作，防止断路器闭合时闭合接地开关，接地开关闭合时推进断路器.另外接地开关应带有足够的辅助接点，提供接地开关分合闸状态。为防止温度变化时产生凝露，柜内应设置电加热装置。柜内还应装设照明装置。每台高压开关柜的功能单元，附件和终端盒应设置标记。5. 10kV 高压开关柜内的动力线及辅助导线10kV 高压开关柜内应供有进线，主回路，功能单元之间的相互联接，动力线系统应根据要求是母排或电缆，且适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件.母排系统应符合 IEC60694 要求，所有母排绝缘采用环氧树脂型或空气型，并符合高压开关柜的操作额定电压值.母排应选用刚性硬拉高导电的电解铜材第 441 页/共 534 页料，符合 IEC60431.每根母排的截面在整体长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流，母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的联接处应防止腐蚀.母排的洞应钻得光洁，无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不绣钢.母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料的应有合格的性能，以适应机械及电气的要求开关柜内的动力电线，应是硬拉的高导电的多股芯线，能耐高温，符合 IEC有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑，以承受指定的故障条件.开关柜应具有满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要预先钻孔便于连接.开关柜内的动力线均采用相色识别，颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线的两端漆 50mm 宽的色带.色标可采用油漆或正常绝缘的浸漆.联接控制，保护及仪表设备的小线应为截面不小于 2.5 平方毫米的多股铜导线，绝缘等级为 0.6kV。柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属导管或线槽.所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的符合 IEC446 标准的标记。每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有 25%的备用端子.每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。6. 柜内主要设备安装在开关柜内的设备依照所附电气主接线，并按照用途选择。在正常工作及故障情况下均应能保证供货商提出的性能及功能。所有设备应为新颖的，为有关种类第一流的技术和质量，产品应由专业厂生产，保证质量及产品的合格额定值，并应具有标牌，标牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。各功能单元应适应所需的额定电流，电压，寿命，开关容量及短路故障容量等，并结合所需的操作特点，辅件，联锁等。断路器和隔离开关，接地开关应具第 442 页/共 534 页备足够数量的辅助接点，以满足本柜与其他柜的闭锁。柜内主要设备应符合以下技术要求:(1) 10kV 断路器10kV 断路器采用手车式真空断路器，并应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。生产厂家应为通过 ISO9001:2000 质量保证体系认证以及ISO14001 环境管理体系认证的专业生产厂家。真空断路器应符合 IEC62271－100、IEC60694、GB1984-2003 标准要求。断路器应满足下列主要技术参数:额定电压 12kV1min 工频耐压 42kV雷电冲击耐压 75kV额定短路开断电流（有效值） 31.5kA额定短时耐受电流及时间(4s 有效值) 31.5kA额定峰值耐受电流（峰值） 80kA额定短路关合电流（峰值） 80kA机械寿命不小于 30，000 次电气寿命 E2合闸时间不大于 68ms分闸时间不大于 45ms全开断时间不大于 60ms灭弧室采用优质的铜铬触头材料，采用优化设计的纵向磁场开断技术，多点灭弧。真空灭弧室绝缘套筒采用环氧树脂材料浇注成型固封极柱。断路器操动机构采用一体式的弹簧操作机构，具有电动储能和手动储能两种储能方式，电机的储能时间不大于 15 秒。断路器应在面板上装有下列显示器和控制器:？动作计数器？断路器开断及闭合状态的机械显示？伺服电动机储能状态的机械显示第 443 页/共 534 页？手动紧急弹簧释放装置？手动紧急弹簧储能装置断路器内部应设有“防跳”装置，采用电气防跳方式，断路器应带有不少于6个备用辅助触点。断路器合闸及跳闸机构的电源电压为 110VDC。额定容量值相同的断路器可互换使用，断路器应为内接闭锁器可防止误操作，并且可装钥匙锁，并具有手车闭锁电磁铁。断路器在正常时或故障时的操作中，根据相应规范或标准要求不应出现操作过电压。若所选可能出现操作过电压，则分包人应提供防止内部操作过电压的保护装置，通常是氧化锌避雷器，把内部操作过电压限制在允许的范围内。(2) 避雷器应为具有串联有间隙组合式氧化锌避雷器，其型式应符合 IEC 标准的有关要求。避雷器应能起到限制雷电过电压、操作过电压以及相间过电压的保护作用。(3) 电流互感器电流互感器应按 IEC60185 以及 GB1208 标准的有关要求进行设计及选用,并应考虑到装置使用处的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流的初级额定负载电流，除分段柜外电流互感器均应装置在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型,应符合规定的电流比要求，其精度等级及负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求。供货商应提供电流互感器的磁场特性曲线。计量用电流互感器精度为 0.2S 级，其余电流互感器精度为 0.5 级，保护用电流互感器精度为 5P10。每组电流互感器应有一点经可分接的试验端子接地。(4) 电压互感器电压互感器按 IEC60186 以及 GB1207 标准的一般要求进行设计及选用,并考虑到每个装置的特殊要求。电压互感器选用环氧树脂型,初级采用高压熔断器保护,要求可带电调换熔丝，熔丝调换在板前进行。电压互感器的次级绕组应有可靠的绝缘，并加熔断器保护。第 444 页/共 534 页计量用电压互感器精度为 0.2 级，其余电压互感器精度为 0.5 级。(5) 开关柜智能操控装置动态显示一次回路模拟图，具有断路器分、合闸状态显示，断路器位置显示，断路器分、合闸按钮，弹簧储能显示，自动加热除湿控制，智能语音防止误操作提示，接地开关位置显示，高压带电显示等功能。并具有 Modbus 通讯总线接口，通讯规约符合系统要求。(6) 10kV 微机保护测控单元微机综合保护测控单元应与每个开关柜的特殊要求相匹配，与真空断路器采用同一品牌，其型式应符合 IEC 标准的有关要求，同时应获得当地供电部门当年的入网许可。1、微机综合保护测控单元应满足下列技术要求：？工作电源：直流 110V,允许偏差-20%～+10%2、过载能力：？交流电流回路:4 倍额定电流,连续工作;100 倍额定电流,允许 1S.？交流电压回路:1.2 倍额定电压,连续工作.？装置经受过载电流电压后,应无绝缘损坏,并符合 DL/T6703.10 规定3、微机保护单元应具有但不限于下述功能：？采用模块化标准化，插件应插拔灵活，接触可靠，可通用互换到同一系列中不同用途的机箱中，方便维修及备件的准备？控制保护单元应能适用于电流互感器变比不一致的场合，应内含补偿措施，并应调整方便且准确。？控制保护单元应具有在线自检功能，且能自动显示故障的原因？控制保护单元面板上应采用液晶显示器，可显示中文操作界面。？面板应具备 RS232 接口，以便连接便携电脑通过专用软件进行操作。面板应具备 9 个可自由定义的报警灯给用户使用。？各回路控制保护单元应具有不少于 10 路功能可自定义的状态量输入接口和 4 个的控制输出、信号输出。？控制保护单元应具备故障录波功能，可存储总长 20 秒的波形和 50条故障事件 SOE信息，同时在单元失去直流电源的情况下不应丢失。？具有逻辑编程能力第 445 页/共 534 页？支持远方和当地在线查看数据，修改参数；？应有较强的温度适应能力，能在-25℃~+70℃下稳定运行。？保护动作及信号具有独立输出。？控制保护单元应具有 Modbus 通信接口，通信规约符合系统要求。？电力参数测量，各单元的测量参数要求见 10kV 系统测量参数表4、 10kV 系统测量参数表实时测量参数进线柜馈线柜 PT 柜相电压（Va、Vb、Vc、V 平均）需要需要需要线电压（Vab、Vbc、Vca、V 平均）需要需要需要剩余电压需要电流（Ia、Ib、Ic、I 平均）需要需要有功功率（KWa、KWb、KWc、KW 总）需要需要无功功率（Kvara、Kvarb、Kvarc、Kvar 总）需要需要视在功率（kVAa、kVAb、kVAc、kVA 总）需要需要有功电度（KWh）需要需要无功电度（kVARh）需要需要功率因数(cosφ) 需要需要5、各回路保护测控功能要求：A. 10kV 进线回路状态检测功能保护功能控制回路断线带时限的速断保护动作于跳闸断路器未储能过流保护动作于跳闸断路器分、合闸位置其他逻辑编程保护手车试验位置线路纵差保护跳闸（发电上网进线柜）手车运行位置CT/PT 断线监视B. 10kVPT 监控状态检测功能其他功能手车试验位置第 446 页/共 534 页手车运行位置剩余电压保护动作信号电压互感器切换PT 断线监视手车试验位置手车运行位置C. 10kV 变压器出线回路状态检测功能保护功能控制回路断线电流速断保护动作于跳闸断路器未储能带时限的过流保护动作于跳闸断路器分、合闸位置过负荷保护动作于跳闸手车试验位置单相接地（零序）保护动作于信号手车运行位置其他逻辑编程保护接地开关位置变压器超温跳闸CT/PT 断线监视变压器高温报警(7) 微机型消谐装置PT 柜应配置微机型消谐装置(8) 隔离开关与接地开关隔离开关应能承载连续的负载电流，并能承受指定的故障条件。隔离开关在开断时母排和馈电回路之间应保证隔离，并能承受试验电压。接地开关与隔离开关在开关柜前操作，接地开关应为快速接地开关，与操作人员的动作快慢无关，接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流，接地开关在闭合，断开两个位置时均能锁扣，接地与否应能在柜前辨别。隔离开关、接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作，例如防止断路器合闸时闭合接地开关，接地开关闭合时推进断路器等。7. 常规检查和试验常规试验应包括但不限于:？视觉检查--设备的质量、结构、防护等级总装配和油漆。？所有手动机能、小车、导轨、插头系统、门板等的机械操作。？所有控制、保护和监测设备的电器操作。第 447 页/共 534 页？功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。？熔断器的型式及额定值的视觉检查。8. 试验设备为了进行初次投入运行试验或电缆绝缘试验，考虑到人工打开防护板接近电缆不方便，故每个变电所应该配置一台可移动的试验车，该车结合接地开关即可进行试验。采用试验车应可完全胜任试验，该车通过导体接入有关位置，可替代断路器或接触器插入。试验车应具有下列功能:？电缆接地、母排接地、施加电流、电压(用于试验及寻找故障)？电缆接地和母排接地的选择，只要将车上的连接夹颠倒即可。17.2高压环网柜1、简要说明10kV 高压环网柜应选用金属固定式开关柜，柜型应为在国内应用广泛的电气知名品牌柜型，提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告，并获得当地供电部门当年的入网许可。产品品牌相当于 ABB、施耐德、西门子、AEG 电气品牌授权柜或更优。整体结构应符合 IEC60298、IEC60694、GB3096 以及电力行业标准 DL404 的要求。柜内应包括：功能单元，仪表设备。对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆连接、扩展、固定件的维修及部分元件的调换。开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件:额定工作电压 10kV1min 工频耐压 42kV雷电冲击耐压 75kV额定热稳定电流值(4s 有效值) 不小于 25kA额定动稳定电流（峰值） 63kA母线额定电流 100A防护等级 IP4X第 448 页/共 534 页2、总体结构环网柜采用金属固定式开关柜。负荷开关室、电缆室、母线室及低压室应相互独立且为全封闭铠装结构。开关室、电缆室、母线室应有独立的压力释放通道。柜内每个装置应连续运行，防护等级应达到 IEC60529 要求的 IP4X。柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板，厚度不小于 2.5mm，型钢支架，整个柜无任何焊缝。元件板、门、罩子和构架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减少撞击，保证功能单元装配的整齐和牢固。应避免出现的毛边，角和边缘都应呈圆角形，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。曲拐，手柄，表计和附近的切割处应锐利平净。装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。超过 0.5 平方米面积的门板应备有提升把手。开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。负荷开关开断时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。开关柜应具有防止误操作的联锁装置(简称"五防"要求)，包括但不限于:？可防止误分、合负荷开关。？可防止带负荷推拉可移开部分。？可防止带电合接地开关。？可防止接地开关处在接地位置送电。？可防止误入带电间隔。开关柜宽度不大于 1米，深度不大于 1.5 米，高度不大于 2.3 米。开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。高压开关柜外壳颜色应得到业主的同意并与变压器外柜、低压开关柜一致。3、金属部分的接地：所有开关柜要采用铜质接地排并连成一体。铜质接地排应能承受 4秒钟不小于 25kA 的短路电流。断路器手车应具有滑动触头，并在任何位置接入接地铜排，滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地排采用铜材连接。低压多级插座也宜接地。4、分格结构电缆连接点高于地坪，以便电缆终端盒的安装，电缆室底板应采用可拆卸的第 449 页/共 534 页不锈钢板并配置相应的电缆固定夹及变径密封圈，底板应适用于引入电缆终端盒的形式。电缆室门板一旦打开，就可以装修电缆终端盒，电缆室内备有有色旗子，显示接地开关闭合与否。接地开关的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流。接地开关在开合两个位置均能锁扣，接地开关应带有分合闸位置指示器，接地与否应能在柜前辨别。接地开关与负荷开关手车进行联锁，为防止温度变化时产生凝露，柜内应设置电加热装置。柜内还应装设照明装置。每台高压开关柜的功能单元，附件和终端盒应设置标记。5、10kV高压开关柜内的动力线及辅助导线10kV 高压开关柜内应供有进线，主回路，功能单元之间的相互联接，动力线系统应根据要求是母排或电缆，且适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。母排系统应符合 IEC60694 要求，所有母排绝缘采用环氧树脂型或空气型，并符合高压开关柜的操作额定电压值.母排应选用刚性硬拉高导电的电解铜材料，符合 IEC60431。每根母排的截面在整体长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流，母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的联接处应防止腐蚀。母排的洞应钻得光洁，无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不绣钢。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料的应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。开关柜内的动力电线，应是硬拉的高导电的多股芯线，能耐高温，符合 IEC有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑，以承受指定的故障条件。开关柜应具有满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要预先钻孔便于连接。开关柜内的动力线均采用相色识别，颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线的两端漆 50mm 宽的色带.色标可采用油漆或正常绝缘的浸漆。联接保护及仪表设备的小线应为截面不小于 2.5mm2 的多股铜导线.绝缘等第 450 页/共 534 页级为 0.6kV。柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属导管或线槽.所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的符合 IEC446 标准的标记。每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有 25%的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。6、柜内主要设备安装在开关柜内的设备依照所附电气主接线，并按照用途选择。在正常工作及故障情况下均应能保证供货商提出的性能及功能。所有设备应为新颖的，为有关种类第一流的技术和质量，产品应由专业厂生产，保证质量及产品的合格额定值，并应具有标牌，标牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。各功能单元应适应所需的额定电流，电压，寿命，开关容量及短路故障容量等，并结合所需的操作特点，辅件，联锁等。隔离开关，接地开关应具备足够数量的辅助接点，以满足本柜与其他柜的闭锁。柜内主要设备应符合以下技术要求:(1) 10kV 负荷开关10kV 开关采用负荷开关，应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。生产厂家应为通过ISO9001:2000质量保证体系认证以及ISO14001环境管理体系认证的专业生产厂家。负荷开关应符合 IEC62271－100、IEC60694、GB1984-2003 标准要求。并满足下列主要技术参数:额定电压 12kV1min 工频耐压 42kV额定热稳定电流值(3s 有效值) 不小于 31.5kA雷电冲击耐压 75kV额定峰值耐受电流（峰值） 63kA第 451 页/共 534 页额定短路关合电流（峰值） 50kA机械寿命不小于 10，000 次(2) 避雷器应为具有串联有间隙组合式氧化锌避雷器，其型式应符合 IEC 标准的有关要求。避雷器应能起到限制雷电过电压、操作过电压以及相间过电压的保护作用。(3) 电流互感器电流互感器应按 IEC60185 以及 GB1208 标准的有关要求进行设计及选用,并应考虑到装置使用处的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流的初级额定负载电流，除分段柜外电流互感器均应装置在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型,应符合规定的电流比要求，其精度等级及负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求。供货商应提供电流互感器的磁场特性曲线。计量用电流互感器精度为 0.2S 级，其余电流互感器精度为 0.5 级，保护用电流互感器精度为 5P10。每组电流互感器应有一点经可分接的试验端子接地。(4) 电压互感器电压互感器按 IEC60186 以及 GB1207 标准的一般要求进行设计及选用,并考虑到每个装置的特殊要求。电压互感器选用环氧树脂型,初级采用高压熔断器保护,要求可带电调换熔丝，熔丝调换在板前进行。电压互感器的次级绕组应有可靠的绝缘，并加熔断器保护。计量用电压互感器精度为 0.2 级，其余电压互感器精度为 0.5 级。(5) 开关柜智能操控装置动态显示一次回路模拟图，具有断路器分、合闸状态显示，断路器位置显示，断路器分、合闸按钮，弹簧储能显示，自动加热除湿控制，智能语音防止误操作提示，接地开关位置显示，高压带电显示等功能。并具有 Modbus 通讯总线接口，通讯规约符合系统要求。7、常规检查和试验第 452 页/共 534 页常规试验应包括但不限于:？视觉检查--设备的质量、结构、防护等级总装配和油漆。？所有手动机能、小车、导轨、插头系统、门板等的机械操作。？所有控制、保护和监测设备的电器操作。？功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。？熔断器的型式及额定值的视觉检查。8、试验设备为了进行初次投入运行试验或电缆绝缘试验，考虑到人工打开防护板接近电缆不方便，故每个变电所应该配置一台可移动的试验车，该车结合接地开关即可进行试验。采用试验车应可完全胜任试验，该车通过导体接入有关位置，可替代断路器或接触器插入。试验车应具有下列功能:？电缆接地、母排接地、施加电流、电压(用于试验及寻找故障)。？电缆接地和母排接地的选择，只要将车上的连接夹颠倒即可。中置柜推荐品牌相当于西门子中压开关有限公司 NXAirS(配 3AE/7SJ6)、西电三菱电机开关设备有限公司、厦门 ABB 开关有限公司 UnigearZS1(配VD4/REF615)、施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 PIX（配 HVX/Micom）、依顿电气集团、上海安奕极企业发展有限公司 SecoGear PV 或更优。17.3干式变压器1、范围本技术要求用于户内安装的三相配电用的电力变压器及其辅助设备。制造厂应提供以下范围成套设备：A) 变压器本体、变压器外壳、冷却系统；B) 温度显示器或温度控制器（于便于人观察的一面安装）；C) 其它有关安全运行、吊装所必须的专用工具及设备。2、一般要求第 453 页/共 534 页电力变压器选用三相 F 级绝缘环氧树脂干式电力变压器，SCB13 及以上技术系列。变压器应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告，并获得当地供电部门当年的入网许可。干式电力变压器能效等级不低于 GB20052-2013 的二级能效要求。变压器应符合 IEC60076 以及 GB6450、GB/T10228、GB1094 标准，变压器应为 SCB13 系列及以上环氧树脂浇注型铜芯干式变压器，高压侧为线绕式，低压侧为箔绕式。变压器冷却方式应为自然冷却和通过辅助风扇冷却两种方式。所供变压器额定容量是指自然冷却状态台变压器的容量。在厂区当地气候条件下，变压器应能在自然冷却状态满额定容量连续运行。1600kVA 变压器应满足下列性能初级电压 --------- 10kV空载次级电压 --------- 400/230V满载次级电压 --------- 380/220V联接组标号 --------- DyN11变压器容量 --------- 1600kVA（2 台）空载损耗 --------- ≤1765W噪声 --------- ≤50dB空载电流 --------- ≤0.85％阻抗电压 --------- ≤6%局部放电量 --------- ≤5pc3、结构变压器铁芯应由低损耗优质冷轧晶粒取向硅钢片构成，铁芯应经过保护性树脂涂料加工，具有足够的绝缘，组装成阶梯截面状芯柱与轭，铁芯在外硅钢片处设特制的夹件夹紧，树脂变压器应装在一坚实小车上。变压器外壳采用防腐蚀性强的敷铝锌板，厚度不小于 2.5mm。外壳颜色应得到业主的同意并与低压开关柜一致。外壳的前后板均可拆卸便于连接高压分接头及连接电缆。底板处开孔，第 454 页/共 534 页以便穿进电缆。外壳应设温控排气扇。外壳门应加电磁锁，带电时不能开门，以免误入带电区，变压器外壳防护等级 IP30，高度应与低压配电柜一致。4、绕组高压和低压绕组的中间不应有接头，所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时或运输途中由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力，高低压绕组按 GB311 进行短路试验时不应发生机械移动。高、低压绕组均要求采用铜绕组，不允许采用铝绕组。变压器初级绕组应在额定电压±2×2.5%处抽头，（具体数据需根据上级供电部门要求确定），电压选择通过改变电压分接点金属连接线完成。变压器高低压绕组绝缘等级为 F 级。5、温度保护变压器配置数字式温控器，就地安装在变压器外柜上，应有至少 2 组高温及超温报警功能和辅助触点（高温、超温各 1 组，报警接点为无源触点，送至高压柜综保）以及温度变送输出（4~20mA 模拟量信号）。变压器三相低压线圈内设置热电阻 PT100 以及 PTC 传感器，数字式温控器检测绕组温度显示绕组温度数值，并根据绕组温度控制风扇自动进行调温，输出高温报警以及超温跳闸信号。同时数字温控器还应具有传感器故障检测报警功能，定时风机开启以及风机故障报警功能。数字式温控器应具有 Modbus 通讯总线接口。6、配件供货商应提供变压器配件，包括但不限于此:(报单价，费用计入合同总价)a) 不锈钢铭牌b) 端子标记牌c) 变压器箱接地端子d) 变压器箱吊环e) 冷却风扇f) 绕组温度显示保护装置（数字式温控器）g) 带活动门的变压器金属外壳（防护等级不小于 IP3X）h) 安全遮拦板i) 警示牌第 455 页/共 534 页7、常规检查和试验常规试验应包括但不限于:？视觉检查--设备的质量、结构、防护等级、总装配和面漆。？所有控制、保护和监测设备的电气运行。？按 GB311 的要求进行电气试验。8、拒收变压器及附件应按 GB/T10228 和 GB6450 的有关规定通过所有的常规试验。若发生以下情况，项目监理有权拒收变压器:？空载损耗及负载损耗超过规定值 10%？阻抗电压偏离规定值 5％以上？温升超过规定的数值9、推荐品牌推荐采用中电电气集团、顺特电气有限公司、南京大全变压器有限公司、特变电工股份有限公司、海鸿电气产品或更优。17.4低压开关柜1、简要说明低压开关柜应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。低压开关柜采用固定分隔式低压开关柜，柜型应选用国际知名品牌授权柜，推荐产品品质相当于施耐德 Blockset、西门子Sivacon8PT、ABBMNS2.0或更优产品。并获得当地供电部门当年的入网许可。低压开关柜应符合 IEC60439－1、IEC60529 标准要求。开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件:额定绝缘电压 1kV额定工作电压 690V额定脉冲耐受电压 12kV主母线额定电流 4000A配电母线额定电流 2000A母线短时耐受电流（1S） 50kA第 456 页/共 534 页母线峰值耐受电流 105kA低压开关柜和控制柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。2、结构低压开关柜采用固定分隔式全封闭结构，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合 IEC60529 要求的 IP4X。开关柜电缆后出线宽度不大于 1 米，电缆旁出线宽度不大于 1 米，深度不大于 1 米，高度不大于 2.2 米。低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员元件板，门，罩子和框架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减小敲击，保证功能单元装配既整齐又牢固。应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角型，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。曲拐，手柄，表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定，超过 0.5 平方米面积的门板应备有提升把手。柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板，厚度不小于 2.0mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域:水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。低压开关柜功能单元之间及内部小室之间均应分隔。一旦发生故障电弧，应能在极短时间内灭弧。每个功能单元在故障条件下应能承受由此引起的热应力和机械应力。开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，具有防内部电弧故障的能力。一次接插件要求提供相应的试验报告，一次接插件上应装有特制弹簧保证连接的可靠。同时，在所有有连接的部分都应经镀银处理以降低接触第 457 页/共 534 页电阻，改善内部发热情况，保证可靠性。开关柜顶部设自然通风网盖，但不应降低外壳防护等级要求。柜体表面处理采用聚酯环氧树脂粉末喷涂，要求面板喷涂均匀平滑外表观美，结构合理匀称，平直度高,颜色要得到业主的同意并与变压器外柜一致。3、标记每台低压开关柜的功能单元，附件及终端盒应设置标记。4、低压开关柜内动力线低压开关柜的动力线应供有进线出线的主回路，功能单元之间相互连接，动力线应根据要求采用线排或电缆，并适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。母排系统应符合 IEC60439，并且全封闭在低压开关柜的分舱内。母排应镀镍锌处理。母排绝缘采用空气或环氧树脂，并符合开关柜的工作电压。母排应按 IEC431 采用钢性硬拉，高导电的电解铜。母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。母排的孔应钻得光洁，母排夹紧螺栓应用高拉伸的不锈钢。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他的材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于扩展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。供货商应提供满足系统要求的中性和接地母排。上述母排要预先钻孔便于连接。低压开关柜内的动力线采用相色识别:A 相-------------------黄B 相-------------------绿C 相-------------------红中性线-------------------淡蓝色接地线-------------------黄绿相间颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线两端漆 50mm 宽的色带。联接控制，保护及仪表设备的小线应为截面不小于 2.5 平方毫米的多第 458 页/共 534 页股铜导线，绝缘等级为 0.6kV。柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属导管或线槽。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的符合 IEC60446 标准的标记。每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有 25%的备用端子.每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接。5、柜内主要设备低压开关柜内所有主要元器件（包括框架断路器、塑壳断路器、交流接触器、继电器、变频器、软启动器等）均应采用产品品质相当于国际知名品牌 ABB、西门子、施耐德、AB 公司产品或更优产品。框架断路器、塑壳断路器、交流接触器以及隔离开关应采用同一品牌，生产厂家应为通过ISO9001:2000质量保证体系认证以及ISO14001环境管理体系认证的专业生产厂家。(1) 框架断路器框架断路器应负荷符合 IEC60947-2,3 断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。框架断路器应满足以下技术要求：？额定绝缘电压：1kV？额定工作电压：690V？额定冲击耐受电压：12kV？框架断路器极限短路分断能力≥65kArms（690V）？框架断路器短时耐受电流（1S）≥65kArms？框架断路器机械寿命(维护)≥15000 次？框架断路器机械寿命(免维护)≥10000 次？控制器应为带液晶显示的电子微处理脱扣器？具有长延时、短延时以及瞬时三段保护？长延时保护整定值调节范围不小于 Ir=0.4～1In？短延时保护整定值调节范围不小于 Isd=1.5～10Ir？瞬时保护整定值调节范围不小于 Ii=2~15In第 459 页/共 534 页？灭弧室设有不锈钢过滤金属罩，分断电流零飞弧？可上进线或下进线，两种进线方式均无需降容使用？板面数字显示工况信号，整定值，电能测量值及存储的故障值？控制器应带有电压、电流测量功能，保护功能与测量功能分开？控制器模块化设计，所有控制单元可替换，可随时增加控制器通信功能？控制器需配置外部供电电源，脱扣后能维持显示故障电流值，同时能够对事故记时。？控制器元需配置 Modbus 通讯模块，通讯协议应符合厂区电力监控系统要求。(2) 塑壳断路器塑壳断路器应负荷符合 IEC60947-2,3 断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。塑壳断路器应满足以下技术要求：？额定绝缘电压：750V？额定工作电压：690V？额定冲击耐受电压：8kV？塑壳断路器极限短路分断能力≥50kA（~440V）？壳架电流 400A 以下的机械寿命不小于 7000 次，400A（含）以上机械寿命不小于 4000 次？配备长延时、短延时以及瞬时三段保护的电子脱扣器，保护整定值可调。壳架电流 250A 以下，在必须满足招标图纸中各项保护整定值要求的前提下，可采用带过负荷保护及短路保护的热磁脱扣器。热磁脱扣器过负荷保护整定值 0.8～1In 可调。？塑壳断路器采用双旋转、头双断点分断技术以及压力脱扣技术？采用操作手柄进行手动操作，特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器，带附件及辅助设备。？有可靠隔离性能，触头机械指示符合 IEC60947-3 有关要求。？低压开关柜内塑壳断路器采用插拔式安装方式？具有良好的联锁，合闸状态下不能插拔断路器。第 460 页/共 534 页？固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳(3) 隔离开关和熔丝开关隔离开关和熔丝开关应按 IEC 有关标准设计和制造，符合低压开关柜的操作要求；开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作,并带动相同单元在断开或闭合位置进行联锁。熔丝应从熔丝开关处快速拆装并防止装置过大熔管；熔管应按 IEC269 标准设计与制造并符合每个装置的特殊要求。(4) 浪涌保护器低压进线柜安装Ⅰ级浪涌保护器，标称工作电压 380VAC，冲击电流（10/350μs）25kA，额定放电电流（8/20μs）25kA，电压保护水平小于 1.3kV，响应时间小于 100 纳秒，绝缘电阻大于 100MΩ。(5) 智能型多功能电力仪表智能型多功能电力仪表用于测量低压开关柜内的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电力参数。主要设置在低压进线柜、联络柜以及重要出线回路。应满足以下主要技术要求：？电压范围：100-400V，3P？电流输入：AC0～5A，3P？测量参数：相（线）电压、相电流、频率、有功功率、无功功率、有功电度？测量精度：0.5%？不少于 3个数字量输入 2个数字量输出？电源均为 220VAC，并有熔丝保护？应具备 ModBus 通讯接口。(6) 低压开关柜仪表指示设备所有电流、电压表计应采用数显表，测量精度 0.5 级。所有仪表设备，辅件及附件应按有关 IEC 标准及规范制造并经型式及常规试验。(7) 电流互感器按 IEC185 或相关 GB 标准进行选用，也应考虑到使用时的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，除分段柜外，电流互感器第 461 页/共 534 页均装在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流的要求。精度等级及负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求。电流互感器输出为 0～5A，测量用电流互感器精度为 0.5 级，保护用电流互感器精度为 3.0 级，次级端接地。电流互感器严禁次级开路通电。(8) 按钮和指示灯按钮和指示灯式样应协调，合闸按钮及指示灯采用红色，分闸按钮采用绿色，自锁型。所有按钮、指示灯配中文，标牌，文字最小高度为 3mm。(9) 端子用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。用于电源进线和馈出线的端子采用铜螺母和馈紧螺母连接，端子的尺寸和空档应适应电缆的规格和连接片。相线之间用隔板分隔，电源端子进线上加保护板，上面用黄底黑字作警告标志。每一节端子配清晰、持久的、与施工图相符合的回路名称标记。端子的安装高度离柜底大于 300mm，小于 700mm。应提供电缆支架及夹件(装在底板和端子之间)。所有二次回路中的外接端子和内接端子必须分开安装和接线。每一节端子应预留 25％的备用端子。6、联锁变电所低压成套开关柜的进线柜及分段柜低压断路器应设电气和机械联锁。7、常规检查和试验常规试验应包括但不限于:？视觉检查--设备的质量、结构、防护等级总装配和油漆。？所有手动机能、抽屉、导轨、插头系统、门板等的机械操作。？所有控制、保护和监测设备的电器操作。？功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。？熔断器的型式及额定值的视觉检查。17.5 低压功率因数补偿柜低压功率因数补偿柜与低压开关柜并列放置，柜宽不大于 1000mm,柜深不第 462 页/共 534 页大于 1000mm，电容器额定工作电压：440V1、电容器的要求和主要参数低压电容器采用金属化聚丙烯膜，自愈式干式聚丙烯电容。，电容器装置设有过电压保护，且具有发生故障时可三相同时拉断的能力。电容器具有过流、过压力、过温度保护，须自带放电电阻，且放电电阻必须外置(散热考虑)执行 IEC60831-1&IEC60831-2 标准1电容器额定电压为 480V，电抗系数 7%，不能选用额定电压 440V 的产品。2额定频率；50HZ3 电容偏差；±5%4 功耗；≤0.4W/Kvar5 最大过载电压；1.1Un6 最大过载电流；2In7 极对壳耐压；3KW8 使用寿命；大于 140000h（大于 15 年）9防护等级；IP2010 放电时间；60s/50v 以下11 环境温度-40°-60°12 最大瞬间涌流大于 400Ie2、调谐电抗器的主要要求和参数1）技术标准 IEC60831-1&IEC60831-2 标准，电气特性符合 VDE0532 及 IEC76标准。2）电抗率：电抗器感抗值为电容器容抗值的 7%3）绝缘等级；H级（180℃）4）电抗器需自带温控开关3、功率因数控制仪的要求1）控制仪应自带温度探头，可对电容柜内温度进行监控，并能发出启动风扇制冷及温度高于 45°时报警信号2）控制仪应自带 RS485 通讯接口3）为安全可靠，一台变压器只能使用一个控制仪，同时考虑到后期有可能的负荷增加，选用的控制仪必须是可扩展的模块式结构4）使功率因素保持在 0．9以上第 463 页/共 534 页4、推荐品牌低压无功补偿装置推荐品牌相当于桂林电力电容器总厂、深圳市三和电力科技有限公司、深圳市中冶菲斯电气设备有限公司、深圳市中天盛电力科技有限公司或更优或与低压开关柜同品牌。17.6 低压封闭式母线槽低压封闭式母线槽符合 GB7251.1/2 以及 IEC60439.1/2 标准要求，并应通过 3C 认证。所供母线槽应包括连接法兰，转向部件，插接箱，固定安装支架、吊架等所有附件，价格包括在本合同总价内。主要性能指标如下：额定绝缘电压 1kV额定工作电压 690V额定工作电流 4000A母线短时耐受电流（1S） 50kA母线峰值耐受电流 105kA相序 3+PE+N母线槽应采用全封闭式结构，防护等级 IP54。外壳采用高强度冷轧钢板，钢板热镀锌处理后，再静电喷涂。带电导体采用高纯度电解铜，表面全长镀银，三相五线式。B级绝缘材料，低烟无卤，绿色环保。母线槽安装角度，不应影响母线槽散热效率，不应降容。17.7直流电源柜直流电源柜应获得当地供电部门当年的入网许可。？充电装置的数量：一组蓄电池配一组高频开关充电装置。？充电装置采用微机控制，控制方式具有自动和手动两套独立单元，当自动控制故障或检修时，转入手动按制。？控制负荷与动力负荷合并供电。第 464 页/共 534 页？直流系统采用独立的在线绝缘检测、电池巡检仪和电压监视装置。？通信接口能满足广站自动化的要求，能与后台电力监控系统通信，并提供 1 个 RS485 接口。？充电装置具有液晶汉显、完善的保护报警信号和人机对话等功能。采用模块化屏架结构，功能单元分隔布置。隔离保护电器选用隔离式刀熔开关、直流断路器。满足工程对电磁兼容性能的要求。直流系统配置的测量表计及变送器的精度应满足要求。蓄电池（阀控式密封免维护胶体蓄电池）容量为 100AH，DC110V。蓄电池采用不低于汤浅，松下，江森大力神。直流电源柜推荐相当于珠海泰坦科技股份有限公司、珠海金电电源工业有限公司、杭州奥能电源设备有限公司、深圳奥特迅电力设备股份有限公司或更优品牌。中标人应根据招标设备清单的要求，配置电力安全生产工具。所有的工具均应满足国家标准。本项目质保期为 2年，中标人应根据产品配置情况提供足量的备品备件。备品备件的品牌与型号必须与原件一致。投标人在投标时，应在附表中详细列明备品备件、维护工具配置情况及单价。17.8防雷接地整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常系统运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及电气设备的等电位连接。本工程接地系统采用 TN-S 接地系统。各构筑物内进线配电箱的 PE 母排、被保护对象与所有电气设备金属外壳、进出金属管道、金属门窗等均须作等电位连接，并与接地装置相连。工作接地、保护接地、防雷接地共用接地装置，接地电阻不大于 1Ω。对工控电子设备的供电系统设浪涌保护装置，在仪表箱的进、出线处均设防雷器，在仪表的输出及传感器与变送器电缆连接处均设过电压保护装置，以防止雷击和过电压对仪表的干扰及损害。第 465 页/共 534 页防雷器推荐品牌相当于 OBO、Phoenix（菲尼克斯）、ABB、DEHN、Weidmvller（德国魏德米勒）或更优。17.9电缆10KV 电缆选用 YJV22 电缆，0.4KV 及以下动力电缆选用 YJV 电缆。当电缆离开线槽或支持系统时，它们应牢固地用编号标志好。电缆在放出后应立即安装，以免被来往车辆所损伤。任何一电缆从无摇架的卷筒中放出或铺放于地面上者均应报废，并应及时更换。电缆应用千斤顶、滚轮（轴）导向轨、绞车、把手及其他所需工具或材料来安装而不使它受损。任何一电缆有扭结或绝缘受损者，如果招标人及设计院认为敷设质量很差时，这电缆应予报废并更换。在安装过程的所有场合和最后的定位中，应有措施使电缆转弯半径在任何场合大于制造商推荐的最小值。17.10低压配电箱1. 技术要求1）产品的基本要求a) 所有器件必须全新、装配工艺成熟，使用性能优良，操作及维护保养方便。b) 箱内电器元件均选用具有 CCC 认证的产品。其中变频器、塑壳断路器、微型断路器、漏电开关、接触器、热继电器等均选用相当于 ABB、西门子、施耐德、AB 或更优品质的产品。选用的元器件必须是原厂生产的高品质产品。c) 所有配电箱内塑壳断路器、微型断路器、漏电开关、接触器、热继电器等等主要元件必须选择相同的品牌。d) 漏电报警系统相关的配电箱需要预留漏电报警系统的后补模块和元器件所要求的安装位置，其后补模块和元器件由弱电施工单位负责提供和安装。e) 其他弱电系统控制有关的元器件，在图纸上有体现的内容，由配电箱供应商负责提供，并把相关的线路汇总到端子排，其他弱电系统负责从端子排接线。f) 塑壳断路器、微型断路器、漏电开关、接触器、热继电器等等主要元件图纸上标注的厂家型号主要用来代表技术参数，确定具体品牌型号的时候，其性能、第 466 页/共 534 页功能、档次不能低于图纸上标注的型号，同时满足使用的要求。2) 系统电气参数接地系统：TN-S系统额定电压：220/380V系统额定频率：50Hz3) 箱体技术要求a) 防护等级以设计图纸要求为准，如设计图纸无要求则按户内配电箱外壳的防护等级 IP4X，户外配电箱外壳防护等级为 IP55 配置。b) 箱体要具有足够的机械强度，需要防潮、防锈、防腐蚀，箱体材质全部采用304 不锈钢，不锈钢板厚度不小于 2mm。箱门开启角度≥135°，箱门应带锁。c) 箱体应有足够的自然通风口和隔热措施，以确保在正常环境温度下，所有电器设备的运行温度不超过其最高允许温度，但不应降低装置整体的防护等级。散热孔、穿线孔等应具有防小动物的措施。c) 在箱内粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。d) 箱内元器件可采用导轨或固定安装型式，安装应牢固，在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。e) 箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子，接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部，过门接地线应满足经常开关门的要求。f) 所有配电箱应留有 10%～15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。g) 配电箱的接地汇流排上的螺栓使用不锈钢（304 及以上）材质。17.11 PLC机柜1. 通用技术要求PLC、工业以太网交换机等组成现场控制站的设备均安装于该机柜中，机柜为设备提供一个良好的工作环境，固定和保护内部设备，并为设备提供必要的工作条件（直流电源、开关、安装导轨等）。控制柜的制作工艺应严格按照国家相关的行业标准。PLC 机柜应采用不低于第 467 页/共 534 页威图、霍夫曼，施耐德、奥地利梅勒档次品牌产品。所有的 PLC 柜都要有 20％扩展安装空间，以便远期修改和增加元件。所有PLC 柜要完整的装配，在制造厂内要安装好设备并接线。柜内需配备凝露温控系统、散热风扇、数字量通道隔离设备、信号防雷设备、电源防雷设备。2. 柜体结构室外柜体必须使用不锈钢材料制作，一体焊接式柜体，用 2mm 厚的优质不锈钢板装配柜体（304 及以上），每一个门要用单独一片钢板制做，当钢板焊接时，要求焊缝接合片应是平实光滑的，柜的开孔要剪切，冲孔或钻孔，孔的周边要求平整。发泡成型密封条，保证密封性。IEC60529 IP66 和 UL/NAME Type4X 认证。三点式锁杆顶部带有导向滚轮，方便开关门。内部可搭载高度和深度方向数模安装导轨，兼容安装多种附件。对称式设计，门体可左右互换。用型材做柜体的框架，整个框架强度要允许柜体整体提升而不要挤压和变形，除非特殊说明，要提供吊环，为装配和安装期间起吊提供方便当柜一个接一个安装时，它们的前面板要有可靠的螺栓连接，柜体要有垫片保证水平。每个柜都要提供足够的尺寸，门要逆时针打开，门缘在顶部和底部要有转轴，以便于平滑开启，门的锁紧程度经保证在门关上时，能将门垫片压入 2％，在门的背部要做加固，以免设备对门造成挤压或偏移，门要用 1/4"不锈钢（304 及以上）插销悬吊在连续的绞链上。在内部提供安装板，用于所有设备和端子板安装。柜内要提供 2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和柜子安全接地。3. 内部电气线路用于交直流回路的线应为 BVR 的铜线，按负载电流选定且线径应符合国家标准。柜内走线必须经过线槽，线槽填充度不能超过 50%。对每一路输入的交流或直流电源均应设置进线微型断路器，供给仪表的交流第 468 页/共 534 页电源应有单独的微型断路器以方便进行电源开断操作。所有线缆应有编号，且在线缆两端头端子处做标志，标记线号，线号和标志应是用 PVC 打号机打印出的，粘贴或胶条标志不能接受。所有线头应有铜鼻子，接线螺丝压紧，不得松动。所有接线应整齐。特殊信号线，如通讯数字数据和多种信号要用厂家专用的标准电缆。4. 端子排及接线端子端子排布置满足工程要求并有 20%余量，将柜内备件和端子排连好线。端子排及接线端子应选用品质相当于菲尼克斯或更优的国际知名品牌产品。5. 直流供电电源输出电压： 24±0.5V，DC输出电流容量：满足工程需要负载和线性调节： ±0.1%输出波形： 1.5mV 均方根短路保护：自动短路保护过电压保护：内部安装过电压保护器，强制输出低额定值。浮地输出：允许正负端接地或浮地。输出隔离：输出与输入，输出与地隔离为 300电源： 220V±10%AC，50HZ6. 继电器用于控制的触点应是银-钨-氧化物的，额定值在 220V AC 时，不能低于 2.5A，每个继电器要提供必要数量和形式的触点。继电器建议为低线圈功率，电流型的继电器，上有氖灯指示，继电器要有塑料防尘盖测试接钮，指示灯有螺旋型端子和压紧弹簧的安装座。所有继电器的连接要用有开合显示的旋进型端子，端子要有一个明显的标记，继电器的安装要保证端子标记容易识别和方便地读取。当外部线路可能存在感应电压，继电器本身应采取相应的技术措施，避受继电器误工作。7. 柜内照明灯和维护插座柜内照明灯具要有独立的电源控制开关，灯安装在柜的顶部，要有一个金属保护罩，且与柜门有电气联锁。第 469 页/共 534 页柜内提供 220V 50Hz 16A 的维护插座，具有 2脚及 3脚插口。8. 温度控制为了保持柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。风扇为 220VAC，50Hz 电源来柜内，风扇要有防护手指免受伤害措施，使用金属滚珠轴承，并且风量能够满足通风要求。风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。PLC 柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的柜，一般的柜的通气孔要放在柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧。9. 防护等级室内安装 IP4X，室外安装 IP5517.12电气设备推荐品牌序号设备名称推荐品牌及参考厂家（或同档次以上）1 塑壳断路器施耐德 NSX系列，ABB T系列，西门子2 框架断路器施耐德MTZ，ABB E-PR122，西门子3 多功能表计珠海派诺爱博精电盛善4 电动机保护器珠海派诺斯菲尔盛善5 变频器 AB，施耐德，ABB，西门子、丹弗斯6 软启动 AB，施耐德，ABB，西门子、丹弗斯7 电缆执行通用技术要求8 接线端子魏德米勒，菲尼克斯，凤凰9 电缆桥架江苏万奇，上海樟祥，江苏银庆18.自控系统18.1招标说明18.1.1概述本工艺性能包涉及的工程范围包括珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理第 470 页/共 534 页一期工程的在线分析仪表、厨余中央控制系统、工业视频监控系统的供货、安装、调试、开车指导及技术培训，包括现场工艺设备自控系统、控制终端与中央控制室远程控制终端、厨余项目中控室与餐厨项目中控室之间所有电缆或者光缆的提供及敷设。本项目自控系统设置光纤环网网络系统，污水处理系统及沼气发电系统设置在餐厨项目地块内，本项目自控负责将污水处理系统及沼气发电系统 PLC网络接入厨余项目中控室中心交换机。本项目负责厨余项目中控室至污水处理系统及沼气发电系统之间所有光缆的提供及敷设。餐厨项目和厨余项目设置为独立网络。本项目在餐厨项目中控室设置一台上位机客户端，显示画面接入餐厨项目大屏显示（餐厨项目已预留视频信号接口）。本项目负责厨余项目中控室至餐厨项目中控室之间光缆的提供及敷设。18.1.2项目范围及界面说明本部分包括但不仅限于下列内容：1)全厂光纤以太网环网2)工艺设备自控系统的信号采集（部分现场 PLC 控制站由其他工艺成套设备供应商提供）3)厨余工程中央控制系统4)视频监控系统5)电力信号采集系统6)出水在线仪表及信号采集系统7)全厂辅助系统（初雨事故池等信号采集及控制）上述设备的供货、安装、调试、开车指导及技术培训。珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程工艺设备共有 8个单元，具体如下：1) 厨余预处理系统2) 厌氧消化及沼渣脱水系统3) 沼气净化及锅炉系统4) 沼气发电及余热锅炉系统5) 污水处理系统6) 除臭系统第 471 页/共 534 页7) 辅助系统（包括称重系统、抓斗控制系统、初雨事故池）8）高低压配电本工程厨余中央控制室位于厨余预处理车间二层。根据工艺过程、设备分布等相关因素，本工程自动监控系统由上层厨余中央控制系统和下层现场控制站以及连接各系统之间的光纤环网组成。厨余中央控制系统主要由中央监控计算机以及 3x5 55" LCD显示系统组成。由工艺设备承包商提供的现场 PLC控制站包括：厨余预处理系统（PLC01）、沼气净化（PLC02）、厌氧消化及沼渣脱水系统（PLC03）、沼气发电及余热锅炉系统（PLC04）、厨余污水处理系统（PLC06）、1#除臭系统（PLC07）、2#除臭系统（PLC08）、离子送风系统（PLC09）、辅助系统（PLC10）、抓斗控制系统（PLC11）、出水仪表采集系统（PLC12）及称重计量系统（PC-1）。厨余中央控制站通过以太网信号以环网连接方式连接至各 PLC站，详见自控系统拓扑图。在餐厨出水仪表间设置现场控制站（PLC12），由本标承包商提供，本系统出水流量计、出水在线仪表等设备信号的收集及控制。全厂辅助 PLC 控制站(PLC10)设置在一层 MCC 室,采集初雨事故池、污水提升泵井、电力信号数据、预处理车间卸料大厅公共部分设备的信号及控制。本标负责与此相关的电缆及敷设等。电力信号数据采集由本工程完成，主要包括高低压配电柜综合保护器、电力电工智能仪表通讯，变压器温控 RS485 通讯信号的采集，将高低压配电系统电工仪表信号 PLC 站，经中控室上位机组态软件显示相关数值，记录数据，生成数据曲线等。上述系统中，由工艺设备承包商自带 PLC 控制系统，PLC 控制系统自带光纤交换机通过工业以太网形式与中央控制系统通讯，全厂自控系统交换机必须使用同一品牌。本工程负责上述项目中的通信光缆的供货、敷设及调试。交换机布置原则：各控制站距离超过 80 米的需布置交换机，通过光纤通讯，距离在 80 米以内的通过以太网通讯；交换机具体布置详见设计图纸。上传至自控系统的数据根据工艺及业主要求在中标后详细洽商，中央控制室计算机系统数据库设计中应综合考虑工艺设备数据，负责与工艺设备标协调数据内容、数据类型、数据协议等，完成数据采集及通讯工作,并完成相关的自控软件组态工作。第 472 页/共 534 页18.1.3各工艺系统控制要求（1）厨余预处理系统中央控制系统负责与厨余预处理系统工艺设备成套项目的控制系统的连接及通信，可在中控室内实现对厨余预处理系统内所有设备的远程监控。（2）厌氧消化及沼渣脱水系统中央控制系统负责与厌氧消化及沼渣脱水系统工艺设备项目的控制系统的连接及通信，可在中控室内实现对厌氧消化及沼渣脱水系统内所有设备的远程监控。（3）沼气发电及余热锅炉系统中央控制系统负责与沼气发电及余热锅炉系统工艺设备项目的控制系统的连接及通信，可在中控室内实现对沼气发电及余热锅炉系统内所有设备的远程监控。（4）污水处理系统中央控制系统负责与污水系统工艺设备项目的控制系统的连接及通信，可在中控室内实现对污水处理系统内所有设备的远程监控。（5）臭气净化系统中央控制系统负责与除臭系统工艺设备项目的控制系统的连接及通信，可在中控室内实现对该系统相关设备的信号监测。（6）称重系统中央控制系统可在中控室内实现对称重系统相关设备的信号监测，采集车辆进出场信息、称重数据等，对相关数据汇总生成日（班组）数据曲线等。（7）全厂电力监控系统中央控制系统采集高低压配电柜综合保护器、电力电工智能仪表，变压器温控器等设备仪表的数据，可在中控室内实现对相关电力设备的信号监测。（8）周界报警系统中央控制系统负责与周界报警系统的连接及通信，可在中控室内实现对该周界系统报警信号的记录及发出报警提示。（9）其他本项目设计在餐厨项目中控室放置一台上位机客户端，显示画面接入餐厨项目大屏显示（餐厨项目已预留信号接口），项目应完成从厨余项目中控室至餐厨第 473 页/共 534 页项目中控室的光缆供货、敷设及设备调试。18.1.4 设计审查作为控制及监视系统设计工作的一部分，投标方应审查包括所有子控制系统的全面控制概念，如：厨余预处理系统、厌氧消化及沼渣脱水系统、污水处理系统、沼气净化及锅炉系统、沼气发电及余热系统、除臭系统、称重系统、周界报警系统等工艺设备控制系统自带的自动化控制系统，并向业主提交详细审查结果的报告报告应包括但不仅限于对全厂的控制概念作出确认。18.2基本要求18.2.1资料提交（1）中标通知书签发后 45个日历日内列出标书范围内提供设备的所有技术文件、图纸目录清单。自控系统（含由设备供货商提供的子系统）详细审查报告。各系统原理图设计。设计中应注明所有设备、元件的型号、规格及厂家，并应有系统运行的说明。预留孔、预埋件的设计。设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。上述设计须经业主的批准及土建投标方的确认。而且图中设备布置位置、负荷及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动。（2）中标通知书签发后 60个日历日内提交经过设计联络会确定后的设计内容，应包括但不限于以下内容：自动化和信息化系统总体结构图：包括系统的各主要组成部分及相互之间的物理关系；各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；网络的拓朴结构：服务器、各工作站和主要设备的连接方式；输入输出信号表（包括标签的定义）：各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容；测点图；线缆一览表（线缆清册）：所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；第 474 页/共 534 页信号线和线缆布线及安装图；：自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图；电源系统安装图、接线图，UPS 接线图；防雷系统安装图：防感应雷的避雷器的安装、接线图，接地系统图；软件系统：功能设计规格，计算机、操作显示终端画面的设计图屏幕上显示的各幅监控画面的内容：计算机屏幕上显示的各种图像，如等平布图、单体图、工艺等图像内容；各种报表的格式、内容：显示及报警对象、内容、时间应列表记录及打印，打印的报表及格式由投标方根据业主及相关接管单位的要求编制。设备和主材表：所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表。视频监控位置及配置：详细列明摄像头清单、安装位置及摄像头详细配置、参数等。对土建的设计要求：设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。上述设计须经业主的批准及有关行业审批部门的确认。而且图中设备布置位置、负荷统计及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动。18.3自控系统自控系统 PLC 产品应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，PLC、触摸屏及电气元件参照“设备、材料通用技术要求”，PLC 机柜采用不低于威图、霍夫曼、施耐德、奥地利梅勒或更优品牌档次产品。PLC 支持灵活的网络结构，无需处理器干预，即可实现不同网络之间的数据流通，具有时间记忆功能，PLC 必须能够支持符合 IEC 标准的编程语言及数据格式。电源、CPU 及其它任何模块均可“带电插拔”的设计，使故障维护时间减少到最小，提高系统的可靠性。PLC控制系统应有工业以太网通信接口，满足本项目整体监控成套项目的通信要求。仪表电源和控制信号回路设有防雷处理，仪表输出信号需要隔离。UPS第 475 页/共 534 页后备时间不低于 30min，UPS主机和电箱要求布置在柜内。PLC控制柜色标为 RAL7035，PLC 柜内低压元器件为不低于施耐德、西门子、ABB或更优品牌，PLC部分包括所有必须的控制软件、控制程序、处理器、存储器、机架、接口模块、输入和输出模块、电源部件以及一个完整的运行系统所需要的微型断路器、小型中间继电器和接线端子等。提供下列备用余量，以供系统以后扩展需要：1)每种类型 I/O测点都应有 20%的备用量，用于现场修改和设计疏忽。PLC系统 I/O数量变化将不引起价格变动。2)每个机柜内应有 10%件插槽备用量。该备用插槽应配置必要的硬件，保证今后插入模件就能投入运行。3) 40%电源余量4)每个控制器 CPU的负荷率不大于 40%,内部存储器占用容量不大于 50%。18.4在线分析仪表污水处理车间仪表小屋布置在线式 PH、COD、氨氮监测仪，带恒温装置的自动水质采样器，环保数据采集仪，满足数据上传至环保监管部门要求的数据终端。并提供数据上传到招标人的系统数据接口。水质自动采样器应具有采集混合水样、混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品的功能。COD 在线监测仪采用重铬酸盐法测量原理；氨氮在线监测仪采用水杨酸分光光度法测量原理。自监测泄漏，仪器状态自诊断，自动校正，自动清洗等功能，仪表应具有 RS485 或 RS232 数字接口，MODBUS 通信协议，同时还具有模拟量（4-20mA）输出端口。防护等级 IP65 以上，传感器 IP68。采样管采用 PPR 管，采样泵要求配备独立不锈钢电控箱，挂墙或支架安装；采样系统具备自动水冲洗功能。采样周期可控，具远程控制功能，可根据需要实施对样品的瞬间采集与保存。采样管必须设过滤装置，在采样泵后输水管设“Y”型滤水器。应对采样管名称、水流方向进行必要标识，阀门挂“常开”、“常闭”标识牌。第 476 页/共 534 页为保证操作维护人员的安全，本工程配置二套便携式有毒气体测定仪和可燃气体测定仪，当进入特殊工作区域时，需携带便携式有毒气体测定仪和和可燃气体测定仪，检测气体浓度，当测定仪报警时，操作维护人员不可进入该区域，待浓度达到报警值以下时方可入室操作维护。18.5中央控制系统中央控制系统定于预处理车间二层中央控制室，中央控制室使用面积约110m2左右，设吊顶和防静电架空地板（300mm），吊顶至地板净高约 3.9m。控制室旁有设备间（长：9.9m，宽 2.5m）本工程不设专用设备机房，电源柜、控制柜及通信柜设置在大屏后的检修廊道内，电缆在防静电地板下线槽内敷设。具体布置待中标后与业主协商确定。中央控制室设空调，冬季 18～20℃，夏季 24～26℃，照度要求为：操作台台面 300lx，办公室台面 200～250lx，其余位置地面 150～200lx。中央控制室设置 55 英寸 3X5 阵列的 LCD 显示大屏和控制操作台。LCD 显示大屏显示珠海中信生态环保产业园厨余垃圾处理一期工程厂区所有工艺单元主要设备及视频安防系统的监控信息，显示计算机系统画面，并能灵活切换不同电脑信号画面。全厂采用集散 PLC 控制。系统在控制室配置 2台工程师站、3台操作员站（其中 1 台放置在餐厨项目中控室）、1 台数据服务器、2 台激光打印机；1 套 LCD拼接大屏，用于显示工艺流程参数，及工艺设备视频信号显示；计算机运行组态软件，完成自控系统所需要功能，所有软件要求为正版软件，工程师站和操作站并行工作，以实现对全厂工艺过程参数进行监控和联锁保护。中控室配套一套15KVA/13.5kw UPS 系统。上位机采用西门子、研华、研祥或更优品牌的无风扇台式工控机，要求原厂整机，不接受组装，不接受商用 PC。无风扇台式工控机，具体配置不低于 CPU：i7-3610QE 或以上；内存 8G；硬盘：250GSSD+1T；网络接口:2 个 10/100/1000M自适应以太网口。要求上位组态程序具有控制设备自动、手动运行功能，控制并设置软硬停机系统，生产界面采用人性化工艺流程，实时反映整个工艺流程中各设备工作状态第 477 页/共 534 页（动、静态模拟画面），系统应操作方便直观，易于掌握，该系统还应具有管理功能，可对原料、配方、人员、车辆等信息统一管理，同时还具备查询、打印、自动报表功能。所有标段设备供应商有义务配合完成上位机系统的数据采集及校核工作。系统应能储存、查询、打印生产过程中的各种物料的配比值、计量值、误差值及误差百分比。自动记录的生产数据应具备时间查询功能，能查询任意时间段内各种物料的累积值。系统应具备完善的报警功能，任何设备的故障报警应在上位机实时进行状态显示。本次工程自控系统按分散控制、集中显示的原则设置。中央控制室系统采用具有 C/S(客户机/服务器)结构形式的计算机网络，同时可支持 B/S(浏览器/服务器)结构形式，并可以与上级系统和周边系统链接，现场站与中央控制室之间通过工业以太网光纤环网进行数据通讯。中央控制站主要完成全厂的数据采集和调度管理。中央控制室设置控制设备及操作台，中央控制系统由中央监控工作站，数据服务器、视频工作站，打印机及 UPS 等组成。监控系统的硬件设备由数据服务器、中央监控工作站，视频工作站，显示大屏、打印机及以太网交换设备等构成计算机局域网，采用星形 100M 以太网方式连接，网络中各设备互相通迅、资源共享。本工程中央控制系统由上层综合监控信息平台和下层现场控制站以及连接各系统之间的光纤环网组成。系统通过工业以太网采集生产运行控制系统、生产视频监控系统等各应用子系统运行信息，结合生产视频监控系统，工作人员可从图像和设备运行参数两方面全盘监视整套垃圾处理过程的详细情况，记录设备的运行参数，报警情况等。系统具备通用工业化数据接口，将生产运行管理系统、报表趋势图系统所需基础数据存储至关系型数据库内。中央控制系统应实现如下功能：1) 数据采集：采集车间各个生产过程的工艺参数运行状态和电气参数等信息。2) 生产过程监视功能：通过监控管理计算机实时显示车间平面图、工艺流程图、局部工艺流程（剖面）图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警，第 478 页/共 534 页生成各种数据记录表、数据图表、数据趋势图等，供运行统计、分析等。3) 报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，生成报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等。4) 生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存各类工艺电气参数、设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生成历史数据库，并做出趋势曲线（历史数据）。完成数据传送和报表打印。5) 网络状态监控功能：显示各监控主机、PLC 现场控制站、硬盘录像机、报警控制主机等通信链路运行状态。6) 视频监控功能：对厂区各节点的视频信息采集和显示；7) 围界报警功能：采集围界系统运行信息，记录报警信息，发出报警提示等。8) 控制系统设置 WEB 站，可对外发布网站信息，便于管理者外地远程监管。18.5.1 上位机组态系统概述组态系统软件应该具有全图示化界面、全集成、面向对象的开发方式，远程部署、协同开发，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能复盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。本工程所需软件均要求正版授权（供货时可验证），业主不接受任何形式的盗版软件。投标方提供的各项软件每一套都必须具有使用许可证。18.5.2 组态软件技术要求上位机组态系统软件，应当运行在 Windows 工作平台，通过策略和画面组态在上位机上实现对工业控制系统的监测与控制,具有动态画面、报警、趋势、报表输出、历史数据存储等功能，能体现良好的通用性，灵活性，标准性，软件应已经介入中文操作模式，能够组态中文显示画面。软件应基于 MicrosoftWindows10 操作系统.系统应采用图形用户界面(GUI)为操作人员和系统开发人员提供监控环境，在这个环境中应可以实现现场动态模拟数据采集、数据处理、状态监视、远程控制、报警、趋势、数据登录和生成报表等基本功能。系统监控组态软件运行于工程师站及操作员站，必须提供一套符合本规范所第 479 页/共 534 页有需求的主系统。应提供三万点以上软件授权，应提供软件厂家正版授权标识。软件供应商在当地应有专业技术支持人员常驻，以便在有需要时可在 24 小时内提供现场技术服务。系统监控组态软件本身及相关文档均为中文版本。应该具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。系统组态软件应可以定义系统的应用对象，控制器及监控系统网络结构，硬件组态（控制器，远程 IO，网络拓扑方式，现场总线）。系统组态软件应也可以组态系统监控画面。组态及画面应使用同一个变量表，定义应用对象时只组态一次。监控画面的制作应选用高分辨率底图，保证在投屏到 LCD 拼接大屏上时画面足够清晰。IO 采集要求数据采集必须同时支持与多个厂家多种型号 PLC 的通讯，具有很强的兼容性，以方便项目硬件设备选型和以后硬件系统升级改造。应支持同时采集各种 PLC、仪表、变频器、板卡、RTU 等设备的数据；在数据的采集技术上，必须支持数据缓冲和块传输。数据采集站系统必须具备在通讯故障或者网络缓慢时，能够将数据进行存储缓冲处理，以缓解网络负荷，从而提高整个系统的性能。系统数据的传输应采用高效的块传输机制，数据块作为通讯的最小单元，应可由用户自定义采集频率，合理进行打包处理，以提高采集效率。在数据的采集技术上，应具备相位采集功能。数据采集必须支持在线组态功能，能够在线添加、删除、编辑站点或者数据点。必须支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理。大画面和无极缩放运行系统应支持大画面的设计，支持大画面应达到 3000030000 分辨率。运行系统应支持画面无极缩放，能够无限的扩大或缩小可视空间并且缩放比例不失真。画面全集成第 480 页/共 534 页系统应支持全集成的画面展示，设备的视频信息、实时数据、历史数据和报警数据可以在同一画面上进行显示。并且通过查找某一信息，即可得到与该信息相关联的其他信息。图形模型系统中相同设备的画面可以显示实时信息、历史信息，报警信息，这个画面应可以形成图形模型，当在系统上浏览其他与这个设备相类似的设备时，该图形模型可以自动对应到这个设备，从而方便系统的维护和升级。冗余功能软件应支持双机冗余功能。当发生故障时应能快速在冗余机之间进行无扰切换，切换时间应小于 1秒。冗余机之间应具备专用的冗余探测通道（如专用的网卡或者串口等）。可提供I/O通讯链路冗余,I/O设备冗余,计算机冗余,LAN(局域网)冗余和任务冗余.数据读写仅操作于冗余主机趋势曲线趋势曲线应支持实时曲线和历史曲线的在线切换。趋势曲线应可以任意自由放大或缩小时间轴（如跨度可大于一年，也可是 1秒）。趋势曲线时间单位应支持毫秒精度。趋势曲线应支持多纵轴多曲线展示，能为不同的曲线设置不同的纵轴，最多应可容纳 64 条曲线。应支持多曲线同一时间的对比分析；支持单条、多条曲线的不同时间段的对比分析。趋势曲线的游标应具有备注功能，能够根据不同的时间区间显示不同的注释内容。趋势曲线应能够具有良好的客制化功能，能够定制不同外观的趋势曲线，应支持曲线显示设置。报警功能系统应具有强大的报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，以进行故障监控和决策制定。第 481 页/共 534 页报警显示窗口应支持多种模式，包括实时报警窗口、历史报警窗口和查询窗口。实时报警窗口显示最新的报警信息，报警信息消失条件应可设置。历史报警窗口显示历史报警事件，包括以往的历史报警信息、报警确认信息和恢复信息，报警事件的来源是报警缓存区。查询窗口能够查询报警库中的报警事件，报警事件来源是报警库。应支持多种报警查询条件，对报警信息的查询，可以按报警时间查询、报警类型查询、按记录类型查询等等。应支持完全基于 SQL 的标准化查询语句。报表功能系统应具有独立的报表，能够实现为工程设计复杂的工程报表。应能自动生成各类日、月、年报表。操作人员应可以在远程浏览查看全部的报表数据。历史数据记录系统应具有的性能稳定的历史数据库，而不是依赖于关系数据库存储历史数据。应能够对数据进行压缩存储以节省磁盘空间，应能够避免因为系统异常而丢失数据的可能。为保证数据的完整性，网络间历史数据的传输应采用数据流的形式。分布式架构系统应完全基于 C\S 模式，应支持分布式的历史数据库和分布式报警系统，使各个功能可以分配在网络上不同的节点上。开放性接口系统应支持 ActiveX 控件，支持 OPC、DDE，应提供丰富的 API 接口，支持自动化接口、NET 接口、OLE 接口，支持访问历史数据和报警、事件，支持访问权限。数据库软件开放的实时数据库通过对监控对象的组态、对监控对象的实时监测和控制，自动生成操作记录表、遥信变位、事故记录等实时数据。实时数据库具有标准的外部数据接口，能与其他控制软件和数据库交换数据。第 482 页/共 534 页历史数据库能通过 DDL、DDE 及 OLE 等与其他应用软件交换数据，并带有标准的 SQL 接口或其他接口，提供系统维护和管理手段。18.5.3组态系统编制要求中控室的上位机组态监控软件，应具有中文界面，操作提示和帮助系统。操作界面主要以流程图方式表示，从总体流程图直到每个单体的局部流程图。在流程图上显示的设备均可以点击进入，以了解该设备的进一步细节数据或对其进行控制。工艺过程、运行参数和设备状态均以图形方式直观表示。运行参数和目标控制参数可以点击进入，了解其属性或进行设定修改。应提供整个监控系统运行的各种数据参数、各机械电气设备状态以及各接口设备状态的实时数据库及历史数据库，并能根据信息分类生成各种专用数据库，并具有在线查询、修改、处理、打印等数据库管理软件，可进行日常的操作及维护，同时还应具有 ODBC 功能，与其他关系数据库建立共享关系，使之将来能与管理系统(MIS)联网操作。保存在内存中的实时数据库应存贮有各种监控对象的动态数据，数据刷新周期应可调，以保证关键数据的实时响应速度。短期历史数据库应能保存 7天的实时数据和组合数据，并不断地予以刷新（其数据来自于实时数据库）。历史数据库中能存入各设备的运行参数、报警记录、事故记录、调度指令等。并具有提供存贮 2年运行数据的能力。应具有强而有效的图形显示功能，能画出总平面图、工艺流程图、设置布置图（平面、剖面）、电气主结线图等。在确定监控画面后，可对监控对象进行形象图符设计、组态、连接、生成完整的实时监控画面，使用户能在监视器（CRT）上查询到各种监控对象的动态信息及故障，其形式可以是图像、报表、曲线等。同时还应具有友好的汉化人机接口界面，采用图形、图标方式，使管理人员方便地使用鼠标及键盘对系统进行管理、控制，通过监控画面的切换，进行数据查询、状态查询、数据存贮、控制管理等各种操作。应能实现日常的数据管理，对采集到的各种数据经计算、处理、分类，自动生成各种数据库及报表、供实时监测、查询、修改、打印，生成后的报表文件的修改或重组。生成的报表格式及数据要求由业主单位提供，投标方需与之商榷并完成。第 483 页/共 534 页软件系统的可靠性应能保证数据的绝对安全，防止数据的非法访问，特别是对原始数据的修改，按操作等级进行管理，一般情况下，至少应设置三级操作级，即观察级、控制操作级、维护级，每一级都需有访问控制。具有日常的网络管理功能，维持整个局网的运行，定时对各接口设备进行自检、异常时发出报警信号。能对组成系统的所有硬件设备及运行状态进行在线监测及自诊断，能对实时监控的所有对象的运行状态进行监测及自诊断，有对各类设备运行情况(如工作累计时间，最后保养日期)进行在线监测，并存入相应文档，以备维护、保养，能对设备故障提出处理意见，以供参考。应能对系统的设备运行记录及控制模式进行综合考虑，使系统能在最低的消耗下，发挥最大的效率。中标人应将软件系统的程序清单和所有的技术资料列表造册，一式四份，三份交给业主，一份交给设计单位。（竣工文件）上位机组态监控系统应至少包含如下功能界面：（1）厂区平布图厂区平布图应以三维形式直观显示现场实际构筑物及设备分布情况，并反映主要设备状态、自动化仪表数据及显示相关子系统的运行信息。在厂区平布图上方点击相关构筑物单体，可直接调用相关单体监视画面。（2）工艺流程画面工艺流程图应采用图形化的界面，可直观反映设备形态及工艺情况，并反映设备状态及自动化仪表数据。在工艺流程图上点击相关工艺单体，可直接调用相关单体监控画面。（3）设备监控画面设备监视图上可直观显示设备运行状态、相关电压、电流、电度、功率等运行数据，可根据实际情况实现对工艺设备的控制。（4）配电系统画面配电系统图可直观反映高、低压及变压器柜开、合闸状态及主要电流、电压、电能、功率、功率因数、温度等数值。（5）报警画面报警将具有清晰，易懂的格式，提供给用户详细的报警信息。用户可以指定当某个报警触发时要执行的动作（例如采用.wav 文件激活一个语音报警），报第 484 页/共 534 页警信息根据优先级、类别或发生的时间并通过颜色，字体和次序来组织。报警的分辨率达到 1毫秒，使用户快速区分和辨别故障，减少系统的故障时间。（6）数据报表画面重要生产数据自动生成班报表、日报表、月报表，应支持查询、导出、打印等功能。（7）数据曲线画面重要生产数据自动生成数据曲线，包括实时曲线和历史曲线，应支持在线切换。曲线应可以任意自由放大或缩小时间轴（如跨度可大于一年，也可是 1秒）。（8）权限管理系统能支持灵活多级的操作权限、操作等级，并可设置操作员权限、设备控制权限等。18.6大屏显示系统18.6.1概述在预处理车间二层中控室内设置一套 LCD 大屏幕显示墙为监控提供服务，采用 3X5 的 55”显示器拼接，单屏分辨率为 19201080，监控中心的任意信号图像都能够在这一显示平台的任意位置无级拉大、缩小、移动显示。操作员可通过大屏幕上高亮度、高分辨率的计算机监控画面显示整个厂区运行概貌、设备状态、工艺流程以及对所有设备参数的控制和监视；并可清晰的插入网络视频信号和计算机信号，摄像头信号可直接在 LCD 大屏幕上显示，监控网络上每个操作员站的键盘、鼠标根据权限都能对大屏幕显示墙进行操作、控制。本大屏幕显示系统由一体化投影显示单元、图象处理系统，控制和应用软件及相关的专用 DVI 电缆等附件组成。本系统至少应包含的子项如下：55 寸的投影单元、投影单元底座、投影仪外包边框、图像处理控制器、LCD 大屏幕应用管理系统、机芯专用线、数字线缆、RGB 专用线缆、VGA 专用线缆、视频线缆、网络直通车软件、网络虚屏软件、视频接收和管理软件等。系统另配置一套 LED欢迎屏幕置于投影系统上方，可以显示题头及欢迎词等内容。18.6.2系统功能描述系统包括 15 个 LCD 液晶单元及拼接处理器、RGB/视频信号处理系统及原厂配套的控制软件等，以上部件应使用同一制造厂的产品。15 个 55 英寸的 LCD 一第 485 页/共 534 页体化背投箱以 3（行）x5（列）组成。维护方式可采用前维护或后维护方式。大屏幕投影系统能够实时、动态显示活动画面；能够接收及拼接显示监控系统图形工作站计算机输出的系统组态图，设备状态和对所有参数的控制和监视；能接收并显示多路视频（含 CCTV 信号），每套大屏可清晰的接入 16 路视频信号和计算机信号，画面可任意组合，大小可任意指定。监控系统上每个操作员站的键盘、鼠标根据权限都能对大屏幕显示墙进行操作、控制。整个拼接屏幕墙可被看作整块无分隔的虚拟屏，可以实现在整个屏幕墙上显示一幅计算机图形画面或视频画面，亦可分屏显示，用户可灵活开启窗口，定义尺寸，画面能够自由缩放、移动、漫游、叠加，不受物理拼缝的限制，实现分区或分屏显示时的多个窗口的联动功能，采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏间的拼缝不能影响汉字和图像的正确显示。可以通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行设置和存储，并且可以进行定时安排，操作员在日常工作状态下，只需要对大屏幕墙进行事先显示的设置，大屏幕墙将按照预先的安排自行工作，操作员不需要进行额外的操作。18.6.3系统技术规范（1）系统具有自动色彩、亮度调整功能及相应的色彩管理系统，可自动对各单元亮度及色彩参数做出调整，保证画面色彩和亮度一致性。所投关键产品（液晶显示单元、拼接处理器）需通过 CCC、CE、CB、ROHS 认证，为了保证设备的安全先进性高，CCC 的 EMC 电磁辐射需达到 ClassB 登记。（2）所投产品须入围最新一期节能政府采购清单，具有节能产品认证；（3）要求所投产品采用国内知名厂商产品，主要设备包括 LCD 显示单元、多屏处理器、大屏幕控制软件等必须属于同一家厂家的自主专利产品，不会出现兼容性和售后维护等问题。中标人须提供产品的原厂证明材料。（4）投标产品制造厂商必须同时提供认证和荣誉证书复印件，并完全满足以下要求：有效的 ISO9001:2008 质量管理体系认证、有效的 ISO14001:2004 环境管理体系认证、为保证系统的安全稳定实施，所投标的大屏原厂必须具有中国标准实验室认可证书（CNAS）18.6.4液晶显示单元技术要求（1）LCD 显示单元必须是与多屏拼接控制器、大屏控制软件等属于同一厂第 486 页/共 534 页家的拥有自主知识产权的产品，不会出现兼容性和售后维护问题。（2）单元拼缝≤1.7mm，亮度≥700cd/㎡，物理分辨率≥1920×1080，对比度≥1400：1，响应时间≤12ms，背光源使用寿命≥60000 小时。（3）产品通过 CCC、CE、CB 和 ROHS 认证。需提供证书（扫描件）。（4）产品通过节能认证。需提供证书（扫描件）。（5）一体机式整机结构，不可以是液晶面板+拼接盒分体式结构。需提供设备照片（扫描件）。（6）液晶显示单元提供 IPX3 或以上防水及噪音≤35dB 检测报告需提供证书（扫描件）。18.6.5多屏拼接处理器技术要求（1）采用纯硬件架构，无需操作系统，完全杜绝计算机病毒侵扰。（2）系统总带宽：≥500Gbps。需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告（扫描件或复印件）。（3）必须采用全中文平台，并完全具有对各种不同软件信号源输入窗口的汉字正确显示的能力。（4）支持静态高分辨率底图加载功能，支持通过处理器内嵌 WEB 保存、调用。多屏处理器输出通道为纯数字 DVI-D 接口，支持分辨率为 1024×768@60Hz~1920×1200@60Hz；输出通道本次配置 15 路，最大可扩展至 36 路。（5）可扩展支持预览显示及全墙回显显示功能，最大支持 32 路输入信号预览显示和全墙回显，回显帧率不低于 25 帧/秒。需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告（扫描件）。（6）采用低噪音设计，抗高温高湿低温设计，需提供第三方检测机构（检测机构必须具备 CNAS 资格认可）出具的检测报告（扫描件）。（7）多屏图像控制器需具备智能化监管功能,可自动调取相应预案显示模式，定时调用，轮巡调用，智能化控制图像显示。需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告（扫描件）。（8）具备 7×24 小时的连续工作能力，保证系统工作的稳定与安全。具备高可靠性和高维护性的特点，电源采用 1+1 热冗余电源，并且所有电源模块、风扇、图形卡、信号处理板卡均可以支持在不停机的状态下进行带电热插拔维护工第 487 页/共 534 页作。具备业务智能自动恢复功能，更换后无需任何设置，就可以回复到原来正常的工作状态。需提供冗余电源实物照片和第三方专业资质检测机构出具的检测报告（扫描件）。（9）便携设备无线控制功能，大屏幕拼接控制软件须支持在 IPAD 等移动终端上运行，实现对大屏幕拼接屏的控制功能。需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告（扫描件）。（10）采用环保低功耗设计，系统满配情况下功耗不大于 300W。需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告（扫描件）。18.6.6大屏幕控制软件技术要求（1）大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面；软件与窄边液晶显示单元为同一品牌。必须具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程遥控管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理。（2）大屏控制软件具备 C/S 和 B/S 结构，可以通过 WEB 浏览方式在 IE 浏览器上远程登录控制软件管理大屏幕系统；（3）系统的各种功能操作实行全计算机控制、网络控制。所有 DID 显示单元的开关、参数配置和控制、信号调用、远程监控维护均在同一套控制软件上统一实现，这些功能可以通过网络授权在其它计算机上实现；（4）大屏控制软件提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域；支持多客户端同时在线操作，允许多台工作站同时对大屏幕进行操作，并可设定权限分级。每个用户可在本地工作站显示器运用大屏幕操作管理界面直接进行各个窗口的所有操作，如用本地鼠标直接进行窗口移动、放大缩小、隐藏，打开关闭窗口等。（5）大屏控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成默认模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能；（6）LCD 拼接系统加可视化软件控制，可以在 IPAD 等终端上对信号进行实时预览，以及整墙信号回显；支持拼接墙操作和状态监控分开在不同显示器显示。第 488 页/共 534 页18.7视频监控系统18.7.1概述本工程设置一套视频监控系统。包括生产和安防视频监控。工作区域设置摄像机，主要包括：厨余预处理系统、厌氧消化及沼渣脱水系统、沼气净化及锅炉系统、沼气发电及余热锅炉系统、污水处理系统、除臭系统、辅助系统、称重系统、供配电等区域；在安防重点部位设置摄像机，主要厂区主要路口、厂区进出大门、各楼梯出入口、楼层走道等区域，所有视频信号通过传输网络将相关信息和图像传至预处理车间二层中央控制控制室，要求能满足工艺生产需求，保障安全生产。视频监控系统应具有时间、日期记录功能。监控系统前端采用 IP 彩色红外网络摄像机，后端采用网络硬盘录像机、视频监控工作站。18.7.2一般要求视频监控点位布置参考设计图纸，承包商根据工艺条件交接及实际需求提供视频监控系统图施。现场摄像机分为室内摄像机、室外摄像机。室内摄像机应为 IP 彩色枪型摄像机、IP 彩色半球型摄像机；室外摄像机应为 IP 红外高清数字球机、IP 红外高清数字枪型摄像机，安装在 3～6m 立杆上，可抗 35m/s 风速及并应符合国家标准，通过变焦，最远可视距离不小于 300m，红外夜视距离不小于 80m。投标方应根据现场实际情况提供安装支架、立柱及安装底盘及土建基础，具体安装位置可根据现场实际情况调整，但需征得业主同意。视频传输设备主要包括以网络视频光端机、机箱等。摄像机信号送相关的网络视频光端机，并通过光纤网络将信号传输至中控室。视频控制设备主要包括 2 台 64 路硬盘录像机、视频计算机等组成，应能将视频输入信号进行处理后，送显示设备显示，并可通过鼠标、控制键盘切换图像。另一方通过主机或上位计算机可选其中的一幅画面在监视器上显示，并储存。视频计算机存有摄像机控制程序，可调用程序对摄像机进行控制。摄像机应适应现场恶劣环境，能长期稳定工作。所有摄像机均要求配置电源防雷器，要求实用、可靠、稳定、易维护、耐腐蚀、寿命长，并具有在同类工程中 2年以上可靠稳定运行的实绩。视频监控系统应具有如下功能第 489 页/共 534 页（1）系统能支持灵活多级的操作权限、操作等级，并可设置操作员权限、设备控制权限；（2）通过操作视频监控工作站，能够使监视器与摄像机实现万能切换；（3）通过操作视频监控工作站，能控制现场摄像机的开关、镜头的光圈、聚焦、变焦、云台的上下左右等动作。（4）通过操作视频监控工作站，能实现监视器画面的分割。（5）通过操作视频监控工作站，能控制现场红外灯及摄像机的开关，具备数码硬盘录像功能。（6）通过与前端设备、报警主机相结合，可以设置需要联动的摄像机到指定的监视器，并进行相关的摄像机视频录像。支持联动前端数字视频设备的开关量报警、移动侦测报警和矩阵报警。支持对报警信息进行检索，可根据预设条件检索，并且支持检索的时间段，支持通过检索结果调用报警时的录像。摄像机视频监控系统的整体性能技术指标（1）监控中心实时监控画面延时小于 1秒；（2）监视图像质量:不应低于 1920×1080@30fps；（3）回放图像质量:不应低于 1920×1080@30fps；（4）图像控制:图像质量可调，可变码流和固定码流可选;（5）双码流:每个通道可设置双码流，副码流的设置最高分辨率不超过主码流;（6）在显示屏上应能有效识别目标；18.7.3主要设备1）室内枪型摄像机室内枪型摄像机应为百万像素低照度网络摄像机，技术要求如下：（1）图像传感器：1/3”低照度逐行扫描 CMOS（2）动态范围：72.4dB（3）镜头接口：C/CS（4）自动光圈：DC 驱动（5）像素(HxV)：400 万像素（6）镜头：F1.6 到 F3.5，f=4.1~73.8mm第 490 页/共 534 页（7）视场角：58.3°(远端)/3.2°(近端)（8）聚焦范围：0.01m(近端) ~ 1.5m(远端)（9）日夜转换：ICR（10）最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白：0.005Lux @(F1.2，AGC ON)（11）最大分辨率：2048×1536@H.264/M-JPEG（12）快门：手动/自动（调节范围 1/25s~1/8000s）（13）视频压缩标准：H.246 High profile/M-JPEG（14）网络接口：1个 RJ45 10/100M 自适应以太网口（15）支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、PPPoE 等（16）报警：2路报警输入、1路继电器输出（17）电源：PoE（IEEE 802.3af Class 2）/12VDC/24VAC（18）工作湿度：0%-90%RH（无冷凝）（19）工作温度：-20℃-+60℃（20）防护等级：IP66（21）安装支架：不锈钢或铝合金安装支架2）室内枪式及半球型摄像机室内半球型摄像机应为百万像素网络枪式及半球型摄像机，技术要求如下：（1）图像传感器：1/3”逐行扫描 CMOS（2）动态范围：72.4dB（3）镜头：电动变焦镜头 F1.2，f=3.0~9.0mm（4）日夜转换：ICR（5）最低照度：彩色：0.07Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白：0.01Lux @(F1.2，AGC ON)（6）有效像素：400 万像素（7）最大分辨率：2048×1536@H.264/M-JPEG（8）快门：手动/自动（调节范围 1/25s~1/8000s）（9）视频压缩标准：H.246 High profile/M-JPEG（10）网络接口：1个 RJ45 10/100M 自适应以太网口第 491 页/共 534 页（11）支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、PPPoE 等（12）报警：2路报警输入、1路继电器输出（13）电源：PoE（IEEE 802.3af Class 2）/12VDC/24VAC（14）功率：<5W（15）工作湿度：0%-90%RH（无冷凝）（16）工作温度：-10℃-+50℃3）室外球型摄像机室外球型摄像机应为百万像素红外高速网络球机，技术要求如下：（1）光学变倍：20X（2）光圈/焦距：F1.6 到 F3.5，f=4.7~94mm（3）图像传感器：1/2.8”逐行扫描 CMOS（4）动态范围：72.4dB（5）光圈：手动/自动/手动优先（6）有效像素：400 万像素（7）聚焦范围：0.01m(近端) ~ 1.0m(远端)（8）日夜转换：ICR（9）最低照度：彩色：0.8Lux @ (F1.6，50IRE)，黑白：0.02Lux @(F1.6，50IRE)（10）最大分辨率：1920×1080@H.264/M-JPEG（11）快门：手动/自动（调节范围 1/1.5s~1/30000s）（12）视频压缩标准：H.246 High profile/M-JPEG（13）网络接口：1个 RJ45 10/100M 自适应以太网口（14）支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、PPPoE 等（15）报警：2路报警输入、1路继电器输出（16）电源：24VDC/24VAC（17）红外夜视距离：80 米（18）手动水平速度：0.1°~180°/秒（19）手动垂直速度：0.1°~100°/秒（20）水平扫描角度：360°连续扫描第 492 页/共 534 页（21）垂直扫描角度：-5°~90°（22）电机：步进电机（23）浪涌保护：有，±4kV（24）工作湿度：0%-90%RH（无冷凝）（25）工作温度：-20℃-+60℃（26）防护等级：IP66（27）安装支架：不锈钢或铝合金安装支架4）室外枪型摄像机室外枪型摄像机应为百万像素红高清枪型摄像机，技术要求如下：（1）图像传感器：1/3”低照度逐行扫描 CMOS（2）动态范围：72.4dB（3）镜头接口：C/CS（4）自动光圈：DC 驱动（5）像素(HxV)：400 万像素（6）镜头：F1.6 到 F3.5，f=4.1~73.8mm（7）视场角：58.3°(远端) /3.2°(近端)（8）聚焦范围：0.01m(近端) ~ 1.5m(远端)（9）日夜转换：ICR（10）最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白：0.005Lux @(F1.2，AGC ON)（11）最大分辨率：2048×1536@H.264/M-JPEG（12）快门：手动/自动（调节范围 1/25s~1/8000s）（13）支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、PPPoE 等（14）报警：2路报警输入、1路继电器输出（15）工作湿度：0%-90%RH（无冷凝）（16）工作温度：-20℃-+60℃（17）防护等级：IP68（18）安装支架：不锈钢或铝合金安装支架（19）立杆：不锈钢5）光纤收发器第 493 页/共 534 页（1）以太网口：屏蔽 RJ45 端子，1个，10/100/1000M 自适应（2）光口：1000M 光口，1个（3）工作温度：-40℃~75℃（4）工作湿度：0%-95%RH（无冷凝）6）核心千兆视频交换机（1）采用存储转发模式，匹配不同速率设备（2）物理层接口极性检测盒纠错功能（3）以太网口：屏蔽 RJ45 端子，24 个，10/100/1000M 自适应（4）工作温度：-40℃~75℃（5）工作湿度：0%-95%RH（无冷凝）（6）支持 MAC 地址自学习，自适应功能7）网络硬盘录像机（1）视频接入：2套 64 路高清网络视频（2）网络视频接入带宽：200Mbps（3）视频分辨率：1080P、720P、D1、CIF 等（4）接口：1个 RS485、1 个 RS232、1 个 RJ45 10/100M/1000M 自适应以太网口，3个 USB2.0（5）同步回放：16 路（6）硬盘接口：24 个 SATA 接口，1个 eSATA 接口（7）盘位：16 盘位（8）硬盘：14 个 10TB 视频监控硬盘（9）备份：可通过 USB 接口进行录像备份（10）支持协议：TPv6、UDP 等（11）操作系统：嵌入式 Linux（12）用户：两级用户管理，三级操作权限（13）配置与管理：配套管理软件（14）输入电压：100~240VAC 自适应（15）掉电保护：掉电后来电自动恢复（16）工作湿度：10%-90%（无冷凝）第 494 页/共 534 页（17）工作温度：-10℃-+55℃8）视频计算机（1）处理器：英特尔 8代 I5 处理器（2）内存：4Gb（3）显卡：独立显卡 1Gb（4）硬盘：1TB 以上（5）光驱：内置 DVD 刻录机（6）显示器:27 寸 IPS-LED 宽屏（7）显示器分辨率：1920x1080（8）显示器亮度：300 流明（9）显示器对比度：1000：1（10）响应时间：6ms 以下（11）标准 101 键盘，鼠标（12）10/100Mbps 以太网接口，RS-232 接口（13）随机提供正版 win10 操作系统软件（9）视频监控系统软件（1）可通过人机监控界面实现视频的切换、轮循及控制、人员管理、视频录像、录像回放、报警联动、设备状态监控等功能。（2）可根据登陆的用户名及密码建立其在视频系统中的用户等级及权限，从最基本的图像浏览切换功能到最高级的云台控制等功能。（3）具备对数字视频系统中所有设备设置及状态监控告警功能，同时能够接入时钟系统信号，实现对所有视频设备的时钟同步功能。其同时具备日志功能，能够对网络控制器对视频编解码器的登陆、操作等进行记录，以备查询。（4）人员管理：管理每个用户，设置维护人员的用户名和密码，包括新增用户、删除用户、修改用户等；建设原则：统一资源，统一编号，统一权限分配，统一管理。（5）密码管理：可以查询、修改用户的密码。（6）子网管理台管理：管理该局域网内的所有子网内的所有视频管理台，功能主要是为将来系统扩展所预留。第 495 页/共 534 页（7）区域管理：可以把整个监控系统划分为不同的区域，以便管理。（8）电子地图功能：在服务器端设置电子地图，GIS 联动。（9）管理台日志管理：系统可以记录管理台的日志并可方便查询.（10）定时录制管理：可按日期设置每个编码器定时录像，同时有节假日设置功能，节假日设置优先日常设置。（11）设备故障管理：管理台可以识别系统故障，并能对该系统内设备发生的故障进行定位及迅速查询故障；能报告所有告警信号及其记录的细节；具有告警过滤和遮蔽功能；提供声光告警显示功能；系统能任意增删前端设备，并且可自动更新地铁管理数据库。（12）全程管理：可全程监测设备的功能，自由增删、平滑扩充设备，不需要中断系统的正常运行。（13）视频监控软件 B/S 端提供第三方软件接口。18.8设备的防雷和接地18.8.1概述根据珠海所在地理位置和年雷暴日数据，投标方必须提供一套完整有效的防感应雷的系统。本节要求在监控系统的电源部分、信号部分的进线和出线加装合适的浪涌保护器（SPD），并做好地网的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。投标方在防雷器件的选择上，应着重考虑电源浪涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，投标方必须对装有信道浪涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的浪涌保护器的通频带和网络分支上的浪涌保护器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。另外，对于安装在户外的雷电保护装置，投标方应提供 IP65 的保护箱。雷电接地系统应以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。防雷器推荐品牌相当于 SUM、OBO、DEHN 或更优品牌。18.8.2电源防雷系统第 496 页/共 534 页电源浪涌保护器（SPD）应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器：当电源进线(三相四线 380VAC、单相 220VAC)从 LPZOA 区进入 LPZ1 区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：1) 雷电冲击电流 Iimp：100KA(10/350μs)；2) 电压保护级别 Up：≤4kV；3) Uc 时断后续电流的能力 If：25kArms；4) 响应时间 Ta：≤100ns。当电源进线(三相四线 380VAC、单相 220VAC)从 LPZOB 区进入 LPZ1 区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：1) 标称放电电流 Isn：20KA(8/20μs)；2) 最大冲击电流 Imax：40KA(8/20μs)；3) 电压保护级别 Up：≤1.5kV；4) 响应时间 Ta：≤25ns。18.8.3信号防雷系统对从 LPZO 区进入 LPZ1 区的各类现场总线、工业以太网和 4－20mA，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：1.总线信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：1) 额定工作电压 Un：应与系统相匹配；2) 雷电冲击电流 Iimp：5KA(10/350μs)；3) 标称放电电流 Isn：20KA(8/20μs)4) 响应时间：≤1ns2.模拟量（4～20mA）信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：1) 额定工作电压 Un：24VDC；2) 雷电冲击电流 Iimp：5KA(10/350μs)；3) 标称放电电流 Isn：20KA(8/20μs)4) 响应时间：≤1ns18.8.4摄像防雷系统室外摄像机的交流电源供电或直流电源供电，应在电源线的两端分别安装相第 497 页/共 534 页应的电源第二级防雷器或直流电源防雷器，以保护室外设备的供电安全。1.摄像电源浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：1) 额定工作电压 Un：应与系统相匹配2) 标称放电电流 Isn：20KA(8/20μs)；3) 最大冲击电流 Imax：40KA(8/20μs)；4) 电压保护级别 Up：≤1.5kV；5) 响应时间 Ta：≤25ns。2.摄像以太网信号浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：1) 额定工作电压 Un：5V；2) 雷电冲击电流 Iimp：2KA(10/350μs)；3) 标称放电电流 Isn：20KA(8/20μs)；4) 最大放电电流 Imax：30KA(8/20μs)5) 响应时间：≤1ns；18.8.5接地严格按国家有关标准，做好各部分接地。根据系统要求：PLC 现场控制站设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地，接地电阻<1Ω；计算机系统中央控制站应设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地。18.9安装、调试及验收18.9.1安装(1) 投标方根据合同规定应负责整个系统的安装，包括室内管线安装及厂内管线的连接安装，线缆敷设等。(2) 投标方按照合同要求做成第一流的商业和工业的质量。每一部分工作，应由合适的、有经验的、合格的并按照各自的行业在有关当局注册登记过的人员完成。(3) 设备安装所需的墙体开孔、孔洞封堵、二次灌浆（如有）由中标人提供条件图，经设计复核后，由中标人负责施工，设计的复核并不免除中标人的责任。由于中标人资料提交不完整或现场指导施工不到位而引起的设备安装现场第 498 页/共 534 页条件不具备，所需采取的相关措施及费用由中标人负责。(4) 投标方应提供及安装为压紧、固定、定位等需的安装用铁轨、螺栓、铁条、夹紧件、撑架支持用的钢铁件、底板等。(5) 安装所需的预埋管件、预留孔等，由投标方提出要求并确认，所需材料和施工由土建单位进行实施。(6) 投标方应当保证，所有提供的设备，在制造上以及元器件上都是符合标准规定的，无缺点的，除另有规定外，在安装完成以后的一年内，如发现隐害或质量问题时，投标方应毫不拖延地修复任一部位发生的故障或带来的危害，使其符合规定要求，其费用应当由投标方负责，如因其危害带来的损失或由此引起的其他部分损失，其费用也应由投标方负责。(7) 设备进场前一个月，投标人要编制详细的施工进度计划和施工方案报招标人审批。(8) 单机调试属于安装范围，系统内所有单机调试完成后，申请安装工程验收。(9) 安装工程技术及验收规范如下：1) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB502422) 建筑电气工程施工质量验收规范 GB502433) 自动化仪表工程施工质量验收规范 GB501314) 工业设备及管道绝热工程施工规范 GB501265) 工业安装工程质量检验评定统一标准 GB502526) 工业金属管道工程施工规范 GB502357) 工业金属管道工程质量检验评定标准 GB501848) 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB502369) 自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-201318.9.2调试详见通用技术要求。18.9.3性能考核（1）性能验收的目的是为了检验整个自控系统的性能要求是否达到招标技术的要求。（2）投标人在完成工程实体的安装施工、成套系统的调试、及性能自检后，可以提出性能验收申请；第 499 页/共 534 页（3）性能验收申请批准后，招标人组织性能测试，测试指标达标，视为性能验收通过。（4）性能验收考核通过前的费用均由中标人负责。18.9.4试运行及后续服务详见通用技术要求。18.9.5移交本系统性能验收合格后移交招标人。18.9.6质保期详见通用技术要求18.9.7人员培训详见通用技术要求18.10仪表及自控系统清单本项目是性能包干交钥匙，设备清单包括但不限于以下清单，以下列出的仅为本项目的主要设备、仪表清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出。投标方承诺即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。（清单详见细化后施工图，以施工图清单为准）18.11自控系统供应厂家推荐相当于重庆耐德自动化技术有限公司、深圳市达英和自动化工程有限公司、广州缘源科技有限公司、广州东芝白云自动化系统有限公司、广东科力水务技术股份有限公司或更优。19.除臭系统19.1招标范围4套 65000m3/h化学碱洗+生物除臭末端除臭系统；（2）2套送风量 50000m3/h离子送风系统；（3）3套植物液空间雾化喷淋系统。第 500 页/共 534 页前端离子氧送风净化系统成套设备，含新鲜空气过滤段、离子氧发生段、离子氧送风系统段，配套风机以及送风管道系统。前端植物液空间雾化喷淋系统成套设备，含控制系统的主机设备，针对本工程各臭气工况的植物液，配套喷淋泵、配套植物液管及管配件。末端组合式除臭系统成套设备，含针对臭气产生区域及设备的局部加罩密封（包括密封设施的设计、供货、安装）、臭气的收集（包括臭气收集排风罩/排风口）、输送（包括除臭风机及配套附件、除臭风管及风管管配件、风量检测孔、管部件、风阀等；所有的管道支、托、吊架的设计、供货、安装）、净化处理（包括除臭设备，含除臭风机和净化设备之间的连接管道、供水排污系统、喷淋循环系统、除臭设备总管入口和出口的预留检测口等）、排放（包括净化设备出口至尾气排气筒之间的管道）。以及以上各成套设备及其配套控制设备安装所需的动力电缆、控制电缆、信号线、光纤电缆、PLC、桥架、穿线管、设备接地保护、配套电缆保护管、各设备安装区域内管道及附件等的供货及安装。以及所有联接、固定附件、紧固件、螺栓、螺母，以及为确保整个除臭系统成套设备安全、有效运行所需的全部附件；备品备件及所有供货设备安装调试和检修所需要的专用工具及消耗品材料等。以上各系统需满足招标文件、国家规范、地方规范、环境影响评价报告书、环评批复、环保验收的相关要求。中标人的工作范围为：供货范围内除臭设备工艺及结构设计、管道和设备制造、集成、运输（到项目现场）、保险、开箱、卸货、安装、软件编制、调试、性能验收、指导试运行、当地质检、配合环保验收以及相关的技术服务、技术培训和售后服务等：根据工程进度进行检验、调试和指导试运行、完成操作人员的培训和质保期内的维修，保证达到工程设计的性能指标要求。除臭系统检测和验收所需配套工程（包含且不限于检测孔、检测平台、检测爬梯、检测点位管理实施），应完全满足当地环保及验收部门的要求，其中的“固定污染源废气监测点位设置”参照《固定源臭气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）。本工艺性能包供应厂家应明确提出对土建部分的技术要求，提供符合国家规范的交接图纸、对除臭系统成套设备及其配套控制设备进行细化和深化设计，提供相关设计资料，并配合设计院完成除臭系统设计工作。并在土建施工过程中，应及时提供必要的施工交底及施工指导。第 501 页/共 534 页19.2供货范围具体清单本项目是性能包干交钥匙，以下列出的仅为本项目的主要设备、仪表清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。中标人在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，同时辅助设备及附件应编制详细表格报招标人备案，但并不免除其承诺的“性能保证”责任。除臭系统主要设备表序号名称规格单位数量备注一、离子氧送风净化系统（预处理车间送风预处理）1 离子氧送风设备风量：50000m3/h，含离子氧发生装置、新风过滤装置，壳体材质：SUS304套 2由中标人细化；确保总风量为100000m3/h，配比以中标人技术方案为准2送风风机（变频控制）风量：50000m3/h全压：1500Pa含配套减振设备、进出口软接、变径、支架；配隔音箱；FRP风机台 2由中标人细化；确保总风量为100000m3/h，配比以中标人技术方案为准3 控制系统含 PLC 控制柜，不锈钢 304壳体，附适量电气、电缆、支架及安装附件（含电控柜至各电动设备、电动风阀电缆等）套 2 中标人细化4 送风风管系统风管为不锈钢 304 材质，含适量管配件、排风罩/排风口、防火阀、手动 /电动风量调节阀、开关风阀、止回风阀、防腐材质支托吊架等，电动风阀受除臭配套 PLC控制批 1 由中标人细化二、植物液空间雾化喷淋辅助净化系统（用于预处理车间）1 植物液空间雾化系统含储水储液装置、植物液液管（直径φ9.8,0.8mm 厚不锈钢304以上材质）、雾化套 3 由中标人细化第 502 页/共 534 页序号名称规格单位数量备注喷嘴（总喷嘴数量不应少于 150个）、控制柜、配套供水管等三、末端除臭系统11#化学碱洗+生物除臭除臭系统（处理低浓度臭气）单套处理能力65000m3/h，含化学洗涤、生物滤池（含预洗）、管道排风收集系统及管配件，设备壳体均为耐酸碱 FRP，配套供水及排污系统、喷淋系统、加药系统、循环水箱、药剂罐、预洗泵、循环泵、加药泵、卸料泵、控制系统、流量计、液位计、pH控制器、水质过滤器、压力检测、液剂回收、设备段管道等套 2由中标人细化；本技术规格书中生物滤池均指生物滴滤池。21#除臭净化离心风机（变频控制）额定风量≥70000m3/h，全压：3600Pa；FRP风机，含变频电机、减震支座、隔振垫、必要阀门、隔声箱及必要消音装置、软接头等套 2 由中标人细化32#化学碱洗+生物除臭除臭系统（处理高浓度臭气）总处理能力65000m3/h，含化学洗涤、生物滤池（含预洗）、管道排风收集系统及管配件，设备壳体均为耐酸碱 FRP，配套供水及排污系统、喷淋系统、加药系统、循环水箱、药剂罐、预洗泵、循环泵、加药泵、卸料泵、控制系统、流量计、液位计、pH控制器、水质过滤器、压力检测、液剂回收、设备段管道等套 2由中标人细化；本技术规格书中生物滤池均指生物滴滤池。4 2#除臭净化额定风量套 2 由中标人细化第 503 页/共 534 页序号名称规格单位数量备注离心风机（变频控制）≥70000m3/h，全压：3600Pa；FRP风机，含变频电机、减震支座、隔振垫、必要阀门、隔声箱及必要消音装置、软接头等5 除臭尾气排气筒结合土建设计，若土建无烟囱，则需提供玻璃钢/304不锈钢烟囱，断面积≥3.5m2，15m高，含防雷接地，底部设排净，含氨气、硫化氢在线监测仪表套 1 对应排气量260000m3/h6 控制系统控制柜外壳为材质不锈钢，含配套电缆、电气套 2 由中标人细化7 收集风管系统风管为不锈钢 304 或FRP材质，含适量管配件、排风罩/排风口、防火阀、手动/电动风量调节阀、开关风阀、止回风阀、防腐材质支托吊架等，电动风阀受除臭配套 PLC控制批 1 由中标人细化收集管道清单序号名称规格数量单位材质一、预处理车间除臭1 直管 DN 100 53 m 有机玻璃钢/304不锈钢2 直管 DN 150 45 m 有机玻璃钢/304不锈钢3 直管 DN 300 168 m 有机玻璃钢/304不锈钢4 直管 DN 600 316 m 有机玻璃钢/304不锈钢5 直管 DN 800 62 m 有机玻璃钢/304不锈钢6 直管 DN 1000 120 m 有机玻璃钢/304不锈钢第 504 页/共 534 页7 直管 DN 1200 215 m 有机玻璃钢/304不锈钢8 直管 DN 1400 156 m 有机玻璃钢/304不锈钢9 直管 DN 1700 36 m 有机玻璃钢/304不锈钢10 直管 DN 2000 48 m 有机玻璃钢/304不锈钢11 直管 DN 2800 30 m 有机玻璃钢/304不锈钢12 风阀 DN 100 1 批有机玻璃钢13 风阀 DN 300 1 批有机玻璃钢14 支架支架、吊架1 批镀锌钢二、离子新风1 直管 DN 1700 15 m 不锈钢 3042 直管 DN 1400 210 m 不锈钢 3043 直管 DN 1000 67 m 不锈钢 3044 直管 DN 500 15 m 不锈钢 3045 直管 DN 400 45 m 不锈钢 304说明：1.清单中的防火阀均为常开 70℃防烟防火阀，材质为镀锌钢板，防火阀应在穿越防火墙、防火隔墙、楼板处设置（满足国家及地方消防部门认证）；防火阀要保证温度高于 70℃时能自行熔断关闭。2.电气仪控系统：含 PLC控制柜，具有完善的自动控制系统，在正常运行时无需人工操作；含电控柜至各电动设备、电动风阀电缆等，附适量支架及安装附件；具有风机、电动风阀、除臭设备及配套仪表故障时，各除臭设备压差在线检测超过限值时，各循环液管压力在线检测超过限制时，除臭在线检测系统超过限制时，自动报警并将报警信号上传至上位控制系统；电动风阀状态的显示及信号上传至上位控制系统；能实现风机的变频控制，并将风机的风量、风压值、水泵的流量、液位等重要参数显示及信号上传至上位控制系统。第 505 页/共 534 页19.3施工范围与其他分包界限划分本次招标为完整的除臭装置，应包括全部工艺设备、安全有效可靠运行所需的配件、紧固件、备品备件、就地控制箱、配套管路、所需电缆、仪表及必须的封闭装置，并提供相应的设计、设备供货、安装，调试、培训及售后服务等。除臭装置必须满足厂区的平面布置要求，在中标后设计联络中结合厂区的总平面布置确定最终尺寸。与其他分包合同的分界分界点内容工艺设施及管道界面需除臭的工艺设备、输送设施均需密封加罩，工艺已加罩或密封设备、设施，以工艺成套设备臭气收集口、密闭加罩预留臭气收集口法兰为界，法兰之后属本性能包范围，包含法兰施工；工艺未密封、未加罩设备或密封性较差需补充密封的，合计加罩截面面积≤500m2的工程量属本合同范围，不另行增补；合计加罩截面面积超过 500 m2的加罩工程量，不属本工艺性能包范围，根据实际需要另行增补。仪控界面除臭系统，以配套总 PLC预留的上位通讯接口为界（共 5个接口，末端除臭系统 2个接口、植物液雾化喷淋系统 1个接口，前端离子氧送风系统 2个接口），接口形式采用光口及以太网，接口以下为本系统实施段范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆及其敷设不属本性能包范围。除臭系统的现场控制站内需预留以太网接口（TCP/IP协议）、光纤接口。本工艺系统段需对上位大自控系统开放通讯协议，使上位 SCADA系统对除臭系统实现监控及远程控制功能，本性能包需配合大自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。除臭系统自控需要的“快速卷帘门开关状态信号”由上位大自控系统提供。电气界面除臭系统电气设备以设备总电控柜（动力柜）的总进线开关为界，开关及以下属本合同范围，以上（包括电缆头）由其他分包合同实施。除臭系统配套的总电控柜（动力柜）至各除臭设备、管道电动阀之间的电力、控制缆线以及敷设缆线所需的钢管、桥架、线槽等安装附件的供货及安装调试、室外设备的防雷、设备检修平台的照明、设备检修电源箱属本性能包实施范围。接地界面接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本工艺性能包实施范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）由其他分包合同实施。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施工等属本工艺性能包实施范围。第 506 页/共 534 页分界点内容设备基础界面设备基础、预埋件、地脚螺栓、预埋管及预埋套管由本工艺性能包供应厂家出条件图，土建单位供货及施工；非标预埋构件（如有）由设备供应商供货，土建单位负责施工认。管道管廊、支、托、吊架界面除臭系统管道配套的室外管廊（含过路段管廊）由设备供应商提供设计图纸，设计复核后统一设计管廊，土建施工单位负责实施，所有室内管道、电缆所需的管道支架、吊架、电缆桥架等均由设备供应商实施。室外工艺管廊架由土建单位实施，工艺管道及管道固定支架等由设备供应商实施。排气筒设计界面高出室外地面 200mm以内块状设备混凝土基础，由设备供应厂家提供预埋件、设计图纸，土建施工单位负责实施；排气筒本体、检测取样平台、爬梯、防雷接地、排净、预埋件，属本工艺性能包实施范围。预留洞除臭系统管道穿侧墙、穿楼板、穿屋面、穿顶板留洞、孔洞封堵，由设备供应商提供设计图纸，土建施工单位实施。给水接入管界面各生物滤池、化学洗涤除臭设备、植物液雾化喷淋设备的供水，供水点位置和供水用量由设备供应商提供接口条件，土建单位实施预留供水管道接口（至末端除臭设备基础区、植物液雾化喷淋设备附近 5m范围内的总供水接口点），接口以下属本性能包实施范围，包含法兰施工。排水接出管界面设备供应商将各生物滤池、化学洗涤除臭设备、水箱等产生的排水就近排至厂区指定污水井或排水管网。排污点位置、排污水量和排污管管径由招标人和设备厂家协商确定。如有必要设排污泵，则该排污泵的工程量属本工艺性能包实施范围。19.4 除臭系统成套设备专用技术要求19.4.1除臭系统设计除臭系统设计原则：①重点部位重点处理，②阻止臭气外溢，③通过管道有效收集后处理达标。(1)除臭规模末端采用“化学碱洗+生物除臭”除臭工艺，除臭总规模 260000m3/h，分为 1#、2#除臭系统。1#除臭系统共设置 2套处理能力 65000m3/h的除臭设备，2#除臭系统共设置2套处理能力为 65000m3/h的除臭设备。各区域除臭系统具体风量分配和换气次数，详见下表：除臭系统气量需求一览表第 507 页/共 534 页序号房间或区域名称房间面积（m2）房间高度（m）容积（m3）换气次数（次/h）除臭排风量（m3/h）备注低浓度臭气（1#除臭系统）1 卸料大厅4 313602 预处理车间3 680963 脱水间 10 20000合计 118400设备选型130000高浓度臭气（2#除臭系统）1预处理车间设备局部排风点/ 30000 暂估2 出渣间 10 200003 料坑 10 672004均质罐10 20005 沼气净化系统/ 1000合计 120200除臭规模260000注：上表的换气次数、空间容积，仅供参考，不作最终落料依据，由中标人根据工程经验确定相应参数。(2)除臭系统描述1）前端离子氧送风系统用于预处理车间离子氧送风，设 2 套总送风能力≥100000m3/h离子氧送风系统，将室外空气转换为离子氧新风后，分支路送至卸料大厅、预处理车间、分拣小屋（人工监选）、经常行人的通道、容易聚集臭味等区域，降低室内臭气浓度，减少卸料坑臭气扩散至卸料大厅。在车间内合理布置送风系统，每个支风管分配若干送风口（万向球型可调风口、双层百叶风口或散流器风口）或设置多孔送风管、风量调节阀，通过管道送风系统实现均匀送风。离子氧送风系统为第 508 页/共 534 页8~10h/d运行，除臭工艺系统要保证 24h运行，各分区域主干管应设电动风量调节阀，配套送风机为变频风机。2）前端植物液空间雾化喷淋辅助净化系统预处理车间内共设 3套植物液空间雾化喷淋辅助净化系统，定时或根据工艺信号要求喷洒植物液，降低各车间室内的臭气浓度。应设必要的电磁阀，使植物液喷淋系统可根据实际使用需要，按区域实现部分功能区的雾化喷淋。3）密封加罩要求根据实际情况对工艺未密封、未加罩设备进行必要的加罩密封，对工艺已加罩或密封设备进行密封复核，如密封性较差则应补充密封（并设置必要的检修口，不得影响工艺设施的正常使用）。各需除臭区域的密封、加罩情况，将影响室内臭气控制效果，因此由投标人负责完善、实施。4）1#、2#末端除臭系统用于预处理车间臭气密封、收集和净化，总净化风量 260000m3/h，设 4套处理能力≥65000m3/h的末端净化设备，其中 2套处理高浓度废气，2套处理低浓度废气。各套设备出口应设止回风阀。含局部排风和全面排风，在各个需净化区域合理布置收集系统，每个支风管分配若干吸风口（吸风罩）、风量调节阀，通过管道收集至末端净化设备处理（高低浓度臭气应分开收集），处理达标后通过尾气排气筒排放。除臭收集和处理工艺系统均为 24h运行，各主要收集点和干支管设必要的电动风量调节阀，可根据实际情况调整各主要收集点和干支管的收集风量分配；并配合配套变频排风机实现节能运行。(3)除臭系统控制除臭配套控制系统性能要求和总体控制系统对接，详见“范围及界面”章节和“配套控制要求”章节相关内容。重要设备应定期检修，减少设备故障的可能。用电设备使用发生故障时，应能输出报警信号（控制室可知）。加药泵、循环泵应在线备用，均能满足使用设备发生故障时，输出报警信号（控制室可知），PLC自动切换备用设备。管道系统所选风量调节阀，应在系统调试时确定并标记各设计工况风阀开启刻度，以便于检修后复位。各末端除臭系统的洗涤循环系统、加湿系统、加药系统应设必要的压力或流第 509 页/共 534 页量在线监测，确保当喷头、末端设施阻塞时，输出报警信号（控制室可知），以便于检修维护。各末端除臭系统的各设备段应设必要的压差在线检测，当填料层堵塞时，压差在线检测超过设定值，输出报警信号（控制室可知），以便于检修维护。末端除臭系统各末端除臭设备应互为并联连接，当其中单套设备在工作期间检修、更换填料或故障时，可关闭对应设备总入口、总出口手动密闭风阀，临时减小除臭总风量，设备修好后恢复全部使用。19.4.2除臭要求1、车间内除臭要求车间内气流应流通，无明显气流死角。在离子氧送风系统和末端除臭系统均正常运行、植物液空间雾化喷淋系统未开启的情况下，各需除臭车间（综合预处理车间的卸料大厅、预处理车间及出渣间、脱水机房及出渣间）内臭气浓度应小于 400（无量纲）。2、末端除臭要求（1）除臭排气筒、检测设置要求末端除臭系统净化处理后通过尾气排气筒排放尾气，总尾气排气量260000m3/h，尾气排气筒截面积≥8m2，排放口离地面高度≥15m。并完成除臭系统检测和验收所需配套工程（包含且不限于检测孔、检测平台、检测爬梯、检测点位管理实施）。（2）特征污染物净化效率一般情况下，末端除臭系统对各恶臭污染物去除效率≥90%或排气筒排放指标达标。（3）臭气浓度净化要求末端除臭系统成套设备入口处参考臭气浓度约为 4000～12000（无量纲），除臭处理后的排气筒臭气浓度均≤1000（无量纲）。末端除臭设备入口处的臭气浓度仅供参考，不作为净化系统的设计依据，应以投标人根据同类项目的设计经验确定的参数为准。3、排气筒、周界除臭控制要求通过除臭系统处理，使厂内工作区域环境臭气满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）浓度要求，净化处理后排气筒恶臭污染物排放值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放标准值（排气筒高度为 15m）要求，第 510 页/共 534 页排气筒排放尾气的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2标准（排气筒高度为 15m）要求。并且，符合本项目《环境影响报告书》及其批复的相关要求。在气体排放口设置废气监测口，定期对排放气体进行测试。恶臭污染物排放标准值序号控制项目排放量（kg/h）1 硫化氢 0.332 甲硫醇 0.043 甲硫醚 0.334 二甲二硫醚 0.435 二硫化碳 1.56 氨 4.97 三甲胺 0.548 苯乙烯 6.59 臭气浓度 1000（无量纲）颗粒物排放标准值（新建二级）序号控制项目最高允许排放浓度（mg/m3）最高允许排放速率(kg/h)1 颗粒物 120 3.5厂界污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放厂界标准值（新扩改建二级）。并且，符合本项目《环境影响报告书》及其批复的相关要求。恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级）序号控制项目单位二级（新扩改造）1 氨 mg/m3 1.52 三甲胺 mg/m3 0.083 硫化氢 mg/m3 0.064 甲硫醇 mg/m3 0.0075 甲硫醚 mg/m3 0.076 二甲二硫 mg/m3 0.067 二硫化碳 mg/m3 38 苯乙烯 mg/m3 59 臭气浓度无量纲 2019.4.3除臭系统性能要求1）本工程除臭系统成套设备招标为性能招标，由投标人确保整个除臭系统运行达到设计、招标文件、环保验收要求，包含各需除臭区域的有效臭气收集，除臭系统安装完毕投入使用前，必须进行的风量分配调节、设备系统试运行与调试。投标人应对其运行效果、处理效果及其它相关内容负责。除臭系统本体寿命第 511 页/共 534 页不低于 8年，管道使用寿命不低于 8年。2）投标人须根据招标文件要求提供除臭系统成套设备，提供的除臭系统成套设备所有材料须适用于本项目的腐蚀环境，具有适应外界环境变化（例如：冬季低温、夏季高温）的相关技术措施，确保除臭系统在任何季节、任何气候条件下都能保证除臭设备处理效果，并对所提供设备的设计、配套选型、联接、质量、环境保护等负全部责任。投标人应承诺对本工程的主体厨余垃圾处理工艺熟悉，对整个项目内各单体产生的臭气情况有清晰的了解。3）投标人应合理布置除臭送风、收集系统，根据臭气特性在车间上部、下部合适位置设置送风口、吸风口（罩），在不影响工艺设施运行的前提下，避免各个车间角落处的臭气积聚，确保需净化车间能形成有效气流组织，否则投标人应负责免费对除臭送风、收集系统进行调整与优化。4）投标人应提供性能验收后保证正常 2年运行所需的备品备件和消耗品材料（含除臭系统成套设备的药剂的消耗量；调试期由投标人负责提供药剂的消耗量），并确保在此备品备件和消耗品材料使用范围内，除臭系统成套设备能确保验收后正常 2年运行，臭气排放满足招标文件要求。5）除臭设备的净化效果必须满足招标文件的“除臭要求”章节内容、环境影响报告书要求、环评批复要求、国家和地方规范要求（投标人可根据自身条件优化，提出更优的目标）。投标人根据自己的方案承诺能达到的臭气浓度指标，提供相应的业绩证明材料（单独提供承诺书，随投标文件递交，作为验收依据）。6）招标人提供的末端入口处恶臭污染物和臭气浓度仅供参考，不作落料依据。投标人投标时根据自身工程经验确定各末端入口处恶臭污染物和臭气浓度，如投标与实际运行时的参数不一致，并不作为投标人对末端除臭设备处理能力设计余量不足的免责理由。如无法达到设计、招标文件、环保验收及投标人承诺的要求，投标人应负责免费对除臭设备的相应部件进行更换，直至达到以上要求。7）投标人应根据上述要求和本项目的特点，制定除臭系统技术方案，可提供对本工程除臭系统有利的合理性优化方案建议，对本次招标“供货范围”中的主要设备和材料表进行优化完善，按招标图纸要求提供设备及管道清单，形成投标人自己的成套设备方案，于中标后经设计院认可其合理性确定最终是否能用于实施。投标人不得因其“优化方案”被否决为由，免除其承诺的“性能保证”责任。8）投标人提供的产品必须是工业化的、先进的、成熟的和能长期稳定运行第 512 页/共 534 页的高质量产品；投标人所提供的设备和材料应是保证质量的、全新的和可行的，应符合国家、行业现行颁发的有关最新标准、规程和规范，并符合工艺技术条件、能够满足正常和安全运行及长期使用的要求。9）本招标文件要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，投标人应保证提供符合本技术要求的产品和服务；招标附图和设备材料清单仅供参考，投标人不限于对其中的内容投标。投标人需根据招标附图，完善深化设计方案，就除臭系统提供详细的设计方案及图纸。招标人保留对本技术要求提出补充要求和修改的权力，投标人应予以配合。10）双方有义务保护其中一方的知识产权，必须承诺对拥有知识产权一方提供的技术文件资料负责保密，不得向任何第三方转让，技术文件资料仅限使用于本工程。投标人所供产品中涉及第三方知识产权，投标人自行负责所有相关责权，招标人不负任何相关责任。投标人提供的产品如果含有专利技术，在投标人的报价中应包括所需的专利费。11）投标人必须对所供设备的工艺相符性、结构安全负全责，对除臭系统等本技术要求供货范围内的全部相关产品负有全责。投标文件中需提供详细的设备材料配置清单、工具清单、备品备件清单及技术文件等。投标人所提供的设计方案及相关技术指标，将作为最终验收的依据之一。12）本项目为交钥匙承包项目，投标人承包及负责招标文件对投标人要求的一切事宜及责任，承包方式采用包工、包料，总价包干的承包方式。招标人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整。13）为保证末端除臭系统臭气排放达到本技术规格书、环境影响报告书、环评批复及国家和地方规范等相关要求，投标人可进行工艺优化，在保证主体工艺（化学洗涤+生物滤池）不变的条件下，可在主体工艺前端或后端增加必要的设施，在招标人认可情况下实施。14）针对以上各条，投标人应提供“除臭系统性能及净化效果”承诺保证书，该保证书须随投标文件递交。15）设备备品备件应采用标准件，如果采用非标件，须提供加工、装配图纸。16）本系统所用到的标识、标牌，包含环保、职安卫、安全警示牌等，为保证全厂一致性，投标人中标后应根据招标人要求进行统一。19.4.4资料提交第 513 页/共 534 页详见通用技术要求。19.4.5除臭风管系统技术要求1、范围本节描述了排风系统管道及附件的供货、调试、检验等技术要求。除臭系统设备供应商须提供除土建预埋管外的所有风管、风阀、风口等风管部件，三通、变径、弯头等风管配件，以及所有风管连接所需的法兰、管架、紧固件、垫片、必要的伸缩节、阀门相连接所需的紧固件等。2、性能要求除臭风管系统应按照高低浓度分开的原则进行布置，投标人须细化臭气收集风管布置，在各需除臭区域合理的布置收集风管，每个支风管分配若干收集吸风口、风量调节阀，提供详细的风管系统细化设计方案。本工程室外风管架空敷设，风管制作美观，安装固定可靠。风管工作时不得有振动、噪音。风管系统和设备段风管尺寸由投标人在投标文件中确定，风管系统限制风速范围：主风管风速≤12m/s，干支风管风速为 4～8m/s，末端接排风口（吸风罩）风管风速为 1～6m/s。风管管材：离子氧送风系统风管及管配件均采用不锈钢 304材质，末端除臭收集系统风管及管配件均采用不锈钢 304材质或 FRP玻璃钢材质风管（采用机械定长缠绕工艺制作，内壁二层优质化学防腐乙烯基酯树脂，其他层为优质间苯型不饱和聚酯树脂，最外层须具有防止紫外、耐老化性能，玻璃纤维含量不低于35%，除可挥发的液体固化剂和促进剂之外，不得使用氧化镁、氯化镁、氢氧化镁、碳酸钙、氧化钙等固体添加剂）。风管燃烧性能不低于 B1级难燃，风管制作、安装、管径较大风管应采取的加固措施，应按照《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）进行，风管应有必要的静电接地措施。风管连接：不锈钢风管之间的连接采用法兰连接或咬口连接，FRP玻璃钢风管之间的连接采用法兰连接、对接式连接，不同材质风管、风管与风阀连接采用法兰连接。采用法兰连接时，应衬以不燃材料，一般风管的法兰之间可采用 3～5mm厚的闭孔海棉橡胶板垫圈。坡度：收集风管应设置不小于 0.005的坡度，并应在风管的低点设置排水装置，排水装置需设置水封等防止臭气外逸。第 514 页/共 534 页软接头：风管与设备连接、风管与风机连接、风管上用作隔振或过变形缝所设的软接头，应采用不燃玻璃纤维防火布柔性接头连接，长度 150～250mm，耐火时间不小于 30min。风管壁厚：由投标人自行确定，至少满足下表要求，并满足实际安装强度要求。表不锈钢 304风管最小壁厚（单位：mm）圆形风管直径 D或矩形风管长边尺寸 b 壁厚D（b）≤450 0.75450＜D（b）≤1120 1.01120＜D（b）≤2000 1.2D（b）＞2000 1.5表 FRP玻璃钢风管最小壁厚（单位：mm）圆形风管直径 D或矩形风管长边尺寸 b 壁厚D（b）≤200 3.0200＜D（b）≤400 3.5400＜D（b）≤600 4.5600＜D（b）≤1000 6.01000＜D（b）≤2000 7.0D（b）＞2000 8.0风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，在穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限（《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版），P94的 6.3.5条）。穿越防火隔墙、楼板和防火墙，及至防火阀之间连接风管壁厚增至 2mm（《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），P366的 9.3.11条条文解释配图，P368的9.3.13条条文解释配图）。防火阀连接风管处做法，可参考图集 07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》P69。预留洞、预留套管：当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置钢制防护套管（2mm厚），做法参见图集 07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》P69；风管与防护套管之间孔隙，及风机穿越其他侧墙预留洞之间孔隙，待风管安装后用防火泥或其他不燃且对人体无害的柔性材料封堵严密。风管预留洞、预留套管尺寸要求如下所示：第 515 页/共 534 页圆形风管直径 D 或矩形风管长边尺寸 b，金属管≤2500mm/FRP 管≤1000mm，预留套管、预留洞尺寸按照风管尺寸每边各放大 50mm计；金属管＞2500mm/FRP 管＞1000mm，预留套管、预留洞尺寸按照风管尺寸每边各放大75mm计。吸风口（或吸风罩）：车间内臭气散发点位、水池顶部设必要的吸风口（或吸风罩），对臭源点的臭气考虑集中收集。吸风罩宜沿罩口四面设置软帘或其他密闭措施将臭气源头部位密封在罩体覆盖区域内，在保证工作人员操作方便的前提下，在局部将臭气控制住减少外逸，保证臭气抽取较为彻底，同时有效降低局部排风量。集气罩：采用 FRP玻璃钢材质，应根据实际情况合理布置，可有效将异味气体控制在抽风区域，减少逸散。考虑到车间内部区域需检修设备，故集气罩制成可伸缩调节式或便于拆卸式。在正常工作时，将集气罩放到最低点；在检修工作时，将集气罩提升到一定的高度，便可顺利的操作。风阀：均须于系统调试时按规范要求测试，确保能实现相应功能。有关闭要求的各风阀，均应确保风阀强度满足对应管路关闭时的系统压力等级，风阀安装参照图集 07K120《风阀选用与安装》。手动、电动风量调节阀，设在各需除臭的房间干、支管上，均匀每个风口的抽风量，避免出现收风短路现象，其风压与收集系统匹配，能实现完全关断对应风管段功能；电动阀应与除臭的 PLC联锁，可通过 PLC 调节阀门开度。风量调节阀均于系统调试时确定阀门开度并标记，阀安装前必须检验其灵活性和可靠性，安装时注意阀柄操作方便。风管三通、弯头及变径制作要求：所有合流三通均为顺流斜三通。矩形风管转弯半径按 r≥1.0B制作，B为风管宽度。矩形变径风管中心线平齐渐扩时应保持渐扩角θ≤45°，渐缩时应保持渐缩角θ≤60°，矩形变径风管单边平齐渐扩或渐缩时，以单边为基准进行渐扩或渐缩，应保持θ≤30°。风管支、吊、托架：室内水平安装：风管支、托、吊架为防腐材质，直径或长边尺寸小于等于 400mm，间距不应大于 4m；大于 400mm，不应大于 3m。对于薄板法兰连接段风管，其支、吊、托架间距不应大于 3m。室内垂直安装：间距不应大于 4m，单根直管至少应有 2个固定点。风管支、吊架应避开风口、阀门。风管支、吊架为防腐材质。风管支、吊架制作与安装参照国标图集 19K112第 516 页/共 534 页《金属、非金属风管支吊架（含抗震支吊架）》，据现场情况施工。预留洞：侧墙风管预留洞，待风管安装后用防火泥或其他不燃且对人体无害的柔性材料封堵填实。室外除臭专属风管管架：由投标人设计、供货、安装，应符合现行国家、地方规范要求。管架外观、形式、防腐涂漆等要求，按招标人统一要求实施（颜色待定）。加固：圆形风管直径≥800mm，且管段长度＞1250mm或总表面积＞4m2，均应采取加固措施。矩形风管边长＞630mm、保温风管边长＞800mm，且管段长度＞1250mm或低压风管单边面积＞1.2m2，中、高压风管单边面积＞1.0m2时，均应采取加固措施。具体加固做法参考图集 14K118《空调通风管道的加固》。风量测量孔：为方便调节风量调节阀，各风量调节阀支管附近合适位置预留风量测量孔，做法详见图集《风管测量孔和检查门》（06K131）P14。投标人需按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）要求测试管道漏风量。除臭检测孔：为方便检测除臭设备臭气进气、排气参数，除臭投标人须在各末端除臭设备入口、出口处风管段设置仪表检测口，并保证该区域的密封性。该测量孔制作可参照《固定源臭气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求。应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）要求测试风管强度及严密性。管道系统安装完毕后需调节和测试各风口、风阀的通风量，确保区域各风口、风阀的初始通风量值≥设计值的 90%，各系统总送、排风量满足设计参数要求，并由监理确认。在线检测仪表设置，详见“除臭要求”章节要求。风管系统中使用的电动风量调节阀，性能符合以下技术条件：（1）环境温度：-10～70℃（2）防护等级：IP55（室内）、IP65（室外）（3）供电电源：380/220VAC+/-10%50HZ（4）相对湿度：90%（5）控制要求：第 517 页/共 534 页阀门电动装置输入信号：开阀命令、关阀命令信号 PLC 提供两对常开触点（无源，保持信号，耐压 250V/AC1A）接入电动头。阀门电动装置输出信号：阀位信号（全开、全关、开度）自动位置，电气故障（综合）（无源，常开或常闭触点耐压 250V/AC1A）接入 PLC。电动装置上设有手动/自动切换装置，及必要的开/关阀，紧急断电按钮及指示装置。阀门电动装置输入信号：4—20mA以确定阀门开启的程度。阀门电动装置输出信号：4—20mA以反馈阀门开启的程度。除臭系统各手动风量调节阀、电动多叶风量调节阀均具有密闭关闭功能，其管道系统的压力等级需和对应风机风压匹配。3、安装要求搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤，安装时严禁攀登倚靠非金属风管。风管安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时，应将风管端口封闭。风管接口不得安装在墙内或楼板中，风管沿墙体或楼板安装时，距离墙面、楼板宜大于 100mm。风管内不得敷设各种管道、电线或电缆，室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管安装偏差应符合下列规定：明装水平风管水平度偏差应为 3mm/m，总偏差不得大于 20mm；明装垂直风管垂直度偏差应为 2mm/m，总偏差不得大于 20mm；暗装风管位置应正确，无明显偏差。支吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。支吊架不应设置在风口处或阀门、自控机构的操作部位，距离风口或插接管不宜小于 200mm。风管各管段的连接，应采用可拆卸的型式，风管和部件可拆卸的接口，不得装设在墙和楼板内。直接与通风机相连接的风管，宜在设备就位后安装。风管和部件在安装前，内壁必须擦拭干净，做到无浮尘和其它杂物。第 518 页/共 534 页法兰破损和脱落处，应完全修复后才能安装。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固，预埋件的埋入部分不得油漆，并应除去油污。风管支、吊、托架间距，如设计无特殊要求，应符合下列规定：支、吊架应避开风口、阀门等处。风管支、吊架用材应符合下列规定：托座扁钢：圆管直径为 501～1000mm时，托座应使用不小于 25×6扁钢。吊杆圆钢：圆管直径、矩形管大边长小于 1000mm时，应使用直径不小于8mm圆钢。风管支、吊架、吊杆、风管螺栓需考虑防腐。金属管道应可靠接地，按现行国家施工及验收规范要求。4、试验和检验要求风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合规程的要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求，并应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）规定。有机玻璃钢风管的制作应符合下列规定：风管两端面应平行，内表面应平整光滑、无气泡，外表面应整齐，厚度应均匀，且边缘处不应有毛刺及分层现象。法兰与风管的连接应牢固，内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角，平面度的允许偏差不应大于 3mm；螺孔的排列应均匀，至管口的距离应一致，允许偏差不应大于 2mm。工程中使用的外购成品风管应有检测机构提供的风管耐压强度、严密性检测报告。风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应以主干管为主进行风管系统的严密性检验。风管密封材料应符合系统工作条件，法兰与接口处应严密。风管表面应平整、不破损，接口处连接牢固严密。19.4.6离子氧送风净化系统离子氧送风净化系统，包含新鲜空气过滤段、离子氧发生段、离子氧送风系统段，配套风机以及送风管道系统。其重要设备段要求如下：1）新鲜空气过滤段第 519 页/共 534 页新鲜空气过滤段的过滤材料应采用优质产品，应具有过滤效率高、压力损失低（初阻力≤100Pa，终阻力≤200Pa）、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。2）离子氧发生段离子氧发生段内设离子氧发生装置，包括采用高新技术材料制作的电源和离子氧管。为了保证主体设备的使用寿命和整个工艺的安全，高浓度的污染气体不得与主体设备直接接触。设备产生噪音低不大于 32 dB(A)，发生段局部阻力小不大于 50Pa，低压放电（电极电压≤3000V，抑制臭氧的产生），离子氧发生段风管风速≥4m/s。3）离子氧送风系统段根据实际生产工艺及污染空气的密度情况，合理确定送风管道及送风口，使离子氧送风能充分与车间内各区域污染分子接触反应，改善车间内空气品质。为了杜绝任何可能发生的隐患，投标人提供的离子氧发生装置，必须以离子管为离子发生部件，不得采用金属尖端或金属板作为离子发生部件，其离子发生部件严禁与任何污染空气发生接触，以确保离子氧设备及送风系统的安全、可靠和有效运行。为确保离子氧发生器的安全性，经离子氧送风净化系统送出的含离子氧空气，必须确保对人体无害，离子氧设备附属产生臭氧增加量（1 小时均值）≤0.16mg/m3。离子氧送风系统核心设备离子发生器应是高效的正负离子氧发生器，要求核心设备离子发生器为国际知名品牌原厂生产，设备验收阶段需提供该产品原产地证明、进口报关（如有）等证明材料加盖公章的复印件（须提供原件备查），并提供由省级及以上监测机构出具的，符合最新空调净化设备臭氧增量检测标准的测试合格报告。投标人提供的离子送风系统设备对氨、硫化氢的净化效率均应≥85%，当硫化氢、氨的初始浓度为 1～5mg/m3，须提供由省级及以上监测机构出具的，离子氧发生器对污染气体去除效率的测试报告。投标人应在投标文件中承诺：系统设备在正常情况下连续运转其离子管的使用寿命应不小于 20000h。投标人提供的离子氧送风净化系统，应是利用离子氧所产生的正负离子氧与第 520 页/共 534 页臭气中的有机和无机的臭气成分进行分解氧化反应的结构形式。净化处理过程以及净化处理后的产物应对人体及空气无影响。离子氧送风净化系统不需要设置任何吸附材料、填料、喷淋辅助设施，即可达到除臭效果。19.4.7植物液空间雾化喷淋辅助净化系统1）系统组成植物液空间雾化喷淋辅助净化系统的雾化喷洒系统由控制系统、雾化喷嘴、管道、泵等组成。植物液空间雾化喷淋辅助净化系统在臭气源构筑物指定位置安放雾化除臭设备的主机，设备主机内含高压柱塞泵、自动/手动控制系统、水箱和净化水系统；在厨余垃圾预处理车间和污泥脱水车间内墙壁两侧上方架设高压不锈钢管线，安装细雾喷头；将植物液生物除臭剂在水箱内稀释后经过高压柱塞泵的作用流经不锈钢管从喷头中雾化喷出，雾气漂浮弥漫在大厅内。2）用途用于吸附、分解空气中的异味气体，保持空气清新，改善室内工作环境及室外、周边环境质量。喷雾系统具有异味控制、消毒、灭蝇功能。3）技术性能（1）雾化喷嘴①规格：孔径：0.10mm；工作压力：2-7MPa；流量：49~89mL/min可根据实际需要调整流量。②材质：SUS304或铜质。③数量：由投标人细化布置，总喷嘴数量不应少于 150个。④雾化后液滴半径≤0.04mm。⑤所有的喷嘴的喷雾面积应满足离地高度 5m时，喷雾面积≥3㎡。⑥所有空间喷淋管道尾部应加装排空阀，便于管道维护。（2）管道①布置：布置合理，由投标人细化设计。②材料：SUS304，压力：7MPa。③在管路的弯头处不得有明显的变形，使管路的通径明显变小。④通径：由投标人细化。（3）其他要求第 521 页/共 534 页①配套喷淋高压泵采用国际知名品牌。选用的水泵为进口高压陶瓷柱塞泵，泵内柱塞采用陶瓷材质，耐磨、耐腐性，能产生 2.0～7.0Mpa的高压水柱，并且自带调节装置，可适应 2-5L/min流量间的稳压调整。②配套电磁阀采用国内外知名品牌，电动执行机构采用国际知名品牌。③系统采用 PLC和人机界面控制，各组喷嘴应能同时或分别运行。系统根据设定时间程序自动间歇运行，运行参数可通过人机界面自由设定，界面应能显示系统运行状态及各组喷嘴有效工作时间。PLC采用国际知名品牌，PLC的 I/O点应考虑 15%备用点。④通用电气元件采用世界著名品牌，投标人需出具详细明细。⑤系统能根据药液使用情况进行自动稀释添加，药液稀释比例可调。（4）设备配置明细设备名称设备规格技术参数植物液空间雾化喷淋辅助净化系统电气控制系统高压常开电磁阀，中央控制台。材质：喷塑、可按需求分为手动/自动及远程控制两种方式；可实现分时段、分频率间歇工作，工作时间和间歇时间可自由设定，可精确到秒。耐腐蚀高压雾化泵选用的水泵为进口高压陶瓷柱塞泵，泵内柱塞采用陶瓷材质。喷头工作压力：2-7MPa；流量：49~89mL/min，可根据实际需要调整流量。输液管不锈钢 304材质，压力：7MPa储液罐配套大小自动加药器平衡喷淋液浓度并均质。19.4.8末端除臭系统末端除臭系统，包含排风收集系统、化学洗涤塔、生物滤池（滴滤池，含预洗）段、尾气排放段。1、化学洗涤塔化学洗涤塔位于末端净化设备的第一阶段，与生物滤池分开设置，其作用是净化臭气中的固体污染物、油脂、溶于水的酸碱物质，处理后的气体再进入后续第 522 页/共 534 页净化设备段。化学洗涤塔包含耐酸碱 FRP壳体、内部支撑、洗涤填料、给水排污系统、循环喷淋系统、加药系统、管道阀门、pH控制器、液位计、过滤器、压力检测、除雾装置或液剂回收等。一体式洗涤塔塔体的材质采用耐酸碱 FRP材质（板厚≥6mm），且保证塔体足够的强度和刚度；池体外层具备需耐腐蚀、耐候性、耐紫外线。壳体顶面带有观察窗，便于观察和检修。化学洗涤塔内配有循环喷淋系统（若设计有多层洗涤，则每层均需配有循环喷淋系统），循环喷淋系统包括循环泵、喷嘴、支撑件、循环管道等。喷头所喷的水成雾状，能覆盖整个洗涤池，没有死角。循环水泵应设备用，臭气停留时间≥2秒，洗涤设备空塔流速≤1m/s。其作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。化学洗涤塔中若使用次氯酸钠，为防止氯离子对不锈钢造成腐蚀，喷淋泵的过流部分材质应使用氟塑料耐腐蚀材质，其余喷淋泵的过流部分材质可使用氟塑料耐腐蚀材质、304不锈钢或 FRPP材质。2、生物滤池（含预洗）段1）整体要求生物滤池（含预洗）除臭设备，臭气首先经过预洗段，去除臭气中易溶于水或液剂的污染物，并调节臭气温度和湿度。处理后的气体再进入生物滤池，利用生物活性滤料上的微生物降解恶臭气体中的致臭成份，以降低臭气的恶臭污染物浓度、达到除臭目的。生物滤池（含预洗）除臭设备包含预洗旋流塔（除尘效率≥80%）、生物滤池池体、内部支撑、生物滤料、循环系统、加湿系统、循环水箱、流量计液位、变送器、pH控制器、温度传感器、加热器（厂家根据珠海气候情况判断是否需要）、管道阀门系统、液位计、给排水系统、水质过滤器、压力监测等。生物滤池（含预洗）除臭系统主体设备采用固定式全密闭箱式结构。其本体结构应适用于各类腐蚀环境。设备箱体具有足够强度和刚度，同时具有良好的防腐性能，池体顶部加带有排气孔的顶盖。设备外形美观，可 24小时连续运行，使用寿命 8年以上。设备外表面应有均匀的胶衣层，表面应光滑，无裂纹，色泽均匀。如采用玻璃钢构件富树脂层含量应在 70%以上，结构层为 45%～55%。滤池应带有顶盖，并设有合理的检修孔。生物滤池内部生物填料下方的布气空腔不得小于 0.7米和生物填料上方的维修空间高度不得小于 0.6米，以方便设第 523 页/共 534 页备的维护。2）生物滤池经过预洗的臭气进入到生物滤池，生物滤池中的微生物把其他致臭污染物降解成无臭的化合物。生物滤池内臭气停留时间≥20s。生物池顶部设有喷淋系统，由自动控制系统控制，根据实际情况进行间歇喷淋，以使填料保持一定湿润，底部设排水系统，生物池采用有机无机复合生物滤料。除臭滤池池体的材质应为钢制骨架（尺寸为 70×70mm）与耐腐蚀玻璃钢板（板厚≥6mm）组合而成，钢制骨架均需衬 FRP两层以上。池体和内部结构应具有足够的强度和耐腐蚀性能，并具有优良的保温功能，可调节装置温度，为微生物工作提供良好的生长环境。根据除臭系统的处理能力，同时配有检测仪表和 PLC 系统，可保证系统全自动运行，实现无人值守。3）生物滤料填料采用炭质填料为主，比例不低于 60%，比表面积大于 400m2/g，能提供比表面积证明材料，并按一定比例配有陶粒、松树皮或火山岩等，填料应通透性和结构稳定性良好，有利于对污染物的吸附。填料应具有调节 PH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理 5℃～60℃的废气。填料应是不易腐烂的，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长。填料支撑板采用玻璃钢材料，保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。（1）选用比表面积大、开孔孔隙率高的生物滤料，有利于微生物的接触挂膜和生长，保持较多的微生物量；有利于微生物新陈代谢过程中所需氧化和营养物以及代谢产生的废物的传质过程；（2）生物滤料必须有一定的化学稳定性和抗腐蚀性，且其本身是不可降解的；使用过程中无压密，保证在多年使用之后不减少、不塌堆、不变形。（3）滤料使用寿命应大于 8年，正常运行情况下不得更换。（4）填料应有足够的机械强度和优良的稳定性；填料层的压力损失为 800～1000Pa。（5）生物填料对人体无害，不会造成二次污染。（6）生物处理单元中微生物应为混合微生物，能处理含有多种成分的复杂第 524 页/共 534 页臭气。采用针对厨余垃圾处理系统的专属生物菌种，菌种经一次挂膜成功后长期有效。用于臭气处理的微生物为生物滤池除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果。制造商应对菌种提供 5 年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为本设备填料进行接种，并在质量保证中承诺。4）循环水系统及喷淋系统（1）除臭系统设循环液箱。循环液箱位于除臭主体设备下方，并与除臭设备基础成为一个有机整体，循环液箱设过滤器。（2）除臭系统中化学及生物处理单元内应设置温度、pH等在线监测及分析仪表；循环水系统能提供合适的湿度，并能调节循环水的温度、pH值等参数维持微生物所需的最适宜的环境。除臭主体设备配备温度检测和加热装置，当冬季气温较低时，除臭系统可采用电加热系统对生物除臭循环液进行加热，保持热量平衡；保证进入生物滤池段的气体温度适合除臭系统微生物的生长和繁殖。（3）除臭系统预洗段底部、生物滤池段底部应设排水系统。生物滤池段顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。（4）预洗段和生物滤池段的储水槽内设置自动补水、溢水水封装置及放空、排污装置。循环用水系统配有过滤器，过滤器过滤要求效率高，清洗、维护方便，循环水泵需要考虑备用。（5）喷淋系统要满足生物滤池设备的处理气量。喷淋系统配备循环泵，能适应喷淋系统循环水量的要求。（6）喷淋系统应配备全套的组件，包括喷淋水箱、喷嘴、水泵、滤网、阀门、法兰等。该系统主要的功能是对生物填料进行加湿和喷淋处理，以保证菌种处在最佳的湿度条件下。（7）循环喷淋管路采用 UPVC材质的管路，喷嘴布置在封闭的生物处理系统装置壳体内部，喷嘴采用防堵塞、抗腐蚀性材料。（8）化学药剂储罐应配套自动加药系统和卸料泵，便于化学药剂由运输车通过卸料泵自动添加至化学药剂储罐。（9）水泵、加药泵电机防护等级 IP55。5）布气系统第 525 页/共 534 页（1）除臭装置的布气系统是保证除臭效果的关键。布气系统采用均匀布气板，布气板具有足够的刚度、强度及耐腐蚀性，独特的结构，确保均匀布气。（2）布气板应采用高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)的混合材料制作，耐腐蚀性好，结构独特，强度高，负载能力强，使用时可快速模块化组合，在为各种不同的滤池滤料提供布气的时候，能够保证最小的压力损失。6）其它要求（1）除特殊情况下系统正常运行过程中不需要添加任何营养液。（2）除臭系统所有与臭气和水接触的部件全部采用玻璃钢、不锈钢和塑料材质，提高系统使用寿命。（3）除臭系统的进出风口分别设置进气采样口和净化后排气采样口及采样阀，方便采样和检测。（4）除臭系统臭气入、出口管路上应设置温度、压力等在线监测仪表及就地仪表。4、除臭风机风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。除臭系统风机需与对应除臭设备配套供应。风机额定风量以 20℃、湿度为 65%为准，允许最高温度为 85℃，总绝对效率≥80%。有变频控制要求的配套风机采用一对一变频控制。所供设备应在其显著位置钉上耐腐蚀的材质铭牌，内容包括制造厂名称、设备名称、型号、技术规格、出厂编号及出厂日期等。风机包含风机主体、电机、减震支座、隔振垫、阀门、隔音箱、软连接等。风机选型必须满足除臭系统工艺要求，并按规范预留足够的安全余量。在设备清单中明确风机数量、额定风量、额定风压、额定功率等参数。排风机额定风量应不小于末端净化设备风量，送风机额定风量应不小于送风设备风量。送风机风压应包括以下方面的压力损失：考虑送风管道系统的压损，离子氧发生设备段及过滤装置压损。排风机风压应包括以下方面的压力损失：考虑臭气收集风管及并联管道系统的压损，除臭设备自身压损，净化后尾气排放筒段的压损。风压在最大抽气量条件下，具有高于系统压力损失 10%的余量，并根据风量/压力曲线，确定适当的电机功率。风机出厂前按国家相应规范进行整机动平衡测试，并附有整机动平衡测试曲线图。第 526 页/共 534 页采用侧吸式离心风机，以卧式安装，与电机置于同一机座，风机的供货包括相关的管件、阀门、隔音罩、减振垫等附件。需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。排风机外壳和叶轮材质为耐酸碱玻璃钢制作，轴心材质为 S45C碳钢；传动组选用进口高张力皮带及美式免敲击拆卸式皮带轮；轴承组选用进口轴承及 OIL机油冷却式轴承箱；转子动平衡，符合 ISO1940规范之 2.5mm/s等级；风机机组震动，符合 ISO2372规范之 4.5mm/s等级；轴心与轴承座均需加装 FRP材质保护盖，以防腐蚀；风机基座必须经热浸镀锌后涂底漆并使用环氧树脂进行涂层；所有铁架结构均为 SS41碳钢，并加环氧涂层。轴与壳体贯通处，不会泄漏气体。排风机外壳为一体成形，并采用胶壳保护，机壳有人孔配置，叶轮清洁方便并有排水阀设计以减少故障。风机入口钟采用喇叭形状，增进流场顺畅，降低噪音及损失，入口钟叶轮之间隙小于 5mm，减少性能损失，且为线接触，可减少结晶物附着于入口钟。电机为滑轨式设计易于调整及更换。风机的轴承为油浴式轴承，机油填加省时方便，密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命。轴承座使用机油润滑，其设计运转寿命可达 100000h。振动速度有效值不得超过 6.3mm/s。风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。风机需配隔音箱（罩），以确保风机运行噪音（包括电动机在内）≤80dB (A)（在离风机的 1米地方度量）。隔音箱：由面板、骨架、消音棉等组成。并确保厂界噪声不低于 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类的要求。即：昼间≤60db，夜间≤50db。叶轮的动平衡精度不低于 G2.5级，且能 24小时连续运转。风机电机防护等级 IP55，电流 380V、3相、4P、50HZ，F级绝缘，B级升温。除变频电机外，功率≥15kW的电机能效不得低于二级。5、排放系统尾气排气筒，包含相关支撑塔架及避雷装置。（1）排气筒应结合土建设计，若土建已预留排气筒位置，则采用土建排气筒，若土建未预留排气筒，承包商应配套排气筒，采用玻璃钢/304不锈钢材质。第 527 页/共 534 页承包商配套的排气筒还应满足下列要求。（2）提供井字形支架、避雷、接地装置等。（3）风帽应优先采用圆锥形防雨风帽、支撑、法兰、垫圈、带帽螺栓组成。（4）排气筒应设置用于监测的采样孔、采样平台及 Z型爬梯或旋转爬梯等必要附属设施，设施设置及排放监测应满足国家、地方、行业相关标准、规范中排放标准要求及环评要求。（5）排气筒支架采用碳钢（热浸锌）制作。（6）每套尾气排气筒配备 1台氨气和 1台硫化氢检测仪表。19.4.9通用机械设备推荐品牌及参考厂家序号设备名称推荐品牌或参考厂家（相当于以下品牌或更优）1 风机苏州顶裕、南京恒驰、可瑞斯2 耐腐蚀泵类格兰富、安德里茨、凯士比或同等*所有设备材料采购前必须书面报招标人备案后方可进场。19.4.10电气设备的技术要求1、电气设备品牌及技术要求：详见二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，17、电气设备。”19.4.11电气施工要求1）设计标准及规范要求本工程设计应符合并不限于下列规程、规范和标准，且在项目实施过程中出现新的标准或规范，招标人与投标人跟踪执行：《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018《低压配电设计规范》GB50054-2011《供配电系统设计规范》GB50052-2009《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31-2006《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-2008《低压成套开关设备和控制设备》GB7251《低压开关设备和控制设备》GB14048《低压开关和控制设备的外壳防护等级》IEC144第 528 页/共 534 页2）电气装置安装施工、安装调试要求电气装置安装施工应遵循（或符合）IEC、GB、DL 中施工及验收规范文件。安装施工应遵循如下规范文件，但不仅限于此，且在项目实施过程中出现新的标准或规范，跟踪执行：序号名称标准号备注1 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-20162 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-20163 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB 50170-20064 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-20125 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254-20146 1KV及以下配线工程施工与验收规范 GB 50575-20107 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50257—20148 电缆敷设 D101-1～79 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-201619.4.12仪表和自控系统设备配置要求1、仪表自控设备品牌要求序号设备名称参考厂家及品牌（相当于以下品牌或更优）1 PLC 见“设备、材料通用技术要求”。2 工业交换机（2个千兆光口 6电口）见“设备、材料通用技术要求”。3 软件系统与 PLC同一品牌所有设备材料采购前必须书面报招标人备案后方可进场。2、自控系统及仪表设备的基本要求及设计方案：详见二、设备、材料通用技术要求及“三、设备、材料的性能和要求，18、自控系统”。19.4.13检验臭气中各恶臭（异味）污染物的检测分析按现行国家规范及当地环保检测分析方法执行。1）设备安装检验除臭设备应整体安装，安装的精度应按照投标人的安装手册为准。2）风管系统、设备段压损检验对风管系统、主体设备内压力损失进行检测。在风管系统支管的取样口处利第 529 页/共 534 页用便携式风速计对风管系统进行风量测试，并调节各风向阀开度使各风管支管及干管主干管风量达到设计值。风量调节应不少于 3次并作风管系统风量调节记录和报告。在风量调节结束并达到设计值后，通过设备外 U型压差计进行设备压力损失测定并作记录。3）风管系统漏风检验风管系统漏光法检测与漏风量测试，在施工和验收阶段，按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB20243-2016）P218附录 C相关要求检验，上报监理。4）室内除臭检测总离子氧送风风量≥100000m3/h，在离子氧送风系统和末端除臭系统均正常运行、植物液空间雾化喷淋系统未开启的情况下，各需除臭车间（预处理车间的卸料大厅、预处理车间及出渣间，脱水机房及出渣间内臭气浓度应小于 400（无量纲）。5）末端及厂界除臭检测末端除臭系统净化风量必须达到各净化装置的额定处理规模，末端除臭系统排放尾气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界和排气筒排放要求，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2标准。除臭检测取样孔：至少设 9 处检测取样孔，分别位于 1#、2#末端各除臭设备的入口和出口、尾气排气筒处。该检测取样孔的测点数、测点位置、制作、检测点位管理实施，参照《固定源臭气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）或珠海市《大气污染物综合排放标准》（DB44/66-94）要求，并同时满足当地环保及验收部门的要求。除臭系统处理效果应符合表“除臭要求”章节中各参数要求，检验方法如下：（1）采样方法：在运行状态下，对除臭系统上述 9个取样孔连续取样 2天；每天每 2h采样 1次，共采集 4次，取其最大测定值；每个样品重复取 3次。（2）监测分析方法：序号控制项目测定方法1 氨 GB/T 146792 三甲胺 GB/T 146763 硫化氢 GB/T 146784 甲硫醇 GB/T 14678第 530 页/共 534 页5 甲硫醚 GB/T 146786 二甲二硫醚 GB/T 146787 二硫化碳 GB/T 146808 苯乙烯 GB/T 146779 臭气浓度 GB/T 14675仪器测定与分析检验注：具体检测项以当地环保验收要求为准，如无特殊要求，一般检测以下 5项：氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度、颗粒物。投标人通过上述内容的系统试运转调试工作后，应对除臭性能进行综合性能检验，以保证整个除臭系统的有效运行，并向招标人提供除臭性能检验报告及负载运行报告。厂界臭气检测，投标人应协助招标人完成厂界臭气检测环保验收工作，如因各需除臭处理车间、水池内臭气外散导致厂界恶臭污染物或臭气浓度超标，则投标人应无条件调整及优化除臭系统。19.4.14备品备件、专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，投标人在报价中应列出随机和试车用备品备件清单。2）两年备品备件：两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，投标人在报价中应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，投标人在报价中应列出专用工具清单。19.5 基本要求19.5.1 投标人提交的技术资料详见通用技术要求。19.5.2 技术服务和人员培训详见通用技术要求。19.5.3 设备工厂检验、试验及监造详见通用技术要求。19.5.4包装及运输详见通用技术要求。第 531 页/共 534 页19.5.5验收和保管详见通用技术要求。19.5.6安装、调试详见通用技术要求。19.5.7生产性能考核1）性能验收的目的是为了检验1#和2#除臭系统的性能要求是否达到19.4.2节的要求。2）性能验收前，投标人应完成工程实体的安装施工验收、成套系统的调试、性能自检、性能验收方案审批。3）性能验收申请批准后，本工程除臭系统工况稳定、生产连续稳定运行 30天内，中标人安排招标人认可的省级以上第三方检测机构对除臭系统出气进行臭气检测（检测费用由投标人负责），测试指标达标，视为性能验收通过。4）性能验收考核通过前的费用均由中标人负责。19.5.8性能保证违约责任性能违约赔偿按照下表进行。序号考核项目重要性性能要求性能违约赔偿1 处理能力强制条款总离子氧送风风量≥100000m3/h，末端除臭系统处理风量≥260000m3/h。如整改后仍达不到性能要求，则按照实际运行指标偏差进行折价。单项指标折价公式：标准标准实际合同总价？？？ %10（注：合同总价为对应除臭系统合同总价，单项折价不超除臭系统合同总价的 10%）2末端净化效果强制条款各套末端臭气净化系统排放尾气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界和排气筒排放要求，对典型恶臭污染物（硫化氢、氨、甲硫醇等）去除效率≥90%或排气筒排放指标达标；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。（以第三方检测机构出具报告数据核准）3 配套设施一般条款检测取样孔的测点数、测点位置、制作、检测点位管理实施，满足当地环保及验收部门的要求。（以环保及验收部门验收要求核准）整改后如最终仍无法达到，则乙方赔偿除臭系统总合同价的1%。第 532 页/共 534 页序号考核项目重要性性能要求性能违约赔偿4 噪声控制一般条款乙方供货所有设备噪声级≤85dB（A）。（测试点为在设备基础外1米处）（以第三方检测机构出具报告数据核准）每超过3dB（A），折价（除臭系统合同总价）1‰，不足3dB（A）仍按3dB（A）计。注：在满足合同规定的时间节点前提下，如在性能验收前经整改达到性能要求，则无需进行违约赔偿。19.5.9试运行期及后续服务详见通用技术要求。19.5.10质保期详见通用技术要求。19.5.11设施移交详见通用技术要求。19.5.12 备品备件及专用工具1）随机和试车用备品备件：运输、储存、安装试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，中标人在供货时应列出随机和试车用备品备件清单。2）两年备品备件：两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，中标人在供货时应列出两年备品备件清单。3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，中标人在供货时应列出专用工具清单。19.6 除臭系统成套设备供应厂家推荐相当于杭州楚环科技股份有限公司、杭州汉山环境工程技术有限公司、西原环保工程（上海）有限公司、广东省南方环保生物科技有限公司或更优。四、特别说明1、若本文件的中、英文版本出现歧义，以中文为主。2、由于不同的制造商的技术及设备有一定的差别，供方可根据配套品牌的功能要求进行优化设计，但必须经业主方书面同意后方可实施。3、本文件技术规格及要求中标注“★”号的为关键性参数，不可负偏离。第 533 页/共 534 页4、如本技术要求与设计图纸有冲突的地方，应以有利于业主方的最佳方案执行，并经业主方书面确认后实施。5、本项目要求质量保证期二年或以上。第 534 页/共 534 页
递交时间