中标
华富国际大厦石材路面改造柏油路工程招标公告
石材路面改造柏油路工程成品养护临时围挡扬尘控制土方换填大型砼块破碎外运渣土堆放施工便道修建临时设施自备电源发电岩土工程勘察城市卫生夜间施工地下管线架空线施工组织设计应急响应方案应急人员安排人员培训管理方案加强人员稳定性措施方案临时占地永久占地知识产权运输超大件或超重件超大件和超重件的运输场内交通工程量清单错误的修正材料的认质认价监督合同的履行协调外部工作联系协调关系工程设备工程照管半成品安全文明施工测量放线测量基准点基准线水准点施工设备工程保险城建城管消防治安煤气自来水管道雨污分流管供电电缆高压线地基基础主体结构防水卫生间房间外墙面防渗漏供热供冷系统电气管线给排水管道安装装修整改铝合金建筑型材碎石卵石综合单价合价沥青混凝土原井盖更换台阶修复标线管道维修车挡减速垄
金额
-
项目地址
江苏省
发布时间
2022/10/25
公告摘要
公告正文
华富国际大厦石材路面改造柏油路工程招标公告
华富国际大厦石材路面改造柏油路工程
招标公告
1. 招标条件本招标项目华富国际大厦石材路面改造柏油路工程（项目名称）已批准建设，项目业主为碧桂园生活服务集团股份有限公司南通分公司 ，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对华富国际大厦石材路面改造柏油路工程进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围2.1项目概况
2.1.1建设地点：南通市开发区华富国际大厦
2.1.2建设规模：面积约2600平方米。
2.1.3合同估算价：约437012.94元
2.1.4工期要求：施工总日期30日历天（含节假日）。
2.1.5 质量要求:合格。
2.2招标范围：包括但不限于华富国际大厦石材路面拆除，沥青路面铺设等；详见招标施工图及工程量清单范围中所示全部内容。
3. 投标人资格要求2.1投标人须具备独立法人资格，且具备有效的市政公用工程总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.2投标人拟派项目负责人资格：须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并同时具备安全考核合格证书（B类证）；
且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。
2.3以下条件属于资格审查的必要合格条件：
项目负责人必须满足下列条件：
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：拟派项目负责人为投标企业正式员工，拟派项目负责人与投标企业签订劳动合同。
A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。需提供无在建工程承诺书。
未尽之处具体详见招4. 招标文件的获取
4.1招标文件获取时间为：2022年 10月25日至 2022年10月28日10 时00分；
4.2招标文件获取方式：南通市物业协会网站自行下载
4.3招标文件每套售价 300 元，售后不退。
5. 投标 截止时间5.1 投标截止时间为：2022 年10月28日 9 时 10分。
5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
6. 资格审查本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第二章。
7. 评标 方法本次招标采用 R综合评估法 经评审的最低投标价法 合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第二章。
8. 发布公告的媒介本次招标公告在南通市物业协会网站上发布。
9 . 联系方式招标人： |
碧桂园生活服务集团股份有限公司南通分公司 |
招标代理机构: |
江苏衡源项目管理有限公司 |
地 址： |
南通经济技术开发区华富国际大厦 |
地 址： |
南通市濠东路51号3幢206 |
联系人： |
张先生 |
联系人： |
朱劲夫 |
电 话： |
13814607272 |
电 话： |
13912269719 |
2022年 10月25 日
招标文件-华富国际大厦石材路面改造柏油路工程（调整）.doc招标文件-华富国际大厦石材路面改造柏油路工程（调整）.doc
招标人：碧桂园生活服务集团股份有限公司南通分公司招标文件华富国际大厦石材路面改造柏油路工程
一、投标须知前附表第一章投标须知及投标须知前附表招标文件备案表日期：2022年10月24日招标代理：江苏衡源项目管理有限公司
| 编制人： 日 期：2022年10月24 日 |
| 招标人（盖章） 法定代表人（签字）日 期：2022年10月24日 |
| 招标代理机构（盖章） 代表人（签字） |
| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 华富国际大厦石材路面改造柏油路工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 位于华富国际大厦 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 造价约人民币437012.94元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合 格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 施工总工期：30日历天;具体以发包人签发的书面开工通知为准。 |
| 7 | 1.2 | 招标范围 | 华富国际大厦石材路面改造柏油路工程，详见工程量清单 |
| 8 | 16 | 工程报价方式 | 固定综合单价报价 |
| 9 | 13 | 投标有效期 | 为： 45 日历天（从投标截止之日起） |
| 10 | 14 | 投标保证金额 | 投标保证金额壹万元整 人民币递交形式：现金 (开标时带至开标现场） |
| 11 | 4 | 踏勘现场及答 疑 | 投标单位自行踏勘现场。 |
| 12 | 20.1 | 投标文件份数 | 壹份正本，贰份副本 |
| 13 | 21 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：江苏衡源项目管理有限公司截止时间：2022 年 10 月28日 10时00 分递交地点：开发区长虹路12号华富国际大厦物业服务中心会议室 |
| 14 | 24 | 开标 | 开标时间：2022 年10月 28 日 10时00 分开标地点：开发区长虹路12号华富国际大厦物业服务中心会议室 |
| 15 | 33 | 履约担保金额 | 投标单位提供的履约担保金额为合同价款的10 %；履约保证金的缴纳：履约保证金必须在领取中标通知书后一周内缴纳，若因为履约保证金缴纳延后影响合同签订时间超过有效期的，招标人有权取消中标资格. |
| 16 | 招标代理单位 | 代理单位：江苏衡源项目管理有限公司公司地址：濠东路51号联 系 人：朱劲夫联系电话：13912269719 |
1.3现场条件1.2招标范围：见本须知前附表第8项。1.1本招标工程项目说明：详见本须知前附表第1项—第7项。工程概况（一）总则二、投标须知
1.4承包方式说明：中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。投标人务必自行认真踏勘现场，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。（3）场内外道路：已通。（2）施工用水、电：施工单位自理。（1）施工现场情况：施工单位自行勘察现场情况。
且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。2.2投标人拟派项目负责人资格：须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并同时具备安全考核合格证书（B类证）；2.1投标人须具备独立法人资格，且具备有效的市政公用工程总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2、投标单位资格要求1.5本工程采用公开招标方式，择优选定施工单位。工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。需提供无在建工程承诺书。B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：拟派项目负责人为投标企业正式员工，拟派项目负责人与投标企业签订劳动合同。项目负责人必须满足下列条件：2.3以下条件属于资格审查的必要合格条件：
4、招标文件的组成（二）招标文件3.3中标单位领取中标通知书时须一次性支付上述费用，其中，代理费、专家评审费、审标费由对应的代理单位、审标单位收取，审计费后期按实结算。3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。3.1请投标人递交投标文件时递交300元招标文件费，无论是否中标，该费用不予退还。3、投标费用
第五章：投标文件格式第四章：工程建设标准第三章：合同条款第二章：评标办法第一章：投标须知及投标须知前附表4.1招标文件包括下列内容
5.2投标单位对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。5.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2022年10月26日17:00时之前通过电子文档形式发送至江苏衡源项目管理有限公司招标代理专用邮箱：1005186926@qq.com向招标人提出，招标人于2022年10月26日17:00时之前以电子文档形式通过招标代理专用邮箱1005186926@qq.com予以解答。5、招标文件的澄清4.3投标单位获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标单位自己承担。投标单位同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。4.2除上述内容外招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标单位起约束作用。第六章：工程量清单
7、检查投标文件（三）投标文件6.3为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。6.2以电子邮件形式发给各投标单位及其他有关部门。6.1招标人在发放答疑材料的同时可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。6、招标文件的修改
8.3投标函；8.2授权委托书(如有授权)；8.1法定代表人身份证明书；投标文件应包括下列8.1-8.5条内容。8、投标文件应包括的内容投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。
10、投标文件的制作要求招标文件提供的文件格式（第六章）投标单位必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。9、招标文件的表式8.6已标价的工程量清单：投标总价、工程计价总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、综合单价调整表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价表及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表；；8.5资质证书、安全许可证、8.4投标企业有效的企业法人营业执照复印件；
13、投标保证金投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。12、投标有效期全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。11、投标文件的修改投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。
（2）投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；（1）投标单位提供的资料与实际不符的，以及恶意串标的；13.4投标单位出现下列情况，经核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：13.3中标人的投标保证金在签订合同后并经招标人备案后予以退还（无息）。13.2未中标人的投标保证金在其定标后予以退还（无息）。13.1投标人必须按照前附表规定金额在开标前将投标保证金带至开标现场。
14.3经招标人允许，投标单位可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标单位不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。14.2招标人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标单位利用的资料，招标人对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。14.1投标单位可对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标单位承担踏勘现场发生的自身费用。14、踏勘现场（4）中标人无正当理由拒绝签订合同。（3）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；
工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。承包人在投标时已仔细核对图纸、清单，并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足发包人和设计图纸的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子目的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。投标人在投标报价时须充分考虑到施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费、甲供材料的保管费（如有）、发包人另行分包项目的总包管理费或配合费（如有）、除规费和税金以外的政策性风险、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素，结算时不作调整。本工程项目采用固定综合单价报价方式。16、投标报价方式及计价方法：15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。其应包括措施费、管理、利润、规费、税金、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用（四）投标报价
18、招标控制价17、招标控制价编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；《南通建设工程造价信息》2022年第10期；省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价【2019】178号）；省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工指导价的通知（苏建函价〔2021〕115号文）；江苏省南通市现行的与本工程造价相关的计价文件。16.1.3工程实际施工过程中材料费不予调整。16.1.2工程实际施工过程中人工工资单价不因政策性文件予以调整。16.1.1因非承包人原因引起原有工程量清单项目的工程量增减，按实结算。16.1工程价款调整：
19、投标报价编制要求18.5.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价[2016]154号文，该招标控制价已考虑营改增的调整内容，征税方式采用增值税一般计税法。材料按指导价中含税价格除税或按市场询价后除税处理。18.4.招标控制价中，人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2021〕115号文）规定计入。18.3.招标控制价中的材料价格执行《南通建设工程造价信息》2022年第10期指导价，《南通建设工程造价信息》2021年第11期指导价缺项的材料价格则按市场询价。18.2招标控制价编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价【2019】178号）；国家、省市有关工程造价方面的相关文件及规定；18.1本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价。本工程招标控制价为437012.94元。投标人的投标报价高于招标控制的，招标人将视其为无效标处理。
19.6对于江苏省、南通市相关部门施工要求所发的文件规定，特别是对工程临时围挡，扬尘控制等要求，投标人应仔细研读，自行考虑费用在报价内，结算时不再增加费用；19.5投标人应结合地勘报告考虑地下障碍物对工程的影响所产生的费用，费用包含土方换填、大型砼块破碎、外运等，投标人应考虑相关费用计入报价；19.4投标人于投标前应勘察现场，分析施工条件（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）；现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整；19.3投标人应根据招标文件、岩土工程勘察报告对现场进行充分的踏勘，对现场环境不了解而产生的任何风险由投标方自行承担，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入；19.2本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑到投标报价中，竣工结算时，一律不作调整。19.1投标报价的计价方法：投标单位自行踏堪现场，承诺满足招标文件要求，以招标人提供的工程量清单，投标人自主报综合单价确定工程造价的计价方法；工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。（增加）
19.12投标人应充分考虑并为主做好工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工的情况，并承担所发生的费用，业主不再承担此类费用。19.11.投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。因不可抗力、政策性停工不得索取赶工费，工期可适当相应顺延；19.10投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用；19.9工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入投标报价中；19.8本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时不再增加费用；19.7本次招标含扬尘污染防控措施费，报价时，须考虑整个项目施工中扬尘污染防控措施产生的费用，结算时不调整；
20.投标文件的密封与标志20、投标文件的密封与标志（五）投标文件密封和递交19.15其他未尽事宜在书面答疑中明确。19.14所有材料设备由投标人自购，招标人推荐品牌的材料设备，各投标人应根据招标人提供的推荐品牌或采用不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌自行报价，并在承包人供应材料一览表中注明所报品牌，投标文件中未注明品牌的，中标后，招标人可指定品牌中的任一品牌，投标人采用不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌时，采购前须征得招标人书面确认同意。招标人未推荐品牌的材料设备，须使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。19.13投标单位在中标后须支付设计费0元。
投标单位须在前附表第14项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。21、投标截止时间20.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。20.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人公章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。20.2资格审查文件、技术标、商务标三部分，必须分袋密封，并在封袋上（最外面）加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上（最外面）标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。20.1本工程投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成（一正二副）。
24、开标本工程采用价格单因素评标办法，评标方法参见第二章。23、评标方式及评标方法（六）开标、评标、定标投标截止时间之前，投标单位可对所递交投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。22、投标文件的修改和撤回
（三）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；（二）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；（一）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；26.招标文件未明列的无效标条款,不得作为否决投标、判定无效标的依据。投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为否定投标、无效标处理：25、评标委员会由招标人组建，应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。招标人按投标须知前附表第15项所规定的时间、地点公开开标。开标会由业主代表主持，由投标单位或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。
（九）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；（八）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；（七）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；（六）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；（五）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（四）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
（十五）未按招标文件要求提供投标保证金的；（十四）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；（十三）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；（十二）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；（十一）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（十）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；
（二十一）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；（二十）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；（十九）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；（十八）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；（十七）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；（十六）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
书面答复须经投标单位法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标单位对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。27、投标文件的澄清（二十四）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。招标文件中的重大偏差条款应当意思表示明确、易于判断，不得含有“实质性不响应招标文件要求”“投标文件中附有招标人不可接受的条件”等评标委员会难以界定的条款。（二十三）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；(二十二)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
32、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。（七）授予合同31、投标报价应包括招标文件所确定的范围内全部内容，包括劳务、机械、材料、管理费用、养护费、不可预见费、利润、税金等全部费用，投标单位报价承诺时应充分考虑到施工期间各类市场风险、国家政策性风险、一次性包死的风险以及因其它原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。30、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。29、投标报价精确到小数点后两位。（本条不适用）28、评标委员会在对实质性相应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。（本条不适用）
一、结合工程实际情况，各参加投标人必须满足招标文件中所有的实质性要求，才能进入开标程序。第二章评标办法35、中标单位须向招标代理机构支付招标代理服务费人民币4000元整。中标单位须向审计机构支付审计服务费人民币2500元整。投标单位自行考虑在报价中，投标清单中不单列。（八）其他34、若中标人不能按本须知第33条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。33、合同协议书签署后3天内，中标人应按本须知前附表第16项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金或转账支票。
本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续的评审。1.资格符合性评审三、评标办法1、投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作无效标处理）。二、确定有效报价：本工程招标控制价437012.94元。
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书（格式见第六章） |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 授权委托书（格式见第六章） |
| 3 | 企业法人营业执照 | 有效的法人营业执照 | 营业执照（副本）复印件 |
| 4 | 企业资质 | 且具备有效的市政公用工程总承包叁级及以上资质 | 资质证书复印件 |
| 5 | 安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证 | 安全生产许可证复印件 |
| 6 | 项目负责人证书 | 具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并同时具备安全考核合格证书（B类证）。 | 证书复印件 |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式员工 | 拟派项目负责人与投标企业签订劳动合同 | 劳动合同复印件 |
| 8 | 项目负责人无在建项目 | 无在建工程承诺书 | 无在建工程承诺书 |
| 9 | 资格审查文件表格（格式见第六章） | ||
| 备注 | 以上任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。 | ||
（2）技术标（10分）商务标分值占总分值的比重为90%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）。技术标分值占总分值的比重为10%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；（1）本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：2.技术、商务标评审
| 评审因素 | 评分标准说明 |
| 施工组织设计（施工应急响应方案）（5分） | a.应急响应方案全面合理、可操作性强（3分）。b.应急人员安排：根据人员需求及职责，合理配备人员。拟定人员培训与管理方案、加强人员稳定性措施方案（2分）。评委根据施工组织设计文件的完整性、可操作性、合理性酌情打分。 |
| 投标人业绩（5分） | 投标人近三年(2019年1月1日以后，以合同签订时间为准)有承担过类似工程业绩，并附施工合同协议书，有一个得1分，最高得5分。 |
评标委员会按照各投标人得分从高至低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人(若总得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价也相同，则由招标人抽签确定)。四、确定中标候选人及中标价C.投标人的投标报价与评标基准价相等的得90分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分（不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数）。B.评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。A.以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价总价，下同）算术平均值为评标基准价〔当有效投标文件≥10家时，去掉两家最高和两家最低后进行平均；当有效投标文件≤9时，取所有有效评标价进行平均〕。(3)商务标（90分）
国家工商行政管理总局制定住房城乡建设部（GF-2017-0201）第三章建设工程施工合同四、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。
1.工程名称：华富国际大厦石材路面改造柏油路工程一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华富国际大厦石材路面改造柏油路工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人(全称)：发包人(全称)：碧桂园生活服务集团股份有限公司南通分公司第一节协议书
二、合同工期6.工程承包范围：详见《工程量清单》。5.工程内容：详见《工程量清单》。4.资金来源：/。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：
1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。计划开工时间：2022年月，计划竣工时间：2022年月，施工总工期：天；
人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：暂定人民币（大写）(¥元)；
五、项目负责人2.合同价格形式：固定单价合同。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：
（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；
八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自本合同自双方签字、盖章后成立，承包人向发包人提交符合要求的银行履约保函后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：
1.1词语定义一般约定第三节专用合同条款此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分通用条款》。第二节通用合同条款(略)账号：账号：
名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方招标文件的附件资料、招标口径、答疑等所有相关资料。1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.1合同
名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》（苏建规字[2017]1号文）。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5条规定执行。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行。发包人提供国外标准、规范的名称：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：招标工程量清单涵盖的内容。发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸肆套；发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：一式三份；承包人提供的文件的期限为：按通用条款执行。需要由承包人提供的文件，包括：施工组织计划及完成工程量报表；
承包人接收文件的地点：工地现场办公室内；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：施工单位在施工现场应准备1套完整的施工图纸供建设单位和监理单位代表查阅。
关于出入现场的权利的约定：以现场条件为准。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：订立正式施工前确定。监理人接收文件的地点：工地现场办公室内；承包人指定的接收人为：中标单位项目负责人。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已提供满足施工需要的场内、外道路。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目建筑红线为边界。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实际工程量调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理与协调工程施工中的重大问题、材料的认质认价、监督合同的履行、协调外部工作联系等事宜。代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；
2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工前3天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人需提供一切有关、业主单位、政府部门、及各有关部门所需的竣工资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
承包人应负责对竣工资料进行建档、组卷、审核及移交工作，并承担相关费用。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子文件形式均需提供。承包人提交的竣工资料移交时间：最迟于竣工验收后15天。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，包括归档费用。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人
承包人对项目负责人的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；
3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按1000元/天缴纳违约金，直至更换到业主认可的项目负责人。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：必须更换发包人认可的项目负责人。同时按合同价的8‰向发包人递交违约金。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天向发包人支付违约金1000元。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：更换业主认可的项目负责人。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每天在施工现场工作不少于8小时，每少一天缴纳违约金1000元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：必须更换业主认可的主要施工管理人员，否则按500元/天缴纳违约金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：必须更换业主认可的主要施工管理人员，否则按10000元/人缴纳违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任更换到业主认可的主要施工管理人员。。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知7天内。
其他关于分包的约定：无。允许分包的专业工程包括无。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。禁止分包的工程包括：按通用条款执行。3.5.1分包的一般约定
3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：无。3.5.4分包合同价款在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，取消承包资格，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。
竣工结算资料保证金为1%，通过档案馆验收且初审结束后无息返还，若未达到招标文件要求，该保证金不予退还。质量保证金为4%，如达不到本协议书约定的质量标准，则履约质量保证金不予退还，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准，否则已完成合格工作量在结算时按60%计算，质量履约保证金待工程竣工验收，且完成约定的验收标准后，无息返还；其中：工期保证金为1%，工期履约保证金待工程按合同规定的工期内完成并经验收合格且提供完整的竣工资料后，无息返还；投标单位提供的履约担保金额为合同价款的10%。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：形式：现金或转账支票；承包人是否提供履约担保：提供。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。关于监理人的监理权限：/。关于监理人的监理内容：/。4.1监理人的一般规定4.监理人安全生产保证金为4%，如未发生如何安全生产事故初审结束后无息返还，若未达到招标文件要求，该保证金不予退还。
联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员
（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；
5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1.1工程质量必须一次性验收合格，不影响项目总体质量目标。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；
6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按规定进行验收。共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。
合同当事人对文明施工的要求：必须按市级文明工地的要求施工，杜绝安全隐患。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：必须按市级文明工地的要求施工，杜绝安全隐患。6.1安全文明施工
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同比例、同步付款。
7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形按通用条款执行。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.9提前竣工的奖励双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按通用条款执行。
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。8.4材料与工程设备的保管与使用7.9.2提前竣工的奖励：/。
（6）主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。（5）发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。（4）发包人及监理对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止），经总监人及发包人书面确认后，方可采购，涉及到的价格不再调整。（3）本工程中未设暂估价、未提供参考品牌规格、型号、要求等的材料，承包人在确保质量的前提下自行采购。（2）凡是招标文件中予以明确材料品牌范围、生产产家和规格型号的，承包人必须按招标文件、发包人要求的相关标准进行采购，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送监理。（1）凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送监理；
关于修建临时设施费用承担的约定：与承包人有关的由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施（8）须发包人认质认价的材料，由承包人提前25天以上向发包人提出。若承包人不按上述有关条款采购材料，则由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。（7）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，因使用不符合国家标准及发包人未认可的材料，而引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。若发包人、监理单位对某批材料持有异议时，承包人须无条件、积极主动地配合发包人、监理单位进行检测，发生的费用按相关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按通用条款规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验
10.4变更估价关于变更的范围的约定：按通用条款规定执行10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按通用条款规定执行。9.4现场工艺试验
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按通用条款规定执行。10.4.1变更估价原则
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第2种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目10.7暂估价
市场价格波动是否调整合同价格的约定：因本工程工期短，材料价格不予调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人不设暂列金。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：根据发包人书面的认质认价单上确认的价格实施，在竣工结算时调整，工程竣工结算以最终审计结果为准。
第3种方式：其他价格调整方式：/。关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
（1）风险范围以外合同价格的调整方法：招标人提供的工程量清单漏项或缺项，或因设计变更及招标人要求变动的按照以下的计价办法结算：风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。综合单价包含的风险范围：参照招标文件第16条。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付
3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。A、工程量清单漏项或缺项、变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对招标控制价的下浮率下浮[承包人报价下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%]，经业主单位确认后作为结算依据。B、变更引起工程量增减，在原投标报价中有相同或类似的投标综合单价的：当变更引起工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整，工程量按实结算；（1）当变更引起工程量增减在15%以上的：（1）工程量增加在15%以上时，其增加部分的综合单价由承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对招标控制价的下浮率下浮[承包人报价下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%]，经业主单位确认后作为结算依据。（2）工程量减少在15%以上时，减少后剩余部分的综合单价由承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对招标控制价的下浮率下浮[承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%]，经业主单位确认后作为结算依据。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：总价措施项目费仍按投标时费率且不高于控制价费率进行调整；单价措施项目费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经项目业主单位确认后调整。
12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款
12.3.2计量周期工程量计算规则：按现行的国家及地方标准、行业标准为依据。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价【2016】154号文。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按形象进度进行计量。（1）结算时扣除工程量清单中未实施项目；（2）增加发包方、承包方双方认可的设计变更计量；（3）增加发包方和监理方均认可的签证计量。承包人同时必须报送符合本条款（1）、（2）、（3）条范围的变更、签证资料和预算。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按形象进度进行计量。
合同签订时由乙方将履约担保金汇入招标人帐户，履约担保金为合同价款的10%（其中：工期保证金为1%，质量保证金为4%，竣工结算资料保证金为1%，安全生产保证金4%）关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。工程进场后，工程竣工并完成工程结算审计后，付至审计价的90%；工程竣工满一年，并完成财务结算后，支付审计结算价的余款，含质量保修金（4%）无质量问题的无息返还。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等费用，按通用条款执行。无正当理由延期按1000元/天向发包人支付违约金。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收并完成所有缺陷修补工作后30天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程
13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。
竣工付款申请单应包括的内容：包括但不限于：工程招标文件、施工合同、招标资料、工程结算书（必须含详细的工程结算汇总表）、工程量计算书、合同外综合单价审批表、经发包人确认的竣工验收合格证明等构成工程结算依据的所有文件。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后90天内上报。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：根据发包人要求清除建筑及生活垃圾，工程竣工验收前必须完成竣工退场。人员全部撤离现场后仍然有配合建设单位审计工作的义务，并能及时处理现场事务。13.6.1竣工退场
14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在审计期间，承包人应积极配合工程结算审核工作，如承包人无正当理由不积极配合，则建设单位将终审审计单位出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。14.2竣工结算审核
15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。承包人提交最终结清申请单的份数：原件三份。
质量保修金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保修金的方式关于是否扣留质量保修金的约定：扣留质量保修金。15.3质量保修金缺陷责任期的具体期限：自竣工验收并完成所有缺陷修补后36个月，期满后如仍有因承包人原因导致的缺陷或损坏，影响工程或某个单项工程使用的，则发包人有权延长缺陷责任期36个月。15.2缺陷责任期
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保修金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保修金的扣留（3）其他方式:/。（2）结算价*4%的工程款；（1）质量保修金保函，保证金额为：/；
工程保修期为：详见合同的附件3：工程质量保修书15.4.1保修责任15.4保修关于质量保修金的补充约定：缺陷责任期满后一个月内，退还质量保证金。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。15.4.5承包人出入权因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。15.4.4未能修复承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、出现影响建设单位日常管理的、以及发生紧急抢修的必须6小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏；2、一般性保修，承包人必须在接到保修通知后24小时到达工程现场并修复缺陷或损坏。15.4.3修复通知
发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/
承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满120天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。
质量约定：（4）若承包人工程延误天数等于或大于合同工期的5%，则罚没全额工期履约保证金，并且按延误每天5000元加罚。（3）若承包人工程延误天数小于合同工期的5%，则按延误每天5000元处罚。（2）若承包人未按期开工，则按延期每天2000元处罚；若超过七天，则按延期每天5000元处罚；若超过十五天，则发包人有权终止合同。（1）实际开工时间以发包人及监理签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收报告日期为准。工期约定：
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按本协议约定支付违约金或赔偿发包人全部经济损失并承担相关法律责任。16.2.2承包人违约的责任（4）工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，没收全部的质量保证金，同时必须进行返工，直到达到验收合格，返工费及相关费用由承包人承担。（3）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，并罚没全额工程质量保证金。（2）若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起1-3万元处罚。（1）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人负责。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过15天;b.由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷;c.承包人未经发包人许可不得擅自停工;d.承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的;e.未经发包人同意，承包人将本工程转包或分包的；f.合同中规定的其他情形。16.2.3因承包人违约解除合同
18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同
20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：/18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/关于其他保险的约定：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。
其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
（2）向南通市开发区人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定
（5）在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。（4）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，并保持道路畅通整洁，费用由承包人承担。如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。（3）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少干扰学校正常秩序的影响，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。（2）廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。（1）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。21．补充条款
（11）施工过程中，因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的，除承包人须按规定承担修复及相关损失的所有费用外，发包人可向承包人收取5000-50000元的违约金。（10）承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可向承包人收取1000-5000元的违约金：A施工期间工程资料不能及时到位的；B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的；C不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好；D不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。（9）中标后承包人保证不实质或形式转包，否则发包人有权没收质量、工期保证金，并取消中标资格。（8）开工令以发包人及监理签发的开工令为准。（7）本工程实行监理制度。承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。（6）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
（18）本工程竣工结算的最终审计单位应如实报送工程竣工结算。（17）承包人已充分考虑场地现状对施工影响等各种风险因素，同时应独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况，若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人承担相应费用，中标后承包人不得以场地现状为由提出额外增加工程费用要求，发包人不另行支付其费用。（16）施工用水、用电由发包人提供，承包人自行装表计量，并包含在工程结算总价中。（15）施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。（13）承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标单位自行考虑，并在投标报价时承诺含在工程竣工结算中，不另行计价。（12）承包人发生上述情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中直接扣除。
附件2：施工安全管理协议书附件1：工程质量保修书专用合同条款附件：协议书附件：附件（19）工程竣工结算编制要求准确。审计核减率在5%（含5%）以下，审计费用由发包人承担，审计核减率在5%以上，超出部分的审计费由承包单位承担。
1.工程质量保修范围和内容发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对华富国际大厦石材路面改造柏油路工程签订工程质量保修书。承包人：发包人：碧桂园生活服务集团股份有限公司南通分公司工程质量保修书附件1：
其它质量保修内容的保修期限可自行约定：承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对质量保修范围的工程内容实行保修。2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起，期限为2年。2.质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则发包人可以委托他人维修，费用从承包人保修金中扣除。3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.质量保修责任2.2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：5.其他4.2工程质量保修金为结算审定价的4%,保修费从工程质量保修金内扣除。4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。4.保修费用3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
发包人(公章)：承包人(公章)：5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。5.1.4承包人实施工程质量保修时须遵守物业管理的有关规定。5.1.3质量保修金额不计利息。5.1.2质量保修金额的返还：工程质量保修期满返还剩余质量保修金。5.1.1本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为结算审定价的3%。
发包人（简称甲方）：施工安全管理协议书附件2：年月日年月日法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：
2、重伤事故频率控制为零。1、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。一、乙方管理目标为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经甲乙双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。工程名称：华富国际大厦石材路面改造柏油路工程承包人（简称乙方）：
8、施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。7、重大危险源控制率达到100%。6、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种设备操作人员和特种作业人员须持有效上岗证上岗达到100%。5、保证作业人员佩戴防护用品，高空作业、临时电、动火作业等危险作业防护措施达到100%。4、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。3、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。
6、对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。乙方应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，由于乙方防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有乙方自行负责。8、乙方必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合甲方安全管理人员共同抓好安全工作。9、乙方应严格按照甲方的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方或监理单位所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，甲方或监理单位有权按规定对乙方进行经济处罚。3、乙方必须虚心接受甲方的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由乙方承担。4、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，甲方或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从乙方单位工程款中扣除。2、乙方应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。1、乙方应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成人。二、安全生产要求9、创建文明安全施工工地。
15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由乙方负责。14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有”：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因乙方未按规定程序要求操作，所造成安全事故均有乙方自行负责。13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于乙方管理不到位，所造成安全事故均有乙方自行负责。12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于乙方管理不到位，所造成安全事故均有乙方自行负责。11、乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。10、发生事故应立即釆取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。2、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。1、本协议自双方签字盖章起生效。四、其他乙方应认真接受甲方和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对施工单位处于500一50000万元以下的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚,处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议；如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对施工单位处2一30万以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。三、处罚
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；一、工程采用的计价规范第四章工程建设标准日期：年月日日期：年月日代表签字：代表签字：甲方：（盖章）乙方：（盖章）
7、江苏省、南通市现行的工程造价计价文件。6、《南通建设工程造价信息》2022年第10期；5、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；4、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；2、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
5、《工程测量规范》GB50026-934、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20023、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-20022、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20021、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002二、本工程采用的技术规范
1、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92；三、对材料的质量和试验要求8、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范7、《铝合金建筑型材》GB/T5237-20006、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
投标单位(盖章)：（商务标）投标书（封面）工程第五章投标文件格式2、《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92
我公司法定代表人参加贵单位组织的（招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。碧桂园生活服务集团股份有限公司南通分公司：（法定代表人参加投标时，须出示此证明）一、法定代表人身份证明书日期：年月日法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）手机：身份证号码：姓名：性别：年龄：职务：附：法定代表人情况：
碧桂园生活服务集团股份有限公司南通分公司：二、授权委托书注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。（粘贴此处）法定代表人身份证复印件年月日年月日
手机：身份证号码：姓名：性别：年龄：职务：附：被授权人情况：被授权人无转委托权。特此委托。兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。（粘贴此处）被授权人身份证复印件年月日年月日单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）
(三)我单位保证本工程质量达到。(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在天内竣工。《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，并愿以人民币(大写)（小写￥）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。经考察现场和研究招标文件后决定承诺：我单位已经充分勘察现场实际情况，完全响应招标文件实质性的规定和要求，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。（一）根据已收到的的招标文件，我单位将遵照：三、投标函
地址：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：投标单位(盖法人章)：(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。(五)如果我方中标，我方将按照规定提交作为履约担保。(四)我单位金额为人民币元的投标保证金已按招标文件要求响应。
我公司参加贵方的工程(以下简称“本工程”)施工投标活动。现我公司慎重承诺：(招标人)：四、项目负责人无在建工程承诺书日期：年月日邮政编码：电话：
日期：年月法定代表人(签字并盖章)：投标人(盖公章)：拟派项目负责人(项目经理)，从现在开始至本工程投标文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年。项目负责人无在建工程，且无已中标未开工的项目，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已中标未开工的项目，那么取消我方中标候选人资格，同时我方自愿放弃相应投标保证金。
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称：华富国际大厦石材路面改造柏油路工程 | 标段： | 第1页 共1页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除原石材及停车位，厚度不小于7CM2、拆除物自行处理 | m2 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:AC-16C2、厚度:7CM | m2 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 010512008001 | 原井盖更换 | 1、原井盖更换成重型井盖2、包含井室升降 | 套 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 010507004001 | 台阶修复 | 1、原有台阶石材修复2、材质及规格同原石材 | m2 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种:热熔线2、线型:实线3、宽度:15CM | m | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 101001007001 | 管道维修 | 1、管道拆除2、挖方及回填3、管道材质为Φ110PVC | m | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 080505003001 | 车挡 | 1、类型:花岗岩2、规格:350*125*300 | 个 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 040205019001 | 减速垄 | 1、材料品种:铸钢减速带铸钢减速带2、规格、型号:280*245*45mm | m | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部分项工程清单合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价措施项目清单合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称：华富国际大厦石材路面改造柏油路工程 | 标段： | 第1页 共3页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 041109008001 | 临时设施费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 041109009001 | 赶工措施费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称：华富国际大厦石材路面改造柏油路工程 | 标段： | 第2页 共3页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称：华富国际大厦石材路面改造柏油路工程 | 标段： | 第3页 共3页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 041109016001 | 新冠疫情常态化防控 | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规费、税金项目计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称：华富国际大厦石材路面改造柏油路工程 | 标段： | 第1页 共1页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 规费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部