中标
阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目谈判公告
600600集成灯现浇构件钢筋防火堵洞煤肝石空心砖送配电装置系统工程定位复测费安全文明施工风管道拆除水泥砂浆楼地面找平层楼板墙体开孔电缆桥架圈梁建筑装饰装修工程设计与施工人员管理拆除工程产品入场检测照明开关普通灯具普通吸顶灯后厨改造工程质量控制资料电气配线电力电缆块料楼地面排气扇300300集成灯桥架支架制作安装防溅三联单控开关墙面砖砖砌体拆除多孔砖墙机械钻孔货物调试建筑垃圾外运地面块料拆除非夜间施工照明工程款支付块料墙面竣工验收清单造价煤研石空心砖剔堵槽沟电气配管破损墙砖修补入场施工隐蔽工程立面抹灰层拆除饰面拆除变更配电箱送配电系统调试防溅双联单控开关立面块料拆除环境保护门拆除工程竣工图过梁铁构件接线盒施工技术管理资料墙面一般抹灰工程竣工总结脚手架搭拆单联单控开关施工安全
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2022/06/30
公告摘要
公告正文
谈判
公告
1.项目概况
1.1项目名称： 阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目
1.2项目编号： XAZB2022042
1.3采购人：安徽阜阳技师学院
1.4资金来源：财政资金
1.5采购内容：详见采购需求
1.6包段划分:本次谈判项目共计分一包
2.供应商资格
2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.2 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
2.3小微企业价格扣除：6%；符合条件的大中型企业价格扣除：3%；
2.4本项目不接受联合体投标。
3.谈判文件的获取
3.1凡有意参加的供应商，即日起可在安徽省招标投标信息网(https://www.ahtba.org.cn/)网站下载谈判文件。
4.报价文件的递交
4.1报价文件投标截止时间为2022年7月6日10时00分，地点为安徽欣安工程建设项目管理有限公司开标室。
4.2报价文件递交时间:投标截止时间前1小时内。
4.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人应当拒绝接受。
5.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布：
安徽省招标投标信息网https://www.ahtba.org.cn/
6.联系方式
采 购 人：安徽阜阳技师学院
联 系 人：王主任
电 话：0558-2261522
代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司
联 系 人：夏凯凯
电 话：18955806121
电子邮箱： 18955806121@qq.com
附件：
阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目.docx
阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目.docx
阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目.pdf
阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目.pdf
招标代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司采购人：安徽阜阳技师学院项目编号：XAZB2022042竞争性谈判文件阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目
第四章评审方法第三章签订合同第二章供应商须知第一章竞争性谈判公告目录2022年6月
1.1项目名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目1.项目概况第一章谈判公告第七章响应文件格式第六章合同条款及格式第五章采购需求
2.供应商资格1.6包段划分:本次谈判项目共计分一包1.5采购内容：详见采购需求1.4资金来源：财政资金1.3采购人：安徽阜阳技师学院1.2项目编号：XAZB2022042
3.1凡有意参加的供应商，即日起可在安徽省招标投标信息网(https://www.ahtba.org.cn/)网站下载谈判文件。3.谈判文件的获取2.4本项目不接受联合体投标。2.3小微企业价格扣除：6%；符合条件的大中型企业价格扣除：3%；2.2具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
本次招标公告同时在以下网站发布：5.发布公告的媒介4.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人应当拒绝接受。4.2报价文件递交时间:投标截止时间前1小时内。4.1报价文件投标截止时间为2022年7月6日10时00分，地点为安徽欣安工程建设项目管理有限公司开标室。4.报价文件的递交
代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司电话：0558-2261522联系人：王主任采购人：安徽阜阳技师学院6.联系方式安徽省招标投标信息网https://www.ahtba.org.cn/
一、供应商须知前附表第二章供应商须知电子邮箱：18955806121@qq.com电话：18955806121联系人：夏凯凯
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 采购人 | 项目单位：安徽阜阳技师学院 地 址：阜阳市临泉路889号 联系人：王主任 电 话：18133101900 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司 地 址：阜阳市颍州区中南大道依水苑小区沿街楼四楼 联系人：夏凯凯 电 话：18955806121 |
| 3 | 项目名称 | 阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目 |
| 4 | 项目地点 | 阜阳市 |
| 5 | 采购范围 | 竞争性谈判文件及合同规定范围内所包含的全部内容 |
| 6 | 工期及质保期 | 工期： 20 日历天；质保期：3年 |
| 7 | 文件发售费 | 500元，以现金形式递交至安徽欣安工程建设项目管理有限公司。 |
| 8 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 9 | 响应文件纸质份数及装订要求 | 纸质版文件：正本1份,副本2份；每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件宜胶装。 |
| 10 | 封套上写明 | 采购人名称： 供应商名称： （项目名称） 响应文件 在2022年 月 日 时 分前不得开启 |
| 11 | 响应文件递交、 截止时间 | 递交时间：2022年7月6日9时00分至10时00分 投标截止时间：2022年7月6日10时00分 |
| 12 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2022年7月6日10：00时（北京时间） 谈判地点：安徽欣安工程建设项目管理有限公司开标室（阜阳市颍州区中南大道依水苑小区沿街楼四楼） |
| 13 | 谈判顺序 | 密封情况检查：供应商检查 谈判顺序：按响应文件递交的先后顺序进行 |
| 14 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人及以上单数。 谈判专家确定方式：随机抽取。 |
| 15 | 最高响应上限 | 最高响应上限为：589650.34元； 响应报价高于或等于最高响应上限的响应文件，均按无效标处理。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 费用承担 | 招标代理费用：6000.00元。 造价咨询费用：4100.00元。 以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在投标报价中，在领取中标通知书时支付。 |
| 18 | 竞谈文件解释权 | 本竞谈文件的最终解释权归采购人及招标代理机构所有。 |
4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。3、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。2、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。1、报价应含有所报货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保、评标专家费用、招标代理费用等环节所发生的一切费用。以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在投标报价中，报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。二、供应商报价须知
2、采购双方必须严格按照竞争性谈判文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同，书面合同签订后7个工作日内，中标人将合同按行业主管部门规定备案后，交公共资源交易中心存档。第三章签订合同6、报价文件一律不予退还。5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。
1、本次谈判活动将采用有效低价方法评审。以上参与评审的证书、证件等资料复印件并加盖公章胶装在响应文件中，不需要提供原件；以上有一项不符合评审标准的，视为未通过，按无效标处理，不再进入下阶段评审程序。评审办法前附表第四章评审方法3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| 资格审查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，提供复印件加盖单位公章。 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |
| 符合性审查 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，符合“竞争性谈判文件”的相关要求。 |
| 符合性审查 | 响应文件格式 | 符合“竞争性谈判文件”的相关要求。 |
| 符合性审查 | 工期 | 符合“竞争性谈判文件”的相关要求。 |
4）实质性满足谈判文件的供应商不足三家的。3）报价文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的期限；2）因重大变故，采购任务取消的；1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；2、在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：谈判小组先对各供应商进行资格审查、符合性审查，审查通过后再根据符合采购需求、质量和服务满足采购需求且最终报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被谈判的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过谈判小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。
资质；营业执照副本复印件加盖公章；供应商须提供资格审查材料2）谈判过程中，供应商报价明显低于成本价的，谈判小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；3、在谈判过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：
第六章合同条款及格式（详见招标控制价）第五章采购需求建议各供应商按照响应文件格式要求填写、编制响应文件。注：以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。3、采购需求中需提供的其他材料。
1.工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一节合同协议书
6.工程承包范围：本工程工程量清单中的所有内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：包括但不限于竞争性谈判文件、工程量清单及答疑材料范围内的全部工程内容。4.资金来源：财政资金。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：阜阳技师学院。
工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。三、质量标准工期总日历天数：20个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期
（1）安全文明施工费：其中：元)；人民币（大写）(¥元,其中含暂列金额1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式
（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；
六、合同文件构成承包人项目负责人（建造师）：。五、项目负责人（建造师）3.付款方式：工程竣工验收合格，经审计后付至审计价款的90%，3年后无质量问题付至审计价款的100%。2.合同价格形式：固定总价合同。人民币（大写）(¥元)。
（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）成交通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：
七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；
八、词语含义5.承包人承诺在施工过程中发生任何安全事故，由中标单位承担全部责任。4.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十三、合同份数本合同自签字、盖章生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。1.2法律专用合同条款使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。通用条款账号：账号：
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：1.13工程量清单错误的修正1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.5合同文件的优先顺序
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包含审计费）。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程竣工图、工程竣工总结。3.1承包人的一般义务3.承包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：／。
（3）向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的要求：为监理单位免费提供足够的办公室。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责并承担相关费用。（1）开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施工现场围墙符合JGJ59—99标准及有关部门对文明施工的要求。（6）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：/。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。
3.2项目经理（8）应按阜人社〔2017〕63号文件要求，办理施工许可证前，开立农民工工资专户；开工后按月编制和公示农民工工资表，按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。（7）应按阜人社〔2017〕62号文件要求，指定劳资专管员，借助信息化平台，做好施工现场劳动用工实名制管理工作。（6）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日报下月工程进度、计划报表。（5）施工场地清洁卫生的要求：符合阜阳市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。
3.2.5项目管理班子成员更换的约定:3.2.4承包人无正当理由更换项目经理的违约责任：须征得发包人同意并支付发包人5万元违约金，应至少提前30天以书面形式通知发包人，更换后的项目经理资历、水平不得降低。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：：承包人支付发包人违约金3万元，发包人有权终止合同，同时履约保证金不予退还。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：首次支付违约金1000元；第二次支付违约金5000元；第三次将视为根本违约，发包人有权终止合同，同时履约保证金不予退还。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工现场项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会和打卡考勤，发包人对项目经理进行打卡考勤。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，并分别支付发包人违约金1万元和5000元后方可更换。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于22天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于6小时。3.2.1项目经理：
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。承包人是否提供履约担保：否。3.7履约担保合同履行期间变更主要管理人员的，承包人应当于变更5个工作日内报有关部门及时进行网上变更。（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的。（1）因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合现行相关规定。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护5.1.1特殊质量标准和要求：质保3年，3年内出现质量问题，乙方免费维修。施工及质保期内，因质量问题造成的安全事故，所产生的一切责任，由乙方承担。5.1质量要求：合格5.工程质量
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人1000元违约金；工程延期20日以上的，每日按3000元向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的10%；延期竣工30天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。7.5.2因承包人原因导致工期延误7.5工期延误7.工期和进度6.2.1施工过程中，发生任何人身及车、物的安全事故，均由乙方全权负责。6.2施工安全
关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.1变更的范围10.变更7.9.2提前竣工的奖励：每提前竣工一天，发包人支付承包人/元的奖金；奖金最高限额为合同价款的/%。7.9提前竣工的奖励因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/10.8暂列金额
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
1、单价合同。本合同价款采用第2种方式确定。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化。除政策性调整及不可抗力以外的其他风险。合同协议书中约定采用总价合同形式的项目，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：/。
c.工程变更中的报价：采购人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照竞争性谈判文件重新组价；其中材料价格按采购人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率。由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，并执行阜阳市政府相关文件规定。12.2风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按总监理工程师和发包人代表共同核定的节点工程形象进度付款。12.4.2进度付款申请单的编制3、其他价格方式：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收，存在的问题整改完毕合格后,7日内，承包人应向发包人移交工程。13.2.5移交、接收全部与部分工程13.验收和工程试车12.4.4农民工工资专户资金拨付。发包人应按照阜人社〔2017〕63号文件要求，在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程预付款，开工后按月向专户补足下月工资性工程进度款，确保专户余额动态保持不低于预付款金额，到工程款支付节点扣除已支付工资预付款，并结清全部农民工工资。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后三个月之内。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。
承包人提交最终结清申请单的份数：四份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格后完成审计并支付相应的工程款。发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后完成审计并支付相应的工程款。由于承包人资料不全，则由承包人补齐资料；若在造价审核过程中产生争议，待争议解决后审核支付。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第3种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：执行通用条款及相关规范、标准。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第3种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:按竞争性谈判文件约定扣除。（2）%的工程款；
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力关于质量保证金的补充约定：/。关于质量保证金的补充约定：若承包人交纳履约保证金，则不扣留质量保证金。（3）其他扣留方式:按合同约定扣除。
（1）向阜阳仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：20.4仲裁或诉讼20.争议解决合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后合同约定天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同
21.4需要补充的其他内容：21.3安全文明施工措施费（根据清单控制价核定）由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。经省、市建设部门认定为安全生产不合格或安全文明施工措施不到位的项目，应从工程款中扣减“安全文明施工措施费”,且质量须符合质量要求。21.2本项目的项目经理、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，21.1本工程施工期间，违反廉洁纪律规定的，采购人有权终止合同。21.补充条款：（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
（6）在施工期内，承包人应按阜阳市安全文明施工要求施工和发包人要求的相关文件做好施工范围内的卫生保洁，如确需对学院内原有设施及苗木进行拆除或移植，需在该项工程完成后及时修复，若拒不履行的，每次支付违约金1000元，由阜阳市技师学院出具说明后扣除相应工程款。（5）承包人施工期间不得影响阜阳技师学院正常教学、考试、实训等，情节严重或不听劝告的每次支付违约金1000元，承包人并以支付现金方式缴纳阜阳技师学院，若拒不履行的，由阜阳市技师学院出具说明后扣除相应工程款。（4）施工期间不得损毁阜阳技师学院院内道路、树木、管线等设施,因承包人施工造成阜阳技师学院人员、财物损失的，承包人要负责恢复原状并以现金方式赔偿阜阳技师学院，若拒不履行的，由阜阳市技师学院出具说明后扣除相应工程款。（3）本工程责任终身制，发包方在施工和日后使用中若发现承包人存在使用材料与送检材料不一致、未按施工工艺流程施工等以次充好情况，发包人有权要求承包人重新施工或赔偿全部工程款。（2）承包人施工前必须提供所有施工材料的厂商品牌及检验数据证明；施工时，发包人有权现场取样送检，检测费用由承包人承担，承包人不得以次充好，一经发现，发包人有权要求承包人全部更换，所有损失由承包人承担，承包人拒不更换的，发包人有权终止合同，扣除履约保证金，承包人承担全部责任。（1）发包人负责对承包人的入场施工、产品入场检测、变更、隐蔽工程验收、竣工验收、工程款支付、人员管理、文明施工、施工安全等全过程进行监督。
（12）承包人若存在其他违法行为或弄虚作假行为的，每发现一次，支付违约金2万元，责令其改正，情节严重的，发包人有权终止合同，扣除履约保证金，承包人承担由此而产生的所有责任。（11）承包人不得将本合同权利全部或者部分转让给第三人，若其存在转卖、违规转包行为的，一经发现，发包人有权终止合同，扣除履约保证金，承包人承担全部责任。（10）隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人，发包人组织检查。（9）承包人应支付施工及服务期间使用阜阳技师学院的水、电、房屋、物业等产生的费用，具体金额由阜阳市技师学院与施工方双方协调解决。（8）在施工期间要进行变更的，由发包人按相关程序办理，承包人擅自变更的，每发现一次，支付违约金2万元，承包人已经私自施工的，必须在七个日历日内恢复原状，每延期1天，支付违约金2000元，上述违约金从工程款中扣除。（7）卫生、垃圾处理按2012年6月12日阜政办[2012]28号文件《关于印发阜阳市城市生活垃圾处理费征收管理办法的通知》和2014年11月2日阜政办[2014]1号文件《阜阳市人民政府办公室关于印发阜城生活垃圾处理费征收实施方案的通知》进行执行。
第七章响应文件格式（17）施工过程中发包方的指令，承包方需在三日内按甲方要求反馈，否则一次支付违约金10000元，需现金缴纳。（16）在工程实施过程中引起的工程量增加或减少，承包人须按照发包人要求进行实施，工程量的增减按合同价款调整方法调整，不得以此为理由因窝工等其他内容进行索赔。（15）在工程后期实施过程中，因设计变更、签证等原因导致工程量增加的，按照此项子目控制价综合单价与投标报价综合单价相比，取价格低者，增加费用；如工程量减少的，按照此项子目控制价综合单价与投标报价相比，取价格高者，从工程合同总价款中扣除此项费用。（14）样品采购需满足采购人要求，否则进行更换，如再不能满足采购人要求，采购人有权自行采购，采购单价按清单控制价中的价格从中标价中扣除。（13）如因发包人原因，导致工程无法如期实施、耽误施工工期的，双方协调解决方式。
法定代表人：（签字或盖章）供应商：（盖单位章）采购人：项目编号：响应文件项目名称
特此声明。本授权书自出具之日起生效。采购项目活动（项目编号：），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。本授权书声明：公司（工厂）的（法人代表姓名、职务）（纳税人识别号：）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）（被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加一、法定代表人授权书年月日
致：（采购人）二、报价函格式附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件。授权委托日期：供应商名称(加盖公章)：法人代表（签字或盖章）：
日期：供应商：（公章）4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。2、我方根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于谈判文件要求的日期内完成货物调试，并交付买方验收、使用。1、按谈判文件规定投标总价为（大写）（小写）元人民币。
5、我方中标后，严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。3.本次招标如我方为中标人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。2.本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。1.本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：三、投标人诚信承诺书
（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；9、我单位承诺不存在以下不良信用记录情形：8、如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。7、我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件（如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。6、我方达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）出现违反上述承诺情形之一的，我方还同意投标保证金不予退还并在1至3年内不参与阜阳市公共资源交易活动，愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
法人（签字或盖章）：单位名称（盖章）：我单位参与本项目投标活动，在此我单位承诺同意/不同意本项目以控制价为标准（不可竞争费用除外），单价同比例下浮。阜阳技师学院：四、承诺函年月日
项目编号：项目名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目第轮报价函（谈判文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）五、资格证明材料时间：年月日
3、服务承诺等：小写：2、最终总报价：大写：_____________1、除以下内容重新承诺外，其他均按所投响应文件承诺不变。承诺内容：时间：年月日
本报价函由供应商签字盖章后，提前单独准备2份（报价文件内不装订），其中最终总报价应保持空白，在评审小组与供应商授权委托人商定好最终价格后，由供应商授权委托人当场填入。公司法人（或授权人签字）：供应商名称（盖章）：(如本页空格不够，可另附纸)4其他：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（供应商的二次报价不得高于本公司竞谈书首次报价，否则按废标处理）
日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
B.2最高投标限价页
阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一業工程
最高投标限价
589650.34
最高投标限价（小写）
（大写）：伍拾捌万玖仟陆佰伍拾元叁角肆分
招标人：造价咨询人：
（单位盖章）（单位资质专用章）
法定代表人法定代表人
或其授权人：或其授权人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
编制人：复核人
（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2022年06月14日2022年06月14日复核时间：
D.1建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目第1页共1页
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元) | 其中：（元） | 其中：（元） |
| 序号 | 单项工程名称 | 暂估价 | 不可竞争费 | |
| 1 | 阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目 | 589650.34 | 16738.47 | |
| 合计 | 589650.34 | 16738.47 |
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价
D.2单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目第1页共1页
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元) | 其中：（元） | 其中：（元） |
| 序号 | 单位工程名称 | 暂估价 | 不可竞争费 | |
| 1 | 阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装饰 | 451518.71 | 14587.94 | |
| 2 | 阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安装 | 138131.63 | 2150.53 | |
| 合计 | 589650.34 | 16738.47 |
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价
D.3单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装
标段：第1页共1页
饰
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 368905.41 | |
| 1.1 | 拆除工程 | 19097.01 | |
| 1.2 | 新建工程 | 349808.40 | |
| 2 | 措施项目费 | 5744.00 | |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 455.87 | |
| 2.2 | 二次搬运费 | 1094.10 | |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 638.22 | |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 455.87 | |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 729.40 | |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 | 364.70 | |
| 2.7 | 临时保护设施费 | 91.17 | |
| 2.8 | 赶工措施费 | 1914.67 | |
| 3 | 不可竞争费 | 14587.94 | |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 14587.94 | |
| 3.2 | 环境保护税 | ||
| 4 | 其他项目 | 25000.00 | |
| 4.1 | 暂列金额 | 25000.00 | |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | ||
| 4.3 | 计日工 | ||
| 4.4 | 总承包服务费 | ||
| 5 | 税金 | 37281.36 | |
| 工程造价=1+2+3+4+5 | 451518.71 |
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装
标段：第1页共11页
饰
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | ||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | 其中 | ||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 116 | 拆除工程 | 19097.01 | ||||||||
| 011605001001 | 地面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：地砖粘贴层，砖砌地沟2、饰面材料种类：300*300地砖3、现有地面垫层不拆除4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 558.280 | 12.88 | 7190.65 | 5002.19 | |||
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：墙砖粘贴层2、饰面材料种类：墙面砖3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 44.590 | 10.67 | 475.78 | 330.86 | ||
| 3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体材质：砖墙2、拆除高度：493米3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m3 | 38.180 | 22.75 | 868.60 | 240.53 | 384.47 | |
| 4 | 011610001001 | 1门拆除 | 1、门窗洞口尺寸：详见图纸2、原有门拆除换新门3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 23.310 | 12.08 | 281.58 | 195.80 | ||
| 5 | 011606003001 | 饰面拆除天棚面龙骨及 | 1、拆除原有吊顶龙骨及面层2、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 552.690 | 6.84 | 3780.40 | 2630.80 |
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装
标段：第2页共11页
饰
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 6 | ZB010101001001 | 油烟机拆装切割费用 | 原有油烟机油烟机拆装切割费用2、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |||
| ZB010101001002 | 风管道拆除 | 1、原有风管道拆除2、位置：备餐区3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
| 8 | ZB010101001003 | 破损墙砖修补 | 1、整体后厨不拆除墙砖部位有破损墙砖恢复2、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |||
| 9 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：拆除的地砖、碎砖块、墙皮等建筑垃圾清理外运2、运距：根据实际情况，需抛至指定位置3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | 项 | 1.000 | 3000.00 | 3000.00 | |||
| 分部小计 | 19097.01 | |||||||||
| 104 | 新建工程 | 新建工程 | 349808.40 | |||||||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装
标段：第3页共11页
饰
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 10 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 、砖品种、规格、强度级：煤肝石空心砖240*200*1152、墙体类型：内墙3、砂浆强度级M5混合砂浆4、砌筑高度：36米以内部分5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m3 | 7.810 | 666.95 | 5208.88 | 1325.20 | 42.02 | |
| 11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位：西楼梯间通道2、抹灰层种类：水泥砂浆抹灰及墙面乳胶漆3、拆除高度：4.93米4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 174.270 | 4.83 | 841.72 | 585.55 | ||
| 12 | 010401004002 | 多孔砖墙 | l、砖品种、规格、强度级：煤研石空心砖240*200*1152、墙体类型：内墙3、砂浆强度级M5混合砂浆4、砌筑高度：3.6米以上部分，至4.93米5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m3 | 4.300 | 666.95 | 2867.89 | 729.62 | 23.13 | |
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装
标段：第4页共11页
饰
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 13 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 、砖品种、规格、强度级：煤肝石空心砖240*200*1152、墙体类型：内墙3、砂浆强度级M5混合砂浆4、砌筑高度：12米5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m3 | 15.080 | 666.95 | 10057.61 | 2558.77 | 81.13 | |
| 14 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：自拌2、混凝土强度等级：C253、部位：蒸煮区100mm高防水反坎4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m3 | 0.200 | 646.45 | 129.29 | 25.03 | 3.19 | |
| 5 | 010510003001 | 过梁 | 1、混凝土种类自拌2、混凝土强度等级：C253、规格尺寸：暂定200mm*200mm，两侧各深入墙内240mm4、部位：新增门、窗过梁5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m3 | 0.460 | 689.82 | 317.32 | 69.87 | 7.34 | |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、部位：过梁2、纵筋4C12，箍筋C8@1503、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | 0.074 | 6715.87 | 496.97 | 63.63 | 7.20 | ||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装
标段：第5页共11页
饰
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 17 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 、找平层厚度砂浆配合比：暂定20mm厚1：3水泥水泥砂浆找平2、素水泥浆遍数：一遍3、原有地砖及粘贴层拆除后，在原有垫层上4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 443.280 | 16.75 | 7424.94 | 2251.86 | 390.09 | |
| 18 | 011102003001块料楼地面 | 1、结合层厚度砂浆配合比或粘接剂种类：干硬性水泥砂浆结合层2、面层材料品种、规格、颜色地砖，颜色由业600*600防滑主确定3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 593.480 | 92.77 | 55057.1410741.99 | 735.92 | |||
| 19 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度砂浆配合比或粘接剂种类：干硬性水泥砂浆结合层2、面层材料品种、规格、颜色防滑地砖300*300，颜色由业主确定3、部位：卫生间4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 4.800 | 92.21 | 442.61 | 103.01 | 5.71 | |
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目一装
标段：第6页共11页
饰
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 20 | 011201001001墙面一般抹灰 | 、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆层2、高度：4.93米3、西楼梯间至面点制作间西侧通道4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 184.270 | 32.45 | 5979.56 | 2874.61 | 167.69 | ||
| 21 | 011204003001块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖300*6002、结合层材料种类：1:3水泥砂浆3、高度：1.6米4、部位：西楼梯间至面点制作间西侧通道、面粉仓库、面点制作间、主食仓库副食仓库、东电梯间过道5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 303.250 | 83.92 | 25448.74 | 6189.33 | 197.11 | ||
| 22 | 011204003002块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌颜色：墙面砖300*6002、结合层材料种类：1:3水泥砂浆3、高度：1.2米4、部位：新建1.2高墙体5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集，现场情况及业主要求 | m2 | 186.560 | 83.92 | 15656.12 | 3807.69 | 121.26 | ||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第7页共12页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 19 | WB031002005003 | 机械钻孔 | 、名称：楼板墙体开孔2、规格：DN50（介质）3、管道安装完成后进行防水封堵4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 个 | 1.000 | 29.06 | 29.06 | 11.34 | ||
| 20 | WB031002005004 | 机械钻孔 | 1、名称：楼板墙体开孔2、规格：DN1525（介质）3、管道安装完成后进行防水封堵4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 个 | 6.000 | 21.75 | 130.50 | 44.46 | ||
| 21 | WB030817007001 | 新旧管连接（碰头） | 1、名称：给排水支管连接原有管道2、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 项 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | |||
| 22 | 011612001001拆除 | 1、名称：原有给排水管道、洁具拆除2、包含垃圾清运3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
| 23 | 030411003001桥架 | 1、名称：电缆桥架2、规格：200X1003、材质：金属4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 45.300 | 104.97 | 4755.14 | 586.64 | 49.38 | ||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第8页共12页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 24 | 030408008001防火堵洞 | 部位：穿墙2、、材质：防火泥3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 处 | 5.000 | 10.62 | 53.10 | 31.85 | |||
| 25 | 030413001001 | 铁构件 | 1、材质：金属2、名称：桥架支架制作安装3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 0.050 | 14395.55 | 719.78 | 290.16 | 37.79 | ||
| 26 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：SC3、规格：DN1004、配置要求：埋地，包含土方挖填、砼地面割槽并恢复5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 47.520 | 82.48 | 3919.45 | 751.77 | 9.50 | |
| 27 | 030411001002 | 2配管 | 1、名称：电气配管2、材质：SC3、规格：DN204、配置要求：吊顶内安装5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 168.650 | 14.60 | 2462.29 | 639.18 | ||
| 28 | 030411001003配管 | 1、名称：电气配管2、材质：pc管3、规格：DN204、配置要求：吊顶内安装5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 91.800 | 6.39 | 586.60 | 314.87 | |||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第9页共12页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 其中 | 其中 | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 29 | 031002004003WB | 剔堵槽沟 | 1、规格：70*702、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 71.350 | 24.97 | 1781.61 | 924.70 | ||
| 30 | 030411004001配线 | 1、名称：电气配线2、配线形式：穿管、桥架3、型号：WDZ-BV-2.5mm24、材质：铜芯线5、配线线制：单芯线6、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 753.240 | 3.05 | 2297.38 | 429.35 | |||
| 31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、规格：WDZ-YJV-4*95+1*50mm23、电压等级：1kV4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 116,520 | 331.69 | 38648.52 | 636.20 | 108.36 | |
| 32 | 030408001002电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、规格：WDZ-YJV-4*70+1*50mm23、电压等级：1kV4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | m | 90.000 | 278.46 | 25061.40 | 412.20 | 80.10 | ||
工程量综合单
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第10页共12页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 33 | 030404017001配电箱 | 、名称：AT1~2箱（厨房预留）2、规格：防水等级：IP653、安装方式：距地1.8m暗装4、包含箱电气元器件制作安装包含墙面开幽恢复5、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 台 | 2.000 | 1032.30 | 2064.60 | 149.80 | |||
| 34 | 030404034001照明开关 | 1、名称：单联单控开关2、型号：250V10A3、安装方式：距地1.4米安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 5.000 | 10.82 | 54.10 | 18.90 | |||
| 35 | 030404034002 | 2照明开关 | 1、名称：防溅双联单控开关2、型号：250V10A3、安装方式：距地1.4米安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 4.000 | 14.43 | 57.72 | 15.12 | ||
| 36 | 030404034003照明开关 | 1、名称：三联单控开关2、型号：250V10A3、安装方式：距地1.4米安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 4.000 | 12.53 | 50.12 | 15.68 | |||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第11页共12页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 030404034004照明开关 | 1、名称：防溅三联单控开关2、型号：250V10A3、安装方式：距地1.4米安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 10.000 | 17.02 | 170.20 | 39.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 030404034004照明开关 | 38 | 1、名称：防溅三联单控开关2、型号：250V10A3、安装方式：距地1.4米安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 10.000 | 17.02 | 170.20 | 39.20 | 030412001001普通灯具 | 1、名称：普通吸顶灯2、型号：8W3、类型：吸顶安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 4.000 | 46.42 | 185.68 | 38.64 | |||||||||||||||||||
| 39 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：300*300集成灯2、型号：T5-3x22WCOs①丹0.93、类型：嵌入式安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 1.000 | 107.57 | 107.57 | 9.66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 030412001003普通灯具 | 1、名称：600*600集成灯2、型号：T5-3x22Wcos①←0.93、类型：安装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 套 | 139,000 | 132.82 | 18461.98 | 1342.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 030404033001排气扇 | 1、、名称：排气扇2、安装方式：嵌入式壁装含开墙洞 | 台 | 6.000 | 204.77 | 1228.62 | 197.40 | |||||||||||||||||||||||||||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第12页共12页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 综合单 | 其中 | 其中 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 价 | 合价 | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||
| 42 | 030411006001 | 1接线盒 | 名称：接线盒2、材质：塑料3、安装形式：明装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 个 | 51.000 | 6.46 | 329.46 | 199.92 | ||
| 43 | 030411006002接线盒 | 1名称：接线盒2、材质：塑料3、安装形式：暗装4、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 个 | 15,000 | 5.08 | 76.20 | 33.60 | |||
| 44 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试2、电压等级（KV）：1KV3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 系统 | 1.000 | 271.21 | 271.21 | 158.62 | 41.09 | |
| 45 | 011612001002 | 2拆除 | 1、名称：原有管线、灯具、开关插座拆除2、包含垃圾清运3、其他：详见招标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 项 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |||
| 46 | 031301017001脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆2、其他：详见招投标文件、施工合同、施工图纸及相关规范、图集要求 | 项 | 1.000 | 634.45 | 634.45 | 180.77 | |||
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
附录F措施项目清单与计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第1页共1页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |
| AC-01 | 夜间施工增加费 | 12877.40 | 0.500 |
| AC-02 | 二次搬运费 | 12877.40 | 1.000 |
| AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 12877.40 | 0.700 |
| AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 12877.40 | 0.300 |
| AC-05 | 工程定位复测费 | 12877.40 | 0.600 |
| AC-06 | 非夜间施工照明费 | 12877.40 | 0.600 |
| AC-07 | 临时保护设施费 | 12877.40 | 0.100 |
| AC-08 | 赶工措施费 | 12877.40 | 2.500 |
| 合计 | |||
序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）
1AC-01夜间施工增加费12877.400.50064.39
2AC-02二次搬运费12877.401.000128.77
3AC-03冬雨季施工增加费12877.400.70090.14
4AC-04已完工程及设备保护费12877.400.30038.63
5AC-05工程定位复测费12877.400.60077.26
6AC-06非夜间施工照明费12877.400.60077.26
7AC-07临时保护设施费12877.400.10012.88
8AC-08赶工措施费12877.402.500321.94
811.27
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
附录G不可竞争项目清单与计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第1页共1页
装
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） |
| AF-01 | 环境保护费 | 12877.40 | 1.780 |
| AF-02 | 文明施工费 | 12877.40 | 6.100 |
| AF-03 | 安全施工费 | 12877.40 | 4.220 |
| AF-04 | 临时设施费 | 12877.40 | 4.600 |
| AF-05 | 环境保护税 | 0 | |
| 合计 | |||
序号项目编码项目名称计算基数费率（%）金额（元）
1AF-01环境保护费12877.401.780229.22
2AF-02文明施工费12877.406.100785.52
3AF-03安全施工费12877.404.220543.43
4AF-04临时设施费12877.404.600592.36
5AF-05环境保护税0
2150.53
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
H.1其他项目清单与计价汇总表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第1页共1页
装
| 项目名称 |
| 暂列金额 |
| 专业工程暂估价 |
| 计日工 |
| 总承包服务费 |
| 合计 |
序号项目名称金额（元）
1暂列金额
2专业工程暂估价
3计日工
4总承包服务费
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安微版】
附录税金计价表
工程名称：阜阳技师学院第三食堂后厨改造项目-安
标段：第1页共1页
装
| 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%） |
| 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 126726.27 | 9.000 |
| 合计 | |||
序号项目名称计算基础计算基数费率(%）金额（元)
1126726.279.00011405.36
11405.36
测评合格编号：2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部